設計勞務關系合同（精選3篇）

設計勞務關系合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經充分協商就________________工業用地職工餐廳改造工程的施工圖設計合作達成以下一致意見：

　　一、項目基本情況

　　1、項目名稱：_______________________________________。

　　2、建設地點：_______________________________________。

　　二、合同工期

　　1、開工日期：_____年_____月_____日。

　　2、竣工日期：_____年_____月_____日。

　　3、合同工期總日歷天數：______天。

　　4、在施工中，若遇人力不可抗拒的自然災害而造成損失，工期延誤等，按建設單位對甲方的有關規定，并在對甲方實施后，甲方對乙方實施。

　　5、如在施工中，乙方未按照甲方及建設方的有關施工進度組織安排施工，造成建設方對甲方工期延誤進行罰款，甲方有權對乙方所承包的工程進行分割，并按所罰費用的雙倍對乙方進行罰款。

　　三、甲方的權利和義務

　　1、負責與建設單位聯系業務技術有關事宜。

　　2、指定編寫設計要求與設計指南。

　　3、負責給乙方確定設計方案。

　　四、乙方的權利與義務

　　1、按提供的設計概念方案認真核實圖紙及各項指標。

　　2、設計成果必須滿足甲方的要求和現行的設計質量管理規定。

　　3、該項目設計成果滿足進度計劃、施工圖設計深度達到優質質量，按照設計審查相關部門的要求，修改并完善設計成果。

　　4、按照要求，提供電子版文件、具體成圖參數。

　　五、勞務質量

　　1、乙方必須按照設計文件、國家及有關部門現行技術規范及建設單位要求施工。

　　2、乙方必須服從監理和甲方現場人員的質量管理。

　　3、全部工程質量合格率100%。

　　4、由于乙方原因未達到上述標準造成工程質量不合格，甲方不予驗工，并有權責令其返工，所有費用由乙方自行承擔，直至達到質量要求標準，返工費用及違約責任全部由乙方承擔，工期不予順延。如建設單位對乙方承擔項目工程質量進行罰款，甲方將按所罰費用的雙倍對乙方進行罰款。

　　六、涉及計費及付款方式

　　1、設計費：按照________元/平米計算，總共約________萬元整(元)，最后以施工圖面積結算。圖紙交付日期：_____年_____月_____日。

　　2、施工圖初稿交付后____日內，甲方支付乙方設計費________，即________元整。

　　3、依據初稿審核意見修改施工圖提交后，通過審查后七日內，甲方支付乙方設計費______%，即__________元整(元)。

　　4、剩余部分圖紙提交后，通過審查并修改完成設計遺留問題后七日內，甲方支付乙方設計費_____%，即__________元整(元)。

　　七、社會保險

　　甲乙雙方協商約定，甲方按照國家和地方有關社會保險的規定，為乙方辦理意外保險，同時甲乙雙方均按統籌地區規定的費率及時足額繳納意外保險費。

　　八、本協議的簽訂和違約責任

　　1、本協議簽訂后，雙方應本著誠信的原則完全的履行協議，除非因不可抗拒的因素發生，否則未經雙方一致同意，任何一方不得單方面解除協議，如有一方單面解除協議應承擔違約責任，給守約方造成的經濟損失應承擔賠償責任。

　　2、若乙方約定時間不能交付設計成果，按延誤天數每日扣除_____%的設計費。

　　3、乙方嚴格按照甲方提供的概念方案進行施工圖設計，甲方及時配合溝通，若中途有重大改變，經雙方協議，若乙方按照約定時間交付設計成果后，由于其他原因設計方案做重大改變或工程未實施，甲方在得之該情況后_____日之內，把相應的設計階段全部結清，乙方交付設計成果后三個月內結清全部設計費。

　　九、其他

　　1、甲、乙雙方本次協議友好合作結束后，甲方優先考慮乙方承擔后續設計任務。

　　2、本協議一式____份，甲乙雙方各執____份，具有同等法律效力。

　　甲方：(簽章)

　　經辦人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　______年______月______日

　　乙方：(簽章)

