通信建設施工合同書(精選18篇)
通信建設施工合同書 篇1
發包方:(甲方)___________________________
承包方:(乙方))___________________________
依照民法典和原郵電部頒發的“626”號文件等有關法律法規的規定,經雙方協商一致,簽訂本合同并嚴肅履行。
一、建設內容
(1)工程名稱
二、計價方式
(1)參照結算表價格按實結算。
(2)款項支付與移動結算同步。
三、建設工期
根據移動公司要求,在規定的期限內完成。
四、違約責任
(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如預期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發生合同糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成的,可申請調解,或者直接向人民法院起訴。
五、其他
(1)本合同一式四份,甲乙雙方各執貳份。
(2)本合同未盡事宜,由雙方協商解決,另行簽訂補充協議。
(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關本項目的約定,見附件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):____________
______年____月____日
_________年____月____日
通信建設施工合同書 篇2
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包范圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式:
第4條:合同生效及終止:
本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 后即告終止。
第5條:合同份數
5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
合同簽訂時間:
合同簽訂地點: 備注:
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
通信建設施工合同書 篇3
建設方:(以下簡稱甲方)
投資運營方:(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召,促進農民致富,發展泗縣農村經濟,,進一步落實招商引資工作,加快城鎮化項目進程,甲乙雙方愿意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補,平等互利、誠實信用的原則,經反復協商,就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜,達成如下合作協議,以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地:規劃之四山村 約100 畝(附圖),以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限,甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地,土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續,并在所有手續完善后,交乙方建設開發,費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商,為便于今后工作,成立新農村建設領導班子,甲方履行法律手續,乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作范圍
甲乙雙方合作的范圍:
四山村新農村建設項目用地范圍內房屋及配套設施的施工建設,以及通過有關部門批準規劃范圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設,和建設用地范圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地范圍內土地的平整。四山村新農村建設用地范圍內修建道路,及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批準的規劃,按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批準的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行,及在實施過程中的執行問題。
三:責任范圍
甲乙雙方的合作方式及責任范圍甲方負責協調建設用地,落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實,甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四:乙方責任:
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計,銷售宣傳施工實施,及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批準后的四山村新農村建設方案要求實施,如有變動必須經劉圩鎮政府批準后方案實施。乙方在實施過程中,若甲方需要乙方配合的 ,乙方應積極態度對政策的落實宣傳,國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗,不做違規違法之事,交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協議精神,按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過后本協議正是生效。本協議生效后,將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過并獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議,落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位,落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明,確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂后應嚴格保守商業秘密,不得向第三方泄露商業機密,更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的,甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利:按本協議精神,分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意,不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設,并保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協議簽訂后,甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過,獲得通過后本協議正式生效。本協議生效后,乙方組織規劃方案設計等工作,需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案,同意后方可實施。獲得前述各項批準后,應及時成立共建辦公室,及開工前各項準備,以便于工作順利開展,共建辦公室成立后,乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主,遇到原則情況,甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協議簽訂后,雙方應嚴格遵守,全面履行合同約定,因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的,每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金,延期達三個月以上的加倍支付違約金,延期達六個月以上的,甲方可終止合同,乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格,致使無法整改補救,乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協議簽訂生效后,項目啟動后將前期工作經費貳拾萬元,匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日,向乙方全面提供前期所需各項資料及場地,以便于乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢,同時提供相應合法文件。本協議生效后,不得擅自變更,如需變動有其他未進事宜,經甲乙雙方協商解決,另簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份,雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同,由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代表:(簽字) 代表:(簽字)
日期: 日期:
通信建設施工合同書 篇4
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規,根據_縣人民政府關于中小學危房改造的有關文件,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就_小學學校建設施工事項協議一致,訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:_鄉_小學校舍建設
2、工程地點:_鄉_小學原校址
3、工程內容:
(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);
(2)廁所6間(約120平方米);
(3)傳達室2間(約40平方米)
(4)院墻:100米(含大門)
(5)硬化路面:厚度大于15厘米。(小計1520平方米)_①大門前主路200平方米;
②院內主路800平方米;
③教室門前340平方米
④廁所、門衛范圍內硬化180平方米。
(6)餐廳內灶臺2口,操作臺1個。
(7)配套水電工程。
(8)平整校園,壘擋土墻100米。
二、質量要求:
符合《縣中小學校舍安全工程平房建設質量要求》
三、圖紙:
使用《縣中小學校舍安全工程平房建設施工圖紙》
四、工程施工要求:
1、門窗要求:尺寸見圖紙,門框使用東北松,上亮穿16號鋼筋6根,鋼筋內涂防銹漆,外涂調和漆,所用木材必須烘干后制作。刮膩子刷低油,再刮膩子刷調和漆三遍。鋁合金窗使用標準1.2CM厚鋁材,顏色由甲方定。
2、散水坡:散水坡(三面),每間設一縱溝。
3、每口教室設前后兩塊黑板,標準為4米×1.2米。
五、承包形式:
包工包料。
六、質量監督:
工程的第一質量監督責任人為施工學校校長,縣危改辦進行重點環節(基礎、鋼筋及制作、砌墻過程、屋架、水電、屋面防水等)質量監督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結束后,未經質量監督人同意,不得申請驗收。
七、質量保證:
土建工程部分基礎、墻體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電:50年。
八、安全責任:
乙方確保工程施工安全。在施工期間發生的工傷事故由乙方負責。因乙方原因導致工程在合理使用期限內造成人身及財產損害的由乙方承擔損害賠償責任。
九、施工、材料質量責任:
因工程質量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔。如:材料、規格、型號質量不符合要求,由乙方負責調換,保證工程質量。
