企業建設工程合同書（通用19篇）

企業建設工程合同書 篇1

　　甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

　　根據有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　第一條：工程名稱：

　　第三條：工程范圍：見附件.

　　第四條：工程總價：

　　人民幣(此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。

　　第五條：

　　5.1竣工日期：(竣工報告為準)交付日

　　5.2合同總工期：元。

　　5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。

　　第六條：本工程質量標準

　　按設計文件及相關規范規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。

　　第七條：代表

　　甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。

　　如發生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。

　　第八條：工地管理

　　8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發生。

　　8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

　　8.3乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。

　　情節嚴重移交司法部門處理。

　　第九條：設備、材料、通行及配套

　　9.1甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。

　　9.2本工程使用的材料：見附件。

　　9.3乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。

　　甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

　　9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。

　　第十條：工程保險

　　10.1乙方應對其員工購買保險

　　10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

　　10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

　　10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續保費用。

　　第十一條：變更設計

　　11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

　　11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。

　　11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

　　11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。

　　11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。

　　第十二條：工程延期

　　12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

　　12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

　　第十三條：驗收

　　13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。

　　13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。

　　經監理工程師認可后，由甲方驗收。

　　13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。

　　13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。

　　13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。

　　驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。

　　第十四條：違約及損害賠償責任

　　14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

　　14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

　　14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。

　　14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

　　14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

　　14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。

　　14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。

　　甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。

　　14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

　　第十五條：糾紛處理

　　甲乙雙方如對本合約條款發生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由人民法院管轄。

　　第十六條：其它

　　16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

　　16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

　　16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

　　16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

企業建設工程合同書 篇2

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規要求，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，將西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程承包給乙方，為了明確甲、乙雙方責任，確保工程質量，保證工程進度，按期交付使用。經甲乙雙方協商一致同意，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程

　　2、工程地點：西吉縣什字鄉馬溝村

　　3、工程內容：建設暖棚牛舍1座495平方米，冷配改良點1處40平方米。

　　4、工程造價： 元(大寫： )。

　　5、資金來源：合作社自籌

　　6、合同附件：施工圖紙。

　　二、雙方職責

　　(一)甲方職責：

　　1、負責施工現場內占用戶的搬遷和有關手續。

　　2、指派專人對工程進度、質量進行監督，組織施工驗收。

　　(二)、乙方職責

　　1、認真做好施工前的各項準備工作。

　　2、嚴格按照施工圖紙和技術要求以及操作規程進行施工，確保工程質量，保證施工進度，按期完工。

　　3、組織好安全施工，施工中發現的一切工傷事故，均由乙方自己負責。

　　4、工程竣工前，負責現場清理，并按時提交完整的施工驗收資料。

　　5、本合同不得轉主承包。

　　三、工程質量，施工驗收及付款方式

　　1、工程質量必須符合建設要求，隱蔽工程完成后，由甲方檢查驗收后進行下一工序的施工。

　　2、在施工過程中或竣工驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應及時負責無償停工或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，方可進行下道工序或移交。

　　3、付款方式：經甲乙雙方協定，工程款項待完工后一次性付款。

　　四、質量保修及違約嘗賠

　　1、承包人應按工程質量保修的有關規定，對交付發包方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　2、甲乙雙方必須認真履行職責，嚴格按合同要求辦事，不按合同要求造成損失的，按照合同法有關規定處罰。

　　五、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　六、本合同自雙方簽訂之日起生效，在全部工程驗收并結算尾款后自動失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

企業建設工程合同書 篇3

　　工程名稱： 工程地點：

　　合同編號： (由設計人編填)

　　設計證書等級： 發 包 人：

　　設 計 人： 簽訂日期：

　　深圳市規劃與國土資源局 監制

　　發包人： 設計人： 發包人委托設計人承擔 工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 本合同依據下列文件簽訂：

　　1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。 第二條 本合同設計項目的內容：

　　2.1 2.2設計指標

　　第三條 發包人應向設計人提交的有關資料及文件

　　第四條 設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　第五條 本合同設計收費估算為計費支付進度詳見下表。 說明：

　　1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。

　　2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。

　　3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。

　　4.本合同履行后，定金抵作設計費。

　　第六條 雙方責任 6.1發包人責任：

　　6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。

　　6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。

　　6.1.3發包人更變委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

　　在未簽合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。

　　6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。

　　6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

　　6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人員交付的設計資料

　　及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。 6.2設計人責任：

　　6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。

　　6.2.2設計人采用的主要技術標準是：

　　6.2.3設計合理使用年限為

　　6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5設計交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。 第七條 違約責任：

　　7.1在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人已付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2發包人應按合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.1條規定支付設計費。

　　7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的 %。 7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。 7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。 第八條 其他

　　8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程技術收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備。應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商。發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。 8.4發包人委托設計人配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用、除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。 8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。 8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政

