標準版建設施工合同范本（精選18篇）

標準版建設施工合同范本 篇1

　　委托方（甲）：__________________________________________

　　承包方（乙）：__________________________________________

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條列》，經雙方協商，甲方決定將師宗百貨公司改造項目的施工現場圍墻砌筑工程交由乙方施工，雙方協議按以下條款執行：

　　一、工程范圍：

　　砌筑范圍、位置由甲方現場工作人員現場指定。

　　二、質量及砌筑形態要求

　　采用24墻砌筑，墻高2.2米，每6米一個承接墩，墩高2.4米，墩頂端要求形式按后附圖。

　　質量要求：

　　1、圍墻必須垂直、牢固，結構合理，形態美觀，砌筑砂漿須飽滿，嚴格按建筑磚砌墻的質量標準執行。

　　2、外墻以砂漿抹平，必須平整且砂漿厚度要達到1㎝以上。

　　三、計量及計價標準

　　1、2.2米高24墻每米含材料費、人工費、工時費，綜合單價100元/㎡。

　　2、增加墻墩按360mm厚，高度2.4米計，每米綜合單價440元/m;

　　3、墩部的不規則形態按用磚數折算為24墻（2.2米高）的延平米計價。

　　四、付款方式

　　協議簽訂后，甲方預付1萬元施工準備費，施工完畢，經甲方驗收合格并辦理結算后除質保金外一次付清，質保金5000元。

　　五、施工工期：

　　自甲方通知進場施工起，每100米用時不超過3天。超時每天罰款500元。

　　六、乙方工作人員的安全自行負責，乙方施工期間須對行人安全負責。

　　七、遇有人阻撓砌筑時應停止施工，不與之爭執，報甲方工作人員處理。

　　八、未盡事宜由雙方協商解決。

　　注：工程完工后結算時乙方需開具工程發票，甲方方可支付工程款。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期:______________

標準版建設施工合同范本 篇2

　　根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國治安處罰法》、《建設工程安全管理條例》和水上作業安全生產等有關法律規定，為進一步加強發包人對施工承包人的安全保衛工作的宏觀控制和監督管理，防止和杜絕事故發生，維護正常的工程建設秩序，發包人與承包人特簽定本協議書。

　　甲方(發包人)：__________

　　乙方(承包人)：___________

　　一、乙方職責：

　　1、乙方必須貫徹執行“誰主管，誰負責”的原則，乙方項目負責人是安全施工、治安保衛工作的重要責任人，要把安全施工、治安保衛工作納入議事日程，做到安保工作與主業工作同計劃、同部署、同檢查、同總結、同評比，積極開展安全施工、治安保衛工作。

　　2、認真落實并嚴格執行有關勞動保護法規、法令、條例;加強對所轄人員的法制和安全教育，預防案件或安全事故的發生。

　　3、健全安全保衛組織，做到人員落實，活動正常，作用明顯，廣泛收集信息，掌握治安動態，并與甲方安保部門保持聯系，及時有效地反映和處置各種治安事件或案件。

　　4、認真開展日常和定期、不定期的安全及治安保衛工作檢查，及時發現隱患，落實整改措施，不斷提高安全防范能力。

　　5、做好重點要害部位的治安管理工作，達到制度全、管理嚴、設施齊，崗位人員責任性強。

　　6、嚴格執行國家有關暫住人口管理規定，外地施工人員進駐現場必須按規定辦理暫住證;人員管理必須要做到：底數清、情況明、證件齊、登記申報及時。

　　7、必須認真對工程施工人員進行施工安全專項教育，增強施工人員的法制觀念，提高安全思想意識和自我保護能力，規范全體施工人員的行為，杜絕各類違章現象。

　　8、確保必要的安全投入，包括保證各種施工設備完好，各項防護裝置齊備，個人勞動保護用品齊全等。

　　9、嚴格按照相關規定認真辦理各項施工手續，必須辦理人員車輛進入施工現場手續，并按施工現場管理要求進行施工。

　　10、水上施工作業應遵循現行國家規定的水上作業施工相關管理規定，嚴禁超載或違反水上施工安全管理規定。

　　11、不發生安全責任事故;不發生刑事案件和破壞生產設施事件;不發生火災、爆炸、水上違章施工作業、交通違章等治安災害事故;不發生職工違法犯罪。

　　12、積極參加甲方和公安機關組織開展的安保檢查和各項治安專項活動，并完成甲方交辦的各項任務。

　　13、自覺接受甲方、監理單位等有關安全生產、治安保衛方面的檢查、指導和管理。對于甲方查處的隱患，乙方必須限期整改。

　　14、對甲方違反安全生產規定、制度的指令，乙方有權拒絕執行、有權要求甲方改進。

　　15、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下，在甲方認為確定有必要暫停施工并提出要求乙方暫停施工的書面意見后，乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施處理意見后，以書面形式向甲方提出復工要求。在甲方組織驗收并簽字同意后，乙方重新施工。

　　16、乙方施工人員應在所處施工區域、水上作業環境、操作設施設備、工器具等方面進行認真自查，發現隱患立即停止施工，并經落實整改后方準繼續施工。一經開工，就表示乙方確認施工場所、水上作業環境、設施設備、工器具等達到符合安全要求和處于安全狀況，乙方對施工過程中由于上述因素而導致的事故后果負責。

　　17、乙方必須堅持文明施工，對所承擔工程區域的文明施工負責，做到工完料盡場地清。

　　18、乙方人員在施工期間造成傷亡、電氣、機械、水上施工等重大事故(包括造成甲方人員、他方人員傷亡)和發生不安全情況應及時向甲方通報。事故的損失和善后處理費用，由乙方全部負責。甲方有權根據事故性質及程度對以方進行處罰，罰款從安全擔保金中扣除。

　　19、按本工程項目的不同施工內容，在開工前采用甲方提供的安全評價報告書進行安全評價，完成安全評價后，及時將安全評價報告書送交甲方審核批準。

　　20、乙方承諾以本合同價款的3%作為安全擔保金，在工程進行期間，當出現安全、保衛違規情況或發生安全、保衛事故等情況，因乙方原因造成甲方經濟、信譽損失的，甲方據實計算扣款額，在當期工程進度款或結算款中予以扣除，累計扣款總額如超過本合同價款的3%，超出部份乙方仍須承擔。

