私房建設(shè)工程合同（精選15篇）
私房建設(shè)工程合同 篇1
房主人(甲方)：_________________
承建人(乙方)：_________________
根據(jù)《_________________》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本房屋修建工程的具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條、建筑項(xiàng)目：私房建設(shè)工程。
第二條、建設(shè)地點(diǎn)：
第三條、承建方式及施工準(zhǔn)備
1、甲方將其住宅工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方應(yīng)提前天，將工程建設(shè)所需材料告知甲方，甲方應(yīng)及時(shí)像乙方提供工程所需全部材料。
3、乙方自帶建筑工程所需的一切機(jī)械設(shè)備及工具;雨天做好遮雨措施，避免下雨影響工程質(zhì)量。
4、甲方在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場前做到三通入戶(即水、電、道路三通入戶)
第四條、建房工期
乙方承建的該房屋從________年________月________日開工至________年________月________日完工工期________天。
第五條、建設(shè)工程承包單價(jià)及建設(shè)內(nèi)容
1、整體建筑包工費(fèi)，按照建筑面積定價(jià)，本房屋修建的建筑面積為m2,包工費(fèi)m2/元(包括人工工資及施工工具)。
2、房屋建筑面積的確定
房屋建筑面積=(房屋外墻皮長_________房屋外墻皮寬)+(雨篷長_________雨篷寬_________1/2)
3、整體建筑建設(shè)內(nèi)容
房建工程規(guī)范中所指的主體工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞預(yù)留，電路、閉路電視線、電話線、管線路的預(yù)埋和安裝，瓷磚粘貼、等。
第六條、承建工程付款方式：
付款方式：
第一次：待乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后預(yù)付元做啟動(dòng)金。
第二次：基礎(chǔ)工程按合同和設(shè)計(jì)保質(zhì)保量完成后預(yù)付________元。
第三次：主體工程按合同和設(shè)計(jì)保質(zhì)保量完成后預(yù)付________元。
第四次：完成裝飾工程，掃地出門后付清除預(yù)留維修費(fèi)10%以外的余欠________元。
第七條、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經(jīng)驗(yàn)，以確保乙方所承攬建設(shè)的工程符合_____所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。
2、乙方必須重點(diǎn)抓好工程的質(zhì)量和安全施工，嚴(yán)格按照《抗震安居房屋建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》建房，在施工期間，以確保工程質(zhì)量和安全，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時(shí)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn)，責(zé)任與甲方無關(guān)。
第八條、工程質(zhì)量。
1、乙方根據(jù)甲方要求由乙方確定施工圖紙，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。
2、工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到《抗震安居房屋建設(shè)評定標(biāo)準(zhǔn)》的合格條件。建房后的墻體、門窗洞口等要做到平整、光滑、無空鼓，墻磚、地面磚做到平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3、因乙方方面自身原因達(dá)不到工程質(zhì)量合格條件，乙方應(yīng)按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并承擔(dān)導(dǎo)致返工、修改、重作等人工、材料等所有費(fèi)用。返工、修改后仍不能達(dá)到約定的合格使用條件的，乙方承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
第九條、違約責(zé)任和爭議的解決辦法
1、甲方如未按照乙方的工程進(jìn)度不能及時(shí)提供有關(guān)材料，造成乙方待料停工所受損失，均有甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)賠償。
2、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
3、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議，協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商仍無法解決的，提請勞動(dòng)________委員會進(jìn)行________。
第十條、合同的生效與終止。
1、本合同一式二份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗(yàn)收合格、乙方將工程交付甲方、甲方預(yù)留維修費(fèi)10%外，全部付清。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印)：________________
身份證號：________________
乙方簽字(手印)：________________
身份證號：________________
________年________月________日
私房建設(shè)工程合同 篇2
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，發(fā)、承包人就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。達(dá)成協(xié)議如下：
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程規(guī)模及結(jié)構(gòu)特征：
工程承包范圍：
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號：
資金來源：
二、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
四、合同價(jià)款
幣種：
合同總價(jià)(大寫)： 元
(小寫)：￥： 元
綜合單價(jià)或費(fèi)率：□詳見承包人的投標(biāo)報(bào)價(jià)書(招標(biāo)工程)
□詳見經(jīng)確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(非招標(biāo)工程)
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、 本合同協(xié)議書
2、 中標(biāo)通知書
3、 投標(biāo)書及其附件
4、 經(jīng)確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單
5、 本合同專用條款和補(bǔ)充條款
6、 本合同通用條款
7、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
8、 圖紙
9、 工程量清單
10、 雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面記錄和文件
11、 發(fā)包人或工程師有關(guān)通知及工程會議紀(jì)要
12、 工程進(jìn)行過程中的有關(guān)信件、數(shù)據(jù)電文(電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)。
六、詞語定義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。
七、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定及工程師的指令進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任并履行本合同書所約定的全部義務(wù)。
八、發(fā)包人的承諾
發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)，并履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、合同生效
合同訂立時(shí)間： 年 月 日。
合同訂立地點(diǎn)：
發(fā)包人和承包人約定雙方法定代表人簽字或蓋章后生效，并送工程所在地縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門備案。
發(fā) 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
鑒證意見：
鑒證機(jī)關(guān)(章)
經(jīng) 辦 人：
年 月 日
私房建設(shè)工程合同 篇3
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯(lián)系電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機(jī)械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)
事實(shí)和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問題，且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí)，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
綜上，反訴人認(rèn)為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。
如果 此致
__________人民法院
申請人：________________
_____________年_____月_____日
私房建設(shè)工程合同 篇4
發(fā)包人：
承攬人：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項(xiàng)目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項(xiàng)目 ，工程價(jià)格 ，其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容( )等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地，罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工： 乙方必須達(dá)到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng)：所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作，只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
發(fā)包人(簽字)： 承包人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
