關于承包工程合同(通用19篇)
關于承包工程合同 篇1
定作方: (以下簡稱甲方) 承攬方: (以下簡稱乙方) 鑒于甲方因生產需要需定作各類電池機械機架油漆,乙方在施工定作時間及工藝要求方面能夠滿足甲方的需求,為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產,雙方就施工定作各類電池機械機架油漆相關事宜達成一致,特訂立本合同,具體內容如下:
一、在每次定作前,甲方開立具體的委托施工定作單,其一般條款由本協議規定,補充條款在定作單中說明,并經雙方確認簽字或蓋章后生效。
二、委托施工定作單的主要內容為定作的產品名稱、數量、價格、交貨期、定作工時、驗收標準。
五、定作場所由乙方負責,經甲方同意也可置于甲方公司內,生產施工設備由甲方負責提供,生產中設備丟失、被盜、人為損壞由乙方負責。
七、生產工藝由乙方負責,甲方負責定作品的品質檢驗標準和驗收方法,經乙方確認后作為產品的唯一驗收標準。
八、乙方保證且不得將產品轉予第三方,亦不可授權第三方代為施工。
九、乙方所交付的施工好的成品,由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進行驗收,產品性能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的,甲方有權要求乙方退、返工。若產品不良屬于甲方提供的材料造成,或是由于甲方發料錯誤,則由甲方支付返修費用,并以一對一兌換。如屬在生產過程中,由工藝所造成的產品品質問題則由乙方無償返修。 十
一、甲方按季度付清乙方施工制作完并且經甲方驗收合格后的施工定作金額,未交付的定作產品定作金額則順延至下一季度結算。 十
三、乙方應妥善保管甲方提供的原材料、設備、及其他物品,造成毀損、滅失的,應當償付損失。 十
六、本協議一式兩份,經雙方簽字或蓋章后生效,甲、乙雙方各執一份。 甲方: 乙方:____日期:____日期
關于承包工程合同 篇2
發包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合室內裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協商一致的基礎上,就發包方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1.1工程地點:______________________________________。
1.2工程內容及做法(室內裝飾裝修工程施工項目預算表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包方包工、包料;
(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表),發包方提供部分材料(發包方提供裝飾裝修材料表);
(3)承包方包工、發包方包料(發包方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________個工作日,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監理若本工程實行工程監理,發包方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包方。
第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發包方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包方委托承包方設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)____________元,由發包方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條發包方義務
4.1開工前________天,為承包方入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系;
4.4不拆室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5施工期間發包方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包方義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3保護好原室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
5.5施工期間現場施工人員安全責任由乙方負責。
第六條工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議(或變更項目預算表),同時調整相關工程費用及工期。
第七條材料的提供
7.1由發包方提供的材料、設備。發包方應在材料運到施工現場前通知承包方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2由承包方提供的材料、設備(承包方提供裝飾裝修材料表),承包方應在材料運到施工現場前通知發包方,并接受發包方檢驗。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)發包方同意工期順延的其他情況。
8.2因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包方承擔,工期順延。
8.3發包方未按期支付工程款,工期相應順延。
8.4因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包方原因造成工程質量存在問題的,在____日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔,工期協商順延,同一質量問題
第二次整改工期不順延。
第九條質量標準:雙方約定本工程施工質量標準:,施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由____省裝飾協會主管部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包方承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;防水層經48小時試水不漏;
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。承包方應提前兩天通知發包方進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。
10.2工程竣工后,承包方應通知發包方驗收,發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設備,工程項目收費維修。
第十一條工程款支付方
11.1雙方約定按以下__2_方式支付工程款:
(1)合同簽定后,發包方按約定直接向承包方支付工程款的35%預付款,即_________元;水電改造完工后,發包方按約定直接向承包方支付工程款的`45%進度款,即___________元;木作工程工程完工后發包方按約定直接向承包方支付工程款20%余額款加(減)增減項,即_________元(-增減項)。全部工程竣工驗收合格后三天內支付余款5%,即_________元.
( 2 )其他支付方式:
11.2工程驗收合格后,承包方應向發包方提出工程結算,并將有關資料送交發包方。發包方接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)并簽字,發包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。
11.3工程款全部結清后,承包方應向發包方開具正式統一發票(稅金另計)。
第十二條違約責任
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續,發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包方負責。
12.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字____日內),每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元,七天后乙方可中止合約。
12.5由于承包方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金發包價2‰元。
第十三條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交____省裝飾協會或_________________________________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規定
14.1工程施工中產生的垃圾,由承包方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包方負責支付垃圾清運費用(此費用含在工程價款內)。有關單位向發包方收取的各項收費和押金由發包方支付(此費用不在工程價款內)。
14.2施工期間,承包方每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十五條其他約定事項:
15.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3本合同一式________份,雙方各執________份。
15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
承包方:________發包方:________
日期:________日期:________
關于承包工程合同 篇3
發包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方) 依照《民法典》、國家建設部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程建筑幕墻及相關項目施工事項,經協商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包內容:
4、 承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包質量、包工期。
5、 工程主體結構標高米,承包工程最高標高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開工日期:
2、 竣工日期:
3、 合同工總日歷天數天。
4、 總工期內容:包括施工圖紙設計、材料采購、加工制作、運輸、現場安裝、 中間驗收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤:如遇到以下情況,經甲方代表簽證總工期則相應順延。
①甲方未能按約定日期提供圖紙和現場不具備開工條件。
②因設計變更和工程量增加。
③一周內非乙方原因造成停電累計超過8小時
④因臺風、暴雨、地震、火災等人力不可抗拒自然災害。
⑤因甲方原因未能按合同交付工程預付款、進度款、至使施工不能正常進 行。
⑥乙方在施工中因甲方原因需變更設計及乙方認為需甲方確認的工程聯系單、備忘錄,甲方在七天未答復時。
6、 暫停施工:甲方和監理派出的甲方或監理代表認為:
①甲方或監理代表認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。
②乙方應當按甲方或監理代表要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方 實施甲方或監理代表做出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,甲方或監理代表應當在48小時內給予答復。
③甲方或監理代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后48小時內未予答復,乙方可自行復工。
④因甲方原因造成停工的,由甲方承擔所發生的追加合同款,賠償乙方由此造成的損失,相應順延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發生的費用,工期不予順延。
四、 質量標準
1、 施工圖設計:應符合國家標準和行業規范
①玻璃幕墻工程技術規范。
②建筑幕墻G3035-1996。
③金屬與石材幕墻工程G133.-20。
④建筑結構荷載規范GB50009-20。
⑤建筑抗震設計規范GB50011-20。
⑥其它:建筑設計防火、防雷規范、鋁門窗標準、主要材料標準等。
2、 工程質量驗收:應符合國家標準和行業規范。
①質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。 因乙方原因工程質量達不到國家和行業的質量標準,乙方承擔返工損失和違約責任。
②雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
3、 檢查和返工:
①乙方應認真按照標準、規范、施工圖、施工方案以及計劃進度施工,隨時接受甲方或監理代表的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
②工程質量達不到標準規范部分,甲方或監理代表一經發現,應要求乙方拆除或重新施工,乙方承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
③甲方或監理代表的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工造成損失的、應追加合同價款由甲方承擔,相應順延工期。
④甲方或監理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應追加合同價款,由甲方承擔。
4、 隱蔽工程的中間驗收:
①工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方或監理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在甲方或監理代表限定的時間內修改后重新組織驗收。
②甲方或監理代表不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過48小時。甲方或監理代表未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,乙方可自行組織驗收,甲方或監理代表應承認驗收記錄。
③經甲方或監理代表驗收,工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,甲方或監理代表不在驗收記錄上簽字,視為甲方或監理 代表已經認可驗收記錄,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
④重新檢驗,無論甲方或監理代表是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,乙方應按要求對檢查部位進行剝離或開孔,并在檢驗后重新、覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發生的全部追加合同價款,賠償乙方損失,并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發生的全部費用,工期不予順延。
五、 合同價款
1、工程總金額:(人民幣)
2、工程付款方式:
(一)預付款:合同簽訂后一周內,向乙方支付幕墻門窗工程合同總價的35%預付款,以支票形式匯入乙方賬戶。
(二)進度款:
1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價90%.
3) 結算完成支付至結算總價的95%
3、工程量確認和結算規則:
①以平方米、米為計量單位的項目、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結算。
②甲方提供的設計發生變更,經甲方以簽證作結算根據,調整合同價款。
③建筑結構有較大變化影響工程安裝,經甲方簽證作結算依據,調整合同價款。
④報價確認的材料,施工圖設計或其它因甲方要求變更時經簽證調整合同價款。
⑤門窗工程按門窗設計洞口尺寸計算面積
關于承包工程合同 篇4
工程發包人: (甲方) 工程承包人: (乙方) 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就池塘綜合工程事項經協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況 工程名稱: 工程地點: 工程內容:池塘清淤、挖排水溝、圍堰(土方)、零星工程。
二、工程范圍 工程范圍:經雙方實際測量確認 池塘長:
,寬:
,施工深度:
。 清淤土方量: ;
三、合同工期 工程日期:________年____月____日至________年____月____日止 合同工期: 個工作日
四、質量標準
(1)池塘清淤:以挖掘到池塘底部密實粉質土為準。
(2)挖排水溝:以符合排水、排漬標準,滿足池塘附近農田正常排水功能。
(3)圍堰(土方):要求穩定、防滲、抗沖等。
(4)零星工程:按照甲方要求施工。
五、合同價款
1、池塘清淤價款:按 元立方米單價乘以實際清淤的總土方量,按照最終審定價予以結算。
2、挖排水溝價款:按照最終審定價予以結算。
3、圍堰(土方):按照最終審定價予以結算。
4、零星工程:按照最終審定價予以結算。
六、 工程款支付 工程竣工驗收合格后,經工程結算審定后一次性付清工程款。
七、施工現場管理 1 、甲方委派專人進駐工地,負責工程質量驗收及竣工驗收簽證。 2 、乙方委派專人進駐工地,負責現場的質量、安全和進度等。
八、 甲方權利和義務 1 、甲方有權制止乙方的違章作業。 2 、乙方現場管理和作業人員必須服從甲方現場人員的指揮和調度,否則,甲方有權終止本合同,并按已完成合格工程量的70%結算。
九、乙方權利和義務 1 、全面履行本合同,組織實施施工的各項工作,對工程的工期、質量和安全向甲方負責;
2、 自行解決生產、生活臨時設施,并承擔由此發生的所有費用,并應服從甲方現場管理人員的管理、安排。
3、 負責編制施工方案,制定各項管理目標;組織編制施工計劃;實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工等的控制、監督、檢查和驗收;
4、 精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;科學安排作業計劃,投入足夠的人力,機具,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理,做到文明施工;承擔由于自身責任造成的質量返工、工期拖延、安全事故造成的損失及各種罰款; 5 、自覺接受甲方及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、使用情況和操作人員的有效證件、持證上崗情況;
6、配合甲方辦理竣工驗收;
7、服從甲方人員的合理指令。
十、 安全施工 1 、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準、規定進行施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,消除事故隱患。因施工引起的一切責任和因此發生的費用均由乙方自行承擔。 2 、乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因乙方原因導致的安全事故,由乙方承擔相應責任及發生的費用。 3 、本工程所有安全防護措施費用由乙方承擔。乙方在施工現場內使用的安全保護用品,由其自行解決。 4 、發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并報告甲方,同時按國家有關法律、行政法規對事故處理。 十
一、保險 1 、工程施工前,乙方應為施工現場所有人員和施工設備辦理相應保險,且支付保險費用。 2 、保險事故發生時乙方有責任采取必要的措施,防止或減少損失。 十
二、設備管理 乙方應妥善保管、合理使用現場的材料、設備,因保管不善發生丟失、損壞,與甲方無關,乙方應承擔因此造成的工期延誤等發生的一切經濟損失。 十
三、工程變更 1 、施工中乙方不得對原工程要求進行變更。因乙方擅自變更發生的費用由乙方承擔,延誤的工期不予順延。 2 、如有工程變更事宜,雙方經協商一致后,簽訂工程變更單。 十
四、工程質量 乙方應確保所完成工程的質量符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢,應向甲方提交完工報告,經甲方和乙方對工程驗收合格簽證后,視為乙方已經完成了本合同約定工作。 十
五、違約責任 當發生下列情況之一時,乙方應承擔違約責任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,應向甲方支付人民幣 1000 元日的違約金;
(2)乙方應負責對施工質量未達到本合同約定的質量標準項目整改到合格為止,工期不順延。 十
六、甲方和乙方在履行合同時發生爭議,可以自行調解;調解不成的,雙方約定向甲方所轄地人民法院訴訟解決。 十
七、本合同經雙方簽字蓋章后生效。雙方履行完合同、款項結清后本合同即告終止。 十
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。 十
九、附件 甲方代表(公章) 乙方代表(公章)____日期:____日期
關于承包工程合同 篇5
發包人:(以下簡稱“甲方”) 承包人:(以下簡稱“乙方”) 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家的有關法律、法規、條例等有關規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,經雙方充分協商,同意在原簽定通用合同的基礎上簽定本補充協議,以供雙方共同遵守執行。本補充協議與原合同一起使用,補充協議中的條款約定與原合同的條款約定有相抵觸時,按補充協議約定執行。
一、工程概況:
1.1工程名稱:
1.2工程概況:本工程建筑總面積約_____平方米,其中商住建筑面積_____平方米,其它 ____平方米,均為____層住宅樓,均為砼剪力抗震墻結構,基礎采用樁管基礎。
二、承包方式
2.
1、本工程實行工程施工總承包,即包工包料、包工期、包質量、包安全、包文明施工。 2.
2、本工程采用按甲乙雙方商定的工程預算總價承包方式(本補充協議允許調整的項目除外),工程建筑面積按約
____平方米計算,以本協議簽訂前甲方提供的圖紙為準,經雙方協商,工程預算總價為人民幣)____(b;
萬元),工程結算總造價按本協議5.1條確定。
2.3按甲方經審核的施工圖紙范圍實行工程施工總承包,承包總價僅包含土建、水電安裝工程。消防、電梯、弱電、道路與綠化工程和專業工程有特殊資質要求的必須經甲方同意后,在同等條件下優先給乙方施工,若甲方委托第二家單位施工,則乙方按其承包結算價的3%收取總包配合費(本補充協議另有約定的除外),該配合費由甲方代扣直接支付給總包方即乙方。
三、工程造價及結算方式:
3.
1、工程結算依據:根據施工圖紙,現場簽證單,設計修改通知,雙方有關工程的洽商,變更等書面協議或文件,經發包人確認的施工組織設計、施工方案等,按《____省建筑工程計價辦法20》、《____省建筑工程綜合定額20》、《____省裝飾、裝修工程計價辦法20》、《____省裝飾、裝修工程綜合定額20》、《____省安裝工程計價辦法20》、《____省安裝工程綜合定額20》、《____省安裝工程綜合定額附錄表20》規定的計算規則計算。
3.2預結算辦法:按相應工程類別套用:土建工程執行《____省建筑工程計價辦法20》、《____省建筑工程綜合定額20》《____省裝飾、裝修工程計價辦法20》、《____省裝飾、裝修工程綜合定額20》,安裝工程執行《____省安裝工程計價辦法20》、《____省安裝工程綜合定額20》、《____省安裝工程綜合定額附錄表20》及大亞灣或____區造價站頒發的有關計價規定進行計價,材料價格按《惠陽或大亞灣工程造價信息》當期發布的信息價作為結算依據。
3.3預結算取費標準:
(1)按____市的《二類建筑、裝飾工程綜合取費標準表》和《二類安裝工程綜合取費標準表》執行,利潤按定額規定35%計取。
(2)按總工程價上浮3%計取。
(3)措施項目費中的安全防護、文明施工措施費、工程保修費、工程保險費均按定額規定上限的標準計取,其中趕工措施費、預算包干費、其它費用不計取。
(4)其它項目費中的總承包服務費按3%計取(以甲方和分包方的結算金額為計算基數,剔除設備購置費),其它項目費中的預留金、材料購置費、零星工作項目費、其它費用一律不計取,園林綠化工程不計取總承包服務費。
(5)規費中的社會保險費、住房公積金、定額測試費、意外傷害保險費按定額規定的標準計取。工程排污費不計取,但水電費按實際繳費的單價調整。噪音排污費、防洪工程維修費按實際發生,憑政府或主管部門開具的發票,列入計價程序。
(6)稅金按當地政府文件規定套用縣城(鎮)標準版.35%計取。
(7)水電安裝工程按定額規定的上限標準計取利潤、安全防護、文明施工措施費、工程保修費、工程保險費、社會保險費、住房公積金、定額測試費。稅金按
3.35%計取,其它一律不計取。
(8)施工過程中如遇計價辦法和標準浮動,本工程計價辦法和標準仍按本協議執行,不作調整。
3.4人工工資暫按____市規建函20351號文件執行,工程施工過程中如遇建設行政主管部門下發新的調整文件,則按分段計算。
3.
5、施工圖預算由乙方編制,經甲方審定后雙方簽字蓋章生效,作為本協議的附件具有同等法律效力,是工程結算的依據之一。
4、本工程結算允許按調整造價的項目如下:
4.
1、主材價差調整 施工期內本工程主材價差按《惠陽或大亞灣工程造價信息》發布的信息進行調整。價差每季調整一次。調整材料數量按實際使用數量計。
4、
2、人工費調整 施工期間內政策性人工工資調整依據文件規定按實調整。
4、3修改工程 施工圖紙與竣工圖紙有出入的項目定義為修改工程,包括設計變更、工程洽商、基礎超深、工程簽證、樁基深淺變化、已施工完的項目重修改圖紙造成的增減工程量、圖紙外增減的工程量,經監理、甲方批準確認的施工組織設計、施工方案。修改工程當月由乙方報送修改預算給甲方指定人員簽字后生效,修改預算按原預算計價方法計算。
5、工程結算總造價:
5.
1、工程結算總造價甲乙雙方商定的工程施工圖預算總價177;按協議約定的可調整項目并經甲乙雙方商定的調整價。
5.
