建設施工合同格式（精選20篇）

建設施工合同格式 篇1

　　常用版_____合同

　　甲方(委托方):___________ 簽約時間: ___________

　　乙方(施工方):___________ 簽約地點: ___________

　　根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，雙方協商一致達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、甲乙雙方的條件：甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核準登記的企業或個體工商戶。

　　2、裝飾施工地點：_______縣(市、區)______路(小區)____幢____號(單元)____室。

　　3、住房結構：_____室______廳______結構，建筑面積______平方米。

　　4、裝飾施工內容：詳見《工程施工報價單》(附件

　　一)和圖紙。

　　5、承包采用下列第______種方式：

　　(1) 乙方包工、包全部材料(見附件

　　三);

　　(2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附件

　　二、

　　三);

　　(3) 乙方包清工。

　　6、本工程由__________設計。

　　7、工期：工程期限______天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。

　　二、工程價款及結算方式

　　1、總價款：(大寫)_______元(其中：人工費_____元，材料費______元，設計費 ______元，管理費_____%，計_____元，稅金_____%，計______元)。如雙方認可變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　2、付款方式

　　(1)合同簽訂后_____天內，甲方支付總價款的____%計_____元;

　　(2)木工進場當天，甲方支付總價款的_____%計 _____元;

　　(3)油漆進場當天，甲方支付總價款的_____%計 ______元;

　　(4)尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。

　　三、施工準備及雙方的義務

　　(

　　一)甲方工作

　　1、甲方在開工前，應向所在地房產管理部門或物業管理單位登記;確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取《住宅裝修許可單》。

　　2、甲方應在開工前，向乙方進行現場交底。_________空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分_________空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備，并說明使用注意事項。

　　3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。

　　4、指派_______為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

　　(

　　二)乙方工作

　　1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。

　　2、指派______為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的`各項事宜。

　　3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業管理單位批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。

　　4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和賠償責任。

　　5、與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。

　　6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

　　四、材料的供應

　　1、甲方提供的材料：詳見《甲方提供的材料、設備表》(附件

　　二)。

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的、經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

　　2、乙方提供的材料：詳見附件《乙方提供的材料報價單》。

　　乙方提供的材料，均應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。

　　乙方提供的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　五、安全生產和防火要求

　　乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

　　六、施工內容和工期的變更

　　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　七、材料供應

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　八、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化或設計變更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　九、質量標準

　　雙方約定本工程質量按下列標準執行：

　　1、《____市住宅裝飾裝修驗收標準》。

　　2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以鑒定，經鑒定工程質量不符合合同約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由乙方負責，經鑒定工程質量符合約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。

　　十、工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移手續。

　　3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年，有防水要求的廚房，衛生間等保修期為________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修。

　　十一、其它約定事項

　　1、______________________________________

　　2、______________________________________

　　3、______________________________________

　　十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　附件

　　1、工程施工報價單

　　附件

　　2、甲方提供的材料、設備明細表

　　附件

　　3、乙方提供的材料、設備明細表

　　附件

　　4、工程項目更單

　　附件

　　5、工程質量驗收單

　　附件

　　6、工程包修單

　　附件

　　7、施工業務通知單

　　甲 方：________________ 乙 方：_________________________

　　姓名（簽名）：__________ 單位名稱（蓋章）：_______________

　　身份證號：______________ 法定代表人（或委托代理人）：_____

　　聯系電話：______________ 營業執照號碼：___________________

　　聯系電話：______________

　　附件

　　一：工程施工報價單

　　序號 項目 單位

　　單價

　　數量

　　合計金額

　　工藝做法、用料說明

　　甲方代表（簽字蓋章）：_______

　　乙方代表（簽字蓋章）：_______

　　________年____月____日

　　附件

　　二：甲方提供的材料、設備明細表

　　序號 材料或設備

　　名稱 品牌 規格

　　型號 質量

　　等級 單位 數量 單價 供應時間 送達地點

　　乙方驗收意見

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　附件

　　三：乙方提供的材料、設備明細表

　　序號 裝飾內容 材料

　　規格型號 品牌 等級 數量 單位 單價 合價

　　甲方驗收意見

　　甲方代表：_________

　　乙方代表：_________

　　________年____月____日

　　附件

　　四：工程項目變更單

　　變更內容 原價格 新價格 增減金額（、-）

　　詳細說明

　　工程原定金額 甲方已付金額

　　元 元

　　增加工程金額 減項工程金額 （增―減）金額 結算應付金額

　　元 元 元 元

　　甲方代表：___________

　　乙方代表：___________

　　________年____月____日

　　附件

　　五：工程質量驗收單____日期 檢驗項目名稱 檢驗結果（合格、不合格、補驗） 甲方簽名

　　整體

　　工程

　　驗收

　　意見

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　注：分項檢驗評分：合格打“√”，不合格打“;”，補驗合格打“√”簽名。

　　________年____月____日

　　附件

　　六：工程保修單

　　公司名稱 保修電話

　　用戶姓名 登記編號

　　裝修房屋地址 聯系電話

　　施工單位負責人 施工負責人

　　現場施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗收日期

　　保修期限________年____月____日至________年____月____日

　　維修記錄

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　備注：

　　（1）凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為________年，其中水、電工程保修________年。

　　（2）由于乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。

　　（3）由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。

　　（4）本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

　　附件

　　七：施工業務通知單

　　客戶姓名 施工地點 聯系電話

　　施工負責人 施工日期 聯系電話

　　序號 業務名稱 具體安排要求

　　說明：

　　甲方簽字（蓋章）：________

　　________年____月____日

　　乙方簽字（蓋章）：________

　　________年____月____日

建設施工合同格式 篇2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，結合本項目的具體情況，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條概況

　　1、項目名稱：_________________

　　2、項目地點：_________________

　　3、項目內容：_________________綜合布線系統施工和測試，輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設。

　　第二條工期

　　1、本項目的施工期限為合同簽訂后的個工作日。

　　2、遇到下列情況之一者，經甲方審核批準后，工期可做相應調整。

　　2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化，并經甲方書面確認;

　　2.2、雙方書面確認的計劃工期改變;

　　2.3、不可抗力因素。

　　第三條承包方式和造價

　　1、承包方式：_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。

　　2、項目總造價：_________________人民幣(大寫)：_________________(￥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件，項目最后造價按實際施工工程量結算。

　　甲方(蓋章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

建設施工合同格式 篇3

　　甲方：　　乙方：　　依據民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。　　

　　一、工程概況　　

　　1)、工程地點：　　

　　2)、工程名稱：　　

　　3)、工程內容：在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。　　

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。　　

　　三、主材選用及工程價款等：　　

　　1、選用材質：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工　　

　　2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)　　

　　3、施工厚度要求：采用外厚防水卷材　　

　　4、全部包工包料，單價為元平方。　　

　　6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含稅人民幣價格。　　

　　四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。　　

　　五、工程質量：　　

　　1)、工程質量標準：合格工程質量標準。　　

　　2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。　　

　　六、合同價款與支付方式　　按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。　　在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。　　達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。　　