私房建設(shè)工程合同 篇5
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： 身份證號： (以下簡稱乙方)
為了提高企業(yè)競爭能力，擴(kuò)大企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂內(nèi)部承包經(jīng)營協(xié)議如下：
一、甲方授權(quán)乙方簽訂的建設(shè)工程合同，乙方實(shí)行自主經(jīng)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧的運(yùn)營模式，所有的業(yè)務(wù)開支和辦公費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并獨(dú)自承擔(dān)經(jīng)營過程中的債權(quán)債務(wù)和由此引發(fā)的全部經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、安全和法律責(zé)任。
二、承包方式及要求
1、工程管理費(fèi)：甲方收取乙方承建項(xiàng)目工程合同價(jià)款的 %作為公司管理費(fèi)，乙方不承擔(dān)額外費(fèi)用，甲方出具企業(yè)外出經(jīng)營許可證給乙方，工程所有稅收由乙方承擔(dān)，工程款發(fā)票由乙方在工程所在地稅務(wù)主管部門按稅法依法繳納稅費(fèi)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)，乙方不能偷稅、漏稅，一經(jīng)出現(xiàn)一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任概由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，甲方不得挪用項(xiàng)目工程款，工程款到賬后必須當(dāng)天支付乙方，
第一次款項(xiàng)到賬時(shí)，扣除
第一次款項(xiàng)的稅金及管理費(fèi)，剩余款項(xiàng)一次性支付給乙方，工程款
第二次到賬后，把合同價(jià)款內(nèi)的稅金發(fā)票及工程管理費(fèi)一次性扣除，剩余款項(xiàng)一次性支付給乙方。
2、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，享受財(cái)務(wù)監(jiān)督權(quán)、審核權(quán)、工程質(zhì)量和安全檢查權(quán)，乙方應(yīng)當(dāng)自覺接受甲方的監(jiān)督，并尊重甲方派駐管理人員的權(quán)利，定期向甲方報(bào)告工作，聽取意見和建 議。
三、甲方的義務(wù)
1、甲方在本協(xié)議生效之后，甲方協(xié)助乙方辦理該工程的一切相關(guān)事宜。
四、工程管理
1、乙方承擔(dān)為承接工程發(fā)生的招標(biāo)費(fèi)用、報(bào)建費(fèi)用、施工過程的各項(xiàng)成本、工程保修期間所發(fā)生的費(fèi)用、直至該協(xié)議終止前所發(fā)生的其他費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、項(xiàng)目中標(biāo)后，乙方必須根據(jù)工程的規(guī)模、“質(zhì)量和工期的要求及甲方與業(yè)主所簽施工合同的要求，盡快組建項(xiàng)目經(jīng)理部，選派得力的領(lǐng)導(dǎo)班子的施工隊(duì)伍，提供實(shí)施工程所需資金、技術(shù)人員、機(jī)械和材料物資。
3、乙方為承擔(dān)管轄范圍內(nèi)的工程負(fù)全面責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行國家施工驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量管理?xiàng)l例和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文，甲方與建設(shè)單位簽訂的建設(shè)工程施工合同所規(guī)定的，承包人的全部責(zé)任和義務(wù)和甲方的各項(xiàng)工程質(zhì)量管理制度，信守合同，維護(hù)甲方的信譽(yù)，全面負(fù)責(zé)工程的實(shí)施、養(yǎng)護(hù)，直至工程圓滿通過竣工驗(yàn)收，承擔(dān)保修期責(zé)任完成為止，若因履約不善造成的全部違約責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方必須貫徹落實(shí)國家、地方、行業(yè)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)規(guī)章制度，對管轄范圍內(nèi)施工項(xiàng)目的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，發(fā)生一切大小事故概由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
5、乙方必須服從甲方下達(dá)的創(chuàng)安全文明工地計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
6、乙方應(yīng)定期組織安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查，堅(jiān)持“安全
第一，預(yù)防為主”的安全方針，嚴(yán)格執(zhí)行安全獎(jiǎng)罰制度。研究解決安全質(zhì)量生產(chǎn)中存在的問題，對存在的安全質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)整改，消除安全隱患。
7、乙方必須組織并主持各種安全設(shè)施、設(shè)備的審查和驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正措施。
8、乙方必須執(zhí)行甲方的各項(xiàng)安全質(zhì)量生產(chǎn)管理和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，服從公司的安全質(zhì)量生產(chǎn)管理，接受公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。定期向公司通報(bào)安全質(zhì)量生產(chǎn)情況。如因乙方違約造成甲方經(jīng)濟(jì)損失、行政處罰等影響公司的名譽(yù)的，由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任，賠償甲方名譽(yù)損失費(fèi)和經(jīng)濟(jì)損失。
五、經(jīng)營及相關(guān)管理
1、乙方不得超過甲方所授權(quán)范圍進(jìn)行經(jīng)營，不得隨意將承建工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包。
2、對乙方需要甲方配合招投標(biāo)工程預(yù)審文件、投標(biāo)文件編制的，甲方認(rèn)真積極配合力爭符合相關(guān)文件編制要求，由此發(fā)生的差旅費(fèi)及為達(dá)到文件編制要求所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。經(jīng)乙方要求甲方管理人員出差者，其經(jīng)辦人員的差旅費(fèi)用、出差補(bǔ)貼、雙休日加班費(fèi)用(按國家勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定)及對擬投標(biāo)工程所開支的經(jīng)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
六、違約責(zé)任及協(xié)議解除
1、在工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方將應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)營內(nèi)的各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)處理完畢，如有債務(wù)糾紛，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、乙方承擔(dān)違反甲方規(guī)章制度所簽訂合同、文件的經(jīng)濟(jì)、無限期法律責(zé)任。
3、乙方必須守法經(jīng)營，若經(jīng)營管理不善或出現(xiàn)安全事故導(dǎo)致通報(bào)處罰、停止投標(biāo)或其他行政處罰導(dǎo)致降低資質(zhì)的，甲方有權(quán)用該工程款支付相應(yīng)費(fèi)用，由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。
七、未盡事宜在雙方協(xié)商后補(bǔ)充，有關(guān)本項(xiàng)目事項(xiàng)的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本協(xié)議的組成部分，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議一式貳份，各持壹份。
八、附件：
1、甲方必須提供給乙方項(xiàng)目授權(quán)委托書，全權(quán)處理項(xiàng)目所有一切事務(wù)。
2、乙方提供給甲方本人身份證復(fù)印件一份。
甲方：
乙方：
________年____月____日
________年____月____日
私房建設(shè)工程合同 篇6
甲方：______________________
乙方：______________________
為確保甲方承建的__________工程勞務(wù)承包合同工程順利完工，根據(jù)施工安排，甲方將________工程承包給乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》和《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件使用法律問題的解釋》的有關(guān)規(guī)定，為確保優(yōu)質(zhì)按期完成施工任務(wù)，按照高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求完成施工任務(wù)的總體目標(biāo)，同時(shí)也為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，條款如下：
第一條 工程概況
1.工程名稱：_______________________
2.工程地點(diǎn)：_______________________
3.工程數(shù)量：_______________________
4.工程數(shù)量及內(nèi)容：_________________
第二條 工期
1.開工日期：________年_______月_______日開工。
2.竣工日期：________年_______月_______日竣工。
3.總工期為：日歷天________天。
4.階段性工期目標(biāo)：以甲方階段施工計(jì)劃為準(zhǔn)。
第三條 承包方式與工程造價(jià)
1.承包方式：綜合單價(jià)承包，工程項(xiàng)目承包單價(jià)詳見附件一《工序單價(jià)承包一覽表》。清單所列單價(jià)應(yīng)視為包括了為實(shí)施和完成本工程所進(jìn)行的所有工作項(xiàng)目。