　　主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由 仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8本合同一式份，發包人 8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付定金后生效。

　　8.10本合同生效后，按規定到建設工程方案審批機構(深圳市規劃與國土資源局或其派出機構)備案。雙方認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。 8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同意法律效力。

　　8.12其它約定事項：

　　發包人名稱： 設計人名稱：

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：(簽字)

　　委托代理人：(簽字)

　　住 所： 郵政編碼： 電 話： 傳 真：

　　開戶銀行： 銀行帳號：

　　建設行政主管部門備案： 備案號：

　　備案日期： 年 月 法定代表人：

　　委托代理人： 住 所： 郵政編碼：

　　電 話： 傳 真：

　　開戶銀行： 銀行帳號：

　　鑒定意見： 經辦人：

　　鑒定日期： 年 日 (簽字)

　　鑒定日期： 年 日 (簽字)

企業建設工程合同書 篇4

　　建設工程合同最新范本

　　發包方(甲方)：________________________________

　　地址：____________郵碼____________電話____________

　　法定代表人：____________職務____________

　　承包方(乙方)：________________________________

　　地址：____________郵碼____________電話____________

　　法定代表人：____________職務____________

　　依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點：________________

　　三、工程編號：________________

　　四、工程范圍和內容：全部工程建筑面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)

　　五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)

　　第二條工程期限

　　一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：

　　全部工程自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)

　　二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中第三條規定，分別負責按時完成。

　　三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，并報有關部門備案。

　　1.由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;

　　2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者;

　　3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。

　　第三條物資供應

　　一、全部工程所需的物資按下列第(________)項供應方式辦理：

　　1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。

　　2.統配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。

　　3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。

　　4.其他方式：

　　二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。

　　三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協議)。

　　四、工程所需材料，如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協議后實行。由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，應按現行規定辦理結算。

　　五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。

　　六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。

　　第四條工程款結算

　　一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規定辦理：

　　1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。

　　2.按施工圖預算加包干系數確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用;另按有關規定付款。

　　3.按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規定付款。

　　4.包工不包料工程，按預算定額規定的人工費結算。

　　5.招標的工程，按中標的價款結算。

　　二、工程款撥付與結辦法，按現行規定辦理(詳見附件)。

　　第五條施工與設計變更

　　一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。

　　二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：

　　1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。

　　2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規模時，應在施工前按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經辦銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。

　　3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。

　　4.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。

　　三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄，重大或復雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。

　　四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦銀行，做為結算工程款之依據。

　　第六條竣工驗收、結算與保修

　　一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。

　　二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發生損失，應由甲方承擔。

　　三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續，作為該單位竣工工程驗收之依據。

　　四、在進行竣工工程驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

　　六、竣工工程驗收，以國家頒發的施工驗收規范、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：

　　1.增減變更文件和其他洽商記錄;

　　2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;

　　3.工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。

　　七、乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后15天內，屬于工業建設項目，應于竣工驗收后30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設15天內，工業建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦銀行審定撥款。

　　八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。(屬于專業性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理)

　　九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　第七條違約責任和仲裁

　　一、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。

　　二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。

　　三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規定，另行協議。

　　四、建筑安裝工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解;解決不了的，可選擇下述第項處理：(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，(2)直接向人民法院起訴。

　　第八條附則

　　一、預算審查手續，由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑒證。

　　二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同(工程協議書)，可做為本合同之附件。

　　三、招標工程，按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。

　　四、雙方商定的其他事項：

　　第九條合同附件

　　一、工程項目一覽表。

　　二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)

　　三、施工圖預算。(合同正本及建設銀行有此附件)

　　四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。

　　五、有關協議：

　　六、有關補充合同：

　　第十條合同份數及有效期

　　一、本合同一式____份，甲乙雙方各執正本一份，并分別報送雙方業務主管部門副本一份。

　　二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　建設單位(發包方)：____________________

　　工程負責人：____________________________

　　________年________月________日

　　建工單位(承包方)：____________________

　　工程負責人：____________________________

　　________年________月________日

企業建設工程合同書 篇5

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

　　此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

企業建設工程合同書 篇6

　　發包方(甲方)_________

　　承包方(乙方)_________

　　本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。

　　一、保修期限：

　　自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

　　1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年;

　　2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;

　　3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;

　　4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;

　　5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

　　二、保修項目內容及范圍：

　　1.屋面漏雨;

　　2.煙道、排氣孔道、風道不通;

　　3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;

　　4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮;

　　5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;

　　6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;

　　7.外墻板漏水，陽臺積水;

　　8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;

　　9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落;

　　10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;

　　11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;

　　12.因施工單位造成的其他質量問題。

　　三、保修責任：

　　施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起，必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。

　　四、保修抵押金：

　　1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：

　　(1)承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的，按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的，按1.0%計算。

