新版建設工程合同（精選20篇）

新版建設工程合同 篇1

　　甲方：_________　　乙方：_________　　協議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的�！　〗涬p方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力�！　�

　　1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品�！　�

　　2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)�！　�

　　3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物�！　�

　　4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛生�！　�

　　5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。　　

　　6.有違反以上

　　第一條

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方工程款;如果因違反以上

　　第一條

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失�！　�

　　7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等

　　第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。　　

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任�！　�

　　9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施�！　�

　　10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任�！　�1

　　1.由于乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等

　　第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任�！　�1

　　2.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任�！　�1

　　3.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽同意�！　�1

　　4.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償�！　�1

　　5.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償�！　�1

　　6.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。　　1

　　7.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交材料費，金額按實際工程量結算。　　1

　　8.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。　　1

　　9.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。　　20.開始施工后，乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度，相關驗收單必須齊全，作為甲方各項驗收的參考之一�！　�2

　　1.在進行施工時，乙方有義務向甲方說明施工方式，并經過甲方確認后方可進行施工。如未經甲方確認，施工后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并賠償由此而帶來的損失。　　2

　　2.如果工程質量出現問題，甲方提出后，乙方應當立即改正。乙方未按照甲方要求及時改正的，依不同情況扣除支付工程款項。　　2

　　3.如施工人員違反《裝修合同》和本補充協議，情況嚴重的，甲方有權提出更換工長或工人，乙方應當在甲方提出要求的

　　第二天更換�！　�2

　　4.在進行設施、設備安裝時，應經過甲方確認安裝位置后方可進行。如未經甲方確認，在安裝后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改�！　�2

　　5.合同簽訂后如在施工過程中甲方提出設計修改意見及減少工程項目時，須提前與乙方聯系并通知乙方，在雙方簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》，并確定變更金額及相關手續后，方能進行該項目的變更和施工。　　2

　　6.裝修垃圾，乙方施工人員必須清運至物業指定地點。垃圾清運費用已經含在工程款中，乙方不再單收�！　�2

　　7.在乙方進行電路施工時，應合理布線，經過相同位置的線路應采用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算�！　�2

　　8.瓷磚在鋪裝前必須完全浸泡12小時方可使用�！　�2

　　9.地磚采用勾縫劑勾縫，勾縫劑為_________牌_________型，由乙方提供且不再單獨收費�！　�30.涂刷標的居室內所有部位(包括客廳、主臥室、輔臥室、書房、儲物間、過道和涼臺)的墻漆、頂漆時，需鏟除原表面膩子的，乙方不再單獨收費;刷與面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍�！　�3

　　1.所有墻漆用_________色，色號_________，所有頂漆用_________色，色號_________�！　�3

　　2.在刷漆前，乙方應由甲方書面確認兌水比例，如未經甲方確認進行刷漆或技術使用不當，兌水超過_________%，甲方有權要求重新購買同樣型號的油漆重刷，有關一切費用均由乙方自行負責。　　3

　　3.所有門及門套采用的原子灰為_________牌�！　�3

　　4.對于所有隱蔽工程，需甲方驗收簽后，乙方施工人員才能進行后續施工�！　�3

　　5.工程的質量驗收按照《_________家庭裝飾工程質量驗收規定、《家庭居室裝飾工程質量驗收標準》執行。在工程質量保證期內，如因乙方的原因發生質量問題，乙方應負責完全修復。不能完全修復的，乙方應按相應部分的工程造價賠償損失。　　3

　　6.甲方有權在乙方完工后對房屋進行空氣質量檢測，由國家認定的居室環境質量檢測單位獨立對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測，并提交由該單位出具的檢測報告(包括甲醛，c等)給甲方。如檢測結果不合格，由乙方負責在規定的_________天內改善不合格項直至達到合格標準，所涉及的費用由乙方承擔。　　3

　　7.物業收取的裝修押金由甲方墊付。甲方將從工程中期款中暫扣，若物業無罰款扣除則甲方全額返還;物業從押金中扣除的罰款，甲方將相應地從暫扣的中扣除，剩余的返還乙方，不足的由乙方向物業補齊。甲方從工程中期款中暫扣的與_________%的工程尾款相互獨立�！　�3

　　8.物業收取的裝修管理費_________。由于乙方責任延期造成的管理費增加部分應完全由乙方支付。同時，乙方應該交納辦理施工人員出入證的費用等�！　�3

　　9.乙方所做預算書應充分考慮甲方工程的各種實際工作量，工程款項的結算應實際發生的工程長度(面積、體積)為準，而不是按工料使用量結算。按實際工程長度(面積、體積)發生的工程款在每項工程完工后經甲方驗收合格，以甲方的對質量和面積的書面簽驗收做為支付工程款的依據�！　�40.如支付中期款時工程量發生變化，變更項目經驗收合格的在中期款中結算，其余的在竣工驗收時結算。如因施工工程質量或其他問題需與乙方共同進行檢驗或就雙方爭議的問題進行磋商，則可適當順延結款日期�！　�4

　　1.甲方在簽定合同時向乙方支付的訂金人民幣計入裝修總費用，相應款項在支付首期款時扣除。　　4

　　2.乙方承諾對整個工程進行________年的保修和終身維護，時間從工程竣工驗收日起計。乙方應在接到甲方報修電話的2小時內做出響應，在48小時內到達現場。如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，如甲方自行解決，則甲方支出的所有費用均由乙方支付�！　�4

　　3.工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工簡圖和上下水管線簡圖，標明導線規格、暗管走向和上下水管線、閥門、接口走向和位置，甲方簽收后方進行竣工結算。　　4

　　4.未盡事宜，由雙方友好協商解決，協商不成的，提請相關部門仲裁解決。　　4

　　5.本補充協議由甲、乙雙方與________年____月____日在_________簽署。正本三份，甲乙雙方各執一份， _________一份，均具同等法律效應。雙方共同簽署起即日生效�！　〖追�(簽)：_________

　　乙方(蓋章)：_________　　乙方代表(簽)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

新版建設工程合同 篇2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　協議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。經雙方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。

　　1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。

　　2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。

　　3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。

　　4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛生。

　　5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。

　　6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。

　　7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。

　　9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。

　　10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。

　　11.由于乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。

　　12.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。

　　13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽字同意。

　　14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。

　　15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。

　　16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。

　　17.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交_________元的材料費，金額按實際工程量結算。

　　18.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。

　　19.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓�！　�20.開始施工后，乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。乙方質檢人

　　甲方：______

　　乙方：______

　　日期：______

新版建設工程合同 篇3

　　委托方：（以下簡稱甲方）

　　受委托方：（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方協商，乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務，保證工程建設順利進行，特訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：工程地點：

　　二、工程承包方式：

　　甲方全權委托乙方負責工程的施工和聯系供電部門進行驗收等相關工作。

　　三、承包費用：

　　根據該工程的設計和預算資料，經甲乙雙方共同協商約定，合同按供電部門所測線路每一公里8.5萬元計算，按測出的公里數為工程總金額。

　　四、付款方式：

　　在乙方拿到供電部門設計方案后，三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。

　　五、施工期限：

　　甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后，通知乙方進場，從進場之日起，預計____日內完工（遇雨順延）。

　　六、甲方責任：

　　1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續。

　　2、甲方設置業主代表，代表甲方對本工程進行監管。

　　4、甲方參加主要設備材料的現場檢驗和竣工驗收。

　　5、甲方派專人協調關系、配合乙方施工，保證乙方的施工正常進行。

　　七、乙方責任：

　　1、負責工程的施工，聯系驗收等事宜。

　　2、負責工程建設中乙方提供的材料的質量。

　　2、如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格，由乙方負責整改，整改費用由乙方自負，但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。

　　3、按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。

　　4、乙方只負責線路部份的一切材料和費用，不負責線路以外廠區要用的一切保護設備。

　　八、物資供應由乙方負責

　　九、安全管理

　　甲、乙雙方全部負責制人員進場后，必須嚴格遵守有關現場規定，服從現場負責人統一指揮，若發生人身及設備安全事故，由各方自行負責。

　　十、本合同未盡事宜，雙方另行約定。

　　十一、本合同一式貳份，具有同等法律效力。

　　甲方執壹份，乙方執壹份。

　　十二、本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　工程竣工驗收合格并付清工程款后，本合同自動失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　________年____月____日

新版建設工程合同 篇4

　　甲方：_________　　乙方：_________　　雙方經充分協商，達成如下協議：　　

　　第一條總則　　

　　一、井位　　

　　1.鉆井施工地點：_________；　　

　　2.地形圖：_________；　　

　　3.井位設計圖：_________；　　

　　4.地層構造圖：_________.　　

