深圳市建設工程合同范本（精選20篇）

深圳市建設工程合同范本 篇1

　　工程名稱： 工程地點：

　　合同編號： (由設計人編填)

　　設計證書等級： 發 包 人：

　　設 計 人： 簽訂日期：

　　深圳市規劃與國土資源局 監制

　　發包人： 設計人： 發包人委托設計人承擔 工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 本合同依據下列文件簽訂：

　　1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。 第二條 本合同設計項目的內容：

　　2.1 2.2設計指標

　　第三條 發包人應向設計人提交的有關資料及文件

　　第四條 設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　第五條 本合同設計收費估算為計費支付進度詳見下表。 說明：

　　1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。

　　2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。

　　3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。

　　4.本合同履行后，定金抵作設計費。

　　第六條 雙方責任 6.1發包人責任：

　　6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。

　　6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。

　　6.1.3發包人更變委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

　　在未簽合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。

　　6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。

　　6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

　　6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人員交付的設計資料

　　及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。 6.2設計人責任：

　　6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。

　　6.2.2設計人采用的主要技術標準是：

　　6.2.3設計合理使用年限為

　　6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5設計交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。 第七條 違約責任：

　　7.1在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人已付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2發包人應按合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.1條規定支付設計費。

　　7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的 %。 7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。 7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。 第八條 其他

　　8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程技術收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備。應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商。發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。 8.4發包人委托設計人配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用、除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。 8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。 8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政

　　主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由 仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8本合同一式份，發包人 8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付定金后生效。

　　8.10本合同生效后，按規定到建設工程方案審批機構(深圳市規劃與國土資源局或其派出機構)備案。雙方認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。 8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同意法律效力。

　　8.12其它約定事項：

　　發包人名稱： 設計人名稱：

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：(簽字)

　　委托代理人：(簽字)

　　住 所： 郵政編碼： 電 話： 傳 真：

　　開戶銀行： 銀行帳號：

　　建設行政主管部門備案： 備案號：

　　備案日期： 年 月 法定代表人：

　　委托代理人： 住 所： 郵政編碼：

　　電 話： 傳 真：

　　開戶銀行： 銀行帳號：

　　鑒定意見： 經辦人：

　　鑒定日期： 年 日 (簽字)

　　鑒定日期： 年 日 (簽字)

深圳市建設工程合同范本 篇2

　　工程名稱：__________________________________

　　工程地點：__________________________________

　　合同編號：__________________________________

　　由設計人編填)

　　設計證書等級：______________________________

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　簽訂日期：__________________________________

　　深圳市規劃與國土資源局監制

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　發包人委托勘察人承擔______________________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條本合同依據下列文件簽訂

　　1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

　　1.5建設工程批準文件。

　　第二條本合同設計項目的內容

　　2.1工程名稱：__________________________

　　2.2設計指標

　　建設用地面積

　　建筑總面積

　　規定建筑面積

　　建筑高度或層數

　　建筑覆蓋率

　　第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件：

　　序號，資料及文件名稱，文件編號，份數，提交日期，有關事宜。

　　《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》

　　第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　序號

　　資料及文件名稱

　　份數

　　提交日期

　　有關事宜

　　第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

　　付費次序

　　占總設計費%

　　付費額(元)

　　付費時間(由交付設計文件所決定)

　　第一次付費

　　20%定金

　　20%定金

　　說明：1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。4.本合同履行后，定金抵作設計費。

　　第六條雙方責任

　　6.1發包人責任：

　　6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。

　　6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。

　　6.1.3發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

　　在未簽合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。

　　6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。

　　6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

　　6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。

　　6.2設計人責任：

　　6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。

　　6.2.2設計人采用的主要技術標準是：__________________

　　6.2.3設計合理使用年限為__________________年。

　　6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5設計人交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。

　　第七條違約責任

　　7.1在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。

　　7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.

　　7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

　　7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。

　　第八條其他

　　8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。

　　8.4發包人委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8本合同一式____________份，發包人____________份，設計人____________份。

　　8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付訂金后生效。

　　8.10本合同生效后，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　8.12其它約定事項：_______________________________

　　發包人名稱：______________設計人名稱：_______________

　　(蓋章)(蓋章)

　　法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)______委托代理人：(簽字)_______

　　住所：____________________住所：_____________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：_________________

　　電話：____________________電話：_____________________

　　傳真：____________________傳真：_____________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：_________________

　　銀行帳號：________________銀行帳號：_________________

　　建設行政主管部門備案：____鑒證意見：_________________

　　備案號：__________________經辦人：___________________

　　備案日期：____年___月___日鑒證日期：_____年___月___日

　　看了“深圳市建設工程合同范本”的人還看了：

　　4.深圳市家政服務合同范本

深圳市建設工程合同范本 篇3

　　工程名稱：____________

　　工程地點：____________

　　合同編號：____________

　　(由設計人編填)

　　設計證書等級：__________

　　發包人：_____________

　　設計人：_____________

　　簽訂日期：____________

　　深圳市規劃與國土資源局監制

　　發包人：___________________________

　　設計人：___________________________

　　發包人委托勘察人承擔__________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條　本合同依據下列文件簽訂：

　　1.1　《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2　《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3　《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4　國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

