工程款糾紛協(xié)議(精選15篇)
工程款糾紛協(xié)議 篇1
_____________建筑工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建筑工程公司訴_____________百貨公司建筑安裝工程合同糾紛一案,在__________區(qū)人民法院主持下,雙方當(dāng)事人調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書已于_____________年_____月_____日送達(dá)。調(diào)解協(xié)議規(guī)定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元,于_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)利息;雙方互不追究其他責(zé)任。現(xiàn)因乙方目前經(jīng)濟(jì)方面有困難,提出分期付款。經(jīng)甲、乙方反復(fù)協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:_________________
(一)甲方同意變更__________區(qū)人民法院(_____________)_____法經(jīng)字第1__________號民事調(diào)解書關(guān)于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元,于_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方于_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應(yīng)信守協(xié)議。乙方如不履行協(xié)議,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計(jì)算滯納金。
(四)本協(xié)議書一式三份。甲、乙方各執(zhí)一份,交人民法院一份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_____________年_____月_____日
工程款糾紛協(xié)議 篇2
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
甲乙雙方“建設(shè)工程施工合同糾紛”一案,經(jīng)充分協(xié)商,特簽訂本協(xié)議,共同遵照執(zhí)行。
一、乙方尚欠甲方鋼結(jié)構(gòu)工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:14487000),于______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款后,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,同時(shí),甲方申請?jiān)摲ㄔ航獬龑σ曳姐y行賬戶的凍結(jié)措施。
三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續(xù)凍手續(xù)。
(法院凍結(jié)期限:______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴后,各自向法院繳納的案件受理費(fèi)及甲方交納的財(cái)產(chǎn)保全費(fèi),雙方各自承擔(dān)。
五、甲乙雙方各自撤訴后,甲乙雙方有關(guān)此次鋼結(jié)構(gòu)工程的全部事宜均一次性了結(jié),其他互不追究。
六、本協(xié)議甲乙雙方委托代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
委托代理人:(簽字)
乙方:
委托代理人:(簽字)
______年____月____日
工程款糾紛協(xié)議 篇3
最新的多被告工程款訴訟狀范文
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計(jì)________元。
2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。在進(jìn)行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng),待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費(fèi)為________元,醫(yī)藥費(fèi)共計(jì)________元。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時(shí)至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
工程款糾紛協(xié)議 篇4
甲方:開發(fā)商,我方
住所地:
法定代表人:
乙方:總包方
住所地:
法定代表人:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以甲方所開發(fā)的商品房抵頂甲方應(yīng)付乙方的工程款事項(xiàng),協(xié)議一致如下:
一、因履行雙方于 年 月日簽訂《、總包合同》(合同編號為或者合同暫定總價(jià)款 為元),甲方欠付乙方工程款,乙方同意甲方以其開發(fā)建設(shè)的 小區(qū) 號樓的房產(chǎn)予以抵頂。
二、乙方同意按下表所列位于 小區(qū)房產(chǎn)及價(jià)格抵頂工程款。
三、乙方有權(quán)將頂賬房出賣給其他購房人并由甲方將頂房房產(chǎn)直接過戶給該購房人,但應(yīng)提前通知甲方并與甲方、購房人簽訂《以房抵工程款叁方協(xié)議書》,叁方協(xié)議簽訂后,購房人再與甲方簽訂《商品房買賣合同》,以完成網(wǎng)上備案等手續(xù)。
四、頂房款支付及差額處理
1.由購房人按《商品房買賣合同》上所列明的房款總價(jià),直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬戶。
2.甲方代乙方收到房款后,應(yīng)于 日內(nèi)將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。
