工程款抵房款協議書(精選18篇)
工程款抵房款協議書 篇1
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
工程款抵房款協議書 篇2
甲方:
乙方:
由于甲方欠乙方工程款,以房產抵頂工程款一事達成如下協議:
一、甲方用以抵頂工程款的'房產為 建筑面積 平方米,價款 小區 元。 號樓 室, 元, 經甲乙雙方協商就甲方以房
二、抵頂的房產甲方不得對外出售,由此產生的一切責任由甲方自行 負擔,抵頂的房產乙方可以隨時出售,抵頂房產的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同,在正式辦理房屋產權證時, 其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理, 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續。 辦理過戶手續所需要費用由購房人按國 家現行規定承擔。
三、抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關配套費用。 抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。
四、甲方于 年 月 日前將所抵頂的房屋交付乙方。
五、 如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權 等,乙方可以單方解除本協議,甲方應以現金支付所欠工程款 元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決,如協商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。
七、本協議一式四份,雙方各執二份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
工程款抵房款協議書 篇3
工程合約編號:
承判人:
承判工程:
經物業管理有限公司和承判人雙方核對并同意:
一、最終結算工程款項如下:
1、完成合約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:共計總金額:
二、總金額中應扣除的項目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至 年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將于年月日保養期滿驗收后發還。
雙方對上述結算數據今后不得提出異議,特立此據。
立協議人:
物業管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期:
工程款抵房款協議書 篇4
甲方:__(以下簡稱甲方)
乙方:__(以下簡稱乙方)
丙方:__(以下簡稱丙方)
經甲、乙、丙三方充分協商,就用乙方資產抵頂丙方在甲方的貸款達成如下協議:
一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產(詳見抵債清單及評估報告)抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。
二、甲方同意接受乙方330萬元資產(詳見抵債清單及評估報告)該抵債資產直接用于抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協議簽訂生效后,甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款,并為丙方出具該項貸款的還清書面合法證明。
三、各方的權利、義務及責任:
1、乙方須保證提供的抵債資產合法完整,并保證在甲方接受前后的保管及維護,如抵債資產發生損失由乙方負責照價賠償或扣減相當于損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產但不可私自對外租賃轉讓更不可拆除變賣抵債資產。如遇國家政策規劃征用拆遷該抵債資產時應及時與甲方溝通,該抵債資產得到的相應賠償款應足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對該資產享有變現優先購買權。
2、甲方有權利對乙方的抵債資產進行接受前后的復核、驗證權,享有協議簽訂接受后對該抵債資產的所有、使用、支配、轉讓、變現權,如遇國家政策規劃征用拆遷該抵債資產時應及時享有該抵債資產的全部補償權,甲方在接受該抵債資產后須立即消除丙方的貸款手續,并向丙方出具相關的書面消除貸款證明。(因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的)甲方有權要求乙方賠償,或者扣減相當于損失數額的抵債金額。
3、丙方有義務在乙方抵債資產不足以抵頂甲方債務時補足部分差額,并有義務督促協助甲、乙雙方完成以資抵債過程,丙方有權對該項抵債資產的優先購買權。對在甲方貸款手續消除后的確認權。
4、本協議一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,三方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。以上協議內容條款,三方可共同到國家公證機構進行協議公證。
甲方:__
乙方:__
丙方:__
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款協議書 篇5
本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方于________年____月____日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年____月____日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,并于________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發生后____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自北京市公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年____月____日于北京市
工程款抵房款協議書 篇6
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________
授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
工程款抵房款協議書 篇7
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理傭金事宜,達成如下協議:_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金,乙方同意接受。
該商品房坐落于房號,建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準),單價元/平方米,總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》,開具等額購房發票后,甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續。
3、乙方原則上不許退房,如果因為特殊原因退房,須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務。
5、本協議自雙方簽字蓋章后生效,雙方應積極履行各自的義務,任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發票等理由,主張本協議無效或抵付行為未完成。
6、本協議一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經辦人:_________________經辦人:_________________
日期:_________________日期:_________________
工程款抵房款協議書 篇8
甲方:______________有限公司
乙方:________________有限公司
經雙方友好協商達成以下協議
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外墻涂料工程款¥_____________,現乙方申請將該筆款項_______________,由_______________在_____________購買住宅一套,該房屋戶名寫為_____________,身份證號__________________,若產生一切責任由________________承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月___________日
工程款抵房款協議書 篇9
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同:
一、甲乙雙方共同協議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
________年____月____日
工程款抵房款協議書 篇10
甲方:___建設工程有限公司
乙方:___ 身份證號碼:
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達成如下協議:
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛,車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對車況已完全知悉并認可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉,乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元,并且正式進入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續,轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照,并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔該車輛的任何費用。
6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供,并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人,甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。
7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
代理人:
日期: 年 月日
乙方簽字:
日期: 年 月 日
工程款抵房款協議書 篇11