　　(2)單獨承包裝飾工程，按1.0%計算。

　　2.本工程保修抵押金為_________元。

　　金額大寫：______________。

　　五、保修抵押金返還：

　　工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

　　1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為_______元。

　　保修期滿三年，返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。

　　2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。

　　六、爭議：

　　甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向________仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向________人民法院起訴。

　　雙方約定按第____種爭議解決方式解決。

　　七、合同生效與終止。

　　1.本合同自訂立之日起生效。

　　2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后，本合同即告終止。

　　八、合同份數。

　　1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

　　2.本合同副本__份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

　　九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十、屬于設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。

　　十一、雙方議定的其他事項：_____________________

　　承包方(施工保修單位)：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　(公章)

　　________年____月____日

　　發包方(用戶)：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　(公章)

　　________年____月____日

企業建設工程合同書 篇7

　　甲方　　乙方　　甲方將市汽車零配件交易中心展廳屋面防水工程承包給乙方施工。依照（民法典）及相關法律、行政法規、并遵循自愿公正、誠實信用的原則，經甲、乙雙方共同協商，達成以下協議。　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點：　　

　　三、承包施工范圍：屋面防水施工工程（包工包料完成施工工程）。　　

　　四、施工期限：總工期天，必須保證工程質量。（雨雪天氣或不可抗力因素順延）　　

　　五、材質要求：　　

　　1、b高聚物改性瀝青防水卷材，聚酯胎、4厚、－10度、帯箔。　　

　　2、乙方進場材料必須現場切割抽檢材料樣品，經監理甲方抽檢確認。若抽檢不合格，乙方應當及更換。　　

　　3、卷材4厚，達到國標，冷底子油必須符合建筑工工程屋面防水質量標準要求，嚴禁加水調兌稀釋，卷材和冷底子油必須具備質量合格證和質量檢測報告。　　

　　六、施工質量　　

　　1、必須嚴格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排氣管根部等必須用石油瀝青熱油氈灌填縫密實。泛水細部（包括排水、排氣、女兒墻根部等）處理的卷材必須上翻足夠的尺寸，卷材鋪設搭接方法必順水搭接，卷材搭接之間寬度要足夠，嚴密。　　

　　2、屋面防水施工完畢，必須經監理、甲方個月期限觀察無滲透現象發生，質保期年。　　

　　七、面積計算方式和單價　　

　　1、以屋面面積加女兒墻泛水高度作為計算面積、總價 元2，其中人工元2材料元2　　

　　2、工程結款：經監理、甲方驗收合格后付工程款的%，剩余的 %年后無質量問題無息返還。　　

　　八、施工注意事項：　　

　　1、乙方及其工人在施工過程中，要嚴格遵守安全生產施工操作程序，嚴禁高空拋物，嚴禁違章作業，嚴禁在女兒墻壓頂部位上打跳，翻作，走動，若因違反安全生產操作程序，違章作業的相關規定，造成的人身傷害及財產損失，均由乙方自行處理并承擔全部經濟和法律責任。　　

　　2、乙方應服從甲方監理的正常管理，施工期間發生違紀行為，將給予經濟處罰。　　

　　3、乙方在工程施工過程中，對環境或第三人造成損害時，應當承擔損害賠償責任，與甲方無關。　　竣工驗收之前乙方退場時，必須清理現場，否則，甲方有權委托其他單位清理，由此產生的費用由乙方承擔。　　

　　九、合同爭議；　　

　　1、出現本協議規定的不可抗力的事件而給工程本身造成損失，乙方應承擔自身責任范圍內的一切經濟損失。　　

　　2、本合同在履行過程中若發生爭議，由雙方當事人友好協商解決，協商不成的，可向當地人民法院提起訴訟。　　

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效應，本合同經甲，乙雙方簽字蓋章之日起生效　　甲方；乙方　　聯系電話：聯系電話X日期：日期

企業建設工程合同書 篇8

　　建設單位：____，以下簡稱甲方;

　　設計單位：____，以下簡稱乙方。

　　為了明確責任，分工協作，共同完成國家建設項目的設計任務，根據《建設工程勘察設計合同條例》的規定和__批準的計劃任務書，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條 工程名稱、規模、投資額、建設地點

　　甲主委托乙方承擔____工程的設計項目，建筑安裝面積為____平方米，批準總投資為____萬元，建設地點在____。

　　第二條 甲方的義務

　　1.甲方應在__年__月__日以前，向乙方提交業經上報批準的設計任務書、工程選址報告，以及原料(或經過批準的資源報告)、燃料、水、電、運輸等方面的協議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經過科研取得的技術資料。甲方在__年__月__日施工圖設計前，應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的技術資料。

　　甲方對上述資料必須保證質量，不得隨意變更。

　　2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。

　　3.在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底;工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。

　　4.在設計人員進入施工現場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。

　　5.甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經乙方同意，甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重復使用。