　　七、工程款支付辦法：　　

　　1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準，并在主體施工單位施工完回填土方后，____日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;　　

　　2、在土方回填后____日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;　　

　　3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后，承包人應及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;　　

　　4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金，在保修期滿后的____日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。　　

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。　　

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。　　

　　十、隱蔽工程和中間驗收　　所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工。　　十

　　一、安全施工文明施工　　安全生產，文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的自有人員及

　　第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額，其余由承包人承擔。　　十

　　二、工程變更　　施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，　　雙方另行協商，簽訂補充協議。　　十

　　三、工程轉包和分包　　本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。　　十

　　四、不可抗力　　雙方關于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。　　十

　　五、保險　　承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。　　十

　　六、關于意外停工的約定　　因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。　　十

　　七、工程質量保修　　本防水工程的保修期為________年;　　承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后，由發包人組織驗收。　　十

　　八、違約責任：　　

　　1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。　　

　　2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。　　

　　4、合同一經簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。　　

　　6、乙方必須按照合同所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。　　

　　7、在保修期間(保修期為________年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。　　

　　8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。　　

　　9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收并有權自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準。　　十

　　九、廉潔條款　　

　　1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。　　

　　2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權利和義務。　　二

　　十、其他事項：　　

　　1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。　　

　　2、本合同一式貳份，經雙方簽字蓋章后即生效。　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：　　甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：　　簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月施工合同 篇10　　建設單位（甲方）：_________施工單位（乙方）：_________根據_________市建委有關規定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。　　

　　一、工程名稱：_________。　　

　　二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。　　

　　三、工程內容　　

　　1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收；　　

　　2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）；　　

　　3.工程竣工后，乙方必須養護________年（落葉樹今冬明春種植，按具體樹種種植起算）；　　

　　4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可后按實結算；養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植；　　

　　5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。　　

　　四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。　　

　　五、付款方式　　

　　1.

　　第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的50％；　　

　　2.

　　第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的25％；　　

　　3.

　　第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的20％；　　

　　4.余款待________年養護期滿、合格后一次性付清。　　

　　六、施工期限：本工程自________年____月____日至________年____月____日竣工。　　

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。　　

　　八、其他約定_________。　　

　　九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點：_________

建設施工合同格式 篇4

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲方因工程施工的需要，現將劉___戰備公路段道路工程承包給乙方組織實施。甲乙雙方本著公平、自愿、平等的原則，經協商達成如下協議：

　　第一條、工程項目名稱和工程內容

　　1、工程地點：____省____市____縣。

　　2、工程范圍：

　　第二條、質量要求、安全要求、文明施工、工期要求

　　1、乙方應當嚴格按照本工程技術規范及施工圖設計和變更補充設計文件的要求進行精心施工，工程內、外質量達到業主的質量標準。

　　2、乙方應當嚴格按照國家現行的法律法規和條例，認真合理安排組織施工，確保本工程安全傷亡和財產損失零事故。

　　3、的完工日期為準。

　　4、乙方應當確保在甲方與業主簽訂的合同工期內，將其實施范圍的工程按期完工，且一次性的交工驗收合格。

　　5、在施工期間乙方必須無條件配合甲方對所有參與工程施工的人員定期進行安全生產教育。

　　6、乙方必須按甲方安全專職人員的要求對工地配備必要的安全標志、設置必要的防護措施，對施工人員配備必不可少的安全防護用品。

　　7、工程施工中如因乙方自身的原因造成安全事故，乙方承擔因此帶來的一切損失費用，造成重大安全事故，甲方有權對乙方進行強制性清退處理，并由乙方承擔一切損失。

　　第三條施工內容本項目施工內容為：

　　施工圖設計圖紙范圍內的所有工程項目，具體內容為：

　　(1)老路面破處、

　　(2)道路路基、路面施工(包含：6%石灰土18厘米厚，水穩25厘米厚，C30砼路面22厘米厚)、

　　(3)邊溝、蓋板、路肩、道牙等、

　　(4)施工圖設計圖紙范圍內的其它明示或暗示的工程項目。

　　第四條工程變更雙方約定：

　　超出以上施工內容(本合同第三條)的工程項目均為變更工程，變更工程量按實際工程量為準結算。

　　第五條承包方式和工程價款結算方法與履約保證金

　　1、承包方式本工程實行：按照每公里固定總價綜合承包，每公里固定總價為每公里170萬元，該每公里固定總價為：乙方(承包方)為完成以上施工內容(本合同第三條)所需的一切義務、責任、風險等費用。

　　2、工程價款結算方法

　　(1)、本工程無預付款。

　　(2)、施工期間工程款支付：每月25-____日乙方向甲方上報，經過監理檢測驗收合格并得到業主認可后的本月實物工程數量，甲方根據乙方上報的實物工程數量進行核算其實際完成的工程產值，并在次月____日前由甲方向乙方支付核算的完成產值的80%工程款。

　　(3)、工程完工后工程款支付：本工程完工且交工驗收合格后3個月內，甲方按照本合同約定的每公里固定總價(170萬元公里)支付給乙方工程結算總價的95%，完工后________年內甲方將乙方工程結算總價剩余的5%結清。

　　3、履約保證金(農民工工資保證金)：根據雙方協商，一致同意乙方需向甲方繳納履約保證金(農民工工資保證金)乙方進場正常施工后，甲方不計利息按照乙方每完成其承包工程產值100萬元返還其履約保證金(農民工工資保證金)10萬元的方法，分為3次返還給乙方，履約保證金(農民工工資保證金)累計返還達到30萬元后，剩余10萬元的履約保證金待乙方工程完工交工驗收合格后一次性返還給乙方。

　　第六條雙方權利和義務

　　一、甲方的權利和義務

　　1、甲方負責本項目現場各項管理，負責一切地方問題協調，如負責處理與本項目相關的一切地方征拆問題，解決與本項目相關的各種地方矛盾。

　　2、為乙方提供相關的圖紙、技術規范、有關測量資料、相關表格格式。及時組織人員對乙方進行技術交底，并在合同協議生效后根據項目總體計劃安排向乙方移交施工區段。

　　3、甲方負責為乙方提供施工中的水、電、土源、拌合站場地以及本項目產生的建筑垃圾所需要的棄渣場。拌合站場地征地拆遷費由甲方承擔，場地平整硬化由乙方自行承擔。

　　4、甲方應按照合同條款及時結算乙方工程產值及時支付工程款，如甲方未能按照合同約定及時支付工程款需承擔相應的違約責任。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、按甲方提供相關圖紙、技術規范組織施工，確保質量目標、安全目標、工期目標的實現。