3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價(jià)與購房人與乙方所約定的購房金額不一致的,乙方應(yīng)在收到房款后 日內(nèi)與購房人結(jié)清差額,甲方不再參與。
五、購房所產(chǎn)生的其他稅費(fèi)、物業(yè)專項(xiàng)維修資金、物業(yè)費(fèi),由購房人直接支付甲方或者甲方指定的物業(yè)公司,甲方負(fù)責(zé)將物業(yè)專項(xiàng)維修資金代繳房管局。
六、甲方負(fù)責(zé)按頂賬房屋金額向乙方開具發(fā)票,乙方負(fù)責(zé)按頂賬房屋金額向甲方開具建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票。乙方指定的購買人需要甲方另行開具發(fā)票的,有關(guān)稅費(fèi)由需甲方與購房人協(xié)商一致后方能確定。
七、對于抵賬房屋的隱蔽質(zhì)量缺陷,購房人有權(quán)直接向甲方主張保修等權(quán)利。
八、甲方無義務(wù)配合乙方指定的購買人辦理抵押貸款手續(xù)。
九、每套抵賬房屋房產(chǎn)證辦理完畢后,與《以房抵工程款明細(xì)及價(jià)格表》中該套房產(chǎn)對應(yīng)抵房總價(jià)等額的甲方欠付乙方工程款債權(quán)消滅。
十、本協(xié)議一式份,甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。
十一、其他未盡事宜,甲乙雙方可另行協(xié)商解決。
(以下無正文)
甲方(章): 乙方(章):
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號:與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致賬 號:
代理人:
年 月 日 代理人:
年 月 日
工程款糾紛協(xié)議 篇5
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計(jì)________元。
2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。在進(jìn)行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng),待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費(fèi)為________元,醫(yī)藥費(fèi)共計(jì)________元。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時(shí)至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
工程款糾紛協(xié)議 篇6
甲方(原借款人):
乙方(原貸款人):
甲方做生意需要,向乙方借款 元整。 至今未償還,為解決甲、乙雙方的債權(quán)債務(wù)問題,現(xiàn)甲、乙雙方就有關(guān)還款事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 現(xiàn)鑒于甲方無法償還上述債務(wù),甲方自愿將自有房產(chǎn)用于抵償所欠乙方的上述全部債務(wù),抵債房產(chǎn)信息如下:
1.房屋坐落:_____;
2.房產(chǎn)證號: 登記面積: 平方米共____間,附屬房屋: 平方米共___間;
3.土地證號: 登記面積:___平方米,附屬其他土地證號: 面積:____平方米;
4.四至范圍:東至:_____ ,南至:_____ ,西至:_____ ,北至:_____ ;
5.同時(shí)包括:附屬于房屋和土地的其他全部建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施、設(shè)備、樹木等地上物的所有權(quán);與房屋和土地使用相關(guān)的現(xiàn)有水、電、電信等各項(xiàng)公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備的使用權(quán)或所有權(quán)。
第二條 在本協(xié)議簽訂5日內(nèi),甲方將上述抵債房產(chǎn)的 房屋所有權(quán)證、集體土地使用權(quán)證 等證件原件交給乙方,房產(chǎn)交付乙方占有、使用,乙方取得該房產(chǎn)的所有權(quán)及土地使用權(quán),雙方債權(quán)債務(wù)歸于消滅。
第三條 無論何時(shí)甲方有義務(wù)確保其抵債房產(chǎn)可以取得農(nóng)村集體土地各種確權(quán)登記證。
第四條 甲方承諾:若該房產(chǎn)發(fā)生動遷情況,動遷收益包括但不限于房屋及附屬物拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地補(bǔ)償金、安置補(bǔ)償費(fèi)等歸乙方所有,甲方無條件協(xié)助乙方領(lǐng)取上述款項(xiàng)。
第五條 抵債金額為:上述抵債房產(chǎn)協(xié)商作價(jià)為 萬,大寫金額為 (含預(yù)期升值及動遷補(bǔ)償款收益)。
第六條 甲方必須保證該抵債房產(chǎn)來源合法、手續(xù)齊全,交清相關(guān)稅費(fèi)。如因甲方隱瞞該抵債房產(chǎn)情況,致使乙方無法正常行使權(quán)利或使乙方合法權(quán)益受損的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,雙倍賠償乙方因此所受的損失。
第七條 違約責(zé)任
1. 若甲方反悔或違反本協(xié)議第二條、第四條項(xiàng)下合同義務(wù),甲方需清償 欠款,每日支付相當(dāng)于抵債金額的百分之 的違約金;
2. 若該抵債房產(chǎn)因甲方自身原因而被有關(guān)部門查封、拍賣或甲方擅自轉(zhuǎn)讓或抵押給第三人的,甲方應(yīng)向乙方支付違約金 萬元,并應(yīng)立即返還所欠債務(wù)。
第八條 若本協(xié)議在履行過程中出現(xiàn)糾紛,雙方應(yīng)先協(xié)商解決,如協(xié)商不成,向人民法院提起訴訟解決。
第九條 本協(xié)議書經(jīng)甲、乙雙方簽字后即生效。本協(xié)議書一式兩份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月___日
___年___月___日
工程款糾紛協(xié)議 篇7
