加工簡單的合同范本(通用16篇)
加工簡單的合同范本 篇1
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著誠心合作,互惠互利的合作意向,經協商一致,甲方為乙方加工塑料配件,為保證甲乙雙方履行承諾,雙方特制定如下協議,以便共同遵守。
一、產品單價
乙方委托甲方加工的塑件成品,主材料由乙方擬定,成品單價初步估算:包括運輸用包裝、原料、加工損耗等綜合價格按塑件成品凈重量每噸按市場價計算,具體價格在打出合格樣品后加1.4元為總單價,原材料的價格因市場價格的升浮雙方在自行商議。
二、產品質量要求
1、 甲方應保質保量按照雙方協商好的訂單,將貨物送到乙方指定的倉庫。
2、 甲方如因產品生產因素而造成的質量問題,應及時協商解決,如因甲方生產的產品質量原因,而造成的退貨或換貨。甲方要賠償乙方因此造成的部分損失。
3、 乙方應以書面形式向甲方提供合格產品的質量標準和要求;
4、 甲方和乙方加工的塑件成品,要組合優良,外形要光潔、平整、無毛刺、無飛邊、不變形、打螺絲不爆、不裂等。
三、結算方式及期限
甲方自供貨給乙方之日起,甲方每次批量送貨到乙方,乙方經驗收合格入倉后,開具期限不超過10天的有效支票給甲方,或以現金的方式結算。
四、雙方的權利、義務
1、 甲方應以以后供貨貨款中每套模具扣除5000元,作為質量保證金。
2、 甲方隨時庫存300—500套成品,以備 方急所需。
3、 甲方送貨到乙方經驗收合格后,在乙方生產過程中塑料件一經打螺絲,而非甲方質量問題為前提前,甲方不負責退貨,但可協商處理。
4、 乙方每次訂單用傳真的方式通知甲方,甲方經認可后簽名確認并回傳;
5、 乙方必須提前一天訂單,甲方在收到 方訂單后按時批量送給 方;
6、 甲方負責按照雙方確認后的訂單的數量、時間,將產品送到甲方指定的場地;
7、 乙方必須在甲方每次送貨驗收合格后辦妥進倉的相關手續;
8、 甲方要對 方的模具圖紙、技術做好保密,未經乙方許可不得擅自向任何一方提供有關技術資料及信息,并不得向任何第三方提供乙方自己的供塑件成品,否則按壹拾倍模具費賠償給甲方;
五、雙方不得違反本合同中的任一規定,否則賠償因已方違約給另一方造成的一切損失。
六、解決合同糾紛方式:甲方雙方執行本合同時如發生爭議的,應協商解決,如協商未果的情況下可交甲方所在地的人民法院處理。
七、本合同經甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可協商制定補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方簽字: 方簽字:
甲方蓋章: 方蓋章:
日期: 日期:
加工簡單的合同范本 篇2
定作方:(以下簡稱甲方)____________________________
承攬方:(以下簡稱乙方)____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名:________________
貨號:_______________
面料:________________
顏色:_______________
尺碼:________________
第二條 服裝數量
1、計量單位:件(上衣、褲子)
2、數量:_________套,其中_______碼______件,_______碼______件,_______碼______件,_________碼______件。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方確認,具體見下:
材料名稱:
質量:
第四條 服裝質量
加工成品質量按 樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式 和規格
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條 報酬
1、加工單價:_______元/件
2、總金額(元):小寫________________(大寫)______________________
第七條 包裝方式
內用________包裝,外用________包裝,包裝費由__ 方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2、運輸費用由 方負擔。
3、產品的交(提)貨期限:________年____月____日。
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經雙方確認后,再進行批量生產。.