2.工序單價(jià)包含的內(nèi)容：指完成合格的工程項(xiàng)目且合同規(guī)定應(yīng)單獨(dú)計(jì)量的工序單價(jià)費(fèi)用。包括工程修建及其缺陷修復(fù)中所需的一切勞務(wù)(包括勞務(wù)的管理)、各類材料消耗超耗、施工機(jī)械、機(jī)場管理、施工調(diào)遣、小臨設(shè)施、施工風(fēng)險(xiǎn)、成本節(jié)約形成的利潤，工程結(jié)束后的現(xiàn)場清理以及他應(yīng)支付的一切費(fèi)用。
3.本合同施工均含完成本項(xiàng)工作所有的工作內(nèi)容和缺陷修復(fù)，有及合同明示或暗示與本工程有關(guān)的所有責(zé)任、義務(wù)和一切風(fēng)險(xiǎn)等的費(fèi)用。除清單所列項(xiàng)目外，其他與本工程項(xiàng)目內(nèi)容有關(guān)的施工項(xiàng)目應(yīng)人微言輕完成本項(xiàng)工程的輔助工作，不再另行計(jì)價(jià)。
4.工程實(shí)際造價(jià)按甲方施工技術(shù)部門簽證的實(shí)際完成的且經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理驗(yàn)收合格的工程量乘以合同的單價(jià)計(jì)算。
5.本工程造價(jià)單項(xiàng)價(jià)格一次包死，不受天氣變化、市場價(jià)格、職工生活費(fèi)用增加、甲方相關(guān)工程施工進(jìn)度、國家政策調(diào)整等因素的影響，如遇不可抗力，雙方協(xié)商解決(不可抗力是指當(dāng)事人不能預(yù)見、不可避免、不能克服的事情)。本工程營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅及教育費(fèi)附加由甲方代交，其他稅費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé)繳納。
第四條 履約保證金
1.合同簽訂之前，乙方必須向甲方交納不少于合同造價(jià)10%的履約保證金(若乙方以進(jìn)場設(shè)備作為抵押，應(yīng)按照擔(dān)保法規(guī)定到國家相關(guān)部門辦理抵押手續(xù))。
2.若乙方因自身原因不能按期進(jìn)場或不能繼續(xù)完成本工程或給甲方工程施工和企業(yè)信譽(yù)造成了損害，甲方有權(quán)扣留部分或全部履約保證金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并結(jié)算完畢后一次性付清。
3.乙方在工程施工完成并撤離施工現(xiàn)場后，出現(xiàn)所雇傭民工或債主到甲方索要欠款，甲方將從履約保證金中代付相關(guān)款項(xiàng)，并加扣5%的手續(xù)費(fèi)，不足部分從保留金中扣除。剩余的履約保證金在工程結(jié)束并結(jié)算完畢滿一年且甲方撤離施工工程現(xiàn)場后付清。
第五條 計(jì)量支付與工程結(jié)算
1.甲方每月對乙方完成的經(jīng)驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)量支付，每月的25日為計(jì)量支付時(shí)間(但甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對計(jì)量時(shí)間和支付時(shí)間做出調(diào)整)。乙方按照當(dāng)期實(shí)際完成且驗(yàn)收合格的實(shí)物工程量，編制月計(jì)量支付申請表，報(bào)甲方施工技術(shù)部門和計(jì)劃經(jīng)營部門審批。經(jīng)甲方專業(yè)工程師和計(jì)量工程師簽認(rèn)后，作為中間計(jì)量的依據(jù)。經(jīng)甲方專業(yè)工程師和計(jì)量工程師簽認(rèn)的工程量，甲方將不預(yù)計(jì)量和結(jié)算。
2.施工期間甲方每月向乙方支付當(dāng)月計(jì)量總額的70%。乙方工程全部完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后支付至工程結(jié)算總造價(jià)的90%，甲方工程全部完成進(jìn)入保修期后支付至95%，扣留的總造價(jià)的5%轉(zhuǎn)為工程保留金。甲方每期向乙方支付款項(xiàng)時(shí)均應(yīng)扣除：甲方向乙方所供材料費(fèi)用、機(jī)械使用費(fèi)用;乙方向甲方所借的費(fèi)用;甲方向乙方開據(jù)的罰款票據(jù)金額;合同規(guī)定扣除的其他款項(xiàng)。
3.乙方應(yīng)合理使用甲方撥付的'工程款，并不得挪用。每期工程款撥付時(shí)，乙方應(yīng)將上期撥付資金使用情況上報(bào)甲方財(cái)務(wù)部門審核，同時(shí)將上月工人簽字的工資表復(fù)印一份交到甲方財(cái)務(wù)部門。若乙方賬目清晰，資金使用合理，無將本項(xiàng)目部資金挪作他用現(xiàn)象，甲方將在業(yè)主撥付工程款到位后按本條第2款規(guī)定的比例分期支付，否則按上述比例的50%撥付或不撥付工程款。
私房建設(shè)工程合同 篇7
委 托 人：(甲方) 受 托 人：(乙方) 審查項(xiàng)目合同號： 簽訂地點(diǎn)： 簽訂日期：________年____月____日 有效期限：________年____月____日至________年____月____日 依據(jù)《中華人民共和國民法典》和其它相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定, 本合同雙方就(以下稱項(xiàng)目)事宜, 經(jīng)協(xié)商一致, 簽訂本合同。
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：
3、項(xiàng)目面積：
4、項(xiàng)目計(jì)劃開竣工日期：年____月開工，年____月竣工。
5、設(shè)計(jì)單位：
6、勘察單位：
7、建設(shè)單位：
二、審查范圍和內(nèi)容 程序性審查的主要范圍和內(nèi)容為： 技術(shù)性審查的主要內(nèi)容為：
三、乙方服務(wù)措施：
1、乙方委派進(jìn)行本合同項(xiàng)下初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件審查的人員均為具有相關(guān)資質(zhì)和能力的專業(yè)人員。
2、針對項(xiàng)目的建設(shè)特點(diǎn)，為確保約定項(xiàng)目能夠在計(jì)劃的竣工日期順利完成，除在乙方的《報(bào)價(jià)書》中已作出的服務(wù)承諾外，乙方應(yīng)與設(shè)計(jì)單位和甲方保持密切溝通聯(lián)系，提供跟蹤咨詢服務(wù)，具體如下：
(1)與設(shè)計(jì)單位密切配合
(2)與甲方的配合
四、合同履行期限、提交技術(shù)文件及交接方式：
(1)乙方初步設(shè)計(jì)審查工作周期：不多于 個(gè)工作日。
(2)乙方施工圖審查工作周期：
第一階段：即0.000以下建筑空間的施工圖審查階段，初審不多于 個(gè)工作日，
第二階段：即整個(gè)建筑空間的施工圖審查階段，初審不多于 個(gè)工作日
(3)初審?fù)瓿珊螅曳礁鲗I(yè)審查人員應(yīng)按程序和審查要點(diǎn)分別填寫各專業(yè)審查意見書交甲方或原設(shè)計(jì)單位，原設(shè)計(jì)單位根據(jù)審圖意見修改后返回乙方進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審意見應(yīng)在收到設(shè)計(jì)單位修改文件后____日內(nèi)提出。復(fù)審合格項(xiàng)目應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)審查的專業(yè)人員填寫《____市建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查報(bào)告》一式三份提交甲方。
(4)經(jīng)乙方審查合格的項(xiàng)目，向甲方提交《____市建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查通知書》一式兩份，并在審查過的施工圖文件蓋章(三套)。勘察報(bào)告及結(jié)構(gòu)計(jì)算書返還甲方。
(5)本合同生效后即開始程序及技術(shù)性審查(含技術(shù)咨詢服務(wù)),審查工作按規(guī)定工作日數(shù)完成(見本條第
一、
第二款)并提交審查報(bào)告。
五、委托方(甲方)的協(xié)作事項(xiàng)： 甲方辦理報(bào)審手續(xù)時(shí)應(yīng)向乙方提供或陸續(xù)提供下列文件和資料的復(fù)印件： ⑴ 規(guī)劃管理部門核發(fā)的《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》; ⑵ 有關(guān)部門對消防、抗震、人防、節(jié)能等專項(xiàng)審批意見書; ⑶ 工程勘察成果報(bào)告及勘察審查報(bào)告(詳勘); ⑷ 施工圖設(shè)計(jì)全套圖紙文件一套(結(jié)構(gòu)專業(yè)計(jì)算書一份，); ⑸ 另提供總平面一張; ⑹ 審查需要提供的其它資料。
六、技術(shù)情報(bào)和資料的真實(shí)性、保密、 甲方向乙方提交的所有技術(shù)資料及審核后修改的設(shè)計(jì)文件、計(jì)算書等對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。乙方對甲方提供的所有資料負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)甲方許可，不得向
第三方透露。
七、驗(yàn)收、評價(jià)方法 審查報(bào)告應(yīng)符合本合同及相關(guān)法律法規(guī)的要求。____市規(guī)委對委托的審查單位的工作進(jìn)行監(jiān)督。____市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督總站負(fù)責(zé)日常工作。 評價(jià)方法：
八、報(bào)酬及其支付方式： 本項(xiàng)目審查費(fèi)固定為人民幣 元，大寫： 元整。 支付方式為(一次性支付或分期支付)： 分期支付具體為：初步設(shè)計(jì)審查(含技術(shù)咨詢工作)完成并出具正式審查意見書后 個(gè)工作日內(nèi)： 元。 施工圖
第一階段審查并出具正式審查意見書工作完成(含初審和復(fù)審)并出具正式審查意見書后 個(gè)工作日內(nèi)，支付人民幣 元。 施工圖
第二階段審查(含技術(shù)咨詢工作)工作完成(含初審和復(fù)審)并出具正式審查通過文件后 個(gè)工作日內(nèi)，支付 元。 若階段發(fā)生變化，則雙方另行商議支付方式。
九、違約金或者損失賠償額的計(jì)算：違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民法典》有關(guān)條款的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
(一)違反本合同
第四條約定，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，每延誤一天應(yīng)減收項(xiàng)目審查費(fèi)2。
(二)違反本合同
第八條約定，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，每延誤一天，應(yīng)按商業(yè)銀行同期貸款利率支付逾期違約金。
十、解決合同糾紛的方式 在履行本合同的過程中發(fā)生爭執(zhí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向 仲裁委申請按其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。 十