　　二、國家、部、局對鉆進工程施工的批準投資計劃、工程項目，設計任務書等文件號及影印件�！　�

　　三、井別：_________.　　

　　四、鉆井口數：_________.　　

　　五、井深結構：_________.　　

　　六、質量：　　

　　1.井身質量合格率_________，　　

　　2.固井質量合格率_________.　　

　　七、價格　　

　　1.調整井單價_________元米，合計金額_________元　　

　　2.開發井單價_________元米，合計金額_________元　　

　　第二條工程期限本合同鉆井工程自________年____月____日開鉆至________年____月____日全部鉆完。在組織鉆井工程施工中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限；　　

　　一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；　　

　　二、因甲方提出變更計劃或更變施工圖而不能繼續施工者；　　

　　三、因甲方不能按期提供技術文件、技術圖紙和鉆井施工條件，被迫停工或不能繼續施工者。　　

　　第三條鉆前準備　　

　　一、甲方在開鉆前應辦妥征地拆遷和井場道路的墊方；清除施工場地及進出道路范圍內影響施工的原有建筑物、構筑物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鉆機安裝搬運的道路�！　�

　　二、甲方按時向乙方交付井位設計、完鉆井深、層位和完井要求，負責鉆井區塊的斷層分布圖；斷層數據；小層平面圖；構造圖和鄰井圖壓力資料數據，并向乙方進行地質和工程技術要求交底�！　�

　　三、乙方在開鉆前應組織有關技術人員學習和熟悉各種設計圖紙，參加地質設計交底，編好施工圖預算，負責安排鉆機運行計劃，施工方案，做好一切施工準備�！　�

　　第四條工程款結算　　

　　一、按不同的機型、井別、井深、另加風險金，確定承包費用。對承包范圍以外的費用，按規定結算�！　�

　　二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程費用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方，作為乙方備料及施工費�！　�

　　第五條施工與設計變更　　

　　一、乙方在組織施工中，必須為油田開發著想，嚴格按照部、局頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工。　　

　　二、在鉆井施工中，乙方必須堅持按技術要求施工，甲方派員監督。任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方井噴、卡鉆等事故和費用增加，應由甲方負擔；　　

　　1.鉆井施工設計有錯誤或甲方提供的技術資料與實際不符造成的事故由甲方負責。如乙方及時發現并通知甲方，甲方接到通知后立即(當天)提出修改或變更設計，經雙方同意后方可改變施工計劃，由此而引起的費用增加，由甲方承擔，并由甲方賠償乙方的經濟損失。　　

　　2.鉆井施工中如有設計變更，超出原設計標準或加大鉆井難度時，需經上級有關部門審批同意，甲乙雙方辦理有關增加的生產費用手續后方可施工，費用由甲方承擔。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工�！　�

　　3.甲方未盡協助義務給乙方造成損失。　　

　　三、在鉆井施工中，由乙方本身原因造成的損失自理。　　

　　四、鉆井是隱蔽工程，乙方在施工中必須按標準操作，做好每一道工序的記錄，接受甲方的監督、檢查、驗收�！　�

　　五、甲方遇到特殊情況，要求乙提前完____區塊鉆井任務的，由雙方協商解決。乙方因此增加的費用由甲方負擔�！　�

　　第六條完井驗收、結算與保修　　

　　一、乙方在完井前____日，應及時通知甲方，如甲方不能按期驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期。但甲方必須承認乙方的完井時間。甲方推遲驗收，其間發生的管理費、車輛費由甲方負擔�！　�

　　二、施工完畢的井要以部、局的統一質量驗收標準為依據，甲方不準提高驗收標準。　　

　　三、經檢驗合格的井，從驗收即日起為移交完畢。移交后發生井口套管頭損壞、晃動或井口帽子丟失、井下落物，乙方概不負責�！　�

　　四、由于甲方提供的資料、數據不準確或其他原因，造成鉆井質量不合格，由甲方負責。需乙方修井的甲方還要承擔修井費用和乙方的窩工費，窩工費按每小時_________元計算�！　�

　　五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承擔�！　�

　　六、施工完畢并已驗收合格交給甲方的井，甲方在未射孔之前，若出現管內外冒油、水、氣現象，乙方負責保修，保修期為六個月，超過保修發生管內外噴冒氣油、水，乙方不予負責�！　�

　　第七條獎勵、懲罰與仲裁　　

　　一、乙方在保證工程質量的前提下，提前完成鉆井任務，為甲方提前投產　　創造了條件，增加了效益，甲方應按總施工費用的_________‰給乙方獎勵�！　�

　　二、甲方不能隨意借故拖欠或拒付乙方施工完畢、并已驗收合格的井，如逾期不付，甲方應增付未付款項的利息�！　�

　　三、合同糾紛的解決方式。　　

　　第八條工傷事故　　乙方有責任教育工人，嚴格執行操作規程，文明生產、安全施工、防火防盜。在施工中發生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經濟損失，均由乙方自負，不得因此影響工程進度�！　�

　　第九條附則　　

　　一、本合同條款如對特別情況尚有未說盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定擬定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分，具有合同效力�！　�

　　二、本合同訂立之前，雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同后可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準�！　�

　　第十條合同附件(略)　　

　　一、鉆井施工圖紙；　　

　　二、地形圖；　　

　　三、井位設計圖；　　

　　四、地層構造圖；　　

　　五、國家、部、局對鉆井工程施工的批準投資計劃、工程項目、設計任務書等文件影印件_________份�！　〖追�(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________　　負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________　　________年____月____日________年____月____

新版建設工程合同 篇5

　　施工單位：_________（以下簡稱甲方）

　　承包單位：_________（以下簡稱乙方）

　　經甲方對乙方承建專業資格的考核，同意將公司_________防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則，協商確定如下合同條款共同遵守執行。

　　一、總則：

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、工程內容：根據公司_________工程施工聯系單和設計變更通知單要求，廚衛間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5c厚），屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜（找平層上作基層處理）。

　　二、承包方式： 乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。

　　三、工程造價： 廚衛間聚合物防水每平米_________元；屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。結算時按實際面積結算。

　　四、質量標準： 乙方應確保公司生產基地_________樓防水工程達到優良標準，嚴格參照_________有關標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求。

　　五、雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　（1）應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

　　（2）應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　�。�3）配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。

　　（4）甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。

　　2、乙方責任：

　�。�1）聽候甲方通知，即時將防水材料進場，提交防水材料合格證、檢測報告及_________建設局頒發的準用證，由甲方現場負責人抽檢合格后使用，必要時由甲方抽送_________檢驗合格后使用。

　�。�2）配合xx公司_________基地整體進度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。

　�。�3）應遵守施工現場的各項規章管理制度，不得有違規行為，否則接受甲方各種形式的處罰。

　�。�4）應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修________年。

　　六、付款方式： 本工程無預付工程款，甲方按乙方進度支付進度款，待工程全部完工驗收達優良標準后甲方付至全部工程款的95％給乙方，留5％的工程款作保修金，________年保修期滿后乙方無質量問題，甲方支付余款。

　　七、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待________年保修期滿，甲方支付余款后，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　________年____月____日

新版建設工程合同 篇6

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　一、工程地址：

　　二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材

　　三、人工費項目及價格：材料及人工費單價為每個雨棚 20元，具體數量以現場項目經理審核為準。

　　四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，管材為10 215;10加厚鍍鋅管，連接為不銹鋼駁接爪，收口為中性結構膠。

　　五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊 全有效。

　　六、付款方式：簽訂合同后支付訂金20元�？⒐ず� 格后支付全款。

　　七、工程驗收與保修 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　1、材料進場后的材料驗收；

　　2、基層驗收；

　　3、飾面驗收；

　　4、細節驗收及修補

　　八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關系，本合同自動失效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　代表：責任人：

　　________年____月____日

新版建設工程合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經協商，就甲方 施工事宜，達成如下一致：

　　一、乙方為甲方的建筑工程進行施工，僅含----------------.

