買賣合同(衛浴潔具類)（通用20篇）

買賣合同(衛浴潔具類) 篇1

　　賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________

　　買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行，

　　第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

　　第二條 上述房產的.交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。

　　第三條 付款時間與辦法：

　　1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在 支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方，　

　　2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于 付給甲方。

　　第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。

　　第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔。

　　第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有

　　若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　第七條 本合同一式三份20xx年房屋買賣合同甲方一份，乙方一份、房地產交易中心一份。

　　第八條 本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第九條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第十條 雙方約定的其他事項：

買賣合同(衛浴潔具類) 篇2

　　原告:上海實業有限公司

　　法定代表人:錢,總經理。

　　聯系方式:代理人曾鏡同律師

　　被告:南寧紙業有限公司

　　法定代表人:劉,董事長。

　　訴訟請求:

　　一、判決被告支付原告貨款160000元,并按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率標準支付原告自20xx年2月1日起至本案判決生效之日止的利息;

　　二、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由:

　　20xx年5月15日,原告與被告簽訂了一份合同編號為JDX(NZ)1005046(SB)的《購銷合同》,約定原告向被告供應合同總價格為360000元的流量開關、液位開關及轉子流量計等設備。

　　《購銷合同》約定發生糾紛向需方所在地人民法院提出起訴。

　　《購銷合同》簽訂后,原告依約履行了合同義務,可是,被告只向原告支付100000元貨款,尚欠原告貨款260000元。

　　經原告多次向被告催討, 20xx年10月23日,被告及廣西紙業有限公司向原告作出《付款計劃》,內容為“經過三方詳細核對,由南寧紙業有限公司及廣西紙業有限公司欠你公司的貨款分別為260000元及137902.76元,經三方友好協商,現計劃如下的還款計劃,所有貨款397902.76元于20xx年1月31日前全部付清,分別為兩月每月還款15萬元,最后一個月還款97902.76元”,可是,在《付款計劃》作出后,被告僅向原告支付了100000元貨款,到現在為止,被告仍欠原告貨款160000元,而廣西紙業有限公司并沒有向原告支付過貨款。

　　依據《中華人民共和國合同法》第八條“依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務,不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同,受法律保護。”和《中華人民共和國民法通則》第一百零八條“債務應當清償。暫時無力償還的.,經債權人同意或者人民法院裁決,可以由債務人分期償還。有能力償還拒不償還的,由人民法院判決強制償還。”等法律之規定,原告特向人民法院提起訴訟,請人民法院公正審理,依法判決,維護原告的合法權益。

　　此致

　　橫縣人民法院

　　原告:上海實業有限公司

　　法定代表人:

　　年 月 日

買賣合同(衛浴潔具類) 篇3

　　甲方（賣方）_____

　　身份證號：________

　　乙方（買方）_____

　　身份證號：________

　　經雙方協商達成以下協議：

　　一、甲方將_____車，車號為_____賣給乙方，發動機號碼為_____，車架號為__________，顏色為，價格為_____（_____元）

　　二、甲方必須保證此車無盜搶，無詐騙、無經濟糾紛，無私自改動車架號和發動機號，如有盜搶、詐騙、經濟糾紛、私自改動車架號和發動機號，甲方給退車退款。

　　三、付款方式：乙方首付購車款_____元整，剩余_____元在________年____月____日前一次性付清購車款。如到期未能付清，甲方將車收回。更名、過戶費用由甲方承擔。

　　四、從________年____月____日前該車所出現的欠費、手續不全、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由甲方負責承擔；自________年____月____日后該車所出現欠款、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由乙方自行承擔，甲方概不負責。

　　五、甲方在________年____月____日前出現事故由甲方負責，在________年____月____日之后由乙方負責。

　　七、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，本協議自簽字之時起生效，事后如有糾紛，可通過法律途徑解決。

　　甲方（簽字）_______________乙方（簽字）________

　　日期：_____________日期：_____________

買賣合同(衛浴潔具類) 篇4

　　需方： （簡稱甲方）

　　供方： （簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法規的規定，經雙方協商同意，簽訂本合同并信守下列條款，共同嚴格履行：

　　一、產品價格

　　二、合同金額與付款方式

　　1、合同總金額為（大寫）人民幣 元，（小寫）￥ 元。

　　2、合同產品的運輸、保險費由 方承擔。

　　3、本合同簽訂之日起3日內，甲方應按合同款的%向乙方支付預付款（即人民幣 元整），余款應在乙方發貨前，由甲方一次性向乙方支付（即人民幣 元整）。

　　上述款項由甲方匯入乙方指定的如下賬戶：

　　開戶行： 戶名： 賬號：

　　三、產品的交貨方法、運輸方式、到貨地點及交（提）貨期限

　　1、交貨方法，按下列第（ ）項執行：

　　（1）乙方送貨；

　　（2）乙方代運（乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具）；

　　（3）甲方自提自運。

　　2.到貨地點和接貨單位（或接貨人） 。

　　（甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限前10天通知乙方；必須由甲方派人押送的，應在合同明確規定；甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與承運人辦理交接手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和承運人的責任。）

　　3、交貨時間：本合同簽訂后 日內，乙方應向甲方交齊合同附件所列的相關產品。

　　四、產品的包裝標準

　　乙方所提供的LED照明/亮化產品為原廠包裝，包裝標準按業務主管部門相關規定執行。

　　五、產品的交付與驗收

　　合同中產品在交貨前的風險由乙方承擔，在交貨之后的風險由甲方承擔。甲方在收到產品 天內應進行到貨驗收并向乙方提供驗收單，驗收以合同附件所列產品清單為準，逾期未進行驗收或未向乙方提供驗收單，視為驗收合格。甲方驗收人為 ，以其簽字為準。

　　六、對產品提出異議的時間和辦法

　　1、甲方在驗收中，如果發現產品的質量不合規定，應妥為保管，并于10日內向乙方提出書面異議。

　　2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量問題的，乙方不承擔相應的產品質量責任。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應于10日內（另有規定或當事人另行商定期限者除外）采取退換貨/修理/折價等措施負責處理。

　　七、質量保證和售后服務

　　乙方保證交付甲方的.產品均符合國家相關技術規范。乙方對合同所列產品實行年包換，年售后有償維護。產品本身無質量問題的，不予退換。

　　八、產品所有權和保管風險

　　在甲方未付清全部貨款前，本合同所列產品所有權均歸乙方所有。從本合同生效起，到乙方將產品交付甲方止，本合同所列的產品的保管風險由乙方承擔。在乙方將產品按本合同所定的交貨地點交貨后，產品的保管風險自動轉移至甲方。

　　九、違約責任

　　（一）甲方的違約責任

　　1、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

　　2、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

　　3、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

　　（二）乙方的違約責任

　　1、乙方所交產品品種、型號、規格、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　2、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　3、產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。

　　十、不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任

　　十一、合同糾紛的解決

　　按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管費和各種經濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

