二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書（精選16篇）

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇1

　　賣方(下稱甲方)：_________________

　　身份證：_________________買方(下稱乙方)：_________________

　　身份證：_________________乙方向甲方購買坐落于房屋壹套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，

　　合同編號：_________________號，

　　現(xiàn)經甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：_________________《-----------(合同和房屋的標明)

　　一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。《-----------(合同解除)

　　二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產權即與乙方無關。《-----------(聲明房屋與乙方無關)

　　三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：_________________《-----------(合同中關于款項的處理)

　　1、乙方已繳付樓款/首期款：_________________(人民幣)元(不包含交予中介定金)。

　　2、乙方已繳款項自動轉為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計息，不計復利。

　　3、甲方還款事宜另行約定。

　　四、乙方應于本協(xié)議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權暫緩推還乙方所有款項。《-----------(關于合同已進行部分的退回處理)

　　五、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。《-----------(再次聲明簽訂合同無效，雙方不再對合同提出主張權利)

　　六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，均具同等法律效力。《-----------(聲明該協(xié)議簽訂份數(shù)，聲明法律效力)

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　身份證：_________________身份證：_________________

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇2

　　甲方： _____市 _____________房地產開發(fā)公司

　　乙方：

　　甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議：

　　一、乙方將20 年 月 日購買的 國際公寓 號和 號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、 分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。

　　三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的首付款 萬元退還給乙方，將購房貸款 萬元退還給 分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金 萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

　　七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

　　八、本合同解釋權歸甲方所有。

　　甲方蓋章:　　 乙方簽字：

　　負責人簽字：　　乙方身份證號碼：

　　年 月 日        年 月 日

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議：

　　一、乙方將 年 月 日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的'相關手續(xù)。

　　三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方，將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金伍萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

　　七、本合同雙方簽后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

　　八、本合同解釋權歸甲方所有。

　　甲方蓋章 乙方簽：

　　負責人簽： 乙方身份證號碼：

　　年 月 日年 月 日

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的'相關事宜達成如下協(xié)議：

　　一、乙方將20_________年_________月_________日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。

　　三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

　　七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

　　八、本合同解釋權歸甲方所有。

　　甲方蓋章：_________乙方簽字：_________

　　_________年_________月_________日

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇5

　　甲方：市房地產開發(fā)公司

　　乙方：

　　甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議：

　　一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。

　　三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

　　七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

　　八、本合同解釋權歸甲方所有。

　　甲方

　　蓋章

　　乙方簽字：

　　負責人簽字：

　　乙方身份證號碼：

　　年月日

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇6

　　一、何時購房人能解除房屋買賣合同

　　依據(jù)高法的司法解釋規(guī)定，在開發(fā)商存在如下行為時，購房人依法可以解除合同并可以要求賠償損失：

　　(1)商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人

　　(2)商品房買賣合同訂立后，出賣人又將該房屋出賣給第三人

　　(3)故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明

　　(4)故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實

　　(5)故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實

　　(6)房屋主體結構不合格或存在嚴重質量問題的

　　(7)面積誤差比絕對值超過3%的

　　(8)由于開發(fā)商的原因，逾期辦理產權證超過一年的。購房人亦可請求解除合同。盡管目前尚無司法解釋對上述解約權行使的合理期限作出規(guī)定，但是按照《合同法》第九十五條的規(guī)定，上述解約權均存在除斥期間，該除斥期間更多的取決于法院的自由裁量。

　　(9)對于房地產商違約，購房人的索賠權同樣首先要由購房人提出，如果房地產商對購房人的索賠存有疑義、不肯賠償，購房人需要通過法律途徑解決的則存在訴訟時效問題，《民法通則》第一百三十五條規(guī)定：“向人民法院請求保護民事權利的'訴訟時效期間為二年，法律另有規(guī)定的除外。”

　　二、解除商品房買賣合同房價損失如何計算

　　我國《合同法》和最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用若干問題的解釋》第8條第9條規(guī)定，因出賣人的過錯導致商品房買賣合同被解除的，買受人可以請求返還已付購房款及利息，賠償損失，并可以請求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

　　因此，從立法上看，我國已經確認了商品房買賣合同的解除與損害賠償請求權能并行而非相悖的制度。但，具體到司法實踐中，大部分法院都只支持部分損失，很少有全部損失都支持的。

　　確定房屋的差價損失，一般在法院都是首先主持調解，調解不成申請鑒定按照鑒定價格判決。

　　購房人如對房地產商交房存有疑義的，一定要書面提出，并注意保全證據(jù)，如果和房地產商不能通過協(xié)商解決又想通過法律程序解決的，要注意千萬別錯過法院可以接受的訴訟時間。這樣才可以拿到我們應該有的賠償，在必要時，還可以聘請專業(yè)律師協(xié)助維權。

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇7

　　賣方(下稱甲方)：__________身份證：__________買方(下稱乙方)：__________身份證：__________乙方向甲方購買坐落于房屋壹套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，合同編號：

　　號，現(xiàn)經甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：(合同和房屋的標明)3、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：(合同中關于款項的處理)1)乙方已繳付樓款/首期款：(人民幣)元(不包含交予中介定金)。

　　2)乙方已繳款項自動轉為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計息，不計復利。

　　3)甲方還款事宜另行約定。

　　二、其他內容。

　　雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。

　　任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇8

　　賣方(下稱甲方)：___________

　　身份證：___________

　　買方(下稱乙方)：___________

　　身份證：___________

　　乙方向甲方購買坐落于___________房屋___________套，雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，合同編號：___________號，現(xiàn)經甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：

　　一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

　　二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產權即與乙方無關。

　　三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：

　　1、乙方已繳付定金：___________(人民幣)

　　2、乙方已繳定金甲方不予返還。

　　3、乙方另付甲方補償金：___________(人民幣)

　　四、乙方應于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜。

　　五、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的`權利或與買賣合同相關的權利。

　　六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，居間人壹份，均具同等法律效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　身份證：___________

　　身份證：___________

　　___________年___________月___________日

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇9

　　原告：_________，性別：____，____族

　　生于________年____月____日

　　住址：_____________________

　　身份證號：_________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　被告：_____________________公司

　　住所地：_____________________

　　電話：_________________________

　　法定代表人：__________________

　　電話：________________________。

　　訴訟請求：

　　一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

　　二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數(shù)，自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。

　　三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　________年____月____日，原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號：__________)，合同內容約定：原告購買被告___________公司將要建設的商品房(房屋面積共約___平方米，車庫約___平方米)，房屋總價款為___元，被告應于________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按合同內容履行了支付價金義務，但是被告方____________公司卻以各種理由推辭，不履行合同。后經查得知：被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證，并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為，嚴重侵害了原告的合法權益。綜上所述，為維護原告的合法權益，現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規(guī)定向貴院提起訴訟，望貴院明察，判如所請。

　　此致___________人民法院

　　起訴人：_______________

　　________年____月____日

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇10

　　甲方(賣方)：_______________身份證號碼：_______________

　　乙方(買方)：_______________身份證號碼：_______________

　　甲乙雙方已于____ 年 _____ 月 _____ 日簽訂《房屋買賣合同》，現(xiàn)甲乙雙方經協(xié)商一致取消上述交易，并解除合同事宜達成如下協(xié)議：

　　一、甲乙雙方一致同意解除____ 年 _____ 月 _____ 日簽訂的《房屋買賣合同》;

　　二、由于該次交易而收取之定金、房款甲方應在簽訂本合同時返還乙方，雙方不再追究對方的其他法律責任。

　　三、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，均具有同等法律效力。

　　四、未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并在備注或補充協(xié)議內訂明。

　　備注：_______________

　　甲方(簽字)：_______________乙方(簽字)：_______________

　　日期：_______________

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇11

　　原告：_________，性別：____，____族，生于___年___月___日，住址：_____________________，

　　身份證號：_____________________，聯(lián)系電話：_________________。

　　被告：___________公司，住所地：___________，電話：____________________。

　　法定代表人：__________________，電話：________________________。

　　訴訟請求：

　　一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

　　二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數(shù)，自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。

