建設(shè)工程廉潔合同（一）（精選16篇）

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇1

　　工程項目名稱：_________________________________

　　甲方（發(fā)包單位）：_____________________________

　　乙方（承包單位）：_____________________________

　　為了規(guī)范建設(shè)市場，在工程建設(shè)中防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，確保建設(shè)工程高效，優(yōu)質(zhì)，按時竣工投產(chǎn)，遵照國家建設(shè)部，監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對腐敗和反對不正當(dāng)競爭的通知》精神，根據(jù)_________________有關(guān)要求，并經(jīng)甲乙雙方同意，特訂立如下協(xié)議：

　　一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同自覺遵守國家和_________________關(guān)于廉政建設(shè)的各項規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項規(guī)定。

　　二、甲方及其工作人員應(yīng)做到

　　（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定。

　　（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的，出給予當(dāng)事人批評教育外，應(yīng)視情節(jié)輕重，后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰或紀律處分。

　　（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意；在工程建設(shè)項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　（四）甲方人員在工程建設(shè)項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

　　（六）甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關(guān)規(guī)定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應(yīng)由單位或個人支付的費用。

　　（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請和高消費的娛樂活動。

　　（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

　　（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動。

　　（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟活動。

　　三、乙方及其工作人員應(yīng)當(dāng)做到

　　（一）乙方應(yīng)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。

　　（二）乙方有責(zé)任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定），按時出席甲方召集的有關(guān)會議。

　　（三）乙方應(yīng)當(dāng)通過正常途徑開展相對業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

　　（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

　　（五）乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。

　　（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

　　四、獎懲

　　（一）乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者，應(yīng)及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時向甲方領(lǐng)導(dǎo)或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復(fù)或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴重的可向有關(guān)部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協(xié)議的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標權(quán)。

　　（二）甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當(dāng)?shù)氖侄涡匈V甲方工作人員，甲方根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔(dān)，乙方用不正當(dāng)手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。

　　（三）乙方在工程項目建設(shè)中賄賂甲方人員，被檢察機關(guān)立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān)，并向甲方單位承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

　　五、本工程發(fā)包、建設(shè)、竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為，均適用本協(xié)議。

　　六、聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　七、保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　八、不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見，不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　九、通知

　　（一）根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。

　　（三）一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任

　　十、爭議的處理

　　（一）本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　（二）本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決

　　1.提交_________仲裁委員會仲裁；

　　2.依法向人民法院起訴。

　　十一、解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　十二、補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十三、合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章)：________________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________地址：_______________________

　　電話：_______________________電話：_______________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

　　簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇2

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　為了在工程建設(shè)中防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生，促進本單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)國家和________________有關(guān)工程承發(fā)包和廉政建設(shè)的各項規(guī)定以及________________關(guān)于《________________》，特訂立如下協(xié)議：

　　一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同自覺遵守國家和_________關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項規(guī)定。

　　二、甲方及其工作人員應(yīng)做到

　　(一)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

　　(二)甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應(yīng)由單位或個人支付的費用。

　　(三)甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請和高消費的娛樂活動。

　　(四)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

　　(五)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動。

　　(六)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟活動。

　　三、乙方及其工作人員應(yīng)當(dāng)做到

　　(一)乙方應(yīng)當(dāng)通過正常途徑開展相對業(yè)務(wù)工作，不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員(含家屬、子女，下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

　　(二)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

　　(三)乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂經(jīng)濟合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。

　　(四)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

　　風(fēng)險告知：在結(jié)算工程量上實事求是，做到手續(xù)齊全，工程結(jié)算時要嚴格按照規(guī)定程序辦理，要廉潔自律，提高遵紀守規(guī)的自覺性，嚴格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行。

　　四、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者，應(yīng)當(dāng)向甲方領(lǐng)導(dǎo)或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復(fù)或刁難、延誤工作。

　　五、甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當(dāng)?shù)氖侄钨V賂甲方工作人員，甲方應(yīng)向乙方上級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門舉報，由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔(dān)。

　　六、本協(xié)議作為工程承發(fā)包合同的附件，經(jīng)協(xié)議雙方簽署后立即生效。

　　七、本協(xié)議一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，送交見證部門和紀檢監(jiān)察機關(guān)各_____份。

　　甲方(蓋章)：_______________　　乙方(蓋章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年_______月_______日　　_________年_______月_______日

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇3

　　上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務(wù)經(jīng)理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現(xiàn)依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發(fā)回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內(nèi)黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔(dān)本案連帶責(zé)任于法無據(jù)。

　　首先，原判認定內(nèi)_______燃氣有限公司_______項目部是內(nèi)_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內(nèi)_______燃氣有限公司是依法設(shè)立的法人企業(yè)，自公司成立以來，從未設(shè)立任何項目部，更未設(shè)立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協(xié)議”無事實根據(jù)。上訴人認為，內(nèi)_______燃氣有限公司與內(nèi)_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關(guān)系，也無法律上的任何利害關(guān)系。

　　上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務(wù)，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的河南_____建設(shè)工程有限公司，雙方簽訂有《建設(shè)工程施工合同》。上訴人與河南_______建設(shè)工程有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內(nèi)_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議與上訴人無關(guān)，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應(yīng)當(dāng)舉證證明內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力，設(shè)立內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構(gòu)是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定，查明以上事實舉證責(zé)任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責(zé)任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無據(jù)。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應(yīng)當(dāng)?shù)玫劫r償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設(shè)工程有限公司，河南_______建設(shè)工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質(zhì)的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應(yīng)當(dāng)由王_______承擔(dān)賠償責(zé)任，河南_______建設(shè)工程有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任，現(xiàn)原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任有悖法律規(guī)定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無據(jù)。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

　　此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇4

　　標準版建設(shè)工程合同

　　合伙人（以下簡稱甲方）：____________身份證號碼：________________

　　合伙人（以下簡稱乙方）：____________身份證號碼：________________

　　為建設(shè)好房地產(chǎn)投資建設(shè)的號樓工程，保證工程質(zhì)量、建設(shè)工期、保障工程實施達到預(yù)期的各項計劃和指標，雙方就合同條款的有關(guān)事宜本著平等、自愿、公平和誠信的原則達成如下合作協(xié)議，本協(xié)議與將來備案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，請雙方自覺遵守。