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項(xiàng)目工程施工合同(以下簡稱合同),合同編號為,合同金額為**元,結(jié)算額**元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款**元; 經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、該商品房位于**市**區(qū)路號**室,建筑面積為**平方米,單價(jià)*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方單價(jià)是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價(jià)簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實(shí)際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年 月 日
工程款糾紛協(xié)議 篇8
本還款協(xié)議書(以下稱本協(xié)議)由下列各方于________年________月________日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項(xiàng)目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:____________),建設(shè)工程總價(jià)款為:________________________萬元整人民幣。該項(xiàng)目已于________年________月________日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及________方驗(yàn)收,并于________年________月________日甲、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算,并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項(xiàng)或需承擔(dān)相關(guān)合同項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實(shí)均予以確認(rèn),并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項(xiàng)事宜,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:4、還款計(jì)劃明細(xì);如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強(qiáng)制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項(xiàng)付清之日起________個(gè)工作日內(nèi),向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項(xiàng),并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實(shí)的確認(rèn),即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項(xiàng)付款期限屆滿之日起________個(gè)工作日內(nèi),乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí),甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強(qiáng)制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá)),同時(shí)注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時(shí),如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項(xiàng),或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實(shí)確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強(qiáng)制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項(xiàng)。乙方愿意接受人民法院的強(qiáng)制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時(shí),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強(qiáng)制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項(xiàng)數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強(qiáng)制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項(xiàng);甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財(cái)務(wù)手續(xù),并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)告知給對方和北京市公證處,如沒有及時(shí)履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),該方應(yīng)盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后________日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報(bào)告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時(shí)采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項(xiàng)責(zé)任而給其他方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效,并賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
