建設工程施工合同判決書（通用17篇）

建設工程施工合同判決書 篇1

　　你好，關于建設工程施工合同判決書的樣式是：

　　⒈標題

　　分兩行書寫，第一行寫法院名稱，第二行寫文書種類，即“民事判決書”。

　　⒉編號

　　在標題右下方寫編號，表述為“[年度]_____民初字第__________號”。如系經濟糾紛案件，案件性質代字為“經”字。

　　⒊訴訟參加人及其基本情況

　　①原告：如系公民提起訴訟的，應寫明其姓名、性別、年齡、民族、籍貫、工作單位、職業和住址等。如系法人提起訴訟的，應寫明單位的全稱和所在地址;然后另起一行寫法定代表人的姓名和職務。在訴訟過程中，被告提起反訴的，在判決書中還應表明各自當事人在反訴中的稱謂，如“原告”、“被告”。當事人有訴訟代理人的，應寫明是何種訴訟代理人，應具體寫明其稱謂：_________________系法定代理人、指定代理人或是委托代理人，然后寫明其姓名等基本情況。

　　②被告：除稱謂為被告以外，其他基本情況寫法同原告相同。

　　③第三人：寫明其姓名或名稱等基本情況。

　　⒋案件由來和審理經過

　　應表述為：“……一案，本院于_____年_____月_____日受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。……到庭參加訴訟。本案已審理終結。”

　　正文

　　事實部分首先寫明當事人的請求和爭議的事實與理由，然后另起一行寫明法院認定的事實和證據。

　　當事人雙方爭議的事實、理由及各自訴訟請求。即原告具體要求解決什么爭議的問題，如何解決及其事實和理由;被告對原告訴訟請求所持的態度，陳述的主要事實和理由，以表明雙方起訴或答辯各自所持的態度或依據。

建設工程施工合同判決書 篇2

　　合同編號：___________

　　北京市住房和城鄉建設委員會

　　北京市工商行政管理局

　　二〇一四年八月

　　第一部分 協議書

　　發包人（全稱） ：__________________

　　承包人（全稱） ：__________________

　　依照《民法典》 、 《中華人民共和國建筑法》等相關法律、法規、規章和規范性文件的規定，發包人和承包人在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上，就本工程施工事項協商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_______________________________________

　　工程地點：_______________________________________

　　工程規模：_______________________________________

　　二、承包范圍

　　承包范圍：__________________________________________________________

　　三、簽約合同價

　　人民幣（大寫） ： _______________________________ （￥_____________元）；

　　其中：安全文明施工費人民幣（大寫） ：__________________________________________（￥_________________元）。

　　四、工期

　　計劃開工日期：_____________年_______月_______日；

　　計劃竣工日期：_____________年_______月_______日；

　　工期：_________________天。

　　五、質量標準

　　工程質量標準：___________________________________________________

　　六、合同文件的組成

　　1.本協議書；

　　2.專用合同條款；

　　3.通用合同條款；

　　4.工程預算書或已標價的工程量清單；

　　5.技術標準和要求；

　　6.合同圖紙；

　　7.其他合同文件。

　　七、本協議書中有關詞語定義與合同條款中的定義相同。

　　八、承包人承諾按合同約定進行施工、竣工、交付并在缺陷責任期內對工程缺陷承擔維修責任。

　　九、發包人承諾按合同約定的條件、期限和方式向承包人支付合同價款。

　　十、本協議書連同其他合同文件正本一式兩份，雙方各執一份；副本一式_____ 份，其中，發包人_____份，承包人_____份。

　　十一、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、本合同自____________________生效。

　　發包人：__________（蓋單位章） 承包人：_____________（蓋單位章）

　　住 所：______________________ 住所：___________________________

　　法定代表人或其 法定代表人或其

　　委托代理人：__________（簽字） 委托代理人：_____________（簽字）

　　____________年______月______日 _____________年________月______日

　　簽約地點：____________________

　　第二部分 通用合同條款

　　1.詞語定義

　　協議書、通用合同條款、專用合同條款中的下列詞語應具有本款所賦予的含義：

　　1.1 合同文件（合同）：構成本合同的所有文件，即協議書中約定的組成本合同的所有文件。

　　1.2 協議書：是由發包人和承包人共同簽署的用于明確當事人合同關系的文件。

　　1.3 技術標準和要求：指構成合同文件組成部分的名為技術標準和要求的文件，以及雙方當事人約定對其所作的修改或補充。

　　1.4 圖紙：指包含在合同中的工程圖紙，以及由發包人按合同約定提供的任何補充和修改的圖紙，包括配套的說明。

　　1.5 發包人：指協議書中指明并與承包人簽訂協議書的當事人，以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.6 發包人代表：指由發包人指定的在其授權范圍內履行本合同的代表。

　　1.7 承包人：指協議書中指明并與發包人簽訂協議書的當事人，以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.8 項目經理：指由承包人指定的負責施工管理和履行合同的代表。

　　1.9 監理人：指受發包人委托對合同履行實施管理的法人或其他組織。

　　1.10 總監理工程師：指監理人指定的進行工程監理的總負責人。

　　1.11 工程：是指永久工程和（或）臨時工程。

　　1.12 永久工程：指按合同約定建造并移交給發包人的工程，包括工程設備。

　　1.13 臨時工程：指為完成合同約定的永久工程所修建的各類臨時性工程，不包括施工設備。

　　1.14 施工場地：指用于本合同工程施工的場所，以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。

　　1.15 開工日期：指監理人按第 10.3.1 項發出的開工通知寫明的開工日期。

　　1.16 工期：是指在協議書約定的承包人完成工程所需的期限，包括按合同約定所作的期限變更。

　　1.17 竣工日期：指第 1.16 款約定工程屆滿的日期。實際竣工日期按第 19.3 款的約定確定。

　　1.18 缺陷責任期：指履行第 23.2 款約定的缺陷責任的期限。

　　1.19 保修期：是根據現行有關法律規定，在第 23.2 款中約定的由承包人負責對合同約定的保修范圍內發生的質量問題履行保修義務并對造成的損失承擔賠償責任的期限。

　　1.20 天：除特別指明外，指日歷天。合同中按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。期限最后一天的截止時間為當天 24:00。

　　1.21 簽約合同價：指簽訂合同時協議書中寫明的合同總金額。

　　1.22 合同價格：指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后，發包人應付給承包人的金額，包括在履行本合同過程中按合同約定進行的變更和調整。

　　1.23 質量保證金：指按第 22.1 款約定用于保證缺陷責任期內履行缺陷修復義務的金額。

　　1.24 書面形式：指合同文件、信函、電報、傳真、電子數據交換和電子郵件等可有形地表現所載內容的形式。

　　2.語言文字

　　除專用術語外，本合同使用的語言文字為中文。必要時專用術語應附有中文注釋。

　　3.適用法律

　　本合同適用國家法律、行政法規及北京市地方法規。除合同另有約定外，國家及北京市建設行政主管部門和其他有關主管部門制定的規章和規范性文件也適用于本合同。

　　4.標準和規范

　　4.1 本工程適用現行國家、行業和北京市規范、標準和規程。

　　4.2 構成合同文件的任何內容與國家、行業和北京市現行規范、規程和標準出現矛盾，承包人應書面要求發包人予以澄清，除非發包人有特別指令，承包人應按其中要求最嚴格的標準執行。

　　4.3 除合同另有約定外，材料、施工工藝和本工程應按技術標準和要求以及國家、行業和北京市現行規范、標準和規程最新版本執行。

　　5.合同文件及解釋順序

　　組成合同的各項文件應互相解釋，互為說明。除專用合同條款另有約定外，合同文件的組成及優先解釋順序如下：

　　（1）合同協議書；

　　（2）專用合同條款；

　　（3）通用合同條款；

　　（4）工程預算書或已標價的工程量清單；

　　（5）技術標準和要求；

　　（6）合同圖紙。

　　圖紙與技術標準和要求之間有矛盾或者不一致的，以其中要求較嚴格的標準為準。

　　雙方當事人在合同履行過程中簽訂的補充協議亦構成合同文件的組成部分，其解釋順序視其內容與其他合同文件的相互關系而定。

　　6.圖紙和承包人文件

　　6.1 發包人應按專用合同條款約定的日期和數量向承包人提供圖紙。發包人提供的圖紙數量無法滿足施工需要時， 經發包人允許承包人可自費購買或復制。 關于圖紙的其他約定見專用合同條款。

　　6.2 按專用合同條款約定由承包人提供的文件，承包人應按約定的數量和期限報送監理人。 監理人應在專用合同條款約定的期限內批復。

　　7.發包人

　　7.1 發包人應按合同約定全面履行合同義務，并承擔相應的責任。其義務包括：

　　7.1.1 發包人在履行合同過程中應遵守適用的法律、法規、規章和規范性文件，并保證承包人免于承擔因發包人違反法律、法規、規章和規范性文件而引起的任何責任。

　　7.1.2 發包人應確保與本工程相關的任何必要的批準、許可、核準、報備等手續及時得到辦理。

　　7.1.3 發包人應按合同約定向承包人提供圖紙， 并根據合同進度計劃組織設計單位向承包人進行設計交底。

　　7.1.4 現場的準備和移交。

　　（1） 發包人應在專用合同條款約定的期限內向承包人提供與工程有關的施工場地，以及與工程施工相關的現場資料。

　　（2）發包人在向承包人移交現場前應完成現場準備工作。

　　（3）發包人應向承包人移交的現場條件見專用合同條款。

　　（4）發包人應承擔與現場準備有關的上述工作的一切費用。

　　7.1.5 發包人應委托監理人按第 10.3.1 項的約定向承包人發出開工通知。

　　7.1.6 發包人應按合同約定履行付款義務。

　　7.1.7 發包人應按關于大氣污染和綠色施工的相關管理要求，落實本單位施工揚塵治理責任，確保用于開展綠色施工的費用支出，督促承包人嚴格落實施工揚塵治理各項措施。

　　7.1.8 發包人應按合同約定及時組織竣工驗收。

　　7.1.9 發包人應履行的其他義務見專用合同條款。

　　7.2 發包人代表發包人派駐施工現場的發包人代表的姓名、職務、聯系方式及授權范圍等事項在專用合同條款中明確。發包人更換發包人代表的，應提前 7 天書面通知承包人。

　　7.3 如發包人未委托監理人對本工程進行監理，則本合同中約定的監理人的責任義務由發包人承擔，總監理工程師的工作由發包人代表完成。

　　8.監理人

　　8.1 在專用合同條款中指明的監理人受發包人委托，享有合同約定的職權。在委托范圍內，監理人在行使某項職權前需經發包人事先批準而通用合同條款沒有指明的，應在專用合同條款中指明。監理人所發出的指示應視為已得到發包人的批準。合同約定應由承包人承擔的責任義務，不得因監理人的指示等行為而減輕或解除。

　　8.2 發包人應在委托監理人發出開工通知前將總監理工程師的任命通知承包人。總監理工程師可授權其他監理人員負責執行其指派的監理工作。總監理工程師應將被授權監理人員的姓名及授權范圍通知承包人。

　　8.3 承包人收到監理人做出的指示后應遵照執行。由于監理人未能按合同約定發出指示、 指示延誤或指示錯誤而導致承包人費用增加和（或）工期延誤的，由發包人承擔賠償責任。

　　9.承包人

　　9.1 承包人應按合同約定全面履行合同義務，并承擔相應責任。其義務包括：

　　9.1.1 承包人在履行合同過程中應遵守適用的法律、法規、規章和規范性文件，并保證發包人免于承擔因承包人違反法律、法規、規章和規范性文件而引起的任何責任。

　　9.1.2 承包人應嚴格按合同約定實施、完成本工程，并修補工程中的任何缺陷。

　　9.1.3 承包人應為完成本工程設置現場組織機構， 并委派具備相應崗位資格的管理人員。 除非獲得發包人書面同意，承包人不得更換或撤回主要管理人員。

　　9.1.4 承包人應按合同約定的工作內容和施工進度要求， 編制施工組織設計， 并對整個現場的施工組織和施工方案的適用性、完備性和安全可靠性全面負責。

　　9.1.5 承包人應根據發包人或發包人通過監理人書面給定的原始基準點、 基準紅線和基準標高對工程進行定位和放線，并承擔與此有關的費用。

　　9.1.6 承包人負責工程安全文明施工和環境保護工作， 遵守關于大氣污染和綠色施工等方面規定，貫徹北京市建設行政主管部門制定的施工揚塵治理方案，確保用于開展安全生產和綠色施工的資金得到有效使用，妥善處理施工過程中產生的廢棄材料和建筑垃圾，使用符合安全和環保要求的施工機械，落實本單位安全生產和綠色施工主體責任。

　　9.1.7 承包人負責合同約定的現場內的管理、協調、配合、服務工作。相應工作內容及具體要求見專用合同條款。

　　9.1.8 發包人或監理人按合同約定所發出的所有指令，承包人應予以執行。

　　9.1.9 承包人不得將本工程轉包和違法分包。

　　9.1.10 承包人應履行的其他義務見專用合同條款。

　　9.2 項目經理在合同履行期間，承包人應任命項目經理常駐現場，以代表承包人行使和履行合同約定的授權范圍內的權利和義務。 項目經理的姓名及授權范圍見專用合同條款。 項目經理做出的任何請示、函件或報審資料等，均視為由承包人做出。

　　10.工期

　　10.1 進度計劃

　　10.1.1 承包人應按專用合同條款約定的內容和期限，編制詳細的施工進度計劃和施工方案報送監理人。監理人應在專用合同條款約定的期限內批復或提出修改意見，否則該進度計劃視為已得到批準。經監理人批準的施工進度計劃稱為合同進度計劃，是控制合同工程進度的依據。

　　10.1.2 實際進度與第 10.1.1 項的合同進度計劃不符時， 承包人可在專用合同條款約定的期限內向監理人提交修訂合同進度計劃的申請報告，并附有關措施和相關資料，報監理人審批；監理人也可直接向承包人做出修訂合同進度計劃的指示，承包人應按該指示修訂合同進度計劃，報監理人審批。監理人應在專用合同條款約定的期限內批復。

　　10.2 工期

　　除合同另有約定外，工期中已包括政府規定的不可進行夜間或節假日施工因素等對工期的影響。

　　10.3 開工

　　10.3.1 監理人應在開工通知中確定的開工日期 7 天前以書面形式向承包人發出開工通知。承包人應按開工通知中確定的日期開工。工期自監理人發出的開工通知中載明的開工日期起計算。

　　10.3.2 因發包人原因導致承包人不能按開工通知中確定的日期開工，監理人應以書面形式通知承包人推遲開工日期，工期相應順延，發包人應賠償承包人由此受到的損失。

　　10.4 暫停施工

　　10.4.1 因承包人原因引起的暫停施工，承包人應承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

　　10.4.2 除第 10.4.1 項約定的因承包人原因及第 27.1 款約定的不可抗力以外的原因引起的暫停施工，且承包人無法通過調整工作安排減少損失，同時此暫時停工已造成承包人關鍵線路工作的工期延誤或給承包人造成無法避免的損失，經監理人確認，工期相應順延，發包人應賠償承包人由此受到的損失。

　　10.4.3 當工程具備復工條件時， 監理人應向承包人發出復工通知。 承包人收到復工通知后，應在監理人指定的期限內復工。承包人無故拖延和拒絕復工的，由此增加的費用和工期延誤由承包人承擔。

　　10.5 工期延誤

　　10.5.1 除合同另有約定外，因下列原因造成承包人關鍵線路工作的工期延誤和（或）增加的費用由發包人承擔：

　　（1）發包人原因導致承包人不能按開工通知中的日期開工；

　　（2）發包人未按合同約定提供圖紙、開工條件；

　　（3）發包人未按約定日期支付工程預付款、進度款，致使工程施工不能正常進行；

　　（4）其他由發包人承擔工期延誤的情況見專用合同條款。

　　10.5.2 因承包人造成的工期延誤，由承包人承擔相關責任，工期不予順延。承包人按下列原則承擔違約責任：

　　（1） 如承包人未能在工期內或按合同約定延長的期限內完成本工程，承包人應按專用合同條款中約定的標準向發包人支付逾期竣工違約金，逾期竣工違約金總額不應超過專用合同條款中約定的逾期竣工違約金最高限額。逾期竣工違約金將從按合同應支付或將支付給承包人的款項中扣除，或要求承包人償還。

　　（2）承包人支付逾期竣工違約金，不免除承包人完成工程及修補缺陷的義務。

　　10.6 竣工日期及提前竣工

　　10.6.1 承包人應在工期內，或在根據合同約定發包人同意延長的期限內完成本工程。實際竣工日期按第 19.3 款的約定執行。

　　10.6.2 除合同另有約定外，發包人不得要求承包人在工期內提前竣工。發包人和承包人約定提前竣工并給予獎勵的，獎勵金額見專用合同條款。

　　11.工程質量

　　11.1 工程質量應達到合同約定的工程質量標準。因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

　　11.2 監理人有權對工程的所有部位及其施工工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。監理人的檢查和檢驗，不免除承包人按合同約定應承擔的責任。

　　11.3 工程隱蔽部位的檢查

　　11.3.1 經承包人自檢確認工程隱蔽部位具備覆蓋條件后，承包人應通知監理人在專用合同條款約定的期限內檢查。監理人未到場檢查的，除監理人另有指示外，承包人可自行完成覆蓋工作。無論監理人是否到場檢查， 監理人均可要求承包人對已覆蓋的部位進行鉆孔探測或重新檢驗，承包人應遵照執行，并在檢驗后重新覆蓋恢復原狀。經檢驗證明工程質量符合合同約定的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）工期延誤；經檢驗證明工程質量不符合合同約定的，由此增加的費用和（或）工期延誤，由承包人承擔。

　　11.3.2 承包人未通知監理人到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監理人有權指示承包人鉆孔探測或揭開檢查，無論工程質量是否合格，由此增加的費用和（或）工期延誤由承包人承擔。

　　11.4 清除不合格工程

　　11.4.1 承包人使用不合格材料、工程設備，或采用不適當的施工工藝，或施工不當，造成工程不合格，監理人可隨時發出指示，要求承包人立即采取措施進行補救，直至達到合同約定的質量標準，由此增加的費用和（或）工期延誤由承包人承擔。

　　11.4.2 由于發包人提供的材料或工程設備不合格造成的工程不合格，需承包人采取措施補救的，發包人應承擔由此增加的費用和（或）工期延誤。

　　12.試驗和檢驗

　　12.1 承包人應按合同約定進行材料、工程設備和工程的試驗和檢驗，并為監理人對上述材料、工程設備和工程的質量檢查提供必要的試驗條件、試驗資料和原始記錄。

　　12.2 監理人未按合同約定派員參加試驗和檢驗的，除監理人另有指示外，承包人可自行試驗和檢驗，并應立即將試驗和檢驗結果報送監理人，監理人應簽字確認。

　　12.3 監理人對承包人的試驗和檢驗結果有疑問的，或為查清承包人試驗和檢驗成果的可靠性而要求承包人重新試驗和檢驗的，重新試驗和檢驗的結果證明該項材料、工程設備或工程的質量不符合合同約定的，由此增加的費用和（或）工期延誤由承包人承擔；重新試驗和檢驗結果符合合同約定的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）工期延誤。

　　13.安全綠色施工

　　13.1 承包人應遵守工程建設安全生產和綠色施工有關管理規定，嚴格按安全和綠色施工標準組織施工，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和由此發生的費用，并承擔政府主管部門因揚塵污染而給予責令停工等行政處罰所造成的誤工、工期拖延造成的損失。

　　13.2 安全綠色施工其他約定見專用合同條款。

　　14.材料和工程設備

　　14.1 發包人提供材料和工程設備的相關約定見專用合同條款。

　　14.2 除 14.1 款約定的材料和工程設備外，由承包人提供的材料和工程設備均由承包人負責采購、運輸、保管。承包人應對其提供的材料和工程設備負責。

　　（1）承包人應在材料和工程設備到貨 24 小時前以書面形式通知監理人，并提交產品介紹說明、質量檢測合格報告等一切所需的證明文件給監理人審核。

　　（2） 承包人采購的材料和工程設備不符合合同約定時，承包人應按發包人要求重新采購符合要求的產品，并承擔由此發生的費用，延誤的工期不予順延。

　　（3）由承包人自行采購材料和工程設備的，發包人不得指定制造商或供應商。

　　15.變更

　　15.1 在履行合同過程中，經發包人同意，監理人可向承包人做出變更指示，承包人應遵照執行。沒有監理人的變更指示，承包人不得擅自變更。

　　15.2 變更估價的約定見專用合同條款。

　　16.合同價格及調整

　　16.1 除合同另有約定外，雙方當事人中的任何一方不得擅自改變簽約合同價。

　　16.2 下列三種確定合同價格的方式，在專用合同條款中約定采用其中一種：

　　16.2.1 單價合同：是指雙方當事人約定以工程量清單及其綜合單價進行合同價格計算、調整和確認的建設工程施工合同，在約定的風險范圍內合同單價不作調整。合同價格包含的風險范圍和風險范圍以外的合同價格調整方法和程序見專用合同條款。

　　16.2.2 總價合同：是指雙方當事人約定以圖紙、已標價工程量清單或預算書及有關條件進行合同價格計算、調整和確認的建設工程施工合同，在約定的風險范圍內合同價格不再調整。合同價格包含的風險范圍和風險范圍以外的合同價格調整方法和程序見專用合同條款。

　　16.2.3 其他價格形式：是指除第 16.2.1、16.2.2 項以外的其他合同價格形式，具體約定見專用合同條款。

　　17.計量

　　17.1 承包人應按合同約定的時間和內容向監理人提交計量周期已完成的工程量報告。承包人提交已完成的工程量報告的時間、內容和計量周期見專用合同條款。

　　17.2 監理人應在收到承包人提交的工程量報告后 7 天內完成對承包人提交的工程量報表的審核并報送發包人，以確定當期實際完成的工程量。監理人對工程量有異議的，有權要求承包人進行共同復核或抽樣復測。承包人應協助監理人進行復核或抽樣復測，并按監理人要求提供補充計量資料。承包人未按監理人要求參加復核或抽樣復測的，監理人復核或修正的工程量視為承包人實際完成的工程量。

　　17.3 監理人未在收到承包人提交的已完成的工程量報告后 7 天內完成審核的，承包人報送的已完成的工程量報告中的工程量視為監理人實際完成的工程量。

　　17.4 關于計量的其他約定見專用合同條款。

　　18.合同價款支付

　　18.1 發包人應按合同約定向承包人支付工程預付款、安全文明施工費。工程預付款及安全文明施工費的支付時間、預付額度、工程預付款的抵扣起始時間和方式見專用合同條款。

