以房抵工程款的協議(通用18篇)
以房抵工程款的協議 篇1
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、本協議書簽訂后,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。
三、物業管理費用:1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
五、房屋銷售1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
八、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日
乙方(蓋章):_________授權代表(簽字):____________ ______年____月____日
以房抵工程款的協議 篇2
甲方:___________________________ 合同編號:___________________
法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________
乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,就房產抵工程款事宜,在協商一致的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條 房產地址
本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現金補齊差價,或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務
1.由于____花園是由多方合作共同開發,為了照顧項目的整體性,便于統一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作;工程相關費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理,乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。
3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續,相關稅費由乙方支付。
第四條 債務結清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結清(乙方必須開出工程款發票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內,一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構成(略)。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象,便于統一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工,并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質量保修金,否則,甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時,甲方有權對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結算數計)。
第六條 工程質量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工,保證工程質量,以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查,對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續,甲方協助。
2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協助乙方辦理銷售手續。
第七條 房產銷售
1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。
第八條 銷售服務
1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續,乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶,所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
第九條 物業管理
房屋建成竣工驗收,小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責任
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應按合同法有關規定,承擔違約責任。
2.在合同有效期內,若無不可抗拒因素發生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當事人各執____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________
聯系電話:________________________ 聯系電話:________________________
傳真:____________________________ 傳真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________
賬號:____________________________ 賬號:____________________________
以房抵工程款的協議 篇3
甲方:_________________
乙方:_________________
鑒于:
1、甲方、乙方于_______年_______月_____日簽訂了_________________項目工程施工合同(以下簡稱_________________合同),合同編號為_________________,合同金額為_________________元,結算額_________________元;上述合同工程內容已完成并投入使用(或驗收合格);現甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內容的部分工程款購買下述商品房,并轉讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產權辦至丙方名下,同時甲方也同意。經甲、乙、丙三方友好協商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續等事項達成如下協議:
一、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規定的房款一致,該收據僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
二、房屋有關狀況:
1、該商品房建筑面積暫定為_________________平方米,單價_________________元平方米,房屋總額暫定為_________________元人民幣。
不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協議為準。
2、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關文件執行。
3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。
三、合同工程結算、付款約定:
1、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額不足房款,其余款項,三方同意簡化三方之間付款程序,由丙方以現金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結算款扣減甲方已付款額后余額多余房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結清剩余工程款給乙方。
四、甲方的協助
1、為方便乙方轉賣房屋、辦理產權等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房,房款交于乙方,丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優惠政策,該房屋的產權辦理過程中的稅費按國家有關規定執行;因面積出現誤差產生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
七、本協議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協議未盡事宜,三方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
九、本協議在履行過程中若產生爭議,由三方協商解決,若協商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協議自三方簽字蓋章之日起生效。本協議一式6份,甲乙丙方各執兩份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經辦人:_________________經辦人:_________________
丙方:_________________
身份證號碼:_________________
住址:_________________
___________年___________月_________日
以房抵工程款的協議 篇4
本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方于________年____月____日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年____月____日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,并于________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發生后____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自北京市公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年____月____日于北京市