________年________月________日于北京市
工程款糾紛協(xié)議 篇9
______(債務(wù)人,以下簡稱甲方)
_______(債權(quán)人,以下簡稱乙方)
債務(wù),雙方經(jīng)平等協(xié)商,達(dá)成下列條款。
第一條抵債財(cái)產(chǎn)甲方同意以下列財(cái)產(chǎn)抵償債務(wù):
(一)____________;
(二)____________;
(三)____________;
第二條聲明和保證甲方聲明和保證如下:
(一)對于本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn),甲方享有所有權(quán)或者合法的處分權(quán);
(二)在本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)上,沒有設(shè)立任何擔(dān)保物權(quán)(抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán))或者用益物權(quán)等權(quán)利負(fù)擔(dān);
(三)對于抵債財(cái)產(chǎn)的上述產(chǎn)權(quán)歸屬和權(quán)利負(fù)擔(dān)問題,甲方目前沒有卷入任何訴訟,也沒有任何第三人提出異議;
(四)基于抵債財(cái)產(chǎn)發(fā)生的各項(xiàng)稅收和費(fèi)用,甲方已經(jīng)繳納完畢,不存在任何拖欠;
(五)本項(xiàng)以物抵債已征得甲方董事會同意(按甲方章程無須征得甲方董事會同意的,本款可刪除);
(六)本項(xiàng)以物抵債已由甲方報(bào)請主管部門和有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn);
(七)抵債財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量和性能狀況如下述,此外不存在任何缺陷:____、
第三條抵債金額本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)共折價(jià)人民幣__元,扣除其中10%的折價(jià)款作為日后變現(xiàn)費(fèi)用后,其余90%的折價(jià)款作為抵債金額用于抵償銀行債權(quán)。
本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)折價(jià)用于抵償以下債務(wù):
1、____________________________________
2、____________________________________
3、____________________________________
4、____________________________________
第四條財(cái)產(chǎn)交付甲方最遲必須在____年__月__日之前將本協(xié)議第一條約定的抵債財(cái)產(chǎn)以及相關(guān)的產(chǎn)權(quán)證書交付乙方。
抵債財(cái)產(chǎn)的交付方式為:_______________________________________、
第五條登記在財(cái)產(chǎn)交付后____日內(nèi),甲方須應(yīng)乙方要求辦妥必要的登記手續(xù)。
第六條費(fèi)用因抵債財(cái)產(chǎn)過戶和登記所需交納的各項(xiàng)費(fèi)用由甲方承擔(dān),甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)支付。
第七條違約責(zé)任
(一)甲方逾期交付抵債財(cái)產(chǎn)和相關(guān)證書的,乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù),每天支付相當(dāng)于逾期交付財(cái)產(chǎn)的抵債金額的萬分之四的違約金,或者扣減相當(dāng)于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。
(二)甲方逾期辦理登記手續(xù)的,乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù),每天支付相當(dāng)于須辦理登記財(cái)產(chǎn)的抵債金額的萬分之四的違約金,或者扣減相當(dāng)于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。
(三)抵債財(cái)產(chǎn)被第三人追訴的,乙方因此而支付的費(fèi)用由甲方承擔(dān);乙方有權(quán)要求甲方支付費(fèi)用,或者扣減相當(dāng)于該費(fèi)用數(shù)額的抵債金額。
(四)甲方欠繳的基于抵債財(cái)產(chǎn)而發(fā)生的各種稅收和費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)由甲方承擔(dān);乙方墊付的,有權(quán)向甲方追索,或者扣減相當(dāng)于墊付金額的抵債金額。
(五)甲方應(yīng)及時(shí)支付因抵債財(cái)產(chǎn)過戶和登記所需交納的各項(xiàng)費(fèi)用;乙方墊付的,有權(quán)向甲方追索,或者扣減相當(dāng)于墊付金額的抵債金額。
(六)因甲方未說明的抵債財(cái)產(chǎn)的缺陷造成乙方損失的,乙方有權(quán)要求甲方賠償,或者扣減相當(dāng)于損失數(shù)額的抵債金額。
(七)出現(xiàn)上述違約事件時(shí),乙方有權(quán)解除或者部分解除以物抵債協(xié)議。
第八條協(xié)議的生效
[選擇一(適用于須報(bào)上級行批準(zhǔn)情形)]本協(xié)議由雙方簽字或蓋章并經(jīng)乙方上級行正式批準(zhǔn)同意后生效。
[選擇二(適用于不需報(bào)上級行批準(zhǔn)情形)]本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
本協(xié)議一式______份。甲乙雙方各執(zhí)______份。
甲方:
乙方:
___年___月___日
___年___月___日
工程款糾紛協(xié)議 篇10
甲方:______________有限公司
