房屋抵頂工程款合同書(精選16篇)
房屋抵頂工程款合同書 篇1
甲方:____________有限公司
乙方:________________
身份證號:____________
________________________
身份證號:____________
丙方:________________
身份證號:____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自愿、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協議:
一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內甲方結清全部工程款后返還,甲丙之間的抵押擔保關系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。
六:本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系,互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協議一式三份,自協議各方簽字或按手印之日起生效,協議各方各執一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
房屋抵頂工程款合同書 篇2
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
房屋抵頂工程款合同書 篇3
本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方于________年________月________日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發生后________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協議自北京市公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年________月________日于北京市
房屋抵頂工程款合同書 篇4
工程合約編號:__________
工程地點:____________
項目名稱:____________
工程名稱:____________工程
建設單位(甲方):____________
承包單位(乙方):____________
根據甲方與乙方簽訂的《工程合同》及補充協議、相關竣工資料,經甲方審核,并經雙方友好協商,達成竣工結算協議如下:
一、雙方一致同意乙方施工的上述合同范圍內以及甲方交由乙方施工的本工程合同范圍外新增項目的最終結算總造價合計為:人民幣______________整(¥______________元),此結算金額為雙方認可的最終結算金額,該金額已包括但不限于上述工程范圍內的人工費、材料設備費、機械費、管理費、臨時設施費、安全文明施工措施費、其他施工措施費、各項規費、利潤、稅金等甲方應付乙方的所有本工程款項及費用。
二、上述工程結算總造價包括甲乙雙方于_______年____月______日簽訂的《工程合同》及補充協議以及所有工程現場簽證、設計變更等所有本工程施工費用;乙方承諾:本協議簽訂后不再以任何理由要求甲方增加支付任何費用。
三、上述工程結算總造價,甲方在扣除本協議簽訂前已付工程款、應扣其他款項(詳下述備注第2條)以及合同約定保修金(結算總造價的________%)的剩余工程款分次支付給乙方,但乙方須于付款前按施工合同及補充協議約定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市檔案館移交要求)的竣工資料(包括但不限于竣工圖、電子文檔等),否則甲方有權不予支付此筆剩余工程款。
剩余工程款計算如下:
_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)
1、上述金額單位均為人民幣元。
2、甲方實際支付上筆款項時,除扣除上述計算式中費用外,還應扣除乙方施工用水電費用、建筑工程一切險等所有應扣未扣款項或代繳費用,但乙方開具的工程發票金額應包括所有應扣費用金額。
四、雙方結算后須履行本工程施工合同及補充協議中約定的各項責任義務,包括乙方根據甲方需要提供有關技術資料、乙方履行保修義務等。
如發生保修事宜,甲方書面或電話通知乙方,若乙方不能按要求履行保修義務,甲方可另行委托維修單位,所產生的所有維修費用按實際支出金額在乙方工程質量保修金中扣除,如保修金額不足以支付保修費用的,乙方承諾承擔全部保修責任及費用。
五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工驗收合格之日起_____年后,即____年_____月______日后的_______個工作日內,甲方扣除乙方應付的維修維護等費用及質量損失賠償金等款項后將工程質量保修金余額(如有)無息一次性支付給乙方。
六、本協議一式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,雙方簽章后生效。
甲方:____________
日期:________年______月___日
乙方:_____________
日期:________年______月___日
房屋抵頂工程款合同書 篇5
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。
被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。
答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續并收妥入庫(見被告的證據二),但原告并無即時向被告支付加工款。20日后,原告卻口頭通知被告,說明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確系被告過錯造成的,被告愿意按照合同規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區人民法院
答辯人:_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
房屋抵頂工程款合同書 篇6
甲方(債權人):
身份證號:
乙方(債務人):
身份證號:
為解決甲、乙雙方的債權債務問題,乙方愿以自己名下的一套房產抵還此欠款。現根據國家相關法律規定,經甲、乙雙方本著平等自愿、友好協商的原則,達成如下協議:
一、協議主旨
1.原債務情況
甲乙雙方___年___月___日簽署《 合同》(下稱原合同),根據該合同,截至___年___月___日,乙方對甲方有欠款人民幣(大寫) (¥元)(下稱債務)。
債務說明: 。
2.乙方自愿以自有財產清償上述債務。
二、抵債安排
1.乙方提供下列房產清償債務。
房產地址: 。
房產證號: 。
房產面積: 。
配套家具、設備: 。
房產其它情況: 。
(上述房產以及所列配套家具、設備均作為抵債財產,以下統稱房產)
上述房產作價人民幣(大寫) (¥元)用于清償。
2.上述房產用于抵債后,尚有債務余額為人民幣(大寫) (¥ 元),乙方應于年 月 日前向甲方支付。
3.甲方指定收款賬號: 。
開戶行: 。
戶名: 。
4.本協議約定的房產過戶以及債務余額辦妥或結清之后,甲乙雙方的債務視為清償完畢。
雙方確認:甲乙雙方按本協議履行之后,原合同的權利義務均告終止或履行完畢,雙方就原合同不存在其它任何爭議、賠償或未結款項。
三、房產交接安排
1.___年___月___日前,乙方應將房產交付給甲方。交付之后,甲方有權對房產進行占有、使用、處置并獲得相關收益。
2.___年___月___日前,乙方負責辦理房產過戶手續,將房產過戶到甲方或甲方指定的人或公司名下,甲方負責配合。
特別說明: 甲方有權指定任何人或公司。
3.乙方應承擔房產過戶的手續費用。
四、乙方的承諾保證
1.乙方保證自己對該抵債房產擁有處分權,該房產來源合法、不存在法律糾紛。
2.乙方保證該抵債房產不涉及第三方的權利,本合同簽訂前該房產集資、購房款、天然氣管道安裝費、物業管理費及其他應當交納的費用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由乙方全部承擔。
3.如因乙方隱瞞該抵債房產情況,致使甲方無法正常行使權力或使甲方合法權益受損的,乙方應承擔相應責任,雙倍賠償甲方因此所受的損失。
五、違約責任
1.乙方房產如被有關部門查封、拍賣或乙方擅自轉讓或抵押給第三人,或因非甲方原因導致不能過戶的,乙方應向甲方支付違約金 萬元,并應立即歸還所欠全部債務。
非因甲方原因,逾期未辦理房產過戶超過30日的,甲方有權解除房屋抵債,并要求乙方按上款承擔責任。
2.乙方逾期付款的,每逾期一天,應按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金,同時仍應履行付款義務。
六、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,應向房產所在地有管轄權的人民法院起訴。
七、附則