　　二、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程施工范圍：----------和---------------。

　　三、工程價格： ---- 元/平方米，-------部分 -------- 元/平方米--------- 面積按實際測量為主等等 ，自乙方進入施工現場、具備開工條件后開工并連續施工至工xx月xx日。

　　五、工程款的支付時間、方式：

　　工程完成前付清工程款的-----%，尾款------年---月----日內結清。

　　六、乙方按照國家現行施工及驗收規范進行施工，負責保證工程質量，并按合同約定時間開工，按正常工期完成施工。

　　七、甲方負責辦理 或提供些 。如因甲方原因造成乙方不能按時開工，由此產生的損失由甲方承擔。

　　八、工程施工期間，甲方所有 提供給乙方使用，但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并 。

　　九、未盡事宜，雙方經協商后以書面形式確定。

　　十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　發包方，甲方：

　　承包方，乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關的法律法規;雙方本著誠實信用，公平合理，互惠互利的原則，簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協議。(注：1.所有工程管理費用和稅收一并在內;2.所有路基清理照實計算，挖掘機150元/小時，費用由甲方負責)。甲方經公開招標同現場中標單位乙方共同達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　1.碎石路面：用不大于2-5公分的碎泥漿碾壓，共4處，長約3.2公里，寬2.6-3米，厚一律為碾壓合格的8公分，每平方米12.5元。

　　2.毛石混泥土路面：約350米，寬3-3.5米，厚18-20公分(按附件要求施工)，毛石直徑不大于16公分(必須有2公分以上的護層)，混泥土標號c25，水泥要求大廠325#。路面按標準切割灌瀝青，前期的養護由乙方鋪草、灑水;后期的養護由甲方負責;毛石混泥土每立方282元，以上均以雙方驗收合格后的實際收方清單結算。

　　第二條 承包方式及雙方工作職責

　　1.采用固定單價法雙包，即包工、包料;

　　2.甲方派代表對工程所使用的材料、質量、進度進行全程監督，并協助乙方對施工現場的水、電使用所涉及的農戶進行協調工作。如發生的費用由乙方自行承擔。

　　3.乙方嚴格按照合同的規定，采用甲方認可的合格材料進場施工，接受甲方代表的監督，并做好安全包圍和垃圾清運工作，否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔。

　　第三條 安全施工及工程日期

　　1.乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術和工人安全操作規程及其他安全方面的施工操作規程等，以及相關法律、法規進行文明安全施工。并在施工現場及兩頭設立安全警示標志，對車輛及行人的安全負責。

　　2.由于乙方違反以上條款，違反安全施工和操作規程及相關法律法規而造成的一切安全事故，由乙方承擔一切經濟賠償和法律責任。

　　3.按照村級公共服務和社會管理相關規定，自簽訂合同之日起至XX年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤，其完工期限順延。

　　第四條 驗收及付款方式

　　甲、乙雙方派代表按合同約定工程質量驗收合格后按照村級公共服務文件知道精神付款，即：開工一星期后付工程總款的10%，工完驗收合格后付總款的80%，余10%在一年后全部付清，保證金1萬元，工程完工后退還乙方。

　　第五條 違約責任

　　如單方違約，罰工程總款的20%的違約金。

　　本合同一式三份，經甲、乙雙方代表簽字之日起生效，同具法律效力。如有未盡事宜，雙方協商解決。

　　發包方： 承包方：

　　法定代表： 法定代表人：

新版建設工程合同 篇8

　　發包單位(甲方)： 有限公司

　　承包單位(乙方)：

　　為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全，依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規、規定，明確發、承包方安全責任，確保施工安全，保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全，預防發生各類施工安全事故，經雙方協商，甲乙雙方自愿簽訂本協議。

　　工程項目名稱：天津

　　工程地址：天津市 區

　　工程范圍：天津 拆除專業工程

　　協議期限：至本工程完工

　　本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任：工程項目發包前，發包方必須對承包方資質和條件進行審查，合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查，確認其符合且具備下列條件：持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書：持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構：施工隊伍超過30人的配有專職安全員：30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業，開工前發包方必須對承包方項目負責人等，進行全面的安全技術及文明施工交底，應有完整的交底資料和交底記錄，并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案，明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施)，經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。

　　一、發包方安全責任：

　　不定期檢查承包方施工現場，對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正，并發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前，必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全，不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。

　　二、承包方的安全責任：

　　1、承包方對所承擔的施工項目，必須制訂施工方案，并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施)，經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監督實施。

　　2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規，遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。

　　3、工程開工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試，合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者，在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試，并報給發包方安全部門備案。特種作業人員，必須持有有效的《特種作業證》。

　　4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥，否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換，不得冒名頂替。

　　5、工程開工前，必須向施工人員進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。

　　6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時，必須事先編制安全施工措施，填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作，一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票)，并派員監督。

　　7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知，必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況，必須立即報告發包方安全監察部門。

　　8、承包方必須按國家有關規定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。

　　9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查，確保符合安全規定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查，發現隱患立即停止施工，并經落實整改后方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查，發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。

　　10、承包方承建的項目，禁止再行轉包，非主體工程需要分包的，必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批準。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。

　　11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工，嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。

　　12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的，均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。

　　三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。

　　四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時，發包方安全部門有權予以糾正制止，有權通知承包方并給予經濟處罰，直至停止承包方的工作。

　　五、因承包方責任造成的發包方安全事故，由發包方按事故調查規程處理，承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規定：“施工現場安全由建筑施工企業負責”，因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔，并通知有關政府部門調查處理、統計上報。

　　發包單位(章)：　　　　　　　　　　　　　　　承包單位(章)：

　　法人代表: 　　　　　　　　　　　　　　　　　法人代表:

　　法人委托代理人 : 　　　　　　　　　　　　 　法人委托代理人:

　　簽定日期：　　　 年 　　月　　日

　　注：本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。

新版建設工程合同 篇9

　　發包人(全稱) (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱： ※

　　工程地點： ※

　　結構形式： 框架剪力墻 層數：地上28層地下1/2層 建筑面積：※

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)

　　工程立項文號： ※

　　資金來源： 自籌

　　二、 工程承包范圍

　　承包范圍： ※

　　不包括的工程范圍： /

　　三、 合同工期

　　總日歷天數 1080 天

　　開工日期：__※年10月10日

　　竣工日期：__※年9月23日

　　四、 質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　四、 合同價款

　　1、合同總價(大寫)：※(人民幣)(小寫)￥： ※ 元(其中：工程預留金 20xx萬元、零星工作費 / 元，安全防護、文明施工措施費 ※ 元，工程分包和材料購置費 / 元，總承包服務費 / 元。)

　　2、綜合單價：詳見承包人的報價書。

　　五、 組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、 本合同協議書

　　2、 本合同專用條款

　　3、 本合同通用條款

　　4、 中標通知書

　　5、 投標書、工程報價單或預算書及其附件

　　6、 招標文件、答疑紀要及工程量清單

　　7、 圖紙

　　8、 標準、規范及有關技術文件

　　雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。

　　八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　10.1合同訂立時間： 20xx 年 9 月 30 日

　　10.2合同訂立地點： ________________________

　　10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

新版建設工程合同 篇10

　　合伙人： （以下簡稱甲方）性別年齡身份證號碼 合伙人：身份證號碼甲乙雙方經平等協商，就合伙承包一致意見，共各方信守。　　

　　一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險�！　�

　　二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準�！　�

　　三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止�！　�

　　四、出資方式及比例：　　甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任�！　〖追脚涩F金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔�！　�

　　五、盈余分配及債務承擔：　　

　　1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據，按比例分配�！　�

　　2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據，按比例承擔。　　

　　六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經兩方協商同意；　　

　　七、項目日常管理　　

　　1、甲方作為項目部負責人，負責項目的全面管理工作；乙方負責項目公關、催收工程款及當地社會關系協調并參與項目日常管理。　　甲乙雙方聘請總工程師，負責工程的技術工作；　　

　　2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。　　

　　3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議�！　�

　　八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。　　

　　九、違約責任。

　　1、未經合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。

　　2、合伙人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任�！　�

　　十、其他。合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合伙人（甲方）：________年____月____日　　合伙人（乙方）：________年____月____日

新版建設工程合同 篇11

　　甲 方：

　　乙 方：

　　經營者姓名：

　　身份證號碼：

　　經 營 場 所：

　　茲有 的車棚非機動車輛充電電路安裝工程由乙方經營部施工，為確保工程安全、質量及工程進度，認真執行業主合同，甲乙雙方共同協商達成如下協議：

　　一、承包內容：

　　二、承包方式：

　　三、工程工期：

　　20xx年 月 日前完工。

　　四、承包價格：

　　見附表。

　　五、甲方工作

　　1、甲方負責施工現場的施工組織、安全培訓、施工進度，巡視督導、驗收等方面;

　　2、甲方負責工程測量，預結算，現場管理，業主及外部關系的協調等工作;

　　3、 甲方參與工程質量和施工進度的監督。

　　六、乙方工作

　　1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度;

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如乙方違約，造成的損失由乙方負責;

