2024常規建設施工合同（精選20篇）

2024常規建設施工合同 篇1

　　總包方(全稱、以下簡稱甲方)：

　　分包方(全稱、以下簡稱乙方)：

　　鑒于乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工合同(以下簡稱為“分包合同”)，為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針，嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規，強化安全生產管理，落實安全生產責任制，依法從嚴治理施工現場，確保項目施工中操作人員的安全與健康，促進施工順利進行。

　　依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致，簽訂本協議書。本協議書為工程總分包合同的一部分，具有同等法律約束效應。

　　一、工程安全生產、文明施工標準

　　本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為：

　　二、組成本協議書的文件包括：

　　1、本協議書第一部分：協議書;

　　2、本協議書規定條款;

　　3、國家、北京市關于建筑施工管理的有關法律、法規、規范及標準；

　　4、協議書履行過程中，甲方和乙方協商一致的其他書面文件。

　　三、乙方向甲方，履行并嚴格遵守本協議書中所有條款及規定。

　　四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。

　　五、乙方向甲方，在履行本協議書的過程中，甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。

　　六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規范符合性及由此引發的所有法律后果，甲方的審核批準并不代表乙方無須承擔責任。

　　七、履行本協議書的過程中，甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。

　　八、協議書的份數：

　　按分包合同一并處理。

　　九、有效期

　　同總分包合同有效期

　　十、協議書的生效

　　協議書訂立時間：年月日;

　　本協議書同雙方總分包合同一并生效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　委托代表人：委托代表人：

2024常規建設施工合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協議：

　　1、施工內容

　　施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

　　2、安裝說明

　　同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。

　　3、相關施工數量、費用見價格表：

　　4、安裝期限

　　在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。

　　5、質量標準及驗收標準

　　工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。

　　按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。

　　6、付款方式

　　協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%，剩余的3%作為質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后，提供相應的收款收據。

　　7、其他

　　在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

　　8、本協議一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

2024常規建設施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務，經雙方協商，簽訂本安全協議。

　　乙方自愿參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。

　　一、甲方的安全責任、權利、義務：

　　1、向工程派出甲方代表，在變電站內施工，即為：工作負責人;

　　2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓，并檢查安全培訓的結果;

　　3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;

　　4、在有危險的電力設施區域內作業，要求乙方制定安全措施，并配合做好相關的安全措施;

　　5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規模的大小收三千至一萬元。

　　6、有權制止任何影響安全生產的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;

　　7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。

　　8、做好安全措施，設監護人(工作負責人)，辦理工作許可手續。

　　二、乙方的安全責任、權利、義務：

　　1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定，必須組織嚴格的統一考試，考試內容須經甲方認可，合格后方能持證上崗工作，并建立健全施工人員相應的檔案。

　　2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;

　　3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建筑業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;

　　4、自覺接受甲方單位的監督和指導，對甲方單位安監部門提出的意見，必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況，必須報告甲方單位。

　　5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;

　　6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

　　7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;

　　8、自身的條件不滿足安全生產的需要時，向甲方書面說明。

　　三、違約責任：

　　1、執行合同中有關違約處理的規定;

　　2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;

　　3、發生違章事件，執行甲方規定，進行相應處罰;

　　4、對違章施工造成的各種事故負完全責任，并承擔全部損失。

　　四、執行規程：

　　1、雙方在履行合同時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。

　　2、本安全協議一式兩份，甲、乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　代表人簽字：代表人簽字：

2024常規建設施工合同 篇4

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，結合本工程的具體情況，就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協議。

　　一、 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、 工程承包范圍：______________井樁開挖工程，要求開挖至持力層，樁底清掃干凈，經現場監理及甲方驗收合格后才給予結算。

　　三、 勞務承包價格，不管井樁直徑大小，均按實際開挖深度計算(小紅磚砌筑部分不予結算)，定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水，甲方提供水泵及水管，乙方自行降水施工費用，并自行確保安全，在開挖過程中，若出現自然障礙物，比如石塊等，乙方自行解決費用，若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程，甲方將不予結算人工費，乙方無條件退場，乙方開挖完所有井樁并經現場監理及甲方驗收合格后才給予結算人工費。

　　四、 合同日期：截至_______年_______月_______日，根據甲方要求隨時增加勞動力，加快進度。

　　五、 安全管理：堅持“安全第一，預防為主”的方針，乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底，安全自負，有安全隱患后停止施工，排除安全隱患后才允許施工，因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。

　　六、 工程結算及付款方式：乙方開挖完所有井樁并經現場監理及甲方驗收合格后才給予結算人工費，完成所有井樁驗收合格后支付總款項的70%，其余款項一月后付清。

　　七、 組織紀律：乙方必須遵守項目部管理制度，不準惡語傷人、不準打架斗毆、不酗酒鬧事，與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理，不得自行其事，不得盜竊公共財產及私人財產，講究衛生，否則接受每次_______至_______元的罰款，施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元，承包人24小時堅守崗位，有事一天之內必須向工長請假，一天以上向項目經理請假，代班班長不得離開現場。