乙方:________________有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項(xiàng)目外墻涂料工程款¥_____________,現(xiàn)乙方申請將該筆款項(xiàng)_______________,由_______________在_____________購買住宅一套,該房屋戶名寫為_____________,身份證號__________________,若產(chǎn)生一切責(zé)任由________________承擔(dān)。
2、該筆費(fèi)用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù),請財(cái)務(wù)部門審核。該筆費(fèi)用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與________________有限公司無關(guān)。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月___________日
工程款糾紛協(xié)議 篇11
甲方(債權(quán)人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯(lián)系方式:__________ 。
乙方(欠款人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯(lián)系方式:__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、 欠款情況
經(jīng)雙方結(jié)算,乙方共計(jì)欠付甲方____________國際工程款¥____________元(大寫____________元),現(xiàn)已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計(jì)劃
1.各方一致同意,乙方就剩余的工程款¥____________元部分,于______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計(jì)劃向甲方還款時(shí),應(yīng)向甲方指定收款賬戶支付欠款,否則視為甲方未收到欠款,甲方有權(quán)要求乙方依協(xié)議約定繼續(xù)履行當(dāng)期及后續(xù)還款義務(wù)。
甲方指定收款賬戶:
收款賬號:__________
開 戶 行:__________
戶 名:__________
3.乙方按本協(xié)議約定履行全部義務(wù)后,雙方再無其它爭議,原合同約定的債權(quán)債務(wù)歸于消滅。
三、違約責(zé)任
乙方未按本協(xié)議約定履行還款義務(wù)的,甲方有權(quán)要求乙方立即支付全部欠款,并收取逾期付款利息(以________________元為本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項(xiàng)之日止)
四、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達(dá)地址:__________
甲方:__________
乙方:__________
六、附則
1.各方均充分知曉并理解本協(xié)議中全部條款的實(shí)質(zhì)含義和其法律意義,并基于此種理解簽署本協(xié)議。
2.本協(xié)議經(jīng)簽署后生效。
3.本協(xié)議一式三份,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印):__________
簽署時(shí)間:__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印):__________
簽署時(shí)間:__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印):__________
簽署時(shí)間:__________年 _____月 _____日
工程款糾紛協(xié)議 篇12
甲方(債權(quán)人):
身份證號:
乙方(債務(wù)人):
身份證號:
為解決甲、乙雙方的債權(quán)債務(wù)問題,乙方愿以自己名下的一套房產(chǎn)抵還此欠款,F(xiàn)根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方本著平等自愿、友好協(xié)商的原則,達(dá)成如下協(xié)議:
一、協(xié)議主旨
1.原債務(wù)情況
甲乙雙方___年___月___日簽署《 合同》(下稱原合同),根據(jù)該合同,截至___年___月___日,乙方對甲方有欠款人民幣(大寫) (¥元)(下稱債務(wù))。
債務(wù)說明: 。
2.乙方自愿以自有財(cái)產(chǎn)清償上述債務(wù)。
二、抵債安排
1.乙方提供下列房產(chǎn)清償債務(wù)。
房產(chǎn)地址: 。
房產(chǎn)證號: 。
房產(chǎn)面積: 。
配套家具、設(shè)備: 。
房產(chǎn)其它情況: 。
。ㄉ鲜龇慨a(chǎn)以及所列配套家具、設(shè)備均作為抵債財(cái)產(chǎn),以下統(tǒng)稱房產(chǎn))
上述房產(chǎn)作價(jià)人民幣(大寫) (¥元)用于清償。
2.上述房產(chǎn)用于抵債后,尚有債務(wù)余額為人民幣(大寫) (¥ 元),乙方應(yīng)于年 月 日前向甲方支付。
3.甲方指定收款賬號: 。
開戶行: 。
戶名: 。
4.本協(xié)議約定的房產(chǎn)過戶以及債務(wù)余額辦妥或結(jié)清之后,甲乙雙方的債務(wù)視為清償完畢。
雙方確認(rèn):甲乙雙方按本協(xié)議履行之后,原合同的權(quán)利義務(wù)均告終止或履行完畢,雙方就原合同不存在其它任何爭議、賠償或未結(jié)款項(xiàng)。
三、房產(chǎn)交接安排
1.___年___月___日前,乙方應(yīng)將房產(chǎn)交付給甲方。交付之后,甲方有權(quán)對房產(chǎn)進(jìn)行占有、使用、處置并獲得相關(guān)收益。
2.___年___月___日前,乙方負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),將房產(chǎn)過戶到甲方或甲方指定的人或公司名下,甲方負(fù)責(zé)配合。
特別說明: 甲方有權(quán)指定任何人或公司。