十、合同金額:
大寫:
小寫:
十一、資金撥付方式:
工程開工,甲方支付合同金額的30%啟動資金,剩余款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收,質量要求達到合格后,(除合同金額3%的質量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項,一切責任由乙方自負。補助款撥付,乙方必須提供相關建筑業手續及建筑業發票。
十二、以上條款未盡事宜,施工過程中雙方協商解決。
十三、本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,_縣危改辦一份。
十四、合同工期。
開工時間:
竣工時間:
合同工期:
十五、合同簽字生效:
合同訂立時間:_合同訂立地點:
甲方:_(章) 甲方法人代表:
乙方:_(章) 乙方法人代表:
甲方開戶銀行:_帳號:
通信建設施工合同書 篇5
甲方:__________負責人:__________
乙方:__________負責人:__________
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:網吧室內裝修工程。
2、 工程地點:中心小學附近
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積1700.00平方米。
二、 工程裝修內容 室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、 工程造價 工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據; 工程造價為:X元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限 工程開工日期:________年____月____日 工程竣工日期:________年____月____日
五、 質量要求 按國家建設部行業標準G73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出 現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜 經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方:__________乙方:__________
日期:______________日期:__________
通信建設施工合同書 篇6
發包人(以下簡稱甲方):_________
承包人(以下簡稱乙方):_________
甲方將_____小區34#、35#、36#、37#住宅房、裙樓、地下室、人防工程土建工程承包給乙方施工,根據《中華人民共和國人民防空法》、《人民防空工程建設管理規定》及有關法律法規的規定,雙方本著自愿、平等、協商一致的原則,結合工程的實際情況,為確保各方利益,經協商一致達成如下協議:
第一條工程概況
1、工程名稱:____________住宅房、裙樓、地下室、人防工程
2、工程地點:__________________。
3、工程概況:
3.1總建筑面積暫定約________平方米,其中地下人防車庫________平方米地下一層,地上十二層。
3.2結構形式:住宅工程:框剪結構地下車庫工程:剪力墻結構。
第二條工程承包范圍及工作內容
1、工程承包范圍:全套施工圖紙內包含的全部施工內容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。
1.1建安工程:烏魯木齊___規劃設計研究院有限公司設計____樓住宅、裙樓及地下人防土建工程包含的全部施工內容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。
1.2所有甲方分包工程的預留、預埋、預設等。
1.3甲方委托乙方施工的其它單項工程或零星工程。
1.4承包范圍界限:土建工程施工至室外散水給排水、熱力、電氣工程施工至室外第一口檢查井。
2、工作內容:
2.1以本補充協議約定的施工圖紙、技術規范、甲方邀標文件為基礎,包括但不限于整個工程的物料供應(補充協議有約定的除外)、施工、建成、缺陷修補、竣工及驗收。
2.2甲方分包工程預留、預埋以及構配件(或設備、部件等)安裝后的堵補工作。
2.3在施工期間,對工地附近現存的一切建筑物、構筑物、市政配套、消防通路等進行保護,使其維持正常的情況,并修補因工程施工所引起的破壞。
2.4完成并滿足烏魯木齊市安全文明施工及環境保護達標要求的有關工作。
2.5按本補充協議要求完成竣工驗收所需的應由乙方負責的工作,提供竣工備案所需的一切資料,并配合甲方申報竣工驗收,提供的竣工備案資料須滿足城建檔案館接收城建檔案的要求。
2.6.乙方作為本工程的總承包責任人,必須對本工程負全責,包括但不限于對整個項目的進度、質量、安全文明施工等進行總控制,對甲方分包單位、甲方指定乙方分包單位的施工進行全面協調和管理,及時解決因工程施工而引發的鄰近居民投訴等問題。
2.7完成甲方與乙方簽訂的其他合同協議文件要求乙方履行的任務及工作,包括正常施工所需的一切附帶的工程、因甲方設計缺陷造成的增加項目及臨時工程。
2.8甲方認為需要委托乙方施工并完成的在協議外的單項工程或零星工程。
第三條甲方分包工程、材料(設備)供應
1、甲方分包工程:
1.1甲方分包工程:電梯設備采購及安裝工程、消防及通風工程、弱電智能化工程、景觀及園林工程、機械土石方工程。
1.2乙方必須認真履行本合同,甲方保留甲方認為在有必要的時侯除第三條第1.1款約定的甲方分包工程以外的由乙方承擔的工程項目直接分包第三人的權利。
1.3甲方分包工程乙方有施工資質的需向甲方分包單位提供,乙方計取協議約定的乙方應計取的相關費用(配合費),對此乙方承諾完全認同并全力配合。
2、甲供材料(設備):
2.1甲供材料(設備)品種:
2.2甲供材料(設備)管理:
2.2.1甲供材料(設備)的數量、到貨時間,由乙方編制甲供材料(設備)總需求計劃,在使用前2個月前報甲方。乙方不及時上報或上報的數量有誤,由乙方承擔責任。由于設計變更引起甲供材料(設備)數量的變化,乙方應在收到變更通知后5日內,將變更后的需求計劃以書面形式上報甲方,若不及時上報,乙方承擔相應違約責任。
2.2.2甲供材料(設備)的供應,甲方提前8小時通知乙方甲供材料(設備)的到貨數量和到貨時間,且甲方負責運到工地,乙方應會同甲方及監理依據甲方封存樣品、材料商提供合格證等相關資料組織驗收,并按照甲方要求辦理出庫手續,在相關文件上簽字。乙方負責甲供材料(設備)的卸車、場內運轉、清點、驗貨、接收、保管等一切后續工作,并承擔所發生的費用。若乙方不配合,承擔相應違約責任。甲供材料(設備)交付乙方后,乙方必須妥善保管。因乙方原因導致甲供材料(設備)遺失或損壞,乙方應當承擔賠償責任,因材料遺失導致工程無法正常進行,給甲方造成損失的,乙方應當承擔賠償責任。
2.2.3若乙方接收甲供材料(設備)后,發現存在如下問題:(1)材料、設備的品種、質量等級、規格、型號等與約定驗收標準不符(2)應有的附件或配件不齊全均應及時書面告知甲方。因乙方未及時書面告知甲方而引起的相關責任均由乙方承擔。
2.2.4乙方提供加蓋公章的甲供材料(設備)接收人委托書和被委托人身份證復印件報甲方備案,乙方授權現場材料接收人限定2人以內。乙方逾期不報,甲方不予辦理甲供材料(設備)供應,所造成的相關責任均由乙方承擔。
2.2.5對已進場并辦理出庫的甲供材料,根據建筑施工規范及相關部門要求須進行復驗的,乙方在使用前應及時通知監理見證取樣并送往實驗室進行復驗,復驗費用由乙方承擔。
2.2.6乙方在工程完工后(或冬休停工后)14天內,與甲方核對甲供材料(設備)領用量,并出具材料實際領用量匯總表,甲乙雙方共同簽字確認。
2.2.7甲供材料(設備)乙方實際領用量超過竣工結算定額用量3%以內時(含3%),超額領用的甲供材料(設備)甲方按甲方實際采購單價進行扣款甲供材料(設備)乙方實際領用量超過竣工結算定額用量3%以上時,超額領用的甲供材料(設備)甲方按甲方實際采購單價的2倍進行扣款。【定額用量=圖算工程量*(1+定額損耗率)】
3、甲定乙供材料(設備)
3.1甲定乙供材料(設備)的品種:鋼材、商品砼、電線電纜、給排水管材、穿線管、橋架、配電箱、開關插座、散熱器、熱空氣幕、防火門、給水泵、排污泵、防水材料、輕質隔墻板、grc構件、塑鋼窗、單元門及進戶門。
3.2、鋼材、商品砼、電線電纜、配電箱、開關插座、給排水管材、穿線管、橋架、散熱器、熱空氣幕、防火門、給水泵、排污泵、防水材料、輕質隔墻板、grc構件,在使用前2個月申報不少于3種品牌的材料價格、甲方在乙方提交材料報告后1月以內審定,最終按甲方審定的品牌及價格乙方進行采購及施工、如乙方沒按規定的時間內提交材料報告、所造成的后果由乙方自已負責。
4、乙方采購材料(設備)
除甲供材料(設備)外所有與完成本補充協議約定的工程有關的材料均為乙方采購。乙方自購材料必須滿足國家相關驗收標準。甲方保留甲方認為在有必要的時侯對乙方自行采購材料(設備)直接采購的權利,乙方需無條件的給甲方出具付款委托及出具建安發票。
第四條工期:
1、本工程總工期為日歷天,開工時間20__年3月16日,若因甲方原因導致無法按期開工,相應節點工期時間及竣工驗收時間順延,但節點工期絕對日歷天數不作調整。
2、20xx年5月30日前本工程竣工驗收合格,竣工驗收合格后一個月以內乙方必須備案完畢(非乙方原因除外)。
3、乙方應按以下節點工期嚴格控制施工進度,若節點工期或總工期延誤,乙方承擔相應違約責任。
4、甲方不因節假日、高考、停水停電、惡劣天氣、承包范圍或施工范圍有增減等原因給乙方順延工期。但以下情況發生后造成的工期延誤乙方24小時內書面報監理、甲方審核批準后,工期可以相應順延:
4.1地基需作技術處理,處理工期超過3天以上。
4.2因甲方原因造成的延誤開工、施工障礙、停建、緩建等情況。
4.3不可抗力。
5、乙方作為有經驗的承包商在本工程投標時已充分查看施工現場及周圍的環境,已充分掌握與工程施工有關的氣候、道路、交通流量等情況,因此以上因素均不能構成乙方工期順延的條件。
6、甲方認為需要委托乙方施工并完成的其它單項工程或零星工程,其取費仍按合同定額核算、乙方不能因承包施工范圍的調整而要求延長工期(不在關鍵線路上的施工任務)。
第五條工程質量、圖紙
1、質量標準:一次性五方及質監驗收合格。
(一)、質量標準要求及工程保修:
(1)、工程質量必須達到《建筑工程施工質量驗收規范》《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-20xx)等國家或行業的質量檢驗標準及自治區、烏魯木齊建設行政主管部門發布的各項強制規定標準要求,并滿足設計要求,確保一次性驗收合格。
(2)、乙方所用材料必須符合設計要求并附質保書或出廠合格證。
(3)、質量等級要求:質量監督站一次性驗收合格的為合格工程。
(4)、工程保修金為本工程結算總造價的5%,保修條款按國家“房屋建設工程質量保修辦法”規定執行。
(二)竣工資料移交
(1)各單位工程經質量監督站竣工驗收合格后的三日內,乙方應向甲方分別移交乙方各單位工程應完成的全部工程內容及移交全部鑰匙,撤出設備及施工人員,工完料盡場地清。如未按期交付,視為乙方工期延誤并承擔工期違約責任。
(2)每一單項工程具備竣工驗收條件時,乙方應以書面形式向甲方申請竣工驗收并提交竣工驗收報告,同時乙方必須提供給甲方四套按《建設工程文件歸檔整理規范》《gb/t50328-20xx》編制完整的竣工資料(含竣工圖一套)備存,并配合甲方將竣工資料移交至檔案館備案。
2、為確保工程質量,乙方進場時所使用的模板必須為新購的竹膠板或木模板,且厚度不低于1.5cm所采用的模板支撐體系必須為鋼管支撐體系,若未按以上要求實施,乙方須承擔相應違約責任。
3、“五方驗收及質監站參加的竣工驗收”僅代表工程符合了國家的最低質量標準,并不代表工程質量已經實際達到甲乙雙方約定的竣工質量要求,故不視為工程已竣工,也不作為竣工結算的條件。對此,乙方已理解并接受“五方驗收及質監站參加的竣工驗收”只是達到甲乙雙方約定的竣工要求中的一項必要條件,是乙方及監理單位開展100%細部檢查、整改工作的開始,對于檢查中發現的各項問題,乙方應采取措施積極整改。為此,質監站參加的竣工驗收不視為最終竣工驗收,該驗收時間不能作為竣工結算的起始時間,只有在施工單位完成入住前整改工作并達到甲方及甲方物業公司要求且簽字確認后(施工單位完成整改后,甲方及甲方物業公司在一個月內完成驗收),方可提交正式的《竣工結算申請報告》,填報《竣工結算申請表》報甲方審批,得到甲方的簽字認可后,方可進入竣工結算審批程序(五方驗收后在本補充協議規定的時間內乙方提交竣工結算資料)。
4、圖紙:開工前甲方向乙方提供施工圖3套(其中1套有圖審章),工程施工及制作竣工圖所需的圖紙由乙方自行加曬,甲方配合。
第六條暫定總價款及其包含的內容
1、暫定總價款:¥____________萬元,大寫(人民幣):____________萬元整。其中:住宅樓工程暫定____________萬元地下車庫工程暫定____________萬元。暫定總價款為本補充協議第七條第1.2款確定的單方造價*按定額計算規則計算的建筑面積。
2、暫定總價款包含的內容:
2.1本工程全套施工藍圖包含的全部施工內容(甲供材料及甲方分包工程除外)。
2.2甲方分包工程的配合費。
2.3為完成本合同條款約定的全部工作內容所發生的與工程有關的乙方應繳納的費用(包括但不限于搶工等費用)。
2.4承擔本工程招標代理費用,交易服務費及其他備案費用按政府相關文件規定比例承擔。
2.5包含工程竣工驗收完畢至移交給甲方包含所有:人工費、措施費、風險費及破損修復費等相關費用。
第七條工程進度款
工程進度款支付:
1.為方便工程過程中的付款,經甲乙雙方共同測算,單方造價暫按以下確定:住宅樓(即正負零以上)______元/平方米,地下車庫工程______元/平方米,此暫定單方造價含完成本補充協議確定的工作內容所需的人、材、機及部分材料、人工調差,僅作為支付進度款的依據,各項目分部分項工程造價按下表分配比例執行,若誤差超過暫定價款的10%以上時(不含10%),主體分項工程暫定單價______年底時根據實際情況給予調整:
2、工程開工后,地下主體工程及地上三樓封頂經交驗合格后支付正負零以下暫定價己完工程造價的75%進度款(經雙方認可的金額)
3、工程施工到主體四層樓封頂交驗合格支付一層主體工程造價的75%(經雙方認可的金額),五層樓封頂支付二層主體工程造價的75%(經雙方認可的金額),其它樓層支付工程款以此類推,主體封頂30天后支付主體工程造價的75%(經雙方認可的金額)
4、主體建筑裝修及水電安裝按每完成一個施工階段,每一階段形象進度完成后支付75%工程款(經雙方認可的金額)。
5、前述每一階段施工進度完成后,由乙方于每月25日前將形象進度報表交甲方,甲、乙雙方共同確認當月完成工程量,審核完畢經乙方確認無異議后10日內按審定的工程款及支付比例支付給乙方。(每月支付一次工程款)
6、工程竣工驗收合格后,在結算過程中支付已審核的進度造價的15%
7、工程結算完成后,按照國家及自治區的有關規定扣除5%的工程保修金后其余款一次性支付給乙方。
8、第二次工程款支付需施工單位提供第一次民工工資支付證明(以后每一次付款均需要提供民工工資支付證明、即農民工勞務單位的原始領工資的簽字)。工程款支付至合同價款的85%時,施工單位應結清民工工資。如乙方單位未結清民工工資,發生的任何因民工工資糾紛均與甲方單位無關,由乙方單位自行處理。如發生民工圍堵甲方辦公場所或上訪事件、每次扣乙方合同總價1%作為違約金、甲方付乙方工程款時乙方應提交付款申請、經甲方工程造價部門審核確認、經確認后乙方應將確認的工程款祥細列出其支付清單、同時應在其項目部公示欄上公告。
9、甲、乙雙方約定,工程所發生的夜間施工增加費、二次搬運費不計取。
1.2.1進度款支付表:
1.3工程實際施工滿足上表要求后,甲方以每月實際完成分項工程的建筑面積為基礎,按上表中的付款比例及金額審核進度款
1.4質監驗收合格后,支付至本補充協議總價款的85%。
1.5項目移交甲方后并辦理完竣工結算后,支付至竣工結算總價款的95%(含配合費等)。
1.6剩余竣工結算總價款的5%作為質量保修金。
1.7若乙方按甲方要求節點工期按時保質的完成,根據監理及甲方對乙方在本合同條款實施過程中評價,除按本合同條款約定比例支付已完工程75%的進度款外,甲方可于2020__年底、向乙方支付已完工程10%的進度款用于乙方支付民工工資、及其它款項。
2、工程進度款審批程序:
乙方每月25號填寫《月進度款申請表》報監理,監理在2日內審查完畢后轉交甲方審批,甲方在5個工作日內審批完畢并支付進度款(節假日順延)
3、與工程進度款有關的其他條款:
3.1因重大設計變更及合同條款外新增項目所增加的費用,若單項費用總額在10萬元以上,累計變更增加費用在20萬元以上時,甲方審批完成后,在次月進度款中支付變更實際完成產值的75%若單項費用總額小于或等于10萬元,在竣工結算后支付
3.2甲方支付每次工程進度款時,扣除甲方所代繳的水電費(含損耗分攤)
4、乙方申請支付工程進度款時按以下方式提供建安發票:
4.1乙方是在甲方項目所在地外的烏魯木齊市轄區注冊成立的企業,須向甲方提供《外出經營活動稅務登記證明》復印件(加蓋公章),向甲方提供《外出經營活動稅務登記證明》的主管稅務機關出具的建安發票
4.2乙方是在____________轄區外注冊成立的企業,須向甲方提供《外出經營活動稅務登記證明》復印件(加蓋公章),向甲方提供甲方主管稅務機關出具的建安發票。
5、乙方須完整、正確填寫以下信息以備甲方能準確及時撥付工程進度款:
收款單位全稱:
開戶銀行全稱:
開戶銀行行號:
開戶銀行賬號:
財務部聯系人:
聯系電話:手機:
傳真號碼:
第八條竣工結算
1、竣工結算資料:
竣工結算資料一式兩份,資料經甲方簽字確認后,甲方不再接收乙方補報的任何相關竣工結算資料。竣工結算資料應包括以下內容:
1.1乙方投標文件
1.2經甲方確認的工程簽證單、設計變更和圖紙會審紀要
1.3經甲方確認的材料限價單和甲供材料(設備)領用量匯總表
1.4竣工結算書(含用“廣*達”正版計算的電子文本)。
1.5甲方工程部確認的竣工圖。
2、竣工結算的原則:
2.1計量原則:20xx年《新疆維吾爾自治區建筑工程消耗量定額》(實體項目)(措施項目)、20xx年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》、20xx年《全國統一安裝工程預算定額》。
2、人、材、機價差調整執行自治區造價管理部門發布的施工同期的相關造價信息文件,造價信息內容未涉及材料按甲乙雙方經市場詢價后,相關管理人員簽字認可后作為結算依據。
2、1除雙方約定計取的費用外,不再計取任何費用。
2.2計價原則:
2.2.1:按《20xx年烏魯木齊地區單位估價匯總表》及相關配套文件計價,按20xx年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》核定工程類別按中限取費人、材、機價差調整執行自治區造價管理部門發布的施工同期的相關造價信息文件,造價信息內容未涉及材料按甲乙雙方經市場詢價后,相關管理人員簽字認可后作為結算依據。造價信息與實際采購價有出入時,風險分擔按新建造20xx[4]號文執行。除雙方約定計取的費用外,不再計取任何費用。(實際采購價的認定程序:材料進場需由監理、甲方現場代表對貨物及隨貨同行單的數量給于確認簽字、并及時將確認的隨貨同行單交招采部、由招采部及時詢價認定,需雙方簽字認可)。不計取冬雨季施工費(因甲方原因造成的冬季施工經甲方批準后按相關定額規定計費)
2.2.2.天棚刮石膏膩子按10元/m2計入定額直接費,其中7元/m2參與取費進入竣工結算。2.2.3(項目涉及土方工程采取固定單價結算:免爆27元/m3,土方挖運:外運28元/m3、內轉12元/m3、回填內倒土方9.5元/m3
2.2.4.項目涉及防水工程按建筑安裝工程四類下線計費)。
2.2.5綜合單價項目:塑鋼門窗、鐵藝欄桿工程、樓梯間鋪裝工程。塑鋼門窗、鐵藝欄桿工程項目按施工時甲方核定的綜合單價計算。乙方依據甲方核定的綜合單價計取10%含稅管理費,不再計取其它費用樓梯間鋪裝工程按甲方核定的綜合單價包干,不再計取其他費用綜合單價是指完成該項分項工程所需的人工費、機械費、材料費、各種損耗、管理費、安全文明施工費、規費、利潤和稅金等全部費用綜合單價一經確定不作調整。
2.2.6人工費調整:按本工程施工期間自治區建設廳及烏魯木齊市建委發布的人工費調整政策執行
2.2.7乙方自購材料的調差:根據烏魯木齊市建設工程造價管理站發布的施工當期《工程造價信息》上公布的單價作為竣工結算單價(含焊接鋼管和鍍鋅鋼管)《工程造價信息》上沒有的材料單價,以甲方核定的單價作為竣工結算單價。
2.2.8鋼材、商品砼以甲方核定的單價作為竣工結算單價(甲方并給予乙方鋼材、商品砼稅金)。
2.2.9水電費:按甲方代乙方實際繳納的金額進行結算(含損耗分攤)。
2.2.10甲方分包工程配合費按分包工程結算價款的3%計取(詳見合同附件三期工程總承包單位計量、計價標準匯總表)。
2.2.11設計變更、工程簽證的竣工結算:計量計價原則依據上述竣工結算原則執行,包含因甲方設計缺項造成施工項目增加部分。
2.2.12若20__年冬季乙方所施工項目不供熱,乙方需將已安裝完畢的水表進行保護性拆除,于20xx年4月進行二次安裝,二次拆除及安裝費用不再計取其他費用。
2.2.13施工現場按有施工場地考慮,乙方自行考慮臨建搭設方案,甲方可提供暫時不用的場地交乙方使用,但甲方對該場地有使用需求時,乙方無條件在甲方要求時間內撤出并將相關垃圾清運至垃圾場,不得提出費用索賠。
3、其他約定:
3.1本工程竣工結算甲方委托有資質的造價咨詢單位進行審核。
3.2乙方應積極配合甲方委托的造價咨詢單位對乙方報送的竣工結算進行審核,若乙方不配合,影響工作進度或使審核工作無法進行,視為乙方認可審核單位的審核結果。
3.3乙方在報送竣工結算資料的同時報送乙方委托的造價師的相關信息,并加蓋公章,在結算過程中,乙方若需更換造價師,需書面通知甲方并取得甲方的同意,且原造價師簽字確認的相關數據在以后的審計工作中不再重復計算。
3.4乙方《竣工結算申請表》經甲方批準后60日內甲方及甲方委托的審計單位將竣工結算審核完畢,若因乙方原因導致竣工結算日期拖延,甲方另行安排時間辦理,乙方不得提出任何異議。
3.5乙方報送的竣工結算總造價與最終審定竣工結算總造價的差額應控制在5%以內(含5%),若乙方報送的竣工結算總造價超過最終審定竣工結算總造價的5%,由乙方按以下方式承擔甲方支付給造價咨詢單位的審計費:審計費=乙方報送竣工結算總造價*5‰+(乙方報送竣工結算總造價-最終審定竣工結算總造價)*5%,由乙方承擔的審計費甲方有權在竣工結算時直接扣除。
第九條履約擔保
1、本補充協議簽訂10日前,乙方向甲方繳納履約保證金600.00萬元到甲方指定賬戶,作為承擔本工程的前置條件。
2、乙方按照本補充協議節點工期及總工期的要求按時完成施工內容并驗收合格后,乙方不欠農民工工資與供貨商貨款、甲方向乙方返還履約保證金:
3、農民工保證金及勞保統籌由乙方交政府相關部門。
4、履約保證金不計利息。
5、由于____公司無理占用甲方部分土地,影響正常施工,因此需施工單位在不違背國家政府相關法規的前提下,在年月日之前將其從甲方土地上清離,把相應地上設施予以拆除并騰空。
第十條勞務
1、乙方必須使用符合建設行政主管部門要求的具有相關資質的勞務公司。
2、乙方必須和具備相關資質的勞務公司簽訂勞務合同。乙方所簽訂的勞務合同和班組花名冊必須于進場前送甲方備案。
3、乙方應辦理現場勞務用工人員的人身傷害保險并承擔相應費用。乙方負責處理施工過程中發生的人員人身傷害事件,自行承擔全部法律責任。
第十一條材料、設備的管理
1、材料、設備代用:根據工程質量或市場變化需要,經征得設計單位、監理和甲方同意,乙方方可使用代用材料。因甲方原因使用,由甲方承擔超額部分的經濟支出,節省的費用歸甲方因乙方原因使用,由乙方承擔超額部分的經濟支出,并承擔延誤的工期及相應的經濟責任,節省的費用雙方按6:4分成(甲方為6、乙方為4)。
2、乙方采購的材料設備必須在進場時通知監理和甲方共同驗收,并辦理驗收手續。依據施工規范需要抽檢的材料,乙方必須同甲方、監理三方代表在現場隨機抽樣,送檢合格后方能用于本工程。甲方、監理要求乙方提供材料、設備相關資料時,乙方不能以任何理由拖延或拒絕。
3、甲方可以要求乙方進行規范及補充協議中未要求的,但甲方認為有必要的檢驗和測試,以證明材料、設備性能或證實材料、設備性能滿足規范、指標的要求。若經檢驗和測試,證實材料、設備滿足規范、指標,則所發生的費用由甲方負責若經檢驗和測試,證實材料、設備不符合規范、指標,則所發生的費用由乙方承擔,造成的工期延誤由乙方承擔,且乙方需承擔相應的違約責任。
4、不因材料、設備出具了合格檢驗、測試報告而免除乙方應承擔的保修義務或本補充協議約定的其他義務。
第十二條設計變更及現場簽證的管理
1、設計變更的管理:
1.1甲方對原設計進行變更,乙方按設計變更通知要求進行施工。若乙方收到設計變更通知時,變更部位已施工或正在施工,乙方必須立即停止,并馬上通知監理和甲方核實,經甲方、監理核實屬實后,辦理簽證。
1.2對設計錯誤、遺漏或不合理之處,乙方有義務及時書面告知甲方。
1.3因設計變更造成工程量增減的,若竣工后工程實體仍然存在且可以根據相關圖紙、設計變更等資料確定工程量的,不予辦理現場簽證,竣工時甲方按相應資料計算若竣工后工程實體內已不存在或很難按圖紙資料計算工程量的項目,辦理現場簽證。
2、現場簽證的管理
2.1現場簽證按甲方規定格式。
2.2現場簽證應進行編號、明確施工單位、發生時間、簽證原因、工程量、所涉及費用(附工程量和費用詳細計算式)及完成情況回執確認等詳細情況(缺少任何一樣均視為無效簽證),乙方項目經理必須在報送的現場簽證單上簽字并加蓋項目章。簽證發生時間與書面報送甲方時間間隔不得超過3天。
2.3乙方報送的現場簽證單需一式四份,審核完畢經甲方相關人員簽字確認并加蓋甲方專用的“變更簽證審核專用章”后生效。
第十三條甲方分包工程的配合
1、乙方必須為甲方分包工程提供下列管理、服務及在現場的必要條件,包括但不限于:
1.1及時提供現場垂直運輸、堆放、保管及其它進場條件。在乙方合理工期內允許甲方分包單位在施工期間免費使用已搭設的施工腳手架和垂直運輸設備。
1.2給甲方分包單位提供距施工點30m范圍內的水電接駁點。
1.3負責甲方分包工程完成后的嵌縫補縫、收邊收口等工作。
1.4甲方分包單位工程移交乙方后,成品保護由乙方負責。
1.5提供各甲方分包單位所需的基準點和標高。
1.6乙方的施工進度計劃中應包含甲方分包單位的進度計劃,以確保工程整體按期竣工。因乙方的原因導致甲方分包單位無法按時進場的,乙方應承擔工期延誤的違約責任。
1.7乙方負責甲方分包工程圖紙與乙方圖紙間相關聯的尺寸、標高等數據的統一確定其在分項工程上的特殊要求,如:開槽、預留孔洞、預埋件等。
1.8甲方分包工程的報建、竣工驗收等工作由乙方負責完成。
1.9乙方提供的與甲方分包工程有前后施工關系的施工面必須滿足規范要求。
2、除以上約定的配合責任外,乙方必須根據具體專業工程的特點與需要,按照甲方的指令完成所需的配合工作。
3、甲方分包單位進場時,乙方應與其辦理場地移交手續,乙方未辦理場地移交手續,或場地移交時相關事項未予明確的,視為未移交。
4、乙方不得向甲方分包單位收取任何形式的總包管理費或服務費,否則,乙方應按所收取費用的2倍向甲方支付違約金。
第十四條甲方、監理公司代表
1、甲方代表:(身份證號:)。
2、監理公司:新疆___工程監理咨詢有限公司,項目總監:(身份證號:。)
3、監理公司權利與義務:以甲方與監理公司簽訂的《委托監理合同》為準,以及甲方批準行使的其它職權。
第十五條甲方職責
1、提供施工范圍界址起50米以內的水電接駁點。甲方只提供項目施工現場一個水電接駁點,從施工現場接至臨時設施建設場地的臨時水電及后期使用的相關費用均由乙方自行承擔。
2、提供工程地質勘察報告和施工場地地下管線資料協調處理施工場地周圍的地下管線、鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
3、負責辦理施工許可證,協助乙方辦理其它施工所需證件、批件、環保、夜間施工許可證和臨時停水、停電、中斷交通道路等的申請審批手續,發生的費用按國家政策規定、結合本補充協議有關規定執行。
4、將水準點和坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現場交驗。施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物、水準點、坐標控制點的保護工作由乙方負責。
5、組織設計單位、監理單位和施工單位進行設計交底和圖紙會審根據實際需要,對施工現場總平面布置進行調整、對設計圖紙進行變更。
6、有權對工程放線、隱蔽等關鍵工序進行復核或檢驗,若不合格,甲方有權要求乙方返工和承擔相應損失。
7、按本補充協議規定支付乙方工程款。
第十六條乙方職責
1、乙方委派(身份證號:)為本工程項目負責人,(身份證號:)為本工程項目經理,乙方項目部組成詳附件一《項目現場管理人員及勞務負責人名單》。乙方資料文件的有效簽收人為(身份證號:)
2、乙方項目經理、技術負責人必須參加工地例會和甲方主持的且需要乙方參加的其它會議。
3、乙方在收到甲方提供的全套正式施工圖后14日內,將施工組織設計提交監理及甲方審核批準。
4、乙方根據甲方對施工現場及項目情況,自行考慮臨時設施的搭建,甲方按本補充協議約定的計價原則給予計算,臨時設施遷移造成的重新搭建的費用由乙方承擔。
5、乙方的腳手架施工方案須報監理及甲方審批,但甲方和監理的批準并不免除乙方的責任,乙方應對此方案負全責。
6、乙方在每月25日前將下月施工計劃和本月計劃完成情況、未完成情況的說明(包括擬采取的措施、最終完成時間)。
7、組織管理好施工現場,維持現場整潔、道路暢通,為甲方客戶看房創造便利條件,所發生的費用包含在安全文明、臨時設施費用中。
8、停電時,乙方提供一臺功率與施工用電相匹配的柴油發電機(安裝自動計時器,記錄發電時間),以保證工程(含甲方分包工程)連續施工,確保工程進度,若甲方分包單位需要使用乙方柴油發電機,乙方應按實際成本收取費用。
9、現場建筑垃圾由乙方隨時清理并運走。若乙方未清理,導致甲方在監理或其他第三方的見證下另行委托他人清理,則按所發生的費用的2倍,從應付乙方的當次進度款中扣除。
10、乙方應按甲方指令撤出生產區及生活區臨建、機械設備、剩余材料及全部施工人員,并進行場地清理,承擔所發生的全部費用。
11、乙方自行辦理其他施工所需證件、批件、環保、夜間施工許可證和臨時停水、停電、中斷交通道路等的申請審批手續,并配合甲方的施工許可、預售許可、質量監督等手續的辦理。
12、進場后3日內,乙方須記錄接收工地時的場地標高(須由監理公司復核),并編制方格網圖,報甲方、監理審批簽字認可。
13、按本補充協議要求完成竣工驗收和提供滿足城建檔案備案的竣工驗收資料。
14、乙方對本工程負全責,包括但不限于對整個項目的進度、質量、安全文明施工等進行總控制,對各甲方分包單位進行總協調。
15、承擔與本工程施工有關的乙方該承擔的費用,包括但不僅限于放線費、排污費、水電費、施工場地的清理、平整、施工場地硬化及相應的拆除等費用。
16、甲方按補充協議約定支付工程進度款,乙方按時支付民工工資,若因乙方拖欠民工工資導致被媒體曝光、民工上訪或政府干預等事件發生,乙方除承擔自身的法律責任外,還應對甲方承擔相應的違約責任。
17、若甲方在20__年冬季不供熱,乙方需將給、排水管道內的水排放干凈,確保冬季管道不出現凍裂現象,且不增加相關費用。
第十七條安全、文明施工
乙方應按安全文明施工規范或標準,采取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工和第三者的安全。因乙方原因發生的一切安全事故,概由乙方負責。
第十八條竣工驗收
1、本工程竣工日期以工程竣通過質監站驗收并在驗收文件上確認的日期為準,同時應具備以下條件:
1.1乙方與甲方簽署《質量保修書》。
1.2乙方進行了100%細部檢查,完成分戶驗收,并整改合格且得到甲方及物業公司的確認。
2、正式竣工驗收后,對甲方及甲方物業管理公司提出的整改要求,乙方必須在7日內整改完畢,經監理、甲方核查合格后,乙方將工程移交甲方。乙方不得以任何理由拒絕將工程交付甲方,否則視為乙方違約。
3、乙方負責在竣工驗收合格后30日內辦理完成《城建檔案驗收證書》。
第十九條保修
1、保修期自質監驗收合格之日起計算,保修期、保修范圍按《建設工程質量管理條例》、《房屋建設質量保修辦法》有關規定執行。
2、質量保修金為竣工結算總價的5%。房屋建筑地基基礎和主體工程保修期滿1年后返還質量保修金相應部分保修期滿后無質量問題,返還質量保修金相應部分,五年保修期滿后無質量問題,返還剩余質量保修金,質量保修金不計利息。
3、在保修期間內,若為乙方原因應承擔保修責任,乙方必須在接到甲方通知后24小時內派人到場檢查維修,否則,甲方可委托其他單位或個人修復,并按所發生費用的2倍扣除質量保修金,不足部分,甲方可向乙方追償。
4、乙方承擔因施工質量引起的業主索賠的經濟、法律責任,相應費用從乙方的質量保修金中扣除,不足部分,甲方可向乙方追償。
第二十條違約責任
1、根據本補充協議第四條第3款對節點工期具體時間的規定,若乙方節點工期每延誤一天,乙方承擔違約金20xx元,關鍵節點加倍執行。總工期每延誤一天,乙方承擔違約金5000元,總工期每提前一天,甲方獎勵5000元由于乙方原因,造成實際總工期延誤超過20日,甲方有權同時扣除20%履約保證金,且不免除乙方繼續履行補充協議的義務由于乙方原因,工程竣工驗收后超過15日未移交給甲方,乙方承擔本補充協議暫定總價款的5%違約金,甲方有權在竣工結算中扣除。
2、根據第三條第2.2.1款,若乙方未在規定日期內上報甲方,乙方承擔因此造成的工期延誤責任,同時承擔1000元/次違約金。
3、根據第三條第2.2.2款,若乙方未按甲方規定進行配合,乙方承擔1000元/次違約金。
4、根據第三條第2.2.6款,若乙方未按甲方規定進行及時配合,乙方承擔5000元違約金。
5、根據第十六條第2款,乙方項目經理、技術負責人不參加甲方會議(經報甲方同意除外),乙方向甲方支付違約金500元/人.次。
6、根據第十六條第16款約定,每發生一次,乙方承擔違約金20萬元。
7、乙方因管理不善導致現場發生不安定事件(如聚眾打架、鬧事……),視為乙方違約,根據情節輕重乙方按20xx-20000元/次支付甲方違約金。若因此給甲方造成財產及其他損失的,乙方應賠償甲方直接損失。
8、若乙方將本工程轉包、違法分包、聯營、掛靠承包或乙方已明顯無力履行本合同條款約定的責任與義務,除限期改正外,甲方有權處以乙方本補充協議暫定總價款2%的違約金,同時甲方保留終止本補充協議的權利,若甲方重新選擇施工單位,對乙方已經完成的工程量,在竣工驗收合格后再行結算。
9、因乙方原因導致甲方解除本補充協議的,乙方須按本補充協議暫定總價款的10%向甲方支付違約金,并要求乙方限期7日內退場。
10、在甲方職責完全履行的前提下,乙方擅自解除本補充協議或中途退場、停工的,乙方應承擔補充協議暫定總價款的30%違約金,并承擔由此給甲方造成的直接損失。
11、乙方使用不合格或假冒偽劣材料、設備,除整改合格外,乙方應承擔所使用的材料、設備總價的2倍違約金,同時承擔因整改導致工期延誤的違約責任,工期延誤的違約責任按本條第1款執行。
12、乙方主管部門、甲方或監理單位的例行檢查中,達不到安全文明施工標準的,乙方應承擔1000-5000元違約金導致停工的,每停工一次,乙方承擔5000—20000元違約金。
13、對乙方的違約處罰,由甲方書面通知乙方,若乙方拒絕簽收,監理、甲方簽字確認即生效本補充協議所約定違約金,甲方有權在當期進度款或竣工結算款中扣除。
14、若甲方未按本補充協議約定支付工程款,甲方除支付工程款外同時按銀行同期貸款利率支付延期支付工程款的利息。
第二十一條爭議
雙方在履行本補充協議過程中發生爭議,應協商解決,若協商仍不能解決,雙方均可向本工程所在地的人民法院提起訴訟。
第二十二條合同條款的生效
1、本補充協議乙方加蓋公司印章、項目承包人簽字起生效。
2、本補充協議未盡事宜,雙方另行協商解決,所達成的本補充協議書面文件為正式合同的組成部分。
第二十三條合同條款份數
一式貳份,甲、乙雙方各持壹份,具有同等法律效力。
第二十四條附件
本補充協議附件為也同為正式合同的組成部分,與正式合同和補充協議具有同等法律效力。本補充協議附件共四份:
附件一《乙方項目現場管理人員名單》
附件二《三方質保協議》
附件三乙方《投標文件》
附件四《工程總承包單位計量、計價標準匯總表》
甲方:_______________(公章)乙方:_______________(公章)
法人代表:_______________法人代表:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