　　18.2 發包人應按專用合同條款約定的工程進度款付款周期、程序及支付比例或金額支付工程進度款。

　　18.3 經發包人確認的合同價格調整（含因工程變更、索賠等引起的合同價格調整）應與工程進度款同期支付。

　　19.竣工驗收

　　19.1 本工程具備專用合同條款約定的竣工驗收條件時，承包人可向監理人提交竣工驗收申請報告。

　　19.2 監理人應在收到竣工驗收申請報告后 14 天內完成審核并報送發包人。 監理人審查后認為尚不具備驗收條件的，應通知承包人在竣工驗收前尚需完成的工作內容，承包人應在完成監理人通知的全部工作內容后，再次提交竣工驗收申請報告。監理人審查后認為具備竣工驗收條件的，提請發包人進行工程驗收。發包人應在專用合同條款約定的時間內進行驗收。驗收合格的，視為工程竣工驗收通過。驗收不合格的，監理人應通知承包人進行整改，整改完成后重新辦理驗收，由此增加的費用和（或）工期延誤由承包人承擔。

　　19.3 經驗收合格的工程，實際竣工日期為承包人按第 19.2 款提交竣工驗收申請報告或按該款重新提交竣工驗收申請報告的日期（以兩者中時間在后者為準）。工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

　　20.移交

　　20.1 當本工程辦理了竣工驗收手續，即表明工程具備移交條件。移交工程的時間要求見專用合同條款。

　　20.2 承包人未能如期向發包人移交工程，應承擔給發包人造成的損失。

　　20.3 發包人無故未在第 20.1 款約定的期限內接收承包人移交本工程的， 發包人應賠償由此給承包人造成的損失。

　　20.4 除專用合同條款另有約定外，工程辦理移交手續后，承包人應對施工場地進行清理并拆除臨時工程，直至監理人檢驗合格為止。竣工清場費用由承包人承擔。

　　21.結算

　　21.1 工程竣工后，承包人應在專用合同條款約定的期限內向監理人遞交工程竣工結算報告及完整的結算資料。

　　21.2 監理人收到承包人遞交的工程竣工結算報告及結算資料后，應在專用合同條款約定的期限內完成審核并報送發包人審核。發包人應在專用合同條款約定的期限內審核完畢，并由監理人向承包人出具經發包人簽認的竣工付款證書。

　　21.3 發包人應在監理人出具竣工付款證書后，在專用合同條款約定的期限內，將扣除合同約定的質量保證金外的全部結算款項支付給承包人。

　　22.質量保證金

　　22.1 質量保證金的額度、支付時間和方式見專用合同條款。

　　22.2 缺陷責任期滿時，承包人向發包人申請到期應返還承包人剩余的質量保證金金額，發包人應在 14 天內會同承包人按合同約定的內容核實承包人是否完成缺陷責任， 并將無異議的剩余質量保證金返還承包人。

　　23.保修責任與缺陷責任

　　23.1 承包人應在合同專用條款約定的時間內向發包人出具質量保修書，明確保修范圍、期限和責任。保修期起始時間見專用合同條款。

　　23.2 承包人應在缺陷責任期內對已交付使用的工程承擔缺陷責任。缺陷責任期的起始時間和缺陷責任期的期限見專用合同條款。

　　24.違約

　　24.1 發包人違約

　　24.1.1 發包人不履行合同約定義務的，視為發包人違約。

　　24.1.2 發包人違約時，承包人可發出書面通知，要求發包人采取有效措施糾正違約行為。發包人收到該通知后 14 天內仍不履行合同義務的，承包人有權暫停施工，并通知監理人。發包人承擔由此增加的費用和（或）工期延誤。

　　24.1.3 承包人按第 24.1.2 項暫停施工 28 天后，發包人仍不糾正違約行為的，承包人可向發包人發出解除合同通知。但承包人的這一行動不免除發包人承擔的違約責任，也不影響承包人根據合同約定享有的索賠權利。

　　24.1.4 發包人未按合同約定付款的，應按專用合同條款的約定支付逾期付款違約金。

　　24.2 承包人違約

　　24.2.1 承包人不按合同約定履行義務的，視為承包人違約。

　　24.2.2 承包人違約時，監理人可向承包人發出整改通知，要求其在指定期限內改正。承包人應承擔其違約所引起的費用增加和（或）工期延誤責任。

　　24.2.3 承包人在收到監理人發出的整改通知后 21 天內， 承包人沒有采取可行的措施糾正違約，發包人可向承包人發出解除合同通知。合同解除后，發包人可派員進駐施工場地，另行組織人員或委托其他承包人施工。發包人因繼續完成該工程的需要，有權扣留使用承包人在現場的材料、設備和臨時設施。但發包人的這一行動不免除承包人應承擔的違約責任，也不影響發包人根據合同約定享有的索賠權利。

　　25.索賠

　　25.1 發包人索賠

　　25.1.1 根據合同約定，發包人認為有權得到索賠金額和（或）延長缺陷責任期的，應在知道或應知道索賠事件發生后 14 天內通過監理人向承包人遞交索賠通知書。 索賠事件具有連續影響的，發包人通過監理人應在索賠事件影響結束后的 14 天內向承包人提交最終索賠通知書。

　　25.1.2 承包人收到監理人提交的索賠通知書后，應按合同約定商定或確定追加的索賠金額和 （或） 延長的缺陷責任期， 并在收到上述索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料后的 14 天內，將索賠處理結果答復發包人。發包人接受索賠處理結果的，應從支付給承包人的合同價款中扣除索賠款項，或由承包人以其他方式支付給發包人。發包人不接受索賠處理結果的，按第 28 條約定執行。

　　25.2 承包人索賠

　　25.2.1 根據合同約定，承包人認為有權得到追加付款和（或）延長工期的，應在知道或應知道索賠事件發生后 14 天內通過監理人向發包人遞交索賠通知書。 索賠事件具有連續影響的，承包人應在索賠事件影響結束后的 14 天內通過監理人向發包人遞交最終索賠通知書。 承包人未在前述 14 天內遞交賠通知書的，喪失要求追加付款和（或）延長工期的權利。

　　25.2.2 發包人收到承包人提交的索賠通知書后，應按合同約定商定或確定追加的付款和（或） 延長的工期， 并在收到上述索賠通知書或有關索賠的進一步證明材料后的 14 天內將索賠處理結果答復承包人。承包人接受索賠處理結果的，索賠款項與當期進度款同期支付。承包人不接受索賠處理結果的，按第 28 條約定執行。

　　25.3 關于索賠的其他約定見專用合同條款。

　　26.保險

　　26.1 除合同另有約定外，發包人應投保建筑工程一切險或安裝工程一切險。

　　26.2 承包人應按有關法律規定參加工傷保險，為其履行合同所雇傭的全部人員繳納工傷保險費。發包人應按有關法律規定參加工傷保險，為其現場機構雇傭的全部人員繳納工傷保險費，并要求監理人也投保此類保險。

　　26.3 具體投保內容和相關責任，見專用合同條款。

　　27.不可抗力

　　27.1 不可抗力是指合同當事人在簽訂合同時不可預見，在合同履行過程中不可避免且不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、騷亂、戒嚴、暴動、戰爭和專用合同條款中約定的其他情形。

　　27.2 一方當事人遇到不可抗力事件、使其履行合同義務受到阻礙時，應立即通知對方，書面說明不可抗力和受阻礙的詳細情況，并提供必要的證明。

　　27.3 除專用合同條款另有約定外，不可抗力導致的人員傷亡、財產損失、費用增加和（或）工期延誤等后果，由雙方當事人按以下原則承擔：

　　（1）永久工程，包括已運至施工場地的材料和工程設備的損害，以及因工程損害造成的第三者人員傷亡和財產損失由發包人承擔；

　　（2）承包人設備的損壞由承包人承擔；

　　（3）發包人和承包人各自承擔其人員傷亡和其他財產損失及其相關費用；

　　（4）承包人的停工損失由承包人承擔，但停工期間應發包人要求照管工程和清理、修復工程的金額由發包人承擔；

　　（5）不能按期完工的，應合理延長工期，承包人不需支付逾期違約金。發包人要求趕工的，承包人應采取趕工措施，趕工費用由發包人承擔。

　　27.4 一方當事人因不可抗力不能履行合同的，應及時通知對方解除合同。合同解除后，承包人應按合同約定撤離施工場地。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

　　28.爭議

　　如發包人和承包人在履行本合同中發生爭議的，可協商或邀請第三方調解此類爭議。任何一方不愿通過協商或調解解決爭議或通過協商或調解仍不能解決爭議的，在專用合同條款中約定下列一種方式解決：

　　（1）第一種：向專用合同條款中約定的仲裁委員會申請仲裁；

　　（2）第二種：向專用合同條款中約定的人民法院起訴。

　　第三部分 專用合同條款

　　5.合同文件及解釋順序

　　合同文件的組成及優先解釋順序如下： ________________________________________________________________________________

　　6.圖紙和承包人文件

　　6.1 發包人向承包人提供圖紙的數量及期限： __________________________________

　　關于圖紙的其他約定：________________________________________________________

　　6.2 由承包人提供文件的范圍、數量及期限：___________________________________

　　___________________________________________________________________________

　　監理人批復承包人提供文件的期限_____________________________________________

　　關于承包人提供文件的其他約定：______________________________________________

　　7.發包人

　　7.1 發包人應按合同約定全面履行合同義務，并承擔相應的責任。其義務包括：

　　7.1.4 現場的準備和移交

　　（1） 發包人向承包人提供與工程有關的施工場地，以及與工程施工相關的現場資料的期限：______________________________________________________________________

　　（3）發包人向承包人移交的現場應具備以下條件：______________________________________________________________________

　　7.1.9 發包人應履行的其他義務：______________________________________________________________________

　　7.2 發包人代表姓名：_________________________________________________

　　發包人代表職務： _____________________________________________________

　　發包人代表聯系方式： _________________________________________________

　　授權范圍： ___________________________________________________________

　　其他事項： ___________________________________________________________

　　8.監理人

　　8.1 監理人：_________________________________________________________

　　須經發包人批準行使的職權：____________________________________________

　　9.承包人

　　9.1 承包人應按合同約定全面履行合同義務，并承擔相應的責任。其義務包括：______________________________________________________________________

　　9.1.7 承包人負責的現場內的管理、協調、配合、服務工作內容：______________________________________________________________________

　　9.1.10 承包人應履行其他義務：______________________________________________________________________

　　9.2 項目經理姓名：___________________________________________________

　　授權范圍：___________________________________________________________

　　10.工期

　　10.1 進度計劃

　　10.1.1 承包人編制施工進度計劃和施工方案的內容：_______________________________________________________________________

　　承包人向監理人報送施工進度計劃和施工方案的期限：_______________________________________________________________________

　　監理人批復或對施工進度計劃和施工方案提出修改意見的期限：_______________________________________________________________________

　　10.1.2 承包人報送修訂合同進度計劃申請報告和相關資料的期限：_______________________________________________________________________

　　監理人批復修訂合同進度計劃申請報告的期限：_______________________________________________________________________

　　監理人批復修訂合同進度計劃的期限：_______________________________________________________________________

　　10.5 工期延誤

　　10.5.1（4）其他由發包人承擔工期延誤的情況：________________________________________________________________________

　　10.5.2（1）承包人未能在工期內或按合同約定延長的期限內完成本工程，應按下列原則承擔違約責任：

　　逾期竣工違約金的標準：__________________________________________________

　　逾期竣工違約金最高限額：________________________________________________

　　10.6 竣工日期及提前竣工

　　10.6.2 發包人和承包人約定提前竣工并給予獎勵的，獎勵金額為：_________________________________________________________

　　11.工程質量

　　11.3 工程隱蔽部位檢查

　　11.3.1 監理人檢查工程隱蔽部位的期限：________________________________________________________________________

　　13.安全綠色施工

　　13.2 安全綠色施工其他約定：________________________________________________________________________

　　14.材料和設備供應

　　14.1 發包人提供的材料和工程設備的約定：________________________________________________________________________

　　15.變更

　　15.2 變更估價的約定：________________________________________________________________________

　　16.合同價格及調整

　　16.2 本合同價格采用___________________________方式確定。

　　16.2.1 采用單價合同的，合同價格包括的風險范圍：________________________________________________________________________

　　風險范圍以外合同價格調整方法和程序：________________________________________________________________________

　　16.2.2 采用總價合同的，合同價格包括的風險范圍：________________________________________________________________________

　　風險范圍以外合同價格調整方法和程序：________________________________________________________________________

　　16.2.3 采用其他價格形式的：________________________________________________________________________

　　17.計量

　　17.1 承包人提交已完成的工程量報告的時間：________________________________________________________________________

　　承包人提交已完成的工程量報告的內容：________________________________________________________________________

　　計量周期： ________________________________________________________________________

　　17.4 關于計量的其他約定：________________________________________________________________________

　　18.合同價款支付

　　18.1 發包人向承包人預付工程款、安全文明施工費的支付時間和額度：________________________________________________________________________

　　工程預付款抵扣起始時間和抵扣方式：________________________________________________________________________

　　18.2 發包人向承包人支付工程款（進度款）的付款周期、程序、支付比例或金額：________________________________________________________________________

　　19.竣工驗收

　　19.1 竣工驗收條件：________________________________________________________________________

　　19.2 竣工驗收期限：________________________________________________________________________

　　20.移交

　　20.1 移交工程的日期： _________________________________________________

　　20.4 竣工清場：________________________________________________________

　　21.結算

　　21.1 承包人提交結算報告和完整結算資料的期限：__________________________

　　21.2 監理人完成審核期限：______________________________________________

　　發包人完成審核期限：____________________________________________________

　　21.3 發包人在監理人出具竣工付款證書后，將扣除合同約定的質量保證金外的全部結算款項支付給承包人的期限：______________________________________________________________________

　　22.質量保證金

　　22.1 質量保證金的額度、支付時間和方式： ________________________________________________________________________

　　23.保修責任與缺陷責任

　　23.1 承包人向發包人出具質量保修書的時間：________________________________________________________________________

　　保修期起始時間：________________________________________________________

　　23.2 缺陷責任期起始時間：__________________ ，缺陷責任期期限：_________月。

　　24.違約

　　24.1 發包人違約

　　24.1.4 逾期付款違約金：_________________________________________________________________________

　　25.索賠

　　25.3 關于索賠的其他約定：_________________________________________________________________________

　　26.保險

　　26.3 具體投保內容和相關責任：_________________________________________________________________________

　　27.不可抗力

　　27.1 不可抗力的其他情形：_______________________________________________

　　27.3 不可抗力導致的人員傷亡、財產損失、費用增加和（或）工期延誤等后果，由雙方當事人按以下原則承擔：_________________________________________________________________________

　　28.爭議

　　因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議， 雙方當事人協商解決不成或者調解不成時，

　　選擇下列第_____________種方式解決：

　　（1）第一種：將爭議提交__________________________________仲裁委員會申請仲裁；

　　（2）第二種：依法向_____________________________________人民法院提起訴訟。

　　29. 補充條款：

　　___________________________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________

建設工程施工合同判決書 篇3

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況 工程名稱：建房工程。

　　工程地點：

　　工程內容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：包工包料、建筑總面積2522平米、所有房間安裝電地暖，外墻放保溫層，墻面高度為3.3米，帶一衛生間，地面鋪0.800.80米瓷磚、一層為框架結構、二層至四層整套房間為磚混結構、全部內帶衛生間、衛生間地墻面鋪瓷磚、裝燈開關插座、地面鋪瓷磚、窗戶全部為鋁塑(外鋼內塑)雙層窗戶、材料：構造柱鋼材為18—20、圈梁鋼材為上使用的水電路由甲方承擔、樓梯及一樓大廳鋪大理石地板磚、在施工期間工人出現任何事故均有乙方承擔、甲方不負責。地下：上下水管，通水通電。

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：20xx年7月20日

　　合同工期總日歷天數 天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_按照現行國家施工驗收規范執行。

　　五、合同價款金額(大寫)：(人民幣)￥：元

　　六、付款方式： 合同簽訂當天付預付款30%即：壹佰柒拾肆萬零壹佰捌拾(1740180)元整、二樓封頂完成付20%即：壹佰壹拾陸萬零壹佰貳拾(1160120)元整、整樓主體完工后付20%即：壹佰壹拾陸萬零壹佰貳拾(1160120)元整、驗收合格后14天內付25%即：壹佰肆拾五萬零壹佰伍拾(1450150)元整、剩余5%即：貳拾玖萬零叁拾(290030)元的工程款為質量保證金于20xx年7月20日后的十天內質量無任何問題時一次性全部付清 七、違約押金：任何一方因任何原因使合同終止必須付給對方總造價5%的違約金、即：貳拾玖萬零叁拾元(290030)元。甲、乙雙方約定工程開工后甲方因任何原因要求工程停工時乙方有權拒還30%即：壹佰柒拾肆萬零壹佰捌拾(1740180)元整的預付款作前期投入賠償款。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：

　　發包人：

　　承包人：

建設工程施工合同判決書 篇4

　　甲方：____________（以下簡稱甲方）

　　乙方：____________（以下簡稱乙方）

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事宜達成如下協議。

　　一、工程地點：

　　____________

　　二、工程內容：

　　____________

　　三、工期要求：

　　開工時間為：

　　四、工程款結算及付款方式

　　結算價格：以乙方給甲方所做彩鋼棚的實際鋪板面積計算（包括兩邊封擋）單價每平方米____________

　　五、甲方駐工地代表：

　　　　____________

　　六、甲方責任

　　1、乙方人員、材料進場前，甲方負責提供完善的施工條件，即水通、電通，其費用由甲方承擔。

　　2、甲方需委派一名專業技術人員，以便在施工過程中進行質量、進度監督。如發現乙方未按規范要求施工，應及時要求改正，其損失由乙方負責，并負責與其他施工隊伍和人員協調工作。

　　3、甲方應按合同約定的付款方式結算工程款。

　　七、乙方責任

　　1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。圖紙由乙方自行負責設計，鋼架構造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。

　　2、材料標準：彩鋼板型號

　　八、質保事宜

　　本工程主結構架（含彩鋼材）保用____________

　　九、違約責任

　　甲方違約責任

　　未按照本合同約定按時支付工程款，甲方應向乙方支付應付未付工程款的違約金。

　　乙方違約責任：

　　1、不按合同規定的工期交付使用的，乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。

　　2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。

　　十、糾紛解決辦法

　　任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第二條方式解決。

　　1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。

　　2、向人民法院起訴。

　　十一、附則：

　　1、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同簽定后，甲、乙雙方除單價外如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽定補充協議，作為本合同的補充合同，與主合同具有同等法律效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　________年___月___日

建設工程施工合同判決書 篇5

　　合同編號：_____________

　　工程名稱：________________

　　發包方：(甲方)__________

　　承包方：(乙方)__________

　　資質等級：________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建設工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)，就本項工程建設有關事項，經雙方協商達成如下協議：

　　第一條　工程概況

　　1.1　工程名稱：__________________________

　　工程地點：________________________________

　　工程內容：見“工程項目一覽表”(附后)。

　　承包范圍：________________________________

　　承包方式：________________________________

　　1.2　工程性質(指基建、技改、合資等)：________

　　批準文號(有權機關批準工程立項的文號)：________

　　1.3　定額工期總天數：________天。

　　1.4　開工日期(雙方約定的符合開工報告規定的具體日期，以單位工程為準;群體工程以第一個開工的工程為準)：本合同工程定于____年____月____日開工。

　　竣工日期(以單位工程為準;群體工程以最后竣工的工程為準)：本合同工程定于____年____月____日竣工。

　　1.5　質量等級：____________________________。

　　1.6　合同價款：本合同工程承包造價為________元。

　　金額大寫：__________________________________。

　　第二條　合同文件及解釋順序。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　1.協議條款;

　　2.合同條件;

　　3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議;

　　4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;

　　5.施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規定;

　　6.按可填單價的工程量清單承包的建設工程，甲方提供的工程量清單;

　　7.標準、規范和其它有關技術資料、技術要求;

　　8.國家和本市關于施工合同管理的規定。

　　當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決;雙方意見仍不能一致的，按第三十條約定的辦法解決。

　　第三條　合同文件使用的語言文字，標準和適用法律

　　3.1　合同語言：本合同文件使用漢語。

　　3.2　適用法律法規：國家有關法律、法規和本市有關法規、規章及規范性文件均對本合同有約束力。

　　3.3　適用標準、規范：按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。

　　第四條　圖紙

　　4.1　甲方提供圖紙日期：________________________

　　4.2　甲方提供圖紙套數：________________________

　　4.3　甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔：______

　　4.4　工程竣工圖：按照國家和本市有關規定，雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協議。

　　第五條　甲方駐工地代表

　　5.1　甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件)：__________________________

　　5.2　社會總監理工程師姓名(如甲方委托監理公司監理時，總監理工程師的職責應在監理合同中明確，并將副本一份交乙方)：_______

　　第六條　乙方駐工地代表(項目經理)

　　乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件)：____________

　　第七條　甲方工作。甲方按本協議約定的時間和要求，一次或分段完成以下工作：

　　7.1　施工現場達到具備施工條件和完成的時間：

　　7.2　將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求：______________并保證施工期間的需要。

　　7.3　施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點：________________滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

　　7.4　工程地質和地下管網線路資料的提供時間：______________________

　　7.5　辦理證件、批件的名稱和完成時間：____________________________

　　7.6　水準點與座標控制點位置提供和交驗要求：______________________

　　7.7　會審圖紙和設計交底的時間：__________________________________

　　7.8　協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用：________

　　甲方不按合同約定完成上述工作時，應按本協議條款第三十二條執行。

　　第八條　乙方工作。乙方按本協議約定的時間和要求完成以下工作：

　　8.1　提供計劃、報表的名稱及完成時間：____________________________

　　8.2　對施工安全保衛工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及所發生的費用。

　　8.3　向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔：______________________

　　8.4　對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理規定，經甲方同意后辦理有關手續，甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。

　　8.5　已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：______________________

　　8.6　施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔：______________

　　8.7　施工現場整潔衛生的要求。保證施工現場清潔符合有關規定，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。