　　第三條 乙方的義務

　　1.乙方必須在__年__月__日以前，向甲方交付初步設計文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技術設計文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式__份，技術設計文件一式__份，施工圖設計文件一式__份，甲方另需增添文件份數和需要模型費，另行收費。__年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概預算文件、材料設備清單)。

　　(大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同，具體規定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件(2)。)

　　2.乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經濟協議文件、設計標準、技術規范、規程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。

　　3.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責承擔。

　　4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

　　第四條 設計的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按__元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。

　　2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。

　　3.甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工時，增付和結清設計費，同時結束合同關系。

　　第五條 設計費的數量和交付辦法

　　本設計合同生效后__天內，甲方應向乙方交付相當于設計費的20%的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案后__天內，甲方應向乙方支付__%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件后__天內，甲方應向乙方結清全部設計費(設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付)。

企業建設工程合同書 篇9

　　甲方：_________________(以下簡稱甲方)乙方：_________________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：_________________地點：_________________

　　二、承包方式

　　三、工程承包內容

　　四、合同價款

　　五、付款方式

　　六、總工期要求個工作日。

　　七、甲方責任

　　1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。

　　2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

　　八、乙方責任

　　1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。

　　2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：_________________質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

　　九、工程質量、安全及保修

　　1.乙方應按照甲方要求精心施工，工程質量符合驗收標準。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

　　3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

　　十、爭議及解決辦法

　　未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：_________________

　　第一種解決方式：_________________雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種解決方式：_________________向有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

企業建設工程合同書 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、互惠的原則下，根據國家有關法律、法規及《柳河縣鼓勵投資若干規定》(柳政發[20__]1號文，以下簡稱“規定”)，達成如下協議：

　　一、建設項目

　　二、建設地點

　　三、投資規模

　　乙方在甲方區域內投資x萬元，其中固定資產投資萬元(待投產后由縣招商引資考評工作辦公室核定)。

　　四、建設起止時間

　　自x年x月x日至x年x月x日，完成固定資產投入x萬元，x年x月x日投入生產。

　　五、乙方享有的優惠政策

　　(一)土地政策

　　乙方項目建設用地畝。具體享受政策按《規定》有關政策執行。

　　(二)財政稅收政策

　　1、乙方享受目前國家振興東北老工業基地稅收優惠政策。對購進機器設備所含增值稅進行抵扣;提高固定資產折舊率和縮短無形資產攤銷年限;提高計稅工資稅前扣除標準。

　　2、從企業納稅年度起5年內，企業前3年上繳所得稅的40%和增值稅的20%全部獎勵給投資企業，后2年所得稅的20%和增值稅的10%全部獎勵給投資企業，用于企業擴大再生產和技術改造。

　　(三)規費政策

　　1、新辦企業建設期間，行政事業性收費按《規定》有關政策執行。

　　2、新辦企業生產經營期間，對各項行政事業性收費參照重點企業扶持政策，實行“一個漏斗收費”政策。

　　(四)服務措施

　　1、甲方為乙方提供“一條龍”服務和“一站式”審批,全程跟蹤服務,協助乙方辦理各種證照手續。乙方負責出具相關要件，并承擔辦證費用。

　　2、對域外投資項目，由縣招商引資工作委員會辦公室出具確認文件，相關部門兌現優惠政策。

　　六、乙方責任

　　(一)乙方須在本協議確定期限內實施項目建設，并按期投入生產。

　　(二)乙方經營期限需在10年以上，經營期限內不得擅自轉讓、抵押或改變土地用途，如有需要，須經甲方同意。

　　(三)本協議簽字后，乙方需向甲方交納萬元項目建設保證金。如項目出現停建、撤建或改變土地用途，甲方除收回土地使用權外，乙方的地上投入部分和項目建設保證金無償劃歸甲方所有。項目基礎建設結束后，保證金全部返還。

　　(四)乙方需按甲方要求的統一規劃進行土建施工和建設。

　　七、本協議未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。

　　甲方:(印章)　　　法人代表(簽字)

　　乙方:(印章)　　　法人代表(簽字)

　　年　月　日

企業建設工程合同書 篇11

　　甲方：(發包人)：

　　乙方：(發包人)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律憲規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同：

　　一、工程名稱：廠房;

　　二、工程地點：____縣官墩鄉;

　　三、清包工;

　　四、承包范圍：本工程設計圖紙中的所有鋼筋工，甲方提供鋼筋，塔吊，其余都由乙方自己負責;

　　五、開工日期：________年____月____日(具體時以發包人通知單為準);

　　六、工程單價：按每平方米43元計算;

　　七、付款方式：工程開始到一層現澆面結束，____日內付工程款量的20%，二層現澆面結束后____日內付工程量的20%;三層現澆面結束后____日內付工程款量的20%;四層現澆面結束后____日內付工程量的20%;粉刷結束后付總價的95%;余款驗收一次性付清;