　　3、 乙方不得和業主爭吵，有問題須及時向甲方反映，如出現質量問題必須按甲方要求的質量標準和期限整改。乙方負責施工現場安全。

　　4、嚴格按照甲方的要求管理工期，如因工期管理管理不善造成損失由乙方負責，所增加費用由乙方負擔。

　　5、文明施工，管理好工程材料，如材料管理不善造成丟失由乙方負責，施工過程中出現工傷事故由乙方負責;

　　6、保護好已完工程成品，以及其它工種的勞動成果。如有損壞照價賠償。

　　7、 保證施工現場的整潔，施工現場做到一日一清，施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現場;

　　8、乙方自行辦理所帶施工人員的公安檢查等一切手續，出現問題甲方不負責。

　　七、工程質量：

　　乙方施工的工程質量若不符合優良標準規定，甲方有權責令乙方返工，并賠償甲方的材料損失。且乙方承諾該工程中產品保修 年。在此期間若該工程出現質量問題，乙方需要無條件維修。若乙方不積極配合、屢次整改達不到要求或不執行影響正常使用，甲方有權追究乙方的民事責任，造成的后果由乙方獨立承擔，乙方不得有任何異議。

　　八、工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。如無書面協議結算時不予認可。

　　九、工程款支付方式

　　1、工程款撥付方式：

　　2、撥款程序：

　　3、甲方按合同約定付款給乙方(建設單位有特殊要求的除外)，工程竣工驗收不合格不予結算。

　　十、安全施工及現場文明

　　乙方在施工中必須嚴格遵守建筑工程安全技術規范，自覺遵守工

　　地的各項安全管理制度，服從項目管理。施工過程做到工完料凈、場地整潔有序，如有違約，乙方需就施工中引發的安全事故承擔全部責任。

　　十一、其他約定

　　以上合同經雙方友好協商訂立，如有不盡事宜經雙方妥善研究后再補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力，雙方應共同遵守。

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂起生效，工程竣工結算款付清后自然失效。

　　甲方負責人(簽字)：

　　乙方負責人(簽字)

　　甲方公章：

　　乙方公章：

　　年 月 日：

新版建設工程合同 篇12

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　借款方在____年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守___號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條 借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣(大寫)____元，用于__建設工程，不得挪作他用。預計分季用款：一季____元;二季____元;三季____元;四季____元。

　　第二條 貸款利率為年息___%，計算復利。

　　第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條 建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　時間：__________

新版建設工程合同 篇13

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　為使_______________項目在濟南高新技術產業開發區實現產業化，根據國家及地方有關法律、法規，雙方本著平等、自愿、有償的原則，訂立本協議。

　　一、土地問題

　　1、土地位置及出讓方式

　　甲方同意本項目進入濟南出口加工區實現產業化。初步確定項目建設地點位于占地約畝。其中獨自使用面積畝，代征道路面積畝，確切位置坐標四至和土地面積待甲方規劃土地建設管理部門實測后確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。

　　2、土地價格

　　為體現對本項目的支持，甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優惠價格，將項目所需該宗土地的使用權出讓給乙方，出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地征用成本與出讓值差額計萬元，由高新區參照項目單位納稅中高新區財政收益部分給予相同額度的扶持。

　　3、付款方式

　　高新技術產業開發區規劃土地建設管理部門與乙方簽訂正式土地使用權出讓合同。乙方在該合同簽訂后十五日內，一次性向甲方付清土地使用權出讓金。甲方收到全部土地使用權出讓金后，按國家有關規定，盡快辦妥國有土地使用證等有關手續。

　　二、工程建設

　　1、開工條件

　　按照乙方建設規劃要求，甲方承諾于_____年_____月_____日前，保證本期用地具備上水、污水、雨水、熱力、寬帶網、公用天線、通電、通信、通路和場平即"九通一平"的基本建設條件，確保乙方順利進暢否則承擔由此給乙方造成的經濟損失。

　　甲方積極協助乙方辦理有關建設手續。乙方則負責按規定時間、額度繳納有關費用。

　　2、工程進度

　　乙方必須在_____年_____月_____日前進場開公建設，并嚴格按照施工進度計劃投入資金進行建設，保證建設進度。

　　3竣工時間

　　乙方必須在_____年_____月_____日前竣工，延期竣工時應于原定竣工日期前三十日以上時間內，向甲方提出延期說明，取得甲方認可。

　　三、違約責任

　　1、如果乙方未按《土地使用權出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項，從滯納之日起，每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的，甲方有權解除協議，并可請求違約賠償。

　　2、乙方取得土地使用權后未按協議規定建設的，應交納已付土地出讓金5%的違約金;連續兩年不投資建設的，甲方有權按照國家有關規定收回土地使用權。

　　3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用權時，甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。

　　4、為避免國有資產流失，保證甲方對本項目的補貼在一定時間內得到補償。自本項目正式投產起五年內，乙方向高新區稅務機關繳納的各種稅金，低于乙方已報送給甲方的項目報告書中所承諾的相應稅種金額的50%時，乙方應賠償給甲方其稅金差額。即：乙方在項目報告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當年該稅種實際繳納金額。

　　四、其他

　　1、在履行本協議時，若發生爭議，雙方協商解決;協商不成的，雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁，沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。

　　2、任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤不能履行本協議有關條款之規定義務時，該種不履行將不構成違約，但當事一方必須采取一切必要的補救措施以減少造成的損失。并在發生不可抗力三十日內向另一方提交協議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報告，同時，提供有關部門出據的不可抗力證明。

　　3、本協議一式份，甲、乙雙方各執份。份協議具有同等法律效力，經甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。

　　4、本協議于_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟南市簽訂。

　　5、本協議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　6、本協議未盡事宜，雙方可另行約定后作為本協議，與本協議具有同等法律效力。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法人住所地：

　　郵政編碼：

　　電話號碼：

新版建設工程合同 篇14

　　借款人：___________________________

　　貸款人：___________________________

　　為明確責任，恪守信用，雙方遵照有關法律，協商一致，訂立本合同：

　　第一章借款

　　第一條

　　借款金額：__________________（大寫）_________（小寫）。實際借款額以借據為準。

　　第二條

　　借款用途：___________________________________________

　　第三條

　　借款期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

　　第二章提款和還款

　　第四條

　　分次提款。即

　�。�1）_________年_________月_________日，提款_________元；

　�。�2）_________年_________月_________日，提款_________元；

　�。�3）_________年_________月_________日，提款_________元。

　　第五條

　　借款人確需推遲提款日期的，應在提款日前天征得貸款人同意，并支付貸款人因此所受的利息損失（推遲提款期的利息—同期活期存款利息=貸款人所受利息損失）。借款的實際提款日以借據為準。借據是合同的組成產分，與本合同具有同等法律效力。

　　第六條

　　貸款人應在借款人辦理借款手續后_________個營業日內將借款放出。

　　第七條

　　分次還款，即

　�。�1）_________年_________月_________日，歸還本金_________元；

　　（2）_________年_________月_________日，歸還本金_________元；

　�。�3）_________年_________月_________日，歸還本金_________元。

　　第八條

　　借款人用下列資金，但不限于下列資金，歸還本合同項下借款本息。

　　（1）_____________________________________________________________。

　�。�2）_____________________________________________________________。

　�。�3）_____________________________________________________________。

　　第九條

　　借款人應在本合同約定的時間主動歸還全部借款本息。不主動歸還的，借款人同意貸款人從借款人賬戶劃收。

　　第三章借款利率和計息

　　第十條

　　本合同項下借款利率根據國家有關規定，一年一定，第一年的利率確定為年息_________%，期滿后由貸款方根據國家當時規定檔次利率重新確定下一年的借款利率。

　　第十一條

　　本合同項下借款，自貸款方放款之日起計息，按日計息，按季結息，借款到期還清本息。

　　第十二條

　　經貸款人同意，借款人提前歸還借款的，仍按合同約定的利率和實際用款天數計算利息。

　　第十三條

　　借款人在貸款人結息日前應在其賬戶內備足應付利息，由貸款人從借款人賬戶劃收。

　　第四章擔保

　　第十四條

　　本合同項下借款本息和可能發生的'違約金、實現債權的費用由_________向貸款人提供_________方式擔保，并另行簽訂合同編號_________的擔保合同。