　　本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十二、其他事宜

　　1、本合同自雙方簽字或蓋章后生效。

　　2、未盡事宜雙方協商解決，必要時可簽訂補充協議。

　　3、本合同一式肆份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　4、合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲 方： 乙方：

　　代表（簽字蓋章）：代表（簽字蓋章）：

　　合同簽訂日期：

　　合同簽訂地點：

買賣合同(衛浴潔具類) 篇5

　　出賣人（甲方）：

　　身份證號碼：

　　買受人（乙方）：

　　身份證號碼：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。

　　一、甲方自愿將其村證房位于的房屋（建筑面積為 平方米，現 有、無房產證）以人民幣萬元整（￥元）的價款出售給乙方。產權終身歸乙方所有。

　　說明：本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。

　　二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償；如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。

　　等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。

　　四、本合同簽訂后，甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。

　　五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》；

　　六、違約責任

　　1、甲方應當于 年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣 萬元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的`違約金給甲方。逾期超過 個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的 作為甲方的損失賠償金。

　　3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。

　　4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。

　　5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。

　　七、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的按下述第種方式解決。

　　1、提交仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向 區人民法院起訴。

　　八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式5份，甲乙方各執一份，見證人各一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月日

　　見證人：

　　年 月

　　日

買賣合同(衛浴潔具類) 篇6

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條甲方將自有座落于淄博市張店區美食街西首南側房屋出售給乙方，乙方對甲方出售房屋已作了解并愿意購買。

　　第二條甲方出售房屋屬私有產權房，用途商業，結構鋼混，總層數4層，間數____間，房屋建筑面積____平方米，土地使用權面積____平方米。（詳見附件1：房產證及房產證平面圖復印件）房產證號：____土地證號：____甲方確保該房屋的'合法性、真實性、可靠性，未在該房產上設置任何抵押、質押，未有任何債務糾紛。乙方有權在交易前查檔，驗證該房屋權屬。

　　第三條房屋固定裝修應保持原狀，房屋內附屬設備等祥見屋內設備清單隨房屋一并轉讓給乙方。

　　第四條依據國家法律、法規、政策，甲方取得該房屋時繳納的公共維修基金隨房屋一并轉讓給乙方。

　　第五條甲乙雙方議定上述房產買賣總價款（含裝修、屋內設備和公共維修基金）為人民幣（大寫）____萬元整工作日內，甲乙雙方共同到市房屋交易管理部門對甲方的房產證查檔驗證。查檔驗證通過之日，乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付售房款總額％首付款，即____元人民幣；

　　3、甲方在收到首付款當日，將房產證原件以及辦理權屬轉移所需的買賣合同、稅票、身份證復印件等交給乙方并協助乙方到市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續。

　　4、乙方取得市房屋交易管理部門頒發的房屋權屬證書和土地權屬證書之日起工作日內，乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付第二期售房款總額____％，即____元人民幣

　　5、房屋尾款元人民幣，乙方承諾于20____年____月____日之前付清。乙方根據付款進度將售房款打入甲方賬戶，甲方收款后給乙方出具收條。

　　第八條違約責任若甲方房屋產權有問題不能過戶，甲方退回乙方支付購房款，并賠償乙方同期貸款利息，若乙方延期付款按對等原則承擔違約責任。

　　第九條本合同一式三份，甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執一份，第三份交房屋交易管理部門。

　　第十條本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　日期：_____________________日期：_____________________

買賣合同(衛浴潔具類) 篇7

　　賣方：______________

　　合同編號：__________________

　　買方：______________

　　簽訂時間：_____年____月___日

　　本合同經雙方協商一致達成協議如下：

　　第一條移動電話機名稱：

　　名稱

　　品牌及型號

　　出廠機身串號

　　附件序號

　　進網標志

　　擾碼號

　　產地

　　數量

　　單價

　　三包期限

　　主機

　　隨機

　　配件

　　其他

　　合計金額(大寫)拾萬仟佰拾元角￥

　　第二條交貨地點：簽約地點/____________交貨時間：即時/____________

　　第三條付款方式：現金/支票/ ___________付款時間：即時/貨到付款

　　第四條驗收：

　　(一)賣方向買方說明商品，核對移動電話機主機身號(imei串號)和進網標志、隨機配件的出廠序號(批號)、產品商標和型號，開箱檢驗，正確調試，保證商品符合產品使用說明明示的配件和產品和質量狀況，經買方確認，當面向買方交驗商品，

　　(二)對于移動電話機的數量顏色型號(含隨機配件)、外觀有異的，買方有交貨時當場提出。

　　第五條質量標準及三包規定：

　　(一)質量標準：_____________

　　(二)三包規定：

　　1、主機在三包有效期內出現質量問題，賣方負責在__________日內免費維護、修理，并保證修理后的商品能正常使用。

　　2、商品自售出之日起_________日內，主機出現性能故障時，買方可選擇換貨或修理。買方要求換貨時，賣方負責為買方調換新的同型號同規格商品；無同型號同規格商品時，買方可選擇換貨或退貨，不得收取任何費用。

　　3、三包有效期內，主機出現性能故障，經兩次維修，仍不能正常使用的，憑修理記錄，賣方負責免費為買方調換新的商品。換貨后，商品三包有效期自換貨之日起重新計算。由賣方在發貨票背面加蓋印章，注明更換日期，并提供新的三包憑證。

　　4、三包有效期內，配件出現性能故障，經更換兩次，仍不能正常使用的，賣方負責免費為買方退貨，并按當時的配件單獨銷售價格一次性退款。

　　5、對于其他質量問題涉及三包的，按照(移動電話機商品修理更換退貨責任規定)辦理。

　　以上關于時間的雙方約定，不得低于國家法定時間的'規定。

　　第六條在三包范圍外，下列情況可以實行合理收費修理：

　　(一)超過三包有效期的；

　　(二)未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的；

　　(三)未按指定維修單位維修、拆動造成損壞的；

　　(四)擅自涂改或無有效三包憑證、有效發貨票的(能夠證明該產品在三包有效期內的除外)；

　　(五)三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的。

　　第七條違約責任：

　　(一)一方遲延交貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分合同總價的________%的違約金；

　　(二)__________________________________ 。

　　第八條爭議解決方式：本合同在執行中如發生爭議，買、賣雙方協商或向消費者協會和其他有關部門申請調解，協商或調解不成時，按下列第_______種方式解決；

　　(一)提交武漢仲裁委員會仲裁；

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條其它約定事項：_______________________________

　　第十條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，買、賣雙方各執一份。

　　賣方：____________

　　買方：____________

　　電話：____________

　　電話：____________

　　住所：____________

　　住所：____________

　　______年______月______日

買賣合同(衛浴潔具類) 篇8

　　買方： (以下簡稱甲方)

　　賣方 (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著平等、自愿、誠實守用的原則，就甲方向乙方購買商品混凝土的相關事宜，雙方經友好協商一致，達成如下協議：

