加工合同上訴狀(精選3篇)
加工合同上訴狀 篇1
上訴人(一審被告):______________,男,_____________年_____月_____日出生,漢族,住___________________,身份證號:________________。
被上訴人(一審原告):______________市_______________區_______________服裝有限公司,住所地________________。法定代表人_______________。
第三人:______________,男,_____________年_____月_____日出生,漢族,住________________,身份證號:__________________。
上訴請求:
1、請求依法撤銷佛山市順德區人民法院(20__)佛順法均民初字第_______________號判決,依法駁回被上訴人的訴訟請求;
2、由被上訴人承擔本案一、二審全部訴訟費用。
事實與理由:
上訴人認為,一審法院認定事實不清,適用法律不當。本案第三人并非上訴人的員工,上訴人根本沒有委托第三人對涉案的貨物質量、數量等予以確認,更沒有委托其代為簽收對賬單。第三人簽收對賬單行為為個人行為,由此導致的法律后果應由期個人承擔,上訴人對此不負任何責任。此外,被上訴人對第三人簽收對賬單事宜,未盡到應有的謹慎審查義務,且向一審法院提供的《交貨質量特別約定》、《對賬單》證據存在重大瑕疵,其并未完成舉證責任,應承擔舉證不能的不利后果。一審法院在未查清事實基礎上,錯誤適用法律,違背事實根據,嚴重損害了上訴人合法權益。
此致
_____________人民法院
附:本上訴狀副本__________份
上訴人:_________________(簽名)
_____年_____月_____日
加工合同上訴狀 篇2
合同編號:____________
定作方:____________________________________
承攬方:____________________________________
簽訂地點:__________________________________
簽訂時間:____________年_______月_________日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規格型號
計量單位
數量
價款或酬金
交貨數量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額(大寫)
(注:空格如不夠用,可以另接。)
三、質量要求、技術標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交(提)貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協商的其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
承 攬 方
單位名稱(章)
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電 話:
電報掛號:
開戶銀行:
帳 號:
加工合同上訴狀 篇3
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日