開戶銀行:____________________開戶銀行:____________________
帳號:_______________帳號:_______________
郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________
訂立時間:_____年_____月_____日
通信建設施工合同書 篇7
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程立項批準文號:
5、資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總日歷天數_________天。
四、合同價款
工程總造價
大寫:___________________元(人民幣)
¥:___________________元(人民幣)
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表,聯系方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內,并承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關系,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯系方式;
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間:承包人必須在合同簽訂后_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。
工程師確認的時間:工程師收到后_____天內批準或提出修改意見,逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由于發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
十、工程價款的結算
1、合同簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,并對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。
甲方:
乙方:
日期:
通信建設施工合同書 篇8
發包人:(全稱)天津市置業有限公司
承包人:(全稱)天津電子有限公公司
依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱: 小區4-8號樓智能家居工程項目
工程地點:
工程內容: 小區4-8號樓共 平米、 戶智能家居設備及安裝
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
資金來源:自籌
二、工程承包范圍
承包范圍:智能家居設備、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料
三、合同工期
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:國家驗收規范合格標準
五、合同價款
金額(大寫): 元整(人民幣)
¥: (每平方米總價 元)元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、本合同通用條款
3、本合同專用條款
4、標準、規范及有關技術文件
5、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 簽字蓋章 后生效。
發 包 人:(公章) 市 有限公司 承 包 人:(公章)天津眾和*電子有限公司
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
通信建設施工合同書 篇9
是發包人與承包人之間為完成商定的建設工程項目,明確雙方權利和義務的協議。建設施工合同怎么寫以下是小編為大家整理的建設施工合同范文,歡迎參考閱讀。
建設施工合同范文1
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建筑面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包范圍
承包范圍:設計圖紙范圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內墻粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,并保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫):約 零捌佰元整 (:X元),按 1480 元㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式:乙方第貳層封頂后(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以后每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按合同約定進行施工,竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關合同條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建筑營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,并承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
、出檐、走廊、陽臺折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍XX處罰。
十、
1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325。
十
一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工合同范文2
甲方:
乙方:
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本合同。
一工程概況
1.1工程名稱:____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點:____縣叩鎮華豐村
1.3工程內容:
①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。
②、廠區場平后保坎建設(92米8米高
2.5米寬均距)計:。
③、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。
④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分場地綠化處理工程。
⑥、廠房建設圖紙范圍內容。
⑦、廠區地面場采用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
⑧、辦公區域的裝飾部分。
1.4工程承包范圍:上述工作范圍。
1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求:合格。
三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。
六、工程造價及支付:
此工程為合同包干價,總計工程造價為51
6.3萬元(大寫:伍X壹拾陸萬叁仟元整)。
支付情況:
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);
2、工程完工后,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;
3、剩余工程款3%為保修金,保修期為________年,到期后無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成合同的文件:
組成合同的文件包括:
1、本合同協議書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201合同范疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規范和有關技術文件;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
八、合同一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此合同一式肆份,雙方各執兩份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工合同范文3
建設方:以下簡稱甲方
施工方:以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協議如下:
一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價,按建筑面積計算,每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規范。
四、主體結構要求,板面筋布150150,扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的制作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切后果應由乙方負責,甲方不負任何責任。
六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格后一次性付清。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
通信建設施工合同書 篇10
發包人(全稱):
承包人(全稱):
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就 及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1. 工程名稱: 。
2. 工程地點: 。
3. 資金來源: 。
4. 工程承包范圍: 。
二、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日。
計劃截污日期: 年 月 日。
計劃竣工日期: 年 月 日
工期總日歷天數: 天。開工日期以簽訂合同后,監理簽署的開工令為準。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1. 簽約合同價為 萬元。合同價暫定為人民幣(大寫) 。
2. 合同價格形式: 。
五、項目經理
承包人項目經理: 。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)專用合同條款及其附件;
(2)通用合同條款;
(3)技術標準和要求;
(4)已標價的預算控制價;
(5)圖紙;
(7)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2. 承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在 簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份數
本合同一式 份,均具有同等法律效力,發包人執 份,承包人執 份。
發包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(簽字) (簽字)
組織機構代碼: 組織機構代碼:
地 址: 地 址:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開戶名: 開戶名:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
通信建設施工合同書 篇11