　　一、工程概況

　　工程名稱：__________________

　　工程地點：__________________

　　工程內(nèi)容：__________________

　　資金來源：__________________

　　二：工程承包范圍

　　承包范圍：樁基、土建和安裝（樁基由甲方分包不收取任何費用）

　　三：工程承包方式

　　承包方式：包工包料施工，但鋼材、水泥、商品混凝土、門窗、水電暖通主材、高級裝飾材料由甲方供應(yīng)及水電施工由甲方提供。（甲供材料款不進入直接費，乙方?jīng)Q算時鋼材、水泥、商品砼按定額含量所購材料市場___%取費進入決算，（材料費檢測和馬造________年___號文件的_____由甲方一次性支付______萬元_____包干價）。

　　水電主材（計取___%保管費加稅金），門窗、消防系統(tǒng)、人防系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)、暖通工程及防盜門、安裝工程及其他專項分包工程由甲方另行分包并組織施工，乙方不對該部分進行工程預(yù)算，前述甲方分包工程應(yīng)向乙方支付___%的配合費，配合費內(nèi)容包括：留眼、補眼共用腳手架（不含分包單位需單獨搭設(shè)的手腳架）和垂直運輸機械、影響進度安排、作業(yè)降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合費。分包項目水電費用由分包單位另行掛表。另外，電梯按每臺______元人民幣付配合費。

　　四、合同工期

　　開工日期：甲方通知進廠為準

　　竣工日期：___層___個月完成，___層___個月完成。（從乙方破土動工開始計算）。（指承包的土建、安裝工程）。

　　五、合同價格

　　本工程合同金額：暫定價約為______萬元，具體數(shù)額按以下條款予以確定。

　　六、結(jié)算方式

　　1.采用可調(diào)價合同，以會審后的'施工圖紙和工程設(shè)計變更通知單及現(xiàn)場簽證為計算依據(jù)，按工程量據(jù)實核算。

　　2.結(jié)算依據(jù)：定額執(zhí)行________年《______省綜合估價表》、及________年《______省建設(shè)工程補充定額估價表》裝飾采用________年《______省裝飾工程綜合估價表》，安裝執(zhí)行________年《全國統(tǒng)一安裝定額______省單位估價表》定額。乙方采購材料價格參照從施工至竣工期間____市造價部門公布的市場材料信息價加權(quán)平均價下浮___%（沒有信息價的由甲乙雙方確定價格）。不同階段的施工工期要以監(jiān)理公司和工程部負責(zé)人簽證為準。定額人工按________年33號文件新規(guī)定執(zhí)行，如有政策調(diào)整，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。注：（不再調(diào)整）

　　標準：本工程___層樓按三類工程類別收取，優(yōu)惠讓利綜合費率下浮___個點，___層樓按三類工程類別收取，優(yōu)惠讓利綜合費率下浮___個點。五層及以下樓按四類工程類別收取，優(yōu)惠讓利綜合費率下浮___個點。

　　七、工程款的支付

　　1.在單位工程施工到春節(jié)期間，甲方須向乙方支付已玩擦很能夠工程量的___%的工程款。

　　2.在后期施工中，乙方每月____日向甲方上報經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理符合認可的當(dāng)月完成工程量，以甲方審核的工程量為工程款支付依據(jù)，如乙方向甲方提交工程量報告后____日內(nèi)，甲方未向乙表示異議，視同甲方接受該工程量報告。

　　3.甲方在每月___號前（節(jié)假日順延）根據(jù)一份上月上報經(jīng)監(jiān)理、甲方審核后的已完成工程量的___%支付乙方工程進度款。（如遇特殊情況雙方協(xié)商解決）。

　　4.工程取得竣工驗收報告合格后___天內(nèi)，甲方向乙方支付至已完成工程量的___%工程款；工程竣工決算審計應(yīng)在業(yè)內(nèi)資料上報市城建檔案歸檔并出具歸檔合格備案單后___個月內(nèi)完成，另外___%的工程款在工程竣工驗收備案并審計結(jié)束后十天內(nèi)付清。

　　5.生于的___%工程款作為本工程的保修金，該保修金在竣工驗收合格后的________年內(nèi)支付。此款項___%工程量保修金，甲方在竣工驗收、備案期間代乙方繳納到市建管處，保修期滿乙方到建管處領(lǐng)取。

　　八、違約責(zé)任

　　1.若雙方中任何一方違約，違約方須向?qū)Ψ劫r償由此造成的實際經(jīng)濟損失。

　　2.甲方應(yīng)以議標方式（乙方應(yīng)選二家施工企業(yè)參與投標）選定乙方承接《______號樓》工程。涉及其他二家企業(yè)參與投標，費用由乙方自付。

　　3.乙方應(yīng)當(dāng)確保自購的各種施工材料的產(chǎn)品質(zhì)量和本項目工程的施工質(zhì)量，若因乙方選材不當(dāng)和施工中發(fā)生質(zhì)量問題有乙方自行全部承擔(dān)，乙方應(yīng)按照《勞動法》、《安全法》用工。乙方在施工過程中如發(fā)生安全意外事故由乙方全部負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何形式的連帶責(zé)任且乙方應(yīng)處理好周邊居民單位關(guān)系，文明施工，不擾亂市民正常生活，工作秩序。

　　4.由于乙方施工過程中存在工程質(zhì)量瑕疵，并被他人發(fā)現(xiàn)和取證，使甲方市場信譽下降給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部責(zé)任。若由于甲方原因造成工程停工或相關(guān)事項產(chǎn)生的損失由甲方全部負責(zé)。

　　5.工期每提前一天按______元獎勵，每逾期一天按4000元罰款。若由于甲方原因造成停工工期順延并承擔(dān)相應(yīng)的損失。

　　九、履保證金

　　1.本項目履約保證金______萬元人民幣

　　2.該保證金小高層竣工之日起退還全款的___%，高層竣工之日退還剩余的___%

　　3.本保證金不計利息。甲方超期還款時，超期之日起，每天按銀行利息支付。

　　十、其他事項

　　1.本協(xié)議書未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

　　2.本協(xié)議與格式合同文本具有同等法律效力，在各文本內(nèi)容不一致時執(zhí)行本協(xié)議書的規(guī)定。

　　3.安裝審定的工程量，甲方將工程款轉(zhuǎn)入乙方在______設(shè)立的銀行賬戶，確保甲方付給乙方的工程款全部用于該項目的建設(shè)，若因工程款的流逝給甲方帶來直接或間接的損失，由乙方全部負責(zé)。

　　5.乙方對外簽訂的任何材料購銷合同等所產(chǎn)生的經(jīng)濟法律責(zé)任，由乙方自負全責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任，甲乙雙方采購的材料檢驗若需檢測由乙方承擔(dān)檢測檢驗費。