3.乙方應(yīng)承擔(dān)房產(chǎn)過戶的手續(xù)費(fèi)用。
四、乙方的承諾保證
1.乙方保證自己對該抵債房產(chǎn)擁有處分權(quán),該房產(chǎn)來源合法、不存在法律糾紛。
2.乙方保證該抵債房產(chǎn)不涉及第三方的權(quán)利,本合同簽訂前該房產(chǎn)集資、購房款、天然氣管道安裝費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及其他應(yīng)當(dāng)交納的費(fèi)用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費(fèi)用,由乙方全部承擔(dān)。
3.如因乙方隱瞞該抵債房產(chǎn)情況,致使甲方無法正常行使權(quán)力或使甲方合法權(quán)益受損的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,雙倍賠償甲方因此所受的損失。
五、違約責(zé)任
1.乙方房產(chǎn)如被有關(guān)部門查封、拍賣或乙方擅自轉(zhuǎn)讓或抵押給第三人,或因非甲方原因?qū)е虏荒苓^戶的,乙方應(yīng)向甲方支付違約金 萬元,并應(yīng)立即歸還所欠全部債務(wù)。
非因甲方原因,逾期未辦理房產(chǎn)過戶超過30日的,甲方有權(quán)解除房屋抵債,并要求乙方按上款承擔(dān)責(zé)任。
2.乙方逾期付款的,每逾期一天,應(yīng)按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金,同時(shí)仍應(yīng)履行付款義務(wù)。
六、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,應(yīng)向房產(chǎn)所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
七、附則
1.本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議和本合同具有同等法律效力。
2.本合同經(jīng)雙方簽字后生效,本合同與雙方之前簽訂的合同有沖突的,以本合同為準(zhǔn)。
3.本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月___日
___年___月___日
工程款糾紛協(xié)議 篇13
1.欠款人(甲方):_________________,身份證號碼(附身份證復(fù)印件),聯(lián)系地址,手機(jī)。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項(xiàng)目:_________________乙方負(fù)責(zé)甲方工程的施工,工程地址,工程內(nèi)容,甲方應(yīng)支付乙方工程款費(fèi)用(大寫)元。現(xiàn)上述工程已于年月日完工,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,已投入使用。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩余款項(xiàng),支付方式如下:_________________
工程款糾紛協(xié)議 篇14
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機(jī)械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務(wù):_________________廠長。
被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務(wù):_________________總經(jīng)理。
答辯人現(xiàn)就本案原告訴本案被告加工承攬合同質(zhì)量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據(jù)一和被告的證據(jù)一)。合同規(guī)定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經(jīng)被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時(shí),原告辦理了驗(yàn)收手續(xù)并收妥入庫(見被告的證據(jù)二),但原告并無即時(shí)向被告支付加工款。20日后,原告卻口頭通知被告,說明發(fā)現(xiàn)被告加工的零件全部不合格,要求被告按協(xié)議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協(xié)商的態(tài)度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和相應(yīng)的分析報(bào)告(見被告的證據(jù)三),如果確系被告過錯(cuò)造成的,被告愿意按照合同規(guī)定進(jìn)行賠償,但原告至今未有提供。據(jù)此,被告認(rèn)為原告起訴要求被告賠償?shù)睦頁?jù)不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
答辯人:_________________市__________機(jī)械廠
________年__________月__________日
工程款糾紛協(xié)議 篇15
工程合約編號:
承判人:
承判工程:
經(jīng)物業(yè)管理有限公司和承判人雙方核對并同意:
一、最終結(jié)算工程款項(xiàng)如下:
1、完成合約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:共計(jì)總金額:
二、總金額中應(yīng)扣除的項(xiàng)目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實(shí)際支付金額(總金額-扣除金額)截至 年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將于年月日保養(yǎng)期滿驗(yàn)收后發(fā)還。
雙方對上述結(jié)算數(shù)據(jù)今后不得提出異議,特立此據(jù)。
立協(xié)議人:
物業(yè)管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期: