買賣合同合集(通用19篇)
買賣合同合集 篇1
甲方:
乙方:
城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋為甲方銷售示范樣板房,現甲方向乙方出售此房屋,雙方就房屋基本價格已達成一致,不含裝修的房屋總價款詳見其《商品房購銷合同》。
現甲乙雙方經平等協商,就城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋的裝修的價格及保修事宜,達成如下協議:
第一條 裝修總款
甲乙雙方確定,城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋的裝修及家具的合計總款為:總款為人民幣(大寫):貳佰 叁拾 貳萬 捌仟 柒佰 肆拾 玖元整(小寫:2328749.00元)。
第二條 裝修、家具及裝飾項目
甲乙雙方交接此房屋時,乙方已對以下工作已進行確認:
1. 對城玫瑰灣x幢x單元x號號的裝修現狀已給予確認。
2. 對城玫瑰灣x幢x單元x號號設備清單進行清點并核對無誤。
3. 城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋無需要維修之處。
4. 城玫瑰灣x幢x單元x號號房屋的水、電均能正常使用。
第三條 裝修、家具及裝飾保修
甲方就乙方所購房屋的基礎裝修部分提供的保修服務期限為3個月,保修服務的開始時間從本協議簽訂并生效之日起計算。若因乙方使用不當造成的損失,甲方則不負責保修。
第四條 付款方式
簽訂本協議之日,乙方需與年 月 日前一次性付清本協議項下款項。
第五條 違約責任
1. 如乙方未能在雙方約定的時間內支付裝修款,逾期超過10天,每逾期一天,按逾期未付款的1%0支付違約金。逾期30天以上,甲方有權沒收乙方已付裝修款作為違約金。同時甲方有權拒絕對乙方進行交房,并有權解除與乙方簽訂的'《商品房購銷合同》。
2. 甲方未按合同約定交付房屋內的物品,乙方有權要求甲方補足物品或按市場價作價補償。
第六條 合同爭議的解決方式
本協議履行期間發生爭議時,由甲、乙雙方協商解決;協商不成的,按下列第2種方式解決:
1. 提交仲裁委員會仲裁;
2. 依法向人民法院提起訴訟。
第七條 其他約定事項
1. 本協議在甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
2. 本協議一式肆份,甲方執三份、乙方執一份,法律效力均等。
3. 本協議作為甲、乙雙方簽訂的《商品房購銷合同》的附件。
甲方(簽章):x地產有限公司 乙方(簽章)
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
年 月日 年月日
買賣合同合集 篇2
原告:
被告:
訴訟請求
1、請依法判令被告某某給付欠款本金壹佰萬元整(¥1000 000.00元)。
2、給付逾期利息(按銀行同期貸款利率標準計算)。
3、本案訴訟費用有被告承擔。
事實與理由
被告人某某于 年 月 日,給我出具了1000 000萬元欠條一枚,并約定還款日期為 年 月 日。到期后我多次向被告索要,被告均以各種理由推托不還,特訴至人民法院,請求依法判令被告償欠款本金1000 000.00元,并給付逾期利息(按銀行同期貸款利率標準計算),本案訴訟費由被告承擔。
此致
某某某人民法院
附:原告身份證復印件一份
欠條復印件一枚
起訴人:
年 月 日
買賣合同合集 篇3
合同編號:
賣方:
住所: 法定代表人: (如為自然人)身份證號碼: 電話號碼:
買方:
住所: 法定代表人: (如為自然人)身份證號碼: 電話號碼:
根據《中華人民共和國合同法》、《二手車流通管理辦法》等有關法律、法規、規章的規定,就二手車的買賣事宜,買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 車輛基本情況
1、車主名稱: ;車輛號碼: ;
廠牌型號: 。
2、車輛狀況說明見附件一。
3、車輛相關憑證見附件二。
第二條 車輛價款、過戶手續費及支付時間、方式
1、車輛價款及過戶手續費
本車價款(不含稅費或其他費用)為人民幣: 元(小寫: 元)。過戶手續費(包含稅費)為人民幣: 元(小寫: 元)。
2、支付時間、方式
待本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內,買方向賣方支付本車價款。(采用分期付款方式的可另行約定)過戶手續費由 方承擔。 方應于本合同簽訂之日起 個工作日內,將過戶手續費支付給雙方約定的過戶手續辦理方。
第三條 車輛的過戶、交付及風險承擔 方應于本合同簽訂之日起 個工作日內,將辦理本過過戶、轉籍手續所需的一切有關證件、資料的原件及復印件交給 方,該方為過戶手續辦理方。賣方應于本車過戶、轉籍手續辦理完成后 個工作日內在 (地點)向買方交付車輛及相關憑證(見附表一)。
在車輛交付買方之前所發生的所有風險由賣方承擔和負責處理;在車輛交付買方之后所發生的所有風險由買方承擔和負責處理。
第四條 雙方的權利和義務
1、賣方應按照合同約定的時間、地點向買方支付車輛。
2、賣方應保證合法享有車輛的'所有權或處置權。
3、賣方保證所出示及提供的與車輛有關的一切證件、證明及信息合法、真實、有效。
4、買方應按照合同約定支付價款。
5、對轉出本地的車輛,買方應了解、確認車輛能在轉入所在地辦理轉入手續。
買賣合同合集 篇4
合同編號:________________
出賣人:________________
簽訂地點:________________
買受人:________________
簽訂時間:____年____月__日
第一條 家具名稱、數量、價款
家具名稱
商標或品牌
規格型號
材質
顏色
生產廠家
數量
單價
金額
合計人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條 質量標準:____________________________________
第三條 家具保修期為____月,在保修期內出現家具質量問題,由出賣人在______天內修理好或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。
第四條 定做家具圖紙提供辦法及要求:___________________
第五條 交貨時間:_____________________________________
第六條 交(提)貨方式、地點:_________________________
第七條 運輸方式及費用負擔:___________________________
第八條 檢驗標準、方法及提出異議的期限:_______________
第九條 付款方式及期限:_______________________________
第十條 違約責任:_____________________________________
第十一條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向______________________人民法院起訴。
第十二條 其他約定事項:____________________________________
出賣人名稱(章):
住所:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
買受人姓名(章):
住所:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
買賣合同合集 篇5
簽訂二手房買賣合同的條件
一、選擇有良譽的中介公司,并驗明其真實性和資質
通過中介公司購買二手房,要先同中介公司簽訂房產經紀合同,待產權交易即將形成時,再同原房主簽訂房產買賣合同。簽訂房產經紀合同前,一定要驗明中介公司的真實性和合法性。要認真了解選擇的中介公司是否有營業執照、是否在房管部門備案并取得房地產經紀機構備案證書;要驗明原房主對中介方的授權委托書,以確認中介方是原房主的合法代理人,避免遭遇欺詐。另外,要盡可能選擇有實力、講信譽的中介公司
二、要嚴格核實并寫明簽約的三方主體,防止受欺詐
買賣雙方在簽訂二手房買賣合同前,首先確認簽約主體的真實性,主要是核實賣方主體資格的真實性。簽約主體資格的真實性是房產買賣合同成立的前提條件,尤其在買賣雙方自己進行交易而沒有第三方居間擔保的情況下,該問題更需引起客戶的注意。如果賣方簽約主體的真實性存在問題,就有可能上當受騙或者遺留后患。
三、要在合同中注明房產、附屬設施的.交驗時間和費用承擔時間