　　1.5　建設工程批準文件。

　　第二條　本合同設計項目的內容：

　　2.1　工程名稱：_______________________。

　　2.2　設計指標

　　┌──────┬─────┬──────┬───────┬─────┐

　　│建設用地面積│建筑總面積│規定建筑面積│建筑高度或層數│建筑覆蓋率│

　　├──────┼─────┼──────┼───────┼─────┤

　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　│　　　　　│

　　└──────┴─────┴──────┴───────┴─────┘

　　第三條　發包人應向設計人提交的有關資料及文件：

　　┌──┬────────────┬────┬──┬────┬────┐

　　│序號│資料及文件名稱　　　　　│文件編號│份數│提交日期│有關事宜│

　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤

　　│1　 │用地方案圖　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤

　　│2　 │《建設用地規劃許可證》或│　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　│　　│《土地使用權出讓合同書》│　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤

　　│3　 │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤

　　│4　 │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤

　　│5　 │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤

　　│6　 │　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼────────────┼────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　└──┴────────────┴────┴──┴────┴────┘

　　第四條　設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　┌──┬───────┬──┬────┬────┐

　　│序號│資料及文件名稱│份數│提交日期│有關事宜│

　　├──┼───────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼───────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼───────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼───────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼───────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼───────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼───────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　├──┼───────┼──┼────┼────┤

　　│　　│　　　　　　　│　　│　　　　│　　　　│

　　└──┴───────┴──┴────┴────┘

　　第五條　本合同設計收費估算為____元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

　　┌─────┬──────┬──────┬────────────────┐

　　│付費次序　│占總設計費%│付費額(元)│付費時間(由交付設計文件所決定)│

　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤

　　│第一次付費│20%定金　　│　　　　　　│20%定金　　　　　　　　　　　　│

　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤

　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤

　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤

　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤

　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　├─────┼──────┼──────┼────────────────┤

　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　└─────┴──────┴──────┴────────────────┘

　　說明：

　　1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。

　　2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。

　　3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。

　　4.本合同履行后，定金抵作設計費。

　　第六條　雙方責任

　　6.1　發包人責任：

　　6.1.1　發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。

　　6.1.2　發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。

　　6.1.3　發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

　　在未簽合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。

　　6.1.4　發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。

　　6.1.5　發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

　　6.1.6　發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。

　　6.2　設計人責任：

　　6.2.1　設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。

　　6.2.2　設計人采用的主要技術標準是：______

　　6.2.3　設計合理使用年限為______年。

　　6.2.4　設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5　設計人交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6　設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。

　　第七條　違約責任：

　　7.1　在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2　發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計diyifanwen.com人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。

　　7.3　設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____%。

　　7.4　由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

　　7.5　合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。

　　第八條　其他

　　8.1　發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2　設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3　本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。

　　8.4　發包人委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5　發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。

　　8.6　由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　8.7　本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8　本合同一式____份，發包人____份，設計人____份。

　　8.9　本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付訂金后生效。

　　8.10　本合同生效后，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　8.11　本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　8.12　其它約定事項：_____________________

　　發包人名稱：　　　　　　　　　設計人名稱：

　　(蓋章)　　　　　　　　　　　(蓋章)

　　法定代表人：(簽字)　　　　　法定代表人：(簽字)

　　委托代理人：(簽字)　　　　　委托代理人：(簽字)

　　住　　所：　　　　　　　　　　住　　所：

　　郵政編碼：　　　　　　　　　　郵政編碼：

　　電　　話：　　　　　　　　　　電　　話：

　　傳　　真：　　　　　　　　　　傳　　真：

　　開戶銀行：　　　　　　　　　　開戶銀行：

　　銀行帳號：　　　　　　　　　　銀行帳號：

　　建設行政主管部門備案：　　　　鑒證意見：

　　備案號：　　　　　　　　　　　經辦人：

　　備案日期：　年　月　日　　　　鑒證日期：　年　月　日

深圳市建設工程合同范本 篇4

　　供貨合同（建設工程）

　　進貨方：______________________（以下簡稱甲方）

　　供貨方：______________________（以下簡稱乙方）

　　鑒于：甲方因生產經營需要欲購買一批生產設備（包括機電產品及與甲方生產相配套的一切設備），甲方選定乙方為其提供上述生產設備。甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利的原則，根據《民法典》及其他有關法律法規的規定，經充分協商一致，訂立如下合同，以資共同遵守。

　　一、自本合同生效之日起，乙方為甲方之供貨商，甲方如需購買生產所需設備，即應及時書面通知乙方，由乙方組織貨源。

　　二、乙方于收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源，根據甲方的要求提供生產設備，甲方每次所需購買設備的具體規格、價款、供貨時間、供貨方式、價款支付方式由雙方另行協商后簽訂書面補充協議進行約定。

　　三、乙方保證對提供生產設備的質量問題負責，否則無條件退換，并保證商品之合法性，決不提供假貨、仿冒品、劣品，或標示不明之商品，甲方于驗收后發覺得于三日內退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責任一切由乙方無條件全權負責，甲方只善盡協調溝通之責任。

　　四、本合同有效期間為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同，除應向乙方付清已購設備的所有貨款外，還應支付乙方_______萬元的違約金；乙方無故終止供貨，甲方有權扣留乙方之部份貨款作為求償業務之損失。

