買賣合同范例（通用19篇）

買賣合同范例 篇1

　　甲方：大連筑成集團有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項目部

　　乙方： 山東濰坊中鼎鋼結構有限公司

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方就采購乙方生產、安裝的彩鋼板房事宜協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：東平縣圖書大廈

　　工程地點：東平縣西山路24#

　　工程內容：一層骨架平頂巖棉彩鋼板房和二層骨架平頂巖棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料，并符合安全生產的管理規定和國家標準。

　　二、承包范圍

　　承包范圍：彩鋼板房所需要的所有材料的供應、安裝。

　　三、價格及面積

　　1、彩鋼板房面積約566平方米（最終結算面積以實際測量面積為準）。

　　2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計算（本單價不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網、窗簾）門窗型號見第五條6。

　　○2、防盜窗安裝（含材料、人工費）100元/個（防盜窗按實際安裝數量計算，不單獨面積）。

　　○3、石膏板吊頂（含材料、人工費）20元/平方米（按實際施工面積計算）。

　　○4、局部衛生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板，（含材料、人工費）90元/平方（按實際施工面積計算）。

　　上述單價含稅金、運輸費用、裝卸費用。

　　3、 計算面積： 一層房計算：長×寬 =總面積

　　二層房計算：一層長×寬+二層長×寬+（走道長×寬+雨篷長×寬）÷2 +樓梯4.5平方米（每個）=總面積

　　4、從聊城拆活動房到東平安裝，按建筑面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動房、運輸、安裝及補充零星材料及人工費)。

　　四、工期

　　合同工期總工作日歷天數（15）天.如遇以下原因并經甲方書面簽證造成工期延誤，工期可適當順延。

　　1、因連續停電超過8小時、刮8級以上大風、連續下雨超過48小時。

　　2、重大設計變更和工作量的增加超過本合同暫定工程量的20%以上。

　　五、產品質量：

　　1、墻板：巖棉板雙面白厚5cm，鐵皮國標0.3mm。

　　2、頂板：巖棉板上藍下白厚5cm，鐵皮國標0.3mm。

　　3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm，噴藍色。

　　4、平梁和尖梁檁條噴紅色防銹漆，C型鋼8×4，全用1.8mm。

　　5、二層地面用多層木板1.5cm厚。

　　6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗，辦公樓、職工宿舍樓用防盜門，以上設施已包括在單價內，不再單獨計取費用。

　　7、樓板支架為40cm一道，樓梯板寬度為0.2m，走廊欄桿采用1.5mm厚方管。

　　8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應滿足甲方與業主簽訂的建設工程施工合同中約定的總工期的要求，并至少能夠保證甲方在合同總工期內及工期結束后的二年時間持續使用，且每項材料的進場均需經過甲方指定人員的驗收合格后方可使用。

　　六、乙方承諾：

　　1、乙方保證本合同項下所有材料均符合國家標準及甲方工地的設計、施工、使用的需要；

　　2、一層和二層骨架房全部螺絲固定，無一電焊

　　3、乙方保證向甲方出具普通正規發票，否則甲方有權拒絕支付合同價款。

　　七、甲方權利義務

　　1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建，相鄰關系等。

　　2、工程完工后，乙方向甲方出具書面驗收申請后七日內甲方組織驗收（如拖延驗收視為合格）。經甲方驗收合格，由甲方出具書面驗收合格證明；否則，乙方應按本合同要求承擔更換、修復等責任，如經甲方通知，乙方無故拒絕或遲延在限期內承擔更換、修復等責任，甲方有權另行選擇施工人，不支付合同價款、不承擔任何違約責任，如因此影響甲方使用的，乙方應賠償甲方全部經濟損失；并按日根據本合同約定的.總價款的千分之一計算違約金。

　　3、本工程未驗收合格前甲方不得入住，如入住則視為驗收合格。并支付完工程款。

　　4、甲方指定 為本合同項下的驗收人，負責對實測面積進行核實及驗收。

　　5、甲方有權對乙方施工過程中的行為進行監督，杜絕不符合安全生產行為的發生。

　　八、乙方權利義務

　　1、乙方安排的所有安裝人員均應按照施工需要持證上崗，并將有關的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴格按照彩板房施工規程施工，如在施工過程中發生人身傷亡事故與甲方無關。

　　2、服從甲方的安排、指導、監督。

　　3、嚴格按照約定的材料規格施工。

　　九、付款方式

　　本合同乙方同意采取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下：

　　1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達施工現場安裝完畢，并經甲方驗收合格后付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費等安裝完畢經甲方驗收合格后支付工程款100% 。

　　2、圖書大廈工程第一次支付工程款時支付彩鋼房工程價款的90%。

　　3、剩余10%的工程款作為質保金，在質保期滿，并經甲方書面確認無違約、無質量問題情形后支付，但乙方須出具全額發票。

　　十、保修期限及范圍：

　　保修期一年，，自甲方驗收合格并出具書面驗收記錄時起算，保修期內因施工質量和材料出現任何問題由乙方無償維修，人為損壞和自然災害造成的損壞除外。

　　十一、本協議一式四份甲方三份乙方一份，經甲乙雙方簽字蓋章后即行生效。

　　十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方違反本合同約定，違約方應賠償守約方一切經濟損失，包括但不限于直接和間接損失，并按本合同的有關條款及本條的約定分別承擔本合同價款的3%的違約金。

　　十三、本協議未盡事宜雙方協商解決，協商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　負責人：

　　負責人：

　　電話：

　　電話：

　　日期：

　　日期：

買賣合同范例 篇2

　　原告：，女，198X年X月12日出生，漢族，身份證號：X4，住東X9號，買賣合同糾紛訴狀。

　　被告：，男，19X2年4月2X日出生，漢族，身份證號：X330，住東莞市房，聯系電話：。

　　訴 訟 請 求

　　1、依法判決被告返還定金人民幣20000元；

　　2、依法判決被告賠償維修基金、中介服務費損失9000元；

　　3、依法判決被告支付違約金人民幣43700元；

　　4、依法判決被告承擔本案全部訴訟用度。

　　事 實 與 理 由

　　20xx年10月27日東莞市X地產經紀有限公司作為居間人，促成原、被告簽訂《房屋買賣合同》（以下稱合同）約定：被告將東莞市作價人民幣437000元出賣給原告；原告在簽訂合同后交付定金人民幣XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向東莞市X地產經紀有限公司支付中介服務費X元，由于違約導致交易不能的違約方需向對方賠償中介服務費，合同范本《買賣合同糾紛訴狀》。

　　合同簽訂后，原告如約向被告交付了定金并將首期款存進指定銀行賬戶，并支付了該房維修基金3000元和中介服務費6000元，但被告卻遲遲未能按合同約定的`時間交房。20xx年5月8日，被告表示該房屋不賣了，且拒不按合同約定承擔違約責任。無奈之下，原告于20xx年5月12日向被告發出通知，解除合同。

　　東莞刑事律師

　　據上，由于被告的違約行為，嚴重侵害了原告的正當權益。為保護自身的正當權益，原告特訴至貴院，請依法裁決。

　　此致

　　東莞市第XX人民法院

　　具狀人：

　　編輯

買賣合同范例 篇3

　　安置房買賣合同

　　合同雙方當事人： 出賣人(甲方)：_____________身份證號碼：____________________(以下簡稱甲方)(房屋共有產權人) _______________身份證號碼___________________________

　　(房屋共有產權人) _______________身份證號碼___________________________

　　以上______人是本合同中所述房屋的共有產權人。

　　買受人(乙方)：_______________ 身份證號碼：___________________________(以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條、房屋的基本情況： 甲方房屋座落在__________________________________，位于第____層，共______(套)(間)，房屋結構為________，建筑面積為______平方米，房屋用途為_______。并附帶_________一間，位于___________________，面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。

　　第二條、房屋內部設施設備： 包括__________________________________________。

　　第三條、本合同中所述房屋為_____________________________，是________________________的家庭(夫妻)共同財產。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。

　　第四條、上述房產的交易價格： 成交價格為：人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。

　　第五條、付款時間與辦法： 甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款，并在________年____月___日將人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方，付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數額。

　　第六條、房屋交付： 甲方應在交房當日(20xx年____月____日)將拆遷安置房屋相關的所有手續、余款、拆遷補償款等一切和該房有關的文件及票據交付乙方，(以各項文件及票據為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。

　　第七條、甲方逾期交付房屋的違約責任： 除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過30天，違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止，每延期一日(遇法定節假日順延)，甲方按

　　乙方已支付房價款金額的_______%(大寫____________________________)向乙方支付違約金，合同繼續履行;逾期超過60天，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第____種約定，追究甲方的違約責任。

　　1. 甲方按乙方累計已付款的_貳拾_%(大寫_______)向乙方支付違約金，合同繼續履行，并在本合同第六條約定的實際交付之日起_90_天內交付房屋。

　　2.終止合同，甲方將乙方累計已付款全額還與乙方，按_10%_利率付給利息。

　　3. _________________________________________。如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題，影響乙方的居住及使用時，乙方有權要求退房，一切損失由甲方承擔(是否要注明損失的范圍?)。

　　第八條、關于產權登記的約定： 本房屋以后若遇到需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續，經甲乙雙方協商，按以下第____種約定進行。

　　因本房建房單位及甲方原因，此房房屋產權證，土地證及其手續尚未辦理，但因甲方及其房屋共有人資金需要，甲方自愿將此房賣與乙方。但在辦理此房房屋產權證，土地證及其手續時，甲方負責在房地產產權登記機關規定的期限內(______天)將此房房屋產權證，土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下，并在房屋產權證，土地證及其手續辦理完畢后______天內交與乙方，所需費用，由______承擔。 如因甲方原因不能將此房房屋產權證，土地證產權直接辦理為乙方______(姓名)名下，甲方須為乙方辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續，所須費用由____________承擔。 如因甲方的過失造成乙方不能在房屋產權證，土地證及其手續辦理完畢后______天內取得姓名標注為乙方______(姓名)的房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方，按_______________利率付給利息，并按已付款的`______%賠償乙方損失乙方如在本房屋買賣合同成立后，無論辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續與否，將此房出租，甲方不得以任何方法方式阻撓。在辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續時，甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及復印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件，其他房屋共有人同意的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。

　　第九條本合同主體 1.甲方是_____________________________________共_____人，委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證本房屋，簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。 2.乙方是_____________________，代表人是____________。

　　第十條本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證;但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(20xx年______月______日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。

　　第十一條本合同需由甲方，乙方，見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份,見證方(中間人)____________一份，留存備查。第十二條本合同發生爭議的解決方式： 雙方本著友好協商，公平合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應嚴格遵守執行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商解決。協商不成的，雙方同意按以下方式解決糾紛。 1. 提交______仲裁委員會仲裁。 2. 任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十三條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定由甲方，乙方，見證方三方共同協商解決，與本合同同具法律效力。

　　第十四條本合同說明： 1. 為體現合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。 2. 對本合同文本中空格部分填寫及其他需要刪除或添加的內容，雙方應當協商確定。對于實際情況未發生或買賣雙方不作約定時，應當在空格部分打x，以示刪除。第十五條雙方約定的其他事項：

　　出賣方(甲方)：________________身份證號碼：__________________ ___________________

　　(房屋共有產權人) ________________身份證號碼_____________________ ________________

　　(房屋共有產權人) ________________身份證號碼_____________________ ________________

　　地址__________________________________________ 郵編_____________電話____________________ 日期：________年___月___日

　　購買方(乙方)：__________________身份證號碼：___________________ __________________ 地址__________________________________________ 郵編____________電話_________________ 日期：________年___月___日

　　見證方(中間人)：________________身份證號碼_____________________日期：______年___月___日

買賣合同范例 篇4

　　賣方：__茶廠（以下簡稱甲方）

　　買方：__茶葉公司（以下簡稱乙方）

　　根據國家有關規定、政策，經雙方協商，特簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、品名、計量單位、數量、價款、交貨日期

　　二、質量要求：

　　甲方提供給乙方的茶葉必須為今年新茶，且茶葉必須符合國家規定的茶葉等級標準。

　　三、包裝要求：

　　茶葉必須用大塑料外包，紙袋內裝，外用紙箱或麻包袋裝。包裝費仍由甲方負責。

　　四、交貨方式及運費：

　　由甲方直接運往乙方，運費由甲方承擔。

　　五、驗收方式及日期：

　　貨物到達乙方后，乙方根據有關茶葉驗收規定，于2天內完成驗收工作并確認收貨。

　　六、貨款結算：

　　乙方于確認收貨10天以內通過銀行托付貨款。

　　七、違約責任：

　　合約簽訂后，如雙方不能履行，在正常情況下甲方拒不交貨或乙方拒付款都須處以貨款20%的罰金。甲方遲交貨或乙方遲付款，則每天罰萬分之三的滯納金。甲方提供貨物數量不足，則不足部分的貨款按總貨款的20%的比例賠償。甲方提供貨物質量不合格，則重新酌價。如遇特殊情況，則提前20天通知對方，并按總貨款的10%賠償損失費。

　　八、解決合同糾紛方式：

　　對執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。如因協商不能解決，對方可向仲裁機構申請仲裁，亦可向人民法院起訴。

　　九、變更手續：

　　若遇不可抗拒力，不能履行合同，應及時通報對方，并根據有關合同法以書面形式辦理變更或解除合同的手續。

　　十、其他：

　　本合同自簽訂之日起生效，任何一方不得擅自修改或終止。

　　本合同正本一式三份，三方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

買賣合同范例 篇5

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買商品房，甲乙雙方達成如下協議：

　　第一條　甲方用地依據及商品房坐落位置

　　甲方以_________方式取得位于_____________________________、編號為_________的地塊的土地使用權。

　　[土地使用權出讓合同號/土地使用權劃撥批準文件號]為______________。

　　劃撥土地使用權轉讓批準文件號為______________。

　　土地使用權證號為______________，土地面積為_________。地塊規劃用途為_________，土地使用權年限自______年_____月_____日至______年______月______日止。

　　甲方經批準，在上述地塊上建設商品房，[現定名/暫定名]______________，主體建筑物的性質為_________，屬________結構，建筑層數為_________層。工程建設規劃許可證號為______________。

　　本房屋位于_________市_________區(縣)___________路_________號_________樓_________層_________室，施工進度情況參照由甲方提供的照片;房屋所在樓房共有_________單元_________層，乙方所購房屋以自然習慣計數處于_________單元_________層，朝向為_________，房屋結構為_________，房屋用途為_________。

　　第二條　面積確認及面積差異處理

　　根據當事人選擇的計價方式，本條規定以[建筑面積][套內建筑面積](本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

　　當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。

　　合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。

　　商品房交付后，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第_________種方式進行處理：

　　1.雙方自行約定：________________________________________。

　　2.雙方同意按以下原則處理：

　　(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據實結算房價款;

　　(2)面積誤差比絕對值超出3%時，乙方有權退房。

　　乙方退房的，甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方，并按_________利率付給利息。

　　乙方不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方補足;超出3%部分的房價款由甲方承擔，產權歸乙方。產權登記面積小于合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由甲方返還乙方;絕對值超出3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。

　　產權登記面積-合同約定面積

　　面積誤差比=——————————————×100%

　　合同約定面積

　　因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。

　　第三條　甲方出售的樓宇須經_________市建筑質量檢驗部門驗審合格，如質量不合格時，乙方有權提出退房，退房后甲方應將乙方付款在三十天內退回。

　　第四條　價格與費用

　　甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款：

　　1.按建筑面積計算，該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元，總金額(_________幣)_________元整。

　　2.按套內建筑面積計算，該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元，總金額(_________幣)_________元整。

　　3.按套(單元)計算，該商品房總價款為(_________幣)_________元整。

　　4._________________________________________________________。

　　除上述房價款外，甲方依據有關規定收取下列稅費：

　　1.代收_________，計(幣)_________元整;

　　2.代收_________，計(幣)_________元整;

　　3._________________________________________________________。

　　上述代收稅費合計(幣)_________元整。

　　第五條　價格與費用調整的特殊約定

　　該商品房出現下列情況之一時，房價款和代政府收取的稅費可作相應調整：

　　1.由于該商品房屬于政府定價的預售商品房，有權批準單位最后核定的價格與本合同第四條規定的價格不一致，按政府有關部門最后核定的每平方米價格調整。

　　2.預售商品房開發建設過程中，甲方代政府收取的稅費標準調整時，按實際發生額調整。

　　3._________________________________________________________。

　　第六條　付款時間約定

　　乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整，并按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱：_________，帳號：_________);

　　1._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計(幣)_________元;

　　2._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%，計(幣)_________元;

　　3.__________________________________________________________。

　　第七條　交接商品房時的付款額約定

　　在雙方交接該商品房時，乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_________%，計(幣)_________元。其余房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_________天內付清。

　　第八條　乙方逾期付款的違約責任

　　乙方如未按本合同第六條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天至實際付款之日止，月利息按_________計算。逾期超過______天后，即視為乙方履行本合同。屆時，甲方有權按下述第______種約定，追究乙方的違約責任：

　　1.終止合同，乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

　　2.乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金，合同繼續履行。

　　3.___________________________________________________________。

　　第九條　交付期限

　　甲方應當在______年______月______日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第______種條件，并符合本合同約定的商品房交付乙方使用：

　　1.該商品房經驗收合格。

　　2.該商品房經綜合驗收合格。

　　3.該商品房經分期綜合驗收合格。

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買商品房，甲乙雙方達成如下協議： 第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置 甲方以_________方式取得位于_______________

　　4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。

　　5.___________________________________________________________。

　　除房地產交易管理機構依法作出不予過戶決定外，上述房地產權利轉移日期以_________(市/區/縣)房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。

　　上述房地產風險責任自該房地產_________(權利轉移/轉移占有)之日起轉移給乙方。

　　如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超過三百六十天，特殊原因是：

　　(1)人力不可抗拒的自然災害;

　　(2)施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的;

　　(3)其它非甲方所能控制的事件。

　　上述原因必須經_________市有關主管部門的證明文件為依據，方能延期交付使用。

　　交付時，甲方提交建設工程質量監督部門出具的《_________市建設工程質量合格證書》，并辦妥全部交接手續。

　　甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《_________市建設工程質量條例》及有關規定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

　　第十條　甲方逾期交付的違約責任

　　除本合同第九條規定的特殊情況外，甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第九條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在_____個月內胺______利率計算;自第_____個月起，月利息則按______利率計算。逾期超過_____個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_____種約定，追究甲方的違約責任：

　　1.終止合同，甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲乙方據實賠償。

　　2.甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金，合同繼續履行。

　　3.____________________________________________________________。

　　第十一條　交接

　　商品房達到交付使用條件后，甲方應當書面通知乙方辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，甲方應當出示本合同第九條規定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，甲方還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明文件或出示證明文件不齊全，乙方有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由甲方承擔。

　　由于乙方原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：__________________。

　　因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

　　第十二條　關于產權登記的約定

　　甲方應當在商品房交付使用后_________日內，將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。如因甲方的責任，乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第_________項處理：

　　1.乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方，并按已付房價款的_____%賠償乙方損失

　　2.乙方不退房，甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。

　　3.____________________________________________________________。

　　第十三條　關于物業管理的約定

　　該商品房移交后，乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前，甲方指定_________公司負責物業管理，乙方遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。

　　第十四條　保修責任

　　自乙方實際接收該商品房之日起，甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施工質量保修責任，保修期內的保修費用由甲方承擔

　　1.墻面保修_________月;

　　2.地面保修_________月;

　　3.頂棚保修_________月;

　　4.門窗保修_________月;

　　5.上水保修_________月;

　　6.下水保修_________月;

　　7.暖氣保修_________月;

　　8.煤氣保修_________月;

　　9.電路保修_________月;

　　10._________保修_________月。

　　保修期內，因不可抗力的因素，或其他非甲方原因造成的損壞，甲方無須承擔責任，但可協助維修，維修費用由乙方承擔。

　　第十五條　雙方可以就下列事項約定

　　1.該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________________;

　　2.該商品房所在樓宇的外墻面使用權_______________________________;

　　3.該商品房所在樓宇的命名權_____________________________________;

　　4.該商品房所在小區的命名權_____________________________________;

　　5._____________________________________________________________。

　　第十六條　乙方的房屋僅作_________使用，乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。

　　甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。

　　乙方所購樓宇，如發生出租、抵押、轉讓等法律行為，應經_________市公證處辦理公證后，由_________市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。

　　第十七條　甲方關于裝飾、設備標準承諾的違約責任

　　甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的，乙方有權要求甲方按照下述第__種方式處理

　　1.甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。

　　2.______________________________________________________________。

　　第十八條　甲方關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾

　　甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：___________________。

　　如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：__________。

　　第十九條　甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛，保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接后發生該商品房交接前即存在的財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買商品房，甲乙雙方達成如下協議： 第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置 甲方以_________方式取得位于_______________

　　第二十條　自該商品房交付之日起，_________[_________號劃撥土地使用權批準文件/甲方與_________簽訂的_________號土地使用權出讓合同]中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。

　　第二十一條　本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽定補充協議。

　　第二十二條　本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

　　本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

　　第二十三條　甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的，本合同應經該商品房所在地公證機關公證。