在確定和寫明所購二手房及附屬設施交接時間的同時,還應注意確定和寫明水、電、氣、暖、物業等費用的劃界承擔時間。二手房交接時間和費用劃界時間是責任劃分的界線之一,如果界定不清,日后就有可能引起麻煩甚至糾紛。
四、要在合同中約定明確的違約條款、賠償責任和賠償金額
房產交易過程復雜且金額較大,有時會出現意想不到的情況和違約行為。為避免以后出現糾紛時難以解決,就需要在簽訂二手房買賣合同時寫明違約賠償責任和賠償金額。違約條款在買賣合同中是非常重要的條款,在某種程度上其起到的監督作用是第一位的。同時,它也是救濟手段。
五、要在合同中準確注明購房者付款和雙方過戶時間
對首付款和尾款,房產買賣合同一般規定由買方在不同時間段交付原房主。為此,合同中必須分別寫明首付款交付、房產過戶以及尾款交付的具體期限。其中的尾款交付期限有賴于房產過戶期限,因此過戶期限以及過戶手續由哪方主辦、哪方配合,必須事先確定并在合同中寫清楚。特別值得提出的是,某些房產中介公司收到客戶定金甚至是首付款之后,仍會帶其他客戶看房,誰出價高他們就把房子賣給誰,為此不惜與前一個客戶毀約。這是一種一房多賣的違規操作。
以上五個方面的內容就是關于二手房買賣簽訂合同的條件問題。如果關于二手房買賣過程中,有很多你不懂的,比如,怎么簽訂二手房買賣合同、簽訂二手房買賣合同需要注意哪些問題、二手房買賣過戶流程等問題,歡迎咨詢網站的律師獲得解答。
買賣合同合集 篇6
需方(以下簡稱甲方): 供方(以下簡稱乙方):
簽訂地點: 簽訂時間:20xx年 月 日
甲方根據本公司X項目施工需要,向乙方購置本合同約定之產品,乙方愿意出售。根據《合同法》、《建筑法》及有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條、鋼材名稱、規格型號、數量、鋼材單價、總價、供貨時間: 所供鋼材結算以工地驗收的實際量為準。如甲方有額外的需求計劃時,也參照此項條款。鋼材單價及數量見明細。
第二條、質量標準:以上規格、材質應符合國家標準,并附每種規格的材質的原材檢驗報告、廠家出廠檢驗合格證,不符合要求予以退貨,如出現質量問題由乙方負責。
第三條、交(提)貨方式、地點: X項目部。
第四條、運輸方式及到達站和費用負擔:運輸方式為汽運,出廠到目的地運輸費由乙方承擔,卸車費用由乙方承擔。
第五條、合理損耗計算方法:運輸中造成的產品丟失、損傷,由乙方承擔。 第六條、數量和包裝要求:以甲方實際驗收入庫數量和實際檢定合格數量為準,包裝要求:按通用方式包裝。
第七條、檢驗標準、方法:貨到三日內由甲方驗收數量及包裝,質量以乙方提供的材料原材檢驗報告、出廠合格證、材料原材復檢報告為準。驗收方法主要通過實測、目測、復檢等方法,若在驗收或使用過程中出現異議,自甲方書面通知之日起3日內乙方派人來解決, 并有權拒付不符合規定的部分的貨款,乙方在收到甲方書面異議后7天內負責處理,否則視為認可甲方提出的異議及處理意見。
第七條、結算方式:貨物全部到場后且經甲方驗收合格后,支付驗收合格部分貨物總價的80%,待甲方原材料質量檢驗合格,乙方出具全部供貨稅票后一周內付清余款。甲方使用承兌匯票付款,乙方需提供足額發票。
第八條、違約責任:
1、甲、乙方雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照合同法及雙方商定的有關條款賠嘗經濟損失。
2、經核查該產品確實不符合規定要求的,甲方由此受到的損失,包括工期損失均由乙方按違約責任承擔。
3、因質量不符合約定,甲方可要求更換或退貨,更換視作逾期交貨,退貨視作不能交貨,并承擔違約責任。
4、乙方在交貨時間、材料質量方面不能滿足甲方要求時,甲方有權對由此造成的經濟損失要求乙方賠償。
第九條、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由當地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的,任何一方可向合同簽訂地點的人民法院提出訴訟。
第十條、未盡商定事宜,供需雙方協商解決。
第十一條、本合同一式4份,乙方執1份,甲方執3份。經雙方代表簽字蓋章生效。
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
開戶銀行 開戶銀行:
買賣合同合集 篇7
賣方: 合同編號: 買方: 簽訂地點:
第三條:質量標準和技術標準:按生產廠家技術標準執行。
第四條:交(提)貨地點、方式:_______________________________________________________
第五條:運輸方式及到達站(港)和費用負擔:_____________________________________________
第六條:包裝標準、包裝物的供應與回收:_________________________________________________________
第七條:驗收標準、方法及提出異議期限:_____________________________________________________
第八條:隨機附件、工具數量按裝箱單驗收。
第九條:結算方式及期限:
第十條:如需提供擔保,按擔保法有關規定執行。
第十一條:賣方對質量負責的條件和期限:質量“三包”,保修一年。
第十二條:違約責任:按合同法有關規定執行。
第十三條解決合同糾紛的方式:雙方友好協商解決,協商不成 時,向人民法院起訴。
第十四條:其他約定事項:
賣方 買方
單位名稱:(章) 單位名稱:(章)
單位地址:單位地址: 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人: 電話: 電話: 傳真: 傳真:
買賣合同合集 篇8
合同編號:
立房地產買賣合同人
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方【未通過經紀機構居間介紹】【通過 公司居間介紹(房地產執業經紀人: 經紀人執業證書號: )】,由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產權證號為: ,
(二)房地產座落在上海市 【區】【縣】 【路】
【弄】【新村】 【支弄】 號 室(部位: )。房屋類型: ;結構: ;
(三)房屋建筑面積: 平方米,另有地下附屬面積: 平方米,該房屋占用范圍內的土地使用權【面積】【分攤面積】: 平方米。
(四)房屋平面圖和房地產四至范圍 (附件一);
(五)該房屋占用范圍內的土地所有權為 【國有】【集體所有】;國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【 】方式獲得。
(六)隨房屋同時轉讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況(附件二)
(七)甲方轉讓房地產的相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)見附件五。甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自愿買受該房地產。
第二條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款共計人民幣為 元,(大寫): 元整。乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在付款協議(附件三)中約定明確。乙方交付房價款時,甲方應開具符合稅務規定的收款憑證。
第三條 甲方轉讓房地產時,土地使用權按下列第 款辦理。
(一)該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從 年月 日起至 年 月 日止。甲方將上述房地產轉讓給乙方后,出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。
(二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金。
第四條 甲、乙雙方同意,甲方于 年 月 日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉移占有的標志。
第五條 甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施【估值倍】【價值 元】向乙方支付違約金。