　　五、乙方對于供給甲方之商品于甲方付款時提供符合規定的正式發票。

　　六、本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽訂書面補充協議。雙方因履行本協議所簽訂的一切書面補充協議均為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行過程中發生爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成，可向有管轄權的法院提起訴訟。

　　八、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________　乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（簽字）：_____________　法定代表人（簽字）：_____________

　　公司地址：_______________________　公司地址：_______________________

　　聯絡電話：_______________________　聯絡電話：_______________________

　　簽訂日期：_____________________年_________________月______________日

深圳市建設工程合同范本 篇5

　　借 款 方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________職務：____________________

　　地 址：____________________郵碼：________ 電話：________

　　貸 款 方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________職務：____________________

　　地 址：____________________郵碼：________ 電話：________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：________________________________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ （大寫）元。預計用款為一年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四條 借款期限：借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的.其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：____________（蓋章）· 貸款方：____________（蓋章）

　　代表人：____________·· 代表人：____________

　　第一范文網

深圳市建設工程合同范本 篇6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　1、工程名稱：____________

　　2、工程地點：____________

　　3、工程工期：工期進度按項目部下達的計劃為準

　　4、承包方式：包工包料，材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)

　　5、承包內容：木模全部工程量及內外腳手架，含張設安全網、鋪設竹簙

　　6、承包范圍：圖紙范圍內所有有關木工模板制安分項工程的工作內容，直至竣工清理結束。具體承包內容包括：模板翻樣;配合放線;模板、木方制安及拆除;鋼管、扣件搭設及加固;模板限位及拆除;

　　每道工序(模板內外、施工縫等)施工前后的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗后跑模砼打鑿、磨光;穿墻螺桿起回絲;模板涂刷脫模劑;施工縫的隔離網制安及拆除、清理;砼吊模;砼構造柱、圈梁、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結構全部工作;腳手架的搭設及拆除。

　　9、承包價格：按模板接觸面積綜合樓45/m2，綜合車間2和水合車間都是58/m2，車間用塔吊就減去1萬元人工工資，綜合樓外腳手架按建筑面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建筑面積23元計算(包含人工、材料)。

　　二、雙方的責任和義務

　　(一)甲方的責任和義務

　　1、為加強甲方對乙方施工全過程的施工監控管理，現甲方委派蔡慶同志為本工程項目負責人(甲方代表)，負責該工程的一切對外活動，負責協調建設方的關系。

　　2、及時組織乙方會同建設方、設計單位圖紙會審，并協助乙方辦理好設計圖紙變更的有關簽證手續。

　　3、協助乙方做好工程施工期間與當地有關部門的協調工作。

　　4、在施工過程中，甲方有權對乙方施工全過程進行監督管理，在施工過程中依照甲方的管理規定進行項目管理，甲方有權對乙方違規行為進行處罰，乙方不得以任何理由拒絕。

　　5、如乙方違背合同施工，不能適應本工程該工種的承包，甲方有權責令乙方返工、整改，直至甲方有權單方面終止本合同，有權及時清退乙方退場，乙方必須無條件服從，同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權利。

　　(二)乙方的責任和義務

　　1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。

　　2、乙方必須無條件履行甲方與建設方簽訂的工程合同的各項條款，執行來自建設方及甲方的指令。

　　3、乙方在充分了解該工程項目后，表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內容執行并完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關部門及建設方、甲方要求而造成違紀和違約，乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任)，并承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經濟損失。

　　4、乙方必須在合同約定的工期內完成施工任務，若在合同約定的工期內不能完成施工任務的，承擔相應的違約責任，工期以甲方的形象進度為準。

　　5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊，并將身份證交由甲方復印備案，以便甲方到工程所在地或有關部門辦理有關手續。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者，所發生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。

　　6、乙方應自行處理好外欠債務和職工工資分配，由于乙方管理不善等原因造成虧損，由乙方負責。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　簽于：____________

深圳市建設工程合同范本 篇7

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

深圳市建設工程合同范本 篇8

　　委 托 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　承 包 方：____________________________________

　　地 址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　經雙方協商，由委托方委托承包方承擔________ 工程的可行性研究，特訂立本合同。

　　第一條 委托方在合同簽訂之日起________ 天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。

　　1.提供數據、資料的內容如下：________ .

　　2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

　　第二條 承包方應在________ 年________ 月________ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任。可行性報告內容應包括：

　　1.經濟評價指標：

　　(1)投資內部收益率：________________.

　　(2)投資回收期：____________________.

　　2.貸款償還能力分析：____________ .

　　3.外匯償還能力分析：____________ .

　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：________ .

　　5.結論：____________________________ .承包方應向委托方提交可行性報告________ 份。

　　委托方如在合同期間對________ 工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

　　第三條 費用支付條款

　　1.本工程的可行性研究費為人民幣________________元整。于合同生效之日，委托方應向承包方付給上述金額的20%的定金。余下金額于合同期滿時全部付清。

　　2.委托方中止合同時，無權要求承包方退還定金。

　　3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

　　第四條 違約罰金

　　1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的__%，作為違約罰金。

　　2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤系承包方造成者，應扣除其所應得費用的10%～30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

　　3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

　　4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的__%計算。

　　第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

　　第六條 本合同正本一式二份，雙方各執一份。合同副本一式____份，送____各一份備案。

　　委托方：________ (蓋章)

　　負責人：________ ____年____月____日

　　承包方：________ (蓋章)