一、其它 對于審查不合格的項(xiàng)目，乙方將由審查單位負(fù)責(zé)人和審查人員簽字并蓋章的《____市建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查報(bào)告》交甲方，原設(shè)計(jì)單位修改后，甲方重新送審。復(fù)審不合格項(xiàng)目交____市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量監(jiān)督總站處理。復(fù)審時(shí)間與初審時(shí)間詳見本合同
第四條。 施工圖一經(jīng)審查批準(zhǔn),不得擅自進(jìn)行修改。如遇特殊情況需對已審查過的主要內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí),必須重新報(bào)請?jiān)瓕彶閱挝慌鷾?zhǔn)后實(shí)施。 甲方與乙方對審查意見存在重大分歧時(shí)，甲方可向市規(guī)劃委提出復(fù)審申請，市規(guī)劃委可另行委托審查單位或組織專家論證，做出仲裁決定。 本合同生效后，任何一方不得單方終止本合同，若甲方要求單方終止合同，原繳的審查費(fèi)不退，乙方的審查工作超過一半時(shí)，甲方應(yīng)支付全部審查費(fèi)。 本合同如有未盡事宜，合同雙方應(yīng)協(xié)商并簽定補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同附件。 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，本合同自全部內(nèi)容履行完畢后截止。 本合同正本一式 本份及副本 份，甲乙各方持正本 份，及副份。 委 托 人：(甲方) 受 托 人：(乙方)________年____月____日：
私房建設(shè)工程合同 篇8
甲方：郴州XX公司 乙方： 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商就小區(qū)項(xiàng)目配電工程達(dá)成如下協(xié)議：甲方將該小區(qū)項(xiàng)目配電工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、安裝調(diào)試承包給乙方，現(xiàn)就雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)作如下規(guī)定，以茲雙方共同信守執(zhí)行。
第一條 工程名稱及地點(diǎn)
1、工程名稱：配電工程
2、地點(diǎn)：
第二條 承包方式 乙方按照甲方提供的經(jīng)過圖審的配電施工圖紙(低壓配電房等必須有經(jīng)過電力等有關(guān)部門審核合格的圖紙)承包施工，負(fù)責(zé)工程范圍和工程量內(nèi)所有配電設(shè)備及主材、輔料的采購、成套、安裝、配電設(shè)備調(diào)試及負(fù)責(zé)協(xié)助辦理用電相關(guān)手續(xù)。
第三條 乙方的施工范圍和主要工程量
1、根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙負(fù)責(zé)該配電工程，從高壓變壓器的低壓出線一側(cè)起到各業(yè)主用戶表廂的(含用戶表廂及電能卡表)所有供配電設(shè)備的采購和安裝調(diào)試驗(yàn)收合格;所有供配電設(shè)備必須有合格證,電表必須取得當(dāng)?shù)毓╇娂坝?jì)量部門的檢驗(yàn)認(rèn)可。
2、負(fù)責(zé)該配電工程的規(guī)劃方案、查勘，取得通過管轄電業(yè)部門等相關(guān)職能部門的施工組織設(shè)計(jì)方案及配電施工設(shè)計(jì)圖紙的審核。
3、負(fù)責(zé)協(xié)助甲方與電業(yè)部門辦理相關(guān)用電手續(xù);
4、該工程雙電源外部電源引入工程由乙方協(xié)助甲方到電業(yè)部門辦理。
第四條 工程價(jià)款結(jié)算及付款方式
1、該工程采用總價(jià)包干的方式，即整個(gè)工程總包干價(jià)合計(jì)人民幣：元整(含稅價(jià))。
2、付款方式
2.1本工程不撥付預(yù)付款，待材料、設(shè)備全部到達(dá)施工工地，經(jīng)甲方代表、監(jiān)理驗(yàn)收后 10 個(gè)工作日內(nèi)支付整個(gè)工程款的 (即;設(shè)備安裝施工完畢經(jīng)管轄電力主管部門驗(yàn)收合格后10個(gè)工作日內(nèi)支付整個(gè)工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作為質(zhì)量保修期內(nèi)質(zhì)量保證金(即 元整)，待合格送電滿________年時(shí)一次性支付。
2.2工程的結(jié)算價(jià)格以簽訂合同價(jià)格為準(zhǔn)，合同價(jià)格即為最終結(jié)算價(jià)格，在工程承包范圍如遇政策性調(diào)整及材料價(jià)格漲跌，均不變更包干總造價(jià)結(jié)算。
第五條 雙方的權(quán)利義務(wù)
1、合同簽訂后，甲方積極配合乙方辦理用電相關(guān)手續(xù)，及時(shí)提供相關(guān)資料。
2、甲方負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)現(xiàn)場工作，對施工不合要求的，甲方有權(quán)要求整改、停工、返工直至清退。
3、乙方嚴(yán)格按施工規(guī)范和質(zhì)量要求組織施工，接受甲方施工人員的監(jiān)督，做到安全、文明施工。
4、乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工環(huán)境的協(xié)調(diào)，甲方應(yīng)積極配合。
第六條 工程期限驗(yàn)收方式
1、工程期限：乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求保證在________年____月____日前完成施工調(diào)式合格并達(dá)到交付使用條件，在辦理有關(guān)手續(xù)及合同實(shí)施過程中，如遇國家政策或電業(yè)局規(guī)范發(fā)生變動(dòng)、調(diào)整以及遇到不可抗力，工程期限由雙方另行協(xié)商確定順延。
2、驗(yàn)收方式：設(shè)備安裝完畢后，甲方組織部門對配電工程進(jìn)行驗(yàn)收，以電力部門審核的施工圖紙為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收(憑電力部門驗(yàn)收合格后的相關(guān)文件送電，視為驗(yàn)收合格)，在驗(yàn)收前甲方不啟用任何設(shè)備。
第七條 乙方質(zhì)量承諾
1、由乙方組織施工設(shè)計(jì)方案及配電工程設(shè)計(jì)圖紙的審核，經(jīng)報(bào)電力部門審查合格蓋章后報(bào)送甲方認(rèn)可備案，并作為驗(yàn)收及合同結(jié)算依據(jù)，作為同合附件一并使用。乙方保證：所有由其采購的配電設(shè)備及相關(guān)材料符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(如通過國家用電認(rèn)證等)，并保證質(zhì)量可靠、使用率廣、售后服務(wù)體系完善的國內(nèi)知名品牌;所有電線、電纜全部使用銅芯質(zhì)材;乙方提供的控制設(shè)備是采用先進(jìn)工藝制作的優(yōu)質(zhì)鋼板及標(biāo)準(zhǔn)型鋼，并嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖紙。
2、乙方保證所交付的技術(shù)資料是完整、清楚的，并能夠滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求的設(shè)備安裝、調(diào)試運(yùn)行操作和維修的要求。
3、乙方對由其提供的所有配電設(shè)備和相關(guān)材料進(jìn)行質(zhì)量三包。質(zhì)量保修期為________年(除人為事故和不可抗力外，質(zhì)保期從工程竣工電力局等有關(guān)部門驗(yàn)收合格送電之日起計(jì)算)。在質(zhì)保期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方在甲方通知4小時(shí)內(nèi)到場，否則，甲方有權(quán)請人維修，維修費(fèi)由甲方從質(zhì)保金中直接扣除。
第八條 違約責(zé)任
1、在工程施工過程中，乙方應(yīng)根據(jù)合同工期以及施工進(jìn)度，及時(shí)保質(zhì)保量的完成施工。如因乙原因影響施工進(jìn)度和施工工期，延誤工期 10 天以內(nèi)時(shí)，乙方按 元天承擔(dān)違約責(zé)任;延誤工期超過 20 天，甲方有權(quán)解除本合同，同時(shí)有權(quán)要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于本工程總價(jià)款 10 %的違約責(zé)任。
2、乙方必須保證由其提供的所有配電設(shè)備及相關(guān)材料符合法定和本合同約定的要求，否則，甲方除有權(quán)按《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)追究乙方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任外，還有權(quán)要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于本合同總價(jià)款 10 %的違約責(zé)任。
3、甲方應(yīng)按合同約定時(shí)間和金額及時(shí)向乙方支付工程款，如果逾期支付，則應(yīng)當(dāng)按照所拖欠金額的日 1000 分之三向乙方支付違約金。
第九條 其他事項(xiàng)
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方一致同意由甲方所在地人民法院裁決。
2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效應(yīng)。
3、施工圖紙由乙方根據(jù)祥現(xiàn)狀按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)電力局審查合格 甲方(簽章)： 乙方簽字：________年____月____日
私房建設(shè)工程合同 篇9
建設(shè)單位：____，以下簡稱甲方;
設(shè)計(jì)單位：____，以下簡稱乙方。
為了明確責(zé)任，分工協(xié)作，共同完成國家建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)，根據(jù)《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例》的規(guī)定和__批準(zhǔn)的計(jì)劃任務(wù)書，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 工程名稱、規(guī)模、投資額、建設(shè)地點(diǎn)
甲主委托乙方承擔(dān)____工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目，建筑安裝面積為____平方米，批準(zhǔn)總投資為____萬元，建設(shè)地點(diǎn)在____。
第二條 甲方的義務(wù)
1.甲方應(yīng)在__年__月__日以前，向乙方提交業(yè)經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書、工程選址報(bào)告，以及原料(或經(jīng)過批準(zhǔn)的資源報(bào)告)、燃料、水、電、運(yùn)輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設(shè)計(jì)要求的勘察資料、需要經(jīng)過科研取得的技術(shù)資料。甲方在__年__月__日施工圖設(shè)計(jì)前，應(yīng)提供經(jīng)過批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件和能滿足施工圖設(shè)計(jì)要求的勘察資料、施工的條件，以及有關(guān)設(shè)備的技術(shù)資料。