　　6.乙方不得將本工程轉(zhuǎn)包或分包。

　　7.甲乙雙方按照國家有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

　　8.甲方向乙方一次性支付風(fēng)險金壹仟元整（包干價）。

　　9.凡因本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時，由___________委員會裁決。

　　10.雙方當(dāng)事人對本協(xié)議全部條款的理解完全一致，本協(xié)議書經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)貳份。

　　甲方：____________聯(lián)系方式：________________

　　乙方：____________聯(lián)系方式：________________

　　簽訂日期：________年____月____日________年____月____日

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇5

　　發(fā)包方：_________

　　承包方：_________

　　根據(jù)《民法典》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程名稱_________;工程地點_________;工程規(guī)模_________;工程投資_________。

　　第二條委托方根據(jù)本合規(guī)定填寫建設(shè)工程勘察設(shè)計委托書。(見附表一、二)

　　第三條勘察設(shè)計費取費的依據(jù)和取費標準，按國家規(guī)定執(zhí)行。

　　勘察設(shè)計費的撥付辦法，自合同生效后_________天內(nèi)，委托方應(yīng)向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設(shè)計費，不足部分委托方應(yīng)在_________天內(nèi)一次結(jié)清(或訂為分若干次結(jié)清)。

　　勘察任務(wù)的定金為勘察費的30%，設(shè)計任務(wù)的定金為估算設(shè)計費的20%。本工程的勘察費為_________元，估算設(shè)計費為_________元。

　　委托方不履行合同的，無權(quán)要求返還定金;承包方不履行合同的，應(yīng)雙倍返還定金。

　　第四條委托方的義務(wù)

　　1.委托方應(yīng)在商定的時間內(nèi)向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料的可靠性負責(zé)。提供資料的內(nèi)容，技術(shù)要求及期限見附表三。

　　2.在勘察設(shè)計人員進入現(xiàn)場作業(yè)或配合施工時，應(yīng)負責(zé)提供以下工作和生活條件：_________。

　　3.委托方配合引進項目的設(shè)計任務(wù)，從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各階段，應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計任務(wù)的承包方參加。

　　4.按有關(guān)規(guī)定的勘察設(shè)計取費標準如期如數(shù)付給承包方勘察設(shè)計費。

　　5.維護承包方的勘察成果和設(shè)計文件，不得擅自修改或轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。

　　第五條承包方的義務(wù)

　　1.承包方應(yīng)在_________年_________月_________日前提交有關(guān)勘察成果和設(shè)計文件，并承擔(dān)責(zé)任。提交勘察成果的范圍、進度和質(zhì)量，以及設(shè)計的階段、進度、質(zhì)量和設(shè)計文件份數(shù)。詳見附表四。

　　2.初步設(shè)計經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務(wù)書范圍內(nèi)的必要修改，由承包方負責(zé)。原定任務(wù)書有重大變更而重作或修改設(shè)計時，須具有設(shè)計審批機關(guān)或設(shè)計任務(wù)書批準機關(guān)的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。

　　3.設(shè)計單位對所承擔(dān)設(shè)計任務(wù)書的建設(shè)項目應(yīng)配合施工，進行設(shè)計技術(shù)交底，解決施工過程中有關(guān)設(shè)計的問題，負責(zé)設(shè)計變更和修改預(yù)算，參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業(yè)項目和復(fù)雜的民用工程應(yīng)派現(xiàn)場設(shè)計代表，并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協(xié)商(另附協(xié)議)。

　　第六條違約責(zé)任

　　1.因勘察設(shè)計質(zhì)量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設(shè)計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續(xù)完善勘察設(shè)計任務(wù)，并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設(shè)計費。具體規(guī)定如下：_________。

　　2.因勘察設(shè)計錯誤而造成工程重大質(zhì)量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設(shè)計費外，還應(yīng)付給委托方與直接受損失部分的勘察設(shè)計費相等的賠償金。

　　3.承包方不按合同規(guī)定的期限提交勘察成果、設(shè)計文件，每拖延一天，應(yīng)向委托方交納按勘察設(shè)計費5‰的違約金。

　　4.由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設(shè)計必需的資料或工作條件而造成勘察設(shè)計工作的返工、窩工或修改設(shè)計，委托方應(yīng)按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規(guī)定如下：_________。

　　5.因委托方責(zé)任造成勘察設(shè)計工作的重大返工或重作設(shè)計，應(yīng)另行增加勘察設(shè)計費用。

　　6.委托方超過合同規(guī)定的日期付費時，應(yīng)償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設(shè)計費的5‰計算。

　　第七條爭議的解決方式

　　合同執(zhí)行過程中如有爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于一個部門的，由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成，或雙方不屬于同一部門的，合同雙方任何一方均可向_________仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。

　　第八條附則

　　本合同未言明事項，一律按《民法典》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》規(guī)定執(zhí)行。

　　本合同附件：《建設(shè)工程設(shè)計委托書》、《工程地質(zhì)勘察委托書》、《建設(shè)文件和勘察設(shè)計基礎(chǔ)資料交付日期一覽表》、《勘察設(shè)計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各執(zhí)1份;副本_________份，分別報送_________備案。

　　委托方(蓋章)：_________承包方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽名)：_________法定代表人(簽名)：_________

　　委托代理人(簽名)：_________委托代理人(簽名)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　電話：_________電話：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇6

　　甲方_________（以下簡稱商），和乙方_________（以下簡稱分包商），于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于商已同_________國　　______________大型電氣項目管理局（以下簡稱業(yè)主），就在_________國的__________號工程項目的設(shè)計，運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價，鑒于商已接受分包商的報價，依據(jù)分包商________年____月____日，_______號文件及其所附的報價表（注），現(xiàn)雙方達成協(xié)議如下：　　

　　一、下列文件應(yīng)是本分包協(xié)議的一個組成部分　　

　　1.電氣、機械及技術(shù)操作的合同通用條款（________年第一版）。　　

　　2.合同的特殊條款。　　

　　3._________工程項目的技術(shù)規(guī)范。　　

　　4.工作范圍和技術(shù)要求。　　

　　5.土建和安裝工程分包合同的報價表。　　

　　二、定義　　

　　1.“商”：系指甲方_____________________________________________。　　

　　2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉(zhuǎn)包給別的任何專業(yè)公司或機構(gòu)。　　

　　3.“商的工程師”：系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。　　

　　4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。　　

　　三、工作范圍　　本工程包括在_________國境內(nèi)，根據(jù)業(yè)主的技術(shù)規(guī)定，建設(shè)_________工程項目，如圖所示。　　