　　第十五條

　　如擔保合同中約定的有關事項發生，貸款人認為足以影響擔保人的擔保能力的，借款人應重新提供令貸款人滿意的擔保

　　第五章雙方承諾

　　第十六條

　　借款人承諾

　　（1）項目自籌資金及其他籌措資金按時足額到位。

　�。�2）按照本合同規定的用途使用借款。

　�。�3）不得利用借款從事違法經營活動。

　　（4）在本合同項下借款全部清償前，借款人有任何一種改變經營方式行為（包括承包、租賃、合并、分立、股份制改造、聯營、與外商合資或其他形式）時，應最遲于改變經營方式前三十天通知貸款人，并保證貸款本息的清償。

　�。�5）發生歇業、解散、停業整頓、被吊銷營業執照、被撤銷時，保證立即歸還貸款本息。

　�。�6）當客觀上有危及借款安全情況時（包括涉及重大經濟糾紛的訴訟、財務狀況惡化等），應當在事件發生后天以內書面通知貸款人，并保證貸款本息的償還。

　�。�7）按時如實提供貸款人要求的資料（包括資產負債表、損益表、所有開戶行、賬號、存款余額等），并配合貸款人調查、審查和檢查與借款有關的生產、經營、財產等情況。

　　第十七條

　　貸款人承諾

　�。�1）按期足額發放貸款。

　�。�2）對借款人的債務、財務、生產、經營情況保密。

　　第六章合同的變更

　　第十八條

　　借款人需要延長借款期限的，應在借款到期日前_________日內向貸款人提出申請，并征得擔保人書面同意。

　　第十九條

　　借款人如要將本合同項下債務轉讓給第三者，應經貸款人書面同意。在受讓人和貸款人重新簽訂借款合同前，本合同繼續有效。

　　第二十條

　　借款人、貸款人任一方需變更本合同其他條款，均應書面通知對方，并經雙方協商一致，達成書面協議。

　　第二十一條

　　借、貸雙方協議變更本合同內容，均應征得擔保人書面同意。

　　第七章違約責任

　　第二十二條

　　借款人未按提款計劃，按時到貸款人營業場所辦理提款手續，也未和貸款人達成變更提款計劃協議的，應根據違約金額和違約天數，每日付給貸款人萬分之_________違約金。

　　第二十三條

　　借款人未按本合同約定的用途使用借款，貸款人可以停止發放尚未發放的貸款，并提前收回已經發放的部分或全部貸款，同時對違約使用部分按國家規定，在違約使用期間每日計收萬分之_________利息。

　　第二十四條

　　借款人未按合同約定的還款計劃歸還借款本息時，貸款人按國家規定對逾期貸款每日計收萬分之_________利息。

　　第二十五條

　　借款人違反本合同第十三條，不按期支付利息的，貸款人對借款人未支付的利息計收復利。

　　第二十六條

　　借款人違反本合同第十五條、第十六條第1項、第3項、第4項、第5項、第十九條時，貸款人可以停止發放尚未發放的借款，并提前收回已經發放的部分或全部借款。不能收回的，視為貸款逾期，貸款人有權按國家規定計收逾期代款利息。

　　第二十七條

　　借款人違反本合同第十六條第6項、第7項時，應向貸款人支付違約金__________________。

　　第二十八條

　　貸款人未按本合同第六條約定向借款人提供貸款的，應根據違約金額和違約天數，每日付給借款人萬分之____違約金

　　第八章

　　爭議的解決

　　第二十九條

　　在本合同的履行中發生的糾紛，雙方應首行協商解決，協商不成的，可向貸款人住所地人民法院提起訴訟。

　　第九章其他

　　第三十條

　　本合同經借款人和貸款人雙方加蓋公章并由雙方法定代表人或由法定代表人授權的代理人簽章后生效。有擔保合同的，擔保合同生效后，方可辦理借款手續。

　　第三十一條

　　本合同自其項下貸款本息和可能發生的違約金、實現債權的費用得到全部清償時，自動失效。

　　第三十二條

　　借款人變更住所、通訊地址，以及營業范圍、法定代表人、注冊資金等工商登記事項時，應在有關事項變更后____日內書面通知貸款人。

　　第三十三條

　　雙方約定的其他事項

　　________________________________________________________________________。

　　第三十四條

　　本合同未盡事宜，遵照國家有關法律、法規和規章辦理。

　　第三十五條

　　本合同一式_________份，借款人和貸款人各執一份。

　　第三十六條

　　本合同附件

　�。�1）貸款證復印件

　　（2）借款人經工商行政管理局年檢營業執照復印件

　�。�3）借款人授權代理人委托書

　�。�4）擔保合同年字第號

　　（5）借據_________、_________、_________。

　�。�6）_____________________________________________。

　�。�7）_____________________________________________。

　　借款人（蓋章）：_____________貸款人（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　住所：_______________________住所：_______________________

　　電話：_______________________電話：_______________________

　　郵政編碼：___________________郵政編碼：___________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

　　簽訂地點：___________________簽訂地點：___________________

新版建設工程合同 篇15

　　進貨方：______________________（以下簡稱甲方）

　　供貨方：______________________（以下簡稱乙方）

　　一、自本合同生效之日起，乙方為甲方之供貨商，甲方如需購買生產所需設備，即應及時書面通知乙方，由乙方組織貨源。

　　二、乙方于收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源，根據甲方的要求提供生產設備，甲方每次所需購買設備的具體規格、價款、供貨時間、供貨方式、價款支付方式由雙方另行協商后簽訂書面補充協議進行約定。

　　三、乙方保證對提供生產設備的質量問題負責，否則無條件退換，并保證商品之合法性，決不提供假貨、仿冒品、劣品，或標示不明之商品，甲方于驗收后發覺得于三日內退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責任一切由乙方無條件全權負責，甲方只善盡協調溝通之責任。

　　四、本合同有效期間為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同，除應向乙方付清已購設備的所有貨款外，還應支付乙方_______萬元的違約金；乙方無故終止供貨，甲方有權扣留乙方之部份貨款作為求償業務之損失。

　　五、乙方對于供給甲方之商品于甲方付款時提供符合規定的正式發票。

　　六、本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽訂書面補充協議。雙方因履行本協議所簽訂的一切書面補充協議均為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行過程中發生爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成，可向有管轄權的法院提起訴訟。

　　八、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________ 乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（簽字）：_____________ 法定代表人（簽字）：_____________

　　公司地址：_______________________ 公司地址：_______________________

　　聯絡電話：_______________________ 聯絡電話：_______________________

　　簽訂日期：_____________________年_________________月______________日

新版建設工程合同 篇16

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　為確保甲方承建的__________工程勞務承包合同工程順利完工，根據施工安排，甲方將________工程承包給乙方施工。根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》和《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件使用法律問題的解釋》的有關規定，為確保優質按期完成施工任務，按照高標準、嚴要求完成施工任務的總體目標，同時也為明確甲乙雙方在施工過程中的權利、義務及經濟責任，經雙方協商，簽訂本合同，條款如下：

　　第一條 工程概況

　　1.工程名稱：_______________________

　　2.工程地點：_______________________

　　3.工程數量：_______________________

　　4.工程數量及內容：_________________

　　第二條 工期

　　1.開工日期：________年_______月_______日開工。

　　2.竣工日期：________年_______月_______日竣工。

　　3.總工期為：日歷天________天。

　　4.階段性工期目標：以甲方階段施工計劃為準。

　　第三條 承包方式與工程造價

　　1.承包方式：綜合單價承包，工程項目承包單價詳見附件一《工序單價承包一覽表》。清單所列單價應視為包括了為實施和完成本工程所進行的所有工作項目。

　　2.工序單價包含的內容：指完成合格的工程項目且合同規定應單獨計量的工序單價費用。包括工程修建及其缺陷修復中所需的一切勞務(包括勞務的管理)、各類材料消耗超耗、施工機械、機場管理、施工調遣、小臨設施、施工風險、成本節約形成的利潤，工程結束后的現場清理以及他應支付的一切費用。

　　3.本合同施工均含完成本項工作所有的工作內容和缺陷修復，有及合同明示或暗示與本工程有關的所有責任、義務和一切風險等的費用。除清單所列項目外，其他與本工程項目內容有關的施工項目應人微言輕完成本項工程的輔助工作，不再另行計價。

　　4.工程實際造價按甲方施工技術部門簽證的實際完成的且經業主、監理驗收合格的工程量乘以合同的單價計算。

　　5.本工程造價單項價格一次包死，不受天氣變化、市場價格、職工生活費用增加、甲方相關工程施工進度、國家政策調整等因素的影響，如遇不可抗力，雙方協商解決(不可抗力是指當事人不能預見、不可避免、不能克服的事情)。本工程營業稅、城市建設維護稅及教育費附加由甲方代交，其他稅費由乙方自行負責繳納。