　　第一條 工程概況

　　建設單位： ;

　　施工單位： ;

　　工程名稱： ;

　　工程地點： 。

　　第二條 混凝土的標號、單價、數量、金額(單位：元/立方米)

　　第三條 交貨的時間、數量、地點

　　l、甲方應向乙方提供當月混凝土用量計劃單，本周的混凝土用量計劃單和三天混凝土用量計劃單。

　　2、甲方須提前壹天書面傳真或其它有效方式通知乙方所需混凝土的供應時間、標號、準確用量和澆筑部位，如有特殊情況要臨時變更，應至少提前4小時通知乙方，乙方應當按甲方通知的時間、數量地點完成混凝土的交付任務。

　　第四條 混凝土款支付方式：

　　1、甲方需在每月5日前付清乙方所澆筑混凝土款項的80%，超過付款期限的，按照甲方應付款總額的同期銀行貸款利率計算支付乙方違約金。

　　2、最后一次混凝土款在本項目混凝土主體屋面澆筑完畢后一個月內一次付清 。

　　3、混凝土貨款由乙方委派專人 持乙方結算單作為收款憑據，其他票據和人員一律無效(如變換人員乙方需書面通知甲方方可付款)。

　　第五條 計量驗收及結算方式

　　1、該條以下內容的計量驗收及結算方式僅針對甲乙雙方。

　　2、本工程按車方計重結算，過磅量容重為2300-2450kg/立方米，甲乙雙方共同監督過磅。

　　3、每次混凝土澆完后，甲方對過磅量如有疑問必須在混凝土澆完24小時內提出，如未提出則視為雙方認可。

　　4、結算單上甲方指定簽字人： ，乙方指定簽字人： ，經雙方代表簽字認可的混凝土用量結算單是甲方付款的最終結算依據，以后不再對該依據作任何補充、修改。

　　5、非因乙方原因造成工程延續停工三十天(以甲方最后一次簽收混凝土的日期作為停工日)，甲方應于停工日起十五日內與乙方辦理結算，并于停工之日起三十日內向乙方支付已供混凝土的全部款項。

　　6、甲方須于每月終了5日內與乙方辦理混凝土的方量結算，甲方不得以任何理由拒絕辦理結算，否則乙方有權停止供應混凝土。

　　第六條 混凝土質量驗收標準

　　1、乙方供應的預拌混凝土我國國家標準《預拌混凝土》(GB/T14902—20xx)有關規定進行驗收，乙方應當在每次混凝土交付(澆筑)完后，向甲方提供該次混凝土7天和28天乙方出具的試壓報告資料。

　　2、甲乙雙方應對混凝土進行現場見證取樣，甲方作標識乙方負責保養。

　　3、為了保證混凝土質量，甲方不得指定和提供任何原材料。如甲方有特殊原因指定使用及購買抗滲、膨脹等外加劑，則該部分的質量和資料由甲方保證，乙方保證供應混凝土的質量和資料。甲方需提前15天將提供的外加劑送乙方作相溶實驗和對混凝土有無損害的實驗，經乙方同意后方能使用。甲方派人到乙方攪拌站保管和添加。

　　4、甲方如對混凝土質量有異議，應于主體封頂完畢后90日內提出，并申請專業機構鑒定，超過異議期，即視為對混凝土質量認可。

　　第七條 甲方的工作

　　1、甲方應保證乙方在澆筑混凝土時占道，環保等城管手續。由于甲方的相關手續(如夜間施工等原因)不完善而造成乙方的混凝土損失，甲方應承擔責任。

　　2、甲方應當在合同簽訂生效后一周內，向乙方無償提供建設工程的施工圖和混凝土澆筑施工進度計劃表。如有變更時，應及時通知乙方并提供變更后的施工圖和施工進度計劃表。

　　3、在乙方澆筑混凝土前，甲方需完成當次要澆筑混凝土的模板安裝、鋼筋配臵、施工定位放線及其它必要的前期準備工作。

　　4、甲方保證混凝土在澆筑前，孔樁為無水狀態，在每次混凝土澆筑完畢后，應當按施工規范對澆筑后混凝土進行正常振搗和施工養護。對特殊要求的混凝土，甲方應當根據乙方提出的指導說明進行現場施工養護。

　　5、甲方無償向乙方提供施工所需水、電及必要的配套設施。

　　6、甲方按合同約定按時和乙方辦理結算，不能以其它任何理由推遲辦理結算手續，否則，由此而造成的’一切損失由甲方承擔。

　　7、因特殊原因雙方無法再繼續合作時，甲方必須付清所有貨款雙方終止合同乙方退場，否則雙方在未結清本工程所有貨款之前，甲方不得與其他商混公司再簽訂本工程混凝土買賣合同。

　　8、甲方每次澆筑完混凝土后必須使用塑料薄模進行覆蓋，否則因此產生的質量及裂縫問題由甲方自行承擔與乙方無關。

　　第八條 乙方的工作

　　l、乙方應按甲方提供的技術資料和混凝土的等級要求，制作混凝土調配報告，并根據甲方要求，提供混凝土的檢驗報告，使用水泥和外加劑的出廠檢驗報告單和其它資料等。

　　2、乙方人員在甲方施工工地交付(澆筑)混凝土時必須服從甲方現場施工管理人員的工作安排，自覺保護甲方現場鋼筋、模板等，維護甲方施工現場的環境衛生。

　　3、乙方應根據甲方的需要，對工程特殊部位進行養護的混凝土，向甲方提出必要的指導建議。

　　4、在正常澆筑時乙方必須保證施工現場有兩臺混凝土泵，每臺混凝土泵每小時泵送混凝土不能少于20m，保證每次均能按甲方的要求提供混凝土供應量，不能滿足供應由乙方承擔甲方相應損失。

　　5、洗管廢渣乙方必須保證每次澆筑完后負責清理干凈。

　　第九條 安全文明生產

　　甲、乙雙方嚴格遵守安全生產規程，以人為本。乙方不違章冒險作業，甲方不得強行安排乙方從業人員在帶有明顯安全隱患的環境中作業。

　　第十條 混凝土損耗

　　1、在混凝土澆筑前，因乙方原因造成的混凝土損耗由乙方自行承擔。

　　2、由于甲方的準備工作不充分，導致混凝土無法澆筑或澆筑后影響質量損失，由甲方承擔。

　　3、混凝土的爆模損失由甲方負責。

　　第十一條 不可抗力

　　地震、下雨、政府禁令等不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。雙方免除責任，但應及時通知對方。

　　第十二條 違約責任

　　1、乙方逾期交貨，經甲方書面催告后三日內，仍無法按合同約定履行，甲方可解除本合同。

　　2、甲方逾期付款，經乙方催告后十五日內，仍無法按合同約定履行，乙方可解除本合同，要求甲方付清全額貨款，并承擔每天本合同混凝土總金額的千分之五的違約金。

　　3、乙方提供的混凝土質量達不到合同約定時，應賠償甲方的直接經濟損失。

　　第十三條 爭議的解決方式

　　在合同履行過程中發生爭議，甲乙方雙方可協商解決，協商不成，可向本合同工程所在地人民法院提起訴訟。

　　第十四條 其它

　　1、本合同未盡事宜，經雙方共同協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式肆份，雙方各執貳份，自甲乙雙方簽章后生效。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　時 間：____年____月____日