　　二、甲方職責：

　　1、施工期間，負責對乙方進行安保工作的檢查、督促指導;甲方應經常聯系乙方，檢查和處理工程施工中有關的安全工作，預防事故發生。

　　2、協助乙方辦理有關施工手續，并進行治安安全教育。

　　3、定期組織安全生產大檢查和日常安全巡檢。

　　4、將安全檢查情況及時反饋乙方，并配合乙方研究落實整改措施。

　　5、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下，甲方有權做出停工整頓，限期整改的決定。

　　6、甲方認為確實有必要暫停工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并提出書面意見。當乙方實施處理意見并以書面形式提出復工要求后，甲方應當在24小時內組織驗收、檢查是否合格，并簽字后給予答復。

　　發生下列情況必須停工整頓：

　　(1)發生人身傷亡事故;

　　(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故和水上違章施工;

　　(3)重復發生相同性惡劣的事故;

　　(4)多次不聽從勸告的。施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求。

　　7、在保證安全的前提下，盡量為乙方提供各項施工便利。

　　8、對違章人員進行處罰教育。

　　9、本協議書在執行過程中如遇有與國家、地方政府的有關規定不一致時，按照國家、地方的有關規定執行。

　　10、本協議書作為甲方工程承發包合同的附件，與承發包合同具有同樣的法律效力。經協議雙方簽署后立即生效。

　　11、本協議書由甲方解釋。

　　甲方(發包人)：__________乙方(承包人)：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　地址：______地址：__________

　　委托代理人：(簽字) __________委托代理人：(簽字)__________

　　電話：__________電話：__________

　　傳真：__________傳真：__________

　　開戶銀行：__________開戶銀行：__________

　　帳號：__________帳號：__________

　　郵政編碼：__________郵政編碼：__________

　　_______年_____月_____日_____年_____月_____日

標準版建設施工合同范本 篇3

　　發包方 (甲方)：_______________

　　承包方 (乙方)：_______________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_______________

　　2、工程地點：_______________

　　3、工程地點：_______________

　　4、承包方式：_______________

　　二、工程承包方式

　　包工包料，采用總價包干的承包方式，乙方的預算書是組成合同的一部分，合同價款經雙方確認后，預算范圍內所含工程內容一次包死，結算時不予以調整，預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。

　　三、工程工期

　　1、本合同工期為____日，自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內進場施工。

　　2、在施工過程中，如遇下列情況，工期相應順延：

　　(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;

　　(2)因甲方不能按期提供施工圖，材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;

　　(3)因甲方未具備進場條件，不能提供施工場地、水、電源，場地道路未能暢通，障礙物未能清除等，影響進場施工的;

　　(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;

　　(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成，影響本工程進度的;

　　(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收，甲方沒有按時驗收的;

　　(7)甲方未按約定支付工程款的。

　　四、工程價款

　　1、工程價款為：(大寫)__________________，(小寫)__________________。

　　2、在合同履行中出現下列情況時，應調整本工程的工程價款：

　　(1)經批準的設計變更;

　　(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符，需增加工程量。

　　3、工程結算價格調整計算方法：上述引起的任何洽商增減，在洽商簽訂時雙方確定金額，最終工程結算為固定合同價+洽商金額，不再另行結算。

　　4、工程結算價格需第三方審計機構完成的：乙方施工完畢后20日內，乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料，甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料后，應在3個月內組織第三方審計機構給予確認，延期視為認可乙方所報結算金額。

　　五、材料設備供應

　　1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。

　　2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，并嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗，并須符合國家規定的安全和質量標準。

　　3、施工中，由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。

　　4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品(采用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。

　　六、工程質量

　　1、甲方應在乙方進場前7日，向乙方提供施工圖紙和施工說明____套，并向乙方進行技術交底。

　　2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工，上述約定的事項變更的，雙方均以書面形式通知對方。

　　3、涉及隱蔽或單項工程的，在工程隱蔽或單項工程竣工前2日，乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格，甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的，乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收，應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求，延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字，乙方可自行組織驗收，甲方應承認驗收記錄。

　　4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。

　　5、本工程使用的消防產品必須符合國家規定。

　　七、工程驗收

　　1、工程完工后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收，或驗收后14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

　　2、自行驗收合格后，雙方辦理工程移交手續。

　　3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。

　　八、工程價款的支付方式

　　1、合同簽定后，預付工程總價的_______%，計RMB：_______元;

　　2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內，付工程總價的60%，計RMB：_______元。

　　九、維修責任

　　乙方負責保修期限為_____年，自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內到達現場并及時處理。如非乙方原因造成的質量問題，不屬于乙方保修范圍，如需乙方維修，甲方需支付給乙方相應的費用。

　　十、違約責任

　　1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3%。

　　2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續進場施工的，甲方承擔后續進場費用。

　　3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金。

　　4、由于乙方原因，本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔。

　　5、工程完工后，甲方應在3個月內組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

　　十一、爭議解決

　　1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。

　　2、雙方在合同執行期內如有爭議，應由雙方友好協商解決，如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟。

　　甲方(公章)：_______________

　　簽約代表：_______________

　　簽約時間：_______年___月___日

　　簽約地點：_______________

　　乙方(公章)：_______________

　　簽約代表：_______________

　　簽約時間：_______年___月___日

　　簽約地點：_______________

標準版建設施工合同范本 篇4

　　合同編號：________

　　工程名稱：__________

　　工程編號：__________

　　工程類別：__________

　　發包方(簡稱甲方)_________

　　承包方(簡稱乙方)_________

　　簽訂時間：______________

　　簽訂地點：______________

　　根據我國現行法律、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：____________

　　二、工程地點：____________

　　三、資金來源：____________

　　四、承包范圍、工程內容：

　　1、承包范圍：___________

　　2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________

　　3、其它：______________

　　五、合同價款

　　1、合同總價款：__________萬元。

　　2、合同價款的計價依據

　　(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);

　　(2)____年以________文頒發的費用標準;

　　(3)____年以________文批復的人工費單價;

　　(4)____年以________地區預算價格;

　　(5)其它：_____________

　　第二條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、辦理工程永久用地的征用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的)，并提供有關隱蔽障礙物資料。

　　2、辦理建筑許可證及應由甲方辦理的其它證件。

　　3、____年__月__日前完成“四通一平”，即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修，安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時，可委托乙方承擔。)

　　4、協調地方工農關系，改善施工環境，保證水、電、路、通訊工程的正常使用。

　　5、合同簽訂后__天內提供完整的建筑安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點，并進行現場校驗。

　　6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，做好交底會審紀要，在會審后__天內分送有關單位。

　　7、向經辦銀行提交撥款依據，按時辦理撥款和結算。

　　8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收，負責組織工程的竣工驗收，按照國家和行業有關規定，及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。

　　9、指派_____同志為甲方駐工地代表，對工程進度、質量、合同履行情況進行監督檢查，負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜，及時解決應由甲方解決的問題。

　　實行監理的工程，甲方委托總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，后任繼續前任在合同中約定的權利義務。

　　二、乙方責任

　　1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。

　　2、編制施工組織設計(或施工方案)，做好各項施工準備工作。

　　3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工，符合“環保”要求，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付。

　　4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告，以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業計劃，材料設備、成品半成品等進場計劃(包括月計劃、用水、用電計劃)，月份施工統計報表，工程事故報告等。

　　5、工程竣工后，及時清理現場，做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料，辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。

　　6、已完工的房屋、構筑物和安裝的設備，在雙方約定的移交日期應負責保管。

　　7、利用永久建筑和設備建井時，負責建筑物和設備的維修和保養，保證礦井移交時的建筑安裝工程質量。凡利用永久建筑和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。

　　8、指派________同志為乙方代表，負責施工現場的管理及與甲方的聯系工作。

　　第三條工程期限

　　一、總工期為________天(日歷天)，自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工驗收。

　　二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時，供應的材料、設備和工程撥付不及時，以及不可抗力、外部關系等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工，經甲方簽證后，工期順延。

　　三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時，工期不予順延。

　　四、提前或延誤交工，每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。

　　第四條工程質量與驗收

　　一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規范、規程和標準進行施工，并接受甲方代表和工程監理人員的監督。

　　二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。

　　三、甲方要求的“創優”工程，工程竣工后，經質量驗收達到優質工程，甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)

　　四、乙方在施工中必須遵守下列規定

　　1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗，對材料改變或代用，必須經原設計單位和甲方同意。

　　2、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案，應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究，并經甲方和設計單位簽證后實施。由此而發生的費用支出，由乙方承擔，工期不予順延。

　　五、工程驗收

　　1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收，驗收合格后各方在驗收證書上簽字。

　　2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗，雙方確認工程合格后在工程驗收證書上簽字，如甲方不能如期派人參加檢驗，乙方可自行檢查驗收，做好隱蔽工程驗收記錄，甲方應予承認。工程隱蔽后若甲方提出復驗，乙方應予同意，復驗合格，工期相應順延，其費用應由甲方負擔;復驗不合格，費用應由乙方負擔，工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收，甲方提出復驗，不論合格與否，費用由乙方負擔，工期不予順延。

　　3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料，由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格，在驗收證書上簽字，進行單位工程質量評級并認證。如驗收不合格，應分清責任，限期整改，直至達到合格標準，所發生費用及工期由責任方負責。

　　4、竣工驗收后，乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份，移交甲方。

　　六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法，負責保修。保修期為：土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。

　　第五條建筑材料、設備的供應、驗收和價差處理

　　一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)

　　二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方采購。

　　三、任何一方供應的材料、設備應按合同規定按時、按質、按量供應，必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，不得應用于工程建設中，且應按指定時間遠離施工現場，其復驗費用由材料、設備供應方承擔。

　　四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。

　　五、根據工程需要，經甲方代表簽證，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時，由甲方承擔發生的經濟支出，因乙方原因使用時，由乙方承擔費用。

　　六、因材料設備供應不及時造成停工待料時，其停、窩工損失由供貨責任方承擔。

　　七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建筑安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。

　　第六條工程價款的支付與結算

　　工程價款的支付和結算，應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。

　　一、本合同簽訂后____日內，甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。

　　二、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在___日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價款的____%時，按規定比例逐步扣回備料款。

　　三、工程價款支付達到調整后合同總價的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，等保修期滿工程質量仍然合格，欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。

　　四、工程價款的結算依據，除工程計價依據外，還應有：

　　1、施工組織設計或方案;

　　2、設計變更文件;

　　3、隱蔽工程、工程變更、巖石硬度變化、材料代用等簽證;

　　4、井巷涌水量實測資料及地質條件變化的實測資料;

　　5、價差調整資料;

　　6、其它有關工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。

　　五、凡雙方議定在本工程中采用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時，應相應對合同價款進行調整。

　　六、因甲方延期支付工程進度款或尾款，應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。

　　七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。

　　八、本合同價款的結算方式為：_____________.

　　九、乙方在全部工程竣工后____日內，將竣工結算文件送交甲方和經辦銀行審查，乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到文件____日內審查完畢，如到期未提出書面異議，乙方可請求經辦銀行審定后撥款。

　　第七條施工與設計變更

　　一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審，作出會議紀要，作為施工的補充依據，甲乙雙方均不得擅自修改。

　　二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處，雙方應及時以書面形式通知對方，由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計，乙方按修改或變更的設計進行施工。由于設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷，材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔，并調整合同價款，工期也做相應調整。

　　三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經設計或有關技術部門審查，甲方同意后采用并實施，其節約的價值按國家規定分配。

　　四、甲方如需修改或變更設計，必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙，乙方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時，乙方才予實施。

　　五、施工中如發現地下埋藏的古跡、文物等障礙物，乙方應立即通知甲方，由甲方報告文物管理機關處理并立即采取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責，并相應調整工期。

　　第八條工程監理

　　在實行工程監理的建設項目中，要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》，甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理范圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道，按照規定的方式交換信息。

　　第九條違約責任

　　乙方違約責任

　　一、工程質量不符合合同規定的，負責修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　二、由于乙方責任造成工程不能按合同規定時間交付使用的，乙方償付逾期違約金。

　　三、保修期如發生質量問題，乙方接到甲方通知后____日內進行修理，否則，甲方有權另請施工單位進行修理，因此而發生的修理費用由乙方承擔。

　　甲方違約責任

　　一、未能按合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失，并應賠償乙方由此造成的實際損失。

　　三、工程未驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　第十條糾紛解決辦法

　　本合同履行中發生爭議，雙方當事人應及時協商解決，協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協議，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構，事后未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)

　　第十一條施工安全

　　乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工，承擔由于自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用，發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。

　　第十二條附則

　　一、本合同一式__份(包括附件)，甲乙方雙方各執正本一份，副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的合同，送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的，自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，如需修改補充的，雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

　　第十三條補充條款________________________________________________

　　甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

　　單位地址：________________單位地址：________________

　　法定代表人(簽字)：________________法定代表人(簽字)：________________

　　代理人(簽字)：________________代理人(簽字)：________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：________________

　　帳號：________________帳號：________________

　　電話：________________電話：________________

　　電掛：________________電掛：________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：________________

　　日期：________________日期：________________

標準版建設施工合同范本 篇5

　　發包方（甲方）　　承包方（乙方）　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑裝飾承包合同條列》及其他相關法律法規，遵循平等、自愿、公正、誠實守信的原則，結合工程實際，甲乙雙方經友好協商一致，特訂立本合同：　　

　　一、工程概況：　　

　　1、工程名稱：住宅室內精裝修　　

　　2、工程地點：　　

　　二、 工程承包范圍：《預算書》中所標明的工程項目及內容　　

　　三、承包方式：全承包　　雙方約定：本工程由乙方提供設計，由甲方審核、確認。住房裝修合同

　　四、合同工期：　　

　　1、開工日期：　　

　　2、竣工日期：　　

　　3、合計 個日歷日。　　上述開工日期為暫定日期，實際開工日期以甲方的開工通知書為準，若開工日期提前或推后，則竣工日期相應提前或延后，工期不變。　　

　　五、工程質量標準：　　工程質量標準：優良。按（GB50210—20）建筑裝飾、裝修工程質量標準驗收規范執行。　　

　　六、合同價款：　　本合同第一條確定的承包范圍內施工面積了 ㎡，合同總造價為人民幣： 萬元（不含稅金）　　

　　七、合同的組成文件：　　

　　1、本合同書；　　

　　2、標準、規范及有關技術文件；　　

　　3、甲、乙雙方確認的圖紙{按圖施工}　　

　　4、雙方關于本工程的洽商、變更、簽證等書面協議或文件。　　

　　八、雙方工作：　　

　　（一）甲方工作：　　

　　1、開工前2天，提供施工所需的場地，并清除場內一切影響施工的障礙物；對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。　　

　　2、開工前2天，向乙方提供施工所需要的水源、電源，說明使用注意事項，并交納施工中產生的水電費。　　

　　3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續，負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。　　

　　4、委派張X為甲方工地代表，對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續，及時辦理驗收結算。　　

　　5、開工前2天，對施工圖紙、施工方案及施工進度計劃進行審定并予以確認或要求乙方予以變更，確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認后，應按期開工；乙方接到甲方變更后，應于48小時內，提出變更后方案交甲方審定，甲方應于48小時內予以答復。　　

　　（二）乙方工作：　　

　　1、委派劉X為本工程項目經理，負責按合同約定擬訂施工方案、施工進度計劃交甲方審定。按合同約定組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。　　

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、安全規定、環境保護規定。　　

　　3、做好各項質量檢查和施工記錄，會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收，編制工程決算。　　

　　4、工程竣工尚未移交甲方之前，負責對現場設施和施工成品的保護。　　

　　九、關于工期的約定：　　

　　（一）開工及延期施工：　　

　　1、乙方應按合同約定的開工日期開工，因乙方原因延期開工的，乙方應按合同總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償。　　

　　2、因甲方原因不能按合同約定日期開工的，甲方應按合同總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。　　

　　（二）暫停施工：　　

　　1、由于甲方未按合同要求支付工程款項的，乙方有權暫停施工，同時保護好施工現場，甲方應按合同要求工期相應順延。　　

　　2、甲方對在施工過程中質量有異議，可要求暫停施工。并向乙方發暫停施工說明書。經技術主管部門仲裁，責任在乙方的，乙方承擔返工或維修責任，工期不順延；經主管技術部門仲裁，責任不在乙方的，乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失，工期相應順延。　　

　　十、關于提供材料的約定　　

　　1、甲方提供的材料，應在乙方要求的日期運抵施工現場，由乙方檢驗。如材料不符合施工要求，乙方可拒絕使用；如甲方要求乙方使用，應書面提出，乙方不承擔由此產生的質量后果。　　

　　2、甲方提供材料的，乙方應提前3天通知甲方。　　

　　3、乙方提供的材料，必須符合合同規定的型號、規格和標準，由甲方檢驗后方可使用。　　十

　　一、工程變更：　　

　　1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更，應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。　　

　　2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目，應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意后，雙方應辦理簽證，作為追加合同價款和結算的依據。　　

　　3、因甲方提出設計或項目變更的，工期相應順延。　　十

　　二、驗收與保修　　

　　（一）驗收　　

　　1、工程完工后，乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。　　

　　2、甲方接到驗收報告后____日內組織驗收，并在驗收后____日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用；由甲方原因造成的修改，其修改費用由甲方負責。　　

　　3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后____日內不組織驗收，或驗收后____日內不提出修改意見，視為驗收合格。　　

　　4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的，甲方不得使用；如甲方強行使用，乙方不予承擔保修，并視為工程竣工及驗收合格。　　

　　（二）保修：　　工程竣工后，乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。　　十

　　三、付款方式：　　雙方約定，甲方按以下方式支付工程款項：　　

　　1、開工之日起____日內，支付總款項的80%，即人民幣 萬元；　　

　　2、木工進場施工之日前，支付總款項的10%，即人民幣 萬元；　　

　　3、竣工通過驗收后____日內，支付總款項的`10%，即人民幣 萬元。　　十

　　四、雙方如發生爭議，應通過雙方友好協商解決；經友好協商仍不能解決的，均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。　　十

　　五、本合同書一式兩份，雙方各執一份。　　十

　　六、本合同書自雙方簽字之日起生效，至保修期結束失效。　　甲 方：

　　電 話：　　代 表：____日 期：　　乙 方：

　　電 話：　　代 表： ____日 期

標準版建設施工合同范本 篇6

　　發包人:(全稱) 承包人:(全稱)

　　依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規,遵循平 , 等,自愿,公平和誠實信用的原則,合同雙方當事人就合同工程施工有關事項達成一致意見, 訂立本協議書.

　　一,工程概況

　　工程名稱: 工程地點: 工程內容: 工程規模: 結構形式: 工程立項,規劃批準文件號: 資金來源:

　　二,工程承包范圍

　　承包范圍:

　　三,合同工期

　　工程合同工期總日歷天數:_____天. 擬從 年 月 日開始施工,至 1 年 月 日竣工完成.

　　四,質量標準

　　工程質量標準:

　　五,合同價款

　　合同總價 (大寫) : (小寫) : 項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程) ; □詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程) . .

　　;

　　六,組成合同的文件

　　組成合同的文件及其優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規定一 致.

　　七,詞語含義

　　本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同.

　　八,承包人承諾

　　承包人向發包人承諾已閱讀,理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實施,完成并 保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務.

　　九,發包人承諾

　　發包人向承包人承諾已閱讀,理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務. 2

　　十,合同生效

　　訂立合同時間: 訂立合同地點:

　　年

　　月

　　日

　　合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字,蓋章后,于 生效.