　　經辦人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　______年______月______日

設計勞務關系合同 篇2

　　上訴人(原審被告)：_________________某某有限責任公司

　　法定代表人：______________某某，董事長

　　住所地：__________________

　　代理人：______________律師事務所__________律師

　　被上訴人(原審原告)：_________________某某股份有限公司

　　法定代表人：______________某某，董事長

　　住所地：_________________省某某市某某縣某某街某某號

　　上訴請求

　　1、依法撤銷某某縣人民法院(20__)來民二初字第00099-1號民事裁定書;

　　2、將本案移送至山東省濟南市某某區人民法院進行審理。

　　事實和理由

　　_____________。上訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規定，屬于錯誤的裁定，應根照《民事訴訟法》第22條的規定，依據“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(山東省濟南市某某區人民法院)審理。具體理由如下：_________________

　　一、原審認定事實和適用法律錯誤

　　_________________

　　二、某某縣人民法院對本案無管轄權

　　_________________

　　三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即_______________某某區人民法院。

　　本案中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效，故應該以法定管轄界定本案管轄權;根據《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區，因此上訴人認為該案應移送至山東省濟南市某某區人民法院審理即符合法律規定，也充分體現了合同雙方當事人的真實意愿，顯得更為合適。

　　綜上所述，上訴人認為：_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

設計勞務關系合同 篇3

　　甲方________(用人單位)名稱：乙方(勞動者)姓名：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循合法、公平、平等自愿、協商一致、誠實信用的原則訂立本合同。

　　第一條本合同期限類型為

　　(固定期限/無固定期限/以完成一定工作任務為期限)，自年月日起至止。其中，試用期(有/無)，自年月日起至年月日止。

　　第二條甲方安排乙方從事的工作為，工作地點為。乙方應按照甲方安排的工作內容及要求，認真履行崗位職責，按時完成工作任務。

　　第三條 甲方安排乙方執行 工時工作制(標準工時/綜合計算工時/不定時)。

　　第四條 甲方于每月 日前以現金或轉賬形式及時足額支付乙方工資，工資(計時/計件)標準為 。其中，試用期期間的工資標準為 。

　　第五條 甲方應當按照國家和地方有關規定為乙方繳納社會保險費，具體項目為 。乙方負擔的部分由甲方負責代扣代繳。

　　第六條 甲方為乙方提供安全生產培訓，并提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品。安排乙方從事有職業危害作業的，

　　應當定期為乙方進行健康檢查。乙方在勞動過程中應嚴格遵守各項制度規范和操作規程。

　　乙方發生工傷時，甲方應當及時采取措施使乙方得到救治，并按照《工傷保險條例》的規定，向乙方支付相應的工傷待遇。簡易勞動合同書范本第七條 甲乙雙方應當按照《勞動民法典》的相關規定履行、變更、解除、終止本合同。符合《勞動民法典》有關規定情形的，甲方應當依法支付乙方經濟補償。

　　第八條 甲方違法解除或者終止本合同，乙方要求繼續履行本合同的，甲方應當繼續履行;乙方不要求繼續履行本合同或者本合同已經不能繼續履行的，甲方應當依法按照經濟補償標準的二倍向乙方支付賠償金。

　　第九條 雙方約定的其它事項： _______________________________________ ___________ ____________________________________________ ______ ______________________________________ ____________

　　第十條 勞動合同未盡事宜，按國家和地方有關規定執行。

　　第十一條 本合同自甲乙雙方簽字或者蓋章之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章) 乙方(簽字)

　　法定代表人(主要負責人)

　　或者委托代理人簽字

　　簽字日期： 年 月 日 簽字日期： 年 月 日

　　范本二

　　甲方： (以下簡稱“甲方”)

　　乙方：

　　身份證號碼： (以下簡稱“乙方”)

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律、法規，本著平等自愿的原則，協商一致，簽訂本合同，確立勞動關系，共同遵守。

　　一、勞動合同期限

　　第一條 本合同期限自 年 月 日起至 年 月 止。

　　二、工作內容

　　第二條 甲方安排乙方從事 工作，甲方有權根據工作需要調整乙方的崗位、職務，乙方如不服從甲方安排，應提前一個月向甲方書面提出辭職申請，否則，甲方可以追究乙方相關責任。