建設單位(甲方):_____________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
安裝承包單位(乙方):_________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時保質保量地完成工程任務,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條?總則
一、工程名稱:
二、國家有關單位對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執照、計劃任務書,初步設計、總概算等文件號。
三、工程編號:
四、工程地點:
五、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
六、工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。
第二條?在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協商,并通過書面形式確定順延期限:
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求,被迫停工或不能順利施工者。
第三條?施工準備
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷;申請領取建筑執照;清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地,搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
第四條?物資供應
一、本合同全部所需材料按下列第(?)項供應方式辦理:
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應;
2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用;特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應
3.包工不包料工程,全部材料由甲方采購供應到現場或指定的加工地點;
4.……
二、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,甲方應負責商品檢驗(在施工現場加工的非標準設備,甲方可委托有條件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求,必須以其他規格品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關手續后實行,由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費,由負責供應方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料,在進入施工現場時必須驗證,如無證明,須經試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。
第五條?工程款結算
一、本合同全部工程造價的結算方式,按下列第(?)項辦理:
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;
2.按施工圖預算加系數包干確定包干造價,包干范圍以外的費用,另按有關規定調整包干造價;
3.按標準施工圖單方造價包干,包干范圍以外的費用另按有關規定調整包干造價;
4.包工不包料工程,按包工預算定額或人工費包干辦法結算。
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次
撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表,并據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的____%的尾款,待工程竣工驗收后全部付清(基本建設投資撥款改貸款之后,貸款辦法按主管部門的規定辦理)。不按合同規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
第六條?施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質量第一”的方針,要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運,勞動力、機械調遷等損失,應由甲方負擔:
1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應以書面通知甲方,由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件,經甲乙雙方辦理有關手續后方準繼續施工;
2.施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規模時,須經原批準單位審批同意,甲乙雙方辦理有關手續后方可施工。在設計變更尚未批準前,任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,并應作好記錄,甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時,檢查結果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責,符合要求者,其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第七條?竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日,應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔,并償付逾期違約金,違約金計算辦法。________________。
二、竣工工程經檢驗合格,從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗收工程發生損失,應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續,作為竣工工程驗收之依據
四、在進行竣工工程驗收中,如發現不合格須返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,由乙方在規定期限內完成,完成后經驗收合格再行移交,因此而發生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可作減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時,乙方應向甲方提供以下條件:
1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收____天內,應將竣工工程結算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結算件后應在____天內審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結算,建設銀行據此撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年,采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間,確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,應由乙方負責修理,并負擔全部修理費用。
第八條?獎勵、懲罰與_____
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議,經甲方和原設計單位同意方可施工,由此而節約的工程投資,____%歸乙方,____%歸設計單位。
二、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應按該項工程的預算造價(包工不包料工程按預算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎
金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應從全局出發,不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛,應本著實事求是的原則,協商解決,如雙方協商不能解決時,可選擇以下第(?)項方式處理:
(1)申請_____________委員會_____;
(2)向________人民法院起訴。
第九條?工程負責人和工傷事故
一、甲方派________為駐現場負責人,乙方派________為現場施工負責人,共同履行本合同的各項規定,對工程進度、工程質量進行監督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。
二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程,安全施工,防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得因此影響工程進度。
第十條?合同份數及有效期
一、本合同一式____份。其中正本兩份,甲乙方各執一份;副本一式____份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
第十一條?附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書,在簽訂本合同后,可作為本合同附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準。
第十二條?合同附件(均略)
一、工程項目一覽表
二、全部施工圖紙
三、施工圖預算表
四、甲方負責供應材料、設備一覽表
五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批準投資計劃、計劃任務書等____份文件。
第十三條?其他條款___________________________________________________________
建設單位(甲方):_____________
代表人:_______________________
__________年_______月________日
安裝承包單位(乙方):_________
代表人:_______________________
__________年________月_______
通信建設施工合同書 篇12
甲方(委托方):___________ 簽約時間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________
根據有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,雙方協商一致達成如下協議,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核準登記的企業或個體工商戶。
2、裝飾施工地點:_______縣(市、區)______路(小區)____幢____號(單元)____室。
3、住房結構:_____室______廳______結構,建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內容:詳見《工程施工報價單》(附件一)和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式:
(1) 乙方包工、包全部材料(見附件三);
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附件二、三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設計。