甲方對上述資料必須保證質(zhì)量，不得隨意變更。
2.及時(shí)辦理各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)文件審批工作。
3.在工程開工前，甲方應(yīng)組織有關(guān)施工單位，由乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底;工程竣工后，甲方應(yīng)通知乙方參加竣工驗(yàn)收。
4.在設(shè)計(jì)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行工作時(shí)，甲方應(yīng)提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設(shè)計(jì)和施工過程中因技術(shù)上的特殊需要進(jìn)行試驗(yàn)，所需一切費(fèi)用以及為配合甲方到外地的差旅費(fèi)均由甲方負(fù)責(zé)。
5.甲方必須維護(hù)乙方的設(shè)計(jì)文件，不得擅自修改，未經(jīng)乙方同意，甲方不得復(fù)制、重復(fù)使用或擅自擴(kuò)大建設(shè)范圍。甲方有義務(wù)保護(hù)乙方的設(shè)計(jì)版權(quán)，不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。
第三條 乙方的義務(wù)
1.乙方必須在__年__月__日以前，向甲方交付初步設(shè)計(jì)文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技術(shù)設(shè)計(jì)文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工圖設(shè)計(jì)文件。其中，初步設(shè)計(jì)文件一式__份，技術(shù)設(shè)計(jì)文件一式__份，施工圖設(shè)計(jì)文件一式__份，甲方另需增添文件份數(shù)和需要模型費(fèi)，另行收費(fèi)。__年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設(shè)計(jì)文件(包括概預(yù)算文件、材料設(shè)備清單)。
(大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進(jìn)行設(shè)計(jì)，在具備設(shè)計(jì)條件時(shí)，雙方簽訂階段設(shè)計(jì)合同，具體規(guī)定甲方應(yīng)提交各階段設(shè)計(jì)資料的名稱和日期，乙方交付設(shè)計(jì)文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件(2)。)
2.乙方必須根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書或上一階段設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)文件，以及有關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)協(xié)議文件、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、定額等提出勘察技術(shù)要求和進(jìn)行設(shè)計(jì)，提交符合質(zhì)量的設(shè)計(jì)文件。
3.初步設(shè)計(jì)經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務(wù)書范圍內(nèi)的必要修改，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)承擔(dān)。
4.設(shè)計(jì)單位對所承擔(dān)設(shè)計(jì)任務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配合施工，進(jìn)行施工前技術(shù)交底，解決施工中的有關(guān)設(shè)計(jì)問題，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算，參加隱蔽工程驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收。
第四條 設(shè)計(jì)的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的設(shè)計(jì)，經(jīng)乙方同意后，除設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間另定外，甲方應(yīng)按乙方實(shí)際返工修改工日，每工日按__元增付設(shè)計(jì)費(fèi)，或按設(shè)計(jì)階段中返工的工作量百分比計(jì)算。
2.原定任務(wù)書如有重大變更而重作或修改設(shè)計(jì)時(shí)，須具有設(shè)計(jì)審批機(jī)關(guān)或設(shè)計(jì)任務(wù)書批準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。已經(jīng)進(jìn)行了的設(shè)計(jì)費(fèi)用的支付，按前條辦法計(jì)算。
3.甲方因故要求中途停止設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)用書面通知乙方，已付設(shè)計(jì)費(fèi)不退，并按該階段的實(shí)際耗工時(shí)，增付和結(jié)清設(shè)計(jì)費(fèi)，同時(shí)結(jié)束合同關(guān)系。
第五條 設(shè)計(jì)費(fèi)的數(shù)量和交付辦法
本設(shè)計(jì)合同生效后__天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方交付相當(dāng)于設(shè)計(jì)費(fèi)的20%的定金，設(shè)計(jì)合同履行后，定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi);乙方向甲方提交初步設(shè)計(jì)方案后__天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付__%的設(shè)計(jì)費(fèi);乙方向甲方提交施工圖文件后__天內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi)(設(shè)計(jì)周期較長的大型工程項(xiàng)目，施工圖階段的設(shè)計(jì)費(fèi)，可按單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)完成后分別撥付)。
私房建設(shè)工程合同 篇10
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
裝飾工程施工責(zé)任合同書發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人：(姓名)聯(lián)系電話：承包方(以下簡稱乙方)：承包負(fù)責(zé)人：(姓名)聯(lián)系電話：經(jīng)考察，甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務(wù)。為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂如下條例：
一、工程地址：商丘--
二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材
三、人工費(fèi)項(xiàng)目及價(jià)格：材料及人工費(fèi)單價(jià)為每個(gè)雨棚20元，具體數(shù)量以現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理審核為準(zhǔn)。
四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，管材為10215;10加厚鍍鋅管，連接為不銹鋼駁接爪，收口為中性結(jié)構(gòu)膠。
五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊全有效。
六、付款方式：簽訂合同后支付訂金20元。竣工合格后支付全款。
七、工程驗(yàn)收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
1、材料進(jìn)場后的材料驗(yàn)收;
2、基層驗(yàn)收;
3、飾面驗(yàn)收;
4、細(xì)節(jié)驗(yàn)收及修補(bǔ)
八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據(jù)合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗(yàn)收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關(guān)系，本合同自動(dòng)失效。
甲方簽字：乙方簽字：代表：責(zé)任人：________年____月 日________年____月____日
私房建設(shè)工程合同 篇11
甲方：__________
乙方：__________
根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成設(shè)備安裝合同壹份，內(nèi)容如下：
一、工程概況：工程名稱：中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝調(diào)試工程地點(diǎn)：項(xiàng)目工地(號)
二、合同范圍：本合同范圍： 項(xiàng)目中央空調(diào)系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及維保。 乙方應(yīng)提供嶄新的未經(jīng)使用的安裝設(shè)備及材料、技術(shù)服務(wù)和所需的其他事項(xiàng)。在履行合同過程中，如乙方?jīng)]有提供或沒有達(dá)到設(shè)計(jì)圖紙中的技術(shù)性能指標(biāo)，乙方應(yīng)采取挽救措施，并承擔(dān)全部責(zé)任。 甲方需要而合同文件中未提出的技術(shù)要求，甲方有權(quán)發(fā)出變更通知，乙方有責(zé)任以合理的進(jìn)度以及最優(yōu)惠的價(jià)格滿足甲方變更的.要求。 招標(biāo)文件及投標(biāo)文件作為合同附件，組成本合同不可分割的一部分，甲乙雙方共同承諾、遵守。
三、合同造價(jià)：本合同總造價(jià)為：__________元 人民幣大寫：__________元整
3.1“合同價(jià)格”是指 項(xiàng)目中央空調(diào)系統(tǒng)工程，除甲方供應(yīng)中央空調(diào)系統(tǒng)設(shè)備以外(甲方供應(yīng)設(shè)備見附表)，從安裝設(shè)備及材料、安裝調(diào)試、備品備件供應(yīng)至竣工驗(yàn)收合格交付使用及維保等的人民幣報(bào)價(jià)，其中包括材料費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)、調(diào)試費(fèi)、備品備件供應(yīng)費(fèi)、直至驗(yàn)收合格交付使用的一切費(fèi)用及維保期內(nèi)的維保費(fèi)用等。
3.2合同價(jià)格為固定價(jià)，包括所有由于以原材料工本或其他條件的價(jià)格浮動(dòng)而導(dǎo)致的全部額外費(fèi)用，但由于甲方增減工程量引起的價(jià)格調(diào)整除外。
3.3合同價(jià)格包括合同涉及到的，由乙方提供的與設(shè)備的安裝與調(diào)試期間有關(guān)的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費(fèi)用，并由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)進(jìn)和運(yùn)離工程現(xiàn)場。
3.4合同價(jià)格包括乙方人員到現(xiàn)場的一切交通食宿費(fèi)，甲方協(xié)助乙方人員在現(xiàn)場居住的方便，但有關(guān)費(fèi)用由乙方自理。
3.5除非另有規(guī)定，乙方的價(jià)格須包括執(zhí)行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費(fèi)用，不論它們是否在合同文件中有所說明，也不論它們是否在簽訂合同時(shí)可以預(yù)料到。
四、付款方式
4.1合同簽訂后，十天內(nèi)，乙方進(jìn)場前，甲方支付合同總價(jià)30﹪為設(shè)備預(yù)付款;
4.2主要設(shè)備含空調(diào)主機(jī)及風(fēng)機(jī)盤管末端進(jìn)場后，甲方支付合同總價(jià)30%
4.3工程量進(jìn)展到一半時(shí)，甲方支付合同總價(jià)20﹪。
4.4安裝、調(diào)試、驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總價(jià)15﹪。
4.5質(zhì)量保證期結(jié)束，無質(zhì)量問題，甲方付清全部余款
五、工程工期：根據(jù)發(fā)包人使用要求，雙方約定合同簽定后，自乙方收到設(shè)備預(yù)付款之日起兩個(gè)月內(nèi)，乙方完成本合同全部工程的安裝調(diào)試工作。
5.1 乙方進(jìn)場前向甲方提供施工組織設(shè)計(jì)和施工總進(jìn)度計(jì)劃。
5.2 在合同生效以后，____日內(nèi)，乙方完成進(jìn)場前的準(zhǔn)備工作，并組織施工人員進(jìn)場開始施工。
5.3 乙方須按合同規(guī)定的日期完成安裝及調(diào)試，協(xié)調(diào)與消防、裝修的沖突，保證工程順利進(jìn)行，確保按期完成。
5.4 如工程實(shí)際與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)存在較大差異，無法按圖施工;或圖紙有較大變更，不能按期完成施工，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可，工期順延。
5.5 遇不可抗力(由于嚴(yán)重的自然災(zāi)害如洪水、地震等不可避免的或不可預(yù)見的及非人為所能控制的事件)，工期順延。
六、工程驗(yàn)收：
6.1 乙方應(yīng)按國家或國際有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范施工。
6.2 安裝施工應(yīng)以圖紙要求為準(zhǔn)，不得私自偷工減料，或更換圖紙規(guī)定的安裝材料。對于圖紙未規(guī)定的安裝材料，應(yīng)選用質(zhì)量較好的材料使用。工程安裝調(diào)試完成以后，應(yīng)達(dá)到圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的功能及使用要求。
6.3 甲方的授權(quán)代表有權(quán)任何時(shí)候檢查乙方的相關(guān)工程質(zhì)量與工程材料的質(zhì)量，并作為驗(yàn)收的依據(jù)之一。
七、變更通知
7.1乙方如因?yàn)榧追皆蛴绊懥撕贤杀净蚪还て谙蓿毩⒓匆詴嫘问较蚣追教岢觯追胶藢?shí)無誤后將向乙方發(fā)出變更通知，但在以下情況中，不得發(fā)變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規(guī)定內(nèi)作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務(wù)。
7.1.2乙方合同執(zhí)行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2 如果乙方認(rèn)為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務(wù)時(shí)，須及時(shí)向甲方提出。相應(yīng)設(shè)備及工程量的增減，按照國家________年工程定額三類取費(fèi)進(jìn)行合同金額修訂。
八、質(zhì)保期
8.1 質(zhì)保期從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算________年，主機(jī)設(shè)備保修________年。
8.2 乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調(diào)系統(tǒng)安裝質(zhì)量符合合同要求。主機(jī)為XX公司產(chǎn)品，風(fēng)機(jī)盤管及末端為上海三燕產(chǎn)品。
8.3在質(zhì)保期內(nèi)，若非誤操作或人為破壞所致，則合同標(biāo)的或其部件、安裝材料等損壞應(yīng)由乙方維修、供應(yīng)和安裝。
8.4在質(zhì)保期內(nèi)，乙方在接到甲方通知后，2小時(shí)內(nèi)作出反應(yīng)并指導(dǎo)，24小時(shí)之內(nèi)應(yīng)派有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員到工地現(xiàn)場，履行其保修義務(wù)或處理緊急維修工作。超過24小時(shí)甲方可請其他人員進(jìn)行修理，其費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。
8.5若質(zhì)保期內(nèi)，甲方?jīng)]有指出有缺陷，則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的，其質(zhì)量保證責(zé)任已完成，但隱蔽性的、合理的檢查和實(shí)驗(yàn)都不能發(fā)現(xiàn)的缺陷除外。
九、違約責(zé)任
9.1 由于乙方的原因不能按時(shí)交付使用，所使用的安裝材料不符合合同規(guī)定，由此造成的損失，應(yīng)有乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
9.2 若由于甲方原因出現(xiàn)如未按有關(guān)要求驗(yàn)收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不負(fù)責(zé)任。
9.3 乙方原因延誤工期，每延誤一天交付使用，支付金額為合同價(jià)款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力
10.1 如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風(fēng)、地震、戰(zhàn)爭或雙方認(rèn)同的其他情況)而引起合同進(jìn)度延誤，在此情況下，一方應(yīng)及時(shí)書面通知另一方，并提供當(dāng)?shù)卣灠l(fā)的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方，就盡力減少事件的影響，盡早恢復(fù)工作，雙方應(yīng)盡早協(xié)商并確定新的交工日期，并由甲方發(fā)給乙方完工變更通知書，確定合同進(jìn)度相應(yīng)順延。
10.2 不可抗力事件給雙方造成任何損失，有各方自行負(fù)責(zé)，合同價(jià)格不得因不可抗力的影響而作任何調(diào)整。
十一、責(zé)任 乙方負(fù)責(zé)在工程峻工前，對已完工程的成品保護(hù)，在此期間發(fā)生的損壞，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)。 乙方承擔(dān)在安裝、維修等過程中因施工與質(zhì)量問題引發(fā)的其他事故和由此發(fā)生的全部費(fèi)用。 乙方承擔(dān)由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責(zé)任和由此發(fā)生的全部費(fèi)用。
十二、 合同終止
12.1雙方應(yīng)按照合同的規(guī)定，全面履行完全合同義務(wù)直至合同終止。
12.2 凡出現(xiàn)以下情形，甲方有權(quán)通知乙方終止合同：
12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2 當(dāng)甲方確信乙方已無履約能力時(shí)。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后，應(yīng)立即終止合同執(zhí)行，但雙方有權(quán)追究在合同終止前的違約索賠。
十三、 仲裁
13.1 本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛，可通過雙方的友好協(xié)商來解決，若該協(xié)商在糾紛開始后不能在15天內(nèi)通過協(xié)商解決，任何一方可以在一個(gè)月內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰嫱ㄖ⒃摷m紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進(jìn)行解決。 13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力，凡產(chǎn)生的仲裁費(fèi)用或訴訟費(fèi)用，按照國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。
13.4在仲裁和起訴過程中，除非雙方協(xié)商同意終止合同，否則雙方必須繼續(xù)執(zhí)行他們各自的合同義務(wù)。
十四、 合同生效及其他
14.1本合同應(yīng)在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規(guī)定的全部責(zé)任和義務(wù)時(shí)失效。
14.2在合同執(zhí)行期間，雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等法律效力，若補(bǔ)充規(guī)定與合同不一致時(shí)，以簽訂日期在后者為準(zhǔn)。
14.4合同由協(xié)議書與合同附件組成，并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
十五、其他未盡事項(xiàng)：
甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 委托人： 委托人： 開戶行及帳號： 開戶行及帳號： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：________年____月____日________年____月____日
私房建設(shè)工程合同 篇12
工程名稱：__________________________________
工程地點(diǎn)：__________________________________
合同編號：__________________________________
由設(shè)計(jì)人編填)
設(shè)計(jì)證書等級：______________________________
發(fā)包人：____________________________________
設(shè)計(jì)人：____________________________________
簽訂日期：__________________________________
深圳市規(guī)劃與國土資源局監(jiān)制
發(fā)包人：____________________________________
設(shè)計(jì)人：____________________________________
發(fā)包人委托勘察人承擔(dān)______________________________工程設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂
1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。
1.2《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場管理規(guī)定》。
1.3《深圳市城市規(guī)劃條例》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》。
1.4國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章。
1.5建設(shè)工程批準(zhǔn)文件。
第二條本合同設(shè)計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)容
2.1工程名稱：__________________________
2.2設(shè)計(jì)指標(biāo)
建設(shè)用地面積
建筑總面積
規(guī)定建筑面積
建筑高度或?qū)訑?shù)
建筑覆蓋率
第三條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計(jì)人提交的有關(guān)資料及文件：
序號，資料及文件名稱，文件編號，份數(shù)，提交日期，有關(guān)事宜。
《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》
第四條設(shè)計(jì)人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計(jì)資料及文件：
序號
資料及文件名稱
份數(shù)
提交日期
有關(guān)事宜
第五條本合同設(shè)計(jì)收費(fèi)估算為____________元人民幣。設(shè)計(jì)費(fèi)支付進(jìn)度詳見下表。
付費(fèi)次序
占總設(shè)計(jì)費(fèi)%
付費(fèi)額(元)
付費(fèi)時(shí)間(由交付設(shè)計(jì)文件所決定)
第一次付費(fèi)
20%定金
20%定金
說明：1.提交各階段設(shè)計(jì)文件的同時(shí)支付各階段設(shè)計(jì)費(fèi)。2.在提交最后一部分施工圖的同時(shí)結(jié)清全部設(shè)計(jì)費(fèi)，不留尾款。3.實(shí)際設(shè)計(jì)費(fèi)按初步設(shè)計(jì)概算(施工圖設(shè)計(jì)概算)核定，多退少補(bǔ)。實(shí)際設(shè)計(jì)費(fèi)與估算設(shè)計(jì)費(fèi)出現(xiàn)差額時(shí)，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.本合同履行后，定金抵作設(shè)計(jì)費(fèi)。
第六條雙方責(zé)任
6.1發(fā)包人責(zé)任：
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向設(shè)計(jì)人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)，發(fā)包人不得要求設(shè)計(jì)人違反《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
6.1.2發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi)，設(shè)計(jì)人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計(jì)文件時(shí)間順延;超過規(guī)定期限15天以上時(shí)，設(shè)計(jì)人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計(jì)文件的時(shí)間。
6.1.3發(fā)包人變更委托設(shè)計(jì)項(xiàng)目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯(cuò)誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設(shè)計(jì)人設(shè)計(jì)需返工時(shí)，雙方除需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外，發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計(jì)人所耗工作量向設(shè)計(jì)人增付設(shè)計(jì)費(fèi)。
在未簽合同前發(fā)包人已同意，設(shè)計(jì)人為發(fā)包人所做的各項(xiàng)設(shè)計(jì)工作，應(yīng)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
6.1.4發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人比合同規(guī)定時(shí)間提前交付設(shè)計(jì)資料及文件時(shí)，如果設(shè)計(jì)人能夠做到，發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)人提前投入的工作量，向設(shè)計(jì)人支付趕工費(fèi)。
6.1.5發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計(jì)問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.6發(fā)包人應(yīng)保護(hù)設(shè)計(jì)人的投標(biāo)書、設(shè)計(jì)方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計(jì)算軟件和專利技術(shù)。未經(jīng)設(shè)計(jì)人同意，發(fā)包人對設(shè)計(jì)人交付的設(shè)計(jì)資料及文件不得擅自修改、復(fù)制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項(xiàng)目，如發(fā)生以上情況，發(fā)包人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任，設(shè)計(jì)人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。
6.2設(shè)計(jì)人責(zé)任：
6.2.1設(shè)計(jì)人應(yīng)嚴(yán)格按照《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》或《土地使用權(quán)出讓合同書》的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，國家和地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合《深圳市建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算規(guī)定》，按合同規(guī)定的進(jìn)度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計(jì)資料，并對其負(fù)責(zé)。
6.2.2設(shè)計(jì)人采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是：__________________
6.2.3設(shè)計(jì)合理使用年限為__________________年。
6.2.4設(shè)計(jì)人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設(shè)計(jì)人交付設(shè)計(jì)資料及文件后，按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計(jì)審查，并根據(jù)審查結(jié)論負(fù)責(zé)對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補(bǔ)充。設(shè)計(jì)人按合同規(guī)定時(shí)限交付設(shè)計(jì)資料及文件，本年內(nèi)項(xiàng)目開始施工，負(fù)責(zé)向發(fā)包人及施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底、處理有關(guān)設(shè)計(jì)問題和參加竣工驗(yàn)收。在一年內(nèi)項(xiàng)目尚未開始施工，設(shè)計(jì)人仍負(fù)責(zé)上述工作，但應(yīng)按所需工作量向發(fā)包人適當(dāng)收取咨詢服務(wù)費(fèi)，收費(fèi)額由雙方商定。
6.2.6設(shè)計(jì)人應(yīng)保護(hù)發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán)，不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計(jì)人索賠。
第七條違約責(zé)任
7.1在合同履行期間，發(fā)包人要求終止或解除合同，設(shè)計(jì)人未開始設(shè)計(jì)工作的，不退還發(fā)包人己付的定金;已開始設(shè)計(jì)工作的，發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)人已進(jìn)行的實(shí)際工作量，不足一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的一半支付;超過一半時(shí)，按該階段設(shè)計(jì)費(fèi)的全部支付。
7.2發(fā)包人應(yīng)按本合同第五條規(guī)定的金額和時(shí)間向設(shè)計(jì)人支付設(shè)計(jì)費(fèi)，每逾期支付一天，應(yīng)承擔(dān)支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時(shí)，設(shè)計(jì)人有權(quán)暫停履行下階段工作，并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計(jì)審批部門對設(shè)計(jì)文件不審批或本合同項(xiàng)目停緩建，發(fā)包人均按7.l條規(guī)定支付設(shè)計(jì)費(fèi)。
7.3設(shè)計(jì)人對設(shè)計(jì)資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于設(shè)計(jì)人員錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)。損失嚴(yán)重的根據(jù)損失的程度和設(shè)計(jì)人責(zé)任大小向發(fā)包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實(shí)際損失的____________%.
7.4由于設(shè)計(jì)人自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)資料及設(shè)計(jì)文件的交付時(shí)間，每延誤一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的千分之二。
7.5合同生效后，設(shè)計(jì)人要求終止或解除合同，設(shè)計(jì)人應(yīng)雙倍返還定金。
第八條其他
8.1發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人派專人留駐施工現(xiàn)場進(jìn)行配合與解決有關(guān)問題時(shí)，雙方應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議或技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
8.2設(shè)計(jì)人為本合同項(xiàng)目所采用的國家或地方標(biāo)準(zhǔn)圖，由發(fā)包人自費(fèi)向有關(guān)出版部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計(jì)人交付的設(shè)計(jì)資料及文件份數(shù)超過《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的份數(shù)，設(shè)計(jì)人另收工本費(fèi)。
8.3本工程設(shè)計(jì)資料及文件中，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)當(dāng)注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標(biāo)，設(shè)計(jì)人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商，發(fā)包人需要設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)人員配合加工定貨時(shí)，所需要費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
8.4發(fā)包人委托設(shè)計(jì)配合引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)，從詢價(jià)、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個(gè)階段，應(yīng)吸收承擔(dān)有關(guān)設(shè)計(jì)任務(wù)的設(shè)計(jì)人參加。出國費(fèi)用，除制裝費(fèi)外，其它費(fèi)用由發(fā)包人支付。
8.5發(fā)包人委托設(shè)計(jì)人承擔(dān)本合同內(nèi)容之外的工作服務(wù)，另行支付費(fèi)用。
8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。
8.7本合同發(fā)生爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成仲裁書面協(xié)議的，可向人民法院起訴。
8.8本合同一式____________份，發(fā)包人____________份，設(shè)計(jì)人____________份。
8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計(jì)人支付訂金后生效。
8.10本合同生效后，按規(guī)定到深圳市規(guī)劃與國土資源局或其派出機(jī)構(gòu)備案。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后，本合同即行終止。
8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的來往電報(bào)、傳真、會議紀(jì)要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
8.12其它約定事項(xiàng)：_______________________________
發(fā)包人名稱：______________設(shè)計(jì)人名稱：_______________
(蓋章)(蓋章)
法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______
委托代理人：(簽字)______委托代理人：(簽字)_______
住所：____________________住所：_____________________
郵政編碼：________________郵政編碼：_________________
電話：____________________電話：_____________________
傳真：____________________傳真：_____________________
開戶銀行：________________開戶銀行：_________________
銀行帳號：________________銀行帳號：_________________
建設(shè)行政主管部門備案：____鑒證意見：_________________
備案號：__________________經(jīng)辦人：___________________
備案日期：____年___月___日鑒證日期：_____年___月___日
看了“深圳市建設(shè)工程合同范本”的人還看了：
4.深圳市家政服務(wù)合同范本
私房建設(shè)工程合同 篇13
委托方：___________________(甲方)
開戶銀行：___________________(乙方)
建設(shè)單位：___________________(丙方)
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部建質(zhì)[20__]7號和建設(shè)廳、財(cái)政廳建管[20__]46號文件精神，為加強(qiáng)_____________市建設(shè)工程“質(zhì)量保證金”管理，落實(shí)工程在質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)責(zé)任。經(jīng)三方協(xié)商，甲方委托乙方為丙方在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收時(shí)設(shè)立建設(shè)工程“質(zhì)量保證金”專戶。為明確三方責(zé)任和義務(wù)，由三方共同簽署“建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理協(xié)議”
如下：
1.甲方委托乙方為丙方開設(shè)建設(shè)工程“質(zhì)量保證金”專戶，丙方按施工合同中保證金約定條款將“質(zhì)量保證金”，存入乙方，乙方為建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立“質(zhì)量保證金”專戶，并在交款通知單回執(zhí)上簽章。
2.丙方交存的“質(zhì)量保證金”只能用于工程維修及工程缺陷責(zé)任期滿后返還工程承包單位，不得挪作他用。
3.建設(shè)工程出現(xiàn)質(zhì)量缺陷問題，如原責(zé)任單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能履行維修職責(zé)，甲方委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行維修的，實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用可以從“質(zhì)量保證金”中支付，乙方接到甲方書面通知后方可向維修單位支付維修金。
4.工程達(dá)到缺陷期滿，并確定該工程有關(guān)保修項(xiàng)目確實(shí)不存在質(zhì)量缺陷，丙方在承包單位提出的“質(zhì)量保證金”返還申請上簽署同意意見，提交甲方一份。乙方必須接到甲方出具“質(zhì)量保證金”返還書面通知，才可將“質(zhì)量保證金”撥付工程承包單位。
5.乙方未接到甲方出具“質(zhì)量保證金”返還或支付工程維修金書面通知，擅自返還或挪用“質(zhì)量保證金”的，乙方負(fù)責(zé)由此引起的所有法律責(zé)任。
6.本協(xié)議未竟事宜，按_____________文件和相關(guān)法律法規(guī)辦理。7.本協(xié)議一式3份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，經(jīng)三方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章)：_____________乙方(簽章)：____________
________年_______月_____日_________年_____月_____日
簽訂地點(diǎn)：_____________簽訂地點(diǎn)：_____________
丙方(簽章)：_____________年__________月__________日
簽訂地點(diǎn)：_____________
附件：建設(shè)工程項(xiàng)目“質(zhì)量保證金”開戶通知書(回執(zhí))
根據(jù)建設(shè)部、財(cái)政部建質(zhì)[20__]7號和建設(shè)廳、財(cái)政廳建管[20__]46號文件精神，_____________建設(shè)的_____________項(xiàng)目在你行設(shè)立“保證金”專戶，“保證金”的使用必須經(jīng)我站出具書面通知方可使用。
應(yīng)交存_____________元“保證金”。
開戶行：___________________(蓋章)
專戶帳號：_________________
經(jīng)辦人：___________________
__________年_______月_____日
11111
私房建設(shè)工程合同 篇14
反訴人(原審被告)：___________，身份證號等相關(guān)信息___________。
被反訴人(原審原告)：___________，身份證號等相關(guān)信息___________。
反訴請求：
1、判令被反訴人___________
2、反訴訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：
___________
綜上所述，反述人認(rèn)為___________，為保護(hù)公民的___________合法權(quán)益不受侵犯，特提起反訴，請法院判如所請，
此致
___________法院
反訴人：___________
___________年___________月___________日
私房建設(shè)工程合同 篇15
上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環(huán)保工程有限公司
法定代表人：_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________
法定代表人：_________________
上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現(xiàn)依法提起上訴。上訴的請求和事實(shí)理由如下。
上訴請求
1、請求撤銷一審判決，依法改判;
2、請求依法判令被上訴人承擔(dān)一、二審訴訟費(fèi)用。
事實(shí)和理由
_____________
綜上所述，一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤。據(jù)此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實(shí)，正確適用法律，撤銷一審錯(cuò)誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
上訴人：______________
20__________年__________月__________日