　　1.提供所有工程的監(jiān)督人員，熟練和非熟練工人，提供運輸、測繪工具及設(shè)備，挖掘及鉆孔機械，吊車，以用于塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導(dǎo)線掛垂和拉直等工作。　　

　　2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。　　

　　3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛(wèi)生設(shè)備、交通費用和社會保險。　　

　　4.運送由商提供的材料：商在BB庫房中的塔架、導(dǎo)線、絕緣材料、五金構(gòu)件、接地材料，包括從商在BB的庫房到施工現(xiàn)場的運輸，并負責(zé)卸車和保管。　　

　　5.分包商應(yīng)按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應(yīng)測量檢驗，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術(shù)規(guī)范的要求，并在取得商批準后，應(yīng)對測繪圖作相應(yīng)的更改或修正。　　

　　四、符合技術(shù)規(guī)范要求　　熟悉業(yè)主技術(shù)規(guī)范的分包商，應(yīng)按照業(yè)主的要求，并承擔(dān)屬于分包工程范圍內(nèi)的與分包商有關(guān)的全部責(zé)任。　　

　　五、勞動力　　分包商應(yīng)：　　

　　1.自始至終提供足夠數(shù)量的工人，以滿足商工程師在工程進度方面的要求。　　

　　2.在工作時間、節(jié)假日方面，應(yīng)遵守當(dāng)?shù)胤�律、�?guī)定和風(fēng)俗習(xí)慣。　　

　　3.支付工資并服從當(dāng)?shù)仃P(guān)于對工人報酬的一切規(guī)定。　　

　　4.為其雇員提供住宿及膳食。　　

　　5.向商和_________國主管部門提供他們所需的有關(guān)其雇員的一切情況。　　

　　6.對與本分包工程有關(guān)的各種性質(zhì)的索賠或風(fēng)險，自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。　　

　　六、法定責(zé)任　　分包商應(yīng)對下列事項承擔(dān)責(zé)任：　　

　　1.遵守_________國關(guān)于所得稅的規(guī)定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅，分包商也應(yīng)對此完全負責(zé)。　　

　　2.根據(jù)_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。　　

　　3.分包商應(yīng)服從所有適用于本分包工程范圍內(nèi)的_________國的法律、地方法及規(guī)定。　　

　　七、與業(yè)主談判　　除商的工程師授權(quán)外，分包商任何時候均不能與業(yè)主接觸或談判。　　

　　八、維修保證期　　分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內(nèi)擔(dān)保所有工程，不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質(zhì)量差而發(fā)生事故。　　

　　九、意外事故或損失的責(zé)任　　在工程移交之前，分包商應(yīng)保障商不承擔(dān)各種人身傷亡或財產(chǎn)（非工程部分的財產(chǎn)）損失的責(zé)任，并保障商不承擔(dān)屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責(zé)任。　　

　　十、保險　　

　　1.工程保險：商應(yīng)按合同一般條款的規(guī)定，自費對永久和臨時性工程、施工機械及設(shè)備進行保險，這應(yīng)包括分包工程在內(nèi)　　

　　2.第三方保險：包括分包商在內(nèi)的第三方保險，將由商承擔(dān)，而分包商不付任何費用。　　

　　3.工人補償：分包商應(yīng)自費負責(zé)其工人的保險，包括與分包工程有關(guān)的各種性質(zhì)的索賠。　　

　　4.對以商名義的保險單中的索賠補償?shù)拇_定，分包商應(yīng)在3天內(nèi)備齊各種有效的證單。　　不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用，分包商應(yīng)對此承擔(dān)責(zé)任。所有扣減款額應(yīng)記在分包商的帳上。　　對屬于分包商自己的，或租借商的或租給商的全部機動車輛運輸設(shè)備和工具，如未計入商的保險單，分包商應(yīng)自費保險。　　十

　　一、運輸　　分包商應(yīng)提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。十

　　二、工具及設(shè)備　　該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設(shè)備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應(yīng)自費提供。　　分包商應(yīng)遵守_________國有關(guān)各種工具、設(shè)備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關(guān)規(guī)定，并支付由此產(chǎn)生的全部費用。一俟該分包工程竣工，分包商就應(yīng)負責(zé)把上述全部設(shè)備和工具撤出_________國。　　十

　　三、商材料的交付　　商應(yīng)負責(zé)交付材料，包括塔架、塔架附件、導(dǎo)線、絕緣裝置、絕緣體及導(dǎo)線配件、接地棒及接地線等。分包商應(yīng)在BB商的倉庫提取材料，將材料裝車，運送到施工現(xiàn)場并卸車，費用自行承擔(dān)，按雙方同意的工程進度計劃，對分包商各項工作所需要的材料，至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，商應(yīng)準許分包商一個相應(yīng)的延長期　　十

　　四、材料的有效利用　　分包商應(yīng)注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等，在_________國市場可能會出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況時，分包商應(yīng)自費安排從其他國家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進行。　　十

　　五、分包工程量　　在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數(shù)，變化范圍在177;_________％之內(nèi)，則單價不作任何變化。　　如果變化值超過177;_________％，應(yīng)按合同一般條款中第_________條規(guī)定處理。十

　　六、分包商的宿舍區(qū)　　商應(yīng)取得由業(yè)主寫給市政府有關(guān)部門的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區(qū)的場地。函件所花費用和有關(guān)宿舍區(qū)的一切費用均由分包商承擔(dān)。　　十

　　七、商的監(jiān)督　　商將指定一位或幾位工程師監(jiān)督該項分包工程，分包商的人員應(yīng)對其承擔(dān)義務(wù)。　　十

　　八、許可證和執(zhí)照　　商應(yīng)幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設(shè)備進口許可證，以及生活用房和物資進口許可證，要獲取由業(yè)主寫給_________國有關(guān)當(dāng)局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產(chǎn)生的一切開支均應(yīng)由分包商承擔(dān)。　　十

　　九、竣工及懲罰　　根據(jù)雙方同意的交付材料（不包括由分包商提供的材料）日程表，只要分包商能及時得到材料，分包商就應(yīng)按下列規(guī)定日期完成各分項工程的施工。　　（各分項工程的竣工日期略）　　如果由于分包商的錯誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向商支付拖延分項工程的分包合同價的_________％，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________％。　　二