　　八、雙方責任：

　　1、甲方向乙方提供一套完整的圖紙，相互交流，如有不符要求應及時向甲方提出，否則后果自負;

　　2、乙方配備現場施工用電至電箱;

　　3、乙方配合甲方專職人員，負責現場協調，安全文明施工;

　　4、上報施工隊人名單，保證農忙不停工，所有參加施工人員均為合法公民，所有個人必須自行買保險;

　　5、乙方必須服從甲方管理人員指揮;

　　6、對甲方材料做到按需使用，不得浪費，如有合理，可以節約，要向甲方提出，如讓甲方查出浪費材料，予以重罰;

　　九、工期延誤如重大設計變更，因氣候影像較大，停電，時間則相應順延;

　　十、違約責任乙方施工人員必須戴好安全帽，上班時不得喝酒、打架、聚會鬧事，發現一次相關事件由相關人員負責，并且甲方對乙方進行經濟處罰500次;

　　十一、質量管理質量等級，合格，乙方必須按甲方的技術方案和規程進行施工;

　　十二、施工安全、施工生產目標承諾

　　1、杜絕重大安全事故，事故后果由乙方承擔;

　　2、杜絕設備、火災事故;

　　3、安全生產、文明施工;

　　十三、合同有效期限自________年____月____日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合同的工作內容及工程款付清后自動廢止，本合同書條款雙方必須嚴格執行，如有違反本合同書條款的由責任方承擔一切經濟損失;

　　十四、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，如協商解決不成，可到當地法院仲裁;

　　十五、本合同一式兩份，由甲方雙方各執一份，本合同經雙方簽字蓋章后生效!

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

企業建設工程合同書 篇12

　　甲方：

　　乙方：___有限公司

　　經介紹，甲、乙雙方友好協商達成如下借款合同，嚴格履行。

　　一、借款金額：元人民幣。

　　二、借款用途

　　學校基本建設工程付款。

　　三、借款時間及本息結算還款辦法：

　　借款時間：一年。(年月日至年月日)月息分。每季度末結算一次。乙方若有資金和還款能力提前還款，甲方同意乙方提前一個月聲明并按實際使用時間提前歸還本息。

　　四、質押物品及化解風險的措施：

　　乙方用公司和學校一號辦公樓《房屋所有權證》(運港字第號)作抵押。乙方不能按時歸還本息，甲方有權將質押房屋變賣收回本息或按每月所借款額的3%加收滯納金。

　　五、上述合同一式三份，自簽字到款之日起生效。甲、乙雙方及見證人各存一份。若有爭議，協商解決。

　　甲方簽字留印：乙方簽字蓋章：介紹及見證人簽字：

　　年月日 年月日 年月日

企業建設工程合同書 篇13

　　________（以下簡稱委托人）與_________（以下簡稱咨詢人）經過雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條　委托人委托咨詢人為以下項目提供建設工程造價咨詢服務：

　　1.項目名稱：_________

　　2.服務類別：_________

　　第二條　本合同的措詞和用語與所屬建設工程造價咨詢合同條件及有關附件同義。

　　第三條　下列文件均為本合同的組成部分：

　　1.建設工程造價咨詢合同標準條件；

　　2.建設工程造價咨詢合同專用條件；

　　3.建設工程造價咨詢合同執行中共同簽署的補充與修正文件。

　　第四條　咨詢人同意按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的建設工程造價咨詢業務。

　　第五條　委托人同意按照本合同規定的期限、方式、幣種、額度向咨詢人支付酬金。

　　第六條　本合同的建設工程造價咨詢業務自_________年_________月_________日開始實施，至_________年_________月_________日終結。

　　第七條　本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份。

　　委托人（蓋章）：_________　　　　　　　咨詢人（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　　　　法定代表人（簽字）：_________

　　委托代理人（簽字）：_________　　　　　委托代理人（簽字）：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________

　　開戶銀行：_________　　　　　　　　　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________　　　　　　　　　　　　帳號：_________

　　郵政編碼：_________　　　　　　　　　　郵政編碼：_________

　　電話：_________　　　　　　　　　　　　電話：_________

　　傳真：_________　　　　　　　　　　　　傳真：_________

　　電子信箱：_________　　　　　　　　　　電子信箱：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　建設工程施工合同效力的認定

　　1、未取得建設審批手續的施工合同的效力如何認定?

　　發包人就尚未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等行政審批手續的工程，與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發包人取得相應審批手續或者經主管部門批準建設的，應當認定合同有效。發包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(2)資質等級低的建筑施工企業以資質等級高的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質的建筑施工企業以具有施工總承包資質的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(4)有資質的建筑施工企業通過名義上的聯營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業的名義承攬工程。

　　3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?