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關工程建設項目管理及費用決算管理的規定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設協議書》的約定,遵照平等、自愿和誠實信用的原則,經甲、乙雙方協商一致,訂立本協議。
一、項目概況:
本次工程包含大方縣縣城內5條城市道路建設,分別為城區1、2、3、4、7號道路,暫定總合同價款約¥________萬元(大寫:萬元)人民幣,其中征地拆遷費用約¥________萬元(大寫:________元)人民幣。
道路全長約6500米,為城市Ⅱ級主干道瀝青混凝土路面,道路寬度及施工要求以設計施工圖為準。
二、項目建設完成時間:
本工程項目于年月日前完成,在年月日前竣工驗收。
三、工程價款決算原則:
本工程項目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,價格折合80萬畝進行投資建設,其工程價款依據按照《貴州省建筑工程計價定額(________版)》及現行貴州省有關調整文件,由甲方按照經審查合格的施工圖及工程預算報縣審計局評審后作為結算價格。
工程竣工驗收合格后,乙方在2個月內完善有關工程結算資料,在所建城市道路范圍內的所有發生的工程費用經審計部門審計后,按照審計報告確認數予以認可。
四、工程費用支付方式:
所建道路范圍內征地拆遷費、設計費、監理費、項目管理費用由乙方先行支付給甲方,待工程完工后計入工程總造價。
實際建設投資部分,甲方將根據審計結果送縣財政局予以支付。
五、其他
本協議未盡事宜,甲、乙雙方另行協商解決。
六、協議生效
本協議經雙方簽字蓋章后生效。
協議訂立時間:年月日
協議訂立地點:
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
年月日年月日
工程款抵房款協議書 篇12
甲方:
乙方:
鑒于甲方從__年_月至__年_月向李__ 借款累計未歸還金額及利息共計人民幣350萬元整,約定于20__年5月前全額歸還,F甲方逾期不能歸還,經雙方平等協商達成以下協議:
第一條 抵債財產
甲方同意以下列財產抵償債務人民幣350萬元:
甲方自愿以__市__區__路_號__房產抵償給乙方。
第二條 聲明和保證
甲方聲明和保證如下:
(一)對于本協議第一條所列抵債財產,甲方個人享有所有權和合法的處分權;
(二)在本協議第一條所列抵債財產上,沒有設立任何擔保物權(抵押權、質押權)或者用益物權等權利負擔,甲方保證該物業不存在查封或另行出售、租賃等權力瑕疵;
(三)對于抵債財產的上述產權歸屬和權利負擔問題,甲方目前沒有卷入任何訴訟,也沒有任何第三人提出異議。
第三條 抵債金額
甲方自愿以以上房產折合總價人民幣350萬元人民幣抵償給乙方。
第四條 財產交付
甲方于合同簽訂后的一個月內配合乙方向甲方抵押貸款銀行申請提前還貸并贖樓,結清銀行欠款,由乙方負責籌集和承擔提前還貸的資金。
第五條 登記
甲方于提前還清貸款銀行贖樓后一個月內辦妥過戶給乙方的產權登記手續。
第六條 費用
上述以物抵債協議由甲方配合乙方辦理房產的產權轉移、過戶、登記手續,辦理手續所需稅費等由甲方承擔。
第七條 協議的生效及爭議的解決方式
本協議一式二份,具有同等法律效力,自本協議簽訂之日起生效。
本合同發生爭議時,由雙方協商解決,如協商不成,雙方同意依法向簽約地人民法院提起訴訟。
甲方:
乙方:
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款協議書 篇13
甲方:_________
乙方:_________
應業主的申請,我方愿就業主履行主合同約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保:
一、保證的范圍及保證金額
我方的保證范圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保修金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%,數額最高不超過人民幣_______元。
二、保證的方式及保證期間
我方保證的方式為:連帶責任保證。我方保證的期間為:_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后_______日內。貴方與業主協議變更工程款支付日期的,經我方書面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應調整。
三、承擔保證責任的形式
我方承擔保證責任的形式是代為支付。業主未按主合同約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內代為支付。
四、代償的安排
貴方要求我方承擔保證責任的,應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額,支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議,業主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責任代為支付的,還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料后,在_______工作日內進行核定后按照本保函的承諾承擔保證責任。
五、保證責任的解除
1、在本保函承諾的保證期間內,貴方未書面向我方主張保證責任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。
2、業主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。
3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責任即解除。
4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的,我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任后,貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內,將本保函原件返還我方。
六、免責條款
1、因貴方違約致使業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。
2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定,免除業主部分或全部義務的,我方亦免除其相應的保證責任。
3、貴方與業主協議變更主合同的,如加重業主責任致使我方保證責任加重的,需征得我方書面同意,否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。
4、因不可抗力造成業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。
七、爭議的解決
因本保函發生的糾紛,由貴我雙方協商解決,協商不成的,通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為_______法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
工程款抵房款協議書 篇14
編號:
工程地點:
工程項目:
工程合約名稱:
工程合約編號:
承包人:
經上海錦港房地產發展有限公司(發包人)和南通幸福建設集團股份有限公司(承包人)雙方核對并同意,最終結算工程款如下:
(1)原合同金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結算金額:¥元
(4)尚余保修金金額:¥元
(該保修金將視乙方履行保修責任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結算協議書的簽訂僅意味著原合同價款金額的調整,并不解除承包人按原合同中規定的所有責任與義務,雙方的一切利益、義務仍以原合同為準,
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規定的責任而發生保修金扣款(余額不足時業主保留追索權利)外,從本結算書鑒定之日起,雙方互不向對方提出增減
工程費用要求;
3于年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責任經驗收合格后,剩余保修金將按原合同之相關規定發還。
雙方在年月日蓋章簽署:
發包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權代表簽署法定代表人或授權代表簽署
工程款抵房款協議書 篇15
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。
被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。
答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續并收妥入庫(見被告的證據二),但原告并無即時向被告支付加工款。20日后,原告卻口頭通知被告,說明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確系被告過錯造成的,被告愿意按照合同規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區人民法院
答辯人:_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
工程款抵房款協議書 篇16
房屋抵償工程款協議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款抵房款協議書 篇17
甲方:___________
乙方:_____________
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元,現乙方申請將該筆款項轉給甲方,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為______________,身份證號_______________,若產生一切責任由________方承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。
甲方:____________
_______年______月____日
乙方:____________
_______年______月____日
工程款抵房款協議書 篇18
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、本協議書簽訂后,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。
三、物業管理費用:1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
五、房屋銷售1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
八、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日
乙方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日