　　2、根據承擔工程的工程量及甲方提出的進度計劃，投入足夠的工程管理人員、工程技術人員、機械設備和物資，確保其所承包工程的順利實施。

　　3、服從甲方的各項管理，執行甲方及監理、業主的文件、作業指導書、安全和文明施工管理的規定。保質保量按時完成甲方下達的生產任務。

　　4、由于不可抗拒因素，致使乙方在合同工期以內不能完成合同約定的工程項目內容，工期自然順延。

　　5、乙方不得將本工程分包、轉包，一經發現并核實，甲方有權單方面終止合同，由此引起的一切損失由乙方自負。

　　第七條違約責任

　　1、因乙方責任造成工程質量不符合施工圖紙設計和規范與協議所規定的，乙方負責無償修理或返工。

　　2、因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的損失由甲方承擔。

　　第八條合同協議爭議的解決辦法

　　本合同協議在履行過程中，不論何種原因產生的爭議甲乙雙方均應當首先協商解決，當甲乙雙方協商不一致時，約定向甲方公司(企業)登記注冊地的人民法院提起訴訟解決。

　　第九條其他約定

　　1、本項目甲方承擔建筑營業稅、____市維護建設稅、教育附加稅等稅收，其他一切費用均由乙方承擔。

　　2、本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。本協議在甲乙雙方簽字后生效，工程結束、結清費用后失效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　甲方代表(簽字)：

　　乙方代表(簽字)：

　　日期：

建設施工合同格式 篇5

　　1.本合同為《__市人民檢察院辦案用房和專業技術用房投資建設—回購合同》

　　甲方：______(地址：__)

　　乙方：______投資開發有限公司

　　2.工程項目：

　　2.1工程項目名稱：辦案用房和專業技術用房。

　　2.2工程項目地點：

　　2.3工程項目施工期限：本工程計劃在__年__月份開工，__年__月底前全部完工。因甲方或不可抗力原因不能按時開工，工期相應順延。

　　3、雙方各自責任：

　　3.1甲方責任：

　　3.1.1認真貫徹國家及山東省、煙臺市關于加強企業安全生產的各項規定、法規及條例，貫徹落實“安全第一，預防為主”的方針。

　　3.1.2認真貫徹公司制定的“安全生產規章制度”，堅持標準化、系統化管理，堅持安全生產責任制。

　　3.1.3對施工現場的工作人員進行安全知識教育，提供合格的安全防護材料，承擔安全防護措施費用。

　　3.1.4甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。

　　3.1.5配合行業安全檢查人員依法實施的監督檢查。

　　3.2乙方責任：

　　3.2.1認真按照國家及山東省、煙臺市關于加強企業安全生產的各項規定、法規及條例內容執行并落實。

　　3.2.2落實公司制定的“安全生產規章制度”，落實“安全第一，預防為主”的方針，樹立安全第一的思想。

　　3.2.3對全體職工進行安全生產知識教育，并與職工簽訂安全生產責任合同以提高職工安全意識，明確安全事故責任。

　　3.2.4做好各項安全生產施工方案及技術交底工作，施工安全用電、機械設備、腳手架等施工安全及安全操作規程、注意事項等。收集整理好安全資料、安全日志。

　　3.2.5對特殊工種、特種作業人員做到定人、定崗，并持合格的操作證上崗。

　　3.2.6遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　4、事故處理：

　　4.1發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報公司主管部門，同時按照政府有關部門要求辦理、處理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　4.2甲、乙雙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　5、其它：

　　5.1本協議與工程施工合同同時簽訂，同時生效，同時終止。

　　5.2本協議正本兩份，由業主方、承包方雙方簽字后分別保存。副本兩份,與正本具有同等效力，業主方、承包方雙方各一份。

　　5.3本協議未盡事宜，由雙方協商解決。

　　5.4本合同一式叁份，甲方持貳份、乙方持壹份。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

建設施工合同格式 篇6

　　發包人：___________

　　承包人：___________

　　按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定，發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則，就___圍墻工程施工承包事宜，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、承包范圍

　　按本合同約定的圍墻路線進行砌筑(詳附圖

　　一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。

　　二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。

　　三、承包方式及工程款支付

　　1、工程單價本工程采用單價計價包干方式承包，以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍墻塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍墻上部墻體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍墻(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的，由乙方提出簽證，增加工程量按上述單價進行結算。

　　2、工程單價說明：

　　⑴塊石基礎單價包含的施工內容：塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養護、土方回填及夯實等。備注：塊石基礎因現場地質條件影響，深度超過800的，塊石基礎的寬度改為800。

　　⑵圍墻墻體單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿制作、標磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養護等。

　　⑶臨時性圍墻(含墻體)單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿制作、磚基礎砌筑、標磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。

　　⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。

　　3、付款方式

　　⑴本工程永久性塊石基礎完成后，經檢驗合格，計算出塊石基礎總量并按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。

　　⑵本工程的永久性主體圍墻完成后，經檢驗合格，計算出永久主體圍墻總量并按合同單價計算出永久性主體圍墻總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價的80%。

　　⑶本工程的臨時性圍墻(含基礎)完成后，經檢驗合格，計算出臨時性圍墻總量并按合同單價計算出臨時性圍墻總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方臨時性圍墻總造價的80%。

　　⑷本工程所有承包范圍內的任務完成后，經檢驗合格，并通過驗收，計算出本工程總造價，由甲方支付乙方至本工程臨時性圍墻總造價的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價的95%，預留永久性圍墻總造價的5%作為質量保修金，永久性圍墻________年質量保修期滿，扣除圍墻維修費用，由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。

　　四、質量要求

　　1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到國家質量驗收標準。

　　2、本工程為清水墻體，圍墻上所有勾縫必須美觀，線條橫平豎直完全達到質量驗收規范要求。

　　3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。

　　五、工期(60個日歷天)

　　開工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　由于甲方原因推遲交付的，由甲方提供相應文件，工期順延。由于工程質量及乙方其他原因造成的，工期不予順延。

　　六、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任

　　⑴按圖紙要求進行放線和交底，并處理協調和對應位置施工單位的關系。

　　⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息萬分之五給予乙方利息。

　　2、乙方責任

　　⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關系，協調好紅線分界問題。

　　⑵按工期要求進行施工，逾期不交付使用的，每推遲一天，乙方支付甲方1000元作為違約金。

　　⑶加強施工現場的安全文明教育，并做好交底，做好相應的39;安全文明措施，并為現場作業人員購買相應的保險，否則，現場一切安全事故均由乙方負責。

　　⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理，由于管理不善，發生的遺失和偷盜由乙方負責。

　　⑸乙方有成品保護義務，在本小區交付使用前，所有圍墻均為成品保護期，人為及機械損壞，或者因質量問題發裂的，均由乙方無條件進行修補或修復。

　　七、其他

　　1、合同執行過程中的爭議或糾紛，應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時，任何一方均可向甲方注冊地人民法院提起訴訟，請求人民法院解決。

　　2、本合同一式貳份，甲方、乙方各執壹份，經雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發生法律效力。

　　本合同未盡事宜，雙方可通過協商，訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

　　甲方(公章)：___________乙方(公章)：___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　經辦人：___________經辦人：___________