　　《解釋》第一條第(三)項規定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據《中華人民共和國招標投標法》第三條的規定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的相關規定予以確定。法律、行政法規有新規定的，適用其新規定。

　　4、勞務分包合同的效力如何認定?

　　同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：

　　(1)勞務作業承包人取得相應的勞務分包企業資質等級標準;

　　(2)分包作業的范圍是建設工程中的勞務作業(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。

　　合同約定勞務作業承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的，不屬于勞務分包。

　　5、如何認定建筑企業的內部承包行為?

　　建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經理等企業職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬于企業內部承包行為;發包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農民住宅，或者進行家庭住宅室內裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業資質管理規定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。

企業建設工程合同書 篇14

　　工程項目名稱：_________________________________

　　甲方(發包單位)：_____________________________

　　乙方(承包單位)：_____________________________

　　為了規范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發生，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：

　　一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規定和關于建設工程承發包的各項規定。

　　二、甲方及其工作人員應做到

　　(一)向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　(二)對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，出給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　(三)甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意;在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　(四)甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　(五)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

　　(六)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

　　(七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

　　(八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

　　(九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。

　　(十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

　　三、乙方及其工作人員應當做到

　　(一)乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　(二)乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　(三)乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

　　(四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

　　(五)乙方不得以洽談業務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業性高檔娛樂場所。

　　(六)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

　　工程項目名稱：_________________________________

　　甲方(發包單位)：_____________________________

　　乙方(承包單位)：_____________________________

　　為了規范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發生，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協議：

　　一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規定和關于建設工程承發包的各項規定。

　　二、甲方及其工作人員應做到

　　(一)向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　(二)對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，出給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　(三)甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意;在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　(四)甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　(五)甲方工作人員(含家屬、子女，下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。

　　(六)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。

　　(七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執行公務的宴請和高消費的娛樂活動。

　　(八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。

　　(九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。

　　(十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。

　　三、乙方及其工作人員應當做到

　　(一)乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　(二)乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　(三)乙方應當通過正常途徑開展相對業務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。

　　(四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。

　　(五)乙方不得以洽談業務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業性高檔娛樂場所。

　　(六)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。

　　工程項目名稱：_________________________________

　　甲方(發包單位)：_____________________________

　　乙方(承包單位)：_____________________________

企業建設工程合同書 篇15

　　發包人：召陵區歸村西村村委會 （以下簡稱A方）

　　承包人：漯河市富地誠達建筑安裝工程公司 （以下簡稱B方）

　　經過AB雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、 工程名稱：歸西村混凝土道路

　　2、 工程地點：歸村西村

　　3、 承包范圍：350米混凝土道路

　　4、 承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

　　5、 合同價款：合同總價款15萬元。

　　二、 技術要求

　　1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3。5米。

　　2、 18cm厚3：7灰土墊層。

　　三、 施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的`基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、 雙方權利和義務

　　1、發包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　2、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。

　　五、工程價款的支付

　　工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

企業建設工程合同書 篇16

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

企業建設工程合同書 篇17

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　為使_______________項目在濟南高新技術產業開發區實現產業化，根據國家及地方有關法律、法規，雙方本著平等、自愿、有償的原則，訂立本協議。

　　一、土地問題

　　1、土地位置及出讓方式

　　甲方同意本項目進入濟南出口加工區實現產業化。初步確定項目建設地點位于占地約畝。其中獨自使用面積畝，代征道路面積畝，確切位置坐標四至和土地面積待甲方規劃土地建設管理部門實測后確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。

　　2、土地價格

　　為體現對本項目的支持，甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優惠價格，將項目所需該宗土地的使用權出讓給乙方，出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地征用成本與出讓值差額計萬元，由高新區參照項目單位納稅中高新區財政收益部分給予相同額度的扶持。

　　3、付款方式

　　高新技術產業開發區規劃土地建設管理部門與乙方簽訂正式土地使用權出讓合同。乙方在該合同簽訂后十五日內，一次性向甲方付清土地使用權出讓金。甲方收到全部土地使用權出讓金后，按國家有關規定，盡快辦妥國有土地使用證等有關手續。

　　二、工程建設

　　1、開工條件

　　按照乙方建設規劃要求，甲方承諾于_____年_____月_____日前，保證本期用地具備上水、污水、雨水、熱力、寬帶網、公用天線、通電、通信、通路和場平即"九通一平"的基本建設條件，確保乙方順利進暢否則承擔由此給乙方造成的經濟損失。

　　甲方積極協助乙方辦理有關建設手續。乙方則負責按規定時間、額度繳納有關費用。

　　2、工程進度

　　乙方必須在_____年_____月_____日前進場開公建設，并嚴格按照施工進度計劃投入資金進行建設，保證建設進度。

　　3竣工時間

　　乙方必須在_____年_____月_____日前竣工，延期竣工時應于原定竣工日期前三十日以上時間內，向甲方提出延期說明，取得甲方認可。

　　三、違約責任

　　1、如果乙方未按《土地使用權出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項，從滯納之日起，每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的，甲方有權解除協議，并可請求違約賠償。