　　第二十四條　本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。)

　　第二十五條　本合同_________[經甲、乙雙方簽字/經_________公證(指外銷房)]之日起生效。

　　第二十六條　本合同生效后，甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的，除雙方簽訂補充協議外，責任方須按本合同及其補充協議的有關條款之規定承擔違約責任，并按實際已付款(已收款)的_________%賠償對方損失。

　　第二十七條　本合同自生效之日起_________天內，由甲方向______________申請登記備案。

　　第二十八條　本合同連同附件共_________頁，一式_________份，甲、乙雙方各執一份，_________各執一份，均具有同等效力。

　　本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字，均具有同等效力。

　　甲方(蓋章)：___________________　　乙方(蓋章)：__________________

　　代表人(代理人)(簽字)：_______　　代表人(代理人)(簽字)：______

　　_________年_________月_________日　　_________年________月_________日

買賣合同范例 篇6

　　賣方(以下簡稱甲方)：

　　聯系電話：

　　買方(以下簡稱乙方)：

　　聯系電話：

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿的原則，就房屋買賣事項，經協商一致，并經房屋宅基地所有權人同意，達成如下協議：

　　第一條 房屋的基本情況

　　現甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在**省**市**區號樓(層)室的房屋賣給乙方，并將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況，并自愿購買該房屋，該房屋始建于*年，房屋結構為結構，層高為層，建筑層數地上層，建筑面積**平方米(其中實際建筑面積**平方米)。

　　第二條 價格

　　雙方議定上述房地產按套(單元)計算，每套單價**元，總價款為人民幣，大寫，即人民幣小寫**元。

　　第三條 付款方式及期限

　　1、乙方應在本合同生效之日起日內，向甲方一次性支付購房款(人民幣*元)，由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證，甲方應開具收款收據或收款證明。

　　2、其他付款方式：

　　第四條 交付期限

　　甲方應于購房款到賬之日起**日內，將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租，自交房之日起，租賃關系自動轉為乙方，由乙方負責收租。

　　第五條 乙方逾期付款的違約責任

　　乙方未按本合同規定的'付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用，并向甲方支付購房款10%違約金。

　　第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任

　　除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金，合同繼續履行。

　　第七條 關于合法、權屬的約定

　　甲方保證該房產合法、權屬清楚，并已經取得全部共有人的一致同意。合同生效后，如遇政府征地拆遷，房屋的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者，不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。

　　第八條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

　　第九條 本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議。

　　第十條 本合同之附件均為本合同不可分割部分，具有同等效力。附件包括甲乙雙方身份證復印件、甲方擁有房屋合法所有權證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協議復印件

　　第十一條 本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第十二條 本合同一式份，甲、乙雙方

　　第十三條 合同爭議的解決

　　本合同履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

買賣合同范例 篇7

　　出賣方(甲方)_____________

　　購買方(乙方)_____________

　　身份證號碼：_______________________________________________________________同受益的原則，經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，雙方議定條件如下：

　　第_條合同標的

　　買方自愿向賣方購買_______________貨物，合同標的總額為____________________________________元。

　　第二條合同貨物的單價、數量

　　1.貨物名稱：________________________________________________

　　2.型號規格：

　　3.貨物單價：_______________元

　　4.貨物數量：___________________________件

　　總價為______________________________元(該價格包含運輸、保修、服務等費用)。

　　第三條質量要求

　　合同貨物的質量應達到我國國家質量標準的要求，具體技術參數(詳見產品技術說明書)由賣方提供樣品備查，并提供技術資料及技術性能資料。

　　第四條合同貨物交付

　　1.交貨時間和期限：賣方應于合同簽訂后_______________日內將貨物交付于買方。

　　2.交貨地點：由甲方制定地點。

　　3.交貨方式：現場交接。

　　第五條結算與付款方式

　　1.買賣價款議定每件人民幣______________________________元，共計人民幣_____________________佰元，于賣方交貨同時悉數付清。

　　2.合同的全部價款，由買方以現金現場交付于賣方負責人，或者以電匯、匯票方式將價款匯至賣方賬戶內。

　　第六條賣方責任

　　1.賣方保證所供合同貨物與本合同第二條及所提供的樣品相符。賣方所提供貨物的數量少于合同規定的數量時，應于交貨后_____________________日內補足。賣方所交付貨物如與樣品不相同時，買方可要求更換或解除買賣合同，由此給買方造成的損失，由賣方負責賠償。

　　2.賣方應如期交付貨物，賣方如不能按期交付或僅能交付一部分，應于_______________日前通知買方延緩日期;買方若不同意，可解除合同。

　　第七條買方責任

　　1.驗收合格后，買方應立即交付價款。如買方不能付清，賣方可停止交貨，直至解除合同。賣方因此所受的損失，由買方賠償。

　　2.買方預知屆期不能付款的，可于_______________日前通知賣方延緩交貨日期，倘賣方不同意時，買方可以解除合同;但若已經給賣方造成損害，應當賠償其損失。

　　第八條其他約定

　　1.如因天災或其他不可抗力，致使賣方不能按期交貨或不能全數交付，可延長交貨期，但延緩日數應經雙方議定。

　　2.市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨價，或借故解除合同。

　　3.本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

　　4.任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

　　5.除法律本身有明確規定外，后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更，經協商一致對本合同進行修改或補充，但應采取書面形式。

　　第九條不可抗力

　　買賣雙方任何一方由于自然災害和不可抗力而影響本合同履行時，均應自不可抗力事件發生之日起三日內向對方通報不能履行的理由，并自事件發生之日起三十日內，在取得有關主管機關證明后，經對方同意，允許延期履行、部分履行或者不履行。

　　第十條爭議的解決

　　合同雙方當事人可以在下列兩種方式中選擇第_______________種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　1.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決，經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權提交_______________________________________仲裁委員會仲裁。

　　2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決，經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十一條通知：

　　1.合同要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。

　　2.前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。

　　第十二條合同的解釋

　　本合同各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。

　　第十三條保密

　　一方對因本次合同而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。

　　第十四條生效條件

　　本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。且各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

　　第十五條附則

　　本合同共一式____________份，具有相同法律效力。各方當事人各執_______________份，其他用于履行相關法律手續。

　　出賣方(甲方)：_____________

　　購買方(乙方)__________________

　　____年____月____日

買賣合同范例 篇8

　　甲方（出賣人）： 地址： 身份證號碼： 聯系電話： 乙方：（買受人）： 地址： 身份證號碼： 聯系電話： 根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》、《____市____市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方的房地產事宜，達成如下協議：

　　第一條 甲方對所售房地產所有權的聲明

　　1、甲方所售房地產是其根據國家有關規定購買的公有住房，已取得完全產權并符合上市交易的條件。房屋產權證號為：__。

　　2、甲方房地產（以下簡稱該房地產）坐落于__；位于第__層共__間，房屋結構為__，登記建筑面積X平方米（其中套內建筑面積X平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積X平方米）。

　　3、該房屋的抵押情況為：。

　　（1）、該房屋未設定抵押；

　　（2）、該房屋已經設定抵押，抵押權人為，抵押登記日期為： ___年 ____月 ____日，他項權利證證號為： 。 該房屋已經設定抵押的，出賣人應于 ___年 ____月 ____日前辦理抵押注銷手續。

　　4、該房屋的租賃情況為：

　　（1）、出賣人未將該房屋出租。

　　（2）、出賣人已將該房屋出租，【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優先購買權】。 關于房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。

　　第二條 房屋價格及付款方式

　　1、甲乙雙方協商一致，甲方所售房地產總金額為人民幣 。該價款不含稅費。

　　2、雙方選擇以下第 種付款方式：乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金 元整，

　　第三條 交納稅費的約定

　　1、按有關法律法規政策的規定應由賣方承擔的稅費由承擔。

　　2、按有關法律法規政策規定應由買方承擔的稅費由承擔。

　　第四條 房地產交付

　　1、甲乙雙方于本合同簽訂后____日內共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的.讀數等列表記載，在交房時一并交給乙方。

　　2、甲方在收到全部房款之日起____日內，將該房屋鑰匙交付給乙方。

　　3、雙方其他約定： 。

　　第五條 關于產權登記的約定 甲方雙方須在簽訂本合同內，共同向房地產產權登記機關申請辦理轉移登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在____日內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方必須在乙方提出退房要求之日起____日內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的 %賠償乙方損失。

　　第六條 定金及交房保證金

　　1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起____日內向甲方交納購房定金 X元。

　　2、為防范交易風險督促賣方按合同約定交付房地產，甲乙雙方同意從交易總房款中預留 X元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時交付給甲方。

　　3、關于交房保證金托管的約定： ；

　　4、甲乙雙方其他約定： 。

　　第七條 違約責任的約定

　　1、乙方逾期付款的違約責任（

　　（1）和

　　（2）不作累加）：

　　（1）如乙方未按約定時間付款，則乙方應按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金，同時甲方有權要求合同繼續履行。

　　（2）如乙方逾期付款時間超過 天后，甲方有權單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金；甲方也有權選擇還是按本條上述第

　　（1）項執行。

　　2、甲方逾期交房的違約責任（

　　（1）和

　　（2）不作累加）：

　　（1）如甲方未按合同約定的時間交付房屋，則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金，同時乙方有權要求繼續履行合同。

　　（2）如甲方逾期交房超過 天后，乙方有權單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金；乙方也有權選擇還是按本條上述第

　　（1）項要求甲方承擔違約責任并繼續履行合同。

　　3、任何一方不按約定繳納相關稅費，導致交易不能繼續進行的，應向對方支付該房地產總價款的百分之 作為違約金。

　　4、任何一方不履行本合同約定義務致合同目的不能實現，守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 作為違約金。

　　第八條 甲乙雙方的承諾和保證

　　（1）甲方有權簽署并有能力履行本合同；該房地產沒有設定抵。押也未被查封，甲方對該房地產享有完全的處分權。

　　（2）甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。

　　（3）水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用均已按規定交納，單據交買房確認。

　　（4）該房地產所附著的戶口，甲方保證于收到房地產轉讓總價款之日起 ____日內遷出。

　　（5） 該房地產沒有租約。（如有租約另行約定）

　　2、乙方承諾和保證：乙方有權簽署并有能力履行本合同。

　　第九條 合同的變更 本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出 天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十條 不可抗力 因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力事件結束之日起____日內向另一方當事人提供證明。 上述房屋風險責任自該房屋【所有權轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。

　　第十一條合同的效力

　　1、本合同自甲乙雙方簽字（蓋章）之日起生效。

　　2、本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，具有同等法律效力。

　　第十二條 法律適用及爭議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下列第 種方式解決：

　　（1）提交 仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向有管轄權的人民法院起訴。

　　第十三條 雙方其他約定

　　1、 ；

　　2、 。 甲方（簽章）： 委托代理人（簽章）：___年 ____月 ____日 乙方（簽章）： 委托代理人（簽章）：___年 ____月 ____日

買賣合同范例 篇9

　　購貨單位：__________________，以下簡稱甲方；　　

　　供貨單位：__________________，以下簡稱乙方。

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。　　（規 定送貨或代運的產品的交貨日期，以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準，當事人另有約定者，從約定；合同規定甲方自提產品的交貨日期，以乙方按合同 規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中，應給予甲方必要的途中時間，實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期，應視為提前或逾期交貨或提貨。）乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的'，乙方應當負責賠償。

　　1.乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　2.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。

　　3.產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。

　　4. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款；合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要 的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，辦理解除合同手續。逾期不答復的，視為同意發貨。

　　購貨單位（甲方）：________（公章）

　　供貨單位（乙方）：______（公章）

　　________年____月____日

買賣合同范例 篇10

　　甲方（出賣人）_________

　　乙方（買賣人）_________身份證號碼：___________________________

　　甲乙雙方經過有好協商，就房屋買賣一事，在平等、自愿、誠實守信的前提下，達成如下協議：

　　第一條：甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下：

　　（一）座落于___________________________建筑面積約_________平方米。

　　（二）出售房屋的土地證證號為_________。

　　（三）房屋平面圖見房產證。

　　（四）該房屋占用范圍內的'土地使用權隨該房屋一并轉讓。該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓，一切附屬物一并轉讓。

　　（五）出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、裝修、衛生間、其他設施、設備，轉讓給買受人，其轉讓價格已包含在房屋的價款中，不再另行支付價款。

　　第二條：甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索。

　　第三條：價款按雙方約定價錢付款，總金額人民幣_________（￥_________）；房價款的支付方式為：乙方一次性付給甲方，甲方許勇保證隨時配合乙方鞏慶琳辦理房屋過戶手續，否則除歸還全部購房款外再賠償房款總額百分之二十的違約金。

　　第四條：甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。雙方簽訂協議后，不得就房屋買賣方面產生其他法律糾紛。

　　第五條：本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款。

　　第六條：甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，由房屋所在地人民法院起訴管轄。

　　第七條：本合同一式三份，其中甲方留執一份，乙方留執一份，鑒證人留執一份，均具有相同的法律效力。

　　第八條：本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

　　甲方（簽章）：_________

　　聯系電話：__________________

　　簽約日期：_________年_________月_________日

　　鑒證人：_________

　　鑒證人：_________

　　簽約日期：_________年_________月_________日

　　聯系電話：__________________

　　乙方（簽章）：_________

買賣合同范例 篇11

　　采購方： (以下簡稱甲方)

　　供貨方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就甲方向乙方采購服裝事宜，經友好協商，雙方就以下條款達成一致：

　　一、 產品詳情

　　1、服裝分類及價格清單

　　2、具體服裝樣衣、布料樣品，以經由甲方確認后的樣品為準，樣品需一直陳列于甲方倉庫，以便收貨是驗貨確認。

　　二、甲方義務：

　　1、 甲方應配合乙方按時對帳、按雙方約定付款。

　　2、 甲方根據雙方確認的樣品對乙方交付的服裝進行驗收。交付時如發現少發、丟失、污損、色差、質量、款式等問題的，甲方有權按照實際合格數量驗收，并拒收不合格服裝及要求乙方退回處理，產生的后續運輸費用及其它可明確的費用由乙方承擔。