　　十、分包商的過錯　　如果商認為分包商未能認真或迅速地進行施工，或沒有準確地按合同施工，或忽視商工程師所發(fā)布的與工程有關(guān)的各種合理的書面指示，或違反合同規(guī)定，商可以向分包商發(fā)出書面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內(nèi)，未能執(zhí)行通知的要求，在此情況下，商將有權(quán)雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害商其他正常權(quán)利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，商可隨時自由使用分包商的一切設(shè)備（已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，商可隨時自由使用分包商的一切設(shè)備（已在工地與工程有關(guān)的），并對設(shè)備正常磨損不承擔(dān)任何責(zé)任，亦不考慮分包商對這些設(shè)備所擁有的任何權(quán)利。此外，對按分包合同規(guī)定應(yīng)屬分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，商有權(quán)保留并要求不付，或根據(jù)已完工程的具體情況而定　　按前所述，完成這項工程或?qū)嵤┢渲械囊徊糠郑�費用如超過應(yīng)屬分包商的余款，那么分包商應(yīng)承擔(dān)這部分超過的款項　　二十

　　一、進度報告　　分包商應(yīng)按商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。　　二十

　　二、廠商證明書和試驗報告　　分包商應(yīng)呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告，并取得商對此批準。混凝土試塊的報告單應(yīng)同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范的要求。　　二十

　　三、支付條款　　商應(yīng)按如下規(guī)定向分包商付款　　

　　1.預(yù)付款，其金額為分包合同價總額的_________％，自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預(yù)付款保函之日起15天內(nèi)，付給分包商；保函有效期為_________個月。　　

　　2.每月完成的并經(jīng)業(yè)主驗收的工程占分包合同價的_________％。　　

　　3.分段工程占分包合同價的_________％；憑暫時驗收證書。　　

　　4.分段工程占分包價的_________％；憑最終驗收證書。　　按合同規(guī)定，只有工程經(jīng)業(yè)主在四周內(nèi)驗收后，上述1、2及4條規(guī)定的付款，自收到分包商發(fā)票之日起五周內(nèi)，才能付給分包商　　應(yīng)付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國的當(dāng)?shù)刎泿牛篲________％；美元：_________％；　　用當(dāng)?shù)刎泿胖Ц兜牟糠衷赺________國付款，用美元支付的部分，通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號，匯費應(yīng)由商負擔(dān)。　　預(yù)付款將用美元支付，預(yù)付款中超過_________％的美元數(shù)額應(yīng)從前三次的進度付款中按比例扣除。　　二十

　　四、驗收工程　　所有工程都應(yīng)符合業(yè)主的要求，如相應(yīng)的規(guī)范和在現(xiàn)場協(xié)商中作出的決定，總的原則應(yīng)該是商工程師對工程質(zhì)量所作的決定是最終的，但一旦發(fā)生爭議，則業(yè)主代表的決定應(yīng)為主導(dǎo)意見。　　二十

　　五、稅捐　　分包商應(yīng)對所有與該分包工程有關(guān)的稅捐的付款承擔(dān)責(zé)任，包括但不限于所得稅稅款。二十

　　六、履約保函　　在分包合同簽訂后15天內(nèi)，分包商應(yīng)根據(jù)所附的保函格式，提交一份_________銀行開具的無條件履約保函，額度相當(dāng)于分包合同價的_________％，有效期為_________個月，自本分包合同簽訂之日起。　　二十

　　七、第_________號法律（_________國對承包工程的特定法律）　　商受_________國_________號法律保護，并享有第______條，______條款所規(guī)定的免稅權(quán)，這些免稅權(quán)也適用于分包商。　　二十

　　八、爭議的解決　　_________________________________________________________________。二十

　　九、文件和圖紙　　在收到最終付款之時，或在此之前，分包商應(yīng)向商退還所有商向其提供的文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協(xié)議目的以外的其他任何目的；同時分包商亦不能泄露或使用由商或業(yè)主所提供的文件中的任何資料。涉及本協(xié)議目的的除外

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇7

　　甲方:中國小商品城常州分場　　乙方:____X公司　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,為明確雙方施工過程中的權(quán)利,義務(wù)和責(zé)任,雙方本著實事求是的原則結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)協(xié)商達成如下合同條款.　　

　　第一條 工程概況　　

　　1.1 工程名稱: 中國小商品城常州分場　　

　　1.2 工程地點:局前街　　

　　1.3 建筑面積:43000㎡　　

　　1.4 承包范圍:地上一,二,三,四層,空調(diào)系統(tǒng)及末端設(shè)備安裝調(diào)試(主機房設(shè)備除外).　　

　　1.5 承包方式:包工,包料,包工期.　　

　　1.6 本工程總造價:根據(jù)甲方認可設(shè)計通風(fēng)工程圖,暫定價X元(陸佰萬元整).　　

　　1.7 開工日期: 批準日期以開工報告為準.　　

　　1.8 本工程工期:為____日歷天(指隱蔽工程),涉及裝璜工程部分雙方另行協(xié)商工期.　　

　　1.9 質(zhì)量等級:合格　　

　　第二條 合同文件使用的語言文字和適用法律　　

　　2.1 合同使用語言文字:漢語　　

　　2.2 適用法律,法規(guī):中華人民共和國和____法律,法規(guī)　　

　　2.3 適用標準,規(guī)范:gb50243-97及有關(guān)規(guī)程　　

　　第三條 圖紙　　

　　3.1 圖紙?zhí)峁┤掌?________年____月____日　　

　　3.2 圖紙?zhí)峁┨讛?shù): 套　　

　　第四條 甲方駐工地代表人員:　　

　　第五條 乙方駐工地代表人員:　　

　　第六條 甲方責(zé)任　　

　　6.1 配合乙方辦妥施工各種證件和手續(xù).　　

　　6.2 在開工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保證施工期間的正常使用.　　

　　6.3 做好各個施工單位組織協(xié)調(diào)工作.　　

　　6.4 清除施工現(xiàn)場各類障礙物,解決乙方施工用房,包括材料堆放中轉(zhuǎn)場地臨時設(shè)施用房.　　

　　6.5 駐派工地現(xiàn)場代表人全權(quán)負責(zé)施工工程各項審批(隱蔽工程驗收,簽證,工程量的核定工作,具備有效法律憑證).　　

　　第七條 乙方責(zé)任　　

　　7.1 向甲方,監(jiān)理提供月工程進度計劃表.　　

　　7.2 施工現(xiàn)場做到文明施工,符合____工程管理條例,做好各項安全措施,若造成人員傷亡事故,責(zé)任自負.　　

　　7.3 所用的施工機械設(shè)備必須符合____環(huán)保要求.　　

　　7.4 積極配合各個施工單位組織協(xié)調(diào)工作.　　

　　7.5 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工規(guī)范,施工標準,嚴格控制施工質(zhì)量,如不按各項施工規(guī)范造成經(jīng)濟損失自負.　　

