房屋承攬合同(精選10篇)
房屋承攬合同 篇1
建設方(下稱甲方): 身份證號碼: 承攬方(下稱乙方): 身份證號碼:
經甲乙雙方協商一致,現達成如下房屋施工承攬合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識,乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內完工,每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中,若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題,由乙方負責返工,所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為 年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵,非因乙方施工造成的質量缺陷,乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷,乙方應負責維修或賠償,請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務,由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金,留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷,由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷,由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意,不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德,以確保甲方樓房建筑質量。
八、違約責任
任何一方違約,對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任:
1、執行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失,經濟損失不限于直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方): 承攬方(乙方):
年 月 日
房屋承攬合同 篇2
承攬合同是民法典分則中重要的合同,那么房屋承攬合同怎么寫呢以下是在小編為大家整理的房屋承攬合同范文,感謝您的欣賞。
房屋承攬合同范文一
建設方(下稱甲方): 身份證號碼: 承攬方(下稱乙方): 身份證號碼:
經甲乙雙方協商一致,現達成如下房屋施工承攬合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識,乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內完工,每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中,若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題,由乙方負責返工,所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為________年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵,非因乙方施工造成的質量缺陷,乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷,乙方應負責維修或賠償,請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務,由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金,留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷,由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷,由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意,不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德,以確保甲方樓房建筑質量。
八、違約責任
任何一方違約,對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任:
1、執行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失,經濟損失不限于直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方): 承攬方(乙方): ________年____月____日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《民法典》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自愿達成如下協議。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下:
1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括
一、
二、
三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自________年_ ____月 ____日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章) ________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《民法典》、《建筑法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯系電話: ________年____月____日
返
房屋承攬合同 篇3
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
年 月 日
房屋承攬合同 篇4
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《民法典》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自愿達成如下協議。
一、工程概況:
甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下: 1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從20__年 月 日開始動工,至20__年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須于20__年6月10日前完工。
3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的'70%支付工程款。
②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自20__年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同 篇5
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關法律、法規之規定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、甲方將_______涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:_______元每平方米。
4、乳膠漆:_______元每平方米。
5、墻紙粘貼:_______元每平方米。
6、清水漆:_______元每平方米。
7、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,剩余__%__為工程質保金,質保期為__個月。
三、甲方責任:
1、辦理好工程開工的手續,提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內運輸道路,拆除現場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作,對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任:
1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監督與技術指導,根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉包,乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系,乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定,做到文明施工、安全施工。
四、質量要求:
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的'部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現行驗收標準執行,工程驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中,如出現工程質量問題,乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修,超過____日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查:
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建筑施工有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定,對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任:
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金__%;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金,延誤超過____天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經雙方協商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發生不可抗力因素,導致本合同無法繼續履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議,雙方應協商調解,協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經雙方協商一致,可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(手印):__________
地址:________________地址:________________
法定代表人:_________身份證號:_________
房屋承攬合同 篇6
建設方(下稱甲方):?身份證號碼:?承攬方(下稱乙方):?身份證號碼:
經甲乙雙方協商一致,現達成如下房屋施工承攬合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為?平方米,現將?工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為?元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識,乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為?天。