　　負責人：________ ____年____月____日

深圳市建設工程合同范本 篇9

　　木門定制合同范本

　　木門定作合同

　　__________(簡稱甲方)，向______木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器家具，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

　　1.木料：_________________甲方供應，乙方完成定作的家具后，如有余料應退還給甲方。

　　2.規格標準：_________________按圖紙式樣規格制作。

　　圖號

　　家具名稱

　　單位(個)

　　數量

　　單價

　　總價

　　油漆顏色

　　交貨日期

　　以上共計加工費人民幣(大寫) _______________

　　3.技術標準：_________________按統一規定的企業標準執行。

　　4.交貨地點和付款辦法：_________________在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

　　5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

　　本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

　　經手人：_____________經手人：______________

　　__________年_____月_____日簽訂

深圳市建設工程合同范本 篇10

　　委托方：______

　　受委托方： ______

　　經雙方協商，由委托方委托受委托方承擔__工程的可行性研究，特訂立本合同。

　　第一條　委托方在合同簽訂之日起__天以內，向受委托方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。

　　1.提供數據、資料的內容如下：__(略)。

　　2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給受委托方，必要時可吸收受委托方參加本工程可行性研究的人員參加。

　　第二條　受委托方應在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：

　　1.經營評價指標：

　　(1)投資內部收益率：____。

　　(2)投資回收期：____。

　　2.貸款償還能力分析：____。

　　3.外匯償還能力分析：____。

　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：__。

　　5.結論：____。

　　受委托方應向委托方提交可行性報告__份。

　　委托方如在合同期間對____工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致受委托方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

　　第三條　費用支付條款

　　1.本工程的可行性研究費為人民幣___元整。于合同生效之日，委托方應向受委托方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。

　　2.委托方中止合同時，無權要求受委托方退還定金。

　　3.受委托方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

　　第四條　違約罰金

　　1.受委托方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。

　　2.受委托方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬受委托方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

　　3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

　　4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給受委托方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。

　　第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

　　第六條　本合同正本一式__份，雙方各執一份。合同副本一式__份，送__各一份備案。

　　委托方：____(蓋章)

　　地址：____

　　負責人：____(簽名)

　　聯系人：____(簽名)

　　開戶銀行：____

　　帳號：____

　　電話號碼：____

　　受委托方：____(蓋章)

　　地址：____

　　負責人：____(簽名)

　　聯系人：____(簽名)

　　開戶銀行：____

　　帳號：____

　　電話號碼：____

　　__年__月__日訂立

深圳市建設工程合同范本 篇11

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：____________

　　2、工程地點：____________

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積平方米。

　　二、工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為：____元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、工程期限

　　1、工程開工日期：________年____月____日

　　2、工程竣工日期：________年____月____日

　　五、質量要求

　　按國家建設部行業標準G7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質保金____內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

　　3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：

　　乙方單位名稱：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　____年____月____日

　　____年____月____日

深圳市建設工程合同范本 篇12

　　工程名稱：                                             

　　工程地點：                                           

　　甲方合同編號：                                       

　　乙方合同編號：                                       

　　勘察證書等級：                                       

　　發包人(甲方)：                                       

　　勘察人(乙方)：                                       

　　簽訂日期：                                           

　　發包人(甲方)：                                       

　　勘察人(乙方)：                                       

　　發包人委托勘察人承擔 巖土工程勘察工作。

　　根據國家有關法規規定，結合本工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保工程勘察質量，經發包人、勘察人協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.1工程名稱：                                       

　　1.2工程建設地點：                                       

　　1.3工程規模、特征：                                       

　　1.4工程勘察任務委托文號、日期：                                       

　　1.5工程勘察任務(內容)與技術要求：                                       

　　1)根據有關工程測量規程規范進行線路施工圖平斷面測量、根據設計的塔基位置，逐基測繪塔基平斷面，對線路經過的交叉跨越、林木、障礙物等進行實地測繪，并完成滿足要求的平斷面圖。

　　2)根據有關工程地質勘察規程規范對塔基穩定性及地質構造進行論證，根據地質結構情況提供滿足設計需要的地質數據，并對線路沿線地質進行調查，嚴格執行巖土工程勘測技術相關規程;

　　3)工地工代服務，根據工程需要到現場進行服務。

　　1.6承接方式��

　　1 勘測主要技術要求

　　2 基礎資料和外部協議

　　甲方負責向乙方提供滿足開展勘測工作的基礎資料。

　　3 勘測階段及進度

　　本工程的終勘定位工作定于          年          月          日開工，外業結束7天后提交滿足要求的施工圖資料，由于發包人或勘察人的原因未能按期開工或提交成果資料時，按本合同第7條規定辦理。

　　4 勘測文件份數

　　4.1 提交甲方勘測文件數：                                             

　　1)、技術報告書;

　　2)、電子文檔的平斷面資料及數據;

　　3)、電子文檔的塔基斷面圖及數據;