　　3、 甲方負責驗收后的服裝保管、發放工作。

　　三、 乙方義務：

　　1、 乙方根據雙方確認的樣品進行批量生產，不得擅自更改顏色、面料及款式，應保證產品質量，包工包料并提供全部輔料，如遇制作問題，乙方須負責修改。

　　2、 乙方應依約準時交付服裝，并派車運送到甲方指定倉庫。

　　3、 乙方應提供服裝樣衣及布料樣品供甲方備查，如甲方服裝樣式改變，乙方須及時補充樣衣及布料。

　　4、 如因市場行情波動且被證實的，乙方應在服裝調價前通知甲方，雙方另行商洽價格適宜，并以書面確認為準。

　　四、 結算：

　　1、 月結：雙方應于每月21日前對上一個月的訂貨進行對帳，乙方應于每月25日前開具相應發票予甲方，甲方于次月25日前付清貨款，如因乙方原因不能按期對帳或讓甲方按時收到發票的，甲方付款日期順延。

　　2、 甲方應向乙方提供開票資料(包括開票名稱及開票金額)，開票金額以當月服裝發放數量及金額為準，其中安裝工作服費用開增值稅專用發票，展廳制服費用開普通發票。

　　3、 乙方根據甲方開具的發票付款到如下賬戶：

　　收款戶名：

　　收款銀行：中國建設銀行 收款賬號：

　　五、附則

　　1、本合同有效期壹年，自雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　2、本合同未盡事宜雙方另行簽訂補充協議。

　　3、在合同履行過程中如發生爭議，應平等協商解決。協商不成的，雙方均同意由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。

　　4、本合同壹式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　簽訂時間： 年 月 日

買賣合同范例 篇12

　　出賣人(甲方)：身份證號碼：

　　買受人(乙方)：身份證號碼：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

　　一、甲方愿將其擁有完全產權的位于XX市XX區園的房屋(房屋所有權證編號：___________，建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的價款出售給乙方。

　　二、本合同簽定前，該房屋如有應繳納的一切稅費，概由甲方負擔。本合同發生的契稅，土地出讓金等其他稅費由乙方負擔。

　　三、簽定合同同時乙方愿交三萬元作為定金交給甲方。乙方通過向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款，購房款由乙方分三期付給甲方。第一期，在貸款銀行向乙方發出貸款承諾書時，乙方將30%首付房款存入銀行，并由銀行凍結，第二期在貸款銀行向乙方發放貸款之日由銀行將乙方所貸款項及30%首付款直接劃到甲方的賬戶中;第三期，在甲方交房時，由乙方一次性將余款付給甲方。

　　四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款，并作出如下承諾：

　　1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認可的機構提供與貸款相關的`資料，簽署相關文件;

　　2、在辦理產權過戶手續時，應按照要求將房屋產權資料交付銀行或貸款銀行認可的機構持有。

　　五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批準，則雙方同意以下兩種方式解決該房屋的買賣事宜：

　　1、繼續履行協議，乙方一次性將購房款支付給甲方，(期限為一個月)。甲方收到房款五天內與乙方去辦過戶手續。

　　2、解除協議，甲方收取乙方的定金不與退還，甲方有權再次出賣本房。

　　六、違約責任

　　1、甲方如不履行本合同規定的，每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金陪償陪給乙方。逾期超過一個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款(包括定金全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣五萬元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金賠償給甲方。逾期超過一個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方應賠償甲方經濟損失人民幣五萬元。

　　3、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產權糾紛以致影響到乙方權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。

　　七、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_____2___種方式解決。

　　1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向人民法院起訴。

　　八、其他約定

　　九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式4份，甲乙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日日________年____月____日

買賣合同范例 篇13

　　出賣人(甲方)：、男、漢族、

　　身份證號：

　　現住新疆奇臺縣步行街天山旅館，電話

　　受買人(乙方)：，男、漢族、

　　身份證號：

　　現住奇臺縣陽光裕景，電話

　　上例協議人自愿協商，甲方將自己所有的新疆遠方公司奇臺至老奇臺班線車，車牌號：新BB4383，

　　一、甲方于20xx年3月27日將該車交付乙方，即買賣成立。雙方交接車時當場對車檢查，對車質量都無異議，自交付乙方后再出現車質量問題甲方不承擔責任。

　　二、該車自本日交付乙方以前發生的交通事故或自傷等原因造成第三人、自己的.人身、財產損害或電子違章等事故記錄，全部由甲方承擔，自本車交付乙方后(即：20_年3月27日)發生交通事故，造成第三人或自己人身、財產損失或電子違章記錄等事故記錄全部由乙方承擔。

　　三、本車輛雙方約定總價款240000元(貳拾肆萬元)，本合同簽字時當場付110000元(壹拾壹萬元)，剩余130000(壹拾叁萬元)于公司過戶完成后當場付清。

　　四、在公司的過戶費用5000元(伍仟元)以下由乙方承擔，如超過5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承擔。

　　五、關于國家對客運車即本車燃油補貼20_年1月1日以前歸甲方所有，20_年1月1日以后歸乙方所有。

　　六、如有一方違約必須向另一方交付違約金20_0元(貳萬元)。

　　七、本合同經雙方簽字后生效，一式兩份甲乙雙方各執一份。 甲方： 電話：

　　乙方： 電話：

　　20xx年3月27日

買賣合同范例 篇14

　　甲方(售車方)：

　　乙方(購車方)：

　　經雙方友好協商達成以下協議，共同遵照執行：

　　一、甲方自愿將自有______牌______車作價_______________元(大寫：___________________________)賣予乙方。車輛與價款均于本協議簽訂之日交付。車

　　牌號：____________，發動機號：

　　_________________，車架號：___________。

　　二、因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽訂協議時均對車身及發動機工作狀況表示認同，乙方對該車外觀及內在質量狀況均已充分了解。

　　三、雙方商定該車交付后辦理過戶手續，過戶費用由乙方承擔。

　　四、本協議簽訂之日前因該車引起的一切交通事故、違章罰款等行政規費等均由甲方承擔;自協議簽定并交付車輛之日，該車的所有權及一切權益、風險等均歸乙方承受，因該車引起的一切交通事故、交通違章罰款等行政規費、保險費、人身損害賠償責任等均由乙方單獨承擔，與甲方無任何關系。

　　五、如在該車交付后，乙方轉賣該車，以后發生的一切糾紛、賠償等事宜，均與甲方無關。

　　六、如雙方發生爭議，起訴至當地人民法院處理。

　　七、本協議一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(售車方)：身份證號：

　　乙方(購車方)：身份證號：

　　年 月 日

買賣合同范例 篇15

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經甲、乙雙方友好協商，訂立合同如下：

　　第一條家具基本情況：

　　第二條付款方式：

　　簽定合同時甲方收取貨款總額(20%)的定金，余款提貨或送貨時付清。

　　第三條自提貨物:

　　乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。

　　第四條甲方送貨:

　　運費由甲方承擔，乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第六條違約責任：

　　若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的0.5%向乙方支付違約金。

　　第七條

　　購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第八條合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列兩種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：

買賣合同范例 篇16

　　賣方（以下簡稱甲方）： ___________

　　買方（以下簡稱乙方）： ___________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方出售的房產事宜，簽訂本合同，以資共同遵守執行。