　　乙方不按合同約定完成上述工作時，造成工期延誤，應承擔由此造成的經濟損失，工期不予順延。

　　第九條　進度計劃

　　9.1　乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間：________

　　9.2　甲方代表(或總監理工程師“下同”)確認的時間：______________

　　第十條　延期開工

　　乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答復，可視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工日期不予順延。

　　甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。

　　第十一條　暫停施工

　　甲方代表在確有必要時，可書面要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見后向其提出書面復工要求，甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十二條　工期延誤

　　12.1　對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　1.工程量變化和設計變更;

　　2.一周內，非乙方原因停水、停電(地區限電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;

　　3.不可抗力;

　　4.甲方代表同意工期相應順延的其它情況。

　　乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告后5天內予以確認答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期要求已被確認。

　　12.2　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，應交付的違約金額和計算方法：___________________。

　　12.3　因乙方原因延誤工期，工程不能按合同工期竣工時，甲方可認為乙方已部分或全部解除合同，由乙方承擔違約責任，并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。

　　第十三條　工期提前

　　工期如需提前，雙方約定如下：

　　13.1　按本協議條款1.4約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為________天，比本協議條款1.3定額工期提前________天、提前________%。

　　13.2　乙方采取的趕工措施及因此增加的經濟支出：__________________。

　　13.3　甲方應提供的條件：________________________________________。

　　13.4　乙方每提前竣工一天，甲方應支付乙方的獎勵金額和計算方法：____________。

　　第十四條　質量檢查和返工

　　檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗、為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。

　　因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

　　以上檢查檢驗合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。

　　以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔，相應順延工期。

　　第十五條　工程質量

　　15.1　約定的工程質量等級(優良、合格)____。實行按質論價和獎罰對等，由此增減的費用支付：_____________。

　　15.2　違約責任：

　　達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。

　　因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。

　　因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。

　　15.3　雙方對工程質量有爭議時，按第30條約定的辦法解決。

　　第十六條　隱蔽工程和中間驗收

　　16.1　工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。

　　工程質量符合規范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

　　16.2　雙方約定的中間驗收部位為：________________________________

　　第十七條　試車(應按承包范圍確定)

　　17.1　設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，并在試車48小時前通知甲方代表，通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過，甲方代表在試車記錄上簽字。

　　17.2　設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件(如乙方承包時)，甲方組織試車，并在試車48小時前通知乙方，通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字。

　　17.3　雙方責任：

　　由于設計原因(包括設備的選型)試車達不到驗收要求，甲方負責修改設計，乙方按修改后設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出，工期相應順延。

　　由于設備制造原因試車達不到驗收要求，設備由甲方采購時，應按本協議條款第23條執行。設備由乙方采購時，應按本協議條款第24條執行。

　　由于乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。

　　試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。

　　甲方代表未在規定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結束24小時后，記錄自行生效，乙方可繼續施工或辦理竣工手續。

　　第十八條　驗收和重新檢驗

　　甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。

　　無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

　　第十九條　合同價款的調整。發生下列情況之一時，工程承包造價可做調整：________________

　　第二十條　預付工程款

　　預付工程款的時間和比例及開始抵扣工程款的時間和比例，按國家和本市有關主管部門現行規定執行。

　　20.1　在合同簽訂后，甲方預付工程款的時間，比例及甲方按建筑(安裝)工程工作量開始抵扣工程款的時間、比例雙方約定如下：__________________。

　　20.2　甲方不按時預付工程款，乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求預付，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。

　　第二十一條　工程量的核實確認

　　21.1　乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求：__________________________

　　21.2　甲方核實已完工程量報告的時間和要求：____________________________________

　　第二十二條　工程款(進度款)支付

　　22.1　工程款(進度款)支付的時間和方式：_________________________

　　22.2　凡屬本協議條款第19條發生的合同價款調整內容，導致合同價款增減時，其工程款(進度款)同期調整后支付。

　　22.3　甲方違約責任：

　　甲方不按時支付工程款(進度款)，乙方在約定支付時間10天后向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，經乙方同意并簽訂協議，甲方可延期支付工程款(進度款)。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天起計算應付工程款(進度款)的利息。

　　甲方收到乙方通知后無支付能力，導致施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔違約責任，并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。

　　第二十三條　甲方供應材料設備

　　23.1　按雙方約定(招標發包工程按招標文件確定)的甲方供應材料設備一覽表(附后)。

　　甲方按供應材料設備一覽表，向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。

　　23.2　違約責任：

　　甲方供應材料設備，乙方派人參加驗收后妥善保管，甲方支付相應保管費用。發生損壞丟失，由乙方負責賠償。

　　甲方不按規定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備的保管，損壞丟失由甲方負責。

　　甲方供應的材料、設備發生與一覽表不符時，雙方約定如下：

　　1.材料設備單價與一覽表不符：____________________

　　2.材料設備的種類、規格、質量等級與一覽表不符：______________

　　3.供應材料與一覽表規格型號不符：________________

　　4.到貨地點與一覽表不符：________________________

　　5.供應數量與一覽表不符：________________________

　　6.供應時間早于一覽表約定的日期：________________

　　因以上原因或遲于一覽表約定供應時間，由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤，相應順延工期，甲方賠償由此造成的乙方損失。

　　經乙方檢驗通過之后發現有與一覽表的規格、質量等級不符的(設備經試車后)情況，甲方仍應承擔重新采購及拆除和重建的經濟支出，并相應順延工期。

　　第二十四條　乙方采購材料設備

　　24.1　乙方按照設計和規范要求采購工程需要的材料設備，并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。

　　24.2　違約責任：

　　對乙方采購材料設備與設計和規范要求不符的產品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。

　　甲方不能按時到場驗收，驗收后發現材料設備(設備經試車后)不符合規范和設計要求，仍由乙方修復或拆除及重新采購，并承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。

　　24.3　乙方需使用代用材料時，須經甲方代表批準方可使用，由此增減的費用雙方議定。

　　第二十五條　設計變更

　　施工中甲方對原設計進行變更，經批準后，應在變更前15天(重大設計變更前20天)向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更，否則，乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方和有關單位批準后方可實施。乙方未經批準不得擅自變更設計，否則，因變更導致的經濟損失，由乙方承擔，工期不予順延。

　　第二十六條　確定變更價款

　　根據工程承包方式及本協議條款第25條發生的設計變更、并按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款：

　　26.1　乙方收到變更通知后5天內(重大變更10天內)提出變更價款報告的完整資料。

　　26.2　甲方收到變更價款報告之日起5天內(重大變更10天內)予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起10天自行生效，由此延誤的工期相應順延。

　　26.3　雙方對變更價款不能達成一致意見時，按第30條約定的辦法解決。

　　第二十七條　竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市工程竣工有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按本協議條款第4條約定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后，在協議條款約定時間內組織有關部門驗收(群體工程以單位工程為準)，并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收，或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準。

　　竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

　　因特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。

　　甲、乙雙方辦理工程竣工驗收手續后，甲方于5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量核定，取得《建設工程質量合格證書》。經核定工程質量不合格時，應予返修重新進行核定，竣工日期相應順延。

　　第二十八條　竣工結算

　　甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續后，應按照施工合同簽訂的承包方式，及約定的工程價款變更方式，由雙方進行工程竣工結算(群體工程以單位工程為準)。

　　28.1　乙方在竣工工程驗收后15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。

　　28.2　甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見并予以簽認，取得《建設工程質量合格證書》后撥付工程尾款。

　　28.3　乙方收到工程結算尾款后15天內將竣工工程交付甲方。

　　28.4　由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。

　　甲方無正當理由收到竣工結算報告后30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款額的利息，并承擔違約責任。

　　28.5　由于乙方不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程款不能及時結算時，應承擔違約責任;在取得《建設工程質量合格證書》后15天內將竣工工程交付甲方使用，并承擔工程保修責任。

　　第二十九條　保修

　　乙方應按國家和本市有關規定進行保修。保修工作的實施，乙方在收到工程竣工結算尾款后，將工程交付甲方的同時，與甲方簽訂工程保修合同(群體工程以單位工程為準)，并向甲方交付保修抵押金(或在結算工程尾款時抵扣)。

　　第三十條　爭議

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向________仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向________人民法院起訴。

　　雙方約定按第____種爭議解決方式解決。

　　第三十一條　違約

　　甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等)，相應順延工期;按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，按協議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

　　第三十二條　索賠

　　甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可以書面形式按以下規定向甲方索賠：

　　1.有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有關證據;

　　2.索賠事件發生后20天內，向甲方發出要求索賠的通知;

　　3.甲方在接到索賠通知后10天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在10天內未予答復，應視為該項索賠已經批準。

　　第三十三條　安全施工

　　乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。

　　乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。

　　在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。

　　第三十四條　專利技術、特殊工藝、合理化建議：__________________________

　　第三十五條　地下障礙和文物

　　乙方在施工中發現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物時，應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門和采取有效保護措施。并按有關管理部門具體規定處置。甲方承擔由此發生的費用，延誤的工期相應順延。

　　第三十六條　工程分包

　　乙方可按投標書約定分包部分工程。

　　乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。

　　分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。

　　工程分包價款除雙方另有約定，應由乙方與分包單位結算。

　　第三十七條　不可抗力

　　不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發布為準。

　　不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向甲方代表通報受害情況，災害繼續發生，乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。

　　甲方應對災害處理提供必要條件。

　　因災害發生的費用由雙方分別承擔：

　　1.工程本身的損害由甲方承擔;

　　2.人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應費用;

　　3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔;

　　4.所需清理修復工作的責任與費用的承擔，雙方另簽補充協議約定。

　　第三十八條　保險(如有時)。保險內容、保險金額、由誰辦理和承擔費用約定如下：________________

　　投保后發生事故，乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。

　　第三十九條　工程停建或緩建

　　39.1　由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

　　39.2　由于甲乙任何一方不能按所簽合同履約，導致工程停建或緩建，造成的損失由責任方承擔。

　　第四十條　合同生效與終止

　　40.1　本合同自訂立之日起生效。

　　40.2　乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程，雙方已簽訂工程保修合同，乙方向甲方交付保修抵押金后，本合同即告終止。

　　第四十一條　合同份數

　　41.1　本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　41.2　本合同副本____份。

　　第四十二條　補充條款

　　補充條款如下：________________________________________

　　工程項目一覽表

　　________工程甲方供應材料設備一覽表

　　合同訂立時間：_______年_______月_______日

　　工商行政管理機關鑒證意見：_______

　　經辦人：_________________________

　　鑒證機關(章)___________________

　　____________年_______月_______日

建設工程施工合同判決書 篇6

　　雇主：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承包人：＿＿＿＿＿＿＿

　　工程項目及相關文件：＿＿＿＿＿＿＿

　　上述雙方經友好協商，達成如下合同條款：

　　第一部分　共同條件

　　定義與解釋

　　定義

　　第一條　本合同范本（按下文規定的定義）中的下列詞和用語，除文中另有要求者外，應具有此處為其所規定的含義：

　　（1）“雇主”是指合同條件第二部分中指明的已就工程的建筑、安裝或交付進行招標并將雇用承包人的一方以及雇主名下的合法繼續人，但不包括（經承包人同意者除外）雇主的任何受讓人。

　　（2）“承包人”是指其投標已被雇主接受的個人或多人、商號或公司，并包括承包人的私人代表、繼承人和經許可的受讓人。

　　（3）“工程師”是指第二部分中指定的工程師，或由雇主隨時指派并書面通知承包人要為本合同的目的替代上述指定的工程師以工程師身份行事的工程師。

　　（4）“工程師的代表”是指駐工地工程師或工程師的助理，或任何由雇主或工程師隨時派來履行本文件第二條所規定的職責的工程建筑管理員，其職權應由工程師書面通知承包人。

　　（5）“工程”是指依照本合同應進行的工程。

　　（6）“合同”是指合同條件、說明書、圖紙、經標價的建筑工程清單、費率與價格表（如果有的話）、投標書和合同協議。

　　（7）“合同價格”是指投標書所列明的，但經根據下文所載規定予以增減的金額。

　　（8）“施工設施”是指為本工程或臨時工程（按本條下述定義）的進行、建成或維護方面所需的一切設備器械或諸如此類性質的各物，但不包括打算用以構成或正在構成永久性工程組成部分的材料或其它各物。

　　（9）“臨時工程”是指為本工程的進行、建成或維護方面所需的所有各種臨時工程。

　　（10）“圖紙”是指說明書中所提到的圖紙和任何經工程師書面認可的對這類圖紙所作的修改，以及工程師隨時提供或書面認可的其它圖紙。

　　（11）“現場”是指要在其上、其下或其中進行本工程的土地和其它場所，以及任何由雇主為本合同的目的而連同本合同中特別指定為現場組成部分的其它場所一起提供的其他土地或場所。

　　（12）“經認可”是指業經書面認可，包括對先前的口頭認可所作的隨后的書面確認；而“認可”是指書面認可，包括上述情況。

　　單數與復數

　　視文中需 要，僅表明單數的詞也包括復數在內，反之亦然。

　　頁旁小標題或注釋

　　這些一般條件中的頁旁小標題或注釋均不得被認為是本合同條件的組成部分，也不得作為解釋本合同條件或本合同時的考慮因素。

　　工程師的代表

　　工程師的代表的責任和權力

　　第二條　工程師的代表的責任是視察和監督本工程，并試驗與檢查有關本工程所要使用的材料與做工。他無權免除承包人根據本合同所承擔的任何責任或義務，除本文件下面或本合同其它地方另有明文規定者外，他無權命令進行任何會引起遲延的工程或指示雇主作任何額外支付，也不能對本工程作任何變更。

　　工程師可以隨時以書面方式把授予工程師的任何權力和授權委托給工程師的代表，并應將所有這種權力和授權的書面委托的副本提交給承包人。工程師的代表在這種委托范圍之內（但不是委托范圍之外）給予承包人的任何書面指示或認可，應如同工程師所作出的指示或認可一樣，對承包人與雇主具有約束力。但是必須以下述為條件：

　　1.工程師的代表對任何工作或材料未予不認可，并不損害工程師日后不認可該工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毀的權力。

　　2.如果承包人對于工程師的代表所作的任何決定感到不滿意，他應有權把此問題提交工程師，工程師應隨即對該決定予以確認、撤銷或更改。

　　轉讓與轉包

　　1.轉讓

　　第三條　承包人未經雇主事先書面同意，不得轉讓本合同或本合同的任何組成部分或其中的任何好處或利益（付給承包人銀行的任何根據本合同到期應付的款項不在此列）。

　　2.轉包

　　第四條　承包人不得把整個工程轉包出去。除本合同另有規定者外，承包人未經工程師事先書面同意（不得無理不予同意）不得把本工程的任何組成部分轉包出去，如予同意，不得免除承包人根據本合同所承擔的任何責任或義務，承包人對任何分包人或分包人的代理人、雇員或工人的行動、違約和疏忽，就如同對承包人或承包人的代理人、雇員或工人的行動、違約或疏忽一樣，應承擔全部責任。但是，按計件方式提供勞動力，不應認為是本條所說的轉包。

　　合同的范圍

　　第五條　本合同包括本工程的施工、建成和維護，除本合同另有規定者外，還包括提供經本合同指定或從本合同中合理地推知需要提供的為本工程的施工、建成和維護所需的一切勞力、材料、施工設備、臨時工程和不論臨時性或永久性的各物

　　合同文件

　　6.語言

　　（1）制訂本合同文件所用的語言應在第二部分中予以說明，如果本合同文件用不止一種語言寫成，則還應在第二部分中指定解釋本合同所據以為準的該種語言，即其中指定的“主要語言”。

　　文件互相解釋

　　（2）除本合同另有規定者外，共同條件和專用條件中的各項條款規定，應成為任何構成本合同組成部分的其它文件中各項條款規定的主導。在上述條件下，構成本合同的若干文件應視為是彼此相互解釋的，如有意義不明確或不一致之處，應由工程師對之作出解釋和調處，工程師應即為此向承包人發出指示，指導應按何種方式完成該項工作。但是，如果工程師認為，遵照任何這種指示執行而為承包人帶來的任何費用，由于文件的這種意義不明確或不一致，并不在而且有理由不在承包人所預計之列，則工程師應予證明，而雇主應按可以合理負擔此項費用的金額支付這筆額外款項。

　　7.圖紙的保管

　　（1）圖紙應由工程師單獨保管，但應向承包人免費提供圖紙副本兩份。承包人如還需要更多的副本，應由承包人自費提供和制作。在本合同履行完畢時，承包人應把所有根據本合同提供的圖紙退還給工程師。

　　承包人應就執行根據本合同規定的工程或其它事項所進一步需要的任何圖紙或說明書，給工程師或工程師的代表以適當的書面通知。

　　圖紙副本應有一份保存在現場

　　（2）上述提供給承包人圖紙副本中一份，應由承包人保存在現場，該分圖紙應供工程師、工程師的代表和經工程師書面授權的任何其它人員在一切適當時間檢查和使用。

建設工程施工合同判決書 篇7

　　合同編號：_____________

　　工程名稱：________________

　　發包方：（甲方）__________

　　承包方：（乙方）__________

　　資質等級：________________

　　北京市工商行政管理

　　北京市城鄉建設委員會 監制

　　一九九四年十二月

　　北京市建設工程施工合同是依據《建設工程施工合同示范文本》（GF-91－0201）擬定的。

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　（貼印花稅票處）

　　北京市建設工程施工合同協議條款

　　發包方（甲方）：____________________

　　承包方（乙方）：____________________

　　依照《中華人民共和國_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建設工程施工合同示范文本》（GF-91－0201），就本項工程建設有關事項，經雙方協商達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：________________________________

　　工程地點：________________________________

　　工程內容：見“工程項目一覽表”（附后）。

　　承包范圍：________________________________

　　承包方式：________________________________

　　1.2 工程性質（指基建、技改、合資等）：________

　　批準文號（有權機關批準工程立項的文號）：__________

　　1.3 定額工期總天數：________天。

　　1.4 開工日期（雙方約定的符合開工報告規定的具體日期，以單位工程為準；群體工程以第一個開工的工程為準）：本合同工程定于____年____月____日開工。

　　竣工日期（以單位工程為準；群體工程以最后竣工的工程為準）：本合同工程定于____年____月____日竣工。

　　1.5 質量等級：__________________________________。

　　1.6 合同價款：本合同工程承包造價為________元。

　　金額大寫：__________________________________。

　　第二條 合同文件及解釋順序。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　1.協議條款；

　　2.合同條件；

　　3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協議；

　　4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；

　　5.施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規定；

　　6.按可填單價的工程量清單承包的建設工程，甲方提供的工程量清單；

　　7.標準、規范和其它有關技術資料、技術要求；

　　8.國家和本市關于施工合同管理的規定。

　　當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決；雙方意見仍不能一致的，按第三十條約定的辦法解決。

　　第三條 合同文件使用的語言文字，標準和適用法律

　　3.1 合同語言：本合同文件使用漢語。

　　3.2 適用法律法規：國家有關法律、法規和本市有關法規、規章及規范性文件均對本合同有約束力。

　　3.3 適用標準、規范：按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規范執行。

　　第四條 圖紙

　　4.1 甲方提供圖紙日期：________________________

　　4.2 甲方提供圖紙套數：________________________

　　4.3 甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔：______

　　4.4 工程竣工圖：按照國家和本市有關規定，雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協議。

　　第五條 甲方駐工地代表

　　5.1 甲方駐工地代表姓名（任命書、委派書作為合同附件）：__________________________

　　5.2 社會總監理工程師姓名（如甲方委托監理公司監理時，總監理工程師的職責應在監理合同中明確，并將副本一份交乙方）：_______

　　第六條 乙方駐工地代表（項目經理）

　　乙方駐工地代表姓名（任命書作為合同附件）：____________

　　第七條 甲方工作。甲方按本協議約定的時間和要求，一次或分段完成以下工作：

　　7.1 施工現場達到具備施工條件和完成的時間：

　　7.2 將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求：______________并保證施工期間的需要。

　　7.3 施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點：________________滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。

　　7.4 工程地質和地下管網線路資料的提供時間：______________________

　　7.5 辦理證件、批件的名稱和完成時間：____________________________

　　7.6 水準點與座標控制點位置提供和交驗要求：______________________

　　7.7 會審圖紙和設計交底的時間：__________________________________

　　7.8 協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用：________

　　第八條 乙方工作。乙方按本協議約定的時間和要求完成以下工作：

　　8.1 提供計劃、報表的名稱及完成時間：____________________________

　　8.3 向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔：______________________

　　8.4 對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理規定，經甲方同意后辦理有關手續，甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外。

　　8.5 已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：______________________

　　8.6 施工現場周圍建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔：______________

　　8.7 施工現場整潔衛生的要求。保證施工現場清潔符合有關規定，承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。

　　第九條 進度計劃

　　9.1 乙方提供施工組織設計（或施工方案）和進度計劃的時間：________

　　9.2 甲方代表（或總監理工程師“下同”）確認的時間：______________

　　第十條 延期開工

　　乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期5天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答復，可視為已同意乙方要求，工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工日期不予順延。

　　甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，承擔乙方因此造成的經濟支出，相應順延工期。

　　第十一條 暫停施工

　　甲方代表在確有必要時，可書面要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表處理意見后向其提出書面復工要求，甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十二條 工期延誤

　　12.1 對以下造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　1.工程量變化和設計變更；

　　2.一周內，非乙方原因停水、停電（地區限電除外）、停氣造成停工累計超過8小時；

　　3.不可抗力；

　　4.甲方代表同意工期相應順延的其它情況。

　　乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告后5天內予以確認答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期要求已被確認。

　　12.3 因乙方原因延誤工期，工程不能按合同工期竣工時，甲方可認為乙方已部分或全部解除合同，由乙方承擔違約責任，并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。

　　第十三條 工期提前

　　工期如需提前，雙方約定如下：

　　13.1 按本協議條款1.4約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為________天，比本協議條款1.3定額工期提前________天、提前________％。

　　13.2 乙方采取的趕工措施及因此增加的經濟支出：__________________。

　　13.3 甲方應提供的條件：________________________________________。

　　13.4 乙方每提前竣工一天，甲方應支付乙方的獎勵金額和計算方法：____________。

　　第十四條 質量檢查和返工

　　檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范和設計的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗、為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。

　　因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

　　以上檢查檢驗合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任和發生的費用，賠償甲方的有關損失，工期相應順延。