　　聯系電話：___________聯系電話：___________

建設施工合同格式 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：肇東市馨雨園鍋爐房工程

　　2、工程地點：肇東市開發區

　　3、承包范圍：包工包料形式。

　　4、工程建筑面積及計算方式：工程約800平方，每平方米按貳仟伍佰元整計算(按工程完工后實際發生量計算)，工程總造價約貳佰萬元。

　　5、付款方式：基礎完工后付款伍拾萬元，主體完工后付捌拾萬元，余款完工后經甲方驗收合格七天內結算，一個月內付清。

　　6、工程期限：20xx年9月9日至20xx年11月11日，共計62天完工。

　　7、如遇到下雨天災，人為不可抗拒因素，工期相應順延。

　　8、工程施工中如發生變更項目，另行計算。

　　9、建筑物回填1米以外由甲方負責。

　　10、煙筒不在承包范圍內。

　　11、如因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

　　二、甲方責任和權利

　　1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

　　2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執行。

　　3、施工期間乙方不準隨意停工。

　　4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，并進行圖紙第二條：甲方責任和權利

　　1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的`工程項目進行監督檢查。

　　2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執行。

　　3、施工期間乙方不準隨意停工。

　　4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，并進行圖紙會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。

　　5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

　　7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切后果。

　　8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平時施工現場的土地。

　　第三條：乙方的責任和權利

　　1、乙方必須遵守甲方的各項規章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督，但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

　　2、必須遵守安全施工標準，規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的各項規章制度，服從施工單位現場指揮。

　　3、有權拒絕違章指揮和冒險作業，在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下，作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

　　4、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工。會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。

　　5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

　　7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切后果。

　　8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

　　第三條：乙方的責任和權利

　　1、乙方必須遵守甲方的各項規章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督，但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

　　2、必須遵守安全施工標準，規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的各項規章制度，服從施工單位現場指揮。

　　3、有權拒絕違章指揮和冒險作業，在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下，作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

　　4、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工。

　　四、施工安全措施

　　1、乙方在施工操作中，嚴格遵守工地的一切規章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負，甲方不承擔一切責任。

　　2、乙方在施工現場，安全施工無事不得進入建設單位生產車間，如果出事，乙方承擔一切責任。

　　3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方無條件承擔。

　　五、附則

　　1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執三份。

　　2、本合同簽訂后，承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致后，簽字確認作為本合同補充合同。

　　3、任何一方不得違反本合同規定，未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

建設施工合同格式 篇8

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　施工單位(以下簡稱乙方)：

　　婺源縣新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國_____》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　第一條?工程項目

　　(一)工程地點：香田小區

　　(二)工程內容：貝雷架鋼便橋

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條?工程造價為人民幣：?19.91萬元整

　　第三條?合同工期

　　1.雙方商定總工期30天。

　　開工日期：20_________年06月?20?日，竣工日期：20_________年?07?月?20?日

　　2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。

　　①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。

　　②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

　　③因停水、停電等情況達六小時以上時。

　　④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

　　⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

　　第四條?工程質量標準和保修期

　　(一)?工程質量標準按國家現行施工規范驗收

　　(二)?工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

　　第五條?材料設備供應

　　(一)?工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

　　(二)?材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

　　第六條?付款方式

　　完工后一個月內一次性付清。

　　第七條?責任范圍

　　(一)甲方責任：

　　1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

　　2、及時組織工程竣工驗收工作;

　　3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

　　①?承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場_____，一旦發生問題，后果自負。

　　②?乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。

　　③?乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。

　　2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

　　3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。

　　第八條?其它事項

　　(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

　　1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單

　　2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;

　　3、增加或變更內容所需材料必須落實;

　　(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

　　(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

　　(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關_____機構裁決。

　　(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

　　第九條?本合同一式?叁份，均具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日

建設施工合同格式 篇9

　　尊敬的審判長、審判員：

　　受某集團有限公司的委托，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

　　關于《支付款及扣除款項確認表》的意見

　　一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

　　第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬于無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

　　第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經明確委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

　　深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

　　第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委托書》對他的授權，同樣屬于無權代理行為。

　　1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權范圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，并不在授權委托書授權范圍內，屬于其個人行為，不應約束上訴人。

　　黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。

　　例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構制作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬于有權代理行為。

　　但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構制作安裝合同》的行為是行使《授權委托書》權限的行為，《網架鋼結構制作安裝合同》本

　　身并沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構制作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

　　2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業務過程中的事務”，也不屬于“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業務、施工管理等相關事項”。

　　綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬于無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權代理，事后上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

　　二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

　　根據《建設工程監理規范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出并向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委托范圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

　　證明該監理員獲得了業主的相應授權。

　　該監理員的行為還違反了《建設工程監理規范》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

　　三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，并不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

　　第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

　　第二、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

　　第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

　　第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

　　同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

　　關于維修義務及維修款的意見

　　一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質量保修”范圍。

　　根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

　　8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

　　二、上訴人積極履行了保修義務。

　　根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答復被上訴人，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

　　三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的后果應由被上訴人自行承擔。

　　被上訴人分包的工程是專業工程，屬于專業分包，在被上訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

　　四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保修金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

　　關于提供施工圖紙和竣工資料的意見

　　一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

　　上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

　　爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

　　二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

　　依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

　　如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

　　綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

　　代理人：

建設施工合同格式 篇10

　　甲方：　　乙方：　　依據民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。　　

　　一、工程概況　　

　　1)、工程地點：　　

　　2)、工程名稱：　　

　　3)、工程內容：在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。　　

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。　　

　　三、主材選用及工程價款等：　　

　　1、選用材質：“聚酯胎3厚，-15176;防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工　　

　　2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)　　

　　3、施工厚度要求：采用外厚防水卷材　　

　　4、全部包工包料，單價為元平方。　　

　　6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含稅人民幣價格。　　

　　四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。　　

　　五、工程質量：　　

　　1)、工程質量標準：合格工程質量標準。　　

　　2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。　　

　　六、合同價款與支付方式　　按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。　　在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。　　達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。　　

　　七、工程款支付辦法：　　

　　1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準，并在主體施工單位施工完回填土方后，____日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;　　

　　2、在土方回填后____日內的適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;　　

　　3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后，承包人應及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;　　

　　4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金，在保修期滿后的____日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。　　

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。　　

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。　　

　　十、隱蔽工程和中間驗收　　所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工。　　十

　　一、安全施工文明施工　　安全生產，文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額，其余由承包人承擔。　　十

　　二、工程變更　　施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，　　雙方另行協商，簽訂補充協議。　　十

　　三、工程轉包和分包　　本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。　　十

　　四、不可抗力　　雙方關于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。　　十

　　五、保險　　承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。　　十

　　六、關于意外停工的約定　　因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。　　十

　　七、工程質量保修　　本防水工程的保修期為________年;　　承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后，由發包人組織驗收。　　十