第九條 服裝驗收
1、驗收期間:________年____月____日之前。
2、驗收地點:_________________________。
3、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
4、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
5、驗收標準:與樣衣款式、做工一致
6、驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
7、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元(大寫);甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的.,除承擔違約責任外,必須返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元(大寫);甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內,甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額,依據實際制衣件數,經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,須在當日內付清乙方全部貨款。
第十二條 留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第二款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)、乙方須保證產品質量,如有制作問題,乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期,按時交貨。如未按時交貨, 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
第十四條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十五條 其他約定
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效,到全部貨款結清之日為止。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執一份;
甲方(章):________________
電話:____________________
簽訂日期________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方(章): ______________
電話:____________________
簽訂日期________年____月____日
簽訂地點:_____________
加工簡單的合同范本 篇3
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
依據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方充分友好協商,簽訂此材料加工合同,達成以下協議內容:
第一條 成品原料及加工內容
注:1、有無附圖紙;
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一并執行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條 加工期限和質量要求
1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇的方式:
①甲方根據乙方的制定選購。
②由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為: 天。
3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規范的,應符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的,應符合相應的規格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間:甲乙雙方協商一致,甲方在合同簽訂后 日內交貨,即 年 月 日前。
2、交貨地點:
3、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續并確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質與數量向乙方負責。
第四條 違約責任
發生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協商順延相應期限,每逾期一天,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同),甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發生的爭議,甲乙雙方應協商解決;協商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協議,補充內容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
日期:
加工簡單的合同范本 篇4
甲方:(需方)
乙方:(供方)
在經國家《合同法》以及其他法律的基礎上,甲方委托乙方代加工定臨公路路面工程1標的各種規格材料,經甲乙雙方友好協商,特制訂本合同,具體條款如下:
一、總量(規格(mm)、數量(萬m3))
1、水溫:
(1)4.79—19 1.25萬m3(以實際用量為準)。
(2)19—37.5 1.25萬m3(以實際用量為準) 。
2、路面:
(1)0.075—4.750.9萬m3 (以實際用量為準)。
(2)4.75—10 1.9萬m3 (以實際用量為準)。
(3)10—15 1.9萬m3 (以實際用量為準)。
(4)15—201.2萬m3 (以實際用量為準)。
二、質量要求,技術標準及驗收方法:
1、乙方加工的材料規格標準必須符合甲方的要求,若乙方提供的材料不符合甲方要求,甲方有權終止合同,并凍結乙方不合格的費用的支付,給甲方所造成的一切損失,均有乙方承擔。
2、驗收標準及驗收方法。
乙方提供的碎石,機制砂質量標準要求:符合《公路瀝青路面施工技術規范》。需方隨時對供方的供貨進行抽檢,檢驗方法按國家規定的方法進行。
三、供貨方式(分兩次):
1、備料階段:供貨起始時間:20xx年xx月xx日開始供貨,20xx年xx月xx日完成8900立方機制砂和2.5萬立方的碎石量。
2、施工階段:從20xx年xx月xx日起至工程完工,按照工程的實際需要,乙方應確保供貨的數量、質量及各種規格。
3、交貨地點:內官黑山昌盛石料廠。
4、碎石生產后堆放的料場由甲方提供。
5、運輸方式:由乙方負責。(運費為每方每公里1元,車輛和人員安全均由乙方負責,甲方不承擔任何責任,此價格不含稅。
6、付款方式:甲方按簽收的碎石和機制砂數量的貨款,在20xx年xx月xx日前付90%料款,剩余的10%在供貨階段付清。供貨階段的貨款分月計量付款。結算時甲乙雙方憑第三方簽認的收料單進行結算。
7、若甲方在20xx年再需要增加碎石數量時,乙方必須保證甲方總共7萬立方的碎石供應量,并且乙方每立方米要價不得超過38元。
四、材料價格:
1、0.075—4.75(機制砂)28.00元/m3(不含稅費價)。
2、庫存料15000立方價格:(4.75—19、19—37.5 ) 36.00元/m3(不含稅費價)。
3、其他各種規格石料價格,38.00元/m3(不含稅費價)。
4、以上價格均為出廠價。
五、材料計量:
由供需雙方認可的第三方收貨方簽字認可,一車一票,具體認可方法由供需雙方加第三方共同協商。
六、雙方責任:
甲方根據工程施工要求,分備料階段和供貨階段,甲方按協議條款付款給乙方,乙方必須按協議條款約定內容,按甲方要求生產出合格產品,并按甲方規定的時間,及時保證供應量,不得晚供或欠供,不得影響甲方工程正常需求(人力不可抗拒因素除外)因乙方造成的甲方停工待料,所造成的損失由乙方負責賠償。
七、糾紛的解決方式:
甲乙雙方出現合同糾紛時,應首先通過充分協商解決,協商不成的,交乙方所在地的仲裁部門仲裁解決。
本合同一式兩份,經雙方法定代表人或授權的委托代理人簽字后生效。
需方:
供方:
加工簡單的合同范本 篇5
甲方:
乙方:
乙方愿為甲方加工門窗,提供廠房、機器設備及操作工人。雙方本著平等互利、友好合作的宗旨,經協商達成如下意向協議:
一、加工內容:
1、門窗的框、扇加工包括玻璃制作和裝配;
2、五金配件裝配;
3、嚴格按照門窗規范程序加工;
4、符合產品標準的包裝。
二、材料:全部材料(包括型材、五金、膠條、各種膠、螺釘等所有附件)均由甲方提供并對質量負責,乙方協助甲方對進廠材料按甲方提供的品牌、規格型號和質量標準予以驗收。
三、加工依據:加工依據為甲方提供并蓋章或簽字確定的分格圖、節點圖和制作尺寸、數量以及合同附件規定的材料標準進行加工,并嚴格遵守甲方技術人員的指導。
四、加工質量標準:符合國家GB/8814-20__、JG/T131-20__、JG/T140-20__、JG/T176-20__、JG/T180-20__標準執行驗收。如因乙方單方面原因造成質量不合格,給甲方造成損失的由乙方賠償。
五、指派為甲方駐乙方代表,組織施工并對工程質量、進度進行指導、監督,辦理驗收、變更、登記手續及其他事宜。
六、工期:在甲方提供的加工依據、材料均齊全的條件下,乙方必須按時完成(30日之前完成),逾期完成乙方需向甲方承擔合同總額的30%的違約金。若甲方提供的材料及加工依據等延誤,工期順延。
七、加工費單價:
八、付款方式:單項工程窗框制作完成后,支付單項工程合同價30%至乙方、單項工程窗芯制作完成后,再支付單項工程合同價50%至乙方、單項工程竣工驗收后,再支付單項工程合同價20%至乙方。
九、包裝:保護膜嚴格按照包裝程序,包裝材料由甲方提供,包裝人工費由乙方承擔。
十、運輸:甲方負責運輸并承擔全部運費。乙方負責裝車并提供發貨明細單。乙方有義務為甲方聯系車輛、代辦運費結算等事宜。
十一、交貨地點:乙方廠內。
十二、材料用量;材料正常用量以設計定額為準,其中型材以每批加工的優化下料數據(套裁單)為準。允許加工差錯和加工質量事故造成的材料損耗為5‰(以全部材料總金額計);超出允許損耗指標之外的材料損耗由乙方承擔。
十三、剩余材料(不包括小200mm的料頭)由乙方保管,加工完成后交于甲方。
十四、施工安全
1.乙方應加強施工企業的安全管理,施工期間因自身管理原因所發生的人身及財產
安全事故,產生責任費用由乙方承擔。
2.乙方服從甲方單位的安排及協調。乙方人員進場必須戴安全帽。
3.質量問題及解決:所有質量問題應在貨到12小時內提出,乙方在安裝前解決。
十五、未盡事宜,雙方協商解決。
十六、糾紛解決方式:協商或有關部門進行調解。
十七、本協議一式兩份,雙方各執一份。
十八、協議有效期: 年 月 日至 年 月 日。
甲方:乙方:
現場負責人:
負責人:
電話:
電話:
日期:
加工簡單的合同范本 篇6
甲方(供應方):_____________合同編號:_____________
乙方(加工方):_____________簽定地點:_____________
現經雙方友好協商,特制定以下協議:
一、簽定時間:_____年__月__日交貨地點:_____________
制單款號貨品名稱數量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產制單”方式委托乙方生產,明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的縫紉線、輔料,布料除外由___方提供,其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數量的成本價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(布料不及時到位)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、甲方提供布料,按制單裁數規定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質量問題不能生產,應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