　　以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由甲方承擔，相應順延工期。

　　第十五條 工程質量

　　15.1 約定的工程質量等級（優良、合格）____。實行按質論價和獎罰對等，由此增減的費用支付：_____________。

　　15.2 違約責任：

　　達不到約定條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。

　　因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任。

　　因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的經濟支出，工期相應順延。

　　15.3 雙方對工程質量有爭議時，按第30條約定的辦法解決。

　　第十六條 隱蔽工程和中間驗收

　　16.1 工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。

　　工程質量符合規范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。

　　16.2 雙方約定的中間驗收部位為：________________________________

　　第十七條 試車（應按承包范圍確定）

　　17.1 設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，乙方組織試車，并在試車48小時前通知甲方代表，通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過，甲方代表在試車記錄上簽字。

　　17.2 設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件（如乙方承包時），甲方組織試車，并在試車48小時前通知乙方，通知包括試車內容、時間、地點和對乙方應作準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字。

　　17.3 雙方責任：

　　由于設計原因（包括設備的選型）試車達不到驗收要求，甲方負責修改設計，乙方按修改后設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出，工期相應順延。

　　由于設備制造原因試車達不到驗收要求，設備由甲方采購時，應按本協議條款第23條執行。設備由乙方采購時，應按本協議條款第24條執行。

　　由于乙方施工原因試車達不到驗收要求，甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。

　　試車費用除已包括在合同價款之內或協議條款另有約定的，均由甲方承擔。

　　甲方代表未在規定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結束24小時后，記錄自行生效，乙方可繼續施工或辦理竣工手續。

　　第十八條 驗收和重新檢驗

　　甲方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，乙方可自行組織驗收或試車，甲方應承認驗收或試車記錄。

　　無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發生的經濟支出，賠償乙方損失，并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生的費用，工期也予順延。

　　第十九條 合同價款的調整。發生下列情況之一時，工程承包造價可做調整：________________

　　第二十條 預付工程款

　　預付工程款的時間和比例及開始抵扣工程款的時間和比例，按國家和本市有關主管部門現行規定執行。

　　20.1 在合同簽訂后，甲方預付工程款的時間，比例及甲方按建筑（安裝）工程工作量開始抵扣工程款的時間、比例雙方約定如下：__________________。

　　20.2 甲方不按時預付工程款，乙方在約定預付時間10天后向甲方發出要求預付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求預付，甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。

　　第二十一條 工程量的核實確認

　　21.1 乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求：__________________________

　　21.2 甲方核實已完工程量報告的時間和要求：____________________________________

　　第二十二條 工程款（進度款）支付

　　22.1 工程款（進度款）支付的時間和方式：_________________________

　　22.2 凡屬本協議條款第19條發生的合同價款調整內容，導致合同價款增減時，其工程款（進度款）同期調整后支付。

　　22.3 甲方違約責任：

　　甲方不按時支付工程款（進度款），乙方在約定支付時間10天后向甲方發出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，經乙方同意并簽訂協議，甲方可延期支付工程款（進度款）。協議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天起計算應付工程款（進度款）的利息。

　　甲方收到乙方通知后無支付能力，導致施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部解除合同，由甲方承擔違約責任，并按本協議條款第39條工程停建或緩建規定執行。

　　第二十三條 甲方供應材料設備

　　23.1 按雙方約定（招標發包工程按招標文件確定）的甲方供應材料設備一覽表（附后）。

　　甲方按供應材料設備一覽表，向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。

　　23.2 違約責任：

　　甲方供應材料設備，乙方派人參加驗收后妥善保管，甲方支付相應保管費用。發生損壞丟失，由乙方負責賠償。

　　甲方不按規定通知乙方驗收，乙方不負責材料設備的保管，損壞丟失由甲方負責。

　　甲方供應的材料、設備發生與一覽表不符時，雙方約定如下：

　　1.材料設備單價與一覽表不符：____________________

　　2.材料設備的種類、規格、質量等級與一覽表不符：______________

　　3.供應材料與一覽表規格型號不符：________________

　　4.到貨地點與一覽表不符：________________________

　　5.供應數量與一覽表不符：________________________

　　6.供應時間早于一覽表約定的日期：________________

　　因以上原因或遲于一覽表約定供應時間，由甲方承擔相應的經濟支出。發生延誤，相應順延工期，甲方賠償由此造成的乙方損失。

　　經乙方檢驗通過之后發現有與一覽表的規格、質量等級不符的（設備經試車后）情況，甲方仍應承擔重新采購及拆除和重建的經濟支出，并相應順延工期。

　　第二十四條 乙方采購材料設備

　　24.1 乙方按照設計和規范要求采購工程需要的材料設備，并提_____品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。

　　24.2 違約責任：

　　對乙方采購材料設備與設計和規范要求不符的產品，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用，工期不予順延。

　　甲方不能按時到場驗收，驗收后發現材料設備（設備經試車后）不符合規范和設計要求，仍由乙方修復或拆除及重新采購，并承擔發生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。

　　24.3 乙方需使用代用材料時，須經甲方代表批準方可使用，由此增減的費用雙方議定。

　　第二十五條 設計變更

　　施工中甲方對原設計進行變更，經批準后，應在變更前15天（重大設計變更前20天）向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更，否則，乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。

　　施工中乙方對原設計提出的變更要求，經甲方和有關單位批準后方可實施。乙方未經批準不得擅自變更設計，否則，因變更導致的經濟損失，由乙方承擔，工期不予順延。

　　第二十六條 確定變更價款

　　根據工程承包方式及本協議條款第25條發生的設計變更、并按第22條中確定的工程款（進度款）支付方式支付工程變更價款：

　　26.1 乙方收到變更通知后5天內（重大變更10天內）提出變更價款報告的完整資料。

　　26.2 甲方收到變更價款報告之日起5天內（重大變更10天內）予以簽認，無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起10天自行生效，由此延誤的工期相應順延。

　　26.3 雙方對變更價款不能達成一致意見時，按第30條約定的辦法解決。

　　第二十七條 竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市工程竣工有關規定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按本協議條款第4條約定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后，在協議條款約定時間內組織有關部門驗收（群體工程以單位工程為準），并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收，或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準。

　　竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

　　因特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協議，明確各方責任。

　　甲、乙雙方辦理工程竣工驗收手續后，甲方于5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量核定，取得《建設工程質量合格證書》。經核定工程質量不合格時，應予返修重新進行核定，竣工日期相應順延。

　　第二十八條 竣工結算

　　甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續后，應按照施工合同簽訂的承包方式，及約定的工程價款變更方式，由雙方進行工程竣工結算（群體工程以單位工程為準）。

　　28.1 乙方在竣工工程驗收后15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。

　　28.2 甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見并予以簽認，取得《建設工程質量合格證書》后撥付工程尾款。

　　28.3 乙方收到工程結算尾款后15天內將竣工工程交付甲方。

　　28.4 由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。

　　甲方無正當理由收到竣工結算報告后30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率支付拖欠工程款額的利息，并承擔違約責任。

　　28.5 由于乙方不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，造成工程款不能及時結算時，應承擔違約責任；在取得《建設工程質量合格證書》后15天內將竣工工程交付甲方使用，并承擔工程保修責任。

　　第二十九條 保修

　　乙方應按國家和本市有關規定進行保修。保修工作的實施，乙方在收到工程竣工結算尾款后，將工程交付甲方的同時，與甲方簽訂工程保修合同（群體工程以單位工程為準），并向甲方交付保修抵押金（或在結算工程尾款時抵扣）。

　　第三十條 爭議

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向_____________委員會申請_____；

　　第二種爭議解決方式：向________人民法院起訴。

　　雙方約定按第____種爭議解決方式解決。

　　第三十一條 違約

　　甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為，應承擔違約責任（包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等），相應順延工期；按協議條款約定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。

　　乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到設計和規范的要求，或發生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，按協議條款約定支付違約金，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。

　　第三十二條 索賠

　　甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失，乙方可以書面形式按以下規定向甲方索賠：

　　1.有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有關證據；

　　2.索賠事件發生后20天內，向甲方發出要求索賠的通知；

　　3.甲方在接到索賠通知后10天內給予批準，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據，甲方在10天內未予答復，應視為該項索賠已經批準。

　　第三十三條 安全施工

　　乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。

　　乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前，應向甲方代表提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。

　　在有毒有害環境中施工，甲方應按有關規定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。

　　第三十四條 專利技術、特殊工藝、合理化建議：__________________________

　　第三十五條 地下障礙和文物

　　乙方在施工中發現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物時，應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門和采取有效保護措施。并按有關管理部門具體規定處置。甲方承擔由此發生的費用，延誤的工期相應順延。

　　第三十六條 工程分包

　　乙方可按投標書約定分包部分工程。

　　乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。

　　分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。

　　工程分包價款除雙方另有約定，應由乙方與分包單位結算。

　　第三十七條 不可抗力

　　不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發布為準。

　　不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向甲方代表通報受害情況，災害繼續發生，乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。

　　甲方應對災害處理提供必要條件。

　　因災害發生的費用由雙方分別承擔：

　　1.工程本身的損害由甲方承擔；

　　2.人員傷亡由其所屬單位負責，并承擔相應費用；

　　3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失，由乙方承擔；

　　4.所需清理修復工作的責任與費用的承擔，雙方另簽補充協議約定。

　　第三十八條 _____（如有時）。_____內容、_____金額、由誰辦理和承擔費用約定如下：________________

　　投保后發生事故，乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告，如損害繼續發生，乙方在15天后每10天報告一次，直到損害結束。

　　第三十九條 工程停建或緩建

　　39.1 由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。

　　39.2 由于甲乙任何一方不能按所簽合同履約，導致工程停建或緩建，造成的損失由責任方承擔。

　　第四十條 合同生效與終止

　　40.1 本合同自訂立之日起生效。

　　40.2 乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程，雙方已簽訂工程保修合同，乙方向甲方交付保修抵押金后，本合同即告終止。

　　第四十一條 合同份數

　　41.1 本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　41.2 本合同副本____份。

　　第四十二條 補充條款

　　補充條款如下：________________________________________

　　工程項目一覽表

　　單位工程名稱

　　建筑面積（平方米）

　　結構

　　層數

　　檐高（米）

　　跨度（米）

　　設備安裝內容

　　工程造價（元）

　　開工日期

　　竣工日期

　　年月日年月日

　　________工程甲方供應材料設備一覽表

　　序號

　　材料或設備名稱

　　規格型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　供應時間

　　送達地點

　　備注

　　合同訂立時間：_______年_______月_______日

建設工程施工合同判決書 篇8

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　為了全面履行甲方、乙方簽訂的分包合同，進一步明確在施工過程中甲、乙雙方各自的安全責任和文明施工責任，保護施工人員的身心健康和身體不受傷害，防止傷亡事故和因生產作業環境不良影響員工健康的情況發生。依據《中華人民共和國建筑法》《國務院建設工程安全生產管理條例》及有關法律、法規規定，簽訂本協議。本協議為《分包合同》的補充條款，在雙方簽訂《分包合同》的同時簽訂本協議，經雙方簽字蓋章生效，具有同等法律效力，雙方應認真履行。凡進入我公司項目的分包單位，必須簽定本協議書，并承擔由于責任不落實而造成的后果和經濟損失。

　　1.工程名稱：_________________

　　2.工程地點：_________________

　　3.責任期限：自____年____月____日起至乙方所承擔的工程項目經甲方驗收合格，人員撤離現場時止。

　　4.目標杜絕重傷、死亡事故發生。一般輕傷事故率控制在3‰以內。杜絕各類環境污染事件。符合安全文明施工要求。

　　5.甲、乙雙方共同責任

　　5.1甲、乙雙方共同遵守國家有關安全生產、文明施工的法律、法規和規定，認真執行國家、行業、企業安全技術標準和文明施工標準。

　　5.2在甲方統一領導下，組織建立施工現場安全生產和文明施工管理小組，定期召開工作會議，建立健全安全生產責任制、文明施工責任制和群防群治制度，制定各項安全生產、文明施工規章和安全生產、文明施工目標責任，形成一體化的安全生產、文明施工監督管理體系和保證體系，并按照職責分工抓好落實。

　　5.3堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，不得違章指揮和違章作業。在組織施工生產時先落實安全保護措施、勞動保護措施和文明施工保障措施，防止工傷事故和影響員工健康的事件發生。

　　5.4抓好安全生產和文明施工教育；嚴肅安全生產和文明施工紀律；規范安全生產和文明施工行為；凈化作業環境，禁止野蠻施工，防止施工擾民。

　　5.5發生事故立即采取措施保護現場搶救傷員貨病員，防止事故擴大，并應分別及時向上級主管部門報告，組織事故調查小組，查清事故原因，確定事故責任，按照“四不放過”原則擬定改進措施，提出對事故責任者的處理意見。

　　6.甲方的責任

　　6.1甲方對施工現場安全管理和文明施工管理負責。組織指揮現場安全生產、文明施工，向乙方公布本企業、本施工現場安全生產和文明施工管理規章制度。核查乙方安全生產、文明施工保證體系和規章制度，對乙方安全生產、文明施工實施監督管理。

　　6.2編制工程項目各項安全專項施工方案和文明施工管理方案，并分解到乙方分包項目。組織指導乙方編制分包工程內容的安全、文明施工方案，制定安全技術措施和文明施工措施并監督實施。

　　6.3在安排乙方工作時針對其施工內容、工藝要求，提出施工方法和安全操作規程，提供必要的安全保護設施。以書面形式向乙方施工負責人進行安全技術和有關文明施工的交底，交底由甲、乙雙方負責人和安技人員簽字備案。施工中監督乙方按交底內容實施。

　　6.4對乙方進場職工進行登記造冊，復驗身份證件，發放胸卡，按名單進行“三級”安全和文明施工教育，建立安全生產和文明施工教育檔案。對分包單位的特種作業人員資格進行驗證。制止非特種作業人員從事特種作業。

　　6.5對乙方自帶機具、設備、安全防護用品等，進行技術指標，安全性能檢驗，合格者方可進入施工現場。監督乙方正確安裝使用和拆除。

　　6.5對乙方施工工序和操作崗位的安全行為進行日常監督檢查，糾正違章指揮和違章作業。發現嚴重違章違紀和事故隱患，立即責令停工，監督整改并按有關規定進行處理。嚴重者中止合同，清退出場，所造成的一切經濟損失由乙方承擔。

　　6.6對施工現場的各種安全設施和勞動保護用品定期檢查和維護，及時消除隱患，保證其安全有效。

　　6.7提供符合衛生、通風等標準要求的職工生活環境，在容易發生火災的地區，設置靈敏有效的消防器材。

　　6.8發生傷亡事故按規定立即報告有關部門。

　　7.乙方的責任

　　7.1乙方在甲方統一指揮監督下對本單位施工中安全工作和文明施工工作直接負責。

　　7.2接受甲方的指揮和監督，遵守甲方安全和文明施工管理制度，參加工地安全生產和文明施工管理小組，出席安全和文明施工工作會議，執行會議議決。

　　7.3按照甲方的統一管理規定制定本單位安全和文明施工目標責任，管理規章制度，并向甲方備案。

　　7.4根據甲方安全和文明施工專項施工方案，編制本單位分包工程范圍的安全和文明施工施工方案，制定安全技術措施和文明施工保障措施，編制安全技術和文明施工措施費用計劃，報甲方審批執行。

　　7.5對本單位的施工人員應登記造冊，如實向甲方報告，接受甲方入場前的安全和文明施工教育，佩戴胸卡。有人員調整時，要迅即報告甲方，并重新進行教育，未經安全和文明施工教育，不佩戴胸卡，不得進入施工現場，不得錄用無身份證件的人員和未滿十六歲的童工。

　　7.6按規定要求設置安全技術管理人員（施工人員50人以上的應設專職安全技術管理人員；不足50人的，應指定兼職安全技術管理人員；各施工班組應設一名兼職安全員）負責操作中的安全檢查。

　　7.7負責班前安全教育和工種變換的安全教育，教育應有針對性強的文明施工內容。下達施工任務時，應進行有針對性的安全技術交底和文明施工交底，檢查操作人員安全著裝；發生交叉作業時，應先報告甲方，并進行監護。不得安排非特種工作人員從事特種作業，不得安排患有高血壓、心臟病及其它不適于高處作業的人員從事高處作業。

　　7.8對乙方進場職工進行登記造冊，復驗身份證件，發放胸卡，按名單進行“三級”安全和文明施工教育，建立安全生產和文明施工教育檔案。對分包單位的特種作業人員資格進行驗證。制止非特種作業人員從事特種作業。

　　7.9對乙方自帶機具、設備、安全防護用品等，進行技術指標，安全性能檢驗，合格者方可進入施工現場。監督乙方正確安裝使用和拆除。

　　7.10向甲方申報自帶的勞動保護用品及機具、設備，經甲方同意并檢驗合格后按總平面圖布局擺放使用。禁止任何人私自拆除安全防護設備或設施。

　　7.11設置必要的職工生活設施，并符合衛生、通風、照明、取暖等標準要求,職工的膳食、飲水供應等符合衛生要求。不得私自接設電熱水器，電爐，自制電熱毯，電風扇等；不得私自容留外來人員住宿。

　　7.12電焊、氣焊等動火作業，應事前向甲方申請，辦理相應的動火手續得到書面批準，并采取有效的防護措施方可施工。存儲、使用易燃易爆器材時，應當采用特殊的消防安全措施。

　　7.13有權拒絕甲方的違章指揮和強令冒險作業，發現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業或采取可能的應急措施后撤離作業場所。

　　7.14教育本單位職工遵章守紀，不違法違章、不違反紀律，如不得錄用無身份證件的人員和未滿十六歲的童工，因乙方施工人員違反規章；違反紀律；違反安全操作規程；違反國家行業標準；違反甲方有關制度等造成傷亡或影響員工健康的事故、事件發生，其責任和損失均由乙方負責。

　　7.15接受甲方的安全、文明監督檢查，對檢查提出的問題和隱患，落實人員及時整改，不得以任何理由拒絕整改。

　　7.16乙方未設置安全管理機構或人員、未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全施工；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，收此引起的后果及損失由乙方承擔。

　　7.17乙方必須執行甲方有關的安全處罰制度；乙方要教育和約束本單位的職工嚴格遵守，對違反者給予經濟處罰。并從乙方的工程款或保證金中扣除。

　　8.乙方要工程承包合同簽訂后，應當交付甲方________元的安全保證金。安全保證金從首次工程款中扣除。乙方在施工過程中未違反安全管理規定行為，未發生人身傷害、財產損失、設備損壞、環境污染等事故、事件的，于工程完工退場后將保證金全額退還。否則，按發生事故的經濟損失扣除安全保證金，不足部分從工程款中扣除。

　　甲方:_____________

　　乙方：（章）______

　　負責人：__________

　　負責人：__________

　　簽訂時間：________

　　簽訂時間：________

建設工程施工合同判決書 篇9

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：     

　　根據<<中華人民共和國民法典>>和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。     

　　第一條　工程項目    

　　（一） 工程名稱：________________________________________________     

　　（二） 工程地點：________________________________________________     

　　（三） 工成內容：______層棟，建筑面積____________平方米，其它     

　　（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規定內容：__________________     

　　（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。     

　　（六）承包方式：________________________________________________     

　　第二條　工程造價（預算或概算）人民幣大寫：____________萬元，其中土建____________萬元，安裝____________萬元。    

　　工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。     

　　第三條　工期    

　　（一）按定標規定工期為______天（日歷天），自______年____月____日至______年____月____日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規定的建設批文，辦妥城監標牌，送達乙方之日起 天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。     

　　（二）開工前______ 天，在具備施工條件下乙方向甲方發出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為________________________     在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工 ________________________________________________     

　　第四條　工程質量標準和保修期    

　　（一） 工程質量標準按國家現行施工規范驗收規范____________________     

　　（二） 工程保修按建設部有關規定執行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。

　　第五條 材料設備供應     

　　（一） 工程所需材料及設備由______方采購供應至________________________場地（倉庫）。     

　　（二） 工程所需材料及設備______由方采購供應至________________________場地（倉庫）。     

　　（三） 材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。     

　　（四） 工程材料和設備差價的處理辦法：______________________________     

　　（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。     

　　第六條　工程款支付和結算    

　　（一）甲方將工程款按本條款規定劃入乙方賬戶：     

　　帳號：______________________________     

　　（二） 根據中國人民建設銀行有關規定，甲方在合同生效后 天內，按以下規定額度向乙方預付備料款：     

　　1. 建筑工程按當年計劃工作量35%；     

　　2. 安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40%；

　　3.______________________________________________________     

　　（三） 工程款支付方式：     

　　1.工程進度達到50%以前（保括50%），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50%時，每次按當月完成工程工作量的______%付（收）款。     

建設工程施工合同判決書 篇10

　　發包人（甲方）：_________________

　　承包人（乙方）：_________________

　　甲、乙雙方為切實保證盛世尊邸住宅區(以下稱“本項目”)的施工順利進行，根據有關法律及行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，經雙方充分協商一致，特簽訂如下合同條款：_________________

　　一、工程承包范圍約定：

　　(一)、由廣東建設筑藝術設計院設計的盛世尊邸住宅小區全套圖紙，除本合同第二條甲方指定的分包工程外，其余均屬乙方承包范圍。具體圖號如下：_________________

　　1、建筑施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。

　　2、結構施工圖紙圖號列：_________________至共張圖張。

　　3、弱電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　4、強電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　5、給排水施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　6、燃氣施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　7、空調通風、人防施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。

　　8、會審圖紙的記錄及其圖紙存在但未提到的圖紙設計問題。

　　(二)、施工圖紙中未包含或不明確但屬乙方承包的工程有：

　　1、設計變更;

　　2、本合同書附件一、二，所列明的分包工程中乙方應負責施工的工程范圍;

　　(三)、因本工程為毛丕房，在施工圖中屬乙方承包范圍內，但經雙方約定免予施工的有：

　　各套套內功能分隔墻、樓地面找平層、天花大白漿面層。

　　甲方(蓋章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____年_____月_____日

建設工程施工合同判決書 篇11

　　甲方：_________________(項目部(施工局)全稱)

　　乙方：_________________(營業執照登記名稱，全稱)

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，為確保工程優質、按期完工，甲乙雙方本著誠實信用原則，經自愿、平等協商就工程施工事項達成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定，并自愿履行由此產生的全部義務，特訂立本合同。