　　八、 勞動保護及用品：該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等，乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具，如安全帽及行業用具等。

　　九、 違約責任：甲、乙雙方中任何一方因未能按本合同約定條款履行各自職責，或造成另一方履行合同，由違約方承擔責任，并承擔一切損失。

　　十、 未盡事宜，雙方協商解決。

　　十一、 本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。

　　十二、 本合同經雙方簽字后生效，工程款結清后自行終止。

　　十三、 補充條款

　　1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據，使用后的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。

　　2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種，如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。

　　3、 乙方對該工程必須善始善終完成，不得留有未完工程，未完工程量按合同價四倍扣除或不予結算已完工程量，甲方現場指定井樁開挖順序，不得隨意亂挖，否則接受經濟處罰。

　　發包方(甲方)：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　承包方(乙方)

　　代表： 住址

　　身份證號：

　　_______年_______月_____日

2024常規建設施工合同 篇5

　　建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不了解，導致簽訂的合同屬于無效合同，那么建設工程施工合同無效的法律后果由哪些呢請閱讀下面的文章進行了解。

　　依據我國現行法律規定，合同被確認無效后，將導致合同自始無效，合同關系不再存在，當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務，不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律后果。建設工程施工合同無效的法律后果也不例外，但由于其標的特殊性，其無效的處理與普通無效合同有著很大的差別，當事人的締約過失也比普通無效合同復雜。

　　一、建設工程施工合同訂立后尚未履行前被確認無效的后果。

　　尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同，雙方當事人均不得再繼續履行。這時，合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任，由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失，雙方均有過錯的，依照過錯大小承擔相應的責任。另外，損害事實的舉證責任在受損害一方，如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確，其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法后果外，還要承擔無過錯方的實際損失。

　　二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的后果。

　　于建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形，筆者認為，不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還，應區分不同的情況處理。

　　第一種情況，已完成部分工程質量低劣，無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的，應按照一般無效合同的處理原則，已經完成部分工程應拆除，建設方支付的工程款應返還。

　　第二種情況，工程質量完全合格，也未違反國家和地方政府的計劃，則已完成的建設工程歸建設方所有，承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方，折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定："建設工程施工合同解除后，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款"，該解釋的規定正是為了避免教條，減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失，如果因建設方過錯導致合同無效的，建設方對自己的損失自負，同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的，承包方對自己的損失自負，同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的，按過錯大小承擔相應賠償責任。

　　三、建設工程施工合同已履行完畢后被確認無效的后果。

　　按照最高院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。

　　第一，建設工程施工合同已經履行完畢后，建設工程經竣工驗收合格的，建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。

　　第二，建設工程施工合同已經履行完畢后，建設工程經竣工驗收不合格的，要分兩種情況給予不同處理：一是維修后建設工程經竣工驗收合格的，建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款，但承包方應承擔相應的維修義務，或自己維修，或負擔建設方維修費。二是維修后建設工程經竣工驗收不合格的，建設方不支付施工方工程款，對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這里的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效后的后續費用，如拆除質量不合格的建筑物的費用、工程延期費用、材料費等。

2024常規建設施工合同 篇6

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　地點：

　　1、 甲方工地材料到位，提供工具，斗車等工具由甲方負責。

　　2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。

　　3 、乙方要保質保量，在工地不準打架、 賭博，如有違反，罰款________元。

　　4、 施工安全：發生工傷事故由施工隊自己負責。

　　5 、本工程工期為天，乙方按施工實際量計算總平方數，衛生間墻面________/平方米，地面：________/平方米，此價不含稅金。

　　6 、人員進場按每人發飯票，不包吃，包住宿、 包水電，飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以借資，借資款不超過進度款。

　　8、 結算方式：按每月工程進度的80%結算工程款，余款的20%在驗收合格10天之內，全部付清。

　　9、乙方在本合同期間不得中途撒離工人，如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。

　　10、乙方施工人員進場后先試用兩天時間，確實質量無問題后再繼續施工(質量要求是水平、四角直、盡量無空心)，如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題，本合同則自動失效，雙方不追究責任。

　　11、 本協議書一式兩份，甲、 乙雙方各執一份，經雙方簽字后生效，至工程驗收結清余款后失效。

　　注：完成總工程后，補鋸片款________元整(￥________)。

　　本合同如有未盡事宜，雙方可協商后簽訂補充協議，此補充協議也視同合不可分割部分，與合同具有同等法律效力。

　　甲方簽名：________________ 乙方簽名：________________

　　日期：________________日期：________________

2024常規建設施工合同 篇7

　　發包人（全稱）：_________

　　承包人（全稱）：_________

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同，達成協議如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　工程規模及結構特征：_________

　　工程承包范圍：_________

　　工程立項批準文號：_________

　　資金_________

　　二、合同工期

　　開工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期總日歷天數_________天。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　四、合同價款