八、結算方式:按甲方實際出貨數量結算,合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應本著精誠合作的態度,如因合同或其它產生爭議,協商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):_____________乙方(加工方):_____________
地址:_____________________地址:______________________
授權代表:__________________公司蓋章:___________________
甲方身份證:__________________乙方身份證:____
日期:______________________日期:_____________________
加工簡單的合同范本 篇7
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著公平、公正的原則,在自愿、互利互惠的基礎上,經協商一致訂立以下條款,供雙方共同遵守執行。
一、乙方同意為甲方生產服裝。款號,數量,單價,交貨期等具體規定如下:
款號
品名
下單數
單位
加工單價
總額
交貨期
分批交貨,最終交期
合計金額:(大寫)
原輔材料備齊時間:
二、細生產資料見附件。(①配色配碼表②尺碼表③生產工藝制作單④示意圖⑤裁剪單⑥包裝單⑦紙版⑧原樣⑨其他)。
三、合同簽訂生效后,乙方不得以任何理由撤單或要求減少加工數量,發生此種情況視乙方違約而愿意賠償甲方客戶的所有損失,并且由甲方有任意無條件中止合約并將訂單轉發給其他加工廠。
四、甲方提供隊乙方提供的物料外的所有原、輔料,包裝材料等。
五、乙方為甲方加工服裝應提供的服務項目有:□①裁剪□②半成品□③打棗、平眼、鳳眼、打扣□④半燙□⑤剪線頭□⑥整理□⑦包裝裝箱□⑧付單程運輸費。
六、乙方提供生產的等物料從以下三種方式中選擇一種。
□乙方自購;□甲方代購,按實際領用的物料的材料款在支付的加工費中扣減;□甲方代購按加工費的%在支付的加工費中扣減。
七、乙方如果生產控制不妥造成所耗物料超過耗單上的數量,應補充的面料價格按原價計算,輔料按原價的2倍計費,并在加工費結算時扣減,補面輔時應在5天內弄清楚,否則后果自負。
八、乙方嚴格根據甲方提供的樣衣或詳細的產資料進行生產,按規定的交貨期交貨,甲方負責包裝,乙方一有成品就需及時向甲方送貨,保證甲方生產線運轉。
九、乙方如果延遲交貨期、質量出現問題必須賠償甲方因此遭受的損失。
十、如果甲方材料供應影響交貨期,交貨期則相應順延,否則乙方不負任何責任。
十一、甲方在乙方交貨結賬后天付清加工費。
十二、結賬時乙方需備齊:A生產合同書B成品進倉單C每批驗貨報告單D倉庫原輔料結算單
十三、本合同如有未盡事宜,雙方應另行協商交達成書面補協議。
十四、本合同一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執一份。
十五、簽訂合同后如乙方違約,由乙方賠償合同金額的10%給甲方。
甲方:
單位名稱:
單位地址:
委托代理人:
聯系電話:
乙方:
單位名稱:
單位地址:
委托代理人:
聯系電話:
___年___月___日
加工簡單的合同范本 篇8
甲方:
乙方:
為了把甲方在生產過程中篩選出的大塊礦石能進行破碎,甲乙雙方經過共同協商,就礦石加工一事達成如下協議:
一、甲方的權利和義務
1、甲方負責提供生產場地。
2、甲方負責對礦石加工提出技術要求。
3、甲方負責對乙方生產現場進行管理監督。
4、甲方負責把礦石運送到乙方生產場地,并把加工后的成品及時倒運,以免影響乙方的生產,乙方不承擔運輸過程中的所有費用。
5、甲方負責對加工后的礦石進行過磅計量,入庫保管。
二、乙方的權利和義務
1、乙方必須嚴格遵守甲方的規章制度,聽從甲方管理人員的指揮,服從甲方管理人員的'安排。
2、乙方所需的設備車輛及勞保防護用品由乙方自行配置。
3、乙方負責支付用電費用、氧氣、乙炔、液化氣的費用。
4、乙方在生產過程中出現的一切安全事故和由此產生的一切經濟費用由乙方全部負責。甲方不承擔任何經濟責任。
三、甲方在合同有效期內,必須保證日產量(每天不少于500噸)。
四、加工費結算價格為15元/噸,每月月底憑過磅單現金結清加工費。
五、承包期限:暫定 ,協議期滿后甲乙雙方協商是否續簽。
六、在合同簽訂后
七、如發生爭議,由當地人民法院解決。
八、未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決。
九、本協議一式四份,甲乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
加工簡單的合同范本 篇9
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品品名規格(長、寬、高c)單位數量備注
第二條加工成品質量要求
一、材種:柜臺、貨架一律采用___________________________。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構務必嚴密,堅固、表面務必平整光滑,木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正、平直、安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現帶給的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。
第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內務必到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由_______物價局帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,務必在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在_________,由_________收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸,每件運輸費用均按________元計算,共計________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約職責外,務必如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內透過銀行付款。