2、調整價的計算:按本協議約定的可調整項目,乙方應在可調整項目實際完畢之日起15個工作日內向監理、甲方報送調整項目預算書,監理、甲方應在30個工作日內對調整項目預算書明確批示并確認,逾期則視為甲方完全同意乙方提出的意見,乙方的調整預算直接進入結算。
四、工程款支付方式
1、主體完成后,甲方在15天內支付至85%的工程進度款給乙方。
2、砌體及室內外裝修部分按每月實際完成工程量,在本月____日前報給甲方,甲方在7天內審核完畢,甲方在次月____日前支付已完成工程量的85%給乙方。
3、工程竣工驗收合格后一個月內甲乙雙方辦理完工程竣工結算。十五天內付至工程結算總造價的97%的工程款,余款3%作為工程保修預留金,預留金預留期為________年,________年到期后15天內,如乙方無返修或乙方在接到甲方通知后及時返修并經驗收合格,則甲方無息返還預留金給乙方,但不免除乙方按工程質量保修書規定的保修責任。
4、因乙方前期投入資金較大,如甲方以該土地做抵押進行貸款必須經得乙方同意,如甲方對房產進行了預銷售,甲方必須將預售款所得的50%支付給乙方作為工程款。
5、若銷售形勢緩慢,甲方不能按時支付乙方工程款,由甲方按欠付的金額及時間付給乙方銀行借款利息,乙方不得停工、窩工或延誤工期,否則視為違約。
五、施工工期 本工程以監理工程師開具的具有法定開工時間的開工令為開工的前提條件:施工工期以甲方將基坑開挖平整交付并確保“三通”之日開始計算,基礎至主體結構封頂(不包括磚砌體工程、屋面機房層、女兒墻、架構)日歷工期為12個月,裝飾裝修和安裝工程及其它附屬工程日歷工期為6個月,總工期為18個月(即____日歷天,從乙方施工之日起到工程竣工驗收合格之日)。人力不可抗拒的自然災害(不包括雨天和高溫天氣)、連續8小時以上停水停電、重大設計變更影響工期的可以順延。如因甲方原因造成停工,工期按實順延,停工超過7天以上,甲方必須賠償每人每天50元的生活費給乙方。如乙方因無法墊資等原因停工屬違約,應按本協議約定承擔相應違約責任。乙方申請延長工期時必須及時報告給監理和甲方,甲方和監理在接到報告后經審查符合上述約定的順延工期條件的,須自接到報告之日起____日內簽署順延簽證。
六、施工管理
1、乙方應當提供施工現場管理人員和技術人員資料給甲方并且應將這些人員派駐施工現場,未征得甲方同意不得調走。
2、乙方施工現場應當為甲方和監理單位提供合理辦公場所。
3、乙方施工應當服從甲方代表和監理單位的監督和指揮,與其它施工單位協調施工。
4、乙方應當嚴格按照施工合同和本協議約定的工期計劃控制好各階段形象進度的工期。除土方開挖基坑防護以及基礎工程、檢測工程外,其它階段工程不能按約定工期保證工程進度,拖延5天還不能改正的,則視為乙方違約,按本協議違約責任條款處理,總工期每提前一天,甲方獎勵乙方
伍仟
元,乙方每推遲工期一天則罰款
伍仟
元,工期以實際竣工驗收日期為準。
5、施工隊在每一工序施工前均應向甲方及監理公司報知施工程序。所有材料在進場使用前應先報甲方或監理公司,先驗后用,若有施工材料要替代使用的應經甲方或監理公司同意后執行,并簽字認可。
七、檢驗與檢測費用 工程的樁基礎檢測、空氣檢測、門窗三性檢測、安裝原材料檢測等費用按有關規定支付,其余所有工程檢測費用均由乙方負責。
八、違約責任
1、發包人違約按主合同相應通用條款及專用條款約定執行。
2、承包人違約除按主合同相應通用條款及專用條款約定執行外,還應承擔的違約責任具體如下:
(1)乙方在帶資過程中資金不足,未按雙方協商的墊資付款方式施工而停工,或由于乙方原因導致的停工造成工程停工15天(含15天)以上,甲方有權解除合同,在甲方發出解除合同的通知之日起____日內,甲方必須無條件退場,并賠償甲方因此而造成的全部損失,該損失包括但不限于甲方因履行原合同及本補充協議可取得的逾期利益、因訴訟而支付的訴訟費、評估費、律師費等。如乙方未在約定期限內退場,則每遲延____日應支付甲方違約金人民幣5萬元。
(2)甲方根據本條約定解除合同的,如乙方如約退場,則甲方對乙方所作工程量按70%進行結算,工程款在本合同工程竣工驗收合格后____日內支付給乙方,如乙方未如約退場,則工程款甲方按乙方所作工程量的50%結算給乙方。
(3)承擔由于乙方原因所造成的該樓不能如期竣工,并導致購買該樓的業主不能如期收樓入住而向甲方提出索賠的全部賠償金及因訴訟而支付的訴訟費、評估費、律師代理費等。
(4)承擔向甲方賠償由于乙方原因所造成該樓不能或未及時竣工導致該樓盤不能如期發售等而造成的全部經濟損失,包括預期收益。
(5)、乙方在施工中如未按施工組織設計(方案)、施工規范、施工安全操作規程和驗收標準及甲方的要求進行施工,導致發生工程質量問題和安全事故,由乙方負完全責任,并賠償甲方由此產生的全部損失。
九、其它應予約定的事項:
1、甲方如另行發包門窗工程,則門、窗制作安裝后,框邊灌漿、抹灰等工作由本合同乙方完成,而且嚴格按要求和規范處理。如出現滲水等質量問題,由本補充協議乙方無償返修,直至返修到合格為止,并承擔由此產生的一切費用。
2、消防安裝工程如甲方另行發包,因乙方土建裝修有沙漿粘結或弄臟已安裝好的管件及設備時乙方應負責清理干凈。
3、弱電、電梯安裝工程的管件預埋由乙方負責。
4、設備安裝和配套的其它工程如由甲方或甲方指定的分包方負責完成的,但又涉及到有土建的工作量的,土建工作量由乙方負責完成。
5、本工程未驗收前和驗收后保修期內,如因乙方原因造成的墻面開裂、空鼓或脫落,導致裝飾面或油漆反堿變色、退色或開裂,空鼓、脫落導致滲水等一系列的工程質量問題時,由乙方無償返修,直至返修到合格為止,并承擔甲方因此產生的一切損失。
6、清理、清潔運輸工作,乙方在施工中要定期把整個施工現場和建筑物周邊的建筑垃圾及余土殘渣進行清運,不得累積堆放,做到工完場清,文明施工。清運費用由乙方自行負責。
7、乙方承包范圍內的工程和甲方另行發包的工程其成品或半成品工程未驗收移交回甲方之前,其保護工作由乙方負責。
8、乙方依原合同及本協議負責的工作,應按工序在總工期的期限內完成且確保質量。
9、乙方與其它分包工程的承包人之間的工序協調可自己解決,但如無法達成一致,則按甲方的意見執行。
10、根據____省建設印發的《____省建筑意外傷害保險工作導則》的通知(粵建管字2號),乙方須為施工場地內自有人員辦理建筑意外傷害保險,保險費用按本補充協議相關約定執行。
十、本協議條款如與施工合同條款不一致,則以本補充協議條款約定為準。 十
一、本補充協議一式陸份,雙方各執叁份,由雙方簽字蓋章后生效,至協議條款全部履行完畢后失效。 甲方:____________乙方:____________ 法定代表人:____________法定代表人:____________ 委托代理人:____________
委托代理人:____日期:____日期
關于承包工程合同 篇6
甲方:XX公司 (以下簡稱甲方)
乙方:氏面食 (以下簡稱乙方)
為保證____市放心早餐工程的順利運行,讓廣大市民真正吃上衛生、營養、價廉的放心早餐。甲、乙雙方就合作事宜,本著平等互利的原則,經雙方友好協商,簽訂如下協議:
一、合作有效期限自________年____月____日至________年a;b月____日止。
二、甲方同意乙方作為放心早餐工程的供應商,乙方自主經營,獨立核算,自負盈虧。乙方必須向甲方一次性繳納產品質量保證金伍仟元,并一次性繳納品牌使用費伍仟元,有效期至________年____月____日。自合同簽定之日起執行。
三、乙方在甲方生產廠房內從事食品生產加工,有關證件手續由甲方統一辦理。乙方使用的包裝物、周轉箱必須衛生、無毒。乙方要保證所提供食品的質量,符合《食品衛生法》的要求,能隨時接受大眾傳媒的檢驗,否則由此造成的影響由乙方承擔。如果發生因食品本身質量引起的消費者投訴,由此造成的一切經濟、法律、民事責任由乙方自負。
四、乙方應定期向甲方出示技術監督局的“質檢報告”,市(區)衛生防疫站的“食品衛生檢驗報告單”。
五、乙方提供食品必須有包裝,并且包裝應根據甲方指定的產品包裝類型、圖案、標識,統一印刷“晉城XX公司生產”或“晉城富威華天放心早餐工程指定產品”字樣,乙方生產廠名、廠址、電話統一使用晉城XX公司冠名、廠址和電話。產品名稱、主要成分、保質期、產品執行標準及應注明的其他內容,都應在包裝上標明。乙方未經甲方同意不得擅自將包裝上注有的“放心早餐”字樣及圖案的包裝物自用或他用,否則甲方將追究乙方侵權責任,乙方負責賠償因侵權造成的經濟和名譽損失。
六、甲方每日下午15:00之前將次日所需的食品品種、規格、數量等用傳真或其它書面形式通知乙方指定聯系人,乙方需在次日凌晨0:30之前將甲方所需食品按質按量送到甲方指定的配送中心,在指定的位置堆碼整齊,經雙方驗收無誤后簽字。如訂單有變化應在晚20:00前通知乙方,否則造成的損失由甲方負責。
七、甲乙雙方購銷的產品品種嚴格按照附表中約定的規格、單價執行。如果出現主要原材料價格出現上下波動超過15%,雙方應另行商定價格,作為本合同的補充條款。
八、乙方需按照甲方的訂單提供質優、量足、新鮮、無損壞、無擠壓的`合格的食品,否則甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方自負。乙方負責將產品保質保量地按約定時間送到甲方配送中心,否則由此造成的損失由乙方負責賠償。雙方可根據市場變化,共同對供應品種作相應的調節,并作為本合同的補充條款。
九、甲方有權對乙方所提供產品按照“產品標準”進行抽查檢驗,如發現有異味、異色、異樣(不屬產品本身味道、顏色、規格、重量與標準的),甲方有權對整批產品拒收,其損失由乙方負責,并向甲方賠償因此而造成的全部損失。
十、根據食品銷售規則或食品本身的特點,乙方應承擔甲方1%的損耗率。乙方所供應食品在甲方開業后____日內應予以退貨。____日后可不予退貨。退貨方式:甲方每天把當天沒有銷售完的食品全部退給乙方并填寫退貨單,乙方人員驗貨簽收,并在財務上抵消甲方的進貨款。
十一、乙方在生產供貨過程中連續發生食品質量問題或在市場銷量大幅度下降時,甲方有權責令乙方停產整頓。在整頓期間,甲方另行組織供貨。乙方經整頓達到市場要求時可恢復生產供應。經三次整頓仍不能達到市場要求則應終止合作關系。
十二、結賬方式:甲方每月與乙方結算一次貨款(____日—____日),乙方必須帶齊相關的結算憑證及發票與甲方結賬。
十三、食品包裝周轉箱,由甲、乙雙方各自負責自己部分。
十四、乙方提供的馬夾袋(塑料)分大、中、小三種規格。上市前兩個月,乙方按三種規格各3萬個的數量用于自身食品的包裝。以后,根據實際銷售情況另定。
十五、開業促銷:為了成功地啟動晉城放心早餐工程市場,提高乙方產品的銷量,乙方應根據甲方“開業三天買一增一促銷方案”,配合促銷活動,促銷費用全部由乙方承擔。
十六、乙方進入甲方中心廚房生產加工,應嚴格服從甲方管理,遵守甲方規章制度,接受甲方監督檢查。乙方在甲方中心廚房所使用的場地、水電氣費用全部自行承擔,并由甲方按月在貨款中扣除。租金、裝修費、水電氣費用按乙方實際使用量計算。乙方若使用甲方生產設備,應按月支付租金或折舊費。
十七、其他未盡事宜由雙方協商解決,本合同的補充條款具有和本合同同等的法律效力。
十八、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):XX公司
法定代表人:
授權代表人:
乙方(簽章):氏面食
法定代表人:
授權代表人:________年____月____日
關于承包工程合同 篇7
定作方: 有限公司 (以下簡稱甲方)
簽訂地點:承攬方: 有限公司 (以下簡稱乙方)
簽訂時間:
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品(見下表),乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求,為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產,雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致,特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注:以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用,除此之外,甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙(見附件一),乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作,在加工期間或交貨后,如甲方對加工要求有變更的,乙方應在接到甲方通知后,及時予以更改制作。
三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定,但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前,合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收,驗收完畢后,應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的,乙方應及時按甲方的整改要求予以整改,
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后,甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金,乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前,乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票,否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的,每延遲____日,應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金,延遲超過____日的,乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。
2、乙方因自身原因延期交貨的,每延遲____日,應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金,延遲超過____日的,甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。
3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求,以上標準不一致的,以最高標準為準。經甲方驗收,合同產品不符合甲方要求的,甲方有權要求退貨,乙方應退還全部已付合同價款,并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,應協商解決,如協商無法解決的,應向甲方所在地人民法院起訴。
九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。
2、本合同一式四份,甲方執三份,乙方執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 賬
號:
賬
號:____日
期: ____日
關于承包工程合同 篇8
甲方:________
乙方:________
根據《中華人民共和國民法典》等有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
第二條 工程范圍 乙方承包的工程范圍: 拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直開挖30公分,做兩步3:7灰土墊層,澆筑20公分厚C30混凝土路面, 在無道芽的路段安裝道芽,新舊混凝土路面之間做瀝青勾縫,清運現場所產生的建筑垃圾 , 做好成品養護。
第三條 承包方式 承包方式:包工包料
第四條 合同工期
一、本合同工期為 五個工作日,自乙方進場之日起計算。
第五條 工程價款 (一)工程價款(含稅)為:(大寫)(小寫)元。
第六條 工程價款支付 按合同附件中工程圖紙和明細以及該項目工程范圍規定的內容一次包死,任何條件的變化均不作工程價款調整,整個工程按以上工程范圍的內容全部完成經交工驗收合格后一次性付清該工程款。
第七條 工程質量
一、甲方應在乙方進場前____日,向乙方提供施工圖紙 一 套,并向乙方進行技術交底。
二、乙方按照工程圖紙、施工說明等組織施工。
三、涉及隱蔽工程的,在工程隱蔽前,乙方應當通知甲方到場驗收。驗收不合格的,乙方應整改后重新驗收。
四、乙方保證工程符合國家工程建設相關技術標準。
五、本工程使用的混凝土、石灰、瀝青、等材料必須符合國家相關質量標準的規定。
第八條 驗收
一、工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織甲乙雙方共同驗收。
二、本工程由甲乙雙方以施工圖紙、設計說明相關標準、規范為標準共同驗收。如未達到合同規定的驗收質量標準乙方在指定期限內無償返工。
第九條 質量保修
一、乙方負責該區域內建設施工期內的保修,確保路面平整牢固,乙方并作出質量保修承諾。若乙方不負責保修,甲方有權從其他工程款中扣回應由乙方保修的費用,乙方不得質疑。
二、保修期間,符合保修條件的,乙方均應當在接到甲方發出的39;書面保修通知后在限定時間內維修破壞的路面。
第十條 甲方權利和義務
一、開工前向乙方提供施圖紙并進行現場交底,交底應經雙方現場確認。
二、工程甲方代表,對工程質量、進度進行監督并負責確認工程。
第十一條 乙方權利和義務
一、乙方配合有關部門做好現場安全防護、安全設施和垃圾處理等工作。
二、參加甲方組織的現場交底,配合形成書面交底文件。
三、遵守國家或地方政府對施工現場管理的規定,妥善保護好施工開挖過程中遇到的周圍建筑物、設備管線。
四、乙方必須按照經甲方現場確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝,不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
五、乙方在施工過程中,違反有關安全操作規程或條例等原因導致發生的質量事故、安全事故,乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。甲方不負責任何連帶責任。
第十二條 違約責任
一、由于乙方原因逾期完工的,每逾期____日,乙方支付甲方本工程價款的違約金。
第十三條 合同的生效與解除
一、合同生效 本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同所附附件與本合同具有同等效力。本合同一式 四 份,雙方各執 二 份。
第十五條 爭議解決方式 雙方發生爭議的,可協商解決,或向有關部門申請調解。
第十六條 付款方式 經甲方驗收合格并結算完成后支付乙方結算總價的90%工程款;剩余10%工程款自驗收合格之日起________年后一次付清。乙方應出具經甲方財務認可的國家正式發票辦理付款,否則甲方有權拒付。乙方在施工過程中,若因村民鬧事而影響施工的一切行為均由乙方自行解決,不得因此而影響施工進度,且不能轉嫁給甲方,由此造成的一切費用均由乙方承擔。
甲方:________乙方:________
代表人:________代表人:________
地址:________地址:________
電話:________電話:________
日期:____________日期:________
關于承包工程合同 篇9
發包方:(全稱)(簡稱:甲方)
承包方:(全稱)(簡稱:乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國建設工程質量管理條例》、《中華人民共和國建設工程安全管理條例》及其他有關法律法規,遵循自愿和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況和公司管理制度的有關規定,雙方就建設工程勞務合作事項協商一致,同意簽訂本合同,雙方共同遵循履行。
第一條:
工程名稱:
結構類型:
建筑面積:
第二條:承包方內容與范圍
勞務承包工作內容:
第四條:質量標準
4.1
4.2、乙方必須按照設計文件和國家現行行業標準、行業規范、材料標準、工藝標準、驗評標準、強制性條文以及甲方有關人員的技術交底等進行施工。
第五條:工期
5.1、合同工期
開工日期:年 月 日
完工日期:年 月 日
5.2、工期延誤
因設計變更和工程量增加及一周內非乙方原因的停水。停電或非乙方原因造成的工期延誤,甲方給予乙方工期順延,乙方要會同甲方、項目不管理人員辦理工期延誤手續:因乙方原因造成工期延誤,甲方不予工期順延。
第六條:合同價款
6.1、合同價款為 萬元,人民幣大寫 元整。
6.2、合同價款的確定原則
6.21、由甲方招標確定,或甲、乙雙方協商確定(未經招標程序),為固定價格。
6.22、承包工程量:
6.23、承包單價為:
6.24、工程量及單價包含內容為:
6.25、其他材料及工藝要求為:
6.26、合同價格調整內容:
6.27、圖紙發生一次性變更,按變更項目和變更工程量,提前確定變更勞務價格,并簽訂變更勞務協議。變更勞務費在 元以內,不增加勞務變更費,超過 元的一次性變更,按變更項目和變更工程量結算。
第七條:承包形式、勞務結算程序和價款支付
7.1、在開工前,甲方向乙方提供施工圖及有關資料,乙方根據甲方下達的施工任務書或現場負責人的指令,安排作業人員按時完成所承包的作業內容,工程完工后,由乙方組織與甲方有關人員共同辦理驗收簽證手續,并于15日內向甲方遞交完整的結算資料,甲方在收到結算資料一個月內進行核實,核實無誤后出據工程竣工勞務結算單,經各部門簽證確認后結算。
7.2、每月25日,乙方將甲方下達的生產任務及勞務考勤表實際完成進度報甲方項目部。經甲方項目經理、技術員核實簽字后,報甲方質安部 經營部簽字,然后報甲方財務部備案。
7.3、甲方于次月10 日依據乙方所報工程進度實際完成量月報,付給乙方已完成產值50%的的工程進度款,剩余的50%的工程款乙方選購甲方開發的本小區的房子(房屋價格按照時價執行)。待工程完工結算時,按承包結算總額的 扣留保修金,余款在驗收合格后10日內付清。保修期滿后,支付保修金時應扣除保修期間因乙方原因發生的維修費后一次性支付給乙方。
7.4、按國家規定及甲方財務管理制度由乙方負擔承包結算金額的2%的個人所得稅有關稅費由甲方財務部門依據合同約定價扣代繳。
第八條:施工安全:重大傷亡及其他安全事故處理
8.1、安全施工:施工人員進廠7天內辦理人身意外傷害保險,并帶原件到公司質安部備案。乙方必須執行國家和政府部門頒布的有關安全生產的法律、法規及各項規定,嚴格按照安全操作規范組織施工。乙方未經以上規范組織施工,造成機械傷害、觸電、高處墜落、火災等安全事故,由乙方負全部責任(包括法律責任、經濟責任及其連帶責任)。
8.2、施工期間,乙方在安全管理方面,要嚴格依據《建筑安裝工人安全技術操作規程》及《建筑施工安全檢查標準》及甲方的有關規章制度組織施工。
8.3、乙方組織的各工種工作人員必須執行甲方現行的有關安全生產各項制度,接受“三級教育”,乙方負責任及特殊工種人員必須持證上崗,嚴禁出現“三違”現象,如出現后果自負。
8.4、乙方施工期間出現非甲方原因造成的居住、飲食、(如食物中毒)、行為(如打架斗毆)等方面的人身傷亡事故,責任全部由乙方承擔(包括法律責任、經濟責任及其連帶責任)。
8.5、乙方必須認真接受甲方及建設主管部門、政府其他有關部門的安全生產檢查,乙方自帶的施工機械設備在各方面必須符合國家規定,如機械性能良好,安全防護裝置齊全、靈敏、有效等,同時必須按照規定為作業人員配發合格的安全勞動防護用品。
8.6、甲方提供的機械設備及防護用品,經檢查后不符合產品質量要求的乙方有權拒絕使用,因乙方檢查不到位,而在使用中出現安全事故,甲方概不承擔責任。
8.7、乙方對施工現場發生傷亡事故的傷員要及時護送醫院全力進行搶救,在保護好現場的同時立即上報甲方項目部,分公司及生產安全部,不準隱瞞不報或少報。在搶救傷員移動現場設施時,要做好記錄或拍照工作,不準破壞事故現場。乙方應積極配合甲方及當地政府部門對現場的勘察和事故調查,不得提供偽證。施工期間發生10000元以上的安全事故為重大安全事故,乙方必須將事故過程及結果及時上報甲方生產安全部,以此來確定和劃分事故責任:死亡1-3人為特大安全事故,乙方在保護好現場的同時對事故過程和結果直接上報甲方生產部及當地政府主管部門,乙方有義務積極配合有關部門對事故的查實處理。
8.8、乙方發生人員傷亡時,不管事故的責任在哪一方,必須做好事故善后處理。
8.9、甲方應為乙方提供規范中要求的相關設施,創造良好的施工環境,否則,因甲方所提供設施,設備不利造成的事故,由甲方承擔其責任。
第九條:工程質量驗收評定、獎罰與工程保修
9.1、工程質量驗收評定
9.11、乙方必須按照甲方指定的施工方法,用已檢合格的材料(或設備)進行施工,且上道工序完工后經甲方項目部專職質檢員驗收合格后,方可進行下道工序施工,否則造成的損失由乙方承擔。
9.12、施工項目中存在的隱蔽工程,乙方必須通知甲方項目部組織有關人員進行隱蔽驗收,驗收合格后方可進行下道工序施工經驗收不合格的隱蔽工程,乙方必須在甲方限定的期限內整改完畢,并重新組織驗收。
9.13、對于分部工程,經甲方項目部組織技術部。質量部負責人及總監理工程師的驗收
或建設單位項目負責人等進行驗收,地基與基礎、主體結構工程的驗收,除以上驗收組之外應邀勘察、設計單位項目負責人參加驗收,經上述驗收合格后方可進行下道工序施工。
9.14、工程全部完工后,乙方向甲方申請工程驗收,甲方收到申請后及時組織有關人員進行驗收,并給予書面指令評定,作為乙方進行工程結算的依據之一。
9.2、獎罰
9.21、施工過程中,乙方和甲方質檢員對工程質量要隨時跟蹤檢查,對不符合質量標準的施工作業要及時糾正,乙方必須無條件整改。否則甲方有權終止合同,并將乙方清退出場。
9.22、甲方技術、質量部門有關人員有權對乙方正在施工的工程進行不定期抽查,如抽查中發現有不符合標準的施工作業,乙方必須無條件整改,直至符合標準,且甲方按照項目部制定的質量管理制度進行相應的經濟處罰。
9.23、乙方有責任在甲方限定期限內對不符合合同約定質量標準的工程進行返工或返修,并承擔返工或返修所發生的全部費用,否則,甲方有權直接處置,一切費用從乙方應接勞務費中扣除,并酌情處以乙方10000-50000元罰款。
9.24、乙方有權拒絕實施甲方下達的違反國家法律、法規及現行行業標準、規范、設計要求或操作規程的指令,因此而產生的糾紛由甲方相關部門協調解決。
9.3、工程保修:按國家建設工程質量保修制度和最低保修期限保修,乙方承包的分項工程保修期限按以下第七條執行,即:本工程的保修期限為(自竣工驗收合格之日起計算)
9.31、屋面防水工程、有防水要求的衛生間及房間防水工程和外墻面的防滲漏工程等,保修期為5年。
9.32、供熱與供冷系統工程,保修期為2個采暖期、供冷期;電氣管線、給排水管道及設備安裝工程,保修期為2年。
9.33、房屋是內外的裝飾裝修、門窗及相應的配件、油漆粉刷、玻璃幕墻等工程,保修期為2年。
第十條:文明施工
10.1、乙方在施工期間負責文明施工責任區的管理及衛生清掃工作。
10.2、乙方在施工期間,要負責其所屬暫住人員的暫住證、體檢證等各種證件及費用。 10.3、乙方在施工過程中必須嚴格按照建設部和內蒙古自治區頒發的“施工現場管理暫行規定”進行管理,確保文明施工。
10.4、本工程約定為內蒙古自治區級安全文明標準工地。
第十一條:環保要求
11.1、甲方負責制定施工期間的具體環保措施及要求。
11.2、乙方按甲方具體環保要求施工,甲方進行監督。
11.3、乙方在施工過程中使用的機械設備等產生的噪聲,應采取有效措施,盡量減少對周圍環境的影響,達到國家規定的建筑施工現場界聲非放標準。
11.4、乙方要采取積極、有效的措施,減輕施工現場塵土污染。
11.5、按照甲方程序文件的要求,乙方要及時處置生活區及施工過程中產生的廢棄物。 11.6、工程完工后,一方要對現場進行徹底的清理。
第十二條:材料機具供應
12.1、經甲乙雙方共同協商,施工機具均由乙方自備。
第十三條:甲方的權利和義務
13.1、甲方有權要求乙方嚴格按照設計文件、技術交底和國家有關施工規范進行施工,工程質量符合本合同約定的質量等級,達到國家建筑工程質量等級驗證標準的要求。遵守甲方的技術質量管理制度,否則,乙方承擔由此造成的損失。
13.2、甲方有權要求乙方按合同約定的期限完成所承包的工程任務量,否則,由此造成的損失由乙方承擔。
13.3、甲方有權依據國家或政府部門制定的有關法律、法規、和定額標準及本公司管理程序文件等對乙方施工現場的安全生產、文明施工、材料消耗等進行統一管理、協調、調度,并有權進行監督和控制。
13.4、甲方有權對乙方的違規行為提出限期整改要求,若乙方不能按要求整改或嚴重損害甲方利益和信譽時,甲方有權將乙方清退出施工現場,同時終止合同,并不予結算乙方已完成工程的勞務費,因此造成的一切損失由乙方承擔。
13.5、甲方有義務按施工進度和預算定額用量按時提供材料,同時按合同約定向乙方支付費用,并負責工程施工的組織、協調與技術、質量、安全、場容等方面的交底和本工程中各工種、工序的協調配合工作。
第十四條:乙方的權利和義務
14.1、乙方有義務拒絕甲方下達的違反國家法律、法規及文明施工規范和安全操作規程的指令。
14.2、乙方有義務審查所屬工人身份情況,保證人員的政治素質、身體素質和技術水平,不得雇傭聾啞、呆傻、殘疾、無技術女工不滿18周歲和超過55周歲的工人。
14.3、乙方有義務將其作業人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、工作證號及身份證號),并報甲方備案,已備教育和檢查。
14.4、在施工生產過程中,乙方應保證勞務人員的相對穩定,不能隨意變更在冊人員,本工程人員變動率應小于10%,乙方應保證按期、按項、按量完成與甲方簽訂合同范圍內的生產任務,服從甲方的統籌安排,統一調動。
14.5、乙方必須按施工圖紙進行施工,如有合理化建議報甲方審閱,經審閱采納的建議,需辦理變更手續后方可變更。在施工中應注意保護成品、半成品及甲方租借的機械、設備和工具等。
14.6乙方應對工人進行安全生產、文明施工、衛生防疫及交通安全、防火作業、煤氣中毒等方面教育,乙方人員必須遵守甲方有關安全生產、消防保衛、場容衛生等規章制度,服從甲方有關人員的指導、教育、監督和檢查,并及時向甲方提供有關情況和資料。
14.7、乙方工人違反安全操作規程,違章作業或在施工現場打架斗毆,造成自身或他人的傷亡事故,由乙方承擔全部責任(包括經濟責任、法律責任及其連帶責任)。
14.8、乙方要根據甲方支付工程款幅度為底線,合理支付勞務工資,依法雇傭和清退勞工,因拖欠勞工工資引起糾紛,一切責任由乙方承擔。
14.9、乙方應向甲方簽訂“質量保證承諾書”與“施工環境和職業健康安全生產協議書”。 第十五條:違約責任
15.1、因本工程所發生的屬于乙方應承擔的債務由乙方自行負責清算,并承擔民事責任,甲方不承擔連帶責任。
15.2、乙方在合同約定進場時間內未進場,造成工期延誤,甲方可終止合同,并按合同約定提出索賠。乙方無故撤走工人,并對合同工期造成影響時,在2日內仍未能恢復勞務人員,甲方有權拒付其未領的勞務費,終止合同,并有權要求索賠約(乙方承擔違規責任索賠甲方損失的二倍)。
15.3、乙方進場的施工隊伍不符合要求甲方要求時,甲方有權要求乙方及時更換、調整、乙方無法更換、調整時,甲方有權終止合同。
15.4、因乙方責任造成質量事故和工期延誤,每延遲一天乙方支付違約罰款甲方可不經乙方同意在其工程款中直接扣除由此而造成的經濟損失。涉及施工質量的處罰按第9.2條執行。
15.5、乙方必須達到本合同約定的各項標準,未達到約定標準或有打架斗毆等違規行為給予 元處罰。
15.6、乙方在施工中沒有按甲方的教育培訓計劃及有關規章制度施工,經檢查發現存在安全隱患,甲方安全員下發整改通知單后未及時整改的,將處以50-20xx元罰款,并責令停工。
15.7、乙方必須執行安全防護設施和設備驗收制度及甲方制定的安全規章制度、技術交底內容和程序文件。如不按以上規范進行操作施工,甲方安全員有權責令停工,同時處以50-20xx元罰款。
15.8、甲方有權監督、糾正乙方人員的違規、違紀操作,對不服管理的有權令其停止作業,對進場人員的安全教育每周審核,對未經教育的新工人責令其停工教育,對乙方的任何違規行為 ,甲方有權不經乙方同意處以100-3000元的罰款。
15.9、乙方在施工過程中有權拒絕甲方的違章指揮,并將違章違規指揮內容讓甲方公司和生產部,甲方經核實后給予獎勵。
15.10、本合同雙方不得違約,如有違約,由違約方承擔違約責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
第十六條:合同的生效和終止
本合同雙方法定代表人或其委托代理人簽訂(蓋章)后作為財務借款依據,經甲方總公司審核合格附審核意見單或合同評審單后方可生效,并作為結算依據。在工程竣工驗收、結算完畢后除有關保修條款任然有效外,其他條款即告終止,保修期滿期后,有關保修條款終止。
第十七條:其它
本合同附乙方身份證復印件,合同所簽姓名與身份證姓名必須相符,否則不予借款及結算。
本合同一式四份(甲方項目部、行政部、財務部及乙方各執一份),乙方在完工結算時必須出示合同,以合同內容進行結算
項目經理簽字: 乙方簽字:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日
關于承包工程合同 篇10
發包方(甲方):鐵通 承包方(乙方): 根據《中華人民共和國民法典》及通信工程建設的有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程名稱:
;
2.工程地點:
;
3.工程范圍和內容:
。
第二條 甲方權利和義務
1、 組織工程建設項目的技術交底,向乙方明確施工任務;
2、 提供必要的施工條件;
3、 負責主材的供應,詳見發包人供應材料、設備一覽表;
4、 指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;
5、 在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收;
6、 按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條 乙方權利和義務
1、 必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質,并經XX公司核準的施工入圍資格,并向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;
2、 應編制《工程施工概、預算》,經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據;
3、 乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人;
4、 非經甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5、 精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6、 合理組織施工,編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃,并在施工前送甲方備案;
7、 嚴格按設計文件及《gb50312—》、《本地網通信線路工程驗收規范d5051—97》等規范要求施工;
8、 做好施工材料的檢驗、清點和保管,乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購,并提供產品合格證明,對材料設備的質量負責,采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用,采購的材料設備與設計或標準要求不符時,應重新采購符合要求的產品,并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;
9、 服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督,工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則,甲方有權要求乙方返工,并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10、 線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內,乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。 1
1、 施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條 工程期限 本工程開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日
關于承包工程合同 篇11
發包方(甲方):貴陽XX公司。 承包方(乙方):____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司。
第一條 合同依據 本合同的法律依據是《中華人民共和國民法典》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州XX公司設計的《清鎮XX110變電所新建工程電氣部份
第一卷
第六冊全所照明及
第一卷
第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條 工程名稱、地點和范圍及內容
一、 工程名稱:清鎮XX110變電所全所接地及照明安裝工程。
二、 工程地點: 清鎮XX110變電所內。
三、 工程范圍及內容: 1:清鎮XX110變電所防雷接地安裝。 2:清鎮XX110變電所全所照明安裝。
第三條 承包方式 本工程甲方將工程以包工包料 按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字04號文件頒發的《關于發布____省電力建設裝置性材料綜合預算價格(年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(年版);根據____省電力公司電技經43、44號文件:其它相關費用依據其它相關資料計算。
第四條 工程價款支付及結算方式
1. 該工程以____省____市正業電氣安裝工程有限責任公司編制的《清鎮XX110變電所全所接地及照明工程預算書(其中工程款129760元)》為依據簽訂施工合同。
2. 預付款方式:按工程預算書的工程款129760萬元的 %即 萬元(萬元整)付給乙方。
3. 結算方式:工程竣工驗收合格后,按審計后的結算工程款將余款在一個月之內付給乙方。
第四條 工程質量標準、驗收和保修條件 本工程參照國家《110及以下電氣安裝規范》進行施工,相關驗收標準執行國家及電力行業規定,并通過相關職能部門驗收,本工程的保修期________年。
第五條 雙方協作事項 甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。 二: 甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收. 乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第六條 違約責任 按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第七條 發生經濟糾紛處理方式 如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第八條 施工工期 本工程________年____月____日前完工。
第九條 工程承包方式 本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第十條 安全責任 施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十一條 工程造價 本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十二條 合同份數 本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十三條 該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。 甲 方:(公章) 乙 方: 負責人:(簽章) 負責人:(簽章)____日期:________年____月____日____日期:________年____月____日
關于承包工程合同 篇12
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》的要求,甲方委托乙方為 學校購置、安裝多媒體電腦室。經甲乙雙方充分協商一致,簽訂本合同。
一、電腦的品牌、型號、配置和金額
1、多媒體電腦室 套,貨款總額為人民幣 拾 萬 仟 佰 拾 元整( 元)詳細見附件一《預算表》。
2、詳細電腦設備品牌型號配置見附件二《硬件配置性能表》。
二、多媒體電腦室系統基本功能見附件三《系統功能說明書》
三、質量保證及售后維護服務
1、乙方提供的必須是全新的電腦設備,該電腦設備必須符合國家檢測標準和產品出廠標準。工程質量必須保證符合國家的質量標準及合同的要求,要按照確定的圖紙施工,要用全新的材料,不得以次充好或擅自更改指定的材料或設備。
2、乙方應隨電腦設備向甲方交付電腦設備的說明書及隨機相關的資料。在履約過程當中,乙方必須遵守國家的有關法律法規,并接受甲方的檢查,如實提供檢查所需提交的`材料,不得拒絕。
3、乙方要按照《計算機設備售后服務合同》的要求,提供快捷、良好的售后服務。
四、工期及驗收
1、甲方準備工作:安裝輸入電源線路連接到電腦室,電源線直徑不小于102,地線要求接地良好,并于簽定本合同后 個工作日前完工。
2、乙方工期:簽定本合同后第 個工作日前安裝電源和網絡線路;簽定本合同后第 個工作日前安裝電腦臺和穩壓電源;簽定本合同后第 個工作日前安裝調試電腦并完工。
3、驗收辦法:由甲方組織鎮區教辦、學校等有關技術人員,按本合同的配置標準和性能要求見附件四《硬件軟件驗收表》,對乙方所安裝的多媒體電腦室進行驗收。
4、驗收日期:由完工后的 個工作日內進行。
五、付款方式
1、甲方在簽定本合同后第三個工作日內向乙方支付貨款總額50%的預付款。
2、在驗收合格后五個工作日內向乙方支付余下貨款總額50%。
六、違約責任
1、甲方無正當理由拒收電腦設備的,甲方向乙方償付合同總值30%的違約金。
2、乙方無正當理由不能交付電腦設備的,乙方向甲方償付合同總值30%的違約金。
3、甲方逾期付款的,甲方向乙方每日支付欠款總額0.5%的違約金。
4、乙方逾期交付電腦設備的,乙方向甲方每日償付合同總值0.5%的違約金。
七、其他
1、因電腦質量問題發生爭議,由合同簽訂所在地的技術質量監督部門進行鑒定,該鑒定結論是終結性的,供需雙方應當接受。
2、合同發生爭議產生的訴訟,由合同簽訂所在地人民法院管轄。
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
甲方代表:
乙方代表:
聯系地址:
聯系地址:
電話:
電話:
年 月 日
年 月 日
簽訂地點:
簽訂地點
關于承包工程合同 篇13
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。 甲方: 乙方: 甲、乙雙方因甲方新建 輕鋼結構建筑物工程一事,經雙方協商一致,簽定如下合同。
一、工程承包方式 甲方將新建的廠房鋼結構工程承包給乙方施工,工程中不包含土建,包含鋼結構之類工程(房面彩鋼瓦),該工程包工包料,包工程施工中所用的機械、機具、運輸,安全責任由乙方負責。乙方不包該工程建設中,地方政府需要的一切報批報建手續、證件和消防、安評、環評的驗收資料,如甲方建筑物為重點防火單位,按要求須要在建筑物構件上做防火涂料的,做防火涂料的費用另行計價。甲方在該工程中向乙方簽定的合同期限內。按期支付乙方工程款。
二、工程用料:與質量要求,驗收標準。
(1)工程用料,按雙方確定的施工圖所標材料為準。乙方在施工中,不得單方面改變設計材料型號,所用材料,只準允許誤差在國家標準之內。
(2)工程質量要求,驗收標準。 按雙方確定的材質和制作方式,按圖集結點要求布置,乙方向甲方提供材料生產廠家提供材質證明書為準。
三、工程單價和總造價: 甲方要建筑的廠房大約為 ㎡,實際面積按甲方建筑物的滴水面積收方計算,每平方米單價為 元㎡.增加工程另算。
四、付款方式: .
五、工程期限: 乙方進場后,工期為 天,如遇到停電、下雨天,因甲方沒按合同支付材料款,停工誤期順期延長。
六、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽之日起生效。 甲方(簽)
乙方(簽)________年____月____日
________年____月____日
關于承包工程合同 篇14
甲方:____________
乙方:____________
經甲方全體合伙人同意,甲乙雙方在公平、公正友好協商,將順達石材加工廠的全部固定資產(20__年建設和添量的全部資產,共計人民幣一百八十萬元)使用經營權承包給乙方負責經營,雙方達成協議如下:
一、承包內容
甲方于合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營,乙方自主經營自負盈虧,甲方無權干涉。
二、承包期限:
承包期為年,自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
三、承包金額和支付方式
1、承包金額:乙方每年按應支付給甲方承包款_____元。乙方向甲方繳納承包押金______萬元。
2、支付方式:乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項,沒拖一天,甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金,超過一個月,甲方有權停止停止乙方的正常生產。
四、雙方責任
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產,及時對財產進行維護、維修,不得轉移、變賣,不得將順達石材廠資產作任何抵押。如有此行為,甲方有權予以制止,由此產生的后果由甲方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。
3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺,費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的`生產設備,擴大生產力,在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理,不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。
6、石材廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。
7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。
8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理,及時排除可能造成安全隱患,發生安全事故有乙方負全責,甲方不負任何經濟和法律責任,但甲方應協調處理。
9、承包期間如有關部門要求石材廠整改(如廠內場地硬化、車間噪音隔離、建設工人宿舍、辦公樓和圍墻等。)其投資應由甲方出資,所增加財產為甲方所有,投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬元,則乙方每年應增加上繳甲方承包金額二十萬元)增加的資產經營權為乙方所有,整改期間如乙方不能生產,則按時間比例減交承包金。
五、其它
1、如國家政策調整、政府強制遷入工業園區或人力不可抗拒的自然害,經合伙人商議可以解除合同。
2、違約責任:甲乙雙方應嚴格遵守合同,乙方承包經營,甲方不得干預,由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營,甲方應按年承包款______%向乙方支付違約金,乙方如違約,應按年承包款_______%向甲方支付違約金。
3、合同未盡事宜雙方另行商議。
4、同經甲乙雙方代表及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效,甲乙雙方及甲方合伙各執一份。
甲方:(蓋章)______________乙方:(蓋章)_____________
_____年____月____日_____年____月____日
關于承包工程合同 篇15
合同 甲方:_____________公司
乙方:_____________公司 根據《中華人民共和國民法典》及有關法律,經甲乙雙方友好協商,一致同意按下列條款簽訂本合同:
第一條:工程概況
1.工程名稱:_____________合同
2.工程地點:__________________________
3.承包方式:包工包料(甲方認質認價)
第二條:工程期限、合同金額、付款方式
1.本合同工期為______天
2.工程總造價:____________元整,大寫:__________________整。本合同簽訂生效后,乙方制作安裝完工后,待甲方驗收合格,無扣減事項后,______天內甲方以支票方式付全款,乙方需出具由稅務局監制的有效發票。
第三條:雙方責任及義務
1.乙方必須按照設計圖紙及甲方的要求保質、保量的進行施工,如工程質量不符合相關規定,乙方負責無償修理或返工,否則將賠償甲方的一切損失。
2.乙方必須按雙方約定的時間完工,如發生不可抗力因素,工期順延。否則,視為違約,并賠償甲方工程總造價______%的違約金。
3.使用過程中,如出現質量問題,乙方在得到甲方通知后應及時負責維修。
第四條:違約責任
1.乙方采購的材料必須保證質量,且是符合設計要求的合格產品。否則,應及時、按照甲方要求更換并賠償甲方的損失。
2.合同糾紛解決方式:法院起訴。 本合同正本一式四份,甲方執三份,乙方執一份,均具有同等效力,本合同自簽訂之日起生效。 甲方:____________公司
乙方:____________公司 ________年____月____日
關于承包工程合同 篇16
甲方:________
乙方:________
甲、乙雙方因甲方新建輕鋼結構建筑物工程一事,經雙方協商一致,簽定如下合同。
一、工程承包方式甲方將新建的廠房鋼結構工程承包給乙方施工,工程中不包含土建,包含鋼結構之類工程(房面彩鋼瓦),該工程包工包料,包工程施工中所用的機械、機具、運輸,安全責任由乙方負責。乙方不包該工程建設中,地方政府需要的一切報批報建手續、證件和消防、安評、環評的驗收資料,如甲方建筑物為重點防火單位,按要求須要在建筑物構件上做防火涂料的`,做防火涂料的費用另行計價。甲方在該工程中向乙方簽定的合同期限內。按期支付乙方工程款。
二、工程用料:與質量要求,驗收標準。
(1)工程用料,按雙方確定的施工圖所標材料為準。乙方在施工中,不得單方面改變設計材料型號,所用材料,只準允許誤差在國家標準之內。
(2)工程質量要求,驗收標準。按雙方確定的材質和制作方式,按圖集結點要求布置,乙方向甲方提供材料生產廠家提供材質證明書為準。
三、工程單價和總造價:甲方要建筑的廠房大約為________㎡,實際面積按甲方建筑物的滴水面積收方計算,每平方米單價為________元㎡.增加工程另算。
四、付款方式:.
五、工程期限:乙方進場后,工期為天,如遇到停電、下雨天,因甲方沒按合同支付材料款,停工誤期順期延長。
六、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽之日起生效。
甲方:________乙方:________
日期:________日期:________
關于承包工程合同 篇17
甲方:(業主):
乙方:(施工方):
按照《中華人民共和國民法典》和《____省建筑市場管理條例》的規定,結合店面裝飾工程交易規則及工程具體情況,雙方達成以下協議:
一、合同主要內容:
1、甲方將自己位于區(縣)小區(街道)店面(店名)以形式交給乙方承做。
2、工程總造價:(大寫)
1、設計費元(此費在總預算之內)。
2、工期天,從________年____月____日起至________年____月____日。
4、工程保修期:________年(因甲方使用不當造成損壞),不在保修范圍之內。
5、甲方代表(簽字)
6、乙方代表(簽字)
7、工程內容:施工圖紙報價單,并以報價單為準。
8、乙方提供主要材料及設備情況表。
9、本合同簽定生效后,甲、乙雙方應嚴格遵守合同所規定的各項條款。不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對方工程總造價20%的違約金,并承擔因此造成的其它經濟損失。
二、合同細節說明:
1、甲方工作
(1)開工前,向乙方提供確認的施工圖紙或有關作法說明一份,并向乙方進行現場交底。全部騰出或部分騰出屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所帶留的家具、陳X等采取保護措施,并與乙方簽定協議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備、并說明使用注意事項,辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續,費用有甲方自理。
(2)甲方代表對工程質量、進度進行監督檢查,甲方其他成員歸工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸
(3)負責協調鄰里關系,保證乙方每日十二小時施工時間,否則工期順延。補誤工費。
(4)如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責辦理相應的審批手續。
(5)協調有關部門作好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
(6)施工期間,甲方將屋門鑰匙交給乙方。工程驗收結算余額后,原鑰匙交給甲方。
2、乙方工作
(1)組織施工圖交底,擬定施工方案和進度計劃,必要時與甲方審定并簽字認可。
(2)嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或有關說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程預算。
(3)遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備線、古樹名木不受損壞。做好現場保護工作,處理好由于施工所帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
(4)施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆原建筑物結構及各設備管線。工程竣工末移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3、工期
(1)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽定工期變更協議。
(2)因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,對乙方造成誤工的應付誤工費。
(3)因設備變更或非乙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗拒因素影響,導致停工四小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協商解決。
4、工程質量及驗收
(1)工程以施工圖紙,設計變更的內容為依據。施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請相關部門對工程質量予以認證。經認證工程質量不符合約定的標準,人證過程支出的費用由乙方負責。經認證工程,質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
(2)甲、乙應雙方及時辦理階段工程的檢查與驗收手續。乙方應提前一天通知甲方參加驗收,甲方不按時參加階段工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認驗收、簽單。否則乙方有權停工處理,所造成的誤工費由甲方負擔,且工期順延。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