7、工期:工程期限______天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款:(大寫)_______元(其中:人工費_____元,材料費______元,設計費 ______元,管理費_____%,計_____元,稅金_____%,計______元)。如雙方認可變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
(1)合同簽訂后_____天內,甲方支付總價款的____%計_____元;
(2)木工進場當天,甲方支付總價款的_____%計 _____元;
(3)油漆進場當天,甲方支付總價款的_____%計 ______元;
(4)尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
(一)甲方工作
1、甲方在開工前,應向所在地房產管理部門或物業管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應在開工前,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備,并說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
4、指派_______為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(二)乙方工作
1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派______為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業管理單位批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和賠償責任。
5、與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應
1、甲方提供的材料:詳見《甲方提供的材料、設備表》(附件二)。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的、經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料:詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料,均應得到甲方認可,用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產和防火要求
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工現場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事項的發生。如上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
七、材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準
雙方約定本工程質量按下列標準執行:
1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款:施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以鑒定,經鑒定工程質量不符合合同約定的標準,鑒定過程支出的相關費用由乙方負責,經鑒定工程質量符合約定的標準,鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________,乙方應提前二天通知甲方驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年,有防水要求的廚房,衛生間等保修期為________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲 方:________________ 乙 方:_________________________
姓名(簽名):__________ 單位名稱(蓋章):_______________
身份證號:______________ 法定代表人(或委托代理人):_____
聯系電話:______________ 營業執照號碼:___________________
聯系電話:______________
附件
通信建設施工合同書 篇13
審判長、審判員;
受本案原告委托,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建筑工程有限公司建設工程施工合同糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:
一、被告應立即支付拖欠人工費,并承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算共計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算文件之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告于20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動于衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背后涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以采納。
代理人:劉保平 20xx年1月23日
通信建設施工合同書 篇14
合同編號:________
出租人:________________________
承租人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件):________。
第二條 租賃物資的用途及使用方法:________________。
第三條 租賃期限:自________年____月____日至________年____月____日,共計________天。承租人因工程需要延長租期,應在合同屆滿前________日內,重新簽訂合同。
第四條 租金、租金支付方式和期限:
收取租金的標準:________。
租金的支付方式和期限:________。
第五條 押金(保證金):經雙方協商,出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資后,押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法:________。
第七條 租賃物資的保管與維修:
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費用由________人承擔。
第八條 出租人變更:
一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人,應正式通知承租人,租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為:________。
第十條 本合同解除的條件:________。
第十一條 違約責任:
一、出租人違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
二、承租人違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租人有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
第十二條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第十三條 其他約定事項:________________。
第十四條 本合同未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條 本合同一式________份,合同雙方各執________份。本合同附件________份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租人:________(簽章)
承租人:________(簽章)
通信建設施工合同書 篇15
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規,為明確雙方的權利義務,達成協議如下:
一、建設項目名稱:
二、工程建設地點或地段:
三、承包工程內容及主要工程量:
四、合同工期:
本工程定于 年 月 日開工,于 年 月 日完工,由甲方組織竣工驗收。由于工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工,工期順延。屬乙方原因造成的停工,工期不得順延。
五、質量等級:
六、合同價款及結算:
6.1工程結算標準:
6.2預算總價款: ¥______(大寫:人民幣_________,詳見附件1)其中:安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委托的審計單位的審計定案值為準。
6.3付款方式:
6.3.1預付款:
6.3.2工程進度款:
6.3.3合同尾款:
6.4工程檔案與合同尾款
6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時,乙方將應形成的全部文件材料原件,提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的,檔案檢查小組提出整改意見,乙方應進行整改。
6.4.2建設工程竣工驗收后的三個月內,乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集,并刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。
6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案后,經甲方建設部門和檔案部門書面確認,方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案,每逾期一個月,甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%,直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的,乙方不承擔逾期移交檔案責任。
6.5合同價款調整:
6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。
6.5.2工程造價管理部門公布的價格調整。
6.5.3合同預算中其它增減或調整,預算中沒有適用的價格,由乙方提出適當的價格,送甲方代表批準后執行。
6.6乙方賬戶
賬戶名稱:
開戶銀行:
銀行賬號:
上述賬戶信息由乙方提供,如因賬戶信息錯誤導致甲方錯付或延付,一切責任及后果均由乙方承擔。
6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款,否則該轉讓行為無效。
6.8如遇國家稅收政策發生較大變化(甲方納入營業稅改征增值稅試點范圍)且乙方為增值稅納稅人時,乙方提供給甲方的發票必須為增值稅專用發票。
七、工地代表及其職責:
7.1甲方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,負責批準乙方施工方案,負責對工程進度、工程質量進行監督,并對隱蔽工程的質量進行檢查,對于符合質量要求的進行簽證,辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更簽證、審定并簽證工程預、結算,具體組織工程竣工驗收,以及應由甲方負責解決的其它問題。
7.2乙方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。