第十二條甲方的違約職責
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后,仍不貼合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,到達合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約職責
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約職責。但甲方應當采取用心措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方職責;在乙方遲延理解或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔職責,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條其他
一、本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也能夠直接向人民法院起訴。
二、本合同于________年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
三、本合同一式_________份,甲乙雙方各執一份,_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
________年____月____日
加工簡單的合同范本 篇10
甲方
乙方
就原物料及成品委托承攬加工事項,通過友好協商,于xx月 日雙方同意訂立合約條款如下,以為雙方共同遵守:
第一章 合同組成及內容
1.1 本合同規范由乙方供料并委托甲方承攬加工后,將全數加工制成品交付乙方之一切相關法律行為。
1.2乙方提供原材料清單如下:
abs膠料
pc膠料
甲方在約定期限內按約定要求將以上膠料注塑成形送返乙方指定倉庫。
第二章 合同價格及結算方式
2.1委托加工原物料、成品等所涉費用,由雙方協商決定并注明于發票/采購單。
2.2加工費、運雜費、保險費等款項的結算,應遵守結算紀律,堅持錢貨兩清原則,付款采每月結算形式并在乙方采購單及甲方發票上注明,亦可采用信用證結算方式。
第三章 質量要求及運輸方式
3.1各類物料及加工制成品質量標準按經甲方確認之乙方采購單、式樣書、圖紙、規格之約定,就有關標準之任何變更,應經雙方同意始生效力。
3.2發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
3.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
3.4乙方對甲方供料及甲方對乙方運送加工制成品之運輸,由乙方負擔。
第四章 成品驗收標準和方法
甲方將加工制成品送達雙方約定交付地后,乙方應于三日內驗收,倘甲方未于此約定期間內接乙方驗收結果之通知,即于送達后第四日起視為加工制成品已通過驗收。
第五章 違約責任
甲方違約責任
5.1甲方未按約定質量交付加工制成品,應當負責修整或調換。
5.2甲方交付加工制成品數量少于約定,應當照數補齊。
第六章 合同解除
本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
第七章 知識產權保護及守秘義務
雙方應信守職業道德,未經對方書面同意,不得將任何于業務過程中知悉對方包括但不限于生產工藝、技術、商業秘密及其它各類信息,泄露于包括對方員工在內之任何第三人,違者守約方保留一切法律追訴權利。
第八章 特別條款
10.1 乙方提供給甲方的是海關監管保稅料件,因此甲方在生產加工中所產生的'邊角料等需全部返還至乙方。如雙方違反此條款所產生的一切后果由違約方承擔。
10.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
加工簡單的合同范本 篇11
定作方:____________
承攬方:____________
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款
定作方
承攬方
日期:
加工簡單的合同范本 篇12
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的帶給辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方務必依照合同規定選用原材料,并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格帶給原材料,承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規定及時檢驗,不貼合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙帶給辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現帶給的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期帶給技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構帶給檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,務必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約職責