第六條 甲、乙雙方確認,在 年 月 日之前,【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托 】向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。上述房地產權利轉移日期以 【市】【區】【縣】房地產登記處準予該房地產轉移登記之日為準。
甲方承諾,在乙方或者委托他人辦理轉讓過戶時,積極給予協助。由于甲方故意拖延或者不及時供相關材料的,乙方按本合同第十條追究甲方的違約責任。甲、乙雙方同意,自本合同簽訂后,甲乙雙方或其中一方均有權向房地產登記機構辦理預告登記。
第七條 上述房地產風險責任自該房地產 【權利轉移】【轉移占有】之日起轉移給乙方。
第八條 本合同生效后,甲、乙雙方應按國家及本市的有關規定繳納稅、費。在上述房地產 【權利轉移】【轉移占有】前未支付的物業管理費、水、電、燃氣、通信費等其他費用,按本合同附件四約定支付。
第九條 乙方未按本合同付款協議約定期限付款的,甲、乙雙方同意按下列第 款內容處理。
(一)每逾期一日,乙方應向甲方支付逾期未付款的 %的違約金,合同繼續履行。
(二)乙方逾期未付款,甲方應書面催告乙方,自收到甲方書面催告之日起的 日內,乙方仍未付款的,甲方有權單方解除合同,并書面通知乙方,自收到通知之日起的 日內乙方未提出異議,合同即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款 %的違約金,余款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之日起 日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
第十條 甲方未按本合同約定的期限交接房地產的,甲、乙雙方同意按下列第 款內容處理。
(一)每逾期一日,甲方應向乙方支付逾期未付款的 %的違約金,合同繼續履行。
(二)甲方逾期未交付房地產,乙方應書面催告甲方,自收到乙方書面催告之日起的 日內,甲方仍未交付房地產的,乙方有權單方解除合同,并書面通知甲方,自收到通知之日起的 日內甲方未提出異議,合同即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起 日內向乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應按已收款的 %向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十一條 經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的,以補充條款為準。
第十二條 本合同自 【甲、乙雙方簽訂】【 公證處公證】
【 】之日起生效。
第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,按下列第 項解決。
(一)提交上海仲裁委員會仲裁;
(二)向人民法院提起訴訟。
第十四條 本合同一式 份,甲、乙雙方各執 份,
買賣合同合集 篇9
(一)分期付款買賣合同標的物的交付規范
從我國《合同法》第167條的規定來看,分期付款買賣合同的標的物既包括動產,也包括不動產。對于分期付款買賣合同標的物的交付形式,與一般買賣合同的確定方式相同。而對于分期付款買賣合同標的物的交付時間,《合同法》沒有作出明確的規定,在通常情況下,出賣人應于買受人交付第一次價款的同時將標的物交付給買受人。對此,結合我國《合同法》關于分期付款買賣合同規定的精神來看,出賣人也應于買受人交付第一次價款的同時交付標的物。除非當事人有特別約定。
(二)分期付款買賣合同標的物所有權的轉移確定規范
依《民法通則》第72條的規定,按照合同或者其他合法方式取得財產的,財產所有權從財產交付時起轉移,法律另有規定或者當事人另有約定的除外!逗贤ā返133條則規定,標的物的所有權自標的物交付時起轉移,但法律另有規定或者當事人另有約定的除外。對于分期付款買賣合同標的物的所有權應從何時起轉移,在實踐中還有不同的觀點:一種觀點認為,在分期付款買賣合同中,標的物的所有權的轉移首先應從當事人的約定,當事人沒有約定的,應從價款全部支付完畢時轉移。
第二種觀點認為,分期付款買賣合同成立后,出賣人應按合同規定將標的物交付給買受人直接占有,但并不必須轉移標的物的所有權,標的物的所有權是否轉移,由雙方自行協商。第三種觀點認為,分期付款買賣不影響標的物所有權的轉移,買受人取得標的物時即取得其所有權。第四種觀點認為,在分期付款買賣合同中,除法律或者合同另有約定外,出賣標的物所有權自出賣人交付時起轉移給買受人。第五種觀點則認為,無論分期付款買賣合同有無所有權保留的約定,應推定標的物的所有權于付清全部價款同時轉移給買受人。
結合我國《合同法》、《民法通則》以及其他法律、行政法規的規定,對分期付款買賣合同標的物轉移的時間確定,可以按以下原則處理:
1.法律對所有權的轉移有明確規定的,應當按法律的規定認定標的物所有權的轉移時間,如法律規定不動產所有權自登記之日起轉移,所以商品房分期付款買賣合同中的標的物,即房產的所有權應自辦理房產所有權登記之時轉移。部分動產如機動車、船舶等交通工具的所有權也自登記過戶之日起轉移。
2.法律對標的物所有權的轉移沒有規定的,可以由雙方當事人對所有權的轉移時間自行約定,如果當事人約定標的物并不在交付之時轉移的,則依其約定,如所有權保留的買賣合同(所有權保留是指當事人在買賣合同中約定,在出賣人交貨后,只有當買受人充分履行付款義務時,標的物的所有權才轉移到買受人手中;在此之前,出賣人將一直保留對標的物的所有權,并在買受人不履行付款義務時,出賣人有追索標的物的權利)。
3.法律沒有對標的物所有權的保留作出明確規定,當事人也沒有作出特別約定的,標的物的所有權自出賣人交付給買受人之時轉移給買受人。
(三)因買受人違約而產生的分期付款買賣合同糾紛的審理規范
在分期付款買賣合同中,由于買受人系分期付款,所以,出賣人難免有收不回買賣合同價款的可能,而且因買受人的不同,這種風險的出現幾率也會有所不同。因此,對于買受人的這種違約的危險,出賣人會想盡辦法加以避免,其中,約定期限利益的喪失條款或者合同解除條款,則是出賣人在買受人違約時所采取的救濟方法,也是分期付款買賣合同中買受人違約時的責任承擔的特殊形式。
1.期限利益喪失條款的適用規范。所謂期限利益喪失條款,是指買受人遲延支付分期付款買賣合同價款達到法律規定的程度時,出賣人有權要求買受人支付剩余的全部價款,買受人將喪失其在分期付款買賣中的期限利益。期限利益條款是為了保障出賣人能夠收回全部價款而設的防范措施性質的條款,也是買受人違約時出賣人所采取的救濟手段。但該種措施如果被出賣人濫用,則會損害買受人的利益。因此,各國法律對期限利益喪失條款均加以一定的限制。
2.我國《合同法》第167條第1款規定,分期付款買賣合同的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,出賣人可以要求買受人支付全部價款。對出賣人請求提前支付全部價款的特別約定的上述限制,屬于法律的強行性規定,當事人在合同中不得限制、排隊或者違反這些限制,否則可以認定為無效條款。但是,需要指出,并非只要當事人的約定與上述規定不一致時就會導致合同無效,法律作出這樣的規定,其目的主要是為了保護買受人的利益,如果當事人在合同中的約定對保護買受人利益更為有利,則不屬于違反法律規定。
提供設備的收款收據,不提供上述款項的發票。
四、逾期付款
如果甲方不能在合同規定期限內付款,四方應支付由此產生的違約金,違約金按拖欠款金額每天3計算,直至該款付清為止。
五、設備交付和驗收
甲方付清
第一筆款項后,雙方根據設備清單在乙方廠區現場核對數量,查驗設備,經核對查驗后視為完成交付。
六、裝卸和運輸
甲方負責設備的裝卸和運輸并承擔相應費用,乙方在人員、工具等方面給予協助。裝卸和運輸過程中的毀損、滅失的風險由甲方承擔。
七、其他約定
乙方在設備運達甲方后,甲方聘用乙方進行設備安裝、調試,直至生產出合格產品為止。聘用期間甲方提供食、宿,并按月工資元標準按月支付工資。設備正常后,是否繼續聘用,雙方另行協商。
八、不可抗力
九、爭議的處理
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院起訴。
十、補充與附件
所銷售的設備清單為本合同的附件,為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十一、合同的效力