　　4)、地質報告、土壤電阻率;藍圖：按乙方校審程序提供以上資料藍圖。

　　5 勘測費及支付規定

　　5.1 經雙方友好協商，勘測費及支付規定如下：

　　a、線路施工圖勘測費單價為：             元/km;工程終勘線路長度為             ，勘測費為￥             元;ADSS光纜長度             ，勘測費單價為             元/km;勘測費為￥             元;本合同為最終價(含稅)為：￥             (人民幣大寫：             )。

　　b、根據審查意見有零星的改線仍由勘察方完成不再計列費用。 根據審查意見有重大調整改線的仍由勘察方完成，費用單獨簽訂補充協議。

　　5.2 支付方式

　　a.合同簽訂后乙方出具增值稅專用發票，甲方支付乙方合同款項，支付比例與業主支付比例相同。

　　d.合同價款的10%作為工程的質量保證金，工程施工完畢，線路通過驗收投產一年后，沒有出現因勘測、地質原因而發生工程質量問題，一次結清勘測費尾款。

　　6 雙方責任

　　6.1委托單位

　　a) 按時提供勘測設計基礎資料。

　　b) 負責對外協議的辦理。

　　c) 在勘測工作中，派出設計人員配合勘測工作。

　　d) 按時支付勘測費用。

　　e) 維護勘察方的勘測成果，不得擅自修改。

　　f) 負責協調勘察單位與其他設計專業的關系及外部協調。

　　g) 對勘察單位的工期、質量進行監督，必要時進行現場檢查。

　　h) 對勘察單位提交的資料進行審核。

　　i) 對勘測過程中所發生的青苗賠償進行核實。

　　6.2勘測單位

　　a) 根據合同及雙方議定內容，派出能夠勝任工作的專業技術人員，地質人員應具備相應的資質和能力。按中華人民共和國電力行業標準《220kV及以下架空送電線路勘測技術規程》DL/T 5076-20__開展勘測工作。

　　b) 對每天所勘測的數據應當晚內完成內業處理，對勘測工作的質量和安全負責。

　　c) 現場工作服從委托方的統一指揮和安排，并嚴格按委托方要求配合工作。委托方提出針對性的勘測要求時，勘測單位應積極給予支持、配合。

　　d) 勘測單位指派專人為該工程勘察方負責人，在勘測過程中不得離開該工程現場。

　　e) 勘察方必須保證在該項目上的人員、儀器的配備，現場至少應配備相應的作業組。

　　f) 在勘測過程中勘察方負責勘測人員及勘測民工的一切費用，且由勘察方負責勘測民工車輛，并對其車輛、交通、人員的安全負完全責任。

　　7違約規定

　　7.1委托單位

　　a、由于計劃變更或其它原因而不履行合同時，無權請求返還預付款，并再支付勘察方已完成部分的費用后，合同相應失效。

　　b、由于設計變更引起勘測返工或需重做勘測時，除結清原勘測費外，應根據返工多少，增付相應的勘測費。

　　C、委托單位未按合同規定時間(日期)撥付勘測費，每超過一日歷天，應償付未支付勘察費的千分之一逾期違約金。

　　7.2勘測單位

　　a、勘察人應按國家技術規范、標準、規程和委托方的任務委托書及技術要求進行工程勘測，按本合同規定的時間提交質量合格的勘測成果資料，并對其負責。規定日期30天未提交階段勘測資料，應償付逾期違約金。違約金額以該階段勘測費的5%計算，按月累加。

　　b、由于勘察人提供的勘測成果資料質量不合格，勘測人應負責無償給予補充完善使其達到質量合格;若勘測人無力補充完善，需另委托其他單位時，勘測人應承擔全部勘測費用。由于勘測錯誤，造成重大質量事故，而使施工返工或延誤工期時，除應免收與該部分相應的勘測費外，還應支付因本次勘測失誤給委托方造成的一切損失，并承擔由此引起的相關責任。

　　c、由于勘察方原因造成勘測成果質量低劣，不能滿足設計施工技術要求時，造成的返工費由勘察方承擔。

　　d、勘察方在勘測過程中應采取嚴密的安全措施，確保勘測安全，并對派出車輛、人員及聘用民工的人身安全負責。

　　e、由于勘測單位原因未按合同規定時間(日期)提交勘測成果資料，每超過一日歷天，應承擔勘察費千分之一的違約金。

　　7.3上述未盡事項以及發生爭議等問題的處理均遵循《中華人民共和國民法典》的規定執行，本著友好協商的原則解決。協商不成可向委托方所在地人民法院起訴。

　　7 知識產權約定

　　勘測成果所有權歸甲方所有;乙方不得轉讓給第三方使用。

　　8 合同有效期

　　a) 合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　b) 合同規定的雙方責任的義務履行完成后，自動失效。

　　9 合同份數

　　本合同正本             份;甲方             份;乙方             份。

　　發包人：                                                     勘察人：                                                      

　　法定代表人或委托代理人：                                     法定代表人或委托代理人：                                      

　　地址：                                                       地址：                                    

　　郵政編碼：                                                   郵政編碼：                                    

　　聯系人：                                                     聯系人：                                    

　　電����話：                                                   電����話：                                    

　　傳����真：                                                 �鷤鳗���真：                                    

　　開戶銀行：                                                   開戶銀行：                                    

　　銀行帳號：                                                   銀行帳號：                                    

　　日期：��           年           月           日����          日期：��           年           月           日

深圳市建設工程合同范本 篇13

　　合同編號：_________________

　　簽約地點：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎上，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，特簽訂以下合同條款。