　　三、工作時間簡易勞動合同書范本第三條 甲方實行每日 小時、每周 天工作制。

　　第四條 因生產經營需要，經協商同意安排乙方加班加點，甲方按規定支付加班工資或休息。

　　四、勞動報酬

　　第五條 甲方按月足額以貨幣形式支付乙方工資，每月工資 元。

　　五、勞動保險

　　第六條 甲乙雙方應按照國家和當地政府的規定繳納社會保險費。

　　第七條 乙方患病、工傷、致殘、死亡等待遇，按照國家的有關規定執行。

　　六、勞動保護和和勞動條件

　　第八條 乙方的勞動保護、安全衛生條件按有關法律、法規、規章執行。

　　七、勞動紀律

　　第九條 乙方應遵守國家法律、法規及甲方依法制定的各項規章制度和勞動紀律;遵守職業道德，遵守安全操作規程;保守甲方商業秘密。

　　八、勞動合同解除或終止

　　第十條 勞動合同解除應按國家有關規定執行。

　　第十一條 有下列情形之一的，勞動合同即告終止：

　　1、勞動合同期滿的;

　　2、乙方到達法定退休年齡的;

　　3、乙方死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的。

　　4、 經雙方協議，同意終止合同。

　　九、違約責任

　　第十二條 一方違反本合同，給對方造成損失的，依照國家有關規定賠償。

　　十、勞動爭議處理

　　第十三條 雙方因在履行本合同發生勞動爭議，可以協商解決;不愿協商或協商不成的，可以從勞動爭議發生之日起三十日內向甲方勞動爭議調解委員會申請調解或從爭議發生之日起六十日內向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

　　第十四條 甲乙雙方另行約定的專項協議、勞動合同變更協議和甲方規章制度均作為本合同的附件，與本合同具有同等效力。

　　第十五條 本合同未盡事宜，按國家和當地人民政府有關規定執行。

　　第十六條 甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(簽名)

　　法定代表人： (委托代理人)：(簽名) 年 月 日 年 月 日

　　范本三

　　根據《中華人民共和國民法典》以及相關法律、法規的規定，經甲、乙雙方平等自愿、協商一致，共同簽訂并履行本合同所列條款。

　　一、勞動合同期限

　　合同期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　二、工作內容和工作地點

　　1位具體職責和要求。

　　2、乙方的工作地點：本公司或甲方根據生產(工作)需要安排的其他地點。

　　三、工作時間

　　1、甲方依法保證乙方的休息權利;

　　2、甲方在遵守有關法律法規規定的前提下，可以根據工作需要安排乙方加班，乙方應服從甲方的統一安排。簡易勞動合同書范本四、勞動報酬

　　1、甲方每月以轉賬形式支付乙方工資，月綜合工資元人民幣，于次月15日前發放。

　　2、甲乙雙方對工資的其他約定：

　　五、勞動保護、勞動條件和職業危害防護

　　1、甲方根據國家有關法律法規，建立安全生產制度。乙方應嚴格遵守甲方的勞動安全制度。雙方嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故發生，減少職業危害。

　　2、甲方根據生產崗位的需要，按照國家有關勞動安全的規定為乙方配置和完善必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。

　　六、規章制度

　　1、甲方依法制定單位規章制度，并通過有效方式及時告知乙方。

　　2、乙方服從甲方工作管理，并嚴格遵守甲方依法制定的規章制度。

　　七、勞動合同變更、解除和終止

　　1、甲乙雙方變更、解除、終止勞動合同依照《中華人民共和國民法典》和有關法律法規執行。

　　2、雙方若有一方要求解除勞動合同，應提前七日以書面形式通知另一方，甲方應在滿十五日前出具解除勞動合同證明，在此期間乙方應堅守崗位。

　　八、勞動爭議處理及其他

　　1、甲乙雙方因履行勞動合同發生爭議，應協商解決;協商不成或不愿協商的，可向當地人民法院起訴。

　　2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)： 乙方(簽名)：

　　合同簽訂日期： 年 月 日