　　第八條 進度計劃　　

　　8.1 乙方接到審批簽證的施工圖且于設(shè)計交底后15天內(nèi)向甲方提供施工組織設(shè)計和施工進度表.　　

　　8.2 甲方接到乙方施工組織設(shè)計和施工進度計劃表后5天內(nèi)予以書面回復(fù)(批準或要求乙方修改)逾期不復(fù)的,乙方可認為甲方已批準.　　

　　8.3 乙方在接到甲方要求修改施工組織設(shè)計或計劃進度表的當(dāng)天,應(yīng)給甲方相關(guān)內(nèi)容的明確答復(fù),逾期不復(fù)的,甲方或認為乙方已同意修改.　　

　　第九條 暫停施工　　

　　9.1 若乙方在施工過程中違反本合同,或發(fā)生質(zhì)量事故,安全事故,甲方可發(fā)書面停工通知單,并在2天內(nèi)提出處理意見.　　

　　9.2 若乙方在施工過程中由于甲方原因造成停工,誤工等,由甲方承擔(dān)經(jīng)濟損失,相應(yīng)順延工期,停工責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用.　　

　　第十條 工期延誤是指:　　

　　10.1 工程量變化和設(shè)計變更.　　

　　10.2 非乙方原因造成的停電,停水,一周累計超過8小時.　　

　　10.3 不可抗力自然災(zāi)害.　　

　　10.4 甲方確認的其它因素.　　

　　第十一條 檢查和返工　　1

　　1.1 乙方應(yīng)認真按照施工規(guī)范,標準和設(shè)計要求施工,隨時接受甲方代表檢查,不合格現(xiàn)責(zé)令返工,修改,費用自負.　　1

　　1.2 因甲方不正確指令或其它非乙方原因引起的經(jīng)濟支出,由甲方承擔(dān),并相應(yīng)順延工期.　　1

　　1.3 由于

　　第三方原因造成的工程質(zhì)量問題或事故,乙方應(yīng)及時采取補救措施,由

　　第三方賠償經(jīng)濟損失,甲方負責(zé)辦理簽證結(jié)算給乙方

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇8

　　甲方：(寫明名稱、法定代表人和住所)(發(fā)包方)　　乙方：(同上) (承包方)　　甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合工程的實際情況，達成如下協(xié)議。　　

　　第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內(nèi)容、承包的范圍、開工和竣工日期、質(zhì)量等級等內(nèi)容)　　

　　第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)　　

　　第三條 圖紙(寫明圖紙?zhí)峁┑娜掌凇⑻讛?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等)　　

　　第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務(wù))　　

　　第五條 甲乙雙方的基礎(chǔ)工作　　

　　第六條 工程進度計劃　　

　　第七條 工程監(jiān)督(包括隱蔽工程的中間驗收等)　　

　　第八條 人事同價款及其調(diào)整　　

　　第九條 工程預(yù)付款及工程價的支付方式和時間　　

　　第十條 工程驗收　　

　　第十一條 決算　　

　　第十二條 保修　　

　　第十三條 爭議處理　　

　　第十四條 違約責(zé)任　　

　　第十五條 雙方約定的其他內(nèi)容　　

　　第十六條 本合同一式__份，當(dāng)事人各執(zhí)__份。本合同自________年____月____日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。　　發(fā)包方單位名稱(章)：

　　承包方單位名稱(章)：　　單位地址：

　　單位地址：　　法定代表人：

　　法定代表人：　　委托代理人：

　　委托代理人：　　電話：

　　電話：________年____月____日________年____月____日　　開戶銀行賬號：

　　開戶銀行賬號

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇9

　　招標編號：

　　(投標侯選人名稱)：

　　鑒于你單位已通過招標人組織的　的投標資格預(yù)審，且已確認將按即將發(fā)出的招標文件的要求參與上述工程的投標，現(xiàn)邀請貴司作為資格預(yù)審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程規(guī)模：

　　結(jié)構(gòu)形式：

　　場地面積：

　　計劃開工日期：

　　計劃竣工日期：

　　質(zhì)量等級：

　　資金來源：

　　招標范圍：

　　二、招標文件的取得　　招標文件將于　年　月　日　時至　時在以下地點發(fā)售：　　　 地 址：　　　聯(lián)系人：　　每套招標文件售價為　，以　方式支付給 。(說明費用是否退還，是否要求準備圖紙等的押金以及具體規(guī)定，還應(yīng)說明購買多套招標文件的規(guī)定)

　　三、投標地點及截止時間　　本招標工程投標截止時間為　年　月　日　時　分。　　投標人應(yīng)按前款規(guī)定的時間或按招標文件規(guī)定所延長的時間到以下地點遞交投標文件：

　　地址：

　　如果投標人在非投標截止時間當(dāng)日遞交投標文件，投標人應(yīng)將投標文件遞送至下列地址：　地 址：　聯(lián)系人：

　　四、開 標　　本招標工程將于　年　月　日　時　分在以下地點開標：

　　地址：

　　投標人須按招標文件的有關(guān)規(guī)定派代表出席。

　　五、自投標截止日期起，投標文件有效期為　日歷天。

　　六、中標通知書將在　年　月　日之前發(fā)出(傳真有效)。

　　七、如投標人需咨詢有關(guān)本工程招標投標的其它事宜，請按下述方式聯(lián)系：

　　地 址：

　　聯(lián)系人：　電話/傳真：

　　招標人：(蓋章)

　　法定代表人或授權(quán)委托人：(簽字)

　　日期：　年　月　日

　　經(jīng)辦人：

　　日期：　年　月　日

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇10

　　甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。

　　第一條：工程名稱：

　　第三條：工程范圍：見附件.