　　幣種：_________

　　合同總價（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元

　　綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；□詳見經確認的工程報價單或預算書（非招標工程）

　　五、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書；

　　2、中標通知書（適用招投標工程）；

　　3、投標文件（適用招投標工程）；

　　4、經確認的工程報價單或預算書（適用非招投標工程）；

　　5、本合同專用條款和補充條款；

　　6、本合同通用條款；

　　7、標準、規范及有關技術文件；

　　8、圖紙；

　　9、工程量清單；

　　10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件；

　　11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要；

　　12、工程進行過程中的有關信件、數據電文（電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）。

　　六、詞語含義

　　本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

　　七、承包人承諾

　　承包人向發包人承諾按照本合同約定及工程師的指令進行施工、竣工，在缺陷責_____內承擔工程質量缺陷保修責任，并履行本合同書所約定的全部義務。

　　八、發包人承諾

　　發包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，并履行本合同所約定的全部義務。

　　九、合同生效

　　本合同訂立時間：_________年_________月_________日

　　訂立地點：_________

　　發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章并送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案后本合同生效。

　　發包人（公章）：_________?承包人（公章）：_________

　　住所：_________?住所：_________

　　法定代表人：_________?法定代表人：_________

　　委托代理人：_________?委托代理人：_________

　　電話：_________?電話：_________

　　傳真：_________?傳真：_________

　　開戶銀行：_________?開戶銀行：_________

　　賬號：_________賬號：_________

　　編碼：_________?編碼：_________

2024常規建設施工合同 篇8

　　建設發包發：

　　承包施工方：

　　經甲、乙雙方友好協商，甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮私人房屋亮化建設施工項目發包給乙方，雙方秉著平等、自愿、誠實、信用的原則，特簽訂此合同，望共同遵守：

　　一、承包方式

　　施工工程采取清包，即包工不包料的方式。

　　二、建設工期、承包范圍及工程款計算方式

　　工程建設從乙方進場當日開始計算，工期至年月日以前完成，乙方保證在規定時間內完成工程建設進度。承包項目具體情況如下：

　　1、甲方只提供建設材料到施工場地路邊，乙方自己負責施工原材料的搬運使用。

　　2、砌磚按塊數計算，單價為：零點五五元一塊，;外墻磚單價為：五十八元每平方米，。

　　3、乙方必須在規定時間內完成以上1至2條承包項目工程，如在規定的時間內未完成，甲方將不支付乙方任何工程費，并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。

　　三、甲方職責

　　根據房屋建造需求，甲方及時提供房屋建設所需建筑材料，以保證乙方按約定的工期順利施工。

　　四、乙方職責

　　乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員，按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工。

　　五、工程質量要求

　　砌墻平面平整垂直墻角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實，外墻磚必須平實、整齊，縫隙合理。以上工程質量如驗收不合格造成的損失由乙方負責。

　　六、工程檢查、驗收

　　在不影響乙方正常作業的情況下，甲方對工程作業進度、質量進行全程監督檢查，并于工程建設完工后乙方通知甲方對工程進行驗收，合格后支付工程款。

　　七、工程款支付辦法

　　工程款采取分結方式，房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費，工程結束驗收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設施工工程款。

　　八、安全責任

　　乙方必須認真按施工操作程序施工，必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設施，并做好施工人員的安全教育，堅持安全第一、質量第一、預防為主，若施工中發生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　九、其他情況

　　施工期間乙方伙食自理，甲方只提供住房。

　　十、其它未盡事宜

　　1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負責保管。

　　2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料，避免造成浪費。

　　3、本協議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。

　　4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理，協商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關法律、法規執行。若甲乙雙方發生糾紛應秉著友好的原則先協商解決，協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　____年__月__日____年__月__日

2024常規建設施工合同 篇9

　　甲方(發包方):____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　乙方(承包方):____________________________________

　　地址:____________郵碼:____________電話:____________

　　法定代表人:____________職務:____________

　　按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議.

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱:

　　工程地點:

　　工程內容:

　　承包范圍:

　　2.開工日期:

　　竣工日期:

　　總日歷日期:

　　3.質量等級:

　　4.合同價款:

　　第二條合同文件及解釋順序.

　　第三條合同文件使用的語言文字,標準和適用法律.

　　1.合同語言:

　　2.適用法律法規:

　　3.適用標準,規范:

　　第四條圖紙.

　　1.圖紙提供日期:

　　2.圖紙提供套:

　　3.圖紙特殊保密要求和費用:

　　第五條甲方駐工地代表.

　　1.甲方駐工地代表及委派人員名單:

　　2.實行社會監理工程師姓名及其被授權范圍(如果有):

　　第六條乙方駐工地代表.

　　第七條甲方工作.

　　1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:

　　2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:

　　3.施工場地內主要交通干道及其與道路的開通時間和起止地點:

　　4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:

　　5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:

　　6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:

　　7.會審圖紙和設計交底的時間:

　　8.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求:

　　第八條乙方工作.

　　1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:

　　2.提供計劃,報表的名稱,時間和份數:

　　3.施工防護工作的要求:

　　4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:

　　5.對施工現場交通和噪音的要求:

　　6.成品保護的要求:

　　7.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求:

　　8.施工場地整潔衛生的要求:

　　第九條進度計劃.

　　1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間:

　　2.甲方代表批準的時間

　　第十條延期開工.

　　第十一條暫停施工.

　　第十二條工期延誤.

　　第十三條工期提前.

　　第十四條檢查和返工.

　　第十五條工程質量等級.

　　1.工程質量等級要求的經濟支出:

　　2.質量評定仲裁部門名稱:

　　第十六條隱蔽工程,中間驗收.

　　中間驗收部位和時間:

　　第十七條試車.

　　第十八條驗收和重新檢驗.

　　第十九條合同價款的調整.

　　1.調整的條件:

　　2.調整的方式:

　　第二十條工程預付款.

　　1.預付工程款總金額:

　　2.預付時間和比例:

　　3.扣回時間和比例:

　　4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:

　　第二十一條工程量的核實確認.

　　乙方提交工程量報告的時間和要求:

　　第二十二條工程款支付.

　　1.工程款支付方式:

　　2.工程款支付金額和時間:

　　3.甲方違約的責任:

　　第二十三條甲方供應材料設備.

　　甲方供應材料,設備的要求(附清單):

　　第二十四條乙方采購材料設備.

　　第二十五條設計變更.

　　第二十六條確定變更價款.

　　第二十七條竣工驗收.

　　1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:

　　2.乙方提交竣工圖的時間和份數:

　　第二十八條竣工結算.

　　1.結算方式:

　　2.乙方提交結算報告的時間:

　　3.甲方批準結算報告的時間:

　　4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:

　　5.甲方違約的責任:

　　第二十九條保修.

　　1.保修內容,范圍:

　　2.保修期限:

　　3.保修金額和支付方法:

　　4.保修金利率:

　　第三十條爭議.

　　1.爭議的解決程序:

　　2.爭議解決方式:

　　第三十一條違約.

　　1.違約的處理:

　　2.違約金的數額:

2024常規建設施工合同 篇10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的建設合同，現經雙方協商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工現場，乙方提前撤出施工現場，本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、撤場協議：_________________

　　一、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款萬元，詳見附表1完成工程量清單。

　　二、經雙方對上述費用進行核算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。

　　三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元)，詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關系，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

　　四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

　　五、合同解除后，乙方應于3日內退出工程現場并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費10000元/日。

　　六、本協議由雙方簽字蓋章后生效，協議協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

2024常規建設施工合同 篇11

　　甲方：　　乙方：　　依據民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。　　

　　一、工程概況　　

　　1)、工程地點：　　

　　2)、工程名稱：　　

　　3)、工程內容：在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。　　

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。　　

　　三、主材選用及工程價款等：　　

　　1、選用材質：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工　　

　　2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)　　

　　3、施工厚度要求：采用外厚防水卷材　　

　　4、全部包工包料，單價為元平方。　　

　　6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含稅人民幣價格。　　

　　四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。　　

　　五、工程質量：　　

　　1)、工程質量標準：合格工程質量標準。　　

　　2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。　　

　　六、合同價款與支付方式　　按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。　　在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。　　達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。　　

　　七、工程款支付辦法：　　

　　1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準，并在主體施工單位施工完回填土方后，____日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;　　

　　2、在土方回填后____日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;　　

　　3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后，承包人應及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;　　

　　4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金，在保修期滿后的____日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。　　

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。　　

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。　　

　　十、隱蔽工程和中間驗收　　所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工。　　十

　　一、安全施工文明施工　　安全生產，文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額，其余由承包人承擔。　　十

　　二、工程變更　　施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，　　雙方另行協商，簽訂補充協議。　　十

　　三、工程轉包和分包　　本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。　　十

　　四、不可抗力　　雙方關于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。　　十

　　五、保險　　承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。　　十

　　六、關于意外停工的約定　　因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。　　十

　　七、工程質量保修　　本防水工程的保修期為________年;　　承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后，由發包人組織驗收。　　十

　　八、違約責任：　　

　　1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。　　

　　2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。　　

　　4、合同一經簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。　　

　　6、乙方必須按照合同所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。　　

　　7、在保修期間(保修期為________年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。　　

　　8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。　　

　　9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收并有權自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準。　　十

　　九、廉潔條款　　

　　1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。　　

　　2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權利和義務。　　二

　　十、其他事項：　　

　　1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。　　

　　2、本合同一式貳份，經雙方簽字蓋章后即生效。　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：　　甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：　　簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月

2024常規建設施工合同 篇12

　　甲方：　　乙方：　　經甲、乙雙方在有關法規的前提下，對建設項目的負責將市外墻涂裝工程項目協商一致。　　

　　一、承包范圍：　　

　　二、承包內容：　　外墻平面涂料工程，包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產要求；文明施工。　　

　　三、承包方式：　　乙方以包工的形式承包本工程。包工的范圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具（平涂滾筒油掃等）。　　

　　四、雙方的責任：　　

　　1、甲方提供乙方的住宿問題，施工用的材料采購到位；負責協商解決施工中存在的問題。　　

　　2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在________年____月____日前外墻涂裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。　　

　　3、乙方在施工中出現人中傷亡事故，由乙方負責。　　

　　4、乙方必須為甲方節約材料。　　

　　5、乙方施工質量必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及質量問題，所造成的一切經濟損失由乙方負責。　　

　　五、質量要求：乙方須達到甲方與建設方簽訂的合同要求--優良工程。　　

　　六、涂裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滾涂兩遍。　　

　　七、工程量：預計為2（外墻包工單價為元2）包工造價元以實際驗收數目為準。　　

　　八、付款方式：乙方進場后，甲方先墊付每個工人每天伙食費元，平涂面漆全部完工，甲方應付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費），余下的工程總款的在工程驗收合格后三天內全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。　　工程負責人：工程質量監理：　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，具有法律效力。　　甲方：乙方：　　代表人：代表人：　　身份證號碼：身份證號碼：　　電話：電話：　　簽訂日期：________年____月____日

2024常規建設施工合同 篇13

　　發包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程基本概括

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、工程立項批準文號：

　　5、資金來源：

　　第二條：工程承包范圍

　　1、綠化工程施工圖紙及招投標文件項目清單范圍的所有內容；

　　2、綠化工程承包范圍內種植土的人工整理、苗木栽植；

　　3、苗木的養護管理，保證養護期內苗木、地被植物正常生長。并保持良好的景觀效果。

　　4、土建工程質量保修。

　　第三條：施工工期限共 個工作日。

　　議定自 年 月 日開工，至 年 月 日全部栽植結束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工時工期可以順延）。

　　第四條：工程質量標準：

　　在工程進中、承包方應按照本工程施工詳圖、施工說明書精心施工，認真執行現行國家施工及驗收規范。何等好隱蔽工程、分項工程的驗收工作。如因施工原因造成的質量不符要求而發生的返工費用，由承包人負責。

　　第五條：材料和設施供應：

　　凡包工包料工程由乙方負責采購調運進場；并應保證其所提供的材料符合本合同約定的質量、規格等要求，否則，承包方應無條件及時更換，若因此影響工程進度，工期不予順延，給發包人造成損失的，承包方應足額賠償。

　　第六條：工程價款及付款方法：

　　本工程款按下列辦法分期付款。

　　1、本工程采用 承包方式；

　　2、工程價款 元（暫定價以決算價為準）。

　　3、付款方式：

　　第七條：組成本合同的文件

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標及其附件

　　4、標準、規范及有關技術文件

　　5、圖紙

　　6、工程量清單

　　7、工程報價單和預算書

　　第八條：雙方的權利和義務

　　1、工程師：在工程施工中，發包方委托 為施工監理；承包方指派 為工程項目負責人，承包方應接受發包方及監理單位的現場管理和對綠化工程養護的監督考核；

　　2、發包人工作：做好施工場地的“三通一平”，制圖會審及設計交底；協調處理地下管線、鄰近建筑物；古樹名木的保護工作；

　　3、承包人工作：承擔施工安全保衛工作和負責保護地下管線和鄰近建筑物，施工場地的清理工作；提供施工組織設計和進度計劃。

　　第九條：種植要求

　　1、種植地平整要符合設計意圖和種植標準；

　　2、苗木要保證質量，由監理工程師驗收合格后，方可進行栽植；

　　3、按圖施工，如需變動，經發包方、承包方書面確認之后，方可改動。

　　第十條：初步驗收：

　　承包人在按照規定的施工期限完成栽植工程3個月，提出初步驗收書面申請，發包人在接到書面申請14日內組織有關部門進行初驗，并出具書面意見。

　　第十一條：工程變更：

　　承包人在工程變更14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。變更價款按下方法進行；

　　1、合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；

　　2、合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；

　　3、合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提供適當變更價格，經發包人確認后執行。

　　第十二條；檢驗標準、方法、地點及期限；

　　1、工程施工驗收標準：《城市綠化工程施工及驗收規范》cjj/t82-99；

　　2、養護管理：發包人對承包人的栽植養護管理（即質量保修）工作進行定期考核 。

　　發包人：

　　承包人：

　　日期：

2024常規建設施工合同 篇14

　　帷幕灌漿施工合同范本

　　工程總承包方：

　　項目作業承包方：

　　證件號碼：

　　經甲、乙雙方協商，庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔，簽訂意向如下：

　　第一條工程概況

　　1工程名稱：

　　2工程地點：

　　3承包項目：帷幕灌漿工程

　　第二條承包方式和內容

　　1、承包方式：

　　單價承包

　　2、承包主要工作數量：

　　4、承包單價(或總價)：

　　5、單價組成：

　　第三條價款結算

　　1、合同簽署后甲方撥付乙方___ 元(大寫：____)預付款。乙方收到甲方付款后五天內進場。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告，甲方根據監理工程師審定的工程量，確定結算工程量，進行工程款支付。

　　2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。

　　3、稅金由甲方承擔。

　　第四條甲方的責任與義務

　　1、甲方編制總體施工組織設計，全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作，統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。

　　2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙，按時供給乙方。

　　3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告，組織圖紙會審和技術交底。

　　4、甲方負責組織并參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。

　　5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量，有權暫停不符合施工規范的施工程序。工程質量如達不到規范或設計要求，甲方有權指令乙方停工整改。

　　6、甲方以書面形式向乙方提供并交驗水準點與坐標控制點。

　　7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建筑物、構筑物及文物等資料，并協助乙方進行處理和實施保護工作。

　　8、甲方負責統一規劃和管理施工現場，為實現文明施工目標創造條件。

　　9、甲方負責檢查施工安全，有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。

　　第五條乙方的責任與義務

　　1、遵守國家與地方的有關法律法規，并保證甲方免于承擔由于乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。

　　2、乙方應對施工人員進行崗前教育，增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。

　　3、依據設計圖紙和甲方要求，編制施工組織設計和總進度計劃，并向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。

　　4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。

　　5、施工期間，乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作，直至驗收完成。

　　6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作，并接受監理工程師及甲方的監督檢查。

　　7、乙方施工現場必須整潔，做到工完場清，積極配合甲方進行現場管理，達到對環境、健康等各項要求，確保文明施工。

　　8、乙方必須自行完成分包項目，不得再進行分包或轉包。

　　9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用，否則因此產生的一切責任有乙方承擔。

　　第六條工程質量

　　1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。

　　2、乙方必須建立健全質量保證體系，完善質量檢查制度，嚴格按設計圖紙和施工規范要求，對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查，并詳細的填寫質量記錄。

　　3、乙方根據國家質量驗收規范、評定標準和甲方要求，及時整理各類質量記錄，圖表等資料，并及時移交給甲方。

　　4、乙方應精心組織施工，保證工程質量。如質量不合標準，必須返工修理，其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部經濟損失。

　　5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。

　　第七條安全生產

　　1、分包項目的施工安全要求：安全生產無事故。

　　2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底，并進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全設施，經檢查合格方可使用。

　　3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》，不執行《安全生產技術》標準，危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔全部責任。

　　第八條本意向書一式貳份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　代表人(簽字)：

　　代表人(簽字)：

　　簽訂日期：

　　年月日

2024常規建設施工合同 篇15

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　在平等、自愿，并協議商一致的基礎上，甲、乙雙方協議合資建房，達成如下協議條款：

　　一、甲方準備修建一幢六層半的樓房，因資金不足，現與乙方合資修建，修建期限從合同生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期：如下雨、洪災、地震、停電等)。

　　二、分房情況：第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。

　　三、付款方式：分三次付清房款，首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內，乙方必須付款，否則房屋由甲方自行處理。)

　　四、單價：按元/每平方米集資。

　　五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用，由甲、乙雙方各自負責。

　　七、房屋竣工后房屋的水、電和數字電視：甲、乙雙方各自立戶，費用由甲、乙雙方各自負責。

　　八、本協議生效后，雙方無條件遵守和履行，不得違反。

　　九、雙方在規定期限內不按合同履行，違約方向對方賠付違約金人民幣叁萬元整。

　　十、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，本協議經雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　時間：

2024常規建設施工合同 篇16

　　發包方：(簡稱甲方)

　　承包方：(簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工合同GF–1999–0201示范文本》結合天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.3 工程內容：(詳見工程項目一覽表)

　　1.2 工程地點：

　　1.4 承包范圍：

　　1.6 合同價款：本工程造價 元。 金額大寫：

　　第二條 工程期限

　　2.1 全部工程開工日期：本工程定于 年 月 日開工。

　　2.2 全部工程竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工。

　　2.3 全部工程總日歷天數 天。

　　2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰

　　3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期提前五天，向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答復乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答復，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求并在停工后48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見后，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答復。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答復，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　1.5 承包方式：

　　3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。

　　3.3.1 工程量變化和設計變更。

　　3.3.2 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。

　　3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。

　　3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。

　　3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生后五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告后五天內予以確認答復，逾期不答復，乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。

　　3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬定如下條款：

　　第四條 甲方工作

　　4.1 辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場干道，保證運輸通暢。

　　4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，并保證施工期間的需要。

　　4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

　　4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。

　　4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，并向乙方進行設計交底。

　　4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求，并承擔有關費用。

　　甲方不按合同約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。

　　第五條 乙方工作

　　5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告，并提供施工用電、用水計劃。

　　5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方，甲方應在 日內批準或提出修改意見，逾期即可認為已經批準。

　　5.3 乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。

　　5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用后發生損壞的修理費用由甲方承擔。

　　5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

　　5.6 嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建筑物無污染，現場無建筑垃圾。乙方不按合同約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。

　　第六條 價款支付與調整

　　6.1 工程預付款：在合同簽訂后，按天津市有關文件規定，三日內甲方按工程合同造價 %，計人民幣 元，支付給乙方。

　　6.2 工程進度款按天津市關于工程進度款撥付辦法的規定。

　　6.3 合同價款的調整。在合同簽定后，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。

　　6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。

　　6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。

　　6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。

　　6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時，甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。

　　第七條 材料設備供應

　　7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。

　　7.2 甲供材料設備甲方委托乙方保管時，保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失，乙方負責賠償。

　　7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應，未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時，由甲方重新采購并補齊數量。

　　7.4 乙方采購的材料設備應符合設計和規范要求，并附有合格證。

　　7.5 根據工程需要，經甲方批準，乙方可使用代用材料。

　　7.6 甲方委托乙方采購的材料設備，采購前，在價格、質量方面應取得甲方同意簽證，價差由甲方承擔。

　　第八條 質量與驗收

　　8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程，乙方應按規范要求，承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程，其增加費用雙方商定納入補充條款。

　　8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位，乙方自檢合格后在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收，驗收合格后方可進行隱蔽工程施工。

　　8.3 工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。

　　8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告后5天內組織驗收，無正當理由不組織驗收或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批準。

　　8.5 已竣工未驗收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動用。甲方如需提前使用，即視為通過竣工驗收。

　　8.6 乙方在驗收后 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。

　　第九條 設計變更

　　9.1 施工中如需設計變更，須由甲方取得以下批準：超過原設計標準和規模時，經原設計和規劃審查部門批準，送原設計單位審查后，取得相應圖紙和說明。

　　9.2 乙方對原設計進行變更，須經甲方同意。甲方對原設計進行變更，須向乙方發出正式變更通知，乙方按通知進行變更。

　　9.3 由于設計變更導致的經濟支出，由雙方以補充協議方式予以明確。

　　第十條 竣工結算

　　10.1 已完工程竣工驗收后，乙方在 天內將工程結算書送交甲方，甲方在 天內審核完畢，并簽署審核意見。雙方無爭議時，甲方負責向乙方支付工程結算款，乙方收到工程款后 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時，可報請有關部門調解。若甲方在收到結算后 天內未提出審查意見，工程結算視為批準。

　　10.2 由于甲方違反有關規定，經辦行不能支付工程款，乙方可將部分或全部工程妥善保護，保護費由甲方承擔。

　　10.3 甲方無正當理由在批準竣工報告后30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業計劃外貸款的利率支付拖欠工程款利息，并承擔違約責任。

　　第十一條 工程保修

　　11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內，按合同工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過后，退還乙方本金及利息。

　　11.2 保修項目及保修期限

　　11.3 保修期間，因施工質量問題，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知后10天內派人修理。否則，甲方可委托其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。

　　第十二條 爭議、仲裁

　　12.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議，當事人應本著協商的原則解決，協商不成時，可按下列第 種方法解決:

　　①向 仲裁委員會申請仲裁;

　　②向人民法院起訴。

　　第十三條 甲、乙方駐工地代表

　　13.1 甲方駐工地代表姓名： (委派人員和職責附后)。

　　13.2 甲方委托監理工程師姓名： 被授權范圍

　　13.3 乙方駐工地代表姓名： (有關人員名單和職責附后)。

　　第十四條 合同附件

　　14.1 在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備工程協議書。

　　14.2 招標文件

　　14.3 工程項目一覽表

　　14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。

　　14.5 全部施工圖紙(合同正本及審查標底部門有此附件)

　　14.6 有關協議條款及補充合同：

　　第十五條 合同份數及有效期

　　15.1 本合同一式 份。甲乙雙方各執正本一份，副本 份，甲方 份，乙方 份，由甲方送經辦銀行，合同管理辦公室一份備案。

　　15.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　合同簽訂時間： 年 月 日 合同簽訂地點：

　　發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：

　　單位地址： 單位地址：

2024常規建設施工合同 篇17

　　發包方(甲方)：______________

　　代表人：_______________________

　　設計方(乙方)：______________

　　設計等級證書：________________

　　鑒于甲方是__________________項目的發包人，乙方是具備設計資質的設計方，甲方委托乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免合同履行后雙方發生不必要的糾紛，特訂立本合同規范雙方的行為，具體如下：

　　第一條工程概況

　　1、工程地點：____________________

　　2、設計項目：____________________

　　3、設計內容：____________________

　　4、承包方式：____________________

　　第二條設計依據

　　甲方在訂立合同時，應交付給乙方委托書及項目相關的審批文件。同時要一并交付設計前的基礎勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。

　　第三條乙方任務

　　1、乙方接受委托書后，應隨即進行現場堪測。

　　2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。

　　3、乙方在收到第一階段設計費后_______日內須向甲方提交效果圖。

　　4、乙方在收到第二階段設計費后_______日內須向甲方提交正式的施工圖。

　　5、乙方應編定有關的施工說明書。

　　6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術的交底，若因施工發生困難而變更設計時，乙方應預先征得甲方同意，但甲方不得刁難。

　　第四條設計費以及支付

　　1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。

　　2、本合同簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。

　　3、乙方提交的平面設計圖，經甲方確認驗收后，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。

　　4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定后，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。

　　5、剩余價款在雙方義務履行完畢后，甲方一次性無息支付給乙方。

　　第五條保密條款

　　1、甲方對于本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經乙方書面同意，不得將圖紙用于本合同之外的任何商業活動，也不得擅自復制、更改披露乙方的圖紙、資料。

　　2、乙方對于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。

　　第六條合同中止與解除

　　1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應書面通知乙方，并且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。

　　2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一并賠償。

　　第七條違約條款

　　1、甲乙中任何一方違反本合同規定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。

　　2、甲方不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協商解決。

　　第八條爭議糾紛解決

　　雙方就本合同約定事項有所爭議時，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。

　　第九條附則

　　1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。

　　2、設計時間于_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)

　　3、本合同自雙方簽字后生效，合同規定的雙方義務履行完畢后失效。

　　4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　______年______月______日______年______月______日

　　2021建設施工合同范本4

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方在建房屋___棟，建筑層數___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：_______________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質量保證金，完工___年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為___(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同___式___份，甲乙雙方各執___份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：____________

　　乙方簽字(章)：____________

2024常規建設施工合同 篇18

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據民法典的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、施工地點：___________

　　二、施工內容：___________

　　三、施工工期：

　　1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為________年____月____日，________年____月____日達到運行條件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于________年____月至____月期間，甲方提前____日通知乙方進場。

　　四、工程質量：　　技術標準達到設備安裝說明要求，并通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。

　　五、工程造價：　　本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

　　六、結算方式：　　乙方施工人員進場后____日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內付清。

　　七、雙方責任和義務：

　　1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。

　　2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。

　　3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。

　　4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。

　　5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

　　6、乙方于開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

　　7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

　　8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。

　　9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

　　10、塔吊安裝后，由乙方負責進行負荷試車，并辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。　　

　　11、塔吊安裝后，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。　　

　　12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。　　

　　13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，并享有向乙方提供索賠的權利。

　　八、違約責任：

　　1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。

　　4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。

　　九、糾紛處理辦法：　　本合同在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決;協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。　　

　　十一、本合同一式四份，雙發各持兩份。　　

　　十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。　　

　　甲方：___________乙方：___________

　　代表：___________代表：___________

　　電話：___________

　　日期：___________日期：___________

2024常規建設施工合同 篇19

　　尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：

　　一、關于廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

　　1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，并且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

　　3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

　　4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同并支付了相應款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

　　5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責于被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

　　6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】

　　7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發票后10日內支付百分之95，其余作為質保金在一年質保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

　　10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

　　二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。

　　1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委托國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所采購的全部設備和材料均是通過被告的認可后進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】

　　2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】

　　3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】

　　4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束后支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好。【證據41、44、】

　　5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那么，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯系或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯系，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】

　　6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關于性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結算后又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關于工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、克扣工程款的一個借口。【證據11、15、18】

　　8、【法律依據】依據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔其他損失。

　　三、關于拖欠工程款的數額。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關于具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

　　四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

　　1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款并拒絕接受原告的工程發票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

　　2、由于原告沒有建筑施工企業資質，故根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格并由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發票是原告的法定義務，依法屬于國家稅務機關管轄范圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

　　綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續并連續運行生產達一年之久后，以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

　　此致

　　長樂市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明

2024常規建設施工合同 篇20

　　甲方：XX縣XX鎮XX村村委會

　　乙方：住址：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　一、工程名稱和地點

　　1、工程名稱：XX鎮XX村村道水泥路整治。

　　2、工程地點：XX縣XX鎮XX村。

　　二、工程承包范圍及內容

　　該段路基為水泥路面，要求把水泥路路面斷板處重新修補、路基加寬。寬度50公分，涵洞溝渠疏通。

　　三、承包方式

　　本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的不變單價承包方式。

　　四、工程造價

　　根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣：貳萬肆仟陸佰元正(￥：24600元)

　　五、工程施工工期

　　本合同施工工期為30天，(雨天除外)，20__年12月20日開工，于20__年1月20日竣工。

　　六、甲、乙雙方的權利，義務

　　1、甲方的主要權力、義務。

　　(1)甲方的主要權利

　　派出質量監督人員對乙方承包的工程進行質量監督。

　　(2)甲方的主要義務

　　①甲方接到乙方驗收申請后，3天內組織有關人員進行驗收，否則損失由甲方負責。

　　②負責提供取土料場，棄土料場，負責解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的林木障礙。

　　2、乙方的主要權力、義務

　　(1)乙方的主要權力，乙方工程全額墊支，完工后一次性全部付清。

　　(2)有權自行采購所需材料及施工人員的調度。

　　(3)嚴格按照施工規范進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如有人為阻擋，人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。

　　(4)制定安全技術措施，承擔安全事故所發生的費用。

　　七、違約責任

　　本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價30%的違約金)，并按照《中華人民共和國合同法》的有關條款追究違約方的責任。

　　八、附則

　　1、本合同一式三份，合同雙方各執一份，村委會存檔一份。

　　2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效，結清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。甲方：

　　乙方：

　　社員代表簽字：20xx年12月10日