　　八、違約責任：　　

　　1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。　　

　　2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。　　

　　4、合同一經簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。　　

　　5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。　　

　　6、乙方必須按照合同所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。　　

　　7、在保修期間(保修期為________年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。　　

　　8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。　　

　　9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收并有權自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔，所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除，所損失的金額以甲方確認的為準。　　十

　　九、廉潔條款　　

　　1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。　　

　　2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權利和義務。　　二

　　十、其他事項：　　

　　1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。　　

　　2、本合同一式貳份，經雙方簽字蓋章后即生效。　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：　　甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：　　簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月

建設施工合同格式 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名稱：_________地塊土方工程

　　二、工程地點：_________

　　三、工作內容：平基放線，勞動力及技術裝備的組織，土石方的爆破及開挖，地表清障，土石方的場內調配及外運、棄渣，以及周邊建筑物、居民的安全防護設施，現場的安全文明施工措施，同周邊政府單位包括環衛、城建、公安、交通、建委、街道辦事處、居委會及周邊企(事)業單位為保證工程質量、進度而作的協調等工作。

　　四、工程范圍：

　　按甲方提供的施工圖紙和甲方批準的施工組織設計在現場指定區域內進行施工，余土外運至渣場。

　　五、合同工期：

　　開工日期：20____年3月1日；竣工日期：20____年1月10日。合同工期總日歷天數310天。

　　六、合同價款：

　　本合同采用單價包干合同，即乙方完成合同約定承包范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、保險費、利潤、稅金以及環衛出渣費、工程周邊社會關系協調等全部費用組成，其單價為：

　　1、場內回填部分，按20元/立方米(運距2公里內)；

　　2、余土外運部分，按48元/立方米

　　3、場內回填工程量約為11萬立方，土石方外運工程量約為33萬立方米，合同金額暫定1804萬元。

　　七、工程結算：

　　工程完成5000立方米時，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工驗收合格________D地塊土方工程1

　　八、工程質量及技術要求：

　　本工程嚴格按照國家現行《土石方爆破工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

　　1、土石方工程施工完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面無偏坡。

　　2、進場施工前，必須提前7天向甲方分別提交：土石方調配及外運施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。

　　3、場內填筑部分必須分層碾壓密實，并優先選擇頁巖以內土石方回填，且在頁巖以內土石方有剩的情況下，不得選用砂巖回填。

　　4、建筑物及其基礎外邊線6m以外范圍內，回填土石方必須分層碾壓，密實度不得小于90%。

　　5、竣工資料為壹式伍套。

　　九、安全施工：

　　乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，所遇任何與工程相關事故，均由乙方自行負責(不含地下市政設施)。

　　十、違約責任：

　　1、本合同工程不允許分包，若甲方核實乙方有分包行為，甲方有權單方面終止合同，乙方在接到甲方書面通知后3日內必須無條件退場，并承擔該工程總工作量20%的違約金。

　　2、若乙方延誤工期，甲方按1000元/天扣罰乙方工程款。

　　十一、本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。

　　發包單位：承包單位：

　　法定代表：法定代表：

　　簽訂日期：簽訂日期：

建設施工合同格式 篇12

　　甲方：施工隊負責人

　　電話：_____

　　乙方：建池戶(村)

　　電話：_____

　　甲乙雙方于______年___月___日在____就承建沼氣池一事進行協商簽訂本合同。具體條文如下：

　　一、建池標準及價格：沼氣池按國標(GB475084)建設。全包單價____元座，總價____元。包工不包料單價____元座，總價____元。

　　二、甲方責任權力：

　　1、負責完成池體建造、灶具安裝和沼氣池的正常啟動。

　　2、為乙方發放《農村戶用沼氣池安全管理和使用》技術卡片，指導乙方學會沼氣池的日常操作管理和安全使用基本知識。

　　3、按全縣統一價格收取建池費用，并開據縣沼氣辦印發的統一收據。

　　4、承擔沼氣池建后質量保修責任。沼氣池主體______年內出現坍塌、漏氣的(因不可抗拒的自然災害或人為毀壞的除外)，灶具及配件______年內出現質量問題的(乙方自行購置的除外)，負責修復或調換。

　　三、乙方責任權力：

　　1、為甲方施工創造良好的環境，并與甲方搞好施工配合。

　　2、按甲方指導認真學習沼氣池安全使用操作規程，加強安全防范。進出料口要加蓋保護，防止人畜掉進池內造成傷亡，不得在池口試火，不得開口自修，如有故障，要及時報服務站人員檢修，杜絕出現安全事故。

　　3、向甲方提供戶主姓名及身份證號，以便填寫《___縣農村戶用沼氣池建設情況登記表》。并妥善保存好統一收據，以備兌現補助。

　　4、模具到位一次付清施工費用。如發生建池質量糾紛，報縣鄉沼氣辦組織鑒定，沼氣辦負責協調甲方限期修復。

　　5、保障甲方施工期間的設備安全。施工期間設備交由乙方保管，乙方因保管不善，每丟失模具一片賠償300元，施工后乙方不得以任何理由阻止甲方模具運轉，否則，每耽誤一天賠償損失費100元。

　　四、未盡事宜，雙方協商后再定。

　　五、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，縣沼氣辦、鄉鎮政府各備案一份。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　______年___月___日

建設施工合同格式 篇13

　　發包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則。經雙方就 工程發、承包事項協商一致，特訂立本補充協議，并作為工程付款、結算等依據，其他事宜執行《建筑工程施工合同》。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　結構形式：

　　建筑面積：

　　二、工程承包范圍：

　　承包范圍：包工包料、施工圖紙全部內容 。

　　三、合同日期：

　　開工日期：年月 日

　　竣工日期 年月 日

　　合同日期總日歷天數： 天

　　承包人若延誤工期，每天需按合同價萬分之三向甲方支付違約金，屬停水、停電原因經甲方和監理簽字確認后工期順延。

　　四、質量標準：

　　工程質量達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300—20xx）和設計文件要求。

　　質量驗收標準：合格。

　　五、合同價款：

　　金額（暫估）： 大寫：

　　六、工程價款結算方式：

　　執行1996年《山東建筑工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》。20xx年《山東建筑工程綜合定額濰坊市估價表》，1994年《全國統一安裝工程預算定額山東省價目表》，以及配套的費用定額，現行有關規定，按施工圖預算加變更簽證費用據實結算。 工程類別：按單位工程實際類別。取費等級：丙級，人工工資單價建安裝飾均為28元/工日，臨設增補費按建筑面積8元/平方。室外配套工程類別：按V類結算。工程竣工驗收30天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告和完整的結算資料，并辦理結算。

　　七、工程款支付方式：

　　1.主體階段分四次撥款：撥款時必須扣除甲方供料款

　　（1）基礎至±0，撥付割算款75%；

　　（2）一層至二層，撥付割算款75%；

　　（2）三層至四層，撥付割算款75%；

　　（3）五層至封頂，主體驗收完成，撥付割算款75%。

　　2.裝飾階段撥款：

　　（1）內、外墻完成撥付割算款75%；

　　（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；

　　（3）工程竣工驗收合格，撥付至割算款的80%，工程竣工驗收后三月內辦理完工程決算，審計完畢支付至工程總造價的95%，余款保修金5%按國家規定執行，待保修期滿三個月內無息付清。

　　八、發包人材料供應：

　　1.瓷磚、潔具由發包人指定品牌型號確認樣品和價格。

　　2.電線、電纜、配電箱由甲方提供，開關、插座由發包人指定品牌型號確認價格。

　　3.防水、外墻保溫、外墻涂料等材料由發包人指定品牌型號確認價格。

　　4.塑鋼窗、內門、防火門、出庫門、進戶門及不銹鋼欄桿扶手由發包人指定主材和確認價格由施工單位統一加工安裝。

　　5.據實結算的材料需雙方共同看樣定價訂貨。

　　九、承包人材料采購：

　　1.承包人采購的材料設備與設計或標準要求不符時，承包人應按甲方工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用。由此延誤的工期不予順延。

　　2.甲方或監理工程師發現承包人采購并使用不符合設計或標準要求的材料設備時，應要求承包人負責修復、拆除或重新采購，并承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

　　3.承包人所施工的防水、外墻保溫、外墻涂料等專業施工必須用有備案資質的單位，并經甲方考察認定后方可進行分包，資質復印件加蓋公章留發包人存檔。

　　4.按規定允許找差價的議價材料，由甲、乙雙方按屆時市場價簽證確認。

　　十、材保費和配合管理費：

　　1.甲供材乙方計取材保費：1%。

　　2.甲方分包項目,乙方計取管理費2%；

　　3.定品牌認價的材料不計取材保費。

　　4.甲供材超出預算定額部分，按甲供價增加10%扣款。

　　5.工程投標產生的費用，承包人承擔按照國家規定應由承包人承擔部分的費用。

　　十一、隱蔽工程和中間驗收：

　　工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方和監理工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點，，承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。

　　十二、安全文明施工與民工工資：

　　1.安全文明施工：

　　承包人須按照工程建設安全文明生產有關管理規定，嚴格按安全文明標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，杜絕安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。因沒達到施工現場文明施工要求而造成的罰款由承包人承擔。

　　2.民工工資：

　　乙方應建立行之有效的民工登記臺賬和工資發放臺賬，甲方可隨時檢查，乙方應按約定及時支付民工工資，確保民工不上訪。因甲方不按約定撥付工程款，乙方有承擔墊付民工工資的責任，因乙方原因拖欠民工工資造成民工上訪，甲方有權將乙方工程款直接支付民工工資。

　　3.工程資料：

　　承包人須確保工程施工技術資料和安全技術資料詳實完整，達到當地主管部門要求，并按時提交發包人和進行備案。

　　十三、工程質量保修：

　　保修期按國家有關規定，承包人應履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責任。若承包人推諉不作為，在通知后七日內不安排維修，發包人可自行安排維修，所發生的費用從承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人補足差額。

　　十四、現場管理：

　　1.三通一平：發包人保證水、電供應和道路通暢。

　　2.塔機安拆：乙方服從甲方安排，避開管線位置，服從甲方的施工現場總平安排。施工單位必須具備相應資質。

　　3.回填完成后，在發包人后續工程配套施工現場范圍內的承包人所有臨設應及時拆除，以免影響工程進度。

　　4.水、電管理：臨時水電不得外借，不得出現偷水、竊電現象，否則給予相應經濟處罰。

　　十五、其他：

　　1.工程產生的營業稅:由發包人代扣、代繳。

　　2.工程產生的水、電費，由發包人代扣、代繳。

　　3.嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、娛樂等一切非正常的經濟活動，一經查實，乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發生上述行為之日雙方所發生的合同總額的5%作為違約金；若在合同履行過程中，乙方人員以現金或變相現金的形式向甲方人員行賄的，乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發現上述行為之日雙方所發生合同總額的10%作為違約金。同時，甲方有權單方解除上述行為所涉及的相關合同，因解除相關合同給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　若甲方人員明示或暗示要求宴請、招待，或索取禮金、禮品、禮券及其它利益，或故意刁難、顯失公平現象，乙方有權舉報，廉政監督電話：或。

　　十六、本協議與甲乙雙方簽訂的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相關條款首先執行本協議內容。未盡事宜由甲乙雙方協商解決。協商不成的，可向本協議簽訂地法院起訴。

　　本施工補充協議由發包人承包人雙方共同簽署，一式四份，發包人二份，承包人二份。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　發包人:（蓋章）承包人：（蓋章）

　　法定代表人：（簽字） 法定代表人：（簽字）

　　簽約時間： 年 月日

　　簽約地點：

建設施工合同格式 篇14

　　摘要：近年來，水利工程建設施工合同管理方面存在許多問題，從施工合同管理的概念和作用出發，就水利工程建設施工合同管理中存在的問題，分析原因，并提出相關對策。

　　關鍵詞：水利工程；合同管理；對策

　　1、施工合同管理的概念

　　施工合同是指建筑安裝工程承包合同，是建設項目的主要合同，是由具有法人資格的發包方和承包方為完成商定的建筑安裝工程，明確雙方權利、義務關系的合同。合同的管理是指水利建設主管機關、相應的金融機構，以及建設單位、監理單位、承包企業依照法律和行政法規、規章制度，采取法律的、行政的手段，對施工合同關系進行組織、指導協調和監督。保護施工合同當事人的合法權益，處理施工合同糾紛，防止和制裁違法行為，保證施工合同法規的貫徹實施等一系列活動。

　　2、合同管理的作用

　　施工合同作為約束發包方和承包方權利和義務的依據，合同管理的作用主要體現在以下幾個方面：一是促使施工合同的雙方在相互平等、誠信的基礎上依法簽訂切實可行的合同，二是有利于合同雙方在合同執行過程中進行相互監督。以確保合同順利實施；三是合同中明確的規定了雙方具體的權利與義務，通過合同管理確保合同雙方嚴格執行；四是通過合同管理，增強合同雙方履行合同的自覺性，調動建設各方的積極性，使合同雙方自覺遵守法律規定，共同維護當事人雙方的合法權益。

　　3、當前合同管理存在的主要問題及成因分析

　　3.1 招標不夠規范。為合同管理埋下了隱患

　　隨著“三制”改革的深入開展，水利工程建設市場已逐步規范，但由于施工合同的雙方在利益上存在矛盾，表現在合同上，如某些工程在招標過程中，利用僧多粥少的心理對承包人提出一些苛刻條件。迫使承包人壓級壓價，給承包人增加額外負擔，甚至直接壓低中標價格。使承包人受到一定的經濟損失。為順利承包到工程，且迫于自身生存和發展的壓力，大多數承包人面對不夠公正的`合同條款也只能委曲求全。同時，有的承包人為提高中標率，搞聯合投標，甚至惡意串通，抬高中標價，造成不正當競爭，擾亂建設市場，造成施工力量強、管理水平高的承包人不能中標，項目不能順利實施，工程建設質量得不到保證，給施工合同管理帶來被動。