　　發 地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　承 地

　　包

　　人: (公章) 址:

　　法定代表人: 委托代理人: 電 傳 話: 真:

　　法定代表人: 委托代理人: 電 傳 話: 真:

　　開戶銀行: 帳 號:

　　開戶銀行: 帳 號:

　　郵政編碼: 電子郵箱:

　　郵政編碼: 電子郵箱:

標準版建設施工合同范本 篇7

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　為美化環境，適應開發需要，綠化改造工程由乙方負責，現雙方就相關事宜達成如下協議：

　　一、工程期限：

　　自20xx年8月20日至20xx年9月28日

　　二、養護期：

　　自竣工驗收后一年

　　三、工程地點及內容：

　　四、工程造價及結算方式：

　　(1)工程竣工驗收合格后按實結算。

　　(2)付款方式：

　　1、竣工驗收合格后付總工程款的60%。余款工程養護期結束甲方驗收合格后一次性付清;

　　2、必須到地稅局作項目登記;

　　3、工程發票必須到地稅局代開或者提供由地稅局蓋章確認的稅款繳入金庫的完稅證明。

　　五、安全施工：

　　施工單位應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必須的安全防護措施，施工過程中產生的.垃圾需及時清運，如乙方在施工過程中有安全事故發生，甲方不負任何責任，一 切經濟費用均由乙方負擔。

　　六、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，經由雙方簽字蓋章后生效，合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代表(簽字)：

　　代表(簽字)： 日期： 年 月 日

標準版建設施工合同范本 篇8

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　此致

　　_____________人民法院

　　附：本上訴狀副本__________份

　　反訴人：_________________(簽名)

　　_____年_____月_____日

標準版建設施工合同范本 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公正和誠實信用的原則，經過友好協商，雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠，新廠建設一事達成一致，簽訂本合同。

　　一工程概況

　　1.1工程名稱：____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作

　　1.2工程地點：____縣叩鎮華豐村

　　1.3工程內容：

　　①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸，運距不超過5)。

　　②、廠區場平后保坎建設(92米8米高

　　2.5米寬均距)計：。

　　③、廠區道路硬化建設(130米10米)計：1300平方米。

　　④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。

　　⑤、待建部分場地綠化處理工程。

　　⑥、廠房建設圖紙范圍內容。

　　⑦、廠區地面場采用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。

　　⑧、辦公區域的裝飾部分。

　　1.4工程承包范圍：上述工作范圍。

　　1.5工程承建方式：上述工作內容包工、包料修建。

　　二、工程質量要求：合格。

　　三、工程工期約定：________年____月____日進場，竣工日期________年____月____日。

　　四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。

　　五、乙方必須按照國家建設標準保質保量，按期完成施工。

　　六、工程造價及支付：

　　此工程為合同包干價，總計工程造價為51

　　6.3萬元(大寫：伍X壹拾陸萬叁仟元整)。

　　支付情況：

　　1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);

　　2、工程完工后，甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;

　　3、剩余工程款3%為保修金，保修期為________年，到期后無質量問題甲方全額支付給乙方。

　　七、組成合同的文件：

　　組成合同的文件包括：

　　1、本合同協議書;

　　2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201合同范疇的通用條款和專用條款;

　　3、標準、規范和有關技術文件;

　　4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　八、合同一經簽訂，單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守，如單方違約，賠償守約方工程總價5%的損失。

　　九、糾紛解決方式

　　雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。

　　十、此合同一式肆份，雙方各執兩份。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

標準版建設施工合同范本 篇10

　　發包人（簡稱甲方）：

　　承包人（簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、工程立項批準文號：

　　5、資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、工程工期

　　1、開工日期：______年___月___日；

　　2、竣工日期：______年___月___日；

　　3、合同工期總日歷天數_________天。

　　四、合同價款

　　工程總造價

　　大寫：___________________元（人民幣）

　　￥：___________________元（人民幣）

　　五、發包人工作

　　1、委派_______為工地代表，聯系方式：_______

　　2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。

　　3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

　　4、有義務協調地方關系，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。

　　六、承包人工作

　　1、委派_______為工地代表，聯系方式；

　　2、嚴格按圖紙進行制作安裝。

　　3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

　　4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。

　　七、施工組織設計和工期

　　1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。

　　工程師確認的時間：工程師收到后_____天內批準或提出修改意見，逾期不批復則視為同意。

　　2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由于發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。

　　八、工程質量標準

　　工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

　　九、材料的提供

　　承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。

　　十、工程價款的結算

　　1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。

　　2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。

　　3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。

　　十一、工程的驗收

　　工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。

　　十二、維修責任

　　承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　十三、違約責任

　　1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。

　　2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

　　3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。

　　十四、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　發包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　______年___月___日

標準版建設施工合同范本 篇11

　　甲方：__________身份證號：__________

　　乙方：__________身份證號：__________

　　根據《民法典》及有關規定，本著平等互利的原則，經甲乙雙方友好，就有關富道二期道路工程邊坡三維網植草工程達成協議，為明確甲乙雙方的權利與義務，簽訂本協議書：

　　一、工程名稱及地點

　　1、工程名稱：__________

　　2、工程地點：__________

　　二、合同期限　　自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的，工期順延。

　　三、合同內容　　工程項目及工程量：富道二期二段工程 邊坡三維網植草，工程量約 65000 2。　　乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的，甲方可視需要，對乙方工作內容及范圍作出調整，也可對乙方范圍內的部分或全部工作內容另行指定施工單位。乙方應無條件接受，也不因此作為對合同單價作出調整的理由。 本合同簽定后，由于甲方需要，需臨時安排乙方增加的工作，經雙方協商確定工作內容及計價方式后簽定補充合同。補充合同具有與本合同相同的法律效力，雙方應承擔的責任及義務仍參照本合同條款執行。

　　四、合同價款

　　1、工程單位： 2，工程總價暫定人民幣： 元。大寫： 元整。(注：此價不含稅)

　　2、乙方向甲方支付保證金2萬元。

　　3、乙方須按合同規定的期限、質量標準和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內的全部工作內容。包括為完成本合同所發生的勞務費及零星機具材料費、安裝拆卸費、材料轉場費、輔助材料費、安全文明施工費、合理利潤、管理費等一切費用。

　　4、乙方為完成本合同約定的工程項目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細施工內容中沒 寫明或單列的工作內容，均屬于乙方須在本合同中應該履行的合同義務，不再另行支付。乙方經過前期反復調查了解，對甲方的要求已完全明了，對本合同清單中工作內容表述不全的項目按照國家相關規定中所　　暗含的工作內容確定并視為包含在相應的工程細目當中。

　　五、結算方式

　　1、以甲方驗收合格后最終認可的尺寸、斷面計量，按合同單價和實際完成數量計算工程價款。

　　2、甲方在本合同所有內容完工并經驗收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質量保證金。　　質量保證金的退還：在質保期滿后，扣除有關應扣款項后，甲方將剩余部分無息退還給乙方。質量保證期為12個月。

　　3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結算單進行結算，其它任何單據不作為結算的法律依據。結算必須由本人進行，委托他人結算時，必須經甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。

　　4、付款方式：乙方材料、機械設備進場后，一個月內完成45000平米，甲方支付工程款30萬元，施工中可視乙方進度、質量支付工程款，此項護坡工程完工及時驗收合格后100天內支付完成工程全款。

　　5、如甲方認為有必要時，可對本協議工程或其任何部分的結構形式、質量等級或數量做出調整，乙方應無條件服從。

　　6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`損失由乙方負擔。

　　7、由于乙方失誤、措施不當、控制不嚴等原因造成的工程返工或超設計數量，甲方不予計量。

　　六、雙方的責任和義務　　甲方的責任和義務

　　1、提供設計圖紙或施工方案，提出 質量、技術、安全、環保等要求。技術員技術交底放線、質檢。

　　2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負責。

　　3、若乙方不能服從甲方調度安排，不滿足質量、進度、安全、環保等要求時，甲方有權單方隨時終止合同。　　乙方的責任和義務

　　1、乙方的人工必須聽從甲方調配，按照甲方技術交底進行施工，保證隨叫隨到。在用工現場必須聽從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規定日期完成任務，遵守甲方的規章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。

　　2、乙方必須保證項目質量。如果施工項目在質保期內出現質量問題，乙方必須在24小時內到達項目部并無條件對進行修復。

　　3、乙方必須按照安全和技術要求規范化施工，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全操作，在施工過程中不得聲音作業，杜絕一切事故發生，并承擔由于自身造成的人身傷亡事故，安全責任事故，甲方不負任何責任。

　　4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準喝酒和做好安全準備方能施工，如果被甲方工作人員發現沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩，發現一次罰款500—20元，乙方無條件服從。

　　5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。

　　6、乙方負責其人工的伙食、住宿等事項，其費用由乙方自付。

　　7、乙方必須配合甲方做好相關輔助資料。

　　8、及時足額支付農民工工資，否則由此造成的一切責任乙方自行承擔。甲方可視需要代為支付，相應金額從應支付于乙方的工程款中扣除。

　　8、施工用水、用電均已包含在合同單價中，乙方自行承擔。

　　七、其它約定

　　1、甲乙雙方均不得提出協議以外的其他任何要求，若一方提出，對方有權拒絕。在執行過程中任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。

　　2、甲乙雙方應嚴格遵守和執行本協議條款。如一方不按協議條款執行均屬為違約，違約方須承擔由此造成的經濟損失，如乙方不能按甲方規定日期完成施工任務，乙方自行退場，乙方不自行退場，甲方有權將乙方清除出場，所干工程款按經甲方驗收合格認可的50%結算，同時賠償甲方延期所造成的工期和經濟損失。

　　八、爭議解決方式

　　1、本協議未盡事宜，雙方另行協商。

　　2、與本合同有關的一切爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成依法向協議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應承擔相應法律責任合同在履行過程中發生糾紛，雙方協商不能解決的，依法向協議簽訂地人民法院起訴。

　　九、合同的生效和終止

　　1、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。　　

　　甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________　　

　　聯系電話：__________聯系電話：__________　

　　簽約日期：__________簽約日期：__________

　　簽約地點：__________簽約地點：__________

標準版建設施工合同范本 篇12

　　審判長、審判員;

　　受本案原告委托，經人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建筑工程有限公司建設工程施工合同糾紛一案，作為其代理人，依據法律規定，發表如下代理意見：

　　一、被告應立即支付拖欠人工費，并承擔欠款利息。

　　被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經被告結算共計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單，明確了原告的具體工作項目及所產生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(一) 建設工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;(三)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日”。 根據以上規定，原告于20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。

　　二、被告托欠的款項，基本上都是農民工的血汗錢，繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調，從維護社會穩定大局的高度，把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款，及時給付農民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動于衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背后涉及到幾十名農民工的利益。因此，請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。

　　以上代理意見懇請法庭予以采納。

　　代理人：劉保平 20xx年1月23日

標準版建設施工合同范本 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權、利關系，經甲、乙雙方充協商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。

　　一、項目經理部主要負責人：

　　二、經營承包主要內容

　　1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。

　　2、各項流轉稅及附加包括：印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。

　　3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳，待業主最后一筆結算款到賬后再作內部結算。

　　4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費，保函返還后無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費，預付款到項目賬戶后由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質押金。

　　5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定，簽訂本項目有關的材料采購或專業分包合同時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性合同，否則視為違約并追究相關責任。

　　三、甲、乙雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導，協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。

　　2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。

　　3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關文件的全部條款，并對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任，按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成后止)。

　　2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度，嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質量和安全生產，做到文明施工。

　　在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少于兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。

　　3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款并在當期工程款中扣除。

　　4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規，做好環境保護工作，避免由于施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。

　　5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設單位使用為止。

　　四、工程款項的使用和管理

　　項目結束后應將項目財務賬簿交公司歸檔，經公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質量保證金。

　　3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表并由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資，如甲方檢查無發放資料，則項目戶頭的資金應優先發放民工工資并處壹萬元以內數額的罰金。

　　4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定，對擅自挪用工程款應視為_____行為，甲方有權追究其_____責任。

　　五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準

　　1、甲方委派技術、管理人員人，基本工資按人均/月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。

　　2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務，所發生的費用由項目部承擔。

　　六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。

　　1、實現上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務應明晰。

　　2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結束為止。

　　七、其他事項

　　1、如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充條款。

　　2、如發生爭議，雙方不能協調解決，可向甲方工商注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，經雙方簽字后生效，至項目承包期結束、項目缺陷期后自行終止。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　(附身份證及項目經理證等復印件)

　　年 月 日 年 月 日

標準版建設施工合同范本 篇14

　　發包人（簡稱甲方）：

　　承包人（簡稱乙方）：

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、工程立項批準文號：

　　5、資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、工程工期

　　1、開工日期：______年___月___日；

　　2、竣工日期：______年___月___日；

　　3、合同工期總日歷天數_________天。

　　四、合同價款

　　工程總造價

　　大寫：___________________?元（人民幣）

　　￥：___________________元（人民幣）

　　五、發包人工作

　　1、委派_______為工地代表，聯系方式：_______

　　2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。

　　3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

　　4、有義務協調地方關系，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法_____，應承擔責任。

　　六、承包人工作

　　1、委派_______為工地代表，聯系方式；

　　2、嚴格按圖紙進行制作安裝。

　　3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

　　4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。

　　七、施工組織設計和工期

　　1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。

　　工程師確認的時間：工程師收到后_____天內批準或提出修改意見，逾期不批復則視為同意。

　　2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由于發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。