　　第四條 履約保證金

　　1.合同簽訂之前，乙方必須向甲方交納不少于合同造價10%的履約保證金(若乙方以進場設備作為抵押，應按照擔保法規定到國家相關部門辦理抵押手續)。

　　2.若乙方因自身原因不能按期進場或不能繼續完成本工程或給甲方工程施工和企業信譽造成了損害，甲方有權扣留部分或全部履約保證金，剩余部分在乙方所承包工程施工完成并結算完畢后一次性付清。

　　3.乙方在工程施工完成并撤離施工現場后，出現所雇傭民工或債主到甲方索要欠款，甲方將從履約保證金中代付相關款項，并加扣5%的手續費，不足部分從保留金中扣除。剩余的履約保證金在工程結束并結算完畢滿一年且甲方撤離施工工程現場后付清。

　　第五條 計量支付與工程結算

　　1.甲方每月對乙方完成的經驗收合格的工程項目進行計量支付，每月的25日為計量支付時間(但甲方有權根據實際情況對計量時間和支付時間做出調整)。乙方按照當期實際完成且驗收合格的實物工程量，編制月計量支付申請表，報甲方施工技術部門和計劃經營部門審批。經甲方專業工程師和計量工程師簽認后，作為中間計量的依據。經甲方專業工程師和計量工程師簽認的工程量，甲方將不預計量和結算。

　　2.施工期間甲方每月向乙方支付當月計量總額的70%。乙方工程全部完工經甲方驗收合格后支付至工程結算總造價的90%，甲方工程全部完成進入保修期后支付至95%，扣留的總造價的5%轉為工程保留金。甲方每期向乙方支付款項時均應扣除：甲方向乙方所供材料費用、機械使用費用;乙方向甲方所借的費用;甲方向乙方開據的罰款票據金額;合同規定扣除的其他款項。

　　3.乙方應合理使用甲方撥付的'工程款，并不得挪用。每期工程款撥付時，乙方應將上期撥付資金使用情況上報甲方財務部門審核，同時將上月工人簽字的工資表復印一份交到甲方財務部門。若乙方賬目清晰，資金使用合理，無將本項目部資金挪作他用現象，甲方將在業主撥付工程款到位后按本條第2款規定的比例分期支付，否則按上述比例的50%撥付或不撥付工程款。

新版建設工程合同 篇17

　　上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司

　　法定代表人：_________________

　　被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________

　　法定代表人：_________________

　　上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決�，F依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。

　　上訴請求

　　1、請求撤銷一審判決，依法改判;

　　2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。

　　事實和理由

　　_____________

　　綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。

　　此致

　　__________市中級人民法院

　　上訴人：______________

　　20__________年__________月__________日

新版建設工程合同 篇18

　　住房和城鄉建設部

　　制定

　　國家工商行政管理總局

　　第一部分 協議書

　　委托人(全稱)：

　　監理人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就下述工程委托監理與相關服務事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱： ;

　　2. 工程地點： ;

　　3. 工程規模： ;

　　4. 工程概算投資額或建筑安裝工程費： 。

　　二、詞語限定

　　協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。

　　三、組成本合同的文件

　　1. 協議書;

　　2. 中標通知書(適用于招標工程)或委托書(適用于非招標工程);

　　3. 投標文件(適用于招標工程)或監理與相關服務建議書(適用于非招標工程);

　　4. 專用條件;

　　5. 通用條件;

　　6. 附錄，即：

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　附錄B 委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。

　　四、總監理工程師

　　總監理工程師姓名： ，身份證號碼： ，注冊號： 。

　　五、簽約酬金

　　簽約酬金(大寫)： (￥ )。

　　包括：

　　1. 監理酬金： 。

　　2. 相關服務酬金： 。

　　其中：

　　(1)勘察階段服務酬金： 。

　　(2)設計階段服務酬金： 。

　　(3)保修階段服務酬金： 。

　　(4)其他相關服務酬金： 。

　　六、期限

　　1. 監理期限：

　　自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　2. 相關服務期限：

　　(1)勘察階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(2)設計階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(3)保修階段服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　(4)其他相關服務期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

　　七、雙方承諾

　　1. 監理人向委托人承諾，按照本合同約定提供監理與相關服務。

　　2. 委托人向監理人承諾，按照本合同約定派遣相應的人員，提供房屋、資料、設備，并按本合同約定支付酬金。

　　八、合同訂立

　　1. 訂立時間： 年 月 日。

　　2. 訂立地點： 。

　　3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，雙方各執

　　份。

　　委托人： (蓋章) 監理人： (蓋章)

　　住所： 住所：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人或其授權 法定代表人或其授權

　　的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　電子郵箱： 電子郵箱：

　　第二部分 通用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.1 定義

　　除根據上下文另有其意義外，組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：

　　1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施監理與相關服務的建設工程。

　　1.1.2 “委托人”是指本合同中委托監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人或受讓人。

　　1.1.3 “監理人”是指本合同中提供監理與相關服務的一方，及其合法的繼承人。

　　1.1.4 “承包人”是指在工程范圍內與委托人簽訂勘察、設計、施工等有關合同的當事人，及其合法的繼承人。

　　1.1.5 “監理”是指監理人受委托人的委托 ，依照法律法規、工程建設標準、勘察設計文件及合同，在施工階段對建設工程質量、進度、造價進行控制，對合同、信息進行管理，對工程建設相關方的關系進行協調，并履行建設工程安全生產管理法定職責的服務活動。

　　1.1.6 “相關服務”是指監理人受委托人的委托 ，按照本合同約定，在勘察、設計、保修等階段提供的服務活動。

　　1.1.7 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的監理人的工作。

　　1.1.8 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外監理人的工作。

　　1.1.9 “項目監理機構”是指監理人派駐工程負責履行本合同的組織機構。

　　1.1.10 “總監理工程師”是指由監理人的法定代表人書面授權，全面負責履行本合同、主持項目監理機構工作的注冊監理工程師。

　　1.1.11 “酬金”是指監理人履行本合同義務，委托人按照本合同約定給付監理人的金額。

　　1.1.12 “正常工作酬金”是指監理人完成正常工作，委托人應給付監理人并在協議書中載明的簽約酬金額。

　　1.1.13 “附加工作酬金”是指監理人完成附加工作，委托人應給付監理人的金額。

　　1.1.14 “一方”是指委托人或監理人;“雙方”是指委托人和監理人;“第三方”是指除委托人和監理人以外的有關方。

　　1.1.15 “書面形式”是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.1.16 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。

　　1.1.17“月”是指按公歷從一個月中任何一天開始的一個公歷月時間。

　　1.1.18 “不可抗力”是指委托人和監理人在訂立本合同時不可預見，在工程施工過程中不可避免發生并不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。

　　1.2 解釋

　　1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。

　　1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本合同文件的解釋順序如下：

　　(1)協議書;

　　(2)中標通知書(適用于招標工程)或委托書(適用于非招標工程);

　　(3)專用條件及附錄A、附錄B;

　　(4)通用條件;

　　(5)投標文件(適用于招標工程)或監理與相關服務建議書(適用于非招標工程)。

　　雙方簽訂的補充協議與其他文件發生矛盾或歧義時，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。

　　2. 監理人的義務

　　2.1 監理的范圍和工作內容

　　2.1.1 監理范圍在專用條件中約定。

　　2.1.2 除專用條件另有約定外，監理工作內容包括：

　　(1)收到工程設計文件后編制監理規劃，并在第一次工地會議7天前報委托人。根據有關規定和監理工作需要，編制監理實施細則;

　　(2)熟悉工程設計文件，并參加由委托人主持的圖紙會審和設計交底會議;

　　(3)參加由委托人主持的第一次工地會議;主持監理例會并根據工程需要主持或參加專題會議;

　　(4)審查施工承包人提交的施工組織設計，重點審查其中的質量安全技術措施、專項施工方案與工程建設強制性標準的符合性;

　　(5)檢查施工承包人工程質量、安全生產管理制度及組織機構和人員資格;

　　(6)檢查施工承包人專職安全生產管理人員的配備情況;

　　(7)審查施工承包人提交的施工進度計劃，核查承包人對施工進度計劃的調整;

　　(8)檢查施工承包人的試驗室;

　　(9)審核施工分包人資質條件;

　　(10)查驗施工承包人的施工測量放線成果;

　　(11)審查工程開工條件，對條件具備的簽發開工令;

　　(12)審查施工承包人報送的工程材料、構配件、設備質量證明文件的有效性和符合性，并按規定對用于工程的材料采取平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢;