以房抵工程款的協議 篇5
欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份證號碼(附身份證復印件),聯系地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已于年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用,沒有其他工程質量糾紛,施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩余款項,支付方式如下:_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號:_________________
如甲方延遲支付的,按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金,直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付,乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印):_________________
立據日期:_________________
連帶保證人(簽名及加按手印):_________________
簽名日期:_________________
以房抵工程款的協議 篇6
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
以房抵工程款的協議 篇7
貸款人(甲方):__
借款人(乙方):__
因乙方公司清算,為解決乙方所欠甲方債務事宜,雙方就乙方債務償還問題,根據我國現行法律法規和有關政策規定,在自愿、平等、協商的基礎上,達成如下協議:
一、債權確認條款
雙方共同確認,截止____年__月__日,乙方積欠甲方人民幣__元。
二、抵債條款
1.抵債責任人__乙方作為債務人,甲方同意乙方按下述第2項約定償還其積欠甲方的債務。
2.抵債物及抵債額__乙方自愿將有合法處分權的資產抵償甲方債務人民幣合計__萬元。資產詳見后附資產清單。
三、乙方的保證
1.確保自己對抵貸資產擁有合法的處分權,并無其他任何產權糾紛。
2.確保抵債行為符合法律、法規及公司章程所規定的程序。
3.確保甲方不因該抵債行為受到乙方其他債權人的干擾。
4.承擔因無處分權和違反相關規定所產生的一切責任。
四、抵債物的交付
本協議書簽訂后,甲方有權對本協議書項下的抵債資產進行處分,將所有抵債資產進行轉讓。乙方應在接到甲方的書面通知后,向甲方所確定的受讓人交付本協議書項下抵債資產,交付方式由乙方與受讓人另行協商。
五、資產抵債行為的生效在下列條件全部成就后,乙方在得到甲方資產抵債行為生效的確認書時,本協議所約定的抵債行為正式生效。
1.經甲方上級行批準本抵債協議。
2.甲方順利完成本協議書項下抵債資產的轉讓或足額收到轉讓款。
3.甲方得到受讓人抵債物已交付的'書面證明。
六、債權債務的消滅
本協議第五條所確認的抵債行為生效后,乙方所欠甲方的借款本金和利息,視為全部清償完畢。
七、如本協議所確認的抵債行為未生效,本協議對各方均不具有法律約束力。甲方有權按原借款合同和擔保合同的約定,行使追索權。
八、本協議書一式四份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__
乙方(簽章):__
___年___月___日
___年___月___日
以房抵工程款的協議 篇8
就債務人(甲方):_______________債權人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結算達成協議,結算金額為______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最后一筆款項,金額為________元。至此,甲方已付清全部結算款項,雙方就該項目的債權債務關系完全解除,無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。
甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________
__________年__________月______日
以房抵工程款的協議 篇9
(______)_____執字第30號
申請執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,小學文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住云南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人:_________________市__________建筑工程有限責任公司,所在地:云南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款___________元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款____________元。
本裁定送達后即發生法律效力。
執行員:______________
執行員:______________
執行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
以房抵工程款的協議 篇10
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
以房抵工程款的協議 篇11
甲方:___建設工程有限公司
乙方:___ 身份證號碼:
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達成如下協議:
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛,車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對車況已完全知悉并認可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉,乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元,并且正式進入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續,轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照,并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔該車輛的任何費用。
6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供,并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人,甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。
7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
代理人:
日期: 年 月日
乙方簽字:
日期: 年 月 日
以房抵工程款的協議 篇12
工程合約編號:
承判人:
承判工程:
經物業管理有限公司和承判人雙方核對并同意:
一、最終結算工程款項如下:
1、完成合約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:共計總金額:
二、總金額中應扣除的項目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至 年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將于年月日保養期滿驗收后發還。
雙方對上述結算數據今后不得提出異議,特立此據。
立協議人:
物業管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期:
以房抵工程款的協議 篇13
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同:
一、甲乙雙方共同協議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
________年____月____日
以房抵工程款的協議 篇14
甲方:(身份證號:)
乙方:(身份證號碼:)
甲方因施工取得開發商抵付工程款的房產,房產為______,面積 平方米,乙方因需要向甲方購買該房產,乙方知道該房屋是甲方從開發商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協商,就該房屋產權辦理手續及房款支付等事項達成如下協議:
一、甲方與開發商之間費用已結算完畢,該房產已辦理備案,為方便辦理產權手續,減少乙方的相關費用,甲方與開發商協商,將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付 萬元購買該房產;
三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。
四、乙方向甲方支付購房款的約定:
1、本合同簽訂后,開發商將房產交付乙方前,乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產權證后,乙方以該房產辦理抵押貸款,支付甲方元;
3、剩余款項乙方每年支付元。
4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權要求乙方一次性支付剩余款項,并有權要求乙方以未付部分為基數按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)。