　　時 間：____年____月____日

買賣合同(衛浴潔具類) 篇9

　　產品名稱：_________計量單位：_________簽訂地點：_________合同編號：_________

　　生產廠：_________牌號商標：________

　　規格型號

　　數量

　　單價(元)

　　總金額(元)

　　交(提)貨時間

　　備注

　　合計

　　合計人民幣金額(大寫)：

　　1.本合同按《民法典》、《工礦產品購銷合同條例》、《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及有關民爆器材管理規定執行。

　　5.驗收標準、方法及提出異議期限：

　　6.結算方式及期限：

　　7.包裝標準、包裝物的供應與回收費用負擔：

　　2.質量要求、質量標準：

　　8.違約責任：

　　3.交(提)貨地點、方式：

　　9.解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

　　4.運輸方式及到達站(港)

　　10.其他約定事項:

　　供方

　　單位名稱(章)：_________

　　單位地址：_________

　　法定代表人電話：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　編碼：_________

　　發貨單位：_________

　　需方

　　單位名稱(章)：_________

　　單位地址：_________

　　法定代表人電話：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　編碼：_________

　　發貨單位：_________

　　物資主管部門簽證意見：_________

　　簽證部門(章)

　　(簽證不收費)

　　鑒(公)證意見：_________

　　經辦人：_________

　　鑒(公)證機關(章)　：_________

　　_________年_________月_________日

買賣合同(衛浴潔具類) 篇10

　　供方（甲方）： 需方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以資共同遵守。

　　一、產品名稱、規格、數量、單價

　　二、產品的交貨時間、地點、交貨方式及裝運：

　　1、交貨時間：甲方在接受乙方訂單后三個工作日內發貨。

　　2、交貨地點：

　　3、交貨方式：貨到乙方指定交貨地點后乙方應組織人員進行驗收，乙方指定工作人員 身份證號： 負責貨物的簽收，上述任意人員在甲方送貨單上簽字確認的貨物數量及金額視為代表甲方。

　　4、產品裝運：貨物裝車費和運費由甲方負責，卸車由乙方負責，甲方送貨的車輛和人員在工地的行動必須服從乙方的指揮。

　　三、產品的技術標準

　　甲方交付產品應符合乙方訂單對尺寸的具體要求，質量按相關國家標準執行。

　　四、產品的驗收

　　1、貨到乙方指定的地點后，由乙方按照本合同約定的標準和要求進行外在質量驗收。外在質量驗收合格的辦理簽收和入庫手續，如果發現產品的品種、規格、材質等外在質量不合格規定的，應即時提出異議，否則，乙方工作人員在送貨單上簽字即視為初檢合格。

　　2、乙方在使用中發現產品質量問題（不能在驗貨中發現的問題），乙方最遲不得自產品收到之日起七日內書面提出異議，甲方在接收到乙方異議后，應在4天內負責處理完畢。乙方未提出書面異議的視為產品符合規定。

　　五、付款規定

　　若乙方未按時支付貨款，甲方有權要求乙方以欠付款項為基數支付日率為3‰的違約金。

　　六、其他約定

　　1、如在甲方供應材料的同時，乙方不得從事其它供貨渠道購進木方、模板、材料如下不能按時付款給甲方，都視為違約。甲方不能按時交貨給乙方，同視為違約，如違約方給雙方造成損失，應付對方總貨款10%的違約金。

　　2、甲、乙雙方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時通知對方，經雙方協商或取得有關主管機關證明后終止本合同。

　　3、本合同未盡事宜或履行過程中發生爭議，雙方應盡量協商解決。協商不成的，任何一方可向供方所在人民法院提起訴訟，鑒定費、律師費等相關費用均由敗訴方承擔。

　　4、本合同一式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽名、蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

買賣合同(衛浴潔具類) 篇11

　　甲方：(賣方)___________________

　　乙方：(買方)___________________

　　甲、乙雙方經經紀方介紹，就甲方向乙方出售私人房產事項達成以下條款：

　　第一條 買賣事項

　　甲方自愿將坐落于 市 區 產權證號碼 產權人 產權面積 ㎡的房產(房屋)出售給乙方，國土證號碼 ，使用性質 ，該房產所占用的國土所有權和車庫(雜屋) ㎡也同時轉讓給乙方，乙方對該房產情況已經充分了解并自愿購買該房屋。

　　雙方協定該房產成交價格為人民幣 元整(RMB 元);

　　第二條 付款事宜

　　1、本協議簽訂時乙方即以現金方式支付給甲方人民幣 元整(RMB 元)作為定金，甲方將該物業的產權證及相關權屬證書原件存放于經紀方，用于產權過戶。

　　2、甲乙雙方具體付款方式(選擇一種)

　　一次性付款

　　①、甲、乙雙方于___年__月__日前同時到房產管理局辦理過戶簽字手續，乙方支付房款人民幣 元整(RMB 元)到房產管理局資金監管賬戶。

　　②、___年__月__日前過戶簽字手續辦理完畢時，乙方以現金或轉賬方式支付房款人民 幣 元整(RMB 元)給甲方，甲方出具相等額收據。

　　銀行按揭貸款

　　貸款形式：□商業貸款 □公積金貸款

　　①乙方于簽定本協議同時，委托經紀方向 銀行申請辦理人民幣 元整(RMB 元)銀行按揭貸款。

　　②按揭首付款：乙方于銀行審批后 天內將該房屋的按揭首付款人民幣 元整(RMB 元)，交付于房地局二手房資金監管中心，并于當天辦理房產過戶手續。

　　③房地局二手房資金監管中心于房管部門發出《房屋所有權證》并于房管部門辦理《他項權證》完畢后將監管的首付款及銀行按揭房款一次性無息交付甲方。

　　④若按揭申請未獲銀行批準，甲方收到銀行書面通知兩天內將全額房款和定金一次性無息退還乙方。

　　3、過戶手續全部辦理完畢，乙方領取到《房產證》且物業交割完畢后，乙方付清余款人民 幣 元整(RMB 元)。

　　4、過戶稅費全部由 方承擔，簽署本協議后，如遇政府及有關部門調整稅費，稅費承擔方應按其新規定執行。

　　5、基于經紀方在促成甲、乙雙方交易中已提供居間服務，簽訂本協議同時，由 方向經紀方一次性支付服務費人民幣 元整(RMB 元)。

　　第三條 物業交付時間

　　1、甲方應于___年__月__日前將房屋交付給乙方，并將與房屋有關的單據證件同時交付給乙方。每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的4‰向乙方支付滯納金;逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強制執行。