本合同自雙方簽字之日起生效。本合同正本一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
簽約地點:
甲方簽字:乙方簽字:
________年____月____日
買賣合同合集 篇10
合同號:簽訂地:
買方(甲方):
賣方(乙方):
簽訂時間:年
第一條 產品名稱、數量、單價及交(提)貨時間
1、產品名稱:0#柴油。
2、乙方所提供的產品必須是中石化油庫或中石油油庫的符合國家標準的國標產品。
3、產品的單價為運到工地價格(含稅、含運費)價格以當地中石化零售價優惠1角錢為準。
4、具體交貨數量、交貨時間以甲方要求發貨通知為準。
5、結算數量以實際供貨數量為準。
第二條 質量標準 質量執行國家現行標準。并有本合同執行過程中執行國家頒布的新標準。
第三條 對質量負責的條件及期限:甲方在驗收中,如果發現乙方交付的貨物不符合約定,應及時告知乙方。乙方在接到甲方異議后,應在2天內負責處理完畢,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第四條 合同損耗標準及計算方法:
第五條 交(提)貨方式、地點:乙方從油庫運到甲方指定地點,甲方指定收料員驗收,由指定人員的單據作為結算依據。
第六條 運輸方式和到達工地的費用:乙方負責將柴油汽運到甲方指定目的地,運費包含在材料到場單價里,甲方不承擔貨物運輸中的任何費用。
第七條 檢驗標準、方法、地點及期限:如若雙方對油品質量有爭議,可對每次送來的油品留樣封存,交由有資質的檢測部門檢測。
第八條 結算方式(以人民幣為單位)、時間及地點結算方式:乙方提供柴油10噸止,余下油款及時付清油款,如未及時付清余款造成乙方斷油,后果由甲方負責。
第九條 付款方式:甲方以銀行轉賬或現金方式向乙方付款。
第十條 雙方的責任和權利:
1、乙方保證按時保質保量將貨物運送到甲方指定地點交貨,并聽從甲方現場管理人員的指揮。
2、乙方保證在供貨期限內不隨意調整價格,以雙方約定價格供貨。
3、甲方應提前1天通知乙方供貨數量,乙方應及時發貨,發貨時并時向乙方報此批貨的單價,乙方不能按照約定的時間交貨,應每天按逾期交貨部分的'油價款的10%向甲方支付違約金,如遇甲方施工條件、便道、不可抗拒的影響,造成乙方無法貨供貨的除外。如遇到柴油緊張甲方和乙方另行商定價格。
4、乙方所交貨物品種、規格、質量不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應當立即將不合格油品運出甲方工地,費用由乙方承擔,如沒有按甲方規定的時間運到指定地點的,因此造成的相應損失必須由乙方承擔。
5、乙方在貨物運輸過程中發生的安全事故,均由乙方自身負責。
6、甲方保證按約定及時將柴油款支付給乙方。
7、如甲方不及時向乙方支付柴油款,乙方有權停止供貨,交將該工地相應的設備作為抵押款(用挖掘機 型號作為抵押)。
8、甲方所屬0#柴油全部由乙方提供,不允許有第二家供油商介入本工地;如有發現第二家供油商介入本工地加油,乙方有權叫甲方把油款結算清楚,乙方有權自行解除合同,并追究甲方違約責任。
第十一條 合同爭議的解決方式
本合同關于爭議解決方式的約定具有最高的效力,雙方以后發生的補充合同、結算單等涉及到爭議解決方式的,均不得對抗此約定。雙方與本合同發生爭議時,應本著長期合作,互相諒解的原則協商解決,協商不成時,依法向當地市人民法院起訴。
第十二條 本合同解除的條件
1、因乙方供應能力不足,不能滿足甲方工地需求時,供應油品檢驗不合格經整改后仍不合格的。甲方有權終止合同,并有權選擇其他供應商。
2、甲方工程結束貨款結算清后,合同自行終止。
3、因甲方無法按合同約定支付貨款時,乙方有權終止合同。
第十三條 未盡事宜,雙方協商解決,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
買賣合同合集 篇11
買方: 合同編號: 簽訂地:
賣方: 簽訂日期:
買賣雙方根據《中華人民共和國合同法》和有關規定,經雙方協商一致。訂立本合同
一、 產品的名稱、商標、規格、數量:
二、 質量要求和技術標準:以確認樣品為準。
三、 檢驗方式及標準
1、 檢驗方式 買方或其授權代表驗收并出具驗收證明
2、 檢驗標準:按貨物描述單和合同要求;貨物描述單和合同未盡事項,按部頒標準;無部頒標準的,按國家標準。
四、 貨款結算方式:
賣方憑增值稅發票、或蓋有買方公章的收貨單、專用繳款書、商檢證書或產品合格證向買方結算貨款。
五、 違反合同的責任:
1、 賣方不能交貨或買方中途退貨的,均應向對方償付違約部分貨款總值的10%的違約金。
2、 賣方在本合同規定的時間內沒有履行交貨義務,在寬限期內仍未能交貨的,或者境外客戶因此不再要貨的,買方有權以書面形式(包括信件、電報、傳真等)通知賣方解除合同。如賣方逾期交貨,致使買方改變外銷合同約定的運輸方式(如海運改為空運),由此增加的運費損失由賣方承擔。
六、 糾紛解決方式:友好協商解決;協商不成的,則向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
七、 特別約定事項:
1、 鑒于本合同項下貨物系出口貨物,買賣雙方特別約定,當境外客戶收到貨物發現貨物質量有瑕疵并提出索賠或退貨時,由賣方與境外客戶協商處理并承擔協商結果。
2、 如屬分批交貨的合同,賣方有任何一批逾期交貨或質量不符合合同,則買方有權解除全部合同,不受分批交貨的限制。
八、 本合同經雙方法定代表人或經辦人簽字并加蓋公章,才能生效。變更或解除合同也必須符合上述形式,否則不發生法律效力。
買方(簽章) 賣方(簽章)
法定代表人: 法定代表人:
買賣合同合集 篇12
訂購方(甲方):四川南方烽潤食品有限公司
出售方(乙方):
根據《合同法》及有關法律法規規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 生豬單體品種、毛色由雙方協商議定。
品種;毛色 ;
第二條 雙方合作期限為2年,即 年月日至 年月日;
第三條 交貨時間、數量、重量及價格:
1、乙方交貨時間以甲方提出的時間為準,生豬數量及重量以實際交貨為準,價格隨行就市;
2、乙方出售的生豬單體重量每頭不得低于 公斤;
3、甲乙任何一方如提前或延期提貨與交貨,均應事先通知對方,雙方另行達成新的協議,甲乙雙方應按本合同繼續履行。
第四條 交貨、驗收、檢疫、結算方式:
1、生豬由甲方上門收購或乙方送貨上門,雙方當面驗收,乙方出售給甲方的生豬必須是經當地檢疫部門檢疫合格的生豬;
2、貨款由甲方支付給乙方,現金當場結算,錢貨兩清,甲方不得欠款;
第五條 不可抗力
1、甲乙雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時,應盡快向雙方通報理由,在提供相應證明后,可根據情況部分或全部免予承擔違約責任。
2、生豬如因生長、養殖等原因不能出欄,交貨日期可協商提前或推遲。
第六條 違約責任
1、甲方在合同履行中無故退貨,應償付乙方退貨部分貨款總值 的`5%支付違約金;甲方無故拒收生豬,應向乙方償付拒收生豬總值的5%支付違約金;
2、乙方交貨數量少于合同規定的,按少交數量總值的5%支付違約金;乙方在交貨中,出現病死或其他問題生豬,甲方有權拒收。
第七條 經雙方協商一致可變更或解除合同。
第八條 合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發生的爭議或未盡事宜由雙方當事人協商解決;也可由當地主管部門調解;協商或調解不成的,可提請仲裁機構仲裁或向人民法院起訴。
第九條 本合同雙方簽字生效;本合同一式貳份,雙方各執壹份,都具同等效力。
甲方:聯系電話: 乙方:聯系電話:
年月日
買賣合同合集 篇13
一、買賣合同的特征、買賣合同成立的條件
1、買賣合同的特征
買賣合同為:有償合同
買賣合同的實質是以等價有償方式轉讓標的物的所有權,即出賣人移轉標的物的所有權于買方,買方向出賣人支付價款。這是買賣合同的基本特征,使其與贈與合同相區別。 買賣合同為:雙務合同
在買賣合同中,買方和賣方都享有一定的權利,承擔一定的義務。
而且,其權利和義務存在對應關系,即買方的權利就是賣方的義務,買方的義務就是賣方的權利。
買賣合同為:諾成合同
買賣合同自雙方合同雙方當事人意思表示一致就可以成立,不需要交付標的物。 買賣合同一般是:不要式合同
通常情況下,買賣合同的成立、有效并不需要具備一定的形式,但法律另有規定者除外。 2、
3、商品房買賣合同成立的條件
4、商品房買賣合同成立的條件是?