　　1、項目概況

　　1.1項目名稱：_________________

　　1.2項目地點：_________________

　　2、合同范圍

　　2.1主要合同內容

　　，具體以施工圖(含業主同意變更的部分)為準。

　　2.2主要施工工序

　　(1)，

　　(2)，

　　(3)，

　　以及為完成本合同工程所做的其它一切準備工作。2.4.2工期延誤

　　如果關鍵線路的節點工期在發生以下情形之一而造成工期延誤，經甲方確認后，工期順延：_________________

　　a.重大設計變更;

　　b.不可抗力;

　　c.由于業主原因要求停工;

　　d.甲方書面同意工期順延的其它情況。

　　2.4.3乙方應在發生工期延誤造成窩工事實后7日內就延誤內容和因此發生的費用向甲方書面報告，甲方就相關事項及時向業主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償的權利。如乙方雖按約定提交上述書面報告，但遇業主不同意或不完全同意時，則乙方認可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。

　　2.4.4因乙方原因導致工期延誤，工期不予順延，且由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和趕工費用。

　　2.4.5業主及甲方需提前完成工期時，有關事宜由雙方協商解決另行約定。

　　3、承包方式

　　根據本合同的施工內容及主要施工工序，乙方同意按(單價或總價)方式進行承包。本合同(單價或總價)在合同執行期間，無論工程量是否變化合同價格均不做調整。

　　若在合同簽訂個日歷天之后，因國家頒布新的法律、法規等導致燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，并且主合同有相關補償條款時，雙方才可以協商調整合同執行期間受影響項目的單價或總價;否則合同價格不做調整。由于非上述原因影響的燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，合同單價或總價均不得調整。

　　4、合同價格

　　4.1合同總價

　　合同總價：_________________(人民幣)大寫元，小寫：_________________(含%稅金)，固定總價/暫定總價。

　　4.2合同單價

　　合同單價見附件B《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費，包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用;包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發生一切費用;包括因氣候季節以及工序協調等因素導致的施工停滯窩工費等;乙方應充分考慮本工程施工的風險，風險費用已含在合同單價中，甲方不再承擔由于任何風險引起的費用。

　　4.3稅費的承擔

　　營業稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔，稅金%;甲方負有代扣代繳的義務，并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中，由乙方自行繳納。

　　5、雙方權利與義務

　　5.1甲方權利與義務

　　5.1.1甲方負責工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協調工作及工程質量、進度、安全、環保、文明施工的管理、監督、檢查。

　　5.1.2甲方負責提供施工圖紙、有關施工文件，并提供施工場所。

　　5.1.3甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質量、安全、環保等交底工作。

　　5.1.4甲方負責組織現場調度會，協調現場施工。

　　5.1.5甲方負責與業主、監理工程師、設計單位的各種工作聯系(包括協商、簽證等)。

　　5.1.6甲方負責向乙方發布書面開工通知，并向乙方下達承包工程總體進度計劃、月工程進度計劃及周進度計劃。

　　5.1.7甲方有派專業技術人員對乙方進行指導和監督的權利。

　　5.1.8就承包工程范圍內的有關工作，甲方隨時可以向乙方發出指令，乙方應執行甲方根據本合同和甲方項目管理規章制度所發出的所有指令。乙方拒不執行指令，甲方有權采取相應措施或直接委托其他施工單位完成該指令事項，發生的費用(包括因拒不執行指令給甲方造成的其它損失，含業主的罰款、重新安排隊伍施工造成的單價差、趕工費等)由乙方承擔，乙方同意從工程結算款中扣除。

　　5.1.9甲方負責按照合同約定支付工程款。

　　5.1.10甲方負責對乙方完成的工程量進行審核、計價結算，并按業主資金到位情況進行工程款的支付。

　　5.1.11甲方有權要求乙方撤換不能勝任本職工作的管理及施工人員。

　　5.1.12甲方有權對乙方的工程質量等級、隱蔽工程和中間驗收、維護、初驗、檢查和返工、終驗進行檢查和監督。

　　5.1.13甲方有權對乙方施工工作面存在的安全隱患進行監督、檢查，并督促乙方采取整改措施。

　　5.1.14雙方約定甲方的其他權力與義務：_________________。

　　5.2乙方權利與義務

　　5.2.1在本合同簽訂后日內，乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環保等交底。

　　5.2.2乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。

　　5.2.3乙方負責按規定每月日向甲方提交已完成月工程量統計報表。

　　5.2.4乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時，乙方應向甲方提交整改措施和方案，經甲方批準后執行;但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。

　　5.2.5乙方必須服從甲方的施工調度及甲方轉發的業主或監理工程師與承包工程有關的指令。未經甲方允許，乙方不得直接致函業主或監理工程師，不得直接從業主處收取工程款。

　　5.2.6乙方必須遵守國家及當地政府有關安全生產和環境保護等法律、法規和甲方相關規定及制度，乙方必須嚴格質量、職業健康安全、環境保護等管理，并及時提供相關各種見證資料及記錄，對所屬員工及因其過錯造成他人人身、財產損失等負責。

　　5.2.7乙方應嚴格按照國家有關持證上崗規定，確保所屬人員按規定持證上崗。技術崗位人員、特殊工種工人均應持有通過國家或有關部門統一考試或考核的資格證明。在簽訂本合同時，應將人員持證情況及有關證件復印件一并報送甲方備案。

　　5.2.8為確保合同履行，乙方必須于年月日前按照本合同14.1條要求安排人員進場;并向甲方書面報告，便于甲方組織現場檢查。

　　5.2.9為確保合同履行，乙方必須于年月日前按照本合同14.2條安排進場設備，并保證進場設備完好率達到%以上。在設備進場后日內及退場前日內，乙方均須將設備情況書面報送甲方，便于甲方組織現場檢查驗收。

　　5.2.10乙方應按甲方與業主的主合同、國家規定的有關標準、規范及甲方提供的圖紙完成工程施工，確保工程質量、進度及安全等滿足合同要求;保證施工場地清潔符合環境衛生管理規定，交工前清理現場達到甲方要求，并承擔因自身原因造成的損失和罰款。

　　5.2.11乙方負責施工現場的看護、保衛及未完工程的安全工作，按時向甲方移交工程。保護期內發生損壞的，由乙方自費修復。

　　5.2.12乙方應對在保修期內承包工程出現的缺陷進行保修。如乙方未在甲方通知的時間內進行修理的，甲方則有權另行指定第三方修理，所發生的一切費用由甲方直接從乙方質保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

　　5.2.13如承包合同工程跨年度，乙方應在其營業執照、資質證書、安全生產許可證、稅務登記證等相應證書年檢或到期更換新證書后日內將通過年檢或更換的新證書復印件(需加蓋乙方單位公章)送交甲方備案。

　　5.2.14乙方確保其施工人員工資及時發放，并配合甲方對其施工人員工資發放情況的檢查和監督工作。

　　5.2.15乙方負責其施工人員的培訓、安全教育、持證上崗、職業病防治、工資發放、各種社會保險、傷亡事故處理、勞動爭議等事宜，并負責因其施工人員作業不當給第三人造成的人身、財產損失賠償。

　　5.2.16乙方必須為其施工及管理人員辦理意外傷害(或雇主責任)保險，保險費用由乙方承擔。

　　5.2.17乙方應該及時提供年度及完工清算資料，以備甲方審核。

　　5.2.18乙方不得以甲方的名義從事其它任何活動。

　　5.2.19業主或監理工程師的指令，乙方必須無條件服從，業主或監理工程師明確不予補償或賠償的事項，乙方不得向甲方提出補償或賠償要求。

　　5.2.20乙方在簽訂本協議時，已經充分了解到施工現場條件及自然地理環境的風險，并承擔由該風險所帶來的損失和責任。

　　5.2.21乙方確認為本合同工程項目經理。乙方依據本合同發出的請求及通知，必須由分包項目經理或授權代表簽字，否則視為無效。

　　5.2.22乙方的分包工程項目經理須常駐工地或委托工地全權代表，全權負責乙方施工進度、質量、技術、安全、結算、民工管理等職責，分包工程項目經理離開工地時，須以書面形式向甲方單位請假，經甲方單位同意后方可離開工地。

　　5.2.23乙方已全面了解并遵守甲方各項管理制度，服從甲方對施工現場管理的各項管理規定及指令。

　　5.2.24乙方不得將本合同中乙方的權利和義務轉讓給第三方(包括再次分包、事實上的轉包等)。

　　5.2.25乙方須按照合同及甲方的管理要求，及時向甲方提供施工技術措施、施工報表、施工原始資料、竣工驗收資料等相關資料。如不能按時提供資料，甲方有權暫停給乙方的工程款結算和支付。

　　5.2.26雙方約定乙方應做的其他工作：_________________。

　　6、施工輔助設施

　　6.1施工供水

　　a(甲方供應)甲方設置施工用水的主管路至工作面米處，由方裝表計量，并經甲方驗收確認。乙方負責該點到工作面的支線管路的安裝、維護及拆除，相關費用已包含在合同單價中，甲方不再另行支付;主管路由甲方管理維護。每月甲方按元/m3的價格和實際用量在工程款支付時予以扣除。

　　b(自備)乙方自備水源時，其水池/泵站到各工作面的整個設施安裝、拆除方案要報經甲方批準，并由乙方負責日常維護和承擔運行安全責任及費用。

　　6.2施工供電

　　a(甲方供應)甲方負責向乙方提供(電壓或容量)的電源端口(盤柜)至處，由方在端口處裝表計量，并經甲方驗收確認。乙方負責該點到工作面的支線安裝、維護及拆除，相關費用已包含在合同單價中，甲方不再另行支付。主線路由甲方負責管理維護。結算時每月甲方按元/KWh的價格和乙方實際用量在工程款支付時予以扣除。

　　b(自備)乙方自備電源(備用電源)時，其發電站(機)到各工作面的整個設施安裝、拆除方案要報經甲方批準，并由乙方負責日常維護和承擔運行安全責任及費用。

　　6.3施工用風

　　a(甲方供應)甲方設置施工用風的主管路端點至距現場作業面米處，該點以上管路由甲方管理維護，該點以下至工作面的支管路由乙方安裝維護并拆除。結算時甲方按元/立方米的價格和乙方實際用量在工程款支付時予以扣除。

　　b(自備)乙方自建自營施工用風系統，其壓氣站(含移動式)、供水站、池(含移動式)和相應管路設施布置要符合甲方現場總體要求并報甲方批準，同時做好日常維護。

　　6.4現場施工道路

　　a(甲方提供)甲方按工程主合同要求(另見圖表)向乙方無償提供如圖所示的施工道路，該道路的維護保養由乙方負責，完工退場時乙方將道路及道路設施恢復為起始狀交還給甲方。

　　b(自建)乙方自建臨時施工道路要事前報甲方批準并符合甲方總體現場要求和技術要求，同時應無償提供給業主、監理、甲方和其他施工方使用。

　　6.5施工住房

　　a(甲方供應)乙方使用甲方提供的臨時房屋平方米。使用期間，其上述區域內的安全責任、文明建設責任由乙方負責并接受甲方監督、檢查。若有償使用臨時房屋，每月由甲方按元/m2向乙方收取費用。生活用電

　　元/KWh，生活用水元/m3按表計量收費。其以上費用在工程款支付時予以扣除。

　　b(自備)乙方自建住房或營地(包括其它臨時設施和場地)要符合甲方現場的總體要求并報經甲方批準，該住房或營地的安全責任和文明建設責任由乙方負責并接受甲方監督、檢查。

　　6.6其它：_________________。

　　7、材料供應

　　7.1本合同工程施工所需的統供材料(見下表)，由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價(含采保費、運雜費;若采購時價格高于核銷日市場價，則按照采購時價格計算)加計%費用收取材料款。合同附件

　　A法人授權書

　　B工程量計價清單

　　C技術條款

　　D安全生產責任書

　　E職業健康安全責任書

　　F保廉合同

　　G雙方認為應該補充的其他材料

　　甲方：_________________(項目部全稱)乙方：_________________(營業執照標注的單位名稱)

　　(公章)(公章)

　　法人代表(委托代理人)：_________________法人代表(委托代理人)：_________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________

　　帳號：_________________帳號：_________________

建設工程施工合同判決書 篇12

　　發包人（以下簡稱甲方）：

　　代表人：

　　住址：

　　承包人（以下簡稱乙方）：

　　責任人：

　　住址：

　　根據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就_____________________________項目_______型建設工程協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：____________________________________

　　2、工程編號：_____________________；施工許可證號：_____________________；

　　3、工程地點：____________________________________

　　4、工程范圍：____________________________________

　　5、工程方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

　　（1）乙方包工、包料。

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料

　　6、工程期限：

　　（1）計劃開工日期_________年_______月_______日，計劃完工日期_________年_________月_________日，總共_________日歷天。

　　（2）開工前_________天，乙方向甲方發出開工通知書。

　　二、圖紙和文件的保管與提供

　　（2）凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎。

　　三、工程質量

　　1、工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。

　　2、乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100％，優良率達到_________。

　　3、本工程的質量監督，由質量監督站負責，雙方均應接受其對工程質量的監督與檢查。

　　4、雙方對工程質量的爭議，請協議條款約定的質量監督部門_____，_____費用及因此造成的損失，由敗訴一方承擔。

　　四、工程檢查驗收

　　1、乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發的有關規范、規程進行施工，并接受甲方現場監理工程師或工程師代表的監督檢查。

　　2、乙方應按工程進度，及時提供關于工程質量的技術資料，如材料、設備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經過設計單位和甲方同意并簽證后，方可使用。

　　3、工程竣工驗收，應以施工圖紙、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　4、工程竣工后，乙方按規定整理提供完整的技術檔案資料，并發出竣工通知書，經雙方協商確定驗收時間，由甲方組織有關單位進行竣工驗收。驗收合格后，雙方簽署交工驗收證書，并將工程移交給甲方管理，如甲方拖延接收，其保管費用和造成的損失由甲方承擔。交工驗收中如發現有不符合質量要求，需要返工的工程，應分清責任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時商定的時間，由乙方負責修好再進行檢驗。竣工日期以最后檢驗合格的日期為準。

　　5、已竣工未驗收工程，在交工前由乙方負責保管，甲方不得動用，若甲方已經使用，即視同交驗。由于乙方原因，應交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經濟損失。

　　五、工程合同總價

　　1、本工程合同總價為人民幣_________元。

　　2、如遇下列情況，合同總價作相應調整：

　　（1）合同總價內經雙方確認的暫估價變化；

　　（2）在合同工期_____策性調整所發生的材料差價、工資、費率及其它費用的變化；

　　（3）重大設計發生變更；

　　（4）在施工中新增加了工程項目；

　　（5）其它_________。

　　3、價款支付方式：____________________________________

　　六、工期順延

　　（1）按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工；

　　（2）凡甲方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度；

　　（3）不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度；

　　（4）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；

　　（5）非乙方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工；

　　（6）未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工；

　　（7）人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　七、施工準備

　　1、甲方在開工前應辦妥征地拆遷；清除施工場地范圍內影響施工的原有管線，綠化等障礙物；解決施工用地（包括材料，構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源，電源和運輸道路的接通；向乙方提供所有工程設計圖紙；組織設計、施工單位進行工程設計交底。

　　2、乙方在開工前應組織有關人員學習和熟悉圖紙，參與設計交底，編好施工圖預算，負責編制施工組織設計或施工方案，進行現場平面布置，搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

　　八、安全施工與檢查

　　1、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨意接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　2、甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。

　　九、甲方工作

　　1、施工場地具備開工條件和完成時間的要求

　　（1）開工條件：_________________;

　　（2）完成時間：________年___月___日。

　　2、水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求

　　（1）時間：

　　（2）地點：

　　（3）供應要求：

　　3、施工場地內主要交通干道及其與公共道路的開通時間和起止地點：_______年___月___日____時_____分~_______年___月___日____時_____分

　　4、會審圖紙和設計交底的時間：_________

　　十、乙方工作

　　1、施工防護工作的要求：_________

　　2、成品保護的要求：_________

　　3、施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求：_________

　　4、施工場地整體衛生的要求：_________

　　十一、爭議解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　1、提交______________委員會_____；

　　2、依法向_________人民法院起訴。

　　十二、違約責任

　　1、甲方的違約責任：

　　（1）因甲方變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，甲方應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

　　（2）工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　（3）因甲方的原因致使工程中途停建、緩建的，甲方應當采取措施彌補或者減少損失，賠償乙方因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

　　（4）乙方驗收通知書送達_________日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。

　　（5）不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之_________償付乙方賠償金。

　　2、乙方的違約責任：

　　（1）因乙方的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，乙方應當承擔損害賠償責任。

　　（2）因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，甲方有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。

　　十三、合同解除

　　1、甲方乙方協商一致，可以解除合同。

　　2、停止施工超過_________天，甲方仍不支付工程款（進度款），乙方有權解除合同。

　　3、乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉包給他人，甲方有權解除合同。

　　4、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同無法履行。

　　（2）因一方違約（包括因甲方原因造成工程停建或緩建）致使合同無法履行。

　　5、一方依據2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知前________天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同十一條關于爭議的約定處理。

　　6、合同解除后，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由甲方承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　7、合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　十四、合同生效與終止

　　1、雙方在協議書中約定合同生效方式。

　　2、甲方乙方履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告終止。

　　3、合同的權利義務終止后，甲方乙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　十五、附則

　　1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存________份。

　　2、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：

　　代表人：

　　聯系電話：

　　簽訂日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　聯系電話：

　　簽訂日期：

建設工程施工合同判決書 篇13

　　工程名稱：______

　　甲方：______

　　乙方：______

　　________年　________月　________日

　　一、合同協議書

　　甲方 為興建 程，接受了乙方 對本工程的投標，為明確雙方責任、權利及義務，經雙方協商簽訂如下協議：

　　1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。

　　2.下列文件構成整個合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。

　　雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;

　　合同協議書;

　　雙方簽署的合同談判備忘錄;

　　合同專用條款;

　　合同XX條款;

　　中標通知書、投標書和招標書;

　　(7)與本合同有關的其他文件。

　　3.本合同總價款為人民幣 ________萬元。

　　4.本合同工程的施工期為 個月(天)，或：自 ________年 ________月 ________日至 ________年 ________月 ________日。

　　5.甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。

　　6.本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清后合同終止。

　　7.本協議書正本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力;副本 份，雙方各執 份，當副本與正本不一致時，以正本為準。

　　甲方：______　　　　　　　　　　　　　　　　乙方：______

　　法定代表人：______　　　　　　　　　　　　　法定代表人：______

　　或　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　或

　　其授權的代理人：______　　　　　　　　　　　其授權的代理人：______

　　簽字日期：______　　　　　　　　　　　　　　簽字日期：______

　　單位地址：______　　　　　　　　　　　　　　單位地址：______

　　聯系電話：______　　　　　　　　　　　　　　聯系電話：______

　　傳真：______　　　　　　　　　　　　　　　　傳真：______

　　開戶銀行：______　　　　　　　　　　　　　　開戶銀行：______

　　帳號：______　　　　　　　　　　　　　　　　帳號：______

　　簽約日期：______

　　簽約地點：______

　　二、合同XX條款

　　第一條　詞語定義

　　在本合同中，除合同專用條款另有約定外，下列名詞和用語應具有本條所指定的含義：

　　1.甲方：指由合同約定的具有發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。又稱發包方。

　　2.甲方代表：指由甲方授權，代表甲方履行合同和作出決定的代表人。

　　3.乙方：指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當事人。又稱承包方。

　　4.乙方代表：指由乙方授權負責履行本合同的代表人。又稱項目經理。

　　5.工程監理：指受甲方委托，具有相應工程監理資質等級的水運工程監理單位，在甲方授權范圍內對本工程的施工進行的監督與管理。

　　6.監理工程師：指由工程監理單位委派的負責本合同施工監理的代表人。又稱施工總監。

　　7.質量監督站：指各級交通主管部門授權的水運工程質量監督機構。

　　8.設計單位：指受甲方委托，具有相應資質等級，承擔本合同工程設計的單位。

　　9.工程：指合同專用條款約定的合同范圍內的永久工程和為永久工程服務的臨時工程以及保修期內對工程缺陷進行處理的修復工程。

　　10.技術標準：指技術規范、標準和規程。

　　11.設計文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批準的，用以施工的所有圖紙和技術資料。

　　12.合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期滿，甲乙雙方結清合同價款時止的整個期間，包括施工準備期、施工期和工程保修期。

　　13.施工期：指自開工令中指定的開工之日起至工程竣工之日止的期限。需階段驗收的工程，階段工期為階段驗收工程的施工期。

　　14.保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同約定的保修期限。

　　15.合同價款：指按合同約定的方式、方法計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。

　　16.保修金：指為本合同保修期內完成合同范圍內任何施工缺陷的修復，按合同中約定比例甲方在乙方工程款中扣留的款額。

　　17.不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方責任造成的爆炸和火災，以及合同中約定等級以上的風、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海嘯等對工程造成損害的自然災害。

　　18.竣工驗收：乙方按合同約定完工向甲方移交工程的驗收。需階段交工的工程，階段驗收為乙方按合同約定分階段完工向甲方移交工程的驗收。

　　19.天：指日歷天。年、月、日均以公歷計算。

　　20.書面形式：指對各種通知、信函、紀要和委托等，采用手寫、打字或印刷的表述方式，包括電報、電傳和傳真。

　　第二條　合同文件

　　1.合同文件：合同文件互相解釋、互為說明，除合同專用條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：

　　雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;

　　合同協議書;

　　雙方簽署的合同談判備忘錄;

　　合同專用條款;

　　合同XX條款;

　　中標通知書、投標書和招標書;

　　(7)與本合同有關的其他文件。

　　當合同文件出現含糊不清或不一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決;若雙方意見不能統一，則按本合同XX條款第20條中約定的辦法處理。

　　2.設計文件：甲方應在合同簽署后14天內按照合同專用條款中約定的份數向乙方提供設計圖紙、設計說明和其他設計資料。未經甲方同意，乙方不得將設計文件提供給第三方。

　　若合同中約定部分工程由乙方進行設計，乙方應將有關設計文件和圖紙按合同約定的時間和份數提交甲方批準后方可實施。

　　3.補充設計文件：為滿足工程的正確實施或完成對其缺陷的修復，甲方可在合同范圍內提出補充設計文件和通知，乙方應接受并執行。

　　第三條　合同范圍

　　1.合同范圍：本合同所要實施的具體工作內容、范圍及工程界限等，在合同專用條款中約定。

　　第四條　技術標準

　　1.技術標準的使用：本合同工程的施工，執行交通部頒發的技術標準以及甲方在招標書中提出的技術標準和要求。

　　2.技術標準的替代：若交通部頒發的技術標準中尚未有適合本工程特點的條文時，可使用專用條款中約定的其他技術標準，若甲方要求使用國外技術標準，應由甲方負責提供中文譯本。若工程結構或施工工藝特殊，沒有相應技術標準時，應由甲方提出技術標準，或由乙方根據設計要求和施工能力提出相應技術標準，經甲方審查同意后執行。