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的職責;經過修整或調換后,仍不貼合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%-30%)或酬金總額的____%(20%-60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不貼合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責。
八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不貼合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔職責。
十、擅自調換定作方帶給的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的職責。
第十三條定作方的違約職責
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方帶給原村料的`,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約職責,在定作方遲延理解或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔職責,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
承攬方:________________________
日期:
加工簡單的合同范本 篇13
甲方:____________
乙方:____________
經雙方充分協商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產系列產品事宜,達成以下協議:
第一條加工產品范疇
1、產品品名:____________
2、產品規格為:____________
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協議。
第二條委托加工訂單
1、甲方根據市場銷售情況,于每xx月xx日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前5天通知乙方,但調整幅度不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協商。
3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
第三條加工產品質量及責任
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產品質量符合國家食品衛生標準。
2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產,附商標使用授權書。
3、產品在保質期內出現批量性質量問題,經由雙方確認或國家檢驗檢測機構簽定屬乙方制造引起的,除由乙方承擔該批有質量問題產品的責任外,乙方還應按該批有質量問題產品總值的30%以實物形式補償給甲方;
4、乙方交付的產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:加工產品的投訴賠償問題,甲方在預先征得乙方同意的情況下可以先行賠付消費者,消費者簽收確認,由乙方負擔賠償,賠款在加工費中扣除;當乙方對甲方處理有異議的,甲方可委托乙方協助甲方處理;在甲方有要求時,乙方可協助甲方處理質量投訴,但不負責對最終用戶提供售后服務;少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任。
5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業執照復印件及生產、衛生許可證復印件,相應批次產品的出廠檢驗報告單。
第四條原輔料及包裝材料供應
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲廣東省社會保障局方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市場。
第五條產品交付與驗收
1、產品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。
5、如甲方認為原輔材料、包裝材料及成品出現不良現象時,可向乙方提出異議,并有權通知乙方停止使用不良的原輔材料及包裝材料;
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量萬箱以內的,第天不低于萬箱,月訂貨量萬箱的,每天不低于萬箱,萬箱以上的,每天萬箱。
第六條其他
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方:____________
加工方:____________
日期:
加工簡單的合同范本 篇14
甲方:
乙方:
甲方根據工作需要,委托乙方加工工裝服裝 套,每套 元,合計人民幣 元,大寫:。雙方經平等協商,根據《合同法》的有關規定,達成協議如下:
一、 面料由乙方提供,但須經甲方確認;
二、 款式由甲方確認,與乙方協商,并且由乙方確定;
三、 應該由乙方按照甲方要求款式,先制作9套的服裝樣本,分別分為大中小3個號碼,每個號碼3套,由甲方工作人員進行試穿,試穿的時間是10 天。試穿過程中甲方及時將發現問題反饋乙方,并且形成最終款式。如甲方對乙方提供樣本服裝不滿意,有權利中止合同。
四、 甲方負責提供訂做服裝的尺寸,套數。
五、 甲方需在試穿滿意后,并且與乙方確認最終款式及各 項具體要求后,預先支付乙方面料、加工費全部金額的50 %,即人民幣元,大寫: 。余款須于加工服裝完成提貨后,30天內全部付清,并且由乙方提供正規發票;
六、 乙方根據服裝標準尺碼生產,甲方檢查,并且有權對 各種質量問題提出要求;
七、 面料質量及做工問題由 乙方 負責。尺碼不合適時,應由乙方無償修改;
八、 乙方需按照甲方要求時間交貨,交期為20xx年xx月xx日;
九、 未盡事宜,雙方可以再次協商。
甲方:
代表:
乙方:
代表:
日期:
加工簡單的合同范本 篇15
甲方:
乙方:
一、加工產品概述
1、乙方送加工產品原料為:□電解銅板、□銅線光亮絲、□費銅錠、□廢銅;