　　第四條：工程總價：

　　人民幣(此項為投標價，支付以實際工程量為依據(jù)，此為稅后價)，乙方包工包料。

　　第五條：

　　5.1竣工日期：(竣工報告為準)交付日

　　5.2合同總工期：元。

　　5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。

　　第六條：本工程質(zhì)量標準

　　按設(shè)計文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標準施工且符合國家相關(guān)驗收標準。

　　第七條：代表

　　甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權(quán)委托書作為本合同的一部分。

　　如發(fā)生變更，甲方應(yīng)當(dāng)自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　第八條：工地管理

　　8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。

　　8.2嚴格執(zhí)行工地上的各項管理制度,施工現(xiàn)場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

　　8.3乙方進入施工現(xiàn)場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。

　　情節(jié)嚴重移交司法部門處理。

　　第九條：設(shè)備、材料、通行及配套

　　9.1甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護分包工程所需的暫時或永久性質(zhì)的設(shè)備。

　　9.2本工程使用的材料：見附件。

　　9.3乙方堆置器材設(shè)備之場所，應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi)，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。

　　甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

　　9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場所臨時水電設(shè)施由甲方負責(zé)提供，甲方應(yīng)隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營運。

　　第十條：工程保險

　　10.1乙方應(yīng)對其員工購買保險

　　10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應(yīng)當(dāng)享有保險單內(nèi)利益，甲方應(yīng)當(dāng)將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

　　10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

　　10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應(yīng)由甲方支付續(xù)保費用。

　　第十一條：變更設(shè)計

　　11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

　　11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項。

　　11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

　　11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。

　　11.5減少之工程，甲方除承擔(dān)乙方已購材料之損失外，還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費用。

　　第十二條：工程延期

　　12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

　　12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

　　第十三條：驗收

　　13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應(yīng)在接到乙方通知之時起24小時內(nèi)進行驗收。

　　13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應(yīng)以書面報請完工驗收。

　　經(jīng)監(jiān)理工程師認可后，由甲方驗收。

　　13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。

　　13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據(jù)。

　　13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。

　　驗收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。

　　第十四條：違約及損害賠償責(zé)任

　　14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

　　14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

　　14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。

　　14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

　　14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

　　14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬元。

　　14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應(yīng)按每人100元/天對乙方承擔(dān)賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。

　　甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動賠償乙方。

　　14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

　　第十五條：糾紛處理

　　甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由人民法院管轄。

　　第十六條：其它

　　16.1合約時效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

　　16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

　　16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

　　16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應(yīng)及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇11

　　_________________________(以下簡稱甲方)

　　__________________________(以下簡稱乙方)

　　乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、工程量：__________________________。

　　二、工程要求：_________________________。

　　三、甲方責(zé)任范圍：___________________________。

　　四、乙方責(zé)任范圍：___________________________。

　　五、技術(shù)要求：___________________________。

　　六、工期、驗收程序及質(zhì)保期：

　　1、施工工期：自開工之日起________日內(nèi)完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。

　　2、每一道工序完成，乙方應(yīng)提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結(jié)算時將從工程款直接扣除。

　　3、質(zhì)保期：質(zhì)保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質(zhì)保金：質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問題，由乙方無償修復(fù)或更換。

　　七、其它要求：

　　1、施工中乙方接受甲方項目負責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。

　　2、施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責(zé)任由乙方自負。

　　3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。

　　4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　日期：____年____月____日

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇12

　　借 款 方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________職務(wù)：____________________

　　地 址：____________________郵碼：________ 電話：________

　　貸 款 方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________職務(wù)：____________________

　　地 址：____________________郵碼：________ 電話：________

　　根據(jù)國家法律規(guī)定，借款方為進行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：________________________________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ （大寫）元。預(yù)計用款為一年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復(fù)利。在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四條 借款期限：借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止，就國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請借款單位的.其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調(diào)整計劃、產(chǎn)品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 代款方保證按照本合同的規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務(wù)活動、物資庫存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第九條 本合同經(jīng)過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：____________（蓋章）· 貸款方：____________（蓋章）

　　代表人：____________·· 代表人：____________

　　第一范文網(wǎng)

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇13

　　甲方:_________________公司

　　乙方:_____________________________有限公司

　　關(guān)于乙方訴甲方建設(shè)工程合同糾紛一案，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致達成協(xié)議如下:

　　1、甲方向乙方支付工程款及相關(guān)費用共計:_____________萬元人民幣。付款方式為分期付款,并約定根據(jù)2、3條款的完成情況于__________年________月_______日前支付__________萬元，_________年_______月支付__________萬元。從第三個月起甲方每月30日前向乙方支付________萬元，直至甲方付清所有款項止。甲方不能按時支付款項，支付所欠款項的_________%的違約金。若因乙方造成的原因，甲方不支付違約金。

　　2、 乙方在甲方開始付款第一筆__________萬元款項后，應(yīng)將涉及該工程的有關(guān)工程的所有技術(shù)資料轉(zhuǎn)交給甲方，甲方出具收到手續(xù)，否則甲方第二次付款時間將延至乙方交付材料時。

　　3、 乙方在甲方開始付款第一筆____________萬元款項前，應(yīng)將涉及該工程的屋頂防水工程做完并驗收合格，否則甲方第一次付款時間順延至屋頂防水工程驗收合格時。

　　4、乙方給甲方提供有關(guān)該工程的所有工程款項的發(fā)票，甲方向乙方另行支付開具發(fā)票的費用________萬元人民幣。

　　5、本協(xié)議自簽署之日起三日內(nèi)，雙方應(yīng)向_________市___________區(qū)人民法院提交本協(xié)議一份，申請法院出具調(diào)解書。

　　6、雙方關(guān)于該建設(shè)項目的糾紛至法院出具調(diào)解書后終結(jié)，今后互不追究。但乙方仍應(yīng)承擔(dān)國家的建筑物的保修、維修等義務(wù)。

　　7、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效，本協(xié)議一式叁份，甲、乙雙方各持一份，___________市_________區(qū)人民法院一份，同樣有效。

　　甲方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人:_________________ 地址:_________________

　　乙方(簽字或蓋章):_________________

　　法定代表人: _________________地址:_________________

　　_________________年_______ 月 ______日

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇14

　　發(fā)包人(全稱)：_______

　　承包人(全稱)：________

　　經(jīng)雙方協(xié)商達成一致，銘毅房地產(chǎn)開發(fā)大連新視界銘城項目由承包方總承包管理。工程內(nèi)容包括土建、裝飾、電氣、給排水、采暖、消防、燃氣、機電安裝、景觀園林及外管網(wǎng)等全部內(nèi)容。如上水，燃氣、機電安裝等專業(yè)工程，需發(fā)包人通過招標等形式確定專業(yè)承包商后，納入本合同承包人的總承包施工范圍，承包方計取總承包管理費，費率為工程造價的3%。凡發(fā)包人另行招標的其他項目，在同等條件下優(yōu)先選用本合同承包人。

　　結(jié)算方式如下

　　1、本工程結(jié)算執(zhí)行遼寧省定額，材料及人工費均執(zhí)行施工期間大連市造價信息網(wǎng)網(wǎng)刊價。

　　2、本工程為總承包形式，如發(fā)包人將專業(yè)施工項目分包給其他單位的，承包人應(yīng)收取總承包管理費費率為3%。

　　3、如本工程需承包方墊資施工，發(fā)包方給予墊付工程款利率，按月息0.8%計算。

　　本框架協(xié)議一式六份，自雙方簽訂之日起生效，雙方各執(zhí)三份。

　　發(fā)包人：______________(公章)