　　一、合同標的物

　　1、本合同標的物為建設工程用扣件，由甲方向乙方購買。

　　甲方要求符合承建工程的

　　國家規定的扣件的標準。

　　4、乙方向甲方提供之扣件應是國家規定有相應生產資質企業所生產。

　　二、合同期限

　　本合同期限為：_________年______月______日起，至乙方第一次送貨起至貨物供完止。

　　三、供貨及驗收

　　1、甲方向乙方購買之扣件，由乙方送貨至甲方承建的或由甲方指定的地點，乙方送貨所發生的所有費用由乙方自行承擔。

　　2、送貨方式為

　　3、甲方需乙方送貨應于送貨前日通知乙方，乙方應按照具體送貨時間準備貨物，保證按時到貨。貨到時，甲方負責提供放置貨物的場地和運輸貨物所需通暢的道路。

　　4、乙方送貨途中發生鋼管損毀所產生的所有費用由乙方自行承擔，甲方不予承擔。

　　5、乙方將扣件送至合同約定的確地點后，甲方檢驗后收貨，具體步驟如下：

　　貨到后，乙方提供供貨清單，甲方在驗。檢驗人員負責檢驗貨物數量、質量、損耗等方面情況。

　　甲方驗收貨物時乙方應有相關人員在場，驗收合格后，雙方負責驗貨人員在貨物清單上簽字確認相關數據。

　　檢驗合格后甲方正式收貨物，并在貨物清單上簽字確認，乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證，否則甲方不予付款。

　　貨物驗收不合格，甲方向乙方在場人員說明情況后，對相關數據不予確認，并有權要求乙方調換貨物、退貨、補貨，因此造成乙方損失的，由乙方自行負擔。

　　四、貨款支付

　　貨款支付采取以下第

　　1、乙方下______月申請貨款支付。甲方對乙方要求的款項在______日內核準后，在付款申請書上簽字確認，乙方憑此付款申請書要求甲方付款，甲方應于天內付清甲方簽字確認的付款金額。

　　2、其他付款方式：

　　3、貨款的支付采取支票、轉帳等非現金方式進行。

　　4、乙方在收款時應提供相應金額的合法發票。

　　五、雙方權利義務

　　甲方：

　　1、甲方有義務按時、如約向乙方支付貨款，否則甲方違約。

　　2、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。

　　3、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗，并收貨，對檢驗不符的貨物，甲方有權退或要求乙方換貨，由此造成乙方損失的，乙方自行負擔，甲方不承擔任何責任。

　　4、對因扣件質量不符造成甲方工程損失的，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并承擔相應損失。

　　乙方：

　　1、乙方有義務向甲方提供符合合同約定質量、數量的扣件。如乙方提供的扣件質量存在暇疵、數量減少等不符約定情況，乙方違約。

　　2、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物。否則，乙方違約，并應承擔由此造成甲方的損失。

　　3、乙方有權利要求甲方支付已送貨物款項。

　　甲方：____________乙方：____________

深圳市建設工程合同范本 篇14

　　承租人（甲方）：（公司全稱）

　　出租人（乙方）：（公司全稱）

　　行業確認證書編號：

　　許可證頒發機構

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規，遵循平等自愿、誠實信用的原則，經雙方協商一致，就租賃工程機械的有關事宜達成協議如下：

　　第一條：租賃機械及租金的計算和支付（如不夠，可另附表格）

　　1、租金計算方法：選擇以下方法之一填寫上表&ldquo租金計算方法&rdquo圓柱

　　A、按月計算。不足一個月的尾數日租金是用月租金除以30天再乘以實際使用天數計算出來的。

　　B、按日計算。

　　C、按機隊計算（適用于租賃期限和工作量不確定，不方便按工作量計算租金的場合，如履帶式或輪胎式起重機）：機器每天工作小時數，一天工作時間按一個機隊計算。每月日前，雙方應確認上月工作臺實際班次數。

　　D、按工作量（每立方米或平方米）計算（適用于工程運輸機械，如混凝土泵、運輸車、挖掘機、瀝青路面攤鋪機等。）、上月實際工作量由雙方在每月日前確認。

　　E、其他方法：2、租金總額：元/資本3、支付方式：4、付款期限：

　　第二條：使用地點、項目名稱和工作內容

　　使用地點：

　　項目名稱：

　　工作內容：

　　第三條：租賃期限

　　每臺機器的租賃期限詳見本合同第一條中的表格。因工程需要延長租賃期限的，雙方應在合同期滿前天內續簽合同。租賃期滿后，甲方繼續使用機器。如乙方未提出異議，原租賃合同繼續有效，但租賃期限不定。

　　第4條：進入成本

　　租賃機械的動員費用共計人民幣元，包括：□運輸費、□吊裝費、□安裝費、□拆卸費、□甲方承擔：合計人民幣元：乙方承擔：合計人民幣元第五條：機械移交及驗收

　　1、乙方向甲方移交機械時，雙方應共同對交付機械的型號、規格、附件、數量和質量進行驗收，并盡快在《交接清單》和《進場檢驗單》上簽字。法律、法規規定必須經過安裝、調試、測試才能投入使用的機械，或者合同約定必須經過乙方現場安裝、調試或第三方測試才能投入使用的機械，視為乙方向甲方移交機械之日、法律法規規定安裝必須由具有相應資質的安裝施工企業承擔，但乙方不具備上述資質，或規定需要第三方進行檢測的，乙方應自費委托具有相應資質的第三方進行安裝或檢測。