　　2、甲方應于___年__月__日之前辦理該物業戶口遷出手續。

　　第四條 雙方權利義務

　　1、甲方保證該房產權屬清楚，無產權和債務糾紛、稅項及清還抵押事宜或在出售前已清理完畢，并保證對該房產有依法出售權利，符合國家房產上市的有關規定及政策法規;同時甲方承諾已取得共有權人同意，有權簽訂本協議，可依約配合乙方過戶和交付該房產。甲方保證該房產共有人或承租人已放棄優先購買權，如有不符，給乙方和經紀方造成損失的由甲方負責賠償。

　　2、該房產是以現狀售予乙方，乙方已被邀查驗或已授權代表查驗該房產，乙方確定無異議后不得借此拒絕交易。

　　3、該房產交付給乙方使用前，甲方須付清一切有關該物業之雜費(如水電、煤氣、物管費、衛生費、有線電視費、電話費等)，相關過戶費用由乙方支付。

　　第五條 違約責任

　　1、甲、乙雙方協議簽訂后，乙方違約，不得向甲方索還定金;甲方違約悔約，應雙倍返還定金。經紀方服務費用由違約方支付。

　　2、乙方已交付全額房款或交付部分房款后，若甲方違約，甲方須將已交付的房款全額退還乙方，并按總房款的30%作為賠償標準對乙方作出賠償，經紀方服務費用由甲方支付。

　　3、乙方已交付全額房款或交付部分房款后，若乙方違約，乙方須按總房款的30%作為賠償標準對甲方作出賠償，甲方獲得賠償金后須將所收到的房款全額退還給乙方。乙方仍須支付經紀方服務費用。

　　4、簽署本協議后，甲乙雙方協議取消、解除、終止本協議，則仍須承擔本協議規定之服務費數額支付給經紀方。

　　5、本協議中未盡事宜，按照國家相關法律、法規辦理。

　　第六條 約定的'補充事項

　　(隨附相關證件復印件作為本協議附件)

　　本協議一式三份，甲、乙雙方及經紀方各持壹份，三方簽章之日起生效，本協議發生糾紛時，由甲、乙雙方協商解決，協商解決不成的，提交房屋所在地人民法院訴訟解決。

　　甲方：

　　乙方：

買賣合同(衛浴潔具類) 篇12

　　協議雙方：

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______住宅項目建設程序合法、用途明確。協議雙方本著公開、公平、公正、自愿的原則就地下停車位使用權轉讓簽訂本協議。

　　一、乙方購買的地下停車位使用權，其位置（以下簡稱該車位使用權，其所在位置在本合同附件的標注為準）位于______地下車位，編號 ，其功能主要用于停放家用轎車、小型旅行車。

　　二、本協議簽訂前，乙方應去擬購停車位實地看驗，協議簽訂后，視為乙方已對此停車位的實際狀況及其可使用的狀態進行了確認，沒有全面完工的，甲方將提供完整的規劃方案供乙方參照（規劃圖附后）。

　　三、乙方要愛護車位及其設施、設備，如由乙方造成的損壞，其維修及相關費用由乙方承擔。

　　四、根據______年___月______日建設部令第______號《房屋建筑工程維修辦法》的規定，保修期內甲方負責車位及其附屬設施、設備的檢查和維修，以保證乙方安全正常使用（乙方損壞除外），保修期內所產生的檢查和維修費用由甲方承擔。

　　五、保修期外車位及其附屬設施、設備日常的運行、養護、維修費用，從本車庫車位使用人繳納的車位物業管理費中支出，由物業公司組織實施。

　　六、發生不可抗力或意外事件（包括戰時征用等）使合同無法履行，本合同自動終止，雙方互不承擔責任。

　　七、有下列情況之一甲方免責：

　　（1） 非甲方原因導致乙方不能正常使用車位；

　　（2） 因法律、法規、政府規定導致本合同不能履行。

　　八、 停車位售價：

　　1、 ______地下停車位首批的出售價格確定為___萬元/個。

　　2、 地下停車位的規格為寬______米，長___米，用彩色線條標注。停車位的使用權預售以一個車位計價。

　　______地下停車位的出售，首次預收地下停車位總價款的______，即為人民幣______萬元/個；

　　______將根據地下停車位出售情況采取分批此出售辦法實施，對第一批參與購買______地下停車位的業主將給予總價款___%的優惠，此優惠款在交付余款時予以扣減；

　　九、停車位的交付步驟：

　　1、甲方按照排序的先后順序出售地下停車位；

　　2、乙方付清______%出售款后，即取得相應地下停車位的使用權。甲方應在_____年____月____日前經驗收合格后交付乙方使用，同時甲方向乙方出具相關科大花園地下停車位使用文書；

　　3、______地下停車位出售的是長期使用權，使用年限與科大花園住房產權年限相同；

　　4、如乙方交付款項后因甲方原因放棄購買，甲方將無條件退還出售款并承擔銀行同期存款利息；

　　5、如乙方交付購買款，在甲方停車位資源能夠滿足的條件下，經甲方同意后可作適當調換；

　　6、 如乙方交付購買款后因其它原因主動放棄購買，甲方同意退還購買款。

　　十、在國家法律、法規規定期限內乙方擁有該車位的使用權，甲方將無權再處理該車位，否則引起的一切糾紛由甲方負責。

　　十一、本合同未盡事宜， 甲、乙雙方可在補充協議中另行約定，約定條款與本合同具有同等法律效力。

　　十二、本合同在履行過程中如發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的可向合同仲裁委員會申請仲裁解決。

　　十三、本合同一式四份， 甲、乙雙方各二份。

　　十四、本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　日期：__________________日期：__________________

買賣合同(衛浴潔具類) 篇13

　　賣家（甲方）：

　　住址：

　　買家（乙方）：

　　住址：

　　甲乙雙方以《合同法》為依據，就乙方向甲方購買____________________古董的事宜進行協商，現就相關事宜達成如下協議，以資遵守。

　　一、古董概況

　　1、名稱：

　　2、樣式：

　　3、數量：

　　4、出產年代：

　　5、原始用途：

　　6、圖飾：

　　7、尺寸：_____*______*______MM左右，重約________g。

　　8、外觀造型：

　　二、價格和付款

　　1、成交價格：_________________人民幣。

　　2、付款方式：乙方應于本協議簽署后的_________日內，按前款約定的金額自行或委托第三方將貨款打入甲方指定的銀行賬號，賬號：___________________________。