　　八、工程質量標準

　　工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

　　九、材料的提供

　　承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。

　　十、工程價款的結算

　　1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。

　　2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。

　　3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。

　　十一、工程的驗收

　　工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。

　　十二、維修責任

　　承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　十三、違約責任

　　1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。

　　2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

　　3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。

　　十四、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向__________________委員會申請_____。

　　發包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　編碼：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　編碼：

　　______年___月___日

標準版建設施工合同范本 篇15

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方承擔下列工程的施工圖設計文件審查任務，依據《中華人民共和國合同法》及相關規定，雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、報建編號：

　　3、工程建設地點：

　　4、總建筑面積：

　　5、建筑類型：□住宅 □公建 □工業 □其它

　　6、工程總投資：

　　7、勘察單位：

　　8、設計單位：

　　第二條 施工圖設計文件審查依據

　　1、國家和 (1)《建設工程質量管理條例》;

　　(2)《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》;

　　(3)《實施工程建設強制性標準監督規定》;

　　2、建設項目批準文件和各主管部門的審批意見;

　　3、甲方提供的勘察、設計單位完成的本工程地質詳勘報告和施工圖設計文件。

　　第三條 施工圖設計文件審查主要內容

　　根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查的主要內容為：

　　1、是否符合工程建設強制性標準;

　　2、地基基礎和主體結構的安全性;

　　3、是否符合民用建筑節能強制性標準，對執行綠色建筑標準的項目，還應當審查是否符合綠色建筑標準;

　　4、勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖設計文件上加蓋相應的圖章和簽字;

　　5、其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

　　第四條 施工圖設計文件審查周期

　　根據《房屋建筑和市政基礎設施工程施工圖設計文件審查管理辦法》的規定，施工圖設計文件審查原則上不超過下列時限：大型建筑工程、大型市政工程為 15 個工作日，中型及以下建筑工程、市政工程為 10 個工作日。工程勘察文件，甲級項目為 7 個工作日，乙級及以下項目為 5 個工作日。

　　以上時限不包括勘察設計單位修改的時間。

　　第五條 甲方向乙方提供的有關資料和文件

　　上述材料在合同簽訂生效后的 工作日內由甲方提供給乙方。

　　第六條 審查結果

　　由甲方向乙方提供本合同第五條有關資料和文件，具備審查條件后，乙方開始審查工作。

　　1、審查結果合格的：

　　(1)乙方及時編制審查報告，并報有關部門備案。

　　(2)乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

　　(3)甲方收到審查合格書后的 個工作日內向乙方提供 套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

　　2、審查結果不合格的：

　　(1)乙方將施工圖退建設單位并出具審查意見告知書，說明不合格原因。同時，應當將審查意見告知書及審查中發現的建設單位、勘察設計企業和注冊執業人員違反法律、法規和工程建設強制性標準的問題，報有關部門備案。

　　(2)甲方負責對施工圖設計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

　　(3)乙方收到修改后的施工圖設計文件后應及時告知有關部門。

　　第七條 施工圖設計文件審查費收取

　　1、經甲乙雙方商定本工程收取施工圖設計文件審查費總額為人民幣 萬元整(含稅，大寫： 萬元)，通過銀行轉賬方式支付到乙方以下銀行賬號：

　　賬號： 戶名： 開戶行：

　　2、支付方法為：

　　(1)本合同生效后 天內，甲方首付施工圖設計文件審查費計人民幣 萬元作為定金(本合同履行后，定金抵作施工圖設計文件審查費);乙方完成施工圖設計文件審查且審查結果為合格的，甲方應支付施工圖設計文件審查費余額，計人民幣 萬元整。

　　(2)審查不合格的，乙方出具施工圖審查意見書后的 個工作日內，甲方向乙方支付審查費用總額的 %。當重新審查時，雙方約定按以下方式處理： 。

　　(3)在甲方支付上述費用后的五個工作日內乙方應提供等額的有效發票。

　　第八條 甲方責任

　　1、按本合同第五條規定的內容，在審查工作開始前甲方應向乙方提供審查所需的全部資料和文件，并對其完整性、準確性和時效性負責。因甲方提供的資料和文件存在錯誤引致審查成果發生事故的，與乙方無關。

　　2、負責指派時處理本工程在施工圖設計文件審查過程中涉及的有關問題。

　　3、按照乙方的審查意見及時進行修改。

　　4、甲方應按本合同第七條的約定向乙方支付施工圖設計文件審查費用。

　　第九條 乙方責任

　　1、乙方應是政府認定的施工圖設計文件審查機構，具備相應的資質條件。

　　2、乙方委派進行本項目施工圖設計文件審查的人員應是經 省建設廳批準的有資格從事施工圖設計文件審查的審查工程師。

　　3、乙方按本合同的約定提交審查成果文件，對施工圖審查工作負責，承擔審查責任。

　　4、查工作完成后，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務。

　　第十條 違約責任

　　1、因甲方過錯逾期支付審查費用的，每延誤一天，按逾期支付審查費用的 %向乙方支付違約金。

　　2、乙方延誤審查工作的，每延誤一天，應按審查費用的向甲方支付違約金，因不可抗力因素導致延誤審查的除外。

　　3、施工圖設計文件審查合格后，仍有違反法律、法規和工程建 設強制性標準的問題，給建設單位造成損失的，乙方依法承擔相應的賠償責任。

　　4、建設工程經施工圖設計文件審查后因勘察設計原因發生工程質量問題，乙方承擔審查失察的責任，賠償甲方的損失。

　　5、乙方違反第十條第三項的約定，向第三方擴散、轉讓甲方提供的資料和文件，乙方應向甲方支付審查費用 %違約金并賠償甲方因此受到的損失。

　　4、在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方尚未開始施工圖設計文件審查工作的，不予退還甲方已付的定金，已開始施工圖設計文件審查工作的，甲方按實際工作量向乙方支付相應的施工圖設計文件審查費用。

　　第十一條 其他

　　1、按相關規定，施工圖設計文件一經審查合格，不得擅自進行修改，如遇特殊情況，需進行涉及審查主要內容的修改時，必須報請乙方重新進行審查，甲方應與乙方重新簽訂審查合同。