(3)由于甲方提供的.材料,設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、變更 如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增添減工程項目時,須提前與乙方代表聯系,在簽字變更后方能進行該項目施工,增添款項隨時結清。凡私自與工人商量更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應賠償相應損失。
6、結算 工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并為甲方開據保修單。
7、材料供應
(1)本工程甲方負責采購供應的材料,設備必須有材料設備表,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。由甲方供應的材料,設計發生了質量問題或差異,對工程造成損失,負責由甲方承擔。
(2)凡由乙方采購的主要材料,設備必須在材料設備表中注明品牌,規格或質量標準并經甲方簽字認可,如與材料表不符,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8、安全生產和防火
(1)甲方或乙方提供的施工圖紙或說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設備規范。
(2)乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》。
(3)如果甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
(4)如果乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
9、獎勵和違約責任
(1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方應支付乙方50天的誤工費;甲方如果不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價款的1%支付滯納金,且工期順延。
(2)由于乙方原因,逾期一天,乙方支付甲方50天的違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費用外,每提前一天,甲方支付乙方1%作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續,擅自拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
(4)未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責,且視為驗收合格。
(5)因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
(2)當事人不愿意通過協商、調解解決問題或者協商、調解不成時,可向當地人民法院起訴。
甲方: 地址: 電話:
乙方: 代理人: 電話:
________年____月____日
關于承包工程合同 篇18
裝飾有限公司(以下簡稱甲方)企業管理制度的規定,甲方所承接的工程項目均由甲方工程部審核落實項目工程管理內部承包責任人(以下簡稱乙方),乙方自愿簽訂本施工管理內部承包責任合同,保證嚴格遵守并執行所有內容,承擔各項責任。
一、進場前,乙方應對施工圖紙及預算書進行審核,弄清所有施工環節點,做好現場技術交底記錄,編制施工組織計劃和工程進度表。若發現圖紙與現場情況不符或圖紙標識有誤而無法施工時,應事先報告給項目部,重新確定設計方案后再進行施工。如乙方不按照圖紙施工或私自與業主商定改變施工內容和方法,所造成的一切損失由乙方承擔。
二、乙方進場前必須保證和項目部及其它質監人員到現場檢驗工序施工情況,檢驗合格后,由項目部為乙方辦理上道工序和下道工序移交手續后由乙方按規定時間組織施工人員進場施工。若發現上道工序存在質量問題,必須等待上道工序整改完畢或確定整改方案以后再辦理移交手續,并重新調整乙方某階段的進場時間和完工時間后乙方再組織施工人員進場施工。否則影響施工質量的一切損失由乙方承擔。
三、乙方用材管理責任:乙方在施工中,應提前
天以上安排好各項材料用料計劃并仔細審核材料數量和規格尺寸等,并以詳細清單形式上報給項目部,如不及時上報或尺寸差錯影響工期和造成材料損失的責任由乙方負責。若乙方及時上報但甲方未及時提供材料導致乙方停工待料的,甲方補償給乙方停工期間誤工補貼,標準為每人每天
元。甲方保證材料按預定的時間及時送到工地,乙方當即進行材料驗收并核對數量,無誤后簽字認可,如發現材料質量問題或規格、尺寸有誤時,應當即要求調換,否則導致質量問題由乙方負責。小五金、配件、輔材等小宗材料乙方必須聽從甲方材料員要求有義務將材料搬運上樓到工地上。如發生材料質量問題影響到工程質量或造成甲方公司經濟損失的,乙方除承擔全部損失以外,甲方有權要求乙方支付違約金
元。 在工程項目竣工驗收前,所有設備材料由乙方負責保管,因乙方保管不善造成丟失或損毀的,由乙方賠償。 材料控制單由甲、乙雙方共同制作或由甲方制作后由乙方簽字認可。
四、乙方施工質量責任:本項目施工質量要求達到優良等級,在保修期內必須保證保修,施工保修期為
,如需維修而乙方不能在規定時間內保修時,甲方有權在保修金內扣除實際發生的工資款支付給保修者。為確保工程質量達標,施工過程中乙方應嚴格按國家有關施工規范和公司《施工管理標準手冊》等規定進行規范施工操作。若因違反其中任何條款導致甲方被有關部門處罰,在內部核算上由乙方承擔,且甲方有權要求乙方支付
元以上
元以下的違約金(具體金額甲方視情況而定)。乙方承擔工程保修責任并負責保修工作。乙方若離開甲方公司,甲方仍有權對乙方追償。 乙方施工過程中若未按質量標準施工甲方有權要求乙方返工,返工期間的產生的材料費、人工費等各項損失由乙方承擔,因乙方返工引起逾期完工,按本合同和公司管理制度有關規定執行。
五、乙方現場管理責任:乙方必須按照甲方公司各項文明施工標準嚴格現場管理,讓業主滿意。乙方保證每天到現場時間不少于
小時,每日填寫施工日記,負責辦理各項驗收及變更等手續,否則由此造成的一切責任和損失均由乙方自己承擔。施工過程中所有書面材料及時交甲方工程部審核和存檔。
六、乙方施工安全管理責任:乙方必須按國家有關安全生產規范的規定,落實有效措施,杜絕事故發生。如有人身安全、傷亡、消防、偷盜等事故發生,在內部核算上,乙方承擔全部責任。施工中一切實用工具(含鉆頭、鉛筆、漆刷、刀片、批刀、毛巾等)由乙方自理。
七、乙方資金目標管理責任:乙方應在此指標內合理控制使用,工程經費以此指標為最高額度,無特殊情況超標由乙方自行承擔。指標內資金結余部分按公司分配政策進行分配。資金由公司財務根據資金發放有關規定和工程進度及時予以發放支付(詳見附合費用支付單)。因乙方管理、施工質量或進度等原因造成業主不支付工程款等情況發生,乙方承擔全部責任,自行支付所有費用。
八、裝飾工程竣工后,乙方必須將規范填寫的施工日記及各種現場填寫的表格等資料上交甲方公司,并配合做好與業主的結算工作。凡不交者或不真實填寫者,甲方有權不予結算。
九、獲得業主、監理方及甲方優良工程評定的項目或因丙方優良表現獲得客戶好評并使甲方承接到客戶介紹新的工程業務等情況,甲方根據丙方表現給予不同程度獎勵。
十、乙方在按圖施工正確的情況下,如甲方或業主要求整改,必須由甲方出具工程聯系單給乙方,注明整改方案,因工程整改而導致工程量增加的部分,甲方給予乙方相應的補償,補償標準為每個工時
元,但增加的工作量應由甲方負責人簽字審核予以認可。 十
一、不論因何種原因導致甲、乙雙方終止內部承包,乙方應配合作好項目的人、財、物、料、圖紙等的交接工作。乙方不配合交接或拒絕交接,甲方有權對乙方不予結算給賠償給甲方造成的損失。 十
二、違約條款:乙方有下列行為之一的,乙方除要補償給甲方造成的損失外,甲方有權根據乙方情節輕重予以相應處罰:
1.以甲方名義在外私自承接裝修工程者支付違約金
元。
2.沒有簽署工程變更聯系單,私自給業主增添工程分項或工程量或改變施工內容的,支付違約金
元。
3.乙方無故克扣施工人員工資,支付違約金
元
4.不經甲方公司工程部同意,擅自停工者,每天支付違約金
元;
5.工程施工過程中施工質量不符合要求,并拒絕執行質檢人員整改意見或整改通知單內容的,支付違約金
元;
6.拒絕執行工程部質檢人員對施工過程中提出的各項及總體驗收質檢意見的,支付違約金
元;
7.乙方收取業主好處或擅自接受業主宴請吃飯等情況的,支付違約金
元。 十
三、乙方已仔細閱讀本承包責任合同及合同附件(開工通知書、綜合人工費用計算方法、費用支付方法、施工管理標準等),無任何異議并簽字認可。 十
四、本責任合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽訂后生效,工程保修期滿后自行失效。 甲方: ______裝飾設計工程有限公司代表:______________________ 乙方:項目施工管理內部承包責任人:_____________________ 責任人身份證號碼:______________________________________ 責任人電話:____________________________________________ 簽訂時間:________年____月____日 簽訂地點
關于承包工程合同 篇19
甲:
乙:
經甲乙雙方共同協商,關于巨格段26公里基層、面層兩層料運輸有關事項達成如下:
一、甲方將26公里基層、面層兩層料的運輸項目承包給乙方,具體事宜如下:
1、施工位置及范圍:
(1)位置:扎旗巨日河至民主,樁號:K0+000——K26+000共計26km
(2)裝料位置樁號:K6+800
(3)運料位置:26km路線上
2、承包方式:
(1)單價包死0.6元/
(2)計算:承包金額=0.6元×噸數×平均距離其中:0.6元為單價噸數——運輸車走地稱,機器打印數據的凈重平均距離——運輸車起點至卸料起點距離+車輛卸料起點至卸料終點/2
(3)支付方式:每五天支付一次完成的工程運輸款。
(4)乙方進場調遷、吃住及安全全部自付。
3、進場時間:
二、甲乙雙方承諾
1、甲方承諾:
(1)負責在甲方工作段K0+000——K26+000施工范圍的交警、路政的協調關系。
(2)每五天及時支付乙方完成的'運輸承包費。
(3)積極協調配合乙方施工。
2、乙方承諾:
(1)先進場翻斗車15臺,運行過程保證完好12臺,確保攤鋪機、拌和機不能因為沒有運輸車而停機。
(2)不管任何理由,不完成甲方的26km黑白兩料的運輸任務絕不退場。如若退場愿意承擔因乙方退場而給甲方帶來的一切經濟損失,并承擔相關法律責任。
(3)車輛在裝料運行時,發生故障及時在有效時間內修好,如因車輛不能行走,造成攤鋪料損失,應按價賠償。
(4)車輛工作時間跟隨現場拌和機、攤鋪機運行時間同步,不會影響甲方施工進度,否則自愿承擔甲方損失。
(5)對不影響甲方進度,同時也保證車輛及駕駛員安全,每臺車配備兩名司機作業。
(6)聽從現場管理人員指揮,如未按要求造成灑料或其它事情造成損失,乙方自負。
(7)不打架斗毆,遵紀守法,有事找甲方負責人協商解決。
(8)乙方進入甲方現場,整個車隊管理自負,包括后勤、用油、安全等方面。
三、甲乙雙方若一方不遵守合同,給對方造成經濟損失,應由造成方賠償對方全部經濟損失。
四、補充內容
五、未盡事宜,雙方協商解決,或依法向人民法院起訴。
六、合同解除條件為甲方路面攤鋪項目結束時終止。
七、合同一式兩份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字生效,并具有法律效益。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
蓋章蓋章
電話電話
身份證號碼:
身份證號碼:
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日