5、買賣合同違約責任條款
二、買賣合同管轄法院、買賣合同管轄地、買賣合同管轄權
1、買賣合同(即)糾紛管轄權的確定依據民事訴訟法第24條:因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。
2、關于買賣合同糾紛管轄地的爭議
3、口頭約定買賣合同管轄問題認定初探
4、買賣合同糾紛管轄權異議
5、本案如何確定案件的管轄權
深圳律師:黃華(12年律師經驗)
律師咨詢:132,4296,6417(免費)
執業律所:廣東蛇口律師事務所(中國首家律所) 律所地址:深圳市南山區創業路海王大廈a座14層篇二:在買賣合同中的違約金適用問題
在買賣合同中的違約金適用問題
第一、合同法規訂中沒有對買賣合同中違約金的存在進行強制規定,即違約金不是買賣合同的必要組成部分。
違約金可以分為兩種,即法定違約金和約定違約金。法定違約金是指直接由法律直接規定的違約金為法定違約金。在《合同法》施行前,有關買賣合同的法律及條例中都有逾期付款支付違約金的規定,屬法定違約金,如1993年9月2日公布的《經濟合同法》第三十三條第二款第二項,1984年1月23日國務院發布的《工礦產品購銷合同條例》第三十六條第四項,1984年1月23日國務院發布的《農副產品購銷合同條例》第十八條第五項等。1999年10月1日《合同法》施行后,上述法律條例被新法代替而自然終止,該法分則第九章買賣合同中對逾期付款并沒有法定違約金的規定,故對違約金的適用只能從當事人的約定,如當事人對逾期付款沒有約定違約金,則不得適用給付違約金的法律責任,判決或調解逾期付款的違約方支付違約金。
第二、如何理解最高院就逾期付款違約金計算標準批復。
在這里小編覺得,最高院的批復是對高級人民法院、解放軍軍事法院就審判工作中具體應用
法律問題的請示所作的答復,原《經濟合同法》及有關條例中規定的逾期付款違約金,沒有統一具體的計算標準,最高院法函[1994]10號首次對逾期付款違約金的計算標準作出統一規定,后又以法復[1996]7號、法釋[1999]8號批復,兩次調整了逾期付款違約金的標準,并規定對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時,人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準!逗贤ā肥┬泻,最高院法釋[20xx]34號批復規定,將法釋[1999]8號批復中規定的計算標準刪除。上述批復,源于原法律條例中有關支付違約金的規定,先前法律已作了修改,舊的解釋就不能藉以為據,批復所依據的原法律、條例現已廢止,批復的法律基礎喪失,如仍按批復精神,在沒有約定違約金時,參照人民銀行的逾期付款利率,按照每日萬分之二點一的標準計算逾期付款違約金,將與現行法律相沖突。
第三、違約金與其他違約責任的適用問題。
第四、逾期付款從應當支付價款時承擔違約責任。
根據《合同法》第一百六十一條規定:買受人應當按照約定的時間支付價款,對支付時間沒有約定或者約定不明確的,依照本法第六十一條的規定仍不能確定的,買受人應當在收 有法律問題,上法律快車/retype/zoom/01523c13f78a6529647d53c4pn=2&x=0&y=1268&ra
篇四:論買賣合同中違約對風險承擔的影響
風險承擔問題在買賣合同中占有很重要的地位,是在合同審核、風險評估中最重要的關注點之一。在合同沒有約定的情況下,需要按照法律對于風險承擔的規定來平衡合同雙方的損失和利益。當雙方當事人涉及違約行為時,風險負擔的原則就比較復雜,需要將違約責任納入到風險負擔的考量范圍中。違約責任與風險負擔是雖然是兩種截然不同的法律制度,但二者之間卻有著密不可分的關系,在一般情況下二者互不影響,但在特殊情況下,也就是履約過程中損害發生后可以同時存在。下面我們就來分析一下不同違約形態下的風險負擔原則:
一、預期違約情況下的風險負擔
對于債權人方來講,預期違約的法律效果有兩種,一是債權人接受預期違約,不再為履行合同做準備也不會發生任何成本,解除合同并請求債務人賠償,因為只有在債權人接受的情況下才構成預期違約;二是不接受預期違約,合同繼續有效。債權人可以選擇在合同履行期到來之前債務人明確表示不履行之后立即采取措施,要求債務人進行損害賠償,此時表明債權人接受了債務人的意思表示,預期違約成立。根據《美國統一商法典》第2-510條(3)規定,如果在合同履行過程中發生雙方當事人違約的情況,則會對風險的負擔產生根本影響,如果出賣人已經把符合合同要求的貨物特定化,買受人在貨物交付之前預期違約或者以其他方式違約,出賣人可以就自己保險不覆蓋的部分在合理的商業期限內向買受人提出索賠。也就是說,雖然按照交付主義原則,在貨物交付前損毀的風險應由出賣人承擔,但如果買受人發生預期違約,此時的'貨物損毀的風險轉為買受人承擔。
如果債權人選擇了第二種情況拒絕了債務人預期違約的意思表示,合同標的物的風險應該如何分擔呢?債權人的拒絕可以認為是合同繼續有效,債權人可以等到合同履行期到來之時再要求債務人進行賠償。也就是說,當債權人拒絕債務人的預期違約意思表示時,預期違約不成立,那么風險負擔的原則仍然按照交付主義原則分配。
二、實際違約情況下的風險負擔
實際違約相對預期違約而言,是指合同履行期到之后,當事人違反合同義務的行為。實際違約可分為幾種形態,如根本違約、不履行、履行瑕疵和延遲履行。
1.根本違約情況下的風險負擔
在根本違約的情況下,風險的負擔方式應當隨債權人的救濟方式的不同而有所區別。 《聯合國國際貨物銷售合同公約》中第70條規定了出賣人根本違約時的風險負擔規則:“如果出賣人已根本違反合同,第六十七條、第六十八條和第六十九條的規定,不損害買受人因此種違反合同而可以采取的各種補救辦法!币簿褪钦f,只有在出賣人根本違約時,買受人才可以采取如“宣告合同無效”的補救措施,此時風險的承擔又轉移給了出賣人。比如甲乙雙方簽訂了國際貨物買賣合同,買受人在收到貨物驗收后,發現貨物是完全不符合合同約定的次品,此時雖然貨物已經在買受人照管之下,但買受人可以以出賣人根本違約為由拒絕接受貨物宣告合同無效。此時如果貨物發生損毀滅失,則風險應由出賣人承擔。另一種情況是出賣人根本違約時,買受人沒有選擇解除合同,而是承認合同繼續有效并要求損害賠償,修理貨物等補救措施。此時貨物正常交付,那么按照風險負擔的一般規則,貨物在交付之后的風險應該有買受人來承擔,即便是出賣人已經根本違約,買受人所要求的賠償損失也不應該包括風險發生所導致的貨物損失部分。換句話說,買受人要求對不符合合同規定的貨物進行賠償或者重新交付替代貨物,那么在買受人照管下的不符合要求的貨物是否因為風險滅失與合同的根本目的沒有關系,風險則理應由買受人承擔,否則,出賣人既要承擔重新交付貨物的義務又要承擔已經交付了的貨物的風險,對于出賣人來講有失公平。
2.不履行情況下的風險負擔
如果出賣人無正當理由拒絕交付合同標的物,表明出賣人不愿履行合同約定的義務,實際上已經侵害了買受人的應得利益。因此,合同簽訂的目的落空,出賣人構成根本違約。出賣人拒絕交付的標的物自始至終都在出賣人的照管之下,與買受人無關,因此在此期間發生的貨物損毀、滅失的風險應當由出賣人承擔。
如果買受人拒絕受領合同標的物,風險負擔的原則取決于買受人是否有正當的理由。假設買受人在驗收貨物時,發現貨物質量與合同描述不符,因而拒絕受領,則在這種情況下拒絕受領是因為出賣人的根本違約,風險應當由出賣人承擔。反之,假設買受人由于自身管理原因項目執行期推遲而拒絕受領,那么買受人構成違約,在此期間發生的風險應當由買受人承擔。
3.瑕疵履行情況下的風險負擔
。1)如果出賣人交付的貨物有質量瑕疵,只有在其違反了合同實質性目的時,且買受人形式了拒收權的情況下,風險才由出賣人承擔。我國《合同法》第148條規定,“因標的物質量不符合質量要求,致使不能實現合同目的的,買受人可以拒絕接受標的物或者解除合同。買受人拒絕接受標的物或者解除合同的,標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。”
。2)出賣人瑕疵履行數量不符的情況可分為多于約定數量或少于約定數量!队浳镔I賣法》和《聯合國國際貨物銷售合同公約》中規定了部分履行的情況,如果出賣人交付了少于合同約定的貨物數量,買受人可以拒收貨物也可以接受貨物,但必須支付相應的貨款。如果出賣人交付了多于約定數量的貨物,買受人可以接受合同約定數量的貨物拒絕多余的貨物,或者拒絕接受全部貨物。當然買受人也可以接受全部的貨物并承擔多余部分的價款,同時,在全部貨物交付后多余部分貨物的風險也應該由買受人承擔。但是,如果買受人拒絕接受多余部分貨物,在發出正式通知后,如果此部分貨物發生意外滅失,風險則應該轉由出賣人承擔。步步高論文發表網,本站刊載大量經濟論文范文格式,管理職稱論文。供廣大論文答辯需要者、經濟評職稱需要者參考。