3、如乙方未在約定的工期內完工,每拖延一天乙方應向甲方支付違約金?元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中,若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題,由乙方負責返工,所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為?年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵,非因乙方施工造成的質量缺陷,乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷,乙方應負責維修或賠償,請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意,不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德,以確保甲方樓房建筑質量。
八、違約責任
任何一方違約,對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任:
1、執行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失,經濟損失不限于直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方):?承攬方(乙方):
年?月?日
房屋承攬合同 篇7
甲方(業主):
乙方(承攬方):
依照《_____》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
一、工程施工地點及房屋情況
1.施工地點:武威市涼州區聚銀新都小區3號樓2單XX1503室。
2.住房結構:鋼筋混凝土結構;房型:二室二廳一廚一衛,建筑面積:90.2?O。
二、雙方權利義務
2.乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度,乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6.為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借,并在結算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,防止被盜丟失,否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求
1.工期從20_________年10月?日開始建設,到20_________年11月?日止。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定
2.裝飾施工內容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理,保證工程質量。
4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
四、違約責任
由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的,乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法
1.發生合同爭議時,雙方應友好協商。
2.如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份,雙方簽字后生效。
2.以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
年月
乙方簽字:?年日日?月
房屋承攬合同 篇8
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《民法典》、《建筑法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的'使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
年 月 日
房屋承攬合同 篇9
承攬合同是民法典分則中重要的合同,那么房屋承攬合同怎么寫呢 以下是在小編為大家整理的房屋承攬合同范文,感謝您的欣賞。
房屋承攬合同范文一
建設方(下稱甲方): 身份證號碼: 承攬方(下稱乙方): 身份證號碼:
經甲乙雙方協商一致,現達成如下房屋施工承攬合同條款:
一、承攬項目
1、甲方擬建一處房屋,位于面積為 平方米,現將 工程承攬給乙方,具體包括:
(1)基礎工程、布設鋼筋。
(2)主體框架及砌墻工程。
(3)布筋及水泥砼工程。
(4)基礎泥土回填及平整。
(5)其它。
2、乙方應按甲方設計方案施工。建筑主材料由甲方提供,所需施工設備、工具等均由乙方負責。
二、工價及其支付
1、本工程工程款為 元。
2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。
三、安全責任
乙方在施工過程中,應注重加強安全意識,乙方在施工過程中發生的人身傷害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產生的一切法律后果由乙方自己承擔。
四、工程驗收及工期
1、乙方應保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質量標準。
2、本合同所涉及工程的工期為 天。
3、如乙方未在約定的工期內完工,每拖延一天乙方應向甲方支付違約金 元。
五、返工義務的承擔
在施工過程中,若出現建設工程質量及未按甲方設計施工等問題,由乙方負責返工,所需費用由乙方負責。
六、保修期限
1、工程質量保修期為 年,自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。
2、保修期內出現質量瘕疵,非因乙方施工造成的質量缺陷,乙方不承擔責任。因乙方施工造成質量缺陷,乙方應負責維修或賠償,請求乙方承擔維修或者部分義務方式由甲方行使。
3、為確保乙方履行上述條款確定義務,由甲方留置總工程款10%作為工程質量保證金,留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內乙方施工工程無出現質量缺陷,由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內無出現質量缺陷,由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。
七、特別約定
1、乙方未經甲方書面同意,不得將承攬施工建筑工程轉包給第三人施工。
2、乙方應恪守施工道德,以確保甲方樓房建筑質量。
八、違約責任
任何一方違約,對方均有權解除合同且違約方應承擔如下責任:
1、執行本合同相關違約約定。
2、賠償守約方經濟損失,經濟損失不限于直接經濟損失及實現權益所需合法費用支出。
九、本合同一式二份,雙方簽字后生效。
建設方(甲方): 承攬方(乙方):
年 月 日
房屋承攬合同范文二
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《民法典》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自愿達成如下協議。
一、工程概況:
甲方準備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下: 1、房屋主體結構施工,內墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。
2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,工程從20__年 月 日開始動工,至20__年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須于20__年6月10日前完工。
3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
二、費用結算
1、房屋建設采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質量要求:
1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。
2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。
四、法律責任:
1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執一份。
2、本合同自20__年_ _月 _日簽定之日起生效。
甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
年 月 日 年 月 日
雙方證明人(簽字蓋章)
房屋承攬合同范文三
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據《民法典》、《建筑法》的有關規定,結合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務,經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目:私人住宅主體項目。
二、建筑面積:按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結構改為磚木結構,其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425#水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325#水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm,第三層80mm,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在20xx年9月30日前完工。
八、室內只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中如造成事故與甲方無關。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯系電話:
年 月 日
房屋承攬合同 篇10
甲方:
乙方(承攬方):
甲、乙雙方根據《_____》關于承攬合同的規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、承攬方式:乙方承攬甲方?住房(具體工種)。
二、施工地點:
三、住房結構、戶型及面積:
四、付款方式:按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。
五、質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質量合格后,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用于修繕。
六、施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至?年?月日止。
八、甲方的權利義務
(一)甲方的權利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后,發生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
(二)甲方的義務
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務
(一)乙方的權利
1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
(二)乙方的義務
1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生,由于乙方的行為導致這些行為發生,由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。
8、房屋驗收后,若在之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產生爭議,雙方應協商解決,協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協議,補充協議為本合同組成部分。
甲方:
乙方:
_______年_______月_______日_______年_______月_______日