1.本合同未盡事宜,由雙方另行協商,并簽訂補充協議,補充協議和本合同具有同等法律效力。
2.本合同經雙方簽字后生效,本合同與雙方之前簽訂的合同有沖突的,以本合同為準。
3.本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月___日
___年___月___日
房屋抵頂工程款合同書 篇7
甲方(原借款人):
乙方(原貸款人):
甲方做生意需要,向乙方借款 元整。 至今未償還,為解決甲、乙雙方的債權債務問題,現甲、乙雙方就有關還款事宜達成如下協議:
第一條 現鑒于甲方無法償還上述債務,甲方自愿將自有房產用于抵償所欠乙方的上述全部債務,抵債房產信息如下:
1.房屋坐落:_____;
2.房產證號: 登記面積: 平方米共____間,附屬房屋: 平方米共___間;
3.土地證號: 登記面積:___平方米,附屬其他土地證號: 面積:____平方米;
4.四至范圍:東至:_____ ,南至:_____ ,西至:_____ ,北至:_____ ;
5.同時包括:附屬于房屋和土地的其他全部建筑物、構筑物、設施、設備、樹木等地上物的所有權;與房屋和土地使用相關的現有水、電、電信等各項公共服務設施設備的使用權或所有權。
第二條 在本協議簽訂5日內,甲方將上述抵債房產的 房屋所有權證、集體土地使用權證 等證件原件交給乙方,房產交付乙方占有、使用,乙方取得該房產的所有權及土地使用權,雙方債權債務歸于消滅。
第三條 無論何時甲方有義務確保其抵債房產可以取得農村集體土地各種確權登記證。
第四條 甲方承諾:若該房產發生動遷情況,動遷收益包括但不限于房屋及附屬物拆遷補償費、土地補償金、安置補償費等歸乙方所有,甲方無條件協助乙方領取上述款項。
第五條 抵債金額為:上述抵債房產協商作價為 萬,大寫金額為 (含預期升值及動遷補償款收益)。
第六條 甲方必須保證該抵債房產來源合法、手續齊全,交清相關稅費。如因甲方隱瞞該抵債房產情況,致使乙方無法正常行使權利或使乙方合法權益受損的,甲方應承擔相應責任,雙倍賠償乙方因此所受的損失。
第七條 違約責任
1. 若甲方反悔或違反本協議第二條、第四條項下合同義務,甲方需清償 欠款,每日支付相當于抵債金額的百分之 的違約金;
2. 若該抵債房產因甲方自身原因而被有關部門查封、拍賣或甲方擅自轉讓或抵押給第三人的,甲方應向乙方支付違約金 萬元,并應立即返還所欠債務。
第八條 若本協議在履行過程中出現糾紛,雙方應先協商解決,如協商不成,向人民法院提起訴訟解決。
第九條 本協議書經甲、乙雙方簽字后即生效。本協議書一式兩份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月___日
___年___月___日
房屋抵頂工程款合同書 篇8
申請人:_________________中國__________企業有限公司,住所地__________市__________區__________大廈__________層。
法定代表人:______________,董事長。
委托代理人:______________,本公司法律顧問。
被申請人:______________市__________投資發展有限公司,住所地_____市_____區_____路_____號。
法定代表人:______________。
被申請人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____區_____村_____號。
法定代表人:______________。
案由:_________________拖欠工程款。
請求事項
請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。
事實與理由
_____年_____月_____日__________市_____投資發展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》,由我司承建__________中心大廈。現該大廈的建設工程早已竣工驗收,_____市某投資發展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項,經_____市某投資發展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協商,達成一致意見如下:_________________“一、甲乙丙三方根據實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元,三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難,同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時,甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》,該辦法第三條約定“消費項目及內容:_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時,則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式,并有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務,并自當日起按銀行同期貸款利率計算。”
上述協議簽訂后,我司依約自__________年開始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協議停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費,拒絕我司餐飲消費的簽單,其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。
此致
__________仲裁委員會
中國某企業有限公司
房屋抵頂工程款合同書 篇9
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同:
一、甲乙雙方共同協議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
________年____月____日
房屋抵頂工程款合同書 篇10
甲方:
乙方:
丙方:
本以房抵債協議書由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑒于:甲、乙、丙三方為履行_________市_________人民法院(_________)法經初字第_________號民事判決書,經充分協商,并根據三方于_________年_________月_________日簽定的《執行和解協議書》的有關內容,就乙方以房抵債事宜,三方經協商一致,達成以房抵債協議書,協議如下:
第一條 甲方與乙方共同確認,截止_________年_________月_________日,乙方拖欠甲方的貸款本息和為_________美元,折合人民幣為_________元(按usd1=rmb8.3)。乙方同意將其所擁有的位于_________的工業廠房(面積約_________平方米)直接抵償給甲方,雙方商定的價款為_________元人民幣(以_________元/平方米作價),余款_________元人民幣由乙方及丙方另行償付。如在辦理更名過戶手續的過程中,需由乙方提供有關資料及出具證明,乙方應無條件協助。
第二條 由乙方負責付清拖欠工程隊的工程尾款。
第三條 在辦理更名過戶手續的過程中,由甲方按_________市政府有關規定補交地價款。
第四條 在辦理更名過戶手續的過程中,按_________市國土局、_________市房管局的規定需由乙方承擔的各項契稅及相關費用應乙方負責繳納;按規定需由甲方承擔的各項契稅及相關費用由甲方繳納;如規定中未列明的,由甲、乙雙方共同協商解決。
第五條 違約責任
(1)除不可抗力的原因外,任何一方違反本協議,應向守約方支付欠款總額_________%的違約金。
(2)任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使守約方遭受損失,則守約方有權要求違約方予以賠償。
第六條 生效條件
本協議自三方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。
本協議一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,另一份提交_________市_________人民法院作為制做民事裁定書的依據,其他用于履行相關法律手續。
甲方(蓋章):______________
乙方(蓋章):______________
丙方(蓋章):______________
___年___月___日
___年___月___日
房屋抵頂工程款合同書 篇11
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。
甲方:
乙方:
______年____月____日
______年____月____日
房屋抵頂工程款合同書 篇12
甲方:___________________________ 合同編號:___________________