　　第五條　語言、法規和聯系方式

　　1.語言：合同文件的書寫或解釋以及雙方來往的文件均使用漢語。若需使用少數民族語言作為輔助語言時，應在合同專用條款中約定，但當兩種文本發生異議時，以漢語文本為準。

　　2.法規：本合同適用的法規是國家的法律、條例和法規，以及交通部頒布的有關規章和合同專用條款中約定的法規。

　　3.聯系方式：本合同實施過程中，工程有關各方的一切聯系均以書面形式為準。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后48小時內以書面形式予以確認。

　　第六條　甲方的責任

　　甲方應按本合同有關約定承擔下述責任。

　　1.提供場地條件：負責辦理土地、水域征用，青苗、樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按合同專用條款中約定的時間、位置、面積和高程向乙方提供施工場地。

　　2.提供水電與交通條件：負責按合同專用條款中約定的時間、地點開通公共通道與施工場地間的道路，提供供水、供電、通訊等線路接點及施工船舶臨時停泊水域，并保證施工期間的暢通。

　　3.提供施工條件：辦理征地紅線、航行通告、拋泥區許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續。向乙方提供本工程征地范圍地形圖，辦理臨時用地的申報手續。協助解決對乙方施工有干擾的外部條件。

　　4.提供技術資料：按合同專用條款約定的時間和數量向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，并組織進行設計交底及現場交驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責，乙方則對上述資料的理解和應用負責。

　　5.任命甲方代表：甲方應在合同協議書簽署后7天內任命代表，行使合同約定的甲方權力，負責履行合同約定的甲方義務，并將此任命書面通知乙方。甲方更換其代表時，應提前7天通知乙方。

　　6.付款：按本合同約定的期限和辦法向乙方支付工程價款。

　　7.發布工程指令：按本合同的約定，及時向乙方發布工程指令，簽發圖紙、確認工程進度報表，檢查隱蔽工程并辦理各種驗收或簽認手續。

　　8.竣工驗收：按本合同約定及時組織竣工驗收，辦理竣工結算。

　　第七條　乙方的責任

　　乙方應按本合同有關約定承擔下述責任。

　　1.施工準備：負責施工現場的布置和臨時設施的施工，在本合同約定的期限內向監理工程師提交詳細的施工組織設計、施工進度計劃及開工申請報告。按合同約定的時間、規格和數量及時到位施工船機和設備。

　　2.提交報告及報表：根據工程施工情況及監理工程師的指令及時向監理工程師提交隱蔽工程驗收通知、工程質量自檢報告、竣工驗收申請報告及工程事故報告等，并按時提交月度、季度施工作業計劃、用款計劃及工程完成情況統計表。

　　3.確保工程進度與質量：按設計文件、技術標準及批準的施工組織設計的要求進行施工和材料檢驗，建立健全施工質量保證體系。

　　4.提供條件：按招標書或本合同專用條款的約定，為監理工程師的現場工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。

　　5.負責工程的保護與保修：對已完工的建筑物和已安裝的設備，在交付甲方應前負責保護，保護期間發生損壞，由乙方無償予以修復。若因甲方提前使用造成損壞，修復費用由甲方承擔。工程竣工驗收合格后，在合同約定的保修期間，對屬于乙方責任造成的任何缺陷，乙方應無償修復。

　　6.任命乙方代表：在合同協議書簽署時任命代表(即項目經理)，乙方代表應具有國家或交通部頒發的項目經理資質證書并常駐工程現場，負責履行本合同約定的乙方義務和管理本合同工程的施工。乙方更換其代表時，應事先征得甲方同意并提前7天通知監理工程師。

　　7.遵守政府法令和規章：施工過程中應遵守政府的各項法令和規章，特別是交通、衛生、安全、消防及環境保護等方面的法令和規章。

　　8.接受工程監理：接受監理工程師在甲方授權范圍內依據本合同對施工的監督和管理，執行監理工程師發布的工程指令，參加監理工程或甲方主持的工程會議。

　　9.臨時停泊設施：自行解決施工船舶的臨時停泊設施，并按有關部門批準的位置和方式停放。

　　10.沉沒物品處理：采取一切措施，防止施工船舶、設備及材料的沉沒。若發生沉沒時，對妨礙交通和其他部門正常作業的均應立即向海監部門報告，并設置浮標或障礙指示燈，直至打撈工作完成為止，所發生的費用由責任方承擔。

　　第八條　工程監理

　　1.工程監理：為確保工程質量與安全、控制施工進度和工程投資，甲方可委托監理單位對工程實施監理，乙方應接受監理。

　　2.監理工程師：甲方應在監理工程師進駐現場前，將監理工程師的職責和權限以書面形式通知乙方。監理工程師在甲方授權范圍內，依據本施工合同，獨立、公正地行使監理職權。

　　監理工程師在甲方授權范圍內所發生的一切行為，均視為甲方行為。

　　監理工程師可以任命一定數量的人員協助其工作，并授權此類人員履行監理工程師的部分職責。監理工程師也可隨時撤回此類任命與授權，但此類任命、授權與撤回應提前7天報告甲方并通知乙方。

　　第九條　施工期

　　1.開工：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，向監理工程師提交開工申請報告，經監理工程師審查，并報甲方批準后，監理工程師應在合同專用條款中約定的期限內發布開工令。乙方應在開工令中指定的日期內開工。

　　2.延期開工：乙方因故不能按期開工時，應在接到開工令后3天內向監理工程師提出延期開工申請報告，監理工程師應在接到乙方報告后3天內作出答復。若監理工程師在3天內未予答復，則視為已同意乙方要求，竣工日期相應順延。若監理工程師不同意延期要求，或乙方未在規定的時間內提出延期開工要求，則竣工日期不予順延。

　　甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，因此給乙方造成的直接經濟損失，由甲方承擔，竣工日期相應順延。

　　3.施工期延長：出現下列情況時，經監理工程師確認并報甲方批準，施工期可以延長。

　　設計變更或工程量增加造成工程延誤;

　　不可抗力或地質條件變化造成工程延誤;

　　甲方原因造成工程延誤;

　　合同專用條款中約定的其它情況。

　　凡發生上述情況之一時，乙方應在5天內就延誤的內容、天數和因此發生的費用支出向監理工程師提出報告，監理工程師在收到報告后5天內報甲方確認并予以答復，以確定施工期延長的天數和費用。若監理工程師逾期未予答復，則可視為乙方的要求已被甲方確認。

　　非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承擔違約責任。

　　4.暫停施工：在確有必要時，監理工程師可以通知乙方暫停放工，并在24小時內向乙方提出具體處理意見，乙方應按監理工程師的要求暫停施工。乙方在落實了監理工程師的處理意見后，并在接到監理工程提出復工通知后，才能繼續施工。

　　停工責任在乙方時，停工損失由乙方承擔，施工期不予延長。若由于監理工程師的指令錯誤或停工責任在甲方時，乙方停工的經濟損失由甲方承擔，由此影響的施工期相應延長。

　　5.提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同專用條款中約定獎勵條件。

　　如果在本合同執行中，甲方要求工程提前竣工，應與乙方進行協商，并簽署提前竣工協議，乙方應按此協議修訂施工進度計劃，報監理工程師審批后實施。

　　6.階段工期：若有階段工期要求的，在合同專用條款中約定。

　　第十條　施工組織設計

　　1.施工組織設計的提交：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，將施工組織設計提交給監理工程師審查。施工組織設計的主要內容應包括：施工進度計劃、施工工藝流程及說明、材料供應與檢驗、施工場地平面布置、施工質量保證措施、施工人員組成、施工船機配備和施工安全措施及施工對環境影響的保護措施等。

　　施工進度計劃應按照網絡圖關鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，并應包括每月預計完成的工作量和形象進度。

　　2.施工組織設計的審批：監理工程師應在收到乙方施工組織設計后7天內提出審查意見并提請甲方審批，甲方應在接到審查意見后7天內予以審批。

　　審批時，若甲方提出修改意見，乙方應對施工組織設計進行修改和補充，并在接到審批意見后7天內向監理工程師提交修改和補充報告，監理工程師確認后，乙方應按確認后的施工組織設計組織施工。若監理工程師及甲方未在上述限定的時間內提出修改意見或審批，可視為乙方施工組織設計已被甲方批準。

　　3.施工進度計劃的修訂：如果監理工程師認為工程實際施工進度不符合經甲方批準的施工進度計劃時，乙方應按監理工程師的要求對施工進度計劃進行修訂，并提出保證工程在合同約定的施工期內完成的具體措施，經監理工程師審核并報甲方批準后執行。

　　第十一條　質量控制

　　1.材料與設備：

　　工程所用材料、設備除在合同專用條款中約定由甲方供應外，均由乙方按照設計和技術標準的要求自行采購、運輸、檢驗和保管。

　　所有用于工程的材料、設備應有產品合格證書，工程材料應具備由具有相應資質等級的材料檢驗單位出具的材質證書或試驗報告。

　　材料和設備進場時，乙方應通知監理工程師參加驗收，監理工程師有權要求復檢，對與設計和技術標準要求不符的材料和設備，監理工程師有權拒絕驗收，并由乙方運離施工現場;在材料使用和設備安裝過程中，監理工程師有權隨時檢查和檢驗，乙方應提供必要協助。若檢驗發現材料或設備不合格時，該批材料或設備不能用于本工程，乙方應負責拆除、修復及重新采購，并承擔由此發生的一切費用;若檢驗表明材料或設備符合要求，則由甲方承擔由此發生的一切費用，施工期相應延長。

　　甲方供應的材料、設備的產品合格證書副本應交給乙方，甲方應對其質負責。

　　2.質量自檢：本合同工程各分項工程、分部工程完成后，乙方應進行質量自檢、質量自檢不合格時應自行返工，因返工所發生的費用自行承擔，延誤的施工期不予延長;自檢合格后向監理工程師提交自檢報告并通知監理工程師進行驗收。

　　3.分項工程質量檢查：

　　主要分項工程開工前，乙方應將材料、設備和人員進場情況及施工工藝向監理工程師報告，經監理工程師同意后才能開工。

　　上道工序施工完成，經監理工程師驗收合格簽認后，乙方才能進行下道工序的施工。

　　在施工過程中，乙方應隨時接受監理工程師及其委派人員對材料、工藝流程的操作的檢查，并按監理工程師的指令進行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延誤，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長;若因監理工程師的不正確指令，造成乙方經濟損失或施工期延誤，則有關費用由甲方承擔，施工期相應延長。

　　4.隱蔽工程驗收：

　　乙方在自檢合格并簽署隱蔽工程自檢記錄后，填寫隱蔽工程驗收申請單，在覆蓋前48小時，通知監理工程師進行驗收。監理工程師在接到乙方通知48小時內進行驗收，經監理工程師驗收合格并在驗收記錄上簽認后，乙方可進行覆蓋和繼續施工;若驗收不合格，乙方應按監理工程師的要求整改并重新申請驗收。

　　若乙方未經驗收而自行覆蓋，監理工程師有權要求剝開或開孔檢查，由此造成的損失，由乙方負責;若監理工程師在接到驗收申請和驗收通知48小時未能進行驗收，而乙方已自檢合格，則可自行覆蓋。監理工程師事后應予確認并補辦簽認手續。

　　若監理工程師認為確需對已簽字驗收并覆蓋的隱蔽工程進行復查，乙方應協助復查。若復查結果表明質量合格，由此而引起的一切費用由甲方承擔，影響的施工期予以延長;若復查結果表明質量不合格，乙方應進行返工，并按上述規定重新申請驗收，由此引起的一切費用及施工期延誤由乙方負責。

　　5.試驗與檢驗：試驗、試件應按技術標準的要求送到具備相應資質等級的檢驗單位進行試驗或檢驗，并及時將試驗或檢驗結果提交監理工程師審查。監理工程師認為必要時，有權指定取樣送檢驗單位復檢。

　　6.質量等級：工程施工質量應達到本合同約定的技術標準的要求以及合同專用條款中約定的質量等級。

　　若因乙方原因使工程質量達不到約定等級，甲方有權要求乙方返工，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長。若返工后仍達不到約定等級時，乙方應承擔賠償責任。若因甲方原因使工程質量達不到約定等級，乙方應根據甲方要求進行返工或修整，甲方承擔返工與修整費用，并相應延長施工期。

　　7.質量監督：本工程的質量監督，由質量監督站負責，甲乙雙方均應接受其對工程質量的監督與檢查。

　　第十二條　合同價款與支付

　　1.合同價款的計算與支付：本合同工程的承包方式、合同價款的計算與支付應按合同專用條款中約定的辦法執行。

　　2.合同價款的調整：除合同專用條款另有約定外，發生下列情形之一時合同價款可作調整：

　　經監理工程師確認甲方批準的工程量增減和設計變更;

　　國家或地方工程造價管理部門分布價格和費率調整;

　　一周內非乙方原因造成的停水、停電、停氣累積超過8小時，使乙方受到損失時;

　　合同約定的其他增減或調整。

　　乙方應在上述情況發生后14天內，將調整的原因和金額通知監理工程師。監理工程師在接到乙方通知后7天內予以確認并報經甲方批準答復，甲方應在監理工程師接到乙方通知后10天內予以答復，逾期未予答復，可視為乙方的要求已被甲方批準。

　　3.工程預付款支付：甲方應按合同專用條款約定的期限和數額，向乙方支付工程預付款，并按合同專用條款中約定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付預付款時，乙方可在約定預付款到達日10天后向甲方發出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在發出通知10天后暫停施工，甲方從應付款之日起向乙方支付應付款項的利息，并承擔違約責任及乙方的停工損失。

　　4.工程量確認：乙方應按合同專用條款中約定的期限，向監理工程師提交已完成工程量的報表。監理工程師收到報表后3天內審核簽認。若監理工程師接到報表后3天內未提出異議，乙方所報工程量視為已被監理工程師確認。

　　若監理工程師對乙方所報工程量有異議，乙方應協助監理工程師對已完工程量進行核實，并重新核報。若乙方拒絕協助監理工程師對已完工程量進行核實或不重新核報，則以監理工程師核實的工程量為準。

　　5.進度款支付：甲方根據合同專用條款中約定的時間和辦法，依據監理工程師確認的工程量向乙方支付工程進度款，若甲方在合同約定的支付日期后10天內未予支付，乙方可向甲方發出催付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發出通知10天后暫停施工，甲方承擔延期支付的利息和違約責任及乙方的停工損失。

　　6.延期支付工程款：如經乙方同意并簽訂延期付款協議，甲方可延期支付工程價款。

　　第十三條　設計變更

　　1.甲方提出的變更：甲方對工程提出設計變更時，應將變更方案送交設計單位審查，設計單位審查同意后，由監理工程師向乙方發出變更通知。乙方應根據變更圖紙落實施工方案并組織施工。若變更涉及設計規模和設計標準的改變，則應事先與乙方協商。

　　2.乙方提出的變更：乙方提出的設計變更應征得監理工程師的同意并經設計單位審查，設計單位審查同意后，報甲方批準后方可實施。若由此導致工程費用增減或施工變化，甲乙雙方應協商處理。但乙方為便于組織施工或為了施工方便、避免自身干擾等原因而提出的變更，增加的費用由乙方承擔。

　　3.設計造成的變更：在施工中若出現設計圖紙有誤或地質條件與設計出入較大或其他嚴重不合理設計時，監理工程師應在3天內提出處理意見。乙方取得修改圖紙后按監理工程師指令組織施工，由此增加的費用由甲方承擔，延誤的施工期予以延長。

　　4.確定變更價款：發生上述變更后，按下述方法計算其變更工程單價和價款：

　　合同中有適用于變更工程的單價，按合同已有的單價計算;

　　合同中有類似于變更工程的單價，以此單價作為基礎確定變更單價;

　　合同中沒有適用和類似的單價時，由甲乙雙方商定變更單價;

　　合同專用條款約定的其他計算方法。

　　屬由甲方承擔的費用，乙方應在雙方商定的時間內，按上述方法提出變更價款，報監理工程師審查，經甲方同意后調整合同價款和竣工日期;若甲方不同意乙方提出的變更價款，應在乙方提出后14天內與乙方協商，若協商不成，雙方可提請工程造價管理部門裁定。

　　第十四條　轉讓與分包

　　1.轉讓：本合同一經簽署不得轉讓。

　　2.分包：

　　本合同工程的主體工程不得分包。

　　若部分分項工程確需分包時，須取得甲方同意。乙方應將分包合同副本提交甲方備案。

　　乙方對本合同所承擔的全部責任和義務，不受分包的影響。監理工程師有權對分包的施工質量、施工安全和施工進度進行監督。分包人的任何違約與疏忽，均視為乙方的違約與疏忽。

　　第十五條　施工安全

　　1.施工安全責任：乙方應按國家和有關部門的規定，加強施工現場人員與船機的施工安全管理，對施工現場的防臺、防火、防爆、防汛和防盜等采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于措施不力造成的事故責任和因此發生的費用。

　　2.安全事故處理：施工現場發生重大傷亡事故時，乙方除立即采取有效的措施外，應立即將事故情況上報有關部門并通知甲方及監理工程師，甲方應為搶救提供必要的條件。

　　3.安全措施：乙方在高壓線、水上、水下及地下管線、易燃、易爆地段及有害環境下施工時，施工前應提出安全保護措施，經監理工程師審查，甲方同意后實施，甲方的同意不能免除乙方應承擔的安全責任。防護措施費用除合同專用條款另有約定外，由乙方承擔;施工過程中，由于外部條件變化所發生的安全措施費用，由甲方另行支付。

　　第十六條　保險

　　1.工程保險：本工程的"建筑工程一切險和第三者責任險"的投保在合同專用條款中約定。

　　2.人員、船機設備保險：本工程的施工人員、船機設備的保險，由乙方負責。

　　第十七條　不可抗力

　　1.自然災害：合同專用條款中約定等級以上的自然災害也屬不可抗力。

　　2.損失報告：不可抗力發生后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時內向甲方及監理工程師通報損害情況，7天內向甲方及監理工程師提交損失情況、清理和修復費用以及施工期延誤的報告。

　　3.費用分擔：因不可抗力發生而產生的下列費用，由甲乙雙方分別承擔：

　　工程本身的損害由甲方承擔;

　　人員傷亡由其所屬單位負責;

　　乙方設備、船舶和機械的損壞由乙方承擔。

　　4.損失補償：不可抗力造成工程停工或破壞時，甲乙雙方經過協商后由甲方給予合理補償，但此類補償不包括因乙方防范措施不當而造成的損失和由本條第3款規定應由乙方承擔的費用。清理與修復工作的責任和所需費用，由甲乙雙方另簽補充協議或共同簽署備忘錄約定。

　　第十八條　竣工驗收與結算

　　1.驗收申請：乙方應在工程完工且具備竣工驗收條件后7天內向甲方及監理工程師提交工程竣工驗收申請報告和工程竣工資料。監理工程師接到驗收申請和竣工資料后7天內予以審查，提出審查意見，并報甲方審批。若工程及竣工資料符合要求，甲方應在接到申請報告14天內組織驗收;若工程或竣工資料達不到要求，乙方應按監理工程師的合理要求，對工程或竣工資料予以整修或補充，并重新申請驗收，由此而產生的費用和施工期的延誤由乙方負責。若監理工程師或甲方未能在合同規定的期限內對工程及竣工資料進行審查和組織驗收，由此產生的經濟損失由甲方承擔，并相應延長施工期。

　　2.驗收程序：

　　甲方根據乙方提交的竣工驗收申請報告和竣工資料，確定驗收時間并通知有關各方;

　　甲方組織有關單位按合同約定的內容，對工程建設的各個環節進行審查，聽取有關單位對工程管理、設計、施工和監理情況的匯報;審閱工程竣工資料，查驗現場，并對工程遺留或存在的問題提出處理意見;

　　質量監督站對工程質量等級進行評定;

　　經驗收合格，甲乙雙方辦理工程交接手續;

　　工程驗收合格，竣工日期為乙方送交竣工驗收申請報告的日期;需修改后才能達到竣工驗收合格的工程，其竣工日期應為修改后提請甲方驗收的日期。

　　3.現場清理：工程竣工驗收合格后，除甲方另有要求外，乙方應按合同專用條款中約定的期限和要求清理并撤離施工現場。否則乙方應按合同專用條款的約定向甲方支付有關費用。

　　4.竣工資料：除合同專用條款另有約定外，乙方提交的竣工資料應包括下列主要內容，竣工資料提交的份數在合同專用條款中約定。

　　竣工圖紙和資料;

　　工程質量自評報告;

　　階段驗收和隱蔽工程驗收資料;

　　工程材料及設備試驗與檢驗資料;

　　沉降及位移觀測資料;

　　竣工工程整體尺度測量報告;

　　(7)施工報告;

　　(8)竣工結算報告(辦理完竣工結算后提交)。

　　5.竣工結算：

　　竣工驗收合格后，乙方應在30天內向甲方提交結算報告，辦理竣工結算。甲方接到結算報告后14天內審核確認，并在確認后7天內將應支付乙方的工程款支付給乙方;若甲方接到結算報告后14天內未予審核確認，乙方提交的結算報告則視為已被甲方確認。

　　甲方在確認結算報告后7天內未將工程款支付給乙方，從確認結算報告后第8天起按施工企業向銀行計劃外貸款的利率向乙方支付拖欠工程款項的利息，并承擔違約責任。

　　第十九條　工程保修

　　1.保修期限：保修期從工程竣工之日起算。水工工程保修期為一年整。疏浚工程不設保修期，其他工程的保修期在專用條款中約定。階段驗收工程的保修期從階段驗收竣工之日起算。

　　2.保修責任：乙方在工程保修期內有責任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或損壞，返修費用由乙方承擔。因甲方使用不當或其他非乙方原因造成的損壞，乙方應協助修復，費用由甲方承擔。

　　3.返修：保修期內，對應由乙方負責的返修內容，乙方應在接到返修通知后14天內開始實施返修，并在甲乙雙方商定的時間內修理完畢，否則甲方有權委托其他單位或人員進行修理，其費用由乙方承擔。

