農村房屋建設施工合同（精選3篇）
農村房屋建設施工合同 篇1
發包方（簡稱甲方）：____________
承包方（簡稱乙方）：____________
身份證號碼：________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況
1、施工地點：________鎮（鄉）（村）________組
2、住房結構：____平方米。
3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。
4、生活：甲方負責。
5、承包方式：（只包人工費）。
6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。
7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋（不包括水電門窗）。
8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。
9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付
10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元；以保證確立為準。
11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。
二、甲、乙雙方責任
1、甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工；隱蔽工程必須得到甲方認可（簽字），方可進行下一道工序；確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。
三、違約責任
1、由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的.5%支付違約金。
四、糾紛處理方式：
甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。
五、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。
六、其它約事事項：
乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。
本合同一式____份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。
甲方（簽章）：________住址：________電話：____________
乙方（簽章）：________住址：________電話：____________
簽訂日期：____________________________________________
簽訂地點：____________________________________________
農村房屋建設施工合同 篇2
發包方： (以下簡稱甲方) 承建方： (以下簡稱乙方) 甲方為改善居住條件，擬在自家宅基地新建一棟三層房屋，該工程由乙方承包施工。為明確雙方的權利與義務，甲乙雙方經充分協商，達成如下協議，以便雙方共同遵守。
一、工程內容
根據甲方意圖，甲乙雙方經充分討論，甲方提供房屋平面設計圖，以口頭方式對房屋布局、結構形式、建設規模、裝修裝飾樣式、施工作業范圍等工程概況作了約定，主要內容如下：1、結構形式：框架結構，層數為三層;2、建設規模：占地面積約110㎡，建筑面積按施工完畢后實地量度房屋主體面積;3、施工作業范圍：從基礎至樓頂、按約定內的土建、裝飾等具體為：內外墻面抹灰及內外墻貼陶瓷磚(除室內廁所、廚房貼至上天花頂位外，其余室內墻壁貼至窗臺下沿線)，所有陽臺底部粘帖馬賽克;室內全部地面粘貼地磚。
二、工程承包方式及價格
1、本工程為包工不包料，人工為每平方390元，工程總造價按實際主體建筑面積量度計算，除房屋建筑建設工程外，其余需建筑或修復的施工，雙方再自行協商協定建設費用;2、施工用水、用電由甲方負責，發生的水費、電費由甲方承擔;3、甲方只提供用水用電設施設備，其余在建造過程中所需的一切設施及工具由乙方負責。
三、工程期限
本工程自20xx年3月20日開工至20xx年9月1日交工，工期合計160日歷天，因下雨、停水、停電或其它特殊原因誤工的，工期順延。
四、工程質量
1、乙方嚴格按照國家建筑施工相關要求進行施工，工程達到合格標準。 2、甲方選用材料合格，達到國家相關標準。
五、付款方式
甲方原則上在工期規定時間內每月向乙方給付工程款，每次付款金額根據雙方協商確定，每次給付不超過人民幣捌仟元。房屋建造完畢后，甲方應給付按雙方厘定的工程總造價的80%，剩余20%款項作為工程質量保證金，如工程建造完畢交付之日起三個月內房屋無任何質量問題，甲方必須付清所有工程款項。
六、甲乙雙方的權利與責任
1、甲方有權對工程不合格的部位提出整改或返工。 2、甲方在乙方進入施工現場前做到三通一平并協調好周圍鄰居、城建、國土等部門的關系，確保工程施工不受干擾。 3、甲方應按約定按時支付工程款。4、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經驗，以確保工程質量合格，乙方應配備足夠人員進行施工，確保工程進度。5、乙方應重點抓好工程質量和安全施工，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全隱患，杜絕安全事故。6、乙方在使用甲方所提供的電力設施時，乙方使用人員需持有電工證，如發生一切意外事故及經濟損失，與甲方無關。7、乙方在施工過程中，需確保自身及其工人的人身安全，如發生一切意外事故及經濟損失，與甲方無關。8、乙方在收到甲方每月的工程款項后，應按時給付其他工人工錢，如發生有工資拖欠等法律問題，與甲方無關。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、甲方如未按約定及時支付工程款造成乙方待料停工遭受損失的，甲方負責賠償。2、乙方承攬的工程質量達不到約定要求的，乙方應無償維修、返工或重做，對甲方造成損失的應予以賠償。 3、甲乙雙方因履行本合同發生爭議，應友好協商解決，如經協商仍無法解決的，可提請訴訟解決。本合同內在實際過程中未有提及約定的，可另議補充。
九、合同的生效與終止
1、本合同經甲乙雙方簽字后立即生效，工程竣工并結清工程款后自行失效。 2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方簽字(手印)： 身份證號碼：
乙方簽字(手印)： 身份證號碼：
農村房屋建設施工合同 篇3
發包方(簡稱甲方)：承包方(簡稱乙方)： 身份證號碼： 根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況
1、施工地點：鎮(鄉)(村) 組
2、住房結構： 平方米。
3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。
4、生活：甲方負責。
5、承包方式：(只包人工費)。
6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。
7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。
8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。
9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付
10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。
11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。
二、甲、乙雙方責任
1、甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。
三、違約責任
1、由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。
四、糾紛處理方式：
甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。
五、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。
六、其它約事事項：
乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。
甲方(簽章)： 住址： 電話：
乙方(簽章)： 住址： 電話：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點：