法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________
乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,就房產抵工程款事宜,在協商一致的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條 房產地址
本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現金補齊差價,或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務
1.由于____花園是由多方合作共同開發,為了照顧項目的整體性,便于統一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作;工程相關費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理,乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。
3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續,相關稅費由乙方支付。
第四條 債務結清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結清(乙方必須開出工程款發票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內,一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構成(略)。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象,便于統一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工,并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質量保修金,否則,甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時,甲方有權對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結算數計)。
第六條 工程質量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工,保證工程質量,以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查,對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續,甲方協助。
2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協助乙方辦理銷售手續。
第七條 房產銷售
1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。
第八條 銷售服務
1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續,乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶,所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
第九條 物業管理
房屋建成竣工驗收,小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責任
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應按合同法有關規定,承擔違約責任。
2.在合同有效期內,若無不可抗拒因素發生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當事人各執____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________
聯系電話:________________________ 聯系電話:________________________
傳真:____________________________ 傳真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________
賬號:____________________________ 賬號:____________________________
房屋抵頂工程款合同書 篇13
甲方:
乙方:
由于甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協議:
一、甲方用以抵頂工程款的'房產為 建筑面積 平方米,價款 小區 元。 號樓 室, 元, 經甲乙雙方協商就甲方以房
二、抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行 負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產權證時, 其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理, 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續。 辦理過戶手續所需要費用由購房人按國 家現行規定承擔。
三、抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關配套費用。 抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。
四、甲方于 年 月 日前將所抵頂的房屋交付乙方。
五、 如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權 等,乙方可以單方解除本協議,甲方應以現金支付所欠工程款 元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。
七、本協議一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
房屋抵頂工程款合同書 篇14
(______)_____執字第30號
申請執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,小學文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住云南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人:_________________市__________建筑工程有限責任公司,所在地:云南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款____________元。
本裁定送達后即發生法律效力。
執行員:______________
執行員:______________
執行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
房屋抵頂工程款合同書 篇15
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
房屋抵頂工程款合同書 篇16
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理傭金事宜,達成如下協議:_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金,乙方同意接受。
該商品房坐落于房號,建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準),單價元/平方米,總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》,開具等額購房發票后,甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續。
3、乙方原則上不許退房,如果因為特殊原因退房,須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務。
5、本協議自雙方簽字蓋章后生效,雙方應積極履行各自的義務,任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發票等理由,主張本協議無效或抵付行為未完成。
6、本協議一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經辦人:_________________經辦人:_________________
日期:_________________日期:_________________