　　4.保修金：保修金的數額在合同專用條款中約定。甲方應在保修期滿后7天內，將保修金和按合同專用條款約定利率計算的利息一起返還乙方。

　　第二十條　爭議、違約、索賠與賠償

　　1.爭議：雙方在執行合同過程中發生爭議時，應協商解決或提請主管部門調解，或協商及調解無效，可選用以下方式之一處理：

　　向有管轄權的合同仲裁機構申請仲裁;

　　向有管轄權的人民法院起訴。

　　爭議發生后，除雙方均同意停工外，雙方都應繼續履行合同，否則視為違約。

　　2.違約：任何一方不按合同履行自己的責任和義務，均為違約。違約方應對方賠償因違約給對方造成的直接經濟損失。因一方違約使合同不能履行時，另一方可要求中止或解除合同，但應提前14天通知違約方，由此造成的經濟損失由違約方承擔。

　　3.索賠：因甲方違約或未能及時履行義務給乙方造成損失以及其他索賠事件發生時，乙方可按以下規定向甲方索賠：

　　在要求索賠的事件發生后21天內，向甲方提交索賠申請。

　　在提出索賠申請后14天內，向甲方提交索賠報告，詳細說明索賠理由，提供同期記錄副本或其他可靠證據，并列明索賠款額、延長施工期及其計算依據和方法。

　　甲方接到索賠報告后14天內，及時進行調查并對索賠資料進行審核，并有權要求乙方進一步補充索賠理由和證據。在乙方按要求提供補充資料后28天內，甲方應給予乙方明確答復。并將確認的索賠款額列入甲方付款計劃。

　　若乙方未能按上述規定按時提出索賠申請、索賠報告或補充資料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述規定的期限內進行審核或確認，視為乙方索賠要求已被甲方確認。

　　若乙方對甲方的答復有異議，可按本條第1款執行。

　　若甲方授權監理工程師對索賠事件進行審核，應在合同專用條款中說明，但上述規定的索賠時限不變。

　　4.賠償：發生下述情形之一時，甲方可按合同專用條款中約定的辦法和標準要求乙方賠償。

　　施工質量達不到合同專用條款約定等級;

　　因乙方原因延誤了施工期;

　　施工中因乙方原因造成工程重大損失。

　　第二十一條　獎勵

　　1.獎勵：除合同專用條款另有約定外，符合下述情況之一時，甲方可按合同專用條款中約定的標準和方法，給予乙方獎勵。

　　工程施工質量高于合同專用條款約定的等級;

　　按甲方要求提前竣工。

　　第二十二條　合同的中斷與終止

　　1.合同中斷：由于政策的變化和其它甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，視為合同中斷。合同中斷后，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機和人員撤離現場。甲方應為乙方撤離現場提供必要的條件，并按合同約定支付已完工程價款和賠償乙方因合同中斷所造成的直接經濟損失。

　　2.合同終止：本合同在工程竣工驗收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結算完畢后，除有關保修條款外，其他條款終止。保修期滿，甲乙雙方結清保修金后，保修條款終止。

　　三、合同專用條款

　　合同專用條款是對合同XX條款的補充、完善或具體化。應對照合同XX條款中同一條款一起閱讀和理解。

　　如果合同XX條款與合同專用條款之間有不一致之處，以合同專用條款為準。

　　第一條　詞語定義

　　第二條　合同文件

　　1.合同文件：

　　合同組成和解釋次序的補充或更改。

　　2.設計文件：

　　甲方提供設計文件的份數;

　　乙方負責部分設計時，提交設計文件時間、份數。

　　第三條　合同范圍

　　1.合同范圍：列出本合同范圍內的工程地點、內容、規模、建筑物的尺度，建筑物的結構型式，并明確合同范圍內水工、堆場、水電、土建、機械、疏浚等不同專業的施工內容。

　　第四條　技術標準

　　2.技術標準的替代：

　　適用于本工程的其他技術標準及應用范圍。

　　第五條　語言、法規和聯系方式

　　1.語言：

　　輔助語言。

　　2.法規：

　　其他適用法規。

　　第六條　甲方的責任

　　1.提供場地條件：

　　甲方向乙方提供施工場地的時間、位置、面積和高程。

　　2.提供水電與交通條件：

　　甲方提供水、電、交通和通訊等條件和接至地點及時間，甲方提供施工船舶的臨時停泊水域的位置和時間。

　　4.提供技術資料：

　　甲方提供各種技術資料的時間和數量及其技術交底、現場交驗的時間和辦法。

　　第七條　乙方的責任

　　1.施工準備：

　　為本工程配備的主要施工船機和設備的規格、數量及到達現場的時間。

　　4.提供條件：

　　為監理工程師提供的條件清單。

　　第八條　工程監理

　　1.工程監理：

　　監理單位名稱。

　　2.監理工程師：

　　監理工程師的職責和權限。

　　第九條　施工期

　　1.開工：

　　乙方提交開工申請報告的時限。

　　發布開工令的時限。

　　3.施工期延長：

　　施工期可以延長的其他情況。

　　6.階段工期：

　　階段工期的要求。

　　第十條　施工組織設計

　　1.施工組織設計的提交：

　　乙方提交施工組織設計的時間。

　　第十一條　質量控制

　　1.材料與設備：

　　甲方提供材料與設備的清單及供應方式。

　　6.質量等級：

　　約定質量等級。

　　7.質量監督：

　　質量監督站名稱。

　　第十二條　合同價款與支付

　　1.合同價款的計算與支付：

　　本合同的承包方式。

　　合同價款的計算與支付辦法。

　　2.合同價款的調整：

　　對調整情況的限制或補充;

　　調整的具體方法。

　　3.工程預付款支付：

　　工程預付支出的時間、金額和方法;

　　工程預付款抵扣的時間、金額和比例和方法。

　　4.工程量確認：

　　乙方提交工程量報表的時間。

　　5.進度款支付：

　　工程進度款支付的時間約定和實施辦法以及進度款延期支付的利息。

　　第十三條　設計變更

　　4.確定變更價款：

　　確定變更價款的原則和變更單價的其他計算方法。

　　第十四條　轉讓與分包

　　第十五條　施工安全

　　3.安全措施：

　　防護措施費用的承擔。

　　第十六條　保險

　　1.工程保險：

　　投保期限、保險范圍、投保金額、保險賠償分配和保險費用承擔。

　　第十七條　不可抗力

　　1.自然災害：

　　除合同XX條款所列外，不可抗力還包括以下自然災害：

　　級以上持續 天的大風;

　　有效波高超過 米的波浪;

　　毫米以上持續 天的大雨;

　　烈度 以上的地震;

　　...............

　　第十八條　竣工驗收與結算

　　3.現場清理：

　　對乙方進行清場的要求及乙方撤離時間。

　　乙方未按要求清場及撤離，給予甲方賠償的辦法。

　　4.竣工資料：

　　對竣工資料內容的補充或修改;

　　乙方提交竣工資料的份數。

　　第十九條　工程保修

　　1.保修期限：

　　對工程保修期限的約定或修改。

　　2.保修金：

　　保修金的數額;

　　甲方留置保修金的利率。

　　第二十條　爭議、違約、索賠與賠償

　　3.索賠：

　　甲方明確授權監理工程師的審核方式。

　　4.賠償：

　　賠償的辦法和標準。

建設工程施工合同判決書 篇14

　　摘要:《中華人民共和國合同法》已頒布實施三年多了,但在建筑工程的建設過程中,人們對合同的管理仍還不夠重視。作者通過合同管理的重要性及其意義、合同管理的工作要點、建設工程合同的種類、合同管理的存大問題和措施等五個方面進行分析探討,試圖使人們對合同管理有更深一步的了解,以便更好地從合同管理方面實現“三控”目標。

　　關鍵詞：建設工程；合同種類；合同管理；管理措施；探討

　　建筑工程合同屬于經濟合同的范疇，是指建筑工程發包單位和承包單位為了完成其二者所共同商定的工程建設目標及與工程建設目標相關的具體內容，明確雙方相互權利、義務關系的協議。它是訂立合同的當事人在建筑工程項目實施建設過程當中的最高行為準則，是規范雙方的經濟活動、協調雙方工作關系、解決合同糾紛的法律依據。加強建筑工程執法力度,確保建設工程的質量控制、投資控制、進度控制“三控”目標的實現，,提高合同履約率,維護合同雙方當事人的合法權益,促進行業發展諸方面起到了十分重要的作用。

　　合同管理則是建設行政主管部門、工商行政部門、建設單位、監理單位、承包單位等依照法律、行政法規及規章制度，采取法律的、行政的手段，對合同關系進行組織、指導、協調和監督，從而保護合同當事人的合法權益，處理合同糾紛，防止、制裁違法違規行為，確保合同條款實施的一系列活動。

　　1、工程施工合同管理的意義

　　建設工程合同管理,是市場經濟和工程建設管理中一項十分重要的內容。在工程項目的建筑過程中,其主體的行為必定會形成各個方面的社會關系,諸如政府建筑管理機關、項目法人單位(業主)、設計單位、施工單位、監理單位、材料設備供應商等。其中除了政府管理機關是依據法律、法規對工程建設主體行使行政監督管理外,其他各方面社會關系卻是通過“合同”這一契約關系來完成的。工程建

　　設活動的質量、投資和進度都是在合同管理的調整、保護和制約下進行的。建設工程合同管理的特點是涉及面廣、綜合性強,其重要性和意義表現在:

　　1)社會主義市場經濟的要求。市場經濟的一個重要特征是依法辦事和鼓勵自由競爭,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

　　2)現代企業自身發展要求。現代企業產權明晰,權責明確,政企分開,科學管理,建筑工程合同中的施工合同是業主與建筑施工企業進行工程發包和承包的重要法律形式,是工程施工、監理和驗收的重要法律依據,是建筑施工企業走向市場的橋梁和紐帶,合同的內容也直接關系雙方的根本利益。

　　3)強化合同管理,提高履約率。

　　4)合同管理對開拓國際市場,盡快與國際接軌,也有十分重要意義。我國已加入世界貿易組織

　　WTO,引用國際通用條款或FIDIC土木工程合同條款,規范合同當事人自覺按合同辦事,對開拓和開放工程建設市場,發展建筑業,為國家創匯和節約建設資金,全面提高工程建設和管理水平具有重要和現實的意義。

　　2、建設工程合同管理的工作要點

　　1)建立合同管理體系及管理制度,建立、健全合同管理檔案。

　　2)合同訂立前的管理。采取認真、嚴格的態度,做好市場預測、資信調查和訂立應具備的相應條件調查等合同訂立前的準備工作。

　　3)合同訂立中的管理。訂立合同是一種法律行為,雙方應當認真憑實據嚴肅擬定合同條款,做到合同合法、公平、全面、明確、有效。

　　4)合同履行中的管理。認真分析和跟蹤管理合同執行情況,及時處理有關工程索賠事宜和合同糾紛事宜。

　　3、建設工程合同的種類一個工程項目從立項到投入使用,特別是大中型項目,需要經歷一個十分復雜的過程。在這個過程中,鑒訂的合同可能有很多,但主要有以下幾種:

　　1)建筑工程勘察設計合同:項目法人(業主,發包人)與勘察人、設計人(承包人)為完成一定的勘察、設計任務,明確雙方權利、義務的協議。主要內容包括提交有關基礎資料和勘察設計文件(包括概預算)的日期和質量要求、費用及其他協作條件等條款。

　　2)建設工程委托監理合同:業主聘請監理單位代其對建設工程項目進行監督管理,明確雙方權利、義務、責任的協議,該協議稱為建設工程委托監理合同簡稱監理合同。其主要內容包括監理對象,雙方權利、義務、責任、酬金、違約責任和爭議解決方式,其主要特征是高智能的技術性服務。

　　3)建設工程施工合同:建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工,發包人支付價款的合同。合同的主要內容包括工程范圍、建設工期、開工與竣工時間、工程質量標準、工程造價、技術資料交付時間、材料設備供應、質量保修范圍和保證期、雙方互相協作條款等。

　　4)建設工程物資采購合同:建設工程物資采購合同是具有平等主體的自然人、法人、其他組織之間為實現建設工程物資買賣,設立、變更、終止相互權利、義務關系的協議,一般分為材料采購合同和設備采購合同。其主要內容包括雙方當事人的詳情、合同價款、技術標準和質量標準、采購數量和計量方法、包裝方式、付款方式和辦法、交貨期限、違約責任及其他條款等。

　　5)其他合同:加工承攬合同、技術合同、租賃合同等在《合同法》中均有所涉及,他們在建筑工程中應用。

　　4、建筑工程施工合同管理中存在的常見問題

　　正確的合同管理在工程中發揮著積極的作用，對進度控制、質量控制和成本控制，尤其是對投資控制具有特別重要的作用。目前，我國的建筑工程施工合同本身還存在一些薄弱的環節，給施工合同管理帶來一定的困難。

　　1）一些項目簽訂的承包合同不采用標準的合同文本，不符合國際上通行的合同文本的要求。少數合同中一些重要的條款含混不清，為日后產生合同糾紛埋下隱患。有些業主以各種理由、客觀原因，除按招標文件簽訂“陽合同”，供建設行政主管部門審查備案外，私下與承包商再簽訂一份在實際施工活動中被雙方認可的 “陰合同”，在內容上與原合同相違背，形成一份違法的合同。這種工程承發包雙方責任、利益不對等的“陰陽合同”，違反國家有關法律、法規，嚴重損害承包商利益，將直接影響工程建設目標的實現，進而給業主帶來不可避免的損失。

　　2）少數合同有失公正。合同文件存在合同雙方權利、義務不對等現象。從目前實施的建筑施工合同文本看，施工合同中絕大多數條款是針對發包方制定的，其中大多強調了承包方的義務，對業主的制約條款偏少，特別是對業主違約、賠償等方面的約定不具體，也缺少行之有效的處罰辦法。這不利于施工合同的公平、公正履行，成為施工合同執行過程中發生爭議較多的一個原因。同時，由于目前建筑市場的激烈競爭和不規范管理，大量的施工隊伍與建設規模嚴重失衡，致使業主在建設工程承包中占據主導地位，提出一些苛刻和不平等的條件，將自身的風險轉移到承包商身上。承包商為了獲得工程，只好接受。個別承包商在實施這樣的工程合同時，為了使自己的利益不受損失，會采取偷工減料或非法分包甚至非法轉包，給工程建設帶來隱患。

　　3）簽約雙方不認真執行合同，隨意修改或違背合同規定。比如發包方不按合同規定的時限和數額支付工程款等。而大多數承包方在遭遇此種情況時往往既

　　不采取索賠措施，也不敢擅自停工，致使施工承包合同對合同雙方都不能起到應有的約束作用。

　　4）合同糾紛解決方式不當。在合同執行過程中產生合同糾紛后，合同雙方很少按照國際慣例請監理工程師對爭議做出公正的決定并執行，而是分別設法用行政手段解決，直接導致合同爭議復雜化。產生糾紛后，索賠工作難以進行，建筑市場的過度競爭，不平等合同條件等問題，給索賠造成了許多干擾，再加上承包商自我保護意識差、索賠意識淡薄，導致合同索賠難以進行，受損害者往往是承包商。

　　5）總包單位難以約束部分分包單位。實踐中存在業主指定分包單位的情況，在管理和撥付進度款等方面均按指定分包商對待。在法律上，這些分包單位是普通分包商，但實際上對這些分包商出現的違反合同的行為，總包單位難以約束。

　　6）違法承包人利用其他承包商名義簽訂合同或超越本企業資質等級簽訂合同的情況普遍存在。有些不法承包商在自己不具備相應建設項目施工資質的情況下為了達到承包的目的，非法借用他人資質參加工程投標，并以不法手段獲得承包資格，簽訂無效合同。一些不法承包商利用不法手段獲得承包資質，專門從事資質證件租用業務，非法謀取私利。

　　7）違法簽訂轉包、分包合同情況普遍存在。一些承包商為了獲得建設項目承包資格，不惜以低價中標。在中標之后又將工程肢解后以更低價格非法轉包給一些沒有資質的小的施工隊伍。這些承包商缺乏對承包工程的基本控制步驟和監督手段，進而對工程進度、質量造成嚴重影響。

　　5、加強合同管理的措施

　　1）提高管理人員的素質。專業人才缺乏也是影響建設項目合同管理效果的一個重要因素， 建設合同涉及內容多， 專業面廣， 需要熟練掌握和運用各種法律、法規、精通合同業務； 熟悉合同履行和工程索賠管理的管理技術人員。在對工程建設過程中可能出現的各種情況， 在合同的簽訂過程中作出有利于工程造價控制的對策。

建設工程施工合同判決書 篇15

　　發包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　本著團結協作、緊密配合、分工負責的原則，按照《民法典》和《建筑合同承包條例》的規定：結合工程具體情況，經雙方充分協商達成如下協議。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包項目及主要工程量：

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、開工時間：_______年_____月____日；

　　竣工時間：_______年_____月____日。

　　六、工程價款：____萬元。

　　七、工程質量保證金：

　　合同簽訂后，乙方向甲方繳納工程總投資的10%，即85.067萬元作為質量保證金，待竣工驗收一年后如數退還乙方。

　　工程差額保證金：

　　合同簽訂后，乙方向甲方繳納20萬元作為工程差額保證金，方可進行施工，待乙方進場30天后如數退還乙方。

　　八、工程付款辦法：

　　合同簽訂之日起20個工作日內乙方組織工作人員、機械設備進場，甲方支付給乙方工程總價的10%即85.067萬元作為進場款，正式開工后每月按乙方所報工程月進度經核定后支付工程量的60%，工程竣工驗收后，除按規定扣留工程總價10%即______萬元，作為工程保修金（考驗期一年）外剩余部分付給乙方，保修金待質量考驗期滿后付清給乙方。

　　九、設計資料提供：

　　合同簽訂后由甲方提供施工圖紙二份；（包括配套說明和有關技術資料）。

　　十、施工中甲方職責：

　　1、負責建設期內協調土地占用、青苗、樹木賠償等以及其他需甲方協調的事宜。

　　2、施工前向乙方進行技術和圖紙交底及有關地址和地下埋設、設施資料的交待。

　　3、________工程管理（集團）有限公司配合乙方進行施工質量監督管理、技術指導、辦理現場簽證。

　　4、工程竣工后，指導施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。

　　5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。

　　6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤，甲方應賠償乙方的誤工損失，工期相應順延。

　　十一、施工中乙方職責：

　　1、嚴格按設計圖紙施工，重要工序及隱蔽工程完工后，需經甲方驗證后方可進行下道工序施工。

　　2、在施工過程中，須接受甲方的質量管理監督，聽從甲方的合理化建議。

　　3、施工所用各種建筑材料及設備等，須符合有關規范要求，并征得甲方認可，方能使用。

　　十二、材料供應辦法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行組織。

　　十三、工程質量：

　　1、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術要求以及有關技術規范進行施工。

　　2、甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監督、檢查，對不合格的部分有權提出返工要求，乙方必須服從。

　　十四、工程設計變更和增減：

　　施工如需進行設計變更和工程數量增減，必須經甲方同意，并將工程量的增減變化計入工程決算，增減量大影響和延誤的工期相應順延。

　　十五、竣工驗收工程完工后，由乙方提出驗收報告，施工總結和有關資料報請甲方組織驗收。

　　十六、竣工決算：

　　竣工報告批準后，乙方按有關規定和協議規定和協議條款提交工程量變化簽證、有關質量檢驗報告、工程結算書及編制說明、施工總結、竣工圖紙等，交由甲方審核，并配合甲方作好工程竣工資料整編，報請上級主管部門和審核部門審批，最后以審核部門審核為準。

　　十七、違約的索賠：

　　合同簽字生效后，任何一方不履行合同，應付給對方違約金，違約金按預計工程總價的5%付給，計人民幣_____萬元，如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經濟損失超過違約金時，違約方還應向對方賠償超出違約的金額。

　　十八、工程施工安全：

　　乙方在施工過程中，應按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任方承擔和有關費用。

　　十九、糾紛解決：

　　承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。

　　二十、合同的生效與終止：

　　本合同雙方簽字蓋章后即行生效，工程竣工資料交清，費用結算付清后，除有關保修條款仍然生效外，其余條款自行終止。

　　二十一、合同份數：

　　本合同一式____份，其中正本____份，甲方執___份，乙方執____份，具有同等效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　_____年____月____日

建設工程施工合同判決書 篇16

　　蘇州市建設工程施工合同(條款)

　　第一部分?固定單價合同

　　一、?合同價款的確定：

　　1.1?本項目合同價款采用固定單價，風險系數為：?3％?4％?5％?6％?其它％。

　　1.2?本合同價款中包含的風險范圍為以下√項，風險范圍以內綜合單價不調整，風險范圍以外按實調整，調整辦法見本合同第二分部“?合同價款的調整”部分的約定。

　　1.2.1?工程量增減15％以內，綜合單價不調整。

　　1.2.2?市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整文件，在合同工期內，不調整。

　　1.2.3合同工期內乙供材料價格變化在下列幅度：上漲或下跌5％，?10％以內不調整：

　　1.2.4其它說明。

　　二、合同價款的調整：

　　2.1?工程量的調整原則

　　本項目超出工程量清單及風險范圍的工程量均按實調整，調整原則為按實際發生計量，承包人提出，發包人確認。

　　2.2?合同價款的調整

　　2.2.1?市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整文件除材料價格外按照以下√項調整，材料價格的調整按照2.2.5款約定。

　　2.2.1.1?合同工期內遇價格調整文件，均按文件規定調整。

　　2.2.1.2?由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，均按文件規定調整。

　　2.2.1.3?由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，文件規定較原約定調增的，按文件規定執行；文件規定較原約定調減的，按原約定不調整。

　　2.2.1.4?由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，不按文件規定調整。

　　2.2.1.5?由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，文件規定較原約定調減的，按文件規定執行；文件規定較原約定調增的，按原約定不調整。

　　2.2.1.6?其它約定：。

　　2.2.2在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起新的（或變更）工程量清單項目時，綜合單價確定原則為以下√項：

　　2.2.2.1合同中已有適用新增（或變更）項目的價格，按合同中已有的價格。

　　2.2.2.2合同中只有類似新增（或變更）項目的價格，參照類似項目的價格。

　　2.2.2.3合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，由承包人提出，發包人確認。

　　2.2.2.4?合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮％，為結算工程綜合單價。

　　2.2.2.5?其它約定：。

　　2.2.3在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起合同單項工程量增減超過15％，并且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1％的，其超過部分或剩余部分工程量的綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

