雙方建設工程合同書（通用17篇）

雙方建設工程合同書 篇1

　　發包人：

　　承包人：

　　____工程有限責任公司依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本雙方建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：工程內容：全部土建，水電安裝群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表

　　工程立項批準文號：資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：資質范圍內的全部圖紙內容

　　三、合同工期

　　開工日期：暫定 _年_月_日竣工日期：_ 年_月_ 日合同工期總日歷天數天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格

　　金額：暫定捌仟柒佰萬元正

　　￥：  元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　合同訂立時間：

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽、蓋章并經備案后生效后生效。

　　發包人：承包人：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

雙方建設工程合同書 篇2

　　借 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 貸 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：________________________________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限：借款方保證從________年____月起至________年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)代表人：____________ 代表人：________年____月____日 ________年____月____日

　　返

雙方建設工程合同書 篇3

　　委 托 人：(甲方)　　受 托 人：(乙方)　　審查項目合同號：　　簽訂地點：　　簽訂日期：________年____月____日　　有效期限：________年____月____日至________年____月____日　　依據《中華人民共和國民法典》和其它相關法律法規的規定, 本合同雙方就(以下稱項目)事宜, 經協商一致, 簽訂本合同。　　

　　一、項目概況　　

　　1、項目名稱：　　

　　2、項目地點：　　

　　3、項目面積：　　

　　4、項目計劃開竣工日期：年____月開工，年____月竣工。　　

　　5、設計單位：　　

　　6、勘察單位：　　

　　7、建設單位：　　

　　二、審查范圍和內容　　程序性審查的主要范圍和內容為： 技術性審查的主要內容為：　　

　　三、乙方服務措施：　　

　　1、乙方委派進行本合同項下初步設計、施工圖設計文件審查的人員均為具有相關資質和能力的專業人員。　　

　　2、針對項目的建設特點，為確保約定項目能夠在計劃的竣工日期順利完成，除在乙方的《報價書》中已作出的服務承諾外，乙方應與設計單位和甲方保持密切溝通聯系，提供跟蹤咨詢服務，具體如下：　　

　　(1)與設計單位密切配合　　

　　(2)與甲方的配合　　

　　四、合同履行期限、提交技術文件及交接方式：　　

　　(1)乙方初步設計審查工作周期：不多于 個工作日。　　

　　(2)乙方施工圖審查工作周期：　　

　　第一階段：即0.000以下建筑空間的施工圖審查階段，初審不多于 個工作日，

　　第二階段：即整個建筑空間的施工圖審查階段，初審不多于 個工作日　　

　　(3)初審完成后，乙方各專業審查人員應按程序和審查要點分別填寫各專業審查意見書交甲方或原設計單位，原設計單位根據審圖意見修改后返回乙方進行復審，復審意見應在收到設計單位修改文件后____日內提出。復審合格項目應由乙方負責審查的專業人員填寫《____市建筑工程施工圖設計文件審查報告》一式三份提交甲方。　　

　　(4)經乙方審查合格的項目，向甲方提交《____市建筑工程施工圖設計文件審查通知書》一式兩份，并在審查過的施工圖文件蓋章(三套)。勘察報告及結構計算書返還甲方。　　

　　(5)本合同生效后即開始程序及技術性審查(含技術咨詢服務),審查工作按規定工作日數完成(見本條第

　　一、

　　第二款)并提交審查報告。　　

　　五、委托方(甲方)的協作事項：　　甲方辦理報審手續時應向乙方提供或陸續提供下列文件和資料的復印件：　　⑴ 規劃管理部門核發的《建設工程規劃許可證》;　　⑵ 有關部門對消防、抗震、人防、節能等專項審批意見書;　　⑶ 工程勘察成果報告及勘察審查報告(詳勘);　　⑷ 施工圖設計全套圖紙文件一套(結構專業計算書一份，);　　⑸ 另提供總平面一張;　　⑹ 審查需要提供的其它資料。　　

　　六、技術情報和資料的真實性、保密、　　甲方向乙方提交的所有技術資料及審核后修改的設計文件、計算書等對其真實性、完整性負責。乙方對甲方提供的所有資料負有保密責任，未經甲方許可，不得向

　　第三方透露。　　

　　七、驗收、評價方法　　審查報告應符合本合同及相關法律法規的要求。____市規委對委托的審查單位的工作進行監督。____市建設工程勘察設計質量監督總站負責日常工作。　　評價方法：　　