7.3監理方工地代表
委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表,具體負責工程施工階段的監理工作。
八、雙方義務:
8.1甲方義務:
8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定,并向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。
8.1.2提供機房水、電等施工條件,并協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。
8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件,處理工程中應由甲方解決的其它問題。
8.1.4按時辦理撥款和結算。
8.1.5按雙方商定的分工范圍和要求、時限供應材料和設備。
8.1.6組織工程竣工驗收。
8.2乙方義務:
8.2.1認真審閱施工圖設計文件,參加施工圖設計會審,編制施工組織設計,做好施工準備工作。
8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工余料點交工作。
8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工,保證工地設備和人身安全,確保工程質量,按期報送施工進度表;履行合同條款,如期完工。
8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料,參加竣工驗收,辦理工程竣工結算。
九、適用法規、標準:
9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。
9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規范。
9.3其他:
十、器材籌供:
10.1甲方籌供的設備和材料為: 。
10.2乙方籌供的設備和材料為: 。
10.3雙方對工余料的管理約定如下:
10.4籌供設備、主要材料的一方,應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求,應具有合格證及進網許可證,并于開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地,經雙方工地代表約定日期檢驗合格后使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多余清單的器材,由采購器材的一方負責保管并及時調換。
十一、驗收:
11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規范、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格,屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格后,由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗,經雙方檢驗合格,辦理隱蔽工程文件簽證手續,該文件作為竣工資料的組成部分,竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格,乙方在限定工期內修改后重新驗收。
11.3工程竣工驗收,應以甲方規定的施工及驗收規范、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。
11.4竣工驗收時,乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證后退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后七日內組織驗收,經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署,并由雙方單位蓋章。
11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。
11.6本工程要求的驗收類型為:
(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日,工程移交甲方管理,經試運行期滿,終驗合格簽字之日為竣工日期。
(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期,同時工程移交甲方管理。
十二、工程設計變更:
12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工,不得擅自修改。
12.2甲方由于使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被采納變更設計時:
12.2.1屬于施工圖設計文件中的一般問題,經雙方協商,由甲方工地代表簽證工程變更單后,乙方可按變更后的內容施工。
12.2.2屬于施工圖設計的較大修改,由甲方征得設計單位同意,并出具設計變更文件后,交乙方按設計變更文件的內容施工。
12.2.3甲方如需變更設計,應提前十天將變更單書面通知乙方。
十三、保修:
13.1本工程保修期為:自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。
13.2因甲方原因造成的返修,其修理費由雙方另行協商。
十四、安全:
14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出并要求乙方整改。
14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業,應采取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞,或造成甲方通信阻斷,應由乙方負責賠償并承擔相關法律責任。
十五、違約責任:
15.1乙方不能及時完工,每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規范要求,或發生其它使合同無法履行的行為,應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金,并賠償因此給甲方造成的損失。
15.3除非雙方協議將合同解除,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后,仍應繼續履行合同。
15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等,甲方有權解除合同,并要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。
15.5因非甲方原因造成的返工,材料費和人工費由乙方承擔。
15.6在工程施工過程中,乙方對所獲知的甲方的商業秘密、技術資料等事項負有保密責任,并不得利用所獲知的商業秘密侵犯甲方的權益,否則甲方有權解除合同并追究乙方相關法律責任。
十六、爭議解決方式:
在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決:
(1)提交______仲裁委員會仲裁;
(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。
十七、合同的生效:
本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。
十八、合同份數:
本合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份,具有同等法律效力。
十九、其他約定事項:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通信建設施工合同書 篇16
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
在平等、自愿,并協議商一致的基礎上,甲、乙雙方協議合資建房,達成如下協議條款:
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現與乙方合資修建,修建期限從合同生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內,乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用,由甲、乙雙方各自負責。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數字電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責。
八、本協議生效后,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規定期限內不按合同履行,違約方向對方賠付違約金人民幣叁萬元整。
十、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本協議經雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
時間:
通信建設施工合同書 篇17
上訴人:_________________名稱:_____________
住所:________________
電話:______________
法定代表人:_________________名稱:________________
職務:______________
委托代理人:_________________姓名:_____________
性別:_____________
年齡:______________
民族:_________________
職務:_________________
工作單位:______________
住所:________________
電話:______________
上訴人因_________________一案,不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決,現提出上訴。
上訴理由及請求:________________
(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤,提出所根據的事實和理由,包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)
此致
___________人民法院
上訴人:______________(蓋章)
法定代表人:______________(簽章)
__________年_____月_____日
通信建設施工合同書 篇18
一、把原房屋樓面混凝土預制板結構設計更改為全現繞混凝土結構,因此房屋結構更改為全框架結構。
二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。
三、乙方在施工過程中,1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;
2、是鋼筋及捆筋,要嚴格按國家建筑要求規定施工;3、是混凝土震動均勻,確保密實,如出現質量問題,乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。
四、乙方不履行施工合同責任時,或施工過程中出現質量問題,甲方有權終止全部合同,乙方的工程投入無條件歸甲方所有,甲方另行安排施工人員進行施工。
五、每施工完一層樓面時,經甲方驗收合格后,甲方付給乙方該層合同的70%。
六、乙方必須嚴格安全施工,若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任,與甲方無關。
七、乙方必須接受甲方的監督和建議。
八、本合同經雙方簽字即生效,工程款結清后終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日