2、乙方提取加工成品為:□Φ8.0銅桿、□Φ3.0銅線、□其他品種。
二、原材料與成品計算方式
1、原材料與加工成品重量比1:0.98提貨。□電解銅板加工費為:____元、□銅線光亮絲____元、□費銅錠____元、□廢銅____元;
2、原材料甲方廠區稱重,成品甲方廠區稱重;
3、磅差按上期所交割電解銅合約規定執行。
三、交(提)貨時間、地點、方式
1、原料到廠時間、成品交貨時間;
2、原材料由乙方送到甲方加工廠區,成品交(提)方式:
□乙方到甲方加工廠區自提、
□甲方送貨到乙方廠區,運輸方式。
四、驗收標準
1、原材料甲方品管員驗收;
2、成品驗收按GB/T3952—08銅桿驗收,成品如有異議向甲方提出;
3、成品由甲方出具質保書、碼單。
五、包裝標準
1、□包子捆扎銅桿、銅線、□木托架、□架子。木托架押金元,架子押金元;
2、包子捆扎物為銅桿或銅線,乙方自行消耗,甲方不負責回收。
六、結算方式
1、加工完成付款。
七、違約
1、雙方按照合同法執行,合同中交貨條款執行。逾期交(提)貨,每天按貨物總價值的萬分之二支付違約金。
八、合同糾紛解決
1、雙方協商解決;
2、仲裁委員會仲裁;
3、甲方所在地人民法院起訴。
九、其他約定
1、傳真件有效;
2、需要擔保,另立合同附件有效;
3、甲方收到原材料,確認重量,開具收貨憑證,乙方需拿甲方開出的收貨憑證提貨;
4、所有票據為雙向開取,甲方不單獨提供加工票據;
5、單方修改合同條款無效。
甲方:乙方:
____年____月____日____年____月____日
加工簡單的合同范本 篇16
委托方(以下簡稱甲方):___________________________________
被委托方(以下簡稱乙方):_________________________________
甲乙雙方本著平等、自愿的原則,經友好協商就甲方委托乙方生產下列食品達成如下協議,共同遵守并執行:
第一條、雙方的資質及合作方式
本協議中的甲方承諾其具備銷售委托生產食品的銷售許可資質,乙方承諾其具備生產委托食品的生產許可資質,雙方在被許可的有效期限內,以委托生產方式進行合作。
第二條、每月委托訂單數量、內容、期限
1、甲方須提前____________天通過傳真或郵件等書面方式給乙方落實訂單數量,訂單內容及提貨時間等信息。
2、乙方在收到上述書面文件后,必須在____________小時內以傳真或郵件等書面方式向甲方確認上述信息。
第三條、甲方的權利和義務
1、甲方應在法律允許生產食品的范圍內向乙方提出委托生產食品的委托要求,甲方提供的原材料或包裝物應符合國家相關法律法規的規定。
2、甲方有權監督乙方生產的全過程,并有權對委托生產的食品進行驗收,對乙方生產的不符合國家或地方食品安全標準或行業標準的產品有權拒收。
第四條、乙方的權利和義務
1、乙方應在法律允許的范圍內接受甲方的委托生產要求,按照甲方的要求自行組織生產并報告委托事務的進展情況;
2、本委托產品的銷售權歸甲方所有,未經甲方同意,乙方不得將該產品投放市場;
第五條、委托生產食品內容明細及標準
詳見附件1,具體以訂單為準
第六條、委托生產食品的標簽要求
標簽應嚴格按照《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律法規、食品安全標準、產品標準和相關技術規范的要求標注,并如實標明委托雙方的名稱、委托關系、地址、聯系方式和相關食品生產許可證號等事項。
第七條、委托生產食品的質量和包裝要求
1、甲方提供符合要求的原材料和包裝材料。
2、乙方按甲方訂單要求生產符合食品安全標準的產品。
第八條、委托生產食品的驗收標準、方法、期限及地點
1、乙方生產完畢____________天內通知甲方派人驗收,甲方指定____________進行驗收,驗收地點雙方協商決定,甲方須____________天內完成驗收,不得無故拖延驗收。
2、驗收標準參照國家、地方的食品安全標準或行業標準。
第九條、委托生產費用、結算方式及期限
(1)委托生產費用按每公斤____________人民幣計算,甲乙雙方按此價格據實結算。
(2)貨款每月結算一次,貨款結算時間為每月的____________日。甲方以銀行轉賬的形式將貨款一次性支付給乙方。
(3)本協議合作期限為____________年,自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日止,合同期滿前____________個月甲乙雙方協商續約事宜,重新簽訂委托協議。
第十條、交貨方式
甲方對委托加工的產品檢測認定驗收后,甲乙雙方指派的代表在確認書上簽字即視為乙方交貨合格。
甲方須到乙方工廠提貨,乙方負責安排工人裝車,由此而產生的運輸費由甲方承擔。
第十一條、本合同解除的條件
有下列條件之一的,當事人可以解除合同:
1、因不可抗力致使不能實現合同目的的。
2、合同履行期限屆滿。
除上述條件解除合同外,甲乙雙方也可協商解除合同。否則任何一方不得擅自解除或變更合同。
第十二條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,任何一方有權向原告住所地人民法院提起民事訴訟。
第十三條
本合同一式____________份,經甲乙雙方法定代表人簽字并蓋章之日起生效,雙方各留____________份,以供備案之用,____________份合同均具有同等法律效力。
在本合同履行過程中,如有未盡事宜,甲乙雙方可達成補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力,。
甲方(公章):_____________________________乙方(公章):_________________________________
聯系方式:_______________________________聯系方式:___________________________________
法定代表人(簽字):_______________________法定代表人(簽字):___________________________
______________年__________月____________日______________年_____________月___________日