　　3.2 合同一方的承諾不能兌現，造成工程無法順利實施

　　在工程建設過程中，某一方應提供的資源沒有及時提供，或者根本無法提供，造成工程項目無法開工或實施被動，特別是一些中小型項目，由于前期工作缺乏必要的法律依據，工作開展比較困難，進展緩慢，造成工程項目被動拖期。有的承包方在施工過程中人員資格和數量，設備的數量及型號，工程工期等與合同內容不相符，甚差異很大。特別是投標項目，實際施工過程中與標書內容不一致，標書中的承諾不能完全兌現，對工程項目的順利實施造成負面影響。另外一些應急度汛的水利工程，工期短，時效性強。如工程不能按期竣工，可能造成防汛搶險的被動，并造成不必要的經濟損失。

　　3.3 合同條文不夠完善，對合同雙方不能很好的進行約束

　　主要表現在工程招投標不規范，有的招投標過于簡單，邀約及承諾不能構成合同簽定的依據。建設雙方有的不使用合同范本，而是由雙方商定形成一個合同，有時由于經驗不足或缺乏對工程的細致分析，造成合同履行過程中出現一些合同涉及不到的問題，合同的預見性較差，雙方需要重新進行協商，給工程建設帶來不必要的麻煩。有的合同條款不夠嚴密，有歧義，在合同執行過程中容易產生不必要的爭執。

　　3.4 工程項目在實施過程中存在的違法轉包或分包現象，給合同管理帶來麻煩

　　根據合同法規定，承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的建設工程肢解后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。但在工程實際建設過程中。非法轉包或分包的行為仍然存在，造成合同履行起來困難重重。工程質量很難保證，出現一些債務糾紛，造成工期拖延，給合同管理工作帶來不必要的麻煩。

　　4、對加強合同管理的對策

　　4.1 增強法律觀念。依法進行合同管理

　　目前，我國建設行業法律法規越來越完備，尤其是《招標投標法》，《合同法》的頒布實施，對工程招標及合同管理提出了具體要求，各行各業也根據國家法律制定了有關條例。因此，合同當事人在簽訂合同時應當認真閱讀有關法律法規，并對所簽合同的標的、計量標準、質量要求、價款支付方式、合同履行期限、地點、違約責任以及合同條文的釋疑等內容，應作出明確具體的解釋，防止出現歧義，增強合同的嚴密性和可操作性。

　　4.2 積極推廣使用合同示范文本

　　“三制”改革后，水利工程建設市場經過一定時期的運行。已形成了自身的建設合同范本，使用合同范本有助于明確雙方的權利與義務。防止合同缺項、漏項和不平等條款的出現，因此應積極推廣使用。

　　4.3 堅持合同審查制度，嚴格招標時企業資格審查

　　堅持合同審查制度，是合同能否順利履行的前提與保證。一般情況下，合同審查的內容主要包括；建設項目是否具備合同簽訂的條件，合同內容是否符合法合規。合同條款是否詳盡明確，工程等級和技術要求是否具體，是否符合國家規范標準，合同簽定是否具有完備的合同手續。此外，在工程招標時還應該對施工企業的主體資格、企業信譽、注冊資金、隸屬關系、財務經濟狀況、設備及技術條件、履約能力，與招標工程相類似的工程施工經驗等進行嚴格審查，以確保投標企業的內在質量。

　　4.4 加強對合同執行情況跟蹤檢查，督促合同雙方自覺履行合同

　　在合同執行過程中，主管部門及建設單位應定期檢查合同執行情況，并建立完善的合同檢查考核制度。對合同執行過程中出現的偏差問題，認真進行分析、糾正，對隨意違反合同條款的行為要認真查處，使合同管理步入正規化、規范化管理渠道，防止因合同違規而造成不良后果。

　　4.5 對合同管理人員進行必要的崗前培訓

　　在水利工程建設過程中，應選派具有豐富工作實踐經驗、懂經濟、業務強，具有高度責任感和敬業精神的人員負責合同管理。對于合同管理人員要進行崗前培訓，在合同執行過程中，要注意對執行人員進行交底，使他們熟悉合同內容，做到有理、有據、有節的執行合同，變被動執行合同為自覺執行合同。

　　4.6 選擇好的監理隊伍是做好合同管理的重要保證

　　監理工程師是聯系建設方和承包方的重要紐帶，在合同管理中起著舉足輕重的作用，高素質的監理工程師能夠公平、誠信地處理合同執行過程中遇到的實際問題，對工程項目實施有較好的預見性。給工程建設創造一個寬松良好的環境。可以確保工程建設順利實施。

　　合同管理是施工企業管理的重要內容，也是降低工程成本。提高經濟效益的有效途徑。項目施工合同管理的時間范圍應從合同談判開始，至保修日結束止，特別是要加強施工過程中的合同管理，確保把合同落到實處。

建設施工合同格式 篇15

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容和承包范圍：地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路總長暫定為200米。

　　4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采購，但材料質量必須符合有關規定，并具備產品合格證書等。

　　5、合同造價：暫定為 人民幣

　　6、工期：合同簽訂并生效后天內完成。工期每延遲一天，乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金，甲方可在本工程造價中直接扣除。

　　7、合同履約保證金：本工程不設置履約保證金。

　　8、結算辦法

　　8.1按以下原則結算：

　　8.1.1按浙江省市政工程預算定額(__版)結算。

　　8.1.2根據附后清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。

　　8.2土方開挖費用按挖機臺班及短駁運輸費用單獨計取，單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計，此單價均已包括管理費稅金等所有費用。

　　8.3挖土機采用200型挖機，挖土機費用按230元/小時單價包干，此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。

　　9、工程質量

　　9.1道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規范(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行，要求保證達到合格等級。并達到以下要求：

　　9.1.1混凝土層

　　混凝土采用設計規定的商品混凝土。

　　厚度誤差：±10%厚度。

　　平整度誤差：小于10mm。

　　寬度：不小于設計規定。

　　9.1.2塘渣基層

　　塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求，路基開挖應至老土，當局部為淤泥土時，應保證回填厚度應經甲方確認。

　　路基應有良好的排水系統;

　　路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定，壓實度和平整度應符合設計要求;

　　必須用不小于15噸的壓路機碾壓檢驗，其輪跡不得大于5mm。

　　不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。

　　道路中線標高允許誤差±20mm。

　　平整度允許偏差：20mm。

　　寬度允許偏差：100mm。

　　9.2材料要求

　　9.2.1中標單位必須對所采購的材料質量全面負責，應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時，有權要求復驗，復驗合格其相關費用由招標方建設單位支付，復驗不合格其經濟損失及復驗費用由中標單位承擔。