　　住所：____________________

　　法定代表人：_____________

　　委托代表人：_____________

　　電話：__________________

　　傳真：__________________

　　日期：____________

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇15

　　建設(shè)單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　為加強施工現(xiàn)場環(huán)境治理管理，認真執(zhí)行、貫徹落實國家、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市環(huán)保局的有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)和管理要求。依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的有關(guān)規(guī)定。確保施工現(xiàn)場環(huán)境保護工作始終保持良好狀態(tài)，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協(xié)議書。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)，對施工現(xiàn)場各自施工區(qū)域的環(huán)境保護進行監(jiān)督管理，嚴格遵守本協(xié)議書的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好關(guān)系，保障施工現(xiàn)場環(huán)境保護工作順利進行。

　　甲方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市環(huán)保局有關(guān)施工現(xiàn)場環(huán)境保護的管理規(guī)定，落實責(zé)任制和健全規(guī)章制度。加強對施工單位的要求，負責(zé)對施工現(xiàn)場環(huán)境保護進行全面監(jiān)督、管理，并對施工現(xiàn)場環(huán)境保護工作進行檢查和指導(dǎo)。

　　施工現(xiàn)場周邊必須進行圍擋，現(xiàn)場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規(guī)范。現(xiàn)場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。

　　建筑垃圾、生活垃圾分類存放，并應(yīng)及時清理，現(xiàn)場出入口要設(shè)置洗車設(shè)備，確保車輪不帶泥砂上路。

　　遇有四級以上大風(fēng)天氣時做好遮蓋工作，采取有效揚塵防治措施。

　　施工現(xiàn)場存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效揚塵措施，堆放整齊，并配備相應(yīng)的灑水設(shè)施，及時灑水降塵。

　　砼泵、車輛清洗處應(yīng)設(shè)沉淀池，存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施，食堂污染應(yīng)有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應(yīng)有控制措施。

　　由于沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市環(huán)保局及公司有關(guān)施工現(xiàn)場環(huán)境保護的管理規(guī)定，未落實責(zé)任制和規(guī)章制度。對施工現(xiàn)場環(huán)境保護沒有進行全面監(jiān)督、管理、檢查和指導(dǎo)。被上級部門曝光，批評及罰款。或?qū)κ┕がF(xiàn)場造成不良影響，由甲方負責(zé)。

　　乙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市環(huán)保局有關(guān)施工現(xiàn)場環(huán)境保護的管理規(guī)定，落實責(zé)任制和健全規(guī)章制度。服從管理，對施工區(qū)域、生活區(qū)宿舍的環(huán)境保護管理工作負全面責(zé)任。

　　進入現(xiàn)場施工必須按照總包對環(huán)境保護管理的要求施工，施工區(qū)和生活區(qū)域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內(nèi),或放入指定的容器內(nèi)。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料凈腳下清”的原則。生活區(qū)和宿舍內(nèi)不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不可回收的容器內(nèi),保持清潔。

　　施工現(xiàn)場要防止揚塵,運料汽車出現(xiàn)場大門必須有人負責(zé)保潔工作,配備相應(yīng)的灑水設(shè)備。保持地面潮濕、清潔,以防揚塵污染空氣。

　　四級以上風(fēng)應(yīng)及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現(xiàn)場土方、砂、堆必須覆蓋。

　　水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。

　　施工現(xiàn)場強噪聲機具應(yīng)采取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現(xiàn)場無違章現(xiàn)象。必須嚴格控制作業(yè)時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應(yīng)有降噪措施和管理制度。

　　所有施工人員進入施工現(xiàn)場必須帶好安全帽,杜絕現(xiàn)場亂扔生活垃圾的發(fā)生。

　　由于沒有貫徹落實國家、市建委、市環(huán)保局及公司有關(guān)施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理規(guī)定,落實責(zé)任制和規(guī)章制度。對所屬施工區(qū)域、生活區(qū)宿舍的環(huán)境保護管理工作全面負起責(zé)任。

　　補充條款：

　　補充條款如下：

　　加強所負責(zé)施工區(qū)域的環(huán)境保護管理，做到6個100%。

　　現(xiàn)場道路每天定人進行清掃、灑水;

　　所負責(zé)的施工區(qū)域內(nèi)垃圾分類存放,垃圾定期清理

　　按《揚塵取費[ ] 號文件》規(guī)定增加費率建筑1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執(zhí)行，進入工程決算。

　　資金投入使用情況：

　　施工道路及主要出入口： 元

　　工地施工道路及加工區(qū)域： 元

　　固定式?jīng)_洗設(shè)備： 元

　　密目網(wǎng)： 元

　　標示標牌： 元

　　噴淋、噴霧系統(tǒng)： 元

　　其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元

　　視頻監(jiān)控裝置： 元

　　建設(shè)單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：

　　負責(zé)人簽字： 負責(zé)人簽字：

　　年 月 日 年 月 日

建設(shè)工程廉潔合同（一） 篇16

　　建設(shè)單位：_________________

　　1、根據(jù)已收到的招標編號為_______________的_________________工程的招標文件，遵照《工程施工招標投標管理辦法》的規(guī)定，我單位經(jīng)考察現(xiàn)場和研究上述工程招標文件的投標須知、合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙、工程量清單和其他有關(guān)文件后，我方愿以人民幣_________________元的總價，按上述合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙、工程量清單的條件承包上述工程的施工、竣工和保修。

　　2、一旦我方中標，我方保證在_______________年_______________月_______________日開工，_______________年___________月__________日竣工，即__________天(日歷日)內(nèi)竣工并移交整個工程。

　　3、如果我方中標，我方將按照規(guī)定提交上述總價5%的銀行保函或上述總價10%的由具有獨立法人資格的經(jīng)濟實體企業(yè)出具的履約擔(dān)保書，做為履約保證金，共同地和分別地承擔(dān)責(zé)任。

　　4、我方同意所遞交的投標文件在“投標須知”第11條規(guī)定的投標有效期有效，在此期間內(nèi)我方的投標有可能中標，我方將受此約束。

　　5、除非另外達成協(xié)議并生效，你方的中標通知書和本投標文件將構(gòu)成約束我們雙方的合同。

　　6、我方金額為人民幣________________元的投標保證金與本投標書同時遞交。

　　投標單位：_________________(蓋章)單位地址：_________________法定代表人：_________________(簽字、蓋章)

　　郵政編碼：_________________電話：_________________傳真：_________________開戶銀行名稱：_________________