五、本協議未盡事宜,雙方簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
六、本協議在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協議自雙方簽字生效。本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
以房抵工程款的協議 篇15
最新的多被告工程款訴訟狀范文
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
以房抵工程款的協議 篇16
委托保證人(以下稱甲方):___________________
住所:____________________________________
法定代表人:______________________________
電話:________________傳真:______________
保證人(以下稱乙方):______________________
住所:___________________________________
法定代表人:_____________________________
電話:________________傳真:_____________
鑒于甲方與(以下簡稱承包商)就項目于_________年______月______日簽訂編號為_________的《建設工程施工合同》(以下簡稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔保。雙方經協商一致,訂立本合同。
第一條定義
1.1本合同所稱業主支付擔保是指,乙方向承包商保證,當甲方未按照主合同的約定支付工程款時,由乙方代為支付的行為。
1.2本合同所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保修金以外的合同價款。
第二條保證的范圍及保證金額
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的工程款。
2.2乙方保證的金額是主合同約定的工程款的_________%,金額最高不超過人民幣_________元(大寫:_________________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為:_________________連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為:_________________自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后日內。
3.3甲方與承包商協議變更工程款支付日期的,經乙方書面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應調整。
第四條承擔保證責任的形式
4.1乙方承擔保證責任的形式是代為支付。
4.2甲方未按主合同約定向承包商支付工程款的,由乙方在保證金額內代為支付。
第五條擔保費及支付方式
5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的擔保費率為:_________________。
5.3本合同生效后日內,甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣_________元(大寫:_________________)。
第六條反擔保
甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保合同。
第七條乙方的追償權
乙方按照本合同的約定承擔了保證責任后,即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用,甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權利義務
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔保費之日起日內,向承包商出具《業主支付保函》。
8.2甲方如需變更名稱、經營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業機構所在地、法定代表人或發生合并、分立、重組等重大經營舉措應提前_________日通知乙方;發生虧損、訴訟等事項應立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自將工程轉讓給第三人。甲方與承包商有關主合同的修改、變更,應告知乙方;如發生結構、規模、標準等重大設計變更,應經乙方書面同意。
8.4甲方保證對已經落實的工程款項實行專款專用,及時向乙方通報工程款項的支付和合同履行情況,積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監督。必要時乙方可要求甲方將已落實的工程款項打入乙方指定的賬戶,實行專款專用監督。
第九條爭議的解決
本合同發生爭議或糾紛時,甲乙雙方當事人可以通過協商解決,協商不成的,通過第款約定的方式解決:_________________。
9.1向法院起訴;
9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機構名稱)
第十條甲乙雙方約定的其它事項
____________________________________________________________。
第十一條合同的生效、變更和解除
11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權代理人)簽字或加蓋公章生效。
11.2本合同生效后,任何有關本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協商一致并訂立書面協議。
第十二條附則
本合同一式_________份,甲乙雙方各執_________份。
甲方:_______________________乙方:_______________________
法定代表人:_________________法定代表人:________________
(或授權代理人)_______________(或授權代理人)_______________
時間:________年_____月____日時間:________年_____月____日
以房抵工程款的協議 篇17
甲方:_____________
乙方:_____________
甲方因 事宜,委托乙方代理,經雙方協商,訂立下列各條,共同遵照執行。
第一條 委托事項
乙方接受甲方的委托,指派 律師為甲方與 一案的 審代理人。
第二條 代理權限
經雙方約定,乙方的代理權限為下列第______種:
1、一般授權(包括陳述事實、參與該案的庭前談判、調解,參與該案的庭審、辯論和調解)
2、特別授權(包括提出、承認、放棄、變更訴訟請求、進行和解、調解、上訴等)。
第三條 乙方的義務
第四條 甲方的義務
第五條 相關費用
(一)收費方式
第六條 合同的變更和解除
(一)甲、乙雙方經協商一致的,可以變更或者解除本合同。
(二)因甲方追加委托事務或增加訴訟當事人,或當事人一方提出反訴、增加訴訟請求等重大訴訟事件變更導致代理事項明顯增多的,乙方有權要求增加律師費,甲方應當合理地追加代理費;增加律師費協商未成的,乙方有權在原委托范圍內提供工作。
(三)甲方明確放棄委托事務的,可以要求變更合同;變更合同后的律師費用,由甲、乙雙方協商確定。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方有權解除本合同:
1、未經甲方同意,超出本合同約定權限更換代理人的;
2、乙方律師工作延誤、重大失職導致甲方蒙受重大損失的;
(五)甲方有下列情形之一的,乙方有權解除本合同或暫停工作直至甲方糾正:
1、甲方的委托事務違反法律或者違反律師執業規范的;
2、甲方有捏造事實、偽造證據材料或者隱瞞重要事實情節等情形的;
3、甲方逾期不向乙方支付律師費或者事務費用的。
乙方依本條約定解除本合同的,所收律師費不予退還,并有權要求甲方支付未支付的律師費和已發生的事務費用。
第七條 違約責任
第八條 爭議的解決
雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應當友好協商解決。協商不成的,任何一方均有權將爭議提交乙方所在地人民法院裁決。
第九條 合同生效和終止
本合同自甲、乙雙方代表人簽字或加蓋公章起生效,自乙方律師完成本合同的委托事務(包括收到法院判決書、調解書、裁定書或當事人和解書等法律文書)或解除本合同時終止。本合同一式三份,甲、乙雙方及經辦律師各執一份,每份均有同等法律效力。
第十條 通知和送達
甲、乙雙方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、文件、材料,均以本合同所列明的地址、電子郵箱、傳真送達。一方遷址或者變更郵箱、傳真電話的,應當書面通知對方。
以當面交付文件方式送達的,交付之時視為送達;以電子郵件方式送達的,發出電子郵件時視為送達;以傳真方式送達的,發出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的,郵件交郵當日視為送達。
第十一條 其他特別約定
1、乙方律師不對案件結果作出任何承諾。
2、乙方在簽訂本合同之前已經向甲方解釋了收費規定及標準。在本合同簽署之前甲乙雙方已就本合同涉及事項進行了詳細的研究,本合同系雙方友好協商,自愿一致達成。
甲 方: _____________乙 方:_____________
代表人:_____________ 代表人:_____________
簽訂時間:____ 年 _____ 月 _____ 日
以房抵工程款的協議 篇18
1.欠款人(甲方):_________________,身份證號碼(附身份證復印件),聯系地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已于年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩余款項,支付方式如下:_________________