　　(13)審核施工承包人提交的工程款支付申請，簽發或出具工程款支付證書，并報委托人審核、批準;

　　(14)在巡視、旁站和檢驗過程中，發現工程質量、施工安全存在事故隱患的，要求施工承包人整改并報委托人;

　　(15)經委托人同意，簽發工程暫停令和復工令;

　　(16)審查施工承包人提交的采用新材料、新工藝、新技術、新設備的論證材料及相關驗收標準;

　　(17)驗收隱蔽工程、分部分項工程;

　　(18)審查施工承包人提交的工程變更申請，協調處理施工進度調整、費用索賠、合同爭議等事項;

　　(19)審查施工承包人提交的竣工驗收申請，編寫工程質量評估報告;

　　(20)參加工程竣工驗收，簽署竣工驗收意見;

　　(21)審查施工承包人提交的竣工結算申請并報委托人;

　　(22)編制、整理工程監理歸檔文件并報委托人。

　　2.1.3 相關服務的范圍和內容在附錄A中約定。

　　2.2 監理與相關服務依據

　　2.2.1 監理依據包括：

　　(1)適用的法律、行政法規及部門規章;

　　(2)與工程有關的標準;

　　(3)工程設計及有關文件;

　　(4)本合同及委托人與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。

　　雙方根據工程的行業和地域特點，在專用條件中具體約定監理依據。

　　2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。

　　2.3 項目監理機構和人員

　　2.3.1 監理人應組建滿足工作需要的項目監理機構，配備必要的檢測設備。項目監理機構的主要人員應具有相應的資格條件。

　　2.3.2本合同履行過程中，總監理工程師及重要崗位監理人員應保持相對穩定，以保證監理工作正常進行。

　　2.3.3監理人可根據工程進展和工作需要調整項目監理機構人員。監理人更換總監理工程師時，應提前7天向委托人書面報告，經委托人同意后方可更換;監理人更換項目監理機構其他監理人員，應以相當資格與能力的人員替換，并通知委托人。

　　2.3.4 監理人應及時更換有下列情形之一的監理人員：

　　(1)嚴重過失行為的;

　　(2)有違法行為不能履行職責的;

　　(3)涉嫌犯罪的;

　　(4)不能勝任崗位職責的;

　　(5)嚴重違反職業道德的;

　　(6)專用條件約定的其他情形。

　　2.3.5 委托人可要求監理人更換不能勝任本職工作的項目監理機構人員。

　　2.4 履行職責

　　監理人應遵循職業道德準則和行為規范，嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。

　　2.4.1 在監理與相關服務范圍內，委托人和承包人提出的意見和要求，監理人應及時提出處置意見。當委托人與承包人之間發生合同爭議時，監理人應協助委托人、承包人協商解決。

　　2.4.2 當委托人與承包人之間的合同爭議提交仲裁機構仲裁或人民法院審理時，監理人應提供必要的證明資料。

　　2.4.3 監理人應在專用條件約定的授權范圍內，處理委托人與承包人所簽訂合同的變更事宜。如果變更超過授權范圍，應以書面形式報委托人批準。

　　在緊急情況下，為了保護財產和人身安全，監理人所發出的指令未能事先報委托人批準時，應在發出指令后的24小時內以書面形式報委托人。

　　2.4.4 除專用條件另有約定外，監理人發現承包人的人員不能勝任本職工作的，有權要求承包人予以調換。

　　2.5 提交報告

　　監理人應按專用條件約定的種類、時間和份數向委托人提交監理與相關服務的報告。

　　2.6 文件資料

　　在本合同履行期內，監理人應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄監理工作的相關文件。工程竣工后，應當按照檔案管理規定將監理有關文件歸檔。

　　2.7 使用委托人的財產

　　監理人無償使用附錄B中由委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備。除專用條件另有約定外，委托人提供的房屋、設備屬于委托人的財產，監理人應妥善使用和保管，在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交委托人，并按專用條件約定的時間和方式移交。

　　3.委托人的義務

　　3.1 告知

　　委托人應在委托人與承包人簽訂的合同中明確監理人、總監理工程師和授予項目監理機構的權限。如有變更，應及時通知承包人。

　　3.2 提供資料

　　委托人應按照附錄B約定，無償向監理人提供工程有關的資料。在本合同履行過程中，委托人應及時向監理人提供最新的與工程有關的資料。

　　3.3 提供工作條件

　　委托人應為監理人完成監理與相關服務提供必要的條件。

　　3.3.1 委托人應按照附錄B約定，派遣相應的人員，提供房屋、設備，供監理人無償使用。

　　3.3.2 委托人應負責協調工程建設中所有外部關系，為監理人履行本合同提供必要的外部條件。

　　3.4 委托人代表

　　委托人應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與監理人聯系。委托人應在雙方簽訂本合同后7天內，將委托人代表的姓名和職責書面告知監理人。當委托人更換委托人代表時，應提前7天通知監理人。

　　3.5 委托人意見或要求

　　在本合同約定的監理與相關服務工作范圍內，委托人對承包人的任何意見或要求應通知監理人，由監理人向承包人發出相應指令。

　　3.6 答復

　　委托人應在專用條件約定的時間內，對監理人以書面形式提交并要求作出決定的事宜，給予書面答復。逾期未答復的，視為委托人認可。

　　3.7 支付

　　委托人應按本合同約定，向監理人支付酬金。

　　4. 違約責任

　　4.1 監理人的違約責任

　　監理人未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.1.1 因監理人違反本合同約定給委托人造成損失的，監理人應當賠償委托人損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。監理人承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協商確定。

　　4.1.2 監理人向委托人的索賠不成立時，監理人應賠償委托人由此發生的費用。

　　4.2 委托人的違約責任

　　委托人未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。

　　4.2.1 委托人違反本合同約定造成監理人損失的，委托人應予以賠償。

　　4.2.2 委托人向監理人的索賠不成立時，應賠償監理人由此引起的費用。

　　4.2.3 委托人未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。

　　4.3 除外責任

　　因非監理人的原因，且監理人無過錯，發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，監理人不承擔賠償責任。

　　因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所采用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。

　　5.2 支付申請

　　監理人應在本合同約定的每次應付款時間的7天前，向委托人提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，并列出當期應支付的款項及其金額。

　　5.3 支付酬金

　　支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建議獎勵金額及費用。

　　5.4 有爭議部分的付款

　　委托人對監理人提交的支付申請書有異議時，應當在收到監理人提交的支付申請書后7天內，以書面形式向監理人發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1生效

　　除法律另有規定或者專用條件另有約定外，委托人和監理人的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字并蓋單位章后本合同生效。

　　6.2變更

　　6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經協商一致后可進行變更。

　　6.2.2除不可抗力外，因非監理人原因導致監理人履行合同期限延長、內容增加時，監理人應當將此情況與可能產生的影響及時通知委托人。增加的監理工作時間、工作內容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。

　　6.2.3合同生效后，如果實際情況發生變化使得監理人不能完成全部或部分工作時，監理人應立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法在專用條件中約定。監理人用于恢復服務的準備時間不應超過28天。

　　6.2.4合同簽訂后，遇有與工程相關的法律法規、標準頒布或修訂的，雙方應遵照執行。由此引起監理與相關服務的范圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協商進行相應調整。

　　6.2.5 因非監理人原因造成工程概算投資額或建筑安裝工程費增加時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。

　　6.2.6 因工程規模、監理范圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法在專用條件中約定。

　　6.3 暫停與解除

　　除雙方協商一致可以解除本合同外，當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時，另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。

　　6.3.1 在本合同有效期內，由于雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義，經雙方協商一致，可以解除本合同或監理人的部分義務。在解除之前，監理人應作出合理安排，使開支減至最小。

　　因解除本合同或解除監理人的部分義務導致監理人遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由委托人予以補償，補償金額由雙方協商確定。

　　解除本合同的協議必須采取書面形式，協議未達成之前，本合同仍然有效。

　　6.3.2 在本合同有效期內，因非監理人的原因導致工程施工全部或部分暫停，委托人可通知監理人要求暫停全部或部分工作。監理人應立即安排停止工作，并將開支減至最小。除不可抗力外，由此導致監理人遭受的損失應由委托人予以補償。

　　暫停部分監理與相關服務時間超過182天，監理人可發出解除本合同約定的該部分義務的通知;暫停全部工作時間超過182天，監理人可發出解除本合同的通知，本合同自通知到達委托人時解除。委托人應將監理與相關服務的酬金支付至本合同解除日，且應承擔第4.2款約定的責任。