　　三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。

　　事實與理由

　　___年___月___日，原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號：__________)，合同內容約定：原告購買被告___________公司將要建設的商品房(房屋面積共約___平方米，車庫約___平方米)，房屋總價款為___元，被告應于______年______月______日將房屋交付原告使用。原告方按合同內容履行了支付價金義務，但是被告方____________公司卻以各種理由推辭，不履行合同。

　　后經查得知：被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證，并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為，嚴重侵害了原告的合法權益。

　　此致

　　______人民法院

　　起訴人：_________

　　___年___?月___?日

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇12

　　原告：_________________住所：_________________聯(lián)系方式：________________

　　被告：_________________住所：_________________，聯(lián)系方式：_________________

　　訴訟請求

　　1、請求判決確認被告雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《房產買賣協(xié)議》及雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《補充協(xié)議》均為無效;

　　2、請求判決被告返還原告向其支付的定金_____________萬元，并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣_____________萬元。

　　3、請求判決被告賠償原告利息損失_____________元(詳見利息損失計算表)。

　　事實和理由

　　原告與被告于_____________年_____________月_____________日簽訂了《房產買賣協(xié)議》。協(xié)議中雙方約定：_________________

　　原告認為：_________________《房產買賣協(xié)議》及其《補充協(xié)議》應依法確認為無效合同。

　　基于上述事實和理由，為保護原告合法權益，特此請求貴院，判決如所請。

　　此致

　　__________人民法院

　　原告：_________________

　　上訴日期_____________

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇13

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　丙方：__________________________________

　　鑒于甲方通過丙方居間向乙方出售坐落于之房屋，三方分別或共同簽署了相關法律文件(文件名稱及編號：_________________

　　)，現(xiàn)經甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：_________________

　　1.本協(xié)議一經生效，甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關于上述房屋買賣、代理及相關協(xié)議(無論口頭、書面或其它形式)均告解除。除本解約協(xié)議書所確定之責任外，甲乙丙三方互不承擔其它任何責任。

　　2.本協(xié)議生效之日起個工作日內，甲方應履行下列義務：_________________

　　3.1

　　3.2

　　3.3

　　3.4

　　3.本協(xié)議生效之日起個工作日內，乙方應履行下列義務：_________________

　　4.1

　　4.2

　　4.3

　　4.4

　　4.本協(xié)議生效之日起個工作日內，丙方應履行下列義務：_________________

　　4.1

　　4.2

　　4.3

　　4.4

　　5因履行本解約協(xié)議所引起的或與此相關的任何爭議，三方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向丙方所在地人民法院訴訟解決。

　　6本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份。

　　(此頁無正文)

　　甲方(章)：_________________乙方(章)：_________________

　　證件名稱及編號：_________________證件名稱及編碼：_________________

　　聯(lián)系地址：_________________聯(lián)系地址：_________________

　　聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________

　　代理人：_________________代理人：_________________

　　丙方(章)：_________________

　　住所：_________________

　　經辦人：_________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　本文件簽署日期：_________________

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇14

　　原告：_________________，女，漢族，現(xiàn)就職于________________市，電話：___________________

　　被告：________________河北_____________，地址：_________________市_______________路_______________號，法定代表人：_________________，電話：________________

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于_______________縣_____________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20021年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　_______________市_______________區(qū)人民法院

　　具狀人：________________王_______________

　　________年____月____日

　　附：________________本訴狀一式二份

　　證據(jù)件

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇15

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議：

　　一、乙方將________年________月________日購買的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、________銀行________分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。

　　三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的首付款________萬元退還給乙方，將購房貸款________萬元退還給________銀行________分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金________萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

　　甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

　　________年________月________日________年________月________日

二手房解除房屋買賣合同協(xié)議書 篇16

　　甲方：市房地產開發(fā)公司

　　乙方：

　　甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協(xié)議：

　　一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。

　　二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續(xù)。

　　三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關費用和損失由乙方負責。

　　四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

　　五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

　　六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

　　七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

　　八、本合同解釋權歸甲方所有。

　　甲方蓋章

　　甲方身份證號碼：

　　乙方簽字：

　　乙方身份證號碼：

　　負責人簽字：

　　年月日