　　第一條 甲方同意出售甲方所有的`位于_······路__··_號···樓··_單元··戶的房產(住宅)給乙方。房屋 □建筑面積_···平方米，使用面積 為__________平方米。房地產權證號為______________。

　　甲方保證此房產一切情況介紹屬實，承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛，權屬無任何瑕疵，同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售，其書面同意文件作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力(附：書面同意文件)。同時物業交接前需付清甲方產生的物業管理費、水電、有線、通訊費及________費用。

　　乙方對甲方所出售的房屋已充分了解，愿意購買上述房屋。

　　第二條 甲、乙雙方同意上述房產的成交價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣··萬元（大寫：···萬元整）。

　　本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 ···萬元（大寫：··萬元整）作為購房預付款。

　　購房付款將在最后一次付款時沖抵房價。

　　第三條 付款時間及方式（設立第三方監管賬戶的，可由甲乙雙方與第三方另行簽訂協議，明確三方權利義務，該協議為本合同附件，與本合同具有同等法律效力）

　　甲、乙雙方同意，按照第_1_種方式付房款：

　　1、甲、乙雙方同意以一次性付款方式付款

　　甲、乙雙方約定在本合同簽定之日起_15日內支付首付款（不含定金/預付款）人民幣_··萬元（大寫：··萬元整）給甲方，剩余房款人民幣··萬元（大寫：··萬元整）于房屋交付當日辦結房屋過戶手續當日付給甲方。

　　甲、乙雙方約定由__________（律師事務所）設立第三方監管賬戶，自本合同簽定之日起_______日內，由乙方將購房總價款人民幣____________元（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）匯入第三方監管帳戶，甲方將房產證交給第三方代為保管。第三方在收到購房款當日/______日內，通知甲、乙雙方辦理過戶手續，并于 □房屋交付當日 □辦結房屋過戶手續當日，根據乙方出具的書面付款確認通知將房款匯入甲方賬戶。

　　2、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在合同簽訂之日起____日內支付首付款，即人民幣________元（大寫： __元整）給甲方，剩余房款人民幣____元整（大寫： ____元整）申請銀行按揭（如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在辦結銀行按揭手續當日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當日直接付給甲方。

　　甲方應協助乙方辦理銀行按揭手續，并各自準備好辦理按揭手續所需資料。

買賣合同范例 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商，就乙方購買甲方辦公室有關事宜達成協議如下：

　　一、乙方購買甲方投資開發的兩當縣種子公司舊址新建辦公樓靠泰山路二、三層一部分(約448m2)作為辦公室。

　　二、房屋座落：位于兩當縣城關東街縣種子公司舊址，泰山北路。

　　三、面積 m2，另建車庫一間，面積約 m2。

　　四、房屋結構：磚混結構。

　　五、房屋建筑標準：以現已建成的房屋現狀為標準。

　　六、房款及支付方式：

　　1、房款：單價為 元/ m2，總房款為 元/m2× m2= 元，最終結算面積以房產證為準。

　　2、付款方式：乙方已向甲方付款 萬元，剩余房款約 元及修樓梯費用 元，待甲方產權證辦理好交于乙方后1個月內全部結清。

　　3、產權證辦理：房屋交付使用后甲方負責為乙方辦理產權證，所產生費用由甲方承擔。

　　七、附屋設施及室內設施：

　　1、院子屬于共有部分，乙方有共同使用和共同管理權力。

　　2、二樓陽臺歸乙方使用。

　　3、甲方負責安裝室內水、門窗設施，并負責接通水、電。

　　4、室內墻面為防瓷涂料，費用由甲方承擔。

　　5、室內地板磚由乙方自己負責。

　　6、已做樓梯所花費用 元全部由乙方承擔，并于最后結算房款時一并付給甲方，此樓梯由乙方拆除，乙方在此處另建車庫，費用由乙方自己承擔。

　　八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

　　九、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽字蓋章)：

　　乙方(簽字蓋章)：

　　甲方法人代表：

買賣合同范例 篇18

　　買方： 買賣合同

　　賣方：（以下簡稱乙方）

　　（自然人或法人）住所地：

　　合同簽訂地：

　　甲、乙雙方本著平等互利、友好協商的原則，依據《中華人民共

　　和國合同法》等相關法律的規定，就甲方購買乙方 達成如下

　　合同，以共同遵守：

　　第一條 名稱、品種、規格和價格

　　1.1以上所列數量乙方必須保證保質、及時供應，實際購買及結

　　算數量以甲方的實際需求為準。

　　1.2 以上單價包含各種稅費、運雜費及保險費等各項費用。

　　1.3 雙方在履行合同的過程中無論實際需求的數量是否小于（或

　　大于）合同約定的數量，以及合同履行時間的長短，合同確定單價不

　　再調整。

　　1.4 交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定

　　及計算方法：運輸途中允許有（ ）%的自然增（減）量，交貨數量

　　允許有（ ）的正負尾差。結算時以雙方共同簽字確認的實際交貨數

　　量為準。（本條可以根據實際需要進行刪減）

　　第二條 質量及檢驗

　　2.1質量按照 規定標準執行，(如果按樣本，樣本作為合同附件)由乙方按批向甲方交送貨物出廠質量證明文件，甲方憑單驗質。(須注明所執行的按國家標準或者行業標準,如標準代號、編號和標準名稱等）

　　2.2 甲方出具驗收單后，貨物所有權轉移給甲方，但并不免除乙方對貨物應負的質量責任。

　　2.3 甲方在貨到工地后的 天內，按照監理單位或業主單位的要求對貨物進行檢驗，如果發現不符合約定，由乙方承擔質量責任，并無條件按甲方要求退、換貨物。

　　2.4 質保期：貨物在質保期內出現質量問題由乙方負責維修或更換，相應的費用由乙方承擔，如果甲方直接負責維修更換的，相應費用由乙方承擔。如因乙方提供的產品出現質量問題產生的一切后續責任，包括檢測費、業主罰款、維修費、誤工費（包括但不限于）等一切損失，均應由乙方承擔。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理

　　3.1賣方提供的全部物資均應按技術規格規定進行包裝，包裝應適應運輸、裝卸、防潮、防雨、防震、防銹等需要，確保物資安全無損運抵合同約定地點。

　　3.2物資的包裝、標記和證件，須符合《產品質量法》及技術規格規定的內容，嚴格遵守國家有關規定并符合買方的合理要求。

　　3.3由于貨物包裝不當或采取防范措施不充分致使貨物損壞或丟失時，賣方均應負責修理、更換或賠償相應貨物以及因此發生的全部費用。

　　第四條 交貨方式

　　4.1 交貨地點：

　　4.2 交貨時間以甲方通知時間為準。

　　4.3 交貨方式為乙方負責貨到甲方指定地點，乙方負責辦理物資的運輸及保險，并承擔相關費用及風險。

　　4.4 乙方負責在指定地點的卸貨（或按合同約定），由甲方派員對產品的外觀質量進行初驗和數量進行驗收，價格按照合同約定處理，甲方所派人員無權對價格以及質量進行確認。