4.延遲履行情況下的風險負擔
。1)因債權人延遲受領造成的不及時交付。在買賣合同中,債權人的受領延遲指的是買受人針對出賣人的交付沒有履行合同義務的一種違約形態,它與第一種情況的過錯或者疏于配合不同!兜聡穹ǖ洹返293-304條規定,在債權人因不受領貨物而負延遲責任時,風險負擔轉移給債權人。《美國統一商法典》第2-510條也規定,違約情事包括延遲受領,所以在買受人延遲受領的風險,原則上也應該由買受人承擔?梢娫谫I受人受領延遲的情況下,出賣人已經完成其主要義務,各國法律普遍規定減輕出賣人的責任,出賣人對于自己的輕微責任或者對于風險造成的標的物損失不應承擔責任,那么雖然貨物沒有實質意義上的交付,但此時的風險已經轉移給買受人承擔。
。2)因出債務人延遲交付的情況。各國法律對這一情況的規定都比較一致,《德國民法典》第286條、287條規定, 債務人應對交付延遲所產生的損害負擔賠償責任,如果延遲后交付對債權人無利益,則債權人可以拒絕受領標的物并對不履行要求損害賠償。債務人應對延遲期間的任何過失負責,包括延遲期間因發生意外而造成的給付不能,債務人也應當負擔責任。
《智利民法典》中關于標的物的滅失一章中的第1672條規定:“如特定物因債務人的過失或在債務人延遲期間滅失,債務人的義務依然存在,但債的標的發生變更;債務人負擔給付該物的價金并向債權人賠償損害的義務。然而,如債務人延遲,而作為標的物的特定物因如它處于債權人權力之下仍不免滅失的意外事件滅失,則債務人僅應賠償延遲造成的損害。但如果在意外事件之情形,如該物處于債權人的控制下即不會發生同樣的滅失,債務人應負擔給付物的價金和賠償延遲損害的義務。” 也就是說,出賣人如果延遲交付導致合同目的不能實現的,即構成根本違約,此時出賣人應承擔延遲期間標的物的風險造成的損失。
總結來說,在雙方當事人的眾多違約形態中,我們無法明確用法律規定哪種情況下風險就一定由哪一方承擔,也不會存在某種法規適用于所有的情況,但法律應當根據當事人違約所產生的不同法律后果及損害程度來判斷風險負擔的原則。如果當事人的輕微過失不損害對方當事人的根本利益,則僅需要負擔賠償責任,風險的負擔仍然應當按照一般情況下處理;但如果違約造成了合同目的落空或者對方當事人無合同利益,則應當同時承擔風險損失和違約責任,如果當事人惡意違約,還應承擔合同相關的間接損失。因此,不論是那種違約形態,只要構成根本違約,就會對風險負擔原則造成影響。在司法實踐中,需要充分尊重當事人意思自治,用現有的法律法規來彌補當事人的意思表示。
參考文獻:
[1]馮大同.《國際貨物買賣法》,對外經濟貿易出版社,1993年版
[2]史尚寬.《債法各論》,中國政法大學出版社,20xx年版
[3]惠從冰.《違約救濟比較研究》,法律出版社,20xx年版
[4]余延滿.《貨物所有權的轉移與風險負擔的比較法研究》,武漢大學出版社,20xx年版
[5]李新天.《違約形態比較研究》,武漢大學出版社,20xx年版
[6]馬特,李昊.《英美合同法導論》,對外經濟貿易大學出版社,20xx年版
買賣合同合集 篇14
買方:____________ (下稱甲方) 賣方:____________ (下稱乙方) 地址:____________ 郵編:_____ 地址:____________ 郵編:_____ 電話:____________ 傳真:_____電話:____________ 傳真:_____ 電子郵箱:__________ 電子郵箱:__________ 甲乙雙方經充分協商,本著自愿及平等互利的原則,訂立本合同。異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后,應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物后,仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知后__日內通知乙方,辦理解除合同手續,逾期不答復的,視為同意乙方發貨。
8.其它:_______________。
額的`計算方法的,損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
3.本合同自___年__月__日起生效,合同有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除合同。
4.合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
5.雙方來往函件,按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更后的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。
6.本合同正本一式___份,雙方各執___份;合同副本一式__份,分送______等單位。
甲方:____________ 乙方:____________
受權代表:(簽字)______受權代表:(簽字)_______
委托代理人:(簽字)_____
本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。
買賣合同合集 篇15
上訴人(原審被告)中山市寶柏化工有限公司,住所地中山市南頭鎮穗西工業二區。
法定代表人潘銀芯,董事長。
委托代理人黃正熙,男,漢族,1974年5月16日出生,住中山市南頭鎮鎮政府。
被上訴人(原審原告)李欣,女,漢族,1970年5月2日出生,住佛山市順德區大良街道辦事處中區鳳山東路6號德業大廈三座,系順德市倫教區熹涌永宏制罐廠業主。
委托代理人陳業方,廣東海順律師事務所律師。
上訴人中山市寶柏化工有限公司(下稱寶柏公司)因與被上訴人李欣買賣合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區人民法院()順法民二初字第3234號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案,現已審理終結。
本院查明:XX年8月至11月間,寶柏公司與李欣開辦的個體企業順德市倫教區熹涌永宏制罐廠(下稱永宏廠)簽訂了多份銷售合同及送貨憑證,約定由寶柏公司向永宏廠購買包裝罐。期間,寶柏公司共收到價值為174705.40元的包裝罐。后經李欣追收未果,遂于XX年10月10日向一審法院提起訴訟,請求判令寶柏公司立即償還拖欠的貨款174705.40元,并承擔訴訟費。
案經原審法院審理認為:寶柏公司與李欣開辦的個體企業永宏廠之間的買賣關系合法有效,應受法律保護。寶柏公司收取李欣的貨物,沒有履行付款的義務,顯屬違約,應負向李欣支付尚欠貨款174705.40元的責任。李欣起訴有理,予以支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條、《中華人民共和國合同法》第一百零九條的規定,判決:寶柏公司應于判決發生法律效力之日起十日內向李欣支付貨款174705.40元。案件受理費5010元,由寶柏公司負擔。
上訴人寶柏公司不服原判,上訴稱:一、一審以上訴人“無正當理由拒不到庭參加訴訟,視為放棄抗辯權”為由認定了被上訴人提供的證據及陳述的事實,這與證據審查原則相違背,是錯誤的。在本案中,被上訴人以上訴人為被告請求清還貨款,須舉證證實其與上訴人存在買賣合同關系及上訴人欠貨款的事實。但被上訴人提供的所有證據沒有上訴人的蓋章或法定代表人的簽字,也沒有委托簽訂合同和簽收貨物的委托手續,不能證實雙方存在買賣合同關系。事實上,證據上的簽字人的行為與上訴人沒有任何關系,上訴人沒有委托他們簽訂合同及簽收貨物,此證據不能作為認定上訴人欠被上訴人貨款的定案依據。二、事實上,上訴人與被上訴人沒有簽訂買賣合同,也沒有委托任何人與被上訴人簽訂買賣合同,且沒有收取被上訴人的貨物,上訴人沒有委托被上訴人提供證據上的“花”、“桂花”、“嬋”、“潘新和”等人與被上訴人簽訂買賣合同及簽收貨物,這些人與被上訴人發生的民事行為,是個人行為,與上訴人無關。三、由于塞車原因,上訴人遲到10分鐘到庭,卻被一審以“無正當理由拒不到庭參加訴訟”為由,變相剝奪了上訴人的抗辯權,程序不合法。因此,請求二審撤銷原判,駁回被上訴人的訴訟請求,全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴人寶柏公司在本院審理期間未提供新證據。