　　2、乙方取得土地使用權后未按協議規定建設的，應交納已付土地出讓金5%的違約金;連續兩年不投資建設的，甲方有權按照國家有關規定收回土地使用權。

　　3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用權時，甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。

　　4、為避免國有資產流失，保證甲方對本項目的補貼在一定時間內得到補償。自本項目正式投產起五年內，乙方向高新區稅務機關繳納的各種稅金，低于乙方已報送給甲方的項目報告書中所承諾的相應稅種金額的50%時，乙方應賠償給甲方其稅金差額。即：乙方在項目報告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當年該稅種實際繳納金額。

　　四、其他

　　1、在履行本協議時，若發生爭議，雙方協商解決;協商不成的，雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁，沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。

　　2、任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤不能履行本協議有關條款之規定義務時，該種不履行將不構成違約，但當事一方必須采取一切必要的補救措施以減少造成的損失。并在發生不可抗力三十日內向另一方提交協議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報告，同時，提供有關部門出據的不可抗力證明。

　　3、本協議一式份，甲、乙雙方各執份。份協議具有同等法律效力，經甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。

　　4、本協議于_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟南市簽訂。

　　5、本協議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　6、本協議未盡事宜，雙方可另行約定后作為本協議，與本協議具有同等法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：

企業建設工程合同書 篇18

　　年度編號:_________

　　項目級別：_________

　　立合同單位：

　　_________（簡稱借款方）

　　_________銀行_________行（簡稱貸款方）

　　借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條 借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。

　　預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二條 貸款利率為年息_________％，計算復利。

　　第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條 建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。

　　第五條 本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總、分行各1份。

　　借款方（蓋章）：_________ 貸款方（蓋章）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法定代表（簽字）：_________ 法定代表（簽字）：_________

　　開戶銀行及帳戶：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　貸款種類：_________

　　編號：_________

　　申請單位：_________

　　企業性質：_________

　　申請時間：_________年_________月_________日

　　經辦行：中國農業發展銀行_________行

企業建設工程合同書 篇19

　　甲方　　乙方　　為了確-----公路工程任務的順利完成，確保工程質量和工程進度，經甲、乙雙方協商甲方將本工程的部分施工任務承包給乙方。為明確雙方相互權利、義務以及經濟責任，依據《民法典》有關規定，經雙方協商同意，簽定本合同，以資共同遵守。　　

　　第一章總則　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點　　

　　三、承包范圍和內容：　　

　　1、承包范圍：　　路基土石方工程以及相關的附屬工程，以及按規定程序批準的路基工程變更的工程。　　

　　2、承包內容：　　

　　四、承包方式：　　

　　1、本工程實行單價承包，工程計量以監理檢驗合格并簽認范圍內的實際完成工程量（壓實方）計算。工程中所發生的人工、材料、機械設備等各項費用均已包含在承包單價之中。　　

　　2、工程承包單價為含稅單價，稅款由乙方向有關稅務部門交納，或由甲方向有關部門代交，但費用將從乙方的工程款中扣除。　　

　　3、路基土石方工程數量由甲方技術員提供，乙方人員必須每五天與甲方有關技術人員、領工員對所完成工程量進行核實簽認，并且及時上報工程部進行審核。如乙方負責人不在現場應指定現場代理人負責簽認，乙方不進行工程量簽認，則以甲方核定工程量為準。　　

　　3、工程價款按附表所列的單價乘以完成的工程量、工日或臺班數量計算。　　

　　第二章工程期限　　

　　一、本項工程自簽定合同之日起，于________年____月____日開工，至________年____月____日結束。且要求乙方在________年____月____日前完成，以不影響工程總工期和明年施工組織的總體安排。　　

　　二、乙方進場后，甲方將不定期考核乙方工程完成情況。如因人工、機械數量不足而影響工程進度，甲方有權要求乙方在一定期限內進行增補。若乙方不能滿足甲方要求，則甲方視情況的嚴重程度有權縮小乙方工程量或進行清退出場，乙方必須賠償由此造成的一切損失。　　

　　三、乙方進場后要服從甲方技術人員及各職能部門的領導。乙方應根據甲方工程進展情況進行車輛調整，安排好拉運任務，按時完成甲方交給的任務。　　

　　四、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素（如下雨）造成的停工均屬正常停工。　　

　　五、乙方所拉運的材料應滿足甲方的質量要求。未經甲方同意，擅自拉運的質量不合格的材料，其費用不得結算。　　

　　六、如因乙方材料拉運不及時而原因造成停工，乙方要按合同規定賠償甲方應有的損失。　　

　　第三章安全生產與文明施工　　

　　一、乙方必須按照有關法律、法規要求做到安全生產與文明施工，負責檢查消除施工現場所有安全隱患（包括火災、水災、塌方等意外事故），做好防火、防洪、現場安全操作等工作。施工前要與甲方簽訂《安全合同》。　　