　　八、報酬及其支付方式：　　本項目審查費固定為人民幣 元，大寫： 元整。 支付方式為(一次性支付或分期支付)：　　分期支付具體為：初步設計審查(含技術咨詢工作)完成并出具正式審查意見書后 個工作日內： 元。　　施工圖

　　第一階段審查并出具正式審查意見書工作完成(含初審和復審)并出具正式審查意見書后 個工作日內，支付人民幣 元。　　施工圖

　　第二階段審查(含技術咨詢工作)工作完成(含初審和復審)并出具正式審查通過文件后 個工作日內，支付 元。　　若階段發生變化，則雙方另行商議支付方式。　　

　　九、違約金或者損失賠償額的計算：違反本合同約定，違約方應當按照《中華人民共和國民法典》有關條款的規定承擔違約責任。　　

　　(一)違反本合同

　　第四條約定，乙方應承擔違約責任，每延誤一天應減收項目審查費2。　　

　　(二)違反本合同

　　第八條約定，甲方應承擔違約責任，每延誤一天，應按商業銀行同期貸款利率支付逾期違約金。　　

　　十、解決合同糾紛的方式　　在履行本合同的過程中發生爭執，雙方應友好協商，協商不成時，任何一方均可向 仲裁委申請按其仲裁規則進行仲裁。　　十

　　一、其它　　對于審查不合格的項目，乙方將由審查單位負責人和審查人員簽字并蓋章的《____市建筑工程施工圖設計文件審查報告》交甲方，原設計單位修改后，甲方重新送審。復審不合格項目交____市建設工程勘察設計質量監督總站處理。復審時間與初審時間詳見本合同

　　第四條。　　施工圖一經審查批準,不得擅自進行修改。如遇特殊情況需對已審查過的主要內容進行修改時,必須重新報請原審查單位批準后實施。　　甲方與乙方對審查意見存在重大分歧時，甲方可向市規劃委提出復審申請，市規劃委可另行委托審查單位或組織專家論證，做出仲裁決定。　　本合同生效后，任何一方不得單方終止本合同，若甲方要求單方終止合同，原繳的審查費不退，乙方的審查工作超過一半時，甲方應支付全部審查費。　　本合同如有未盡事宜，合同雙方應協商并簽定補充協議，作為本合同附件。 本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，本合同自全部內容履行完畢后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份，甲乙各方持正本 份，及副份。　　委 托 人：(甲方)　　受 托 人：(乙方)________年____月____日：

雙方建設工程合同書 篇4

　　發包人：召陵區歸村西村村委會 （以下簡稱A方）

　　承包人：漯河市富地誠達建筑安裝工程公司 （以下簡稱B方）

　　經過AB雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、 工程名稱：歸西村混凝土道路

　　2、 工程地點：歸村西村

　　3、 承包范圍：350米混凝土道路

　　4、 承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

　　5、 合同價款：合同總價款15萬元。

　　二、 技術要求

　　1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3。5米。

　　2、 18cm厚3：7灰土墊層。

　　三、 施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的`基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、 雙方權利和義務

　　1、發包人主要工作：

　　負責場地三通一平；

　　2、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。

　　五、工程價款的支付

　　工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

雙方建設工程合同書 篇5

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　如果 此致

　　__________人民法院

　　申請人：________________

　　_____________年_____月_____日

雙方建設工程合同書 篇6

　　甲方：_____________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_____________________(以下簡稱乙方)

　　根據有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　第一條：工程名稱：

　　第三條：工程范圍：見附件.