被上訴人李欣答辯稱:一、送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工,是履行簽收貨物的行為,其中潘新和是上訴人法定代表人潘銀芯的弟弟。二、對于送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工的事實,在上訴人欠其他人的案件中,已被佛山中級法院作出的()佛中法民二終字第631號生效判決所確認。三、上訴人在一審確定的開庭時間內因遲到未到庭參加訴訟,視為其放棄抗辯權,責任完全由其自負,一審作出的判決完全符合法律規定。因此,請求二審駁回上訴,維持原判。
被上訴人李欣在本院審理期間提供了本院()佛中法民二終字第631號生效判決書。
本院認為:從上訴和答辯的內容看,本案爭議的焦點是雙方當事人是否存在買賣合同關系。從被上訴人李欣提交的銷售合同書及送貨憑證、入庫單來看,上面注明送貨單位是永宏廠,購貨單位是寶柏公司,并有“潘新和”、“花”、“桂花”、“嬋”等人簽收。其中,“花”、“桂花”、“嬋”簽收的`單據與另案即本院()佛中法民二終字第631號生效判決的單據的格式一致,該終審判決已認定“花”、“桂花”、“嬋”等人是寶柏公司的員工,故可適用于本案。對于 “潘新和”簽名的銷售合同書及送貨憑證,寶柏公司雖予以否認,但沒有提供公司員工的工資、社會保險等證據予以反駁,相反,“潘新和” 簽名的銷售合同書及送貨憑證與“嬋”等人簽名的入庫單是相對應的,而“嬋”等人又是寶柏公司的員工。因此,可以認定“潘新和”也是寶柏公司的員工,由此產生的民事責任應由寶柏公司承擔。至于寶柏公司上訴提出的程序問題,由于其不按時到庭,一審據此作出判決并無違反法定程序。綜上所述,被上訴人李欣提交的上述證據可以證實永宏廠與寶柏公司之間存在買賣合同關系,寶柏公司欠李欣貨款174705.40元的事實清楚,應予清償。寶柏公司的上訴理由不成立,應予駁回。一審判決正確,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費5010元,由中山市寶柏化工有限公司承擔。
本判決為終審判決。
審 判 長 鄭 振 康
代理審判員 吳 行 政
代理審判員 歐陽建輝
二0xx年三月二十三日
書 記 員 歐陽
買賣合同合集 篇16
糧食買賣合同
合同編號:_________
出賣人:______ 簽訂地點:_________
買受人:______ 簽訂時間:__年__月__日
第一條 糧食品種、數量、價款、交(提)貨時間
第二條 質量標準、用途:_________________________________________________
第三條 包裝標準、包裝物供應和回收及費用負擔:______________________________________________________________________
第四條 損耗標準及計算方法:_______________________________________________
第五條 交(提)貨方式、地點:______________________________________________
第六條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:________________________________________________________________________
第七條 檢驗標準、方法、時間、地點:___________________________________________
第八條 結算方式及期限:_________________________________________________________________________________
第九條 擔保方式(也可另立擔保合同):__________________________________________
第十條 本合同解除的條件:________________________________________________________________________________
第十一條 違約責任:___________________________________________________________________________________
第十二條 合同爭議的`解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第___種方式解決:
(一)提交_________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十三條 本合同自________生效。
第十四條 其他約定事項:_________________________________________________________________________________________________________________
--------
。鲑u人名稱(章): |買受人名稱(章): | 鑒(公)證意見: |
。∷ |住所: | |
|法定代表人 |法定代表人 | |
。ê炞郑 |(簽字): | |
。写砣 |委托代理人 | |
|(簽字): |(簽字): | |
。娫挘 |電話: | |
|開戶銀行: |開戶銀行: |鑒(公)證機關(章)|
。~號: |賬號: |經辦人: |
。]政編碼: |郵政編碼: | 年 月 日|
。
監制部門: 印制單位:
國家工商管理局
買賣合同合集 篇17
車位車庫買賣合同
甲方(車庫出賣人):xx省x房地產公司
電話:
乙方(車庫買受人):
電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,就買賣車庫達成如下協議:
一、乙方通過公開拍賣競得xx小區 幢 號車庫,屬 結構。
二、乙方按規定付清成交款 (大寫:
。,拍賣傭金 (大寫:
。。
三、甲方統一辦理《產權證》,車庫面積以產權部門登記為準,辦理費用由乙方支付。
四、甲方暫按小區物管費收費標準向乙方收取車庫物管費,即每平方建筑面積xx元。如遇調整物管費標準則按新標準收取。
五、甲方對車庫設施提供有償維護、修理。
六、乙方在使用車庫時,須遵守以下規定:
1、不準將車庫以經營用途使用;
2、不準將車庫出售、租賃或以其它方式轉讓給xx小區以外的住戶或單位使用;
3、乙方在購得車庫后,應將停放的`車輛牌照、車主姓名、車庫編號在物管公司做統一登記;
4、禁止將車輛停放在車庫以外的樓前、樓后及其他公共場地;
5、嚴禁存放易燃易爆、有毒和腐蝕性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不對小區住戶產生不良影響;
6、文明駕駛,安全行車。在小區內應緩行,并注意行人車輛,如發生交通意外自行負責;小區內禁止鳴號,以免影響小區住戶;
7、嚴格遵守物業管理條例及物管公司對小區管理的相關規定,自覺服從管理人
員的管理。
乙方須與小區物管公司簽訂《車庫物業管理委托合同》。對違反以上規定行為,甲方授權的物業管理公司有權制止或處理。
七、本合同一式貳份,雙方簽字生效。未盡事宜雙方協商解決。
甲方:xx省房地產公司 乙方:
代表:
日期:
日期:
買賣合同合集 篇18
一、本合同是上海市房屋土地資源管理局根據《中華人民共和國合同法》和《上海市房地產轉讓辦法》制定的示范文本。
二、合同當事人委托監管機構對房地產交割進行監管的存量房地產買賣適用本合同。
三、合同內的空格由買賣雙方當事人商定后確定;【 】內容為并列的選擇項,可根據實際選擇。
四、房地產買賣是一項民事法律行為,涉及的標的額較大、專業性較強、法律規范較多,雙方當事人訂立房地產買賣合同時,應注意以下問題:
。ㄒ唬┵I賣房地產簽訂合同時,房地產權證書記載的共有人應在合同上簽字蓋章。