　　2、甲方應按合同約定的時間和地點將機械返還給乙方，雙方共同驗收機械的型號、規格、附件、數量和質量，并簽署《交接清單》。第六條：保證金乙方□是□否，向甲方收取保證金人民幣作為履行本合同的擔保。如果雙方同意由乙方收取保證金，甲方應在機械進場前支付。租賃期滿后，余額在扣除機器損壞和損失的賠償后，無息退還給甲方。第7條：操作、維護和修理

　　1、雙方同意由一方負責機器的操作和維護。本合同約定的運維方根據機械運行操作規程配備符合國家或地方法律法規規定的崗位要求的運行、指揮、維護人員，也可以委托具有相應資質的專業公司承擔機械的運行維護，受托方的行為視為委托方的行為。

　　2、如果機器因故障不能正常工作，乙方應在接到通知后的小時內到達現場進行維修。如果乙方在接到維修通知后的小時/天內未進行維修，租金從機器恢復正常運行之日起免除。但是，如果機械故障是由于甲方的非法指揮和操作造成的，甲方仍應支付停工期間的租金。

　　3、雙方同意每月的小時數為機械的正常保養時間，具體時間安排如下：

　　第八條：雙方權利和義務甲方的權利和義務

　　1、甲方有權根據合同要求乙方提供合格的機械。

　　2、甲方有權要求乙方提供合同約定的機械維修服務。如因乙方原因造成機器損壞、丟失或無法使用，甲方有權解除合同或要求乙方更換相同型號和性能的機器，并要求乙方賠償損失。

　　3、甲方應按合同約定的時間、方式和金額支付租金及其他費用。

　　4、甲方應為乙方提供機械進出操作和其他維修操作的`協助和便利，并按時接收乙方交付的機械。

　　5、甲方應為機械提供安全的工作環境，愛護施工現場的機械設備，保護設備安全。如因甲方原因造成機械損壞或損失，乙方應予以賠償。

　　6、甲方應按操作規程或機械使用規定或合同管理和使用機械，不得違章或超負荷作業。甲方指定的操作人員必須持有相關證書。

　　7、未經乙方書面同意，甲方不得轉租機器、改進機器或添加其他物品。乙方的權利和義務

　　1、乙方有權根據合同收取租金。

　　2、如因甲方原因造成機械損壞或損失，乙方有權向甲方索賠

　　3、乙方應在約定的時間和地點向甲方提供約定的機械，不得提供過時或報廢的機械。

　　4、法律法規規定需提供生產廠家生產許可證或產品合格證，或需向相關部門備案的，由乙方提供或辦理備案手續。

　　5、乙方應向甲方提供必要的技術資料或技術說明，如機器的使用環境、安全使用要求和操作維護注意事項等。

　　6、乙方應在租賃期內提供技術支持并承擔維護義務。

　　7、如果合同約定乙方派隨機操作人員，被派隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方規章制度，拒絕甲方違章指揮。第九條：違約責任甲方的違約責任：

　　1、如甲方不履行合同，應向乙方支付人民幣違約金、

　　2、如甲方未按合同約定支付租金，每延遲一天，甲方應按人民幣/天的標準向乙方支付遲延履行違約金。逾期期滿，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。

　　3、如甲方未按有關法律法規或合同約定的方式使用機器，給租賃機器造成損失，乙方有權解除合同，要求甲方賠償損失。

　　4、如果甲方未經乙方書面許可轉租機器，乙方有權終止合同并要求甲方賠償損失。

　　5、未經乙方書面許可，甲方改進或增加其他內容的，乙方有權要求甲方及時恢復原狀或賠償損失。

　　6、乙方的其他違約責任：

　　1、如乙方未能提供合同約定的機械，或提供的機械型號、規格與合同不符，經甲方書面催交后仍未按時履行，或提供的更換機械不符合甲方要求，導致合同無法履行，甲方有權解除合同，并要求乙方支付人民幣違約金。

　　2、如果乙方未能在合同約定的日期提供機械，乙方應按每逾期一天人民幣/天的標準向甲方支付延期履行違約金。逾期期滿，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。但如甲方未能提前支付出入境費用或保證金，則無權要求乙方支付逾期交房違約金。

　　3、合同期內，如因乙方原因（包括乙方指定的運維人員的行為，除乙方按合同規定對機器進行維修和保養的時間外）導致機器停運，甲方除扣除停運每一天的相應租金外，還可要求乙方支付相當于機器日租金%的違約金。停工超過天的，甲方有權解除合同，并向乙方追償損失、

　　4、其他第十條：不可抗力

　　一方因不可抗力不能按約定履行本合同的，可根據不可抗力的影響部分或全部免除責任，但應及時通知另一方，并在不可抗力結束后15日內向另一方提供證明。

　　第11條：爭議解決

　　本合同項下發生的任何爭議應由雙方協商解決，或由行業主管部門解決。協商或者調解不成的，按照下列方式解決（只能選擇一種）。

　　（一）向人民法院提起訴訟；

　　（二）向仲裁委員會申請裁決。

　　第12條：其他條款

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件一式兩份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同附件及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽字確認后，成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。除非另有規定，解釋的順序以后來的文件生成時間為準。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　4、簽約地點：