　　三、交付和驗收

　　1、交付時間：甲方應于收到全部款項后的同時將古董交付給乙方。

　　2、交付地點：雙方確定交易地點為：___________________________。

　　3、甲方應按照本協議的約定向乙方交付古董，雙方應于古董交付的同時進行驗收，乙方接收甲方交付的古董后發生的風險概由乙方自行承擔。

　　四、雙方責任

　　甲方應保證交付的古董是符合合同約定的質量的，如不符合相應的質量，甲方應承擔所有責任。

　　乙方也應按照合同的規定，向甲方支付合同價款。

　　五、違約責任

　　1、甲乙雙方如逾期履行本協議約定義務的，每逾期_________日，違約方應向守約方支付成交價格_________%的違約金，直至違約方實際履行義務之日止。

　　2、若甲方交付的'古董不符合本協議約定的，乙方有權拒絕接收古董，同時甲方應按照成交價格_________%的比例向乙方支付違約金。

　　六、其他約定

　　1、因履行本協議發生爭議的，甲乙雙方應友好協商解決，協商不成的，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。

　　2、本協議一式_________份，甲乙雙方各執_________份，經雙方簽字_________后即刻生效。

　　3、甲乙雙方應保證雙方所填寫的各項信息是真實、有效的，若信息發生變更，應及時通知對方，保證對方能知道，信息若有虛假，違約方均應賠償守約方因虛假信息導致的所有損失。

　　甲方：

　　負責人：

　　身份證號：

　　聯系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽約時間：______年______月______日

　　乙方：

　　身份證號：

　　聯系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽約時間：______年______月______日

買賣合同(衛浴潔具類) 篇14

　　出賣人：_______________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：_______________________(以下簡稱乙方)

　　保證人：_______________________(以下簡稱丙方)

　　上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：

　　第一條 甲方就其約定，將其所有的汽車售予乙方。

　　第二條 后記汽車的買賣總金額為人民幣_____________元整。乙方依下列方式支付款項予甲方：

　　(1)本日(訂約日)先交付定金_________元整。

　　(2)余款_________元(中期款)于申請過戶的同時支付。

　　(3)余款_________元，可分十次支付，自_________至_________止，每月_________日前支付_________元，乙方應于過戶時，將相當于上述期滿額的支票匯出交付。

　　第三條 甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續

　　__________________________________________________________

　　第二條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。

　　第四條 辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。

　　第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款中任何一期的付款，則必須將余款一次付清。

　　第六條 甲方須保證后記汽車并無瑕疵。有關瑕疵的保證，及于交付日后三個月以內，往后即概不負責。

　　第七條 后記汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責任由甲方負擔。

　　第八條 丙方須對甲方保證，乙方確實履行本合同按期支付價金，并負連帶清償責任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)：___________________

　　買受人(乙方)：___________________

　　保證人(丙方)：___________________

　　附 汽車的標示：牌

　　照號碼：_________________________

　　顏色：___________________________

　　型號：___________________________

　　引擎號碼：_______________________

買賣合同(衛浴潔具類) 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙、兩方依據自愿、誠信原則，經友好協商，達成如下一致意見：

　　甲方承諾并保證：擁有座落于的選_________房_________號。該房屋由_________開發。甲方對上述選房號所有權是完整的，不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。

　　1、雙方議定上述房號房屋每平米單價為_________，出售價格為萬圓整。此房號價款為甲方凈價，甲方不支付交易中的任何費用。

　　2、本合同書簽訂時，甲方向乙方交付房屋選房房號號、房屋購買押金條、甲方已墊付預付房款_________萬圓整的發票以及其他相關票據。乙方向甲方支付房號費用和甲方已經墊付的購房款拾萬圓整，共計_________萬圓整。乙方對上述房號和此后乙方所選房子具有所有權和使用權。此后，買賣上述房產交易過程中產生的一切費用，均由乙方承擔繳納，甲方不承擔任何費用。

　　3、甲方負責乙方辦理房屋更名過戶手續至乙方名下，包括根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。如出現房屋產權無法更名情況，且非甲方主觀意愿時（即所有購買房號的都無法更名），在甲方取得房屋產權證后，將該房屋無償過戶到乙方名下，過戶產生的各項費用甲乙雙方各支付一半。

　　4、如甲方不履行本合同，則甲方按房屋市場價格全款支付給乙方，且退還乙方付給甲方的房屋號費和乙方購買此房屋產生的所有費用。如乙方不履行本合同，甲方不予退還乙方房屋號費。

　　1、本合同書一式兩份，由甲、乙雙方各執一份。

　　2、本合同書在各方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

買賣合同(衛浴潔具類) 篇16

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　乙方為了安葬雙親骨骼需向甲方購買一塊墓地，經甲乙雙方共同協商，就買賣墓地事宜達成本協議，供雙方共同遵守。

　　第一條 乙方經甲方同意，選擇在甲方的坡地中購買一塊地作為墓穴，面積（ ）平方米。

　　第二條 乙方向甲方支付墓穴（地）費：（ ）元/平方米，共計人民幣（ ）元。在簽訂協議書時一次付清。

　　第三條 乙方在獲得甲方代表人簽字后，即獲得該墓穴的永久使用權。

　　第四條 乙方所購的墓穴（地）自協議書生效之日起，甲方不能在這塊地中種植任何植物和安放任何物品。如因甲方責任而造成墓穴（地）損失，由甲方負責修補及更換。

　　第五條 乙方在使用墓地的過程中，如果有不明真相的`人員或者屯內人員干擾和阻撓的，由甲方負責出面解決。

　　第六條 不可抗力條款

　　1.由于不可抗力致使不能履行合同，免除履行義務方的責任；

　　2.如遇國家或政府政策變化或調整致使合同不能履行，免除履行義務方的責任。

　　第七條 由于年代和甲方代表人的變更對本協議不受任何影響。

　　第八條 爭議的解決

　　1.本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。

　　2.假如經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第九條 本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。經雙方簽字后，即時生效。

　　甲方代表人（簽字、手印）：

　　甲方到場人員（簽字、手印）：

　　_________年____月____日

　　乙方（簽字、手印）：

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：____ _____

買賣合同(衛浴潔具類) 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　根據買賣自愿原則及《合同法》相關規定，甲乙雙方經過協商，甲方將所擁有的10輛德龍自卸車自愿賣給乙方，并達成如下協議：

　　一、合同內容

　　甲方將所擁有的車號為蒙K46486、蒙K46496、蒙K46498、蒙K46484、蒙K46499、蒙K46495、蒙K46497、蒙K46500、蒙K46492、蒙K46491十輛自卸車賣給乙方。