　　二、加強施工現場管理，做到文明施工，建立健全各項管理制度和安全生產措施，按照業主及監理的要求做好各項工作，樹立良好的企業形象。　　

　　三、施工場地嚴禁賭博、吸毒、販毒、偷盜、斗毆等違反社會治安活動，乙方必須自覺辦好民工的暫住證及計劃生育證，否則后果自負。　　

　　四、在全部施工期內，所有非甲方原因造成的機械損壞及人身傷亡事故及其它損失、責任均由乙方自負。　　

　　五、嚴禁酒后駕車，防止交通事故。運輸車輛進入施工現場之前所發生的安全、交通事故，均與甲方無關。在施工現場發生的交通安全事故，由責任方自負。在乙方要求或同意的情況下，甲方可作為中間人協助調解。　　

　　六、對不服從甲方管理的有關人員、機械設備，甲方隨時有權勒令其退場，并終止承包合同，且由此造成的一切損失均由乙方承擔。　　

　　第四章雙方義務　　

　　一、甲方合同義務　　

　　1、甲方負責施工過程中的技術交底、指導、質量檢測及工程測量工作。幫助乙方協調與業主、監理單位及當地有關部門和群眾的關系。幫助乙方辦理開工報告等手續及其它需要甲方解決的問題。　　

　　2、甲方現場技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查。　　

　　3、甲方負責提供乙方機械使用的柴油，油款在結算時從乙方承包費中扣除（油價含管理費、運費、季節浮動）。　　

　　4、依照約定支付乙方工程款。　　

　　二、乙方合同義務　　

　　1、按照甲方要求拉運工程材料，負責所拉材料的質量，按時完成拉運任務。駐地建設有序整齊，有利于安全生產和文明施工。　　

　　2、開工前乙方要按甲方要求將符合要求的機械設備全部進場，接受甲方檢查。　　

　　3、必須嚴格遵守甲方的各項規章制度和管理制度，服從甲方派出的各級管理人員的管理，執行甲方的各項指令。　　

　　三、乙方在施工期間食宿自理。　　

　　第五章違約責任　　

　　一、甲方的違約責任　　

　　1、未能按照合同的規定履行自己應負的義務。除工期得以順延外，對乙方因此而造成的損失給予一定的賠償。　　

　　2、工程未驗收，業主要求提前使用或擅自動用，因此而發生的質量或其它問題，經甲方與業主協商后承擔部分責任。　　

　　二、乙方的違約責任　　

　　1、由于乙方原因造成的窩工、停工而造成的工程損失，甲方將按乙方1—5%合同價日進行處罰，賠償損失。　　

　　2、若乙方未按甲方要求按時進場約定的材料,或在施工過程中不服從甲方各職能部門的領導,或未履行規定的合同義務，乙方將按合同價的1—10%向甲方賠償違約損失；情節嚴重者，甲方有隨時終止合同的權利。　　

　　第六章工程款結算方式:　　

　　1、乙方必須在每月____日前按甲方規定的驗工計價時間，到甲方統計組核對當月完成工程量，并進行結算，甲方給乙方開驗收單。年底，甲方按乙方驗收單進行結算。如乙方不按上述程序及規定的時間進行工程結算，則甲方視乙方自動放棄工程量確認權，按甲方統計的工程量及合同單價結算。　　

　　2、乙方進入施工現場并完成工程總量的30%，經甲方驗收合格，工程核算員簽字后由施工負責人簽字批準，可逐步預借不大于完成工程造價的10%作為乙方生活費和其他費用。待該項工程全部完成后，經甲方有關技術人員會同監理人員認定符合本項工程所應達到的質量要求后，按業主總撥款比例逐步分期付款。年底價款支付至60%，其余部分按集團公司的有關規定支付。如工程質量未能達到設計標準或乙方所用材料不符合要求，甲方不予結算，并由乙方賠償由此造成的損失。在施工期間如乙方未經甲方同意自動退出施工現場，由此造成經濟損失要按乙方完成工程總量的30%---50%進行扣除。　　

　　第七章糾紛解決辦法　　甲、乙雙方發生經濟糾紛時，應按合同條款本著友好、諒解的原則協商解決。但無論采取何種方式，都必須在地域范圍內進行。　　

　　第八章附則　　

　　一、本合同雙方代表簽字或蓋章后生效，到工程竣工驗收、工程質量保修期滿結清工程款后自行終止。　　

　　二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。　　

　　三、未盡事宜經雙方協商一致后，另行簽定補充合同。　　甲方：　　負責人：（簽章）________年____月____日　　乙方：　　負責人：（簽章）________年____月____日