房地產權證書記載的共有人在出售房地產前,應與其配偶協商一致,出售后配偶再提出異議的,由該共有人承擔法律責任。
。ǘ┓课萁唤邮浅鲑u人按約定的日期和方式將房屋交付給買受人,買受人驗收和接受的過程。 雙方當事人應在合同第四條明確交付和驗收日期、選擇交付的方式。
。ㄈ┵|量條款是買賣合同的必要內容,買賣的房屋應能保持正常使用功能。出售超過合理使用年限的房屋,產權人應委托具有資質的房屋檢測機構對房屋安全進行鑒定。
。ㄋ模┓康禺a買賣合同簽訂前,出賣人應向買受人提交買賣房地產的有關登記資料查閱證明,買受人應當查驗買賣的房地產上是否存在產權爭議和其他權利限制,以維護自身權益。
(五)買賣已出租房屋的,出賣人應當在出售前三個月通知承租人,承租人在同等條件下有優先購買權。如承租人放棄優先購買權,買受人購房后應繼續履行租賃合同,并與承租人簽訂租賃主體變更合同。
(六)房地產買賣后的土地使用權
房屋出售,其占用范圍內的國有土地使用權隨之轉移。其中未補交土地出讓金的花園住宅和劃撥土地上非居住房地產買賣的,買受人應向市或區(縣)房地產管理部門辦理國有土地使用權出讓手續,補交出讓金。
房地產權證書注明土地使用年限的,當事人應在合同第三條第(一)項如實填寫;按規定繳納土地使用權出讓金,當事人應選擇第三條第(二)項。
。ㄆ撸┘w所有土地上的'居住房屋未經依法征用,只能出售給房屋所在地鄉(鎮)范圍內具備居住房屋建設申請條件的個人。非居住房屋只能出售給房屋所在地鄉(鎮)范圍內的集體經濟組織或者個體經營者。
(八)已投入使用的居住房屋買賣,除房屋交接和權利轉移外,住房內的原有戶口是否及時遷出會影響買受人權益。當事人可在補充條款內約定戶口遷移條款。
。ň牛└鶕虾J芯幼∥飿I管理的有關規定,房地產轉讓后,當事人應將房地產轉讓情況書面告知業主管理委員會和物業管理單位,并辦理房屋維修基金戶名的變更手續,帳戶內結余維修基金的交割,當事人可在補充條款中約定。
五、當事人在簽定買賣合同前應當查閱房地產交割監管合同。
六、《中華人民共和國仲裁法》規定了或裁或審制度,合同當事人一旦選擇了仲裁,就意味著不能再向法院起訴。
買賣合同合集 篇19
賣方(以下簡稱甲方):________________________________________
買方(以下簡稱乙方):________________________________________
根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的有關規定,甲、乙雙方本著自愿、公平、誠實信用和互惠互利的原則,經協商,就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議,并共同遵守。
一、 基本情況:
1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(縣)__________________廠房建筑面積_____________平方米,并配套場地______________平方米,按房產證為準。
2、 土地使用權限為_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,實際年限按產權證。國有土地證號__________ 土地類型為 土地________畝約合__________平方米。
3、 廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。
二、 廠房價格及其它費用:
1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫),總價(含人民幣土地價格)人民幣________________元(大寫)。
2、 土地使用稅費按國家有關規定由_______方支付給有關部門。
3、 乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元(大寫)物業交付給乙方使用后由乙方負責支付。之前由甲方負責支付
三、 交易方式、付款方式、期限及交房日期:
1、 交易方式按照《 》進行。A.產權過戶 B.100%股權轉讓 C.企業股權收購
2、 廠房總價分_____次付清,簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。
(1)________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用,同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元(大寫);
(2)其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清,在辦理中產生的契稅和過戶費由乙方負責。
3、 以上付款以轉帳或現金方式支付均可,逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍,如乙方逾期超過三個月不付款,甲方有權終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地證、房產證中的任何一證,屬甲方違約并無條件全額退還乙方所有的購房款,并按廠房和土地總價_______支付給乙方作為違約金。未經乙方許可甲方不得將本物業和股權轉讓或抵押給任何第三方,乙方將具有法律追訴的權利。
四、 其他規定:
1、 甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續,在辦理中發生的所有費用契稅、工本費過戶費等由乙方負責支付。
2、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業,但必須通知管理方,受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、 廠房內土地屬批租,廠區內按現有的設施配套使用給乙方,未經有關部門同意,不得擅自搭建簡易棚及房屋,甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、 乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。
5、 乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項規定費用。
6、 乙方使用的.用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協助辦理,增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
8、 甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權支配和使用該廠房,甲方無權干涉。
9、 本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。
10、見證方的服務費由甲乙雙方按照委托書進行支付。如甲乙雙方任何一方違約,由獲得違約金的一方支付服務費。如甲乙雙方和平協商解除合同則各自按照委托書支付給見證方。
11、補充協議______________________________________________________________
五、 本合同主體及責任:
1、 甲方:________________法定代表人:______________委托代理人:____________
2、 乙方:________________法定代表人:______________委托代理人:____________
(甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔保責任)
六、 本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式四份,甲、乙雙方和執一份,房產管理局和公證處各執一份。
甲方: 乙方: 見證方:
代表( 簽名蓋章): 代表(簽名蓋章): 代表( 簽名蓋章):
電話: 電話: 電話:
簽約日期:____年__月__日 簽約日期:____年__月__日 簽約日期:____年__月__日
合同簽定地址:___________________________________