　　二、買賣時間

　　_____年_____月_____日。

　　三、買賣金額及付款方式

　　每輛車_____元整（￥_____元），總計_____元整（￥_____元）。乙方將于_____年_____月_____日一次付清。

　　四、雙方責任

　　1、甲方應將車輛所用證件交與乙方；

　　2、甲方負責解除所有車輛的銀行抵押；

　　3、甲方應將在_____年_____月_____日前所有車輛的違章記錄消除；

　　4、甲方應提供所有車輛正常過戶手續；

　　5、乙方承當所有車輛的正常過戶費用；

　　6、乙方應當面驗車，接車后車輛再出現任何機械故障，甲方概不負責；

　　7、乙方應盡快辦理過戶手續，如不及時辦理過戶手續，在此期間，出現任何事故，全部由乙方承擔，甲方概不負責；

　　此協議自簽字之日起生效，一式三份，甲方執兩份，乙方執一份。

　　甲方：

　　乙方：

買賣合同(衛浴潔具類) 篇18

　　原告：，女，198X年X月12日出生，漢族，身份證號：X4，住東X9號，買賣合同糾紛訴狀。

　　被告：，男，19X2年4月2X日出生，漢族，身份證號：X330，住東莞市房，聯系電話：。

　　訴 訟 請 求

　　1、依法判決被告返還定金人民幣20000元；

　　2、依法判決被告賠償維修基金、中介服務費損失9000元；

　　3、依法判決被告支付違約金人民幣43700元；

　　4、依法判決被告承擔本案全部訴訟用度。

　　事 實 與 理 由

　　20xx年10月27日東莞市X地產經紀有限公司作為居間人，促成原、被告簽訂《房屋買賣合同》（以下稱合同）約定：被告將東莞市作價人民幣437000元出賣給原告；原告在簽訂合同后交付定金人民幣XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向東莞市X地產經紀有限公司支付中介服務費X元，由于違約導致交易不能的違約方需向對方賠償中介服務費，合同范本《買賣合同糾紛訴狀》。

　　合同簽訂后，原告如約向被告交付了定金并將首期款存進指定銀行賬戶，并支付了該房維修基金3000元和中介服務費6000元，但被告卻遲遲未能按合同約定的`時間交房。20xx年5月8日，被告表示該房屋不賣了，且拒不按合同約定承擔違約責任。無奈之下，原告于20xx年5月12日向被告發出通知，解除合同。

　　東莞刑事律師

　　據上，由于被告的違約行為，嚴重侵害了原告的正當權益。為保護自身的正當權益，原告特訴至貴院，請依法裁決。

　　此致

　　東莞市第XX人民法院

　　具狀人：

　　編輯

買賣合同(衛浴潔具類) 篇19

　　合同編號：

　　簽訂時間：

　　出賣人(以下稱“甲方”)：

　　買受人(以下稱“乙方”)：

　　甲乙雙方就下述標的物訂立買賣合同，具體如下：

　　1. 合同標的物

　　1.1 名稱：

　　1.2 商標：

　　1.3 規格：

　　1.4 型號：

　　1.5 生產廠家：

　　1.6 生產地：

　　1.7 數量：

　　1.8 單價：

　　1.9 金額：

　　2. 標的物的質量標準

　　甲方應當對標的物的產品質量負責。

　　標的物的質量必須同時滿足下列幾項標準或要求：

　　2.1 標的物的質量必須滿足________________標準或者雙方交易習慣所確定的標準;

　　2.2 如果前款即第2.1條規定的質量標準不存在或者無法確定的，標的物的質量必須滿足國家標準、行業標準;

　　2.3 如果前款第2.2條規定的國家標準、行業標準不存在的，標的物的質量必須滿足通常標準或者符合合同目的的特定標準;

　　2.4 標的物應當具備其應當具備的使用性能，但是，對產品存在使用性能的瑕疵作出說明的除外;

　　2.5 標的物應當符合在其上或者在其包裝上注明采用的產品標準，符合以產品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況;

　　2.6甲方對標的物的口頭或書面的介紹、對標的物質量或性能的書面或者口頭形式的說明構成對標的物質量的明示保證;此介紹或者說明一旦作出，即構成甲方對標的物質量的明示擔保責任;

　　3. 標的物質量檢驗期間、乙方的質量異議及甲方的質量瑕疵責任

　　在標的物的質量檢驗期間內，如果乙方通過檢驗或者使用發現甲方交付的標的物存在不符合本合同第2條規定的任何一項標準或要求的情形，那么應當認定標的物存在質量瑕疵，甲方應當對標的物的質量瑕疵承擔責任。

　　3.1 標的物的質量檢驗期間：

　　3.1.1 標的物有質量保證期的，質量保證期為檢驗期間;

　　3.1.2 標的物沒有規定質量保證期的，自乙方驗收標的物之日起兩年為檢驗期間;

　　3.2 乙方的質量異議

　　3.2.1在本合同前款即第3.1條規定的質量檢驗期間內，如果發現標的物的質量不符合本合同第2條約定的各項標準或要求以及出現其他因標的物質量瑕疵導致不能實現合同目的的情形，乙方應當就標的物的質量瑕疵以口頭或者書面形式向甲方提出異議。乙方應當確保甲方已收到其異議。

　　3.2.2乙方應當在前款規定的質量檢驗期間內向甲方提出異議。逾期提出異議的，甲方不予回應，且不承擔任何質量瑕疵責任。

　　3.3 甲方的質量瑕疵責任

　　甲方應當在收到乙方異議后立即作出積極回應，否則即視為默認甲方提出的異議及處理意見。甲乙雙方以中華人民共和國《合同法》、《產品質量法》、《消費者權益保護法》及其他相關法律法規的規定為準繩，以公平合理、誠實互信原則為知道，就甲方承擔質量瑕疵責任的方式及范圍進行友好協商;如果雙方自甲方收到乙方異議之日起十日內(但是雙方另行商定期限的除外)仍不能達成一致意見，則應當根據實際情況由乙方選擇下列一項或者幾項方式由甲方承擔責任，甲方應當應乙方要求在7日內履行質量瑕疵責任：

　　3.3.1 修理

　　3.3.2 更換

　　3.3.3 重作

　　3.3.4 退貨

　　甲方在已經采取一切合理努力包括上述修理、更換、重作行為之后仍不能使標的物具有符合合同目的的質量或性能時，應當承擔退貨責任。

　　3.3.5 減少價款或者返還應當減少額價款

　　應當減少的價款 = 甲方因標的物質量瑕疵遭受的可得利益損失總額 + 甲方已經支出的必要的交易成本。

　　3.3.6 支付違約金

　　如果甲方提供的標的物質量不符合約定，在7日內采取上述合理努力后仍不能使標的物質量符合合同目的，那么乙方可以向任意第三方購買合同項下的標的物，甲方應當承擔乙方向第三方支付的費用，并且按照合同總價款的20%向乙方支付違約金。

　　3.3.7 賠償損失

　　如因甲方提供的標的物存在質量瑕疵造成乙方工作人員或者其他人員人身傷害的，甲方應當賠償醫療費、治療期間的護理費、因誤工減少的收入等費用;造成殘疾的，還應當支付殘疾人生活自助具費、生活補助費、殘疾人賠償金以及由其扶養的人所必需的生活費等費用;造成死亡的，應當支付喪葬費、死亡賠償金以及由死者扶養的人所必需的生活費等費用。