　　第四條：工程總價：

　　人民幣(此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。

　　第五條：

　　5.1竣工日期：(竣工報告為準)交付日

　　5.2合同總工期：元。

　　5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。

　　第六條：本工程質量標準

　　按設計文件及相關規范規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。

　　第七條：代表

　　甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。

　　如發生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。

　　第八條：工地管理

　　8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發生。

　　8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。

　　8.3乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。

　　情節嚴重移交司法部門處理。

　　第九條：設備、材料、通行及配套

　　9.1甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。

　　9.2本工程使用的材料：見附件。

　　9.3乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。

　　甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。

　　9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。

　　第十條：工程保險

　　10.1乙方應對其員工購買保險

　　10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。

　　10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。

　　10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續保費用。

　　第十一條：變更設計

　　11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：

　　11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。

　　11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。

　　11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。

　　11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。

　　第十二條：工程延期

　　12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。

　　12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。

　　第十三條：驗收

　　13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。

　　13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。

　　經監理工程師認可后，由甲方驗收。

　　13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。

　　13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。

　　13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。

　　驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。

　　第十四條：違約及損害賠償責任

　　14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。

　　14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。

　　14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。

　　14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。

　　14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。

　　14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。

　　14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。

　　甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。

　　14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。

　　第十五條：糾紛處理

　　甲乙雙方如對本合約條款發生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由人民法院管轄。

　　第十六條：其它

　　16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。

　　16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

　　16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。

　　16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

雙方建設工程合同書 篇7

　　投標書

　　合同名稱：_______________________________

　　致：業主：______________________________________________________________

　　先生們：

　　1在研究了上述工程的施工合同條件、規范、圖紙、工程量清單以及附件第_號以后，我們，即文末簽名人，茲報價以____________________________________(__________)，或根據上述條件可能確定的其它金額，按合同條件、規范、圖紙、工程量清單及附件要求，實施并完成上述工程并修補其任何缺陷。

　　2我們承認投標書附錄為我們投標書的組成部分。

　　3如果我們中標，我們保證在接到監理工程師開工通知后盡可能快地開工并在投標書附錄中規定的時間內完成合同規定的全部工程。

　　4我們同意從確定的接收投標之日起__天內遵守本投標書，在此期限期滿之前的任何時間，本投標書一直對我們具約束力，并可隨時被接受。

　　5在制定和執行一份壓式的合同協議書之前，本投標書連同你方書面的中標通知，應構成我們雙方之間有約束力的合同。

　　6我們理解你們并不一定非得接受最低標或你方可能收到的任何投標書的約束。

　　于19__年__月__日。

　　簽字人_________________________職務_____

　　授權代表_______________________________

　　(楷體大寫字母)

　　地址_________________________________

　　證人_________________________________

　　地址_________________________________

　　職業______

雙方建設工程合同書 篇8

　　____________公司(以下簡稱甲方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　____________公司(以下簡稱乙方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就______(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：______)，建設工程總價款為：____________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《______工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付____________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條

　　甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條

　　甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

　　第三條強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

　　(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

　　(2)《授權委托書》;

　　(3)《強制執行申請》;

　　(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

　　(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

　　(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：____________________________________。

　　第四條雙方各自的承諾和保證

　　1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

　　2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

　　3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：

　　甲方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

　　乙方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

　　北京市公證處聯系地址：

　　地址：__________________________________________

　　郵編：__________________電話：________________________

　　承辦公證員：____________

　　甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

　　第五條不可抗力

　　1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方并須在不可抗力發生后____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

　　3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

　　第六條保密

　　第七條其他

　　1、本協議自北京市公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。

　　2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。

　　3、本協議正本一式______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持______份，一份留存于北京市公證處備案。

　　甲方：__________________公司(印章)乙方：__________________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：(簽字)________________法定代表人或授權代表：(簽字)________________

　　________年________月________日

雙方建設工程合同書 篇9

　　上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司

　　法定代表人：_________________

　　被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________

　　法定代表人：_________________

　　上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。

　　上訴請求

　　1、請求撤銷一審判決，依法改判;

　　2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。

　　事實和理由

　　_____________

　　綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。

　　此致

　　__________市中級人民法院

　　上訴人：______________

　　20__________年__________月__________日

雙方建設工程合同書 篇10

　　合伙人： （以下簡稱甲方）性別年齡身份證號碼 合伙人：身份證號碼甲乙雙方經平等協商，就合伙承包一致意見，共各方信守。　　

　　一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險。　　

　　二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。　　

　　三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。　　

　　四、出資方式及比例：　　甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任。　　甲方派現金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔。　　

　　五、盈余分配及債務承擔：　　

　　1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據，按比例分配。　　

　　2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據，按比例承擔。　　

　　六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經兩方協商同意；　　

　　七、項目日常管理　　

　　1、甲方作為項目部負責人，負責項目的全面管理工作；乙方負責項目公關、催收工程款及當地社會關系協調并參與項目日常管理。　　甲乙雙方聘請總工程師，負責工程的技術工作；　　

　　2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。　　

　　3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。　　

　　八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。　　

　　九、違約責任。

　　1、未經合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。

　　2、合伙人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任。　　

　　十、其他。合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合伙人（甲方）：________年____月____日　　合伙人（乙方）：________年____月____日