　　2、因甲方原因，在工作過程中增加本合同范圍外受審項目的工程量，甲方與乙方另行簽訂審查合同。

　　3、建設單位或者勘察設計單位對施工圖審查意見如有重大分歧，甲乙雙方同意按下述方式處理：

　　4、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向 甲方所在地 人民法院提起訴訟。

　　5、本合同一式份，甲乙雙方各執

　　6、本合同經甲乙雙方法定代表人或法人委托代理人簽字并加蓋公章后生效。

　　7、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

標準版建設施工合同范本 篇16

　　帷幕灌漿施工合同范本

　　工程總承包方：

　　項目作業承包方：

　　證件號碼：

　　經甲、乙雙方協商，庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔，簽訂意向如下：

　　第一條工程概況

　　1工程名稱：

　　2工程地點：

　　3承包項目：帷幕灌漿工程

　　第二條承包方式和內容

　　1、承包方式：

　　單價承包

　　2、承包主要工作數量：

　　4、承包單價(或總價)：

　　5、單價組成：

　　第三條價款結算

　　1、合同簽署后甲方撥付乙方___ 元(大寫：____)預付款。乙方收到甲方付款后五天內進場。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告，甲方根據監理工程師審定的工程量，確定結算工程量，進行工程款支付。

　　2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。

　　3、稅金由甲方承擔。

　　第四條甲方的責任與義務

　　1、甲方編制總體施工組織設計，全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作，統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。

　　2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙，按時供給乙方。

　　3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告，組織圖紙會審和技術交底。

　　4、甲方負責組織并參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。

　　5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量，有權暫停不符合施工規范的施工程序。工程質量如達不到規范或設計要求，甲方有權指令乙方停工整改。

　　6、甲方以書面形式向乙方提供并交驗水準點與坐標控制點。

　　7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建筑物、構筑物及文物等資料，并協助乙方進行處理和實施保護工作。

　　8、甲方負責統一規劃和管理施工現場，為實現文明施工目標創造條件。

　　9、甲方負責檢查施工安全，有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。

　　第五條乙方的責任與義務

　　1、遵守國家與地方的有關法律法規，并保證甲方免于承擔由于乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。

　　2、乙方應對施工人員進行崗前教育，增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。

　　3、依據設計圖紙和甲方要求，編制施工組織設計和總進度計劃，并向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。

　　4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。

　　5、施工期間，乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作，直至驗收完成。

　　6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作，并接受監理工程師及甲方的監督檢查。

　　7、乙方施工現場必須整潔，做到工完場清，積極配合甲方進行現場管理，達到對環境、健康等各項要求，確保文明施工。

　　8、乙方必須自行完成分包項目，不得再進行分包或轉包。

　　9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用，否則因此產生的一切責任有乙方承擔。

　　第六條工程質量

　　1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。

　　2、乙方必須建立健全質量保證體系，完善質量檢查制度，嚴格按設計圖紙和施工規范要求，對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查，并詳細的填寫質量記錄。

　　3、乙方根據國家質量驗收規范、評定標準和甲方要求，及時整理各類質量記錄，圖表等資料，并及時移交給甲方。

　　4、乙方應精心組織施工，保證工程質量。如質量不合標準，必須返工修理，其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部經濟損失。

　　5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。

　　第七條安全生產

　　1、分包項目的施工安全要求：安全生產無事故。

　　2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底，并進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全設施，經檢查合格方可使用。

　　3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》，不執行《安全生產技術》標準，危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔全部責任。

　　第八條本意向書一式貳份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　代表人(簽字)：

　　代表人(簽字)：

　　簽訂日期：

　　年月日

標準版建設施工合同范本 篇17

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：建筑面積約 960 平方米

　　資金來源：自籌、集資建戶

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：設計圖紙范圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內墻粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數： 天。

　　四、質量標準要求

　　工程質量標準：合格，并保證房頂不滲水。

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

　　六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現澆一層按造價80%付款。

　　七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

　　九、相關合同條款(未用條款)：

　　(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

　　(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

　　(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。

　　(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

　　(五)工程所需繳納的建筑營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

　　(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

　　(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，并承擔與工程直接相關的經濟損失。

　　(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

　　l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

　　2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

　　3、排污排水系統必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

　　4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

　　十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

　　2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

標準版建設施工合同范本 篇18

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：

　　一、工程概況

　　(一)工程名稱：。

　　(二)工程地點：。

　　(三)工程范圍：道路標線施劃、道路標志標牌安裝，具體施工內容見附圖。

　　(四)承包方式：包工包料。

　　(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。

　　二、合同工期及順延條件

　　(一)施工工期

　　合同總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為 年 月 日。

　　(二)工期順延條件

　　1.甲方未能按約定提供施工圖紙;

　　2.設計變更或工程量增加;

　　3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;

　　4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

　　(三)乙方滿足工期順延條件后1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告后1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。

　　三、施工及安全要求

　　(一)施工要求

　　1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關系。

　　2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在合同簽定后七個工作日內，將規劃方案提交甲方。

　　3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知后，七個工作日內完成主構件的加工并運抵工地現場。

　　4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行采購和加工，并提相關材料供質量保證書。

　　5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

　　(二)安全要求

　　乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，并接受甲方代表的監督檢查。

　　四、工程質量、驗收及質保

　　(一)質量標準

　　乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規范》GBJI0-87、《公路交通標志和標線設臵規范》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。

　　(二)工程驗收

　　1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回復乙方，并另行商定驗收日期。

　　2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工并合格。

　　3.自工程竣工驗收合格后，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。

　　(三)工程質保

　　自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿后，乙方提供終身維護服務。

　　五、合同金額及費用結算

　　(一)合同金額：人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2,836,483元。

　　(二)自合同簽訂后五個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。

　　(三)自設施安裝完成后七個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。

　　(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進度款。

　　(五)合同總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方于質保期界滿后十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。

　　六、違約責任

　　(一)甲方違約

　　因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。

　　(二)乙方違約

　　1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。

　　2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，并承擔因此給甲方造成的各項損失。

　　3.乙方施工過程中未按安全生產規范要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，并賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

　　七、爭議解決

　　甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應盡量協商解決，若協商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。

　　八、附則

　　(一)本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋

　　(二)本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議，與本合同具有同等效力。

　　(三)合同附件

　　1.標準、規范及有關技術文件;

　　2.施工圖紙;

　　3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件。

　　甲 方：

　　地 址：

　　代表人：

　　電 話/傳 真：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　乙 方：

　　地 址：

　　代表人：

　　電 話/傳 真：

　　開戶行：

　　賬 號：

　　簽約時間： 年 月 日

　　簽約地點：