　　6.3.3 當監理人無正當理由未履行本合同約定的義務時，委托人應通知監理人限期改正。若委托人在監理人接到通知后的7天內未收到監理人書面形式的合理解釋，則可在7天內發出解除本合同的通知，自通知到達監理人時本合同解除。委托人應將監理與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達監理人之日，但監理人應承擔第4.1款約定的責任。

　　6.3.4 監理人在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同約定應付的款項，可向委托人發出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出監理人可以接受的延期支付安排，監理人可向委托人發出暫停工作的通知并可自行暫停全部或部分工作。暫停工作后14天內監理人仍未獲得委托人應付酬金或委托人的合理答復，監理人可向委托人發出解除本合同的通知，自通知到達委托人時本合同解除。委托人應承擔第4.2.3款約定的責任。

　　6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫停或解除本合同。

　　6.3.6 本合同解除后，本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。

　　6.4 終止

　　以下條件全部滿足時，本合同即告終止：

　　(1)監理人完成本合同約定的全部工作;

　　(2)委托人與監理人結清并支付全部酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.1協商

　　雙方應本著誠信原則協商解決彼此間的爭議。

　　7.2調解

　　如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事后達成協議的調解人進行調解。

　　7.3仲裁或訴訟

　　雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.1 外出考察費用

　　經委托人同意，監理人員外出考察發生的費用由委托人審核后支付。

　　8.2 檢測費用

　　委托人要求監理人進行的材料和設備檢測所發生的費用，由委托人支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.3 咨詢費用

　　經委托人同意，根據工程需要由監理人組織的相關咨詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由委托人支付，支付時間在專用條件中約定。

　　8.4 獎勵

　　監理人在服務過程中提出的合理化建議，使委托人獲得經濟效益的，雙方在專用條件中約定獎勵金額的確定方法。獎勵金額在合理化建議被采納后，與最近一期的正常工作酬金同期支付。

　　8.5 守法誠信

　　監理人及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。

　　8.6 保密

　　雙方不得泄露對方申明的保密資料，亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。

　　8.7 通知

　　本合同涉及的通知均應當采用書面形式，并在送達對方時生效，收件人應書面簽收。

　　8.8 著作權

　　監理人對其編制的文件擁有著作權。

　　監理人可單獨或與他人聯合出版有關監理與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果監理人在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料，應當征得委托人的同意。

　　第三部分 專用條件

　　1. 定義與解釋

　　1.2 解釋

　　1.2.1 本合同文件除使用中文外，還可用 。

　　1.2.2 約定本合同文件的解釋順序為： 。

　　2. 監理人義務

　　2.1 監理的范圍和內容

　　2.1.1 監理范圍包括：

　　。

　　2.1.2 監理工作內容還包括：

　　。

　　2.2 監理與相關服務依據

　　2.2.1 監理依據包括：

　　。

　　2.2.2 相關服務依據包括： 。

　　2.3項目監理機構和人員

　　2.3.4 更換監理人員的其他情形： 。

　　2.4 履行職責

　　2.4.3 對監理人的授權范圍：

　　。

　　在涉及工程延期 天內和(或)金額 萬元內的變更，監理人不需請示委托人即可向承包人發布變更通知。

　　2.4.4 監理人有權要求承包人調換其人員的限制條件： 。

　　2.5 提交報告

　　監理人應提交報告的種類(包括監理規劃、監理月報及約定的專項報告)、時間和份數：

　　。

　　2.7 使用委托人的財產

　　附錄B中由委托人無償提供的房屋、設備的所有權屬于： 。

　　監理人應在本合同終止后 天內移交委托人無償提供的房屋、設備，移交的時間和方式為： 。

　　3. 委托人義務

　　3.4 委托人代表

　　委托人代表為： 。

　　3.6 答復

　　委托人同意在 天內，對監理人書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復。

　　4. 違約責任

　　4.1 監理人的違約責任

　　4.1.1監理人賠償金額按下列方法確定：

　　賠償金=直接經濟損失×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　4.2 委托人的違約責任

　　4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法確定：

　　逾期付款利息=當期應付款總額×銀行同期貸款利率×拖延支付天數

　　5. 支付

　　5.1 支付貨幣

　　幣種為： ，比例為： ，匯率為： 。

　　5.3 支付酬金

　　正常工作酬金的支付：

　　支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)

　　首付款本合同簽訂后7天內

　　第二次付款

　　第三次付款

　　……

　　最后付款監理與相關服務期屆滿14天內

　　6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止

　　6.1 生效

　　本合同生效條件： 。

　　6.2 變更

　　6.2.2 除不可抗力外， 因非監理人原因導致本合同期限延長時，附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=本合同期限延長時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.3附加工作酬金按下列方法確定：

　　附加工作酬金=善后工作及恢復服務的準備工作時間(天)×正常工作酬金÷協議書約定的監理與相關服務期限(天)

　　6.2.5 正常工作酬金增加額按下列方法確定：

　　正常工作酬金增加額=工程投資額或建筑安裝工程費增加額×正常工作酬金÷工程概算投資額(或建筑安裝工程費)

　　6.2.6 因工程規模、監理范圍的變化導致監理人的正常工作量減少時，按減少工作量的比例從協議書約定的正常工作酬金中扣減相同比例的酬金。

　　7. 爭議解決

　　7.2 調解

　　本合同爭議進行調解時，可提交 進行調解。

　　7.3 仲裁或訴訟

　　合同爭議的最終解決方式為下列第 種方式：

　　(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。

　　(2)向 人民法院提起訴訟。

　　8. 其他

　　8.2 檢測費用

　　委托人應在檢測工作完成后 天內支付檢測費用。

　　8.3 咨詢費用

　　委托人應在咨詢工作完成后 天內支付咨詢費用。

　　8.4 獎勵

　　合理化建議的獎勵金額按下列方法確定為：

　　獎勵金額=工程投資節省額×獎勵金額的比率;

　　獎勵金額的比率為 %。

　　8.6 保密

　　委托人申明的保密事項和期限： 。

　　監理人申明的保密事項和期限： 。

　　第三方申明的保密事項和期限： 。

　　8.8著作權

　　監理人在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關監理與相關服務的資料的限制條件：

　　。

　　9. 補充條款

　　。

　　附錄A 相關服務的范圍和內容

　　A-1 勘察階段：

　　。

　　A-2 設計階段：

　　。

　　A-3 保修階段：

　　。

　　A-4 其他(專業技術咨詢、外部協調工作等)：

　　。

　　附錄B 委托人派遣的人員和提供的房屋、資料、設備

　　B-1 委托人派遣的人員

　　名稱數量工作要求提供時間

　　1. 工程技術人員

　　2. 輔助工作人員

　　3. 其他人員

　　B-2 委托人提供的房屋

　　名稱數量面積提供時間

　　1. 辦公用房

　　2. 生活用房

　　3. 試驗用房

　　4. 樣品用房

　　用餐及其他生活條件

　　B-3 委托人提供的資料

　　名稱份數提供時間備注

　　1. 工程立項文件

　　2. 工程勘察文件

　　3. 工程設計及施工圖紙

　　4. 工程承包合同及其他相關合同

　　5. 施工許可文件

　　6. 其他文件

　　B-4 委托人提供的設備

　　名稱數量型號與規格提供時間

　　1. 通訊設備

　　2. 辦公設備

　　3. 交通工具

　　4. 檢測和試驗設備

　　委托人: (蓋單位章) 監理人： (蓋單位章)

　　法定代表人 法定代表人

　　或其委托代理人： 或其委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

新版建設工程合同 篇19

　　____________公司(以下簡稱甲方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　____________公司(以下簡稱乙方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就______(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：______)，建設工程總價款為：____________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《______工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付____________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條

　　甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條

　　甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

　　第三條強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

　　(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

　　(2)《授權委托書》;

　　(3)《強制執行申請》;

　　(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

　　(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

　　(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：____________________________________。

　　第四條雙方各自的承諾和保證

　　1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

　　2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

　　3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：

　　甲方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

　　乙方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

　　北京市公證處聯系地址：

　　地址：__________________________________________

　　郵編：__________________電話：________________________

　　承辦公證員：____________

　　甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

　　第五條不可抗力

　　1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方并須在不可抗力發生后____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

　　3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

　　第六條保密

　　第七條其他

　　1、本協議自北京市公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。

　　2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。

　　3、本協議正本一式______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持______份，一份留存于北京市公證處備案。

　　甲方：__________________公司(印章)乙方：__________________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：(簽字)________________法定代表人或授權代表：(簽字)________________

　　________年________月________日

新版建設工程合同 篇20

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外�！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日