　　2.2.3.1工程量調增超過約定幅度，其超過部分的工程量的綜合單價以原綜合單價下浮?％為新的結算綜合單價。

　　2.2.3.2工程量調減超過約定幅度，其剩余部分的工程量的綜合單價以原綜合單價上浮?％為新的結算綜合單價。

　　2.2.3.3工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量或剩余部分工程量的綜合單價由承包人提出，發包人確認后，為新的結算綜合單價。

　　2.2.3.4工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量剩余部分工程量的綜合單價按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮?％，為新的結算綜合單價。

　　2.2.3.5?其它約定：。

　　2.2.4?在本項目上因清單項目內容、特征改變，綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

　　2.2.4.1?清單項目中減少一項或多項子目內容，則直接減去該減少部分子目的單價。

　　2.2.4.2?清單項目中增加一項或多項子目內容，則相應增加該增加部分子目的單價，子目單價的確定方法同2.2.2款。

　　2.2.4.4?因發包人提供的工程量清單項目特征描述不清或描述錯誤引起承包人在該清單項目中少計、多計或錯計子目內容，則該清單項目重新組價，綜合單價的確定方法同2.2.2款。

　　2.2.4.5?其它調整方式：。

　　2.2.5?材料價格的調整。

　　2.2.5.1?本工程材料價格調整采用如下√項方式：

　　2.2.5.1.1合同工期內遇價格調整文件中涉及材料價格調整規定的，均按文件規定調整。

　　2.2.5.1.2合同工期內材料價格變化超過1.2.3款約定幅度，超出部分的材料差價由發包人承擔或受益。

　　2.2.5.1.3由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲（或遇價格調整文件調增）產生的差價由發包人承擔，價格下跌（或遇價格調整文件調減）產生的差價由承包人受益。

　　2.2.5.1.4由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲（或遇價格調整文件調增）產生的差價由承包人承擔，價格下跌（或遇價格調整文件調減）產生的差價由發包人受益。

　　2.2.5.1.5其它約定。

　　2.2.5.2?材料價格調整價差的計算按下述√項方法執行：

　　2.2.5.2.1本項目所用主要材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。

　　2.2.5.2.2除上款約定外的材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。

　　2.2.5.2.3本項目所用主要材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。

　　2.2.5.2.4除上款約定外的材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。

　　2.2.5.2.5本項目所用主要材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算，約定主要材料為。

　　2.2.5.2.6除上款約定外的材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算。

　　2.2.5.2.7?其它約定。

　　（可分為主體施工期間、開竣工期間、合同工期期間、瀝青攤鋪期間等）

　　2.2.6?措施費用的調整。

　　2.2.6.1?本項目風險范圍以外的措施費用均可按實調整。

　　2.2.6.2?措施費用調整采用下列√項方式：

　　2.2.6.2.1?以清單工程量為計算基礎的措施項目，隨對應工程量的調整同比例調整。

　　2.2.6.2.2?以分部分項工程費為計算基礎的措施項目費，隨分部分項工程費的調整而調整。

　　2.2.6.2.4?其它約定：。

　　2.3?其它工程項目費用的確定與調整

　　2.3.1?施工配合費：由發包人單獨分包的工程，總包單位按照分包工程造價的％或按價格直接向發包人計取。

　　2.3.2?零星工作項目費：由發包人提出并認可的零星項目工作費用按照零星項目簽證單記錄數據計算。

　　2.3.3?本工程設立不設工期獎勵或處罰，提前或延后按照每天％比例獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。（以合同工期為參照對象）

　　2.3.4?本工程設立不設工程質量獎懲，以招標文件約定質量等級為基準，每提高或降低一個等級，按％給予獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。竣工驗收不合格的，除無條件返工至合格，扣除所有已計算的工程質量獎勵費用及降低等級處罰外，按照不再按經調整后的分部分項工程費的％處以罰款。（質量等級分為不合格、合格、縣級市優質結構、姑蘇杯、揚子杯、魯班獎）

　　2.3.5?暫定材料價格的調整確認方法：本工程所有暫定材料均甲供乙供，調整方式采用下列√項：

　　2.3.5.1?按照發包人提供價格結算，與暫定價的差價列入其它相應費用的計算基礎。

　　2.3.5.2?按照發包人與承包人共同詢價后確認價格結算，與暫定價的差價列入其它相應費用的計算基礎。

　　2.3.5.3?按照造價管理部門發布的指導（信息）價格結算，與暫定價的差價列入其它相應費用的計算基礎。

　　2.3.5.4?其它約定。

　　2.3.6?本工程工程_____費用以如下方式支付或承擔：

　　。

　　2.3.7?工程審核費用的支付方式采用下列√：

　　2.3.7.1?由發包人支付。

　　2.3.7.2?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，超出部分的審核費用由承包人支付。

　　2.3.7.3核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，全部審核費用由承包人支付。

　　2.3.7.4?審核費用支付。

　　2.4?補充約定：

　　第二部分?固定總價合同

　　一、合同價款的確定：

　　1.1?本項目合同價款采用固定總價，包干系數為：?3％?4％?5％6％?其它％。

　　1.2?本合同價款中包含的包干范圍為以下√項，包干范圍以內合同價款不予調整，包干范圍以外按實調整，調整辦法見本合同第二分部“合同價款的調整”部分的約定。

　　1.2.1?本項目在施工圖紙范圍內，工程量已經雙方核實無誤，工程量不調整。

　　1.2.2?市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整文件，在合同工期內，不調整（不可競爭費除外）。

　　1.2.3?合同工期內乙供材料價格變化在下列幅度：上漲或下跌5％，?10％以內不調整；

　　1.2.4其它說明。

　　二、合同價款的調整：

　　2.1?工程量的調整

　　本項目超出施工圖紙及包干范圍的工程量均按實調整，調整原則為按實際發生工程量計量，由承包人提出，發包人確認。

　　2.2?合同價款的調整

　　2.2.1在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起新的（或變更）工程量清單項目時，合同價款予以調整，調整辦法為以下√項：

　　2.2.1.1合同中已有適用新增（或變更）項目的價格，按合同中已有的價格乘以新增（或變更）工程量，以其為計價基礎的其它費用按合同計價程序和費率標準計算。

　　2.2.1.2合同中只有類似新增（或變更）項目的價格，參照類似項目的價格乘以新增（或變更）工程量，以其為計價基礎的其它費用按合同計價程序和費率標準計算。

　　2.2.1.3合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，由承包人或發包人提出適當的新增（或變更）項目的價格，經對方確認后乘以新增（或變更）工程量，以其為計價基礎的其它費用按合同計價程序和費率標準計算。

　　2.2.1.4?合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮％，為結算工程價款。

　　2.2.1.5?其它約定：。

　　2.2.2在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起合同單項工程量增減超過15％，并且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1％的，其超過部分或剩余部分工程量的綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

　　2.2.2.1工程量調增超過約定幅度，其超過部分的工程量的綜合單價以原綜合單價下浮?％為新的結算綜合單價。

　　2.2.2.2工程量調減超過約定幅度，其剩余部分的工程量的綜合單價以原綜合單價上浮?％為新的結算綜合單價。

　　2.2.2.3工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量或剩余部分工程量的綜合單價由承包人提出，發包人確認后，為新的結算綜合單價。

　　2.2.2.4工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量剩余部分工程量的綜合單價按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮?％，為新的結算綜合單價。

　　2.2.2.5?其它約定：。

　　2.2.3?在本項目上因清單項目內容、特征改變，合同價款予以調整，其綜合單價調整辦法為以下√項：

　　2.2.3.1?清單項目中減少一項或多項子目內容，則直接減去該減少部分子目的單價。

　　2.2.3.2?清單項目中增加一項或多項子目內容，則相應增加該增加部分子目的單價，子目單價的確定方法同2.2.1款。

　　2.2.3.4?因發包人提供的工程量清單項目特征描述不清或描述錯誤引起承包人在該清單項目中少計、多計或錯計子目內容，則該清單項目重新組價，綜合單價的確定方法同2.2.1款。

　　2.2.3.5?其它調整方式：。

　　2.2.4?材料價格的調整。

　　2.2.4.1?本工程材料價格調整采用如下√項方式：

　　2.2.4.1.1合同工期內材料價格變化超過1.2.3款約定幅度，超出部分的材料差價由發包人承擔或受益。

　　2.2.4.1.2由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲產生的差價由發包人承擔，價格下跌產生的差價由承包人受益。

　　2.2.4.1.3由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲產生的差價由承包人承擔，價格下跌產生的差價由發包人受益。

　　2.2.4.1.4其它約定。

　　2.2.4.2?材料價格調整價差的計算按下述√項方法執行：

　　2.2.4.2.1本項目所用主要材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。

　　2.2.4.2.2除上款約定外的材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。

　　2.2.4.2.3本項目所用主要材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。

　　2.2.4.2.4除上款約定外的材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。

　　2.2.4.2.5本項目所用主要材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算，約定主要材料為。

　　2.2.4.2.6除上款約定外的材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算。

　　2.2.4.2.7?其它約定。

　　（可分為主體施工期間、開竣工期間、合同工期期間、瀝青攤鋪期間等）

　　2.2.5?措施費用的調整。

　　2.2.5.1?本項目包干范圍以外的措施費用均可按實調整。

　　2.2.5.2?措施費用調整采用下列√項方式：

　　2.2.5.2.1?以清單工程量為計算基礎的措施項目，隨對應工程量的調整同比例調整。

　　2.2.5.2.2?以分部分項工程費為計算基礎的措施項目費，隨分部分項工程費的調整而調整。

　　2.2.5.2.4?其它約定：。

　　2.3?其它工程項目費用的確定與調整

　　2.3.1?施工配合費：由發包人單獨分包的工程，總包單位按照分包工程造價的％或按價格直接向發包人計取。

　　2.3.2?零星工作項目費：由發包人提出并認可的零星項目工作費用按照零星項目簽證單記錄數據計算。

　　2.3.3?本工程設立不設工期獎勵或處罰，提前或延后按照每天％比例獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。

　　2.3.4?本工程設立不設工程質量獎懲，以招標文件約定質量等級為基準，每提高或降低一個等級，按％給予獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。竣工驗收不合格的，除無條件返工至合格，扣除所有已計算的工程質量獎勵費用及降低等級處罰外，按照不再按經調整后的分部分項工程費的％處以罰款。（質量等級分為不合格、合格、縣級市優質結構、姑蘇杯、揚子杯、魯班獎）

　　2.3.5?暫定材料價格的調整確認方法：本工程所有暫定材料均甲供乙供，調整方式采用下列√項：

　　2.3.5.1?按照發包人提供價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

　　2.3.5.2?按照發包人與承包人共同詢價后確認價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

　　2.3.5.3?按照造價管理部門發布的指導（信息）價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

　　2.3.5.4?其它約定。

　　2.3.6?本工程工程_____費用以如下方式支付或承擔：

　　。

　　2.3.7?工程審核費用的支付方式采用下列√：

　　2.3.7.1?由發包人支付。

　　2.3.7.2?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，超出部分的審核費用由承包人支付。

　　2.3.7.3?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，全部審核費用由承包人支付。

　　2.3.7.4?審核費用支付。

　　2.4?補充約定：

　　第三部分?可調整格合同

　　一、合同價款的確定

　　本項目合同價款采用可調整格合同形式。

　　二、合同價款的調整

　　2.1?工程量的調整

　　在本項目上發生的所有工程量均按實調整，調整原則為按實計量，承包人提出，發包人確認。

　　2.2?市建設行政主管部門或造價管理部門發布的價格調整文件按以下√項調整：

　　2.2.1?合同工期內遇價格調整文件，均按文件規定調整。

　　2.2.2?由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，均文件規定調整。

　　2.2.3?由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，文件規定較原約定調增的，按文件規定執行；文件規定較原約定調減的，按原約定不調整。

　　2.2.4?由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，不按文件規定調整。

　　2.2.5?由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間遇價格調整文件，文件規定較原約定調減的，按文件規定執行；文件規定較原約定調增的，按原約定不調整。

　　2.2.6?其它約定：。

　　2.3在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起新的（或變更）工程量清單項目時，綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

　　2.3.1合同中已有適用新增（或變更）項目的價格，按合同中已有的價格。

　　2.3.2合同中只有類似新增（或變更）項目的價格，參照類似項目的價格。

　　2.3.3合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，由承包人或發包人提出適當的新增（或變更）項目的價格，經對方確認。

　　2.3.4?合同中沒有適用或類似新增（或變更）項目的價格，按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮?％，為結算工程綜合單價。

　　2.3.5?其它約定：。

　　2.4?在本項目上發生新增項目或設計變更、施工條件變更等由于發包人的原因引起合同單項工程量增減超過15％，并且該項分部分項工程費超過分部分項工程量清單計價合計1％的，其超過部分或剩余部分工程量的綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

　　2.4.1工程量調增超過約定幅度，其超過部分的工程量的綜合單價以原綜合單價下浮?％為新的結算綜合單價。

　　2.4.2工程量調減超過約定幅度，其剩余部分的工程量的綜合單價以原綜合單價上浮?％為新的結算綜合單價。

　　2.4.3工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量或剩余部分工程量的綜合單價由承包人提出，發包人確認后，為新的結算綜合單價。

　　2.4.4工程量調增或調減超過約定幅度，其超過部分的工程量剩余部分工程量的綜合單價按建設行政主管部門發布的計價辦法和計價標準下浮?％，為新的結算綜合單價。

　　2.4.5?其它約定：。

　　2.5?在本項目上因清單項目內容、特征改變，綜合單價予以調整，調整辦法為以下√項：

　　2.5.1?清單項目中減少一項或多項子目內容，則直接減去該減少部分子目的單價。

　　2.5.2?清單項目中增加一項或多項子目內容，則相應增加該增加部分子目的單價，子目單價的確定方法同2.3款。

　　2.5.4?因發包人提供的工程量清單項目特征描述不清或描述錯誤引起承包人在該清單項目中少計、多計或錯計子目內容，則該清單項目重新組價，綜合單價的確定方法同2.3款。

　　2.5.5?其它調整方式：。

　　2.6?材料價格的調整。

　　2.6.1?本工程材料價格調整采用如下√項方式：

　　2.6.1.1合同工期內遇價格調整文件中涉及材料價格調整規定的，均按文件規定調整。

　　2.6.1.2合同工期內材料價格變化超過?％幅度，超出部分的材料差價由發包人承擔或受益。

　　2.6.1.3由于發包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲（或遇價格調整文件調增）產生的差價由發包人承擔，價格下跌（或遇價格調整文件調減）產生的差價由承包人受益。

　　2.6.1.4由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期間，價格上漲（或遇價格調整文件調增）產生的差價由承包人承擔，價格下跌（或遇價格調整文件調減）產生的差價由發包人受益。

　　2.6.1.6其它約定。

　　2.6.2?材料價格調整價差的計算按下述√項方法執行：

　　2.6.2.1本項目所用主要材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。

　　2.6.2.2除上款約定外的材料價差按施工期間材料加權平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。

　　2.6.2.3本項目所用主要材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算），約定主要材料為。

　　2.6.2.4除上款約定外的材料價差按期間的造價管理部門發布的平均指導價減去招標時的指導價計算（無指導價的，按同期市場價計算）。

　　2.6.2.5本項目所用主要材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算，約定主要材料為。

　　2.6.2.6除上款約定外的材料價差按期間的平均市場價減去招標時的市場價計算。

　　2.6.2.7?其它約定。

　　（可分為主體施工期間、開竣工期間、合同工期期間、瀝青攤鋪期間等）

　　2.7?措施費用的調整。

　　2.7.1?在本項目上發生的措施費用均可按實調整。

　　2.7.2?措施費用調整采用下列√項方式：

　　2.7.2.1?以清單工程量為計算基礎的措施項目，隨對應工程量的調整同比例調整。

　　2.7.2.2?以分部分項工程費為計算基礎的措施項目費，隨分部分項工程費的調整而調整。

　　2.7.2.4?其它約定：。

　　2.8?其它工程項目費用的確定與調整

　　2.8.1?施工配合費：由發包人單獨分包的工程，總包單位按照分包工程造價的％或按價格直接向發包人計取。

　　2.8.2?零星工作項目費：由發包人提出并認可的零星項目工作費用按照零星項目簽證單記錄數據計算。

　　2.8.3?本工程設立不設工期獎勵或處罰，提前或延后按照每天％比例獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。

　　2.8.4?本工程設立不設工程質量獎懲，以招標文件約定質量等級為基準，每提高或降低一個等級，按％給予獎勵或處罰，計算基礎為經調整后的分部分項工程費用。竣工驗收不合格的，除無條件返工至合格，扣除所有已計算的工程質量獎勵費用及降低等級處罰外，按照不再按經調整后的分部分項工程費的％處以罰款。（質量等級分為不合格、合格、縣級市優質結構、姑蘇杯、揚子杯、魯班獎）

　　2.8.5?暫定材料價格的調整確認方法：本工程所有暫定材料均甲供乙供，調整方式采用下列√項：

　　2.8.5.1?按照發包人提供價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

　　2.8.5.2?按照發包人與承包人共同詢價后確認價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

　　2.8.5.3?按照造價管理部門發布的指導（信息）價格結算，與中標價中材料價格的差價列入其它相應費用的計算基礎。

　　2.8.5.4?其它約定。

　　2.8.6?本工程工程_____費用以如下方式支付或承擔：

　　。

　　2.8.7?工程審核費用的支付方式采用下列√：

　　2.8.7.1?由發包人支付。

　　2.8.7.2?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，超出部分的審核費用由承包人支付。

　　2.8.7.3?核減率在?％以內由發包人支付，核減率超過?％，全部審核費用由承包人支付。

　　2.8.7.4?審核費用支付。

　　2.9?補充約定：

建設工程施工合同判決書 篇17

　　合同編號：______________

　　發包方(甲方)：______________簽訂地點：______________

　　承包方(乙方)：______________簽訂時間：______________

　　按照《中華人民共和國民法典》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：___________

　　2.工程地點：___________

　　3.工程立項批準文件號、日期：__________________

　　4.開工日期：___________

　　5.竣工日期：___________

　　6.質量等級：___________

　　7.合同價款：___________

　　第二條合同文件及解釋順序

　　第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律

　　1.合同語言：_________

　　2.適用法律法規：_________

　　3.適用標準、規范：_________

　　第四條圖紙

　　1.圖紙提供日期：_________

　　2.圖紙提供套：_________

　　3.圖紙特殊保密要求和費用：

　　第五條甲方駐工地代表

　　1.甲方駐工地代表及委派人員名單：

　　2.實行社會監理工程師姓名及其被授權范圍(如果有)：

　　第六條乙方駐工地代表

　　第七條甲方工作

　　1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求：___________

　　2.水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求：______________

　　3.施工場地內主要交通干道及其與道路的開通時間和起止地點：__________________

　　4.工程地質和地下管網線資料的提供時間：_____________

　　5.辦理證件、批件的名稱和完成時間：_________________

　　6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求：___________

　　7.會審圖紙和設計交底的時間：_______________________

　　8.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求：________________________________

　　第八條乙方工作

　　1.施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求：_________________________

　　2.提供計劃、報表的名稱、時間和份數：_____________________________

　　3.施工防護工作的要求：____________________

　　4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求：___________________________

　　5.對施工現場交通和噪音的要求：____________

　　6.成品保護的要求：________________________

　　7.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求：_______________________

　　8.施工場地整潔衛生的要求：________________

　　第九條進度計劃

　　1乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間：___________

　　2.甲方代表批準的時間：____________________

　　第十條延期開工：________________________

　　第十一條暫停施工：______________________

　　第十二條工期延誤：______________________

　　第十三條工期提前：______________________

　　第十四條檢查和返工：____________________

　　第十五條工程質量等級：__________________

　　1.工程質量等級要求的經濟支出：____________

　　2.質量評定仲裁部門名稱：__________________

　　第十六條隱蔽工程、中間驗收

　　中間驗收部位和時間：______________________

　　第十七條試車

　　第十八條驗收和重新檢驗

　　第十九條合同價款的調整

　　1.調整的條件：____________________________

　　2.調整的方式：____________________________

　　第二十條工程預付款

　　1.預付工程款總金額：______________________

　　2.預付時間和比例：________________________

　　3.扣回時間和比例：________________________

　　4.甲方不按時付款應承擔的違約責任：_______________________________

　　第二十一條工程量的核實確認

　　乙方提交工程量報告的時間和要求：___________

　　第二十二條工程款支付

　　1.工程款支付方式：________________________

　　2.工程款支付金額和時間：__________________

　　3.甲方違約的責任：________________________

　　第二十三條甲方供應材料設備

　　甲方供應材料、設備的要求(附清單)：______________________________

　　第二十四條乙方采購材料設備

　　第二十五條設計變更

　　第二十六條確定變更價款

　　第二十七條竣工驗收

　　1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間：_____________________________

　　2.乙方提交竣工圖的時間和份數：____________

　　第二十八條竣工結算

　　1.結算方式：______________________________

　　2.乙方提交結算報告的時間：________________

　　3.甲方批準結算報告的時間：________________

　　4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間：_____________________________

　　5.甲方違約的責任：________________________

　　第二十九條保修

　　1.保修內容、范圍：________________________

　　2.保修期限：______________________________

　　3.保修金額和支付方法：____________________

　　4.保修金利率：____________________________

　　第三十條爭議

　　1.爭議的解決程序：________________________

　　2.爭議解決方式：__________________________

　　第三十一條違約

　　1.違約的處理：____________________________

　　2.違約金的數額：__________________________

　　3.損失的計算方法：________________________

　　4.甲方不按時付款的利息率：________________

　　第三十二條索賠：________________________

　　第三十三條安全施工：____________________

　　第三十四條專利技術、特殊工藝和合理化建議：_____________________

　　第三十五條地下障礙和文物：______________

　　第三十六條工程分包

　　1.分包單位和分包工程內容：________________

　　2.分包工程價款的結算辦法：________________

　　第三十七條不可抗力

　　不可抗力的自然災害認定標準：______________

　　第三十八條保險：_________________________

　　第三十九條工程停建或緩建：______________

　　第四十條合同生效與終止

　　1.合同生效日期：__________________________

　　2.合同份數：______________________________

　　3.合同副本份數：__________________________

　　4.合同副本的分送責任：____________________

　　5.合同書制定費用：________________________

　　發包方(章)：___________

　　法定代表人：_____________

　　委托代理人：_____________

　　承包方(章)：___________

　　法定代表人：_____________

　　委托代理人：_____________

　　簽訂時間：_______________