雙方建設工程合同書 篇11

　　建設單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　為加強施工現場環境治理管理，認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責，對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理，嚴格遵守本協議書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好關系，保障施工現場環境保護工作順利進行。

　　甲方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求，負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理，并對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。

　　施工現場周邊必須進行圍擋，現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規范。現場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。

　　建筑垃圾、生活垃圾分類存放，并應及時清理，現場出入口要設置洗車設備，確保車輪不帶泥砂上路。

　　遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作，采取有效揚塵防治措施。

　　施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效揚塵措施，堆放整齊，并配備相應的灑水設施，及時灑水降塵。

　　砼泵、車輛清洗處應設沉淀池，存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施，食堂污染應有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應有控制措施。

　　由于沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定，未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光，批評及罰款。或對施工現場造成不良影響，由甲方負責。

　　乙方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。服從管理，對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。

　　進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工，施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料凈腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。

　　施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水設備。保持地面潮濕、清潔,以防揚塵污染空氣。

　　四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。

　　水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。

　　施工現場強噪聲機具應采取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。

　　所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。

　　由于沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。

　　補充條款：

　　補充條款如下：

　　加強所負責施工區域的環境保護管理，做到6個100%。

　　現場道路每天定人進行清掃、灑水;

　　所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理

　　按《揚塵取費[ ] 號文件》規定增加費率建筑1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執行，進入工程決算。

　　資金投入使用情況：

　　施工道路及主要出入口： 元

　　工地施工道路及加工區域： 元

　　固定式沖洗設備： 元

　　密目網： 元

　　標示標牌： 元

　　噴淋、噴霧系統： 元

　　其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元

　　視頻監控裝置： 元

　　建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：

　　負責人簽字： 負責人簽字：

　　年 月 日 年 月 日

雙方建設工程合同書 篇12

　　委托人：監 理 人：

　　經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第1條 委托人委托監理人監理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：

　　1、工程名稱： 橋改造工程 。

　　2、工程地點： * 區境內 。

　　3、工程規模：橋梁全長12米，寬5米 。

　　4、總 投 資： 。

　　第2條 本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。

　　第3條 下列文件均為本合同的組成部分：

　　1、監理投標書或中標通知書;

　　2、本合同標準條件;

　　3、本合同專用條件(包括補充合同)。

　　4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。

　　第4條 監理人向委托人承諾，按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的監理業務。

　　第5條 委托人向監理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監理人支付報酬。

　　第6條 本合同自 年 月 日開始實施，至本工程備案驗收完成之日(工程施工監理期為日歷日 天)。

　　第7條 本合同一式 陸 份，均具有同等法律效力，其中，委托人 三 份，監理人 三 份。

　　委 托 人： 監 理 人：

　　(簽章) (簽章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人：(簽章) 法定代表人：(簽章)

　　代 表： 代 表：

　　開 戶 銀行： 開 戶 銀行：

　　賬 號: 賬 號:

　　郵 編： 郵 編：

　　電 話： 電 話：

　　本合同簽訂于： 年 月 日

雙方建設工程合同書 篇13

　　抵押人：

　　（以下簡稱“甲方”）　　地址：

　　郵編：　　法定代表人：

　　營業執照號碼　　聯系方式：　　抵押權人：

　　（以下簡稱“乙方”）　　地址：

　　郵編：　　法定代表人：

　　營業執照號碼　　聯系方式：　　債務人：

　　（以下簡稱“丙方”）　　地址：

　　郵編：　　法定代表人：

　　營業執照號碼　　聯系方式：　　

　　1。________年____月日，本合同乙方與丙方簽訂的編號為

　　的《

　　合同》（以下簡稱“主合同”，詳見附件

　　1）。　　

　　2。 甲方自愿以其在建工程作為抵押物，擔保丙方按期履行付款義務。　　經平等協商，各方就抵押擔保相關事宜達成一致并簽訂本合同，以資共同信守。　　

　　一、主債權　　

　　1。本合同所擔保的主債權為：依據主合同約定 _________ 。　　

　　二、抵押物　　

　　1.坐落位置：_________區_________街路_________號（詳見附件2《抵押物清單》）。　　

　　2.用途：_________，建筑結構：_________。　　

　　3.建筑面積：

　　，占地面積：

　　。　　

　　4.已完成部分：層數_________

　　建筑面積_________平方米。　　

　　5。 竣工時間：　　

　　6.土地使用權取得方式：

　　出讓劃撥

　　使用年限：________年____月____日起至 ________年____月____日止。　　

　　7.證件（詳見附件3—

　　7）：　　

　　（1）國有土地使用證號：　　（

　　2）建設用地規劃許可證號：　　（

　　3）建設工程規劃許可證號：　　（

　　4）建設工程開工許可證號：　　（

　　5）開工許可證號：　　（

　　6）預售銷售許可證號：　　

　　8。其他：

　　【配套、裝修等】　　

　　三、抵押物價值及抵押率　　

　　1。本合同項下抵押物共作價人民幣（大寫）

　　元整，抵押率為百分之

　　—，實際抵押額為人民幣（大寫）

　　元整。　　

　　四、擔保范圍　　

　　1。抵押物的擔保范圍為主債權、違約金和實現主債權的費用（仲裁、訴訟費用、差旅費、律師費等等）。　　

　　五、抵押登記　　

　　1。各方應于本合同簽訂后 5個工作日內向登記機關提交抵押登記申請及相關資料：　　

　　2。乙方應于抵押權消滅后5個工作日內，向登記機關送達撤銷抵押登記的通知，協助甲方辦理撤銷登記手續。　　

　　3。各方應當協力提供登記所需文件、資料等。　　

　　（1）甲方：　　

　　（2）乙方：　　

　　（3）丙方：　　

　　4。因抵押登記和撤銷登記所發生的費用，由各方依據國家及登記機關的規定承擔；無相關規定的，由各方承擔各自的費用。　　

　　六、抵押物的使用與處分　　

　　1。抵押物由甲方占有、使用，全部收益歸甲方所有。　　

　　2。未經乙方同意，甲方不得擅自出售抵押物，但是丙方提前清償債務或另行提供擔保的除外。　　

　　3。抵押物滅失的，丙方應當另行提供擔保或提前清償債務，乙方可以就因抵押物滅失而取得的賠償行使物上代位權。　　

　　七、行使抵押權的條件　　

　　1。出現下列情況之一時，乙方有權依法處分抵押物：　　

　　（1）主合同約定的付款期限屆滿，丙方未依約支付合同價款的；　　

　　（2）丙方被宣告解散、破產的。　　

　　2。處分抵押物所得價款，不足以償還主債務的，乙方有權另行追索；價款償還主債務后還有剩余的，乙方應退還甲方。　　

　　3。乙方行使抵押權后，甲方有權向丙方追償。　　

　　八、抵押權的消滅　　出現下列情形之一時，抵押權消滅：　　

　　（1）主債權消滅；　　

　　（2）抵押權實現；　　

　　（3）法律規定的其他情形。　　

　　九、違約責任　　

　　1。由于甲方保管不善，造成抵押物毀損的，乙方有權要求恢復原狀，或要求丙方提供其他擔保或提前支付合同價款。　　

　　2。未經抵押人同意，乙方與丙方變更延長主合同付款期限的，可自行解除本合同，。　　

　　十、爭議解決方式　　因履行本合同產生的糾紛，經各方協商仍無法解決的，任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起訴訟。　　十

　　一、合同的生效　　本合同自各方代表人簽字并加蓋單位印章之日起生效。　　（此頁無正文）　　此頁系合同簽署頁　　甲方：（印章）　　代表人：　　乙方：（印章）　　代表人：　　丙方：（印章）　　代表人：　　簽訂時間： ________年____月____日　　簽訂地點

雙方建設工程合同書 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　一、合同協議書

　　甲方_______為興建________工程，接受了乙方_______對本工程的投標，為明確雙方責任、權利及義務，經雙方協商簽訂如下協議：

　　1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。

　　2.下列文件構成整個合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。

　　(1)雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;

　　(2)合同協議書;

　　(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;

　　(4)合同專用條款;

　　(5)合同通用條款;

　　(6)中標通知書、投標書和招標書;

　　(7)與本合同有關的其他文件。

　　3.本合同總價款為人民幣____萬元。

　　4.本合同工程的施工期為__個月(天)，或：自____年__月__日至____年__月__日。

　　5.甲、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。

　　6.本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清后合同終止。

　　7.本協議書正本二份，雙方各執一份，具有同等法律效力;副本__份，雙方各執__份，當副本與正本不一致時，以正本為準。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

雙方建設工程合同書 篇15

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方因建設_________________需要占用土地，在_________________鎮人民政府監督協調下，根據《合同法》和《土地法》相關規定，經甲乙雙方友好協商，本著自愿及平等互利、共同發展的原則，達成以下協議：