　　第五條 付款及結算（下列付款條款為參照條款，具體付款方式根據需要進行調整，但5.4條不可刪除）

　　5.1 合同簽訂后，甲方向乙方支付預付款 元。(不建議支付預付款，如必須要付，且款額較大，乙方應向甲方提供等價的銀行保函作為擔保，如果有就保留此條，如果沒有約定，就刪除該條）

　　5.2 每月日至次月 日為一個結算周期，雙方辦理月結算，待業主支付甲方計量工程款到帳后5日內由甲方向乙方按合同約定付款。

　　5.3 甲方付款前，乙方必須向甲方提供稅務發票及甲方指定收料人員出具的相應收貨單據，否則甲方拒絕付款。

　　5.4 如遇特殊原因，甲方沒有按照合同約定及時付款，對此乙方應給予充分諒解，并不追究甲方遲延付款的違約責任（包括違約金、利息和資金占用費等）。

　　5.5 合同履行完畢后，雙方應當辦理 買賣合同最終結算手續，在辦理結算時，乙方應當將甲方向其出具的'相關收貨單據全面提交；否則在辦理結算后，對乙方未提交的部分視為已經結算完畢，甲方不用另行向乙方支付任何費用。

　　第六條 合同終止或解除

　　6.1乙方負有按照甲方的要求及時保質保量供貨，如果乙方遲延供貨超過3天或乙方拒絕履行，則甲方有權單方解除合同，并要求乙方向甲方支付剩余貨款10%的違約金作為經濟補償。

　　6.2 因非本承包人以及其他不可抗力的原因導致本工程項目的停工、延期，致使合同目的不能實現，甲方可以向乙方發出書面通知書，提出終止部分或全部合同，乙方應予同意。

　　第七條 通知條款

　　7.1 根據本合同需要發出的所有通知以及雙方的文件往來等，必須以書面形式。

　　7.2乙方通訊地址及收款賬戶為：

　　乙方名稱：

　　地址：

　　收件人： 電話：

　　乙方銀行賬戶及賬號：

　　第八條 不得轉讓條款

　　涉及本合同債權債務禁止轉讓，任何一方所做的轉讓無效。

　　第九條 爭議的解決

　　甲、乙雙方如發生爭議應友好協商解決，協商不成，向合同簽訂地法院提起訴訟（如該項目為鐵路項目則約定為：向合同簽訂地鐵路運輸法院提起訴訟）。本合同關于爭議解決方式的約定具有最高效力，雙方以后發生的補充合同、會議紀要、來往函件、發料單、結算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定，本條款禁止以任何形式變更。

　　第十條 其他

　　10.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　10.2 本合同未盡事宜由雙方另行協商書面確定。對本合同的任何補充或修訂需經雙方以書面形式簽署為有效。書面補充協議構成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　10.3 本合同一式份，甲、乙雙方各執 份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　負責人或代理人：

　　乙方（簽字、簽章或按手印）：

　　負責人：

　　簽訂時間：

買賣合同范例 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》，及其它有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議。

　　第一條 房屋用地依據及年限

　　甲方已取得位于塊的合法國有土地使用權和合法的住宅房屋銷售權。該地塊土地使用年限為70年。該年限從————年——月——日至————年——月——日止。

　　甲方在上述土地上興建房屋住宅小區，暫定名為苑小區主體建筑性質為商住，屬結構，建筑層數為層。

　　第二條 乙方所購房屋的基本情況

　　乙方購買的房屋為合同——第一條規定的項目中的：

　　第————號樓——單元——層——號房。

　　該房屋的用途為商住，屬框剪結構。層高為米，建筑層數地上層。

　　該房屋合同約定建筑面積共—————平方米，其中套內建筑面積———平方米，公共部分與共用房屋分攤建筑面積————平方米，地下室————平方米。

　　第三條 計價方式與價款

　　該房屋按建筑面積計算，單價為平方米人民幣————元，總金額(小于——————元)大寫——佰——拾——萬——仟——拾———元整。

　　1、一次性付款

　　2、分期付款

　　第四條 乙方逾期付款的違約責任

　　乙方如未按本合同規定的時間付款，按以下方式處理：

　　1、 期在(自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際金額支付之日至)，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之1的違約金，合同繼續履行。

　　2、 超過日后，甲方有權解除合同，乙方按應付款的方支付違約金。

　　第五條 面積確認及面積差異處理

　　1、面積誤差經絕對值在3%(含3%)據實結算房價款。

　　2、面積誤差比絕對值超出3%時，買房人有權退房。

　　乙方退房的，甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方。

　　乙方不退房的產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內部分的'房價款由乙方補足，超出3%部分的房價款由甲方承擔，產權歸乙方。產權登記面積小于合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3%(含3%)小于部分的房價款由甲方返還乙方。

　　第六條 交付期限及裝修標準

　　1、甲方應在————年——月——日前將該房屋交付乙方，并符合本合同附件所規定的標準。

　　2、如發生不可抗力(如地震、連陰雨、火災等)的情況不能按期交房時，甲方必須提前通知乙方，交房日期可以據實延期。

　　第七條 甲方逾期交房的違約責任

　　1、逾期期不超過，自合同第六條規定的最后交付期限的第二天起實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房價的萬分之的違約金，合同繼續履行。

　　2、逾期后，乙方有權解除合同。乙方解除合同的，甲方應當自乙方解除合同通知送達之日起內退還乙方已付房款。知乙方辦理交接手續，并簽署房屋交接單。由于乙方原因未能按期交接，后果由乙方自負

　　第八條 交接

　　房屋達到交付使用條件后，甲方應按合同交房日期通。交接后乙方在未裝修前必須對衛生間進行滲水檢驗，如發現滲漏應立即向甲方現場負責人或物管人員報告情況進行修復，但對裝修后的滲漏甲方概不負責。

　　第九條 甲方關于基礎設施，公共配套建筑正常運行的承諾

　　甲方承諾與該房屋使用直接關聯的下列基礎設施公共配套建筑按以下日期達到使用條件：

　　第十條 關于產權登記的約定

　　甲方將房屋交付乙方使用后，積極辦理權屬登記，并將有關資料交產權登記關備案，叁年內辦妥產權所屬證件。按國家規定支付其辦理產權費用。

　　第十一條 保修責任

　　自乙方實際接收該房屋之日起，甲方對該房屋的下列部位的設施承擔建筑工質量保修責任，保修期內的保修費用由甲方承擔。

　　1、 墻面：保修1年。

　　2、 門窗：保修1年。

　　3、 暖 氣：保修1年。

　　4、 電路：保修1年。

　　2. 上下水：保修1年。

　　如因乙方裝修自行改動過的不在此保修范圍。

　　第十二條 乙方的房屋作為商住使用，禁止乙方使用期間改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。

　　第十三條 乙方的商住房在交房后水、電、暖的費用按照物業辦的規定執行。

　　第十四條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商

　　解決，協商不成的可以依法向人民法院起訴。

　　第十五條 合同附件與合同具有同等法律效力，本合同及其附件內空格部分填寫的方案與印刷方案有同等法律效力。

　　第十六條 本合同連同附件共—頁，一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。

　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十八條 本合同雙方簽訂之日起生效。甲乙雙方無故解除合同的，自簽合同之第二日起，按日向對方支付總房款的1%的違約金。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　經辦人：

　　合同簽定日期：

　　————年——月——日