　　4. 標的物的交付

　　4.1 交付方式

　　標的物由甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔，雙方在乙方住所地交付。

　　4.2 交付地點

　　交付地點為乙方住所地，具體為：廣東省廣州市科學城開源大道X號科技企業加速器X棟5樓

　　4.3 接收負責人及聯系方式：

　　接收負責人:______________

　　聯系方式：_______________

　　4.4 交付時間

　　4.4.1交付時間

　　合同簽訂之日起_________內;或者，

　　預付款支付之后_________內;或者，

　　雙方另行商定的合理時間( )內。

　　4.4.2甲方逾期交付標的物的違約責任

　　甲方逾期交付標的物的，應當按天向乙方支付違約金，具體計算方法為：逾期交付標的物違約金 = 逾期交付標的物的價款 _ 同期銀行利率 _ 逾期交付的天數

　　5. 標的物的驗收

　　5.1 驗收時間

　　標的物在乙方住所地交付時進行初步驗收

　　5.2 驗收方式

　　5.3 驗收標準

　　5.4 負責驗收人員

　　5.5 驗收中發現質量瑕疵的處理辦法

　　驗收中發現質量瑕疵參照本合同3.3“甲方的質量瑕疵責任“規定的責任處理。

　　6. 價款的支付

　　6.1 付款方式

　　標的物總價款為人民幣________元整(RMB)，按照下列條件以一次性付款方式完成支付：在甲方完成本合同第3條和第4條項下標的物交付和驗收的義務，并且在乙方書面確認甲方所交付標的物的質量滿足本合同第2條規定標準之后的________內或者雙方另行商定的合理時間內，乙方向甲方支付標的物總價款，即人民幣_______元整(RMB ) 。

　　6.2 乙方逾期支付價款的違約責任

　　乙方逾期支付價款的，應當按天向甲方支付違約金，具體計算方法為：逾期支付價款違約金 = 逾期支付的價款 _ 同期銀行利率_ 逾期支付的天數 。

　　6.3 甲方開具發票的義務

　　甲方在收到乙方支付的首付款或者全款之后應當在______日內或者合理時間內向乙方提供對應金額的發票。

　　6.4 乙方的全部或者部分支付價款行為不代表認可或者接受甲方提供標的物的質量，也不構成對甲方的其他任何承諾。

　　7. 合同的變更和解除

　　7.1 合同履行期間，如因客觀原因需變更合同內容，經雙方協商一致，可以以書面形式變更合同。

　　7.2合同履行期間，如因法律法規以及國家政策的變動或者不可抗力而使合同不能繼續履行或者繼續履行已經沒有實際意義的，本合同由雙方當事人協商一致后終止。

　　7.3 乙方可以隨時解除合同，但應當提前三十天以書面形式通知甲方。

　　7.4合同解除或者終止后，尚未履行或者尚未完全履行的，終止履行;同時甲方應當退還乙方已支付的價款，但應扣除甲方為履行本合同已經支出的且乙方認為合理的、必要的費用。

　　8. 適用法律及解決爭議方法

　　8.1 本合同適用中華人民共和國法律;

　　8.2 本合同在具體履行過程中如發生爭議，雙方應當友好協商解決;調解不成的，向雙方同意的仲裁委員會申請仲裁，或者直接向人民法院提起訴訟。

　　9. 補充協議

　　本合同如有未盡事宜，雙方可另行協商;經協商之后雙方在本協議之外另行達成補充協議的，補充協議視為本合同不可分割的一部分。

　　10.合同的效力及期限

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力。電子件和掃描件與原件具有同等效力。本合同自雙方簽章之日起生效。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　主要負責人(簽名)： 主要負責人(簽名)：

買賣合同(衛浴潔具類) 篇20

　　甲方（供方）：

　　乙方（需方）：

　　簽訂日期：日

　　為明確甲、乙雙方的權利和義務，依據《中華人民共和國合同法》之相關規定，本著互惠互利的原則，經雙方友好協商，簽訂本合同，并共同信守下列條款。

　　第一條合同的標準

　　1、產品的名稱、規格、價格、數量及金額：

　　本合同所確定的產品為甲方代理的糕點系列產品，具體的名稱杏仁酥（出廠單價40元/件，9.5斤）、熊仔蛋糕（出廠單價41元/件，8.0斤）、玉米寶寶（出廠單價40元/件，8.0斤）、好麥蛋糕（出廠單價41元/件，8.0斤）。

　　2、產品的技術標準和質量，符合甲方產品質量的企業標準或國家標準。

　　第二條交貨、驗收方式

　　1、乙方收到產品后應及時驗收，若有異議應以書面形式在三天內向甲方提出，并提交貨單原件，以便協助解決。否則甲方視為乙方以按要求收貨。

　　第三條甲方的權利和義務

　　1、甲方有向乙方提供質量合格產品的義務。

　　2、甲方有及時、準確的向乙方提供產品相關資料和證件的義務。

　　3、乙方在保質期內如發現產品質量問題，甲方經查證后，屬甲方責任的，甲方有無償調換、退貨的'義務（乙方造成的除外）。

　　第四條乙方的權利和義務

　　1、乙方應向甲方提供有效的營業執照、衛生許可證、稅務登記證及法定代表人身份證復印件。

　　2、乙方年銷售任務為萬圓，每月最低萬元。乙方在銷售期間應按月、季度的銷售計劃進貨。

　　3、乙方享有甲方提供的促銷商品等支持的權利。

　　4、甲方提供不超過生產日期15天的產品給乙方，否則乙方有權拒收。

　　5、乙方有責任配合甲方業務代表不定期到乙方查詢經營及庫存情況。

　　6、乙方的銷售價格不得低于甲方提供的價格銷售和跨區銷售、否則取消所有返利，并取消銷售甲方產品的資格。

　　7、合同有效期內銷售額在萬元以下則無返利。

　　8、所有返利都必須是在合同期滿且貨款結清后的次月甲方以產品兌現給乙方。

　　第五條價格與結算

　　1、甲方產品的價格以甲方蓋公章的附件為準，甲方視成本及市場原材料變化有權更改供應價格，但應提前一個月通知乙方。新價格調整前已付款則無論甲方價格做任何調整本批貨以原供價為準。

　　2、結算方式：先款后貨，甲方在收到乙方貨款5日內按乙方指定地點將貨物發出。

　　3、付款方式：由乙方將貨款存入甲方指定的銀行賬戶。乙方不得將現金交與甲方業務人員，否則由此產生的一切不良后果由乙方負責。

　　第六條爭議解決

　　（一）、因履行本合同發生的爭議，應通過友好協商解決，經協商無法解決之爭議在甲方所在地人民法院起訴，通過訴訟解決合同爭議。

　　（二）其他

　　1、本合同任何條款的變更，雙方必須書面為之；

　　2、甲方業務代表未經甲方書面傳真確認，不得向乙方借取貨物或現金，不得行使超出合同范圍之外的權力，由此引發的一切責任甲方不予承擔。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方簽字（蓋章）生效，雙方各執一份。本合同共頁，涂改或未經合法授權代簽無效。

　　4、本合同有效期為月日；

　　5、未盡事宜雙方協商處理；

　　（三）雙方簽章：

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日