　　5、其他協議：。

　　承租人：（甲方簽字）

　　出租人：（乙方簽字）

　　地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　授權代理人：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　開戶行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　____年___月____日

深圳市建設工程合同范本 篇15

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　借款方在____年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守___號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條 借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣(大寫)____元，用于__建設工程，不得挪作他用。預計分季用款：一季____元;二季____元;三季____元;四季____元。

　　第二條 貸款利率為年息___%，計算復利。

　　第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條 建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　時間：__________

深圳市建設工程合同范本 篇16

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_____________

　　工程地點：_____________

　　工程內容：_____________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_____________

　　資金來源：_____________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________

　　三、合同工期：

　　開工日期：_____________

　　竣工日期：_____________

　　合同工期總日歷天數_____________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_____________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：_____________元(人民幣)￥：_____________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_____________年_____________月_____________日

　　合同訂立地點：_____________本合同雙方約定_____________后生效

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　簽于：__________________________

深圳市建設工程合同范本 篇17

　　投標書

　　合同名稱：_______________________________

　　致：業主：______________________________________________________________

　　先生們：

　　1在研究了上述工程的施工合同條件、規范、圖紙、工程量清單以及附件第_號以后，我們，即文末簽名人，茲報價以____________________________________(__________)，或根據上述條件可能確定的其它金額，按合同條件、規范、圖紙、工程量清單及附件要求，實施并完成上述工程并修補其任何缺陷。

　　2我們承認投標書附錄為我們投標書的組成部分。

　　3如果我們中標，我們保證在接到監理工程師開工通知后盡可能快地開工并在投標書附錄中規定的時間內完成合同規定的全部工程。

　　4我們同意從確定的接收投標之日起__天內遵守本投標書，在此期限期滿之前的任何時間，本投標書一直對我們具約束力，并可隨時被接受。

　　5在制定和執行一份壓式的合同協議書之前，本投標書連同你方書面的中標通知，應構成我們雙方之間有約束力的合同。

　　6我們理解你們并不一定非得接受最低標或你方可能收到的任何投標書的約束。

　　于19__年__月__日。

　　簽字人_________________________職務_____

　　授權代表_______________________________

　　(楷體大寫字母)

　　地址_________________________________

　　證人_________________________________

　　地址_________________________________

　　職業______

深圳市建設工程合同范本 篇18

　　發包方(全稱)：(以下簡稱為甲方)　　承包人(全稱)： (以下簡稱為乙方　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同。　　

　　一、工程概況　　

　　1、工程名稱：中學電焊維修工程　　

　　2、工程地點：學校操場欄桿及乒乓球場。　　

　　二、工程承包范圍與承包方式　　

　　1、承包范圍：學校主路東欄桿圍墻進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。　　

　　2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。　　

　　三、合同工期　　

　　1、土方開工日期：定為________年____月____日　　

　　2、工期要求：預計工期一個月。　　

　　四、質量標準　　

　　1、工程質量標準：按規范要求施工，并服從甲方的要求。　　

　　2、因乙方施工原因產生的事故，均由乙方承擔。　　

　　3、乙方必須做好施工安全預案，該預案必須經甲方認可。　　

　　4、乙方于本合同簽訂____日內，向甲方交納1000元質量保證金。　　

　　五、合同價款　　本合同內所有工程量按中標預算價格計算，不得擅自提價，工程實際總價不得超出中標價格，超出部分甲方不予承擔。　　

　　六、付款方式：　　

　　1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建筑發票，否則甲方有權延遲付款，并不視為甲方付款違約。　　

　　2、工程全部完成，甲方支付乙方總成工程款的70%并退還保證金;　　

　　七、竣工驗收　　本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的，對本合同范圍內的工程頒發的竣工驗收證明內注明的通過日期。　　

　　八、履約保證金、違約責任　　

　　1、乙方有下列情形之一的，甲方有權終止本合同，并由乙方承擔全部責任：　　乙方無故停工達三天以上，且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故，或文明施工無法達到合同要求，經甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包，分包工程的，甲方除追究責任外，乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。　　

　　2、甲方終止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項，甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。　　

　　九、本合同未盡事宜另行協商，商定條款與本合同同時有效。　　

　　十、本合同一式貳份，甲、乙方各份，雙方簽字并交清保證金后生效。　　甲方(簽章)：　　法人代表：　　乙方承保人

深圳市建設工程合同范本 篇19

　　借款方：_______________________________________

　　法定代表人：____________________職務：_____________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　貸款方：_______________________________________

　　法定代表人：____________________職務：_____________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。　

　　第一條借款用途：________________________________________

　　第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;

　　第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　借款方：______________貸款方：______________

深圳市建設工程合同范本 篇20

　　借款方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　借貸方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需借貸，經借貸方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途

　　第二條 借款金額

　　借款方向借貸方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;________年____元;________年_______元;________ 年____ 元;________ 年____元;

　　第三條 借款利率

　　自支用借貸之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還借貸，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規定的還款資金償還全部借貸。預定為____ 年____ 元;________ 年____ 元;________ 年____ 元;________年____元;____ 年____元。借貸逾期不還的部分，借貸方有權限期追回借貸，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 借貸方保證按照本合同的`規定供應資金。因借貸方責任未按期提供借貸，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 借貸方有權檢查、監督借貸的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用借貸，借貸方有權收回部分借貸，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，借貸本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日

　　借貸方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日