　　(一)甲方用地范圍為建設沙圪堵急調峰加氣站所需土地。

　　(二)協議達成后，乙方及其村民不得干擾阻擋甲方在土地范圍內施工、經營等合法行為。

　　(三)甲方根據用地的數量對乙方進行土地占用補償，補償方法如下：

　　1、甲方一次性補償乙方：人民幣(大寫)_________________(小寫：_________________整)

　　(此補償費用包括土地補償、退耕還林補償、地上附著物補償、土壩補償、等所有和土地相關的全部費用)

　　甲方補償只對乙方村委會，不直接對村民，具體分配由乙方村委會負責。

　　2、如村民阻攔施工由村委會出面協調并解決，并不得影響甲方正常施工。

　　(四)違約責任

　　協議生效后，雙方嚴格遵守共同履約，如果有一方違約，違約的一方應當向未違約方支付補償金額_________________%的違約金。

　　(五)爭議的解決

　　1、本協議在正常的履行過程中，乙方村民不得以任何理由阻攔甲方施工及正常經營活動，否則所造成的一切損失由乙方承擔。

　　2、本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院起訴。但在協商或調解期間不得影響甲方正常施工及經營活動。

　　(六)其它事項

　　1、甲方應當在雙方簽訂協議后三日內，將補償款打入乙方村委會指定賬戶，否則按逾期付款處理。

　　2、本協議由沙圪堵鎮人民政府監督執行。

　　3、本協議由甲、乙雙方法定代表人簽字并加蓋單位公章之日起生效，協議有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除協議。

　　4、本協議于雙方簽訂之日起生效。本協議一式七份，甲方三份，乙方三份，沙圪堵鎮人民政府一份，具有同等法律效力，甲乙雙方共同遵守執行。

　　甲方(章)：_________________ 乙方(章)：_________________

　　地 址：_________________ 地 址：_________________

　　法定代表人： _________________村委會代表人：_________________

　　委托代理人：_________________ 委托代理人：_________________

　　電 話： _________________電 話：_________________

　　開戶行： _________________開戶行：_________________

　　賬 號：_________________ 賬 號：_________________

　　___________年___________月_________日___________年___________月_________日

雙方建設工程合同書 篇16

　　借 款 方：

　　法定代表人：

　　地 址：

　　貸 款 方：

　　法定代表人：

　　地 址：

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：________________________________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣 (大寫)元。預計用款為一年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四條 借款期限：借款方保證從 年 月起至 年 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為 年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)

　　代表人：____________ 代表人：____________

　　年 月 日 年 月 日

雙方建設工程合同書 篇17

　　廣州市建設工程石材供料合同范本

　　合同編號_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依據《_____》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。

　　第一條?石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

　　2.石材供料時間：_______________________________。

　　3.交付地點為(選擇一項)

　　□施工現場：____________________________________。

　　□甲方指定的材料存放地點：______________________。

　　□雙方約定的其他地點：__________________________。

　　4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的.交付時間和地點。

　　第二條?承接方式

　　1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。

　　甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當?日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

　　3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

　　4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

　　第三條?質量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

　　□國家標準

　　□行業標準

　　□雙方約定標準：________________________________。

　　第四條?運輸與裝卸

　　1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責?□乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。

　　2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。

　　第五條?驗收

　　1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

　　2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。

　　第六條?合同價款與支付方式

　　1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

　　2.支付方式

　　(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________?元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。

　　(2)款項支付(選擇一項)

　　□按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　□按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　3.合同價款結算方式為：____________________________。

　　4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿后_______天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

　　第七條?違約責任

　　1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

　　5.其他違約責任：____________________________。

　　第八條?保修

　　1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

　　2.保修項目____________________________。

　　3.保修內容____________________________。

　　4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

　　第九條?合同變更與未盡事宜補充

　　1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

　　2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

　　第十條?其他事項____________________________。

　　第十一條?爭議處理

　　因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

　　1.向上海_____委員會申請_____。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條?本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。

　　第十三條?附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　甲方：________________________?乙方：________________________

　　簽訂人：_______?職務：_______?簽訂人：_______?職務：_______

　　負責人：______________________?負責人：______________________

　　住所地：______________________?住所地：______________________

　　電話：________________________?電話：________________________

　　___________年______月_______日?___________年______月_______日

　　附件：石材供料單