　　9.2.2道路基層塘渣要求采用清塘渣。

　　9.3乙方必須精心組織施工，如未按設計要求和規范規定進行施工而造成返工重做的，由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔，甲方將給予一定的經濟處罰。

　　9.4由于乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題，由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。

　　9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作，否則，因此對其他施工單位造成損失的，所有經濟損失均由乙方承擔。

　　9.6路基及道路基層必須碾壓密實，否則，由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。

　　10、安全生產和文明施工：

　　10.1乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定，

　　10.2施工期間，發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重，甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。

　　10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作，如由于乙方原因造成森林火災及環境破壞，所產生的一切責任及后果均由乙方承擔。

　　10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。

　　11、資料管理和竣工結算的有關規定：

　　11.1乙方必須按照市政工程規定要求，整理本工程的各項技術資料。

　　11.2本工程的所有資料必須用A4紙，并用電腦打印。

　　11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內，乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套，其中一套必須是原件。

　　11.4自竣工驗收合格之日算起30天內，乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。

　　12、付款辦法：

　　12.1竣工驗收合格結算審核完畢后一個月內，除留設結算造價的質量保修金外，其余款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款后三個工作日內，向甲方出具正式的稅務發票。

　　12.2質量保修金按以下規定支付：

　　a)竣工驗收合格之日算起一年后的14天內，甲方向乙方支付全部質量保修金;

　　b)質量保修金不計利息。

　　12.3水電費用乙方自理。

　　13、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第(二)種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　14、本工程的質量保修期為一年，自竣工驗收合格之日算起，保修期內發生質量事故，乙方接到甲方維修通知后，五天內完成維修工作。否則，甲方有權另請其他施工隊伍維修，所有維修款均由乙方承擔，甲方可直接從質量保修金中予以扣除。

　　15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行為的。

　　16、合同未盡事宜，由雙方另行協商確定。

　　17、本合同一式捌份，甲乙雙方各執四份，經雙方單位蓋章、代表簽字后生效。

　　發包方： 承包方：

　　代表：

　　合同簽訂地：

　　代表：

　　年 月 日

建設施工合同格式 篇16

　　發包人：

　　承包人：

　　按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定，發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則，就___圍墻工程施工承包事宜，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、承包范圍

　　按本合同約定的圍墻路線進行砌筑(詳附圖

　　一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。圍墻的做法見詳圖(附件

　　二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。

　　三、承包方式及工程款支付

　　1、工程單價 本工程采用單價計價包干方式承包，以現場實際發生量來計算總造價。 永久性圍墻塊石基礎 220元3。體積約1383,總價 永久性圍墻上部墻體 210元。 體積約410,總價86100元 臨時性圍墻(含基礎)190元。 體積約220,總價41800元 現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的，由乙方提出簽證，增加工程量按上述單價進行結算。

　　2工程單價說明：

　　⑴塊石基礎單價包含的施工內容：塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養護、土方回填及夯實等。 備注：塊石基礎因現場地質條件影響，深度超過800的，塊石基礎的寬度改為800。

　　⑵圍墻墻體單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿制作、標磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養護等。

　　⑶臨時性圍墻(含墻體)單價包含的施工內容：標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿制作、磚基礎砌筑、標磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。

　　⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。

　　3、付款方式

　　⑴本工程永久性塊石基礎完成后，經檢驗合格，計算出塊石基礎總量并按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。

　　⑵本工程的永久性主體圍墻完成后，經檢驗合格，計算出永久主體圍墻總量并按合同單價計算出永久性主體圍墻總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價的80%。

　　⑶本工程的臨時性圍墻(含基礎)完成后，經檢驗合格，計算出臨時性圍墻總量并按合同單價計算出臨時性圍墻總造價。由乙方提出申請，甲方支付給乙方臨時性圍墻總造價的80%。

　　⑷本工程所有承包范圍內的任務完成后，經檢驗合格，并通過驗收，計算出本工程總造價，由甲方支付乙方至本工程臨時性圍墻總造價的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價的95%，預留永久性圍墻總造價的5%作為質量保修金，永久性圍墻________年質量保修期滿，扣除圍墻維修費用，由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。

　　四、質量要求

　　1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到國家質量驗收標準。

　　2、本工程為清水墻體，圍墻上所有勾縫必須美觀，線條橫平豎直完全達到質量驗收規范要求。

　　3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。

　　五、工期(60個日歷天)

　　開工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　由于甲方原因推遲交付的，由甲方提供相應文件，工期順延。由于工程質量及乙方其他原因造成的，工期不予順延。

　　六、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任

　　⑴按圖紙要求進行放線和交底，并處理協調和對應位置施工單位的關系。

　　⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息萬分之五給予乙方利息。

　　2、乙方責任

　　⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關系，協調好紅線分界問題。

　　⑵按工期要求進行施工，逾期不交付使用的，每推遲一天，乙方支付甲方1000元作為違約金。

　　⑶加強施工現場的安全文明教育，并做好交底，做好相應的39;安全文明措施，并為現場作業人員購買相應的保險，否則，現場一切安全事故均由乙方負責。

　　⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理，由于管理不善，發生的遺失和偷盜由乙方負責。

　　⑸乙方有成品保護義務，在本小區交付使用前，所有圍墻均為成品保護期，人為及機械損壞，或者因質量問題發裂的，均由乙方無條件進行修補或修復。

　　七、其他

　　1、合同執行過程中的爭議或糾紛，應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時，任何一方均可向甲方注冊地人民法院提起訴訟，請求人民法院解決。

　　2、本合同一式貳份，甲方、乙方各執壹份，經雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發生法律效力。

　　本合同未盡事宜，雙方可通過協商，訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　經辦人： 經辦人：

　　聯系電話： 聯系電話

　　_______年_________月_________日

建設施工合同格式 篇17

　　發包人（簡稱甲方）：

　　承包人（簡稱乙方）：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、工程立項批準文號：

　　5、資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、工程工期

　　1、開工日期：______年___月___日；

　　2、竣工日期：______年___月___日；

　　3、合同工期總日歷天數_________天。

　　四、合同價款

　　工程總造價

　　大寫：___________________元（人民幣）

　　￥：___________________元（人民幣）

　　五、發包人工作

　　1、委派_______為工地代表，聯系方式：_______

　　2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。

　　3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

　　4、有義務協調地方關系，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。

　　六、承包人工作

　　1、委派_______為工地代表，聯系方式；

　　2、嚴格按圖紙進行制作安裝。

　　3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

　　4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。

　　七、施工組織設計和工期

　　1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂后_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。

　　工程師確認的時間：工程師收到后_____天內批準或提出修改意見，逾期不批復則視為同意。

　　2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由于發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。

　　八、工程質量標準

　　工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

　　九、材料的提供

　　承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。

　　十、工程價款的結算

　　1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。

　　2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。

　　3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。

　　十一、工程的驗收

　　工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。

　　十二、維修責任

　　承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　十三、違約責任

　　1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。

　　2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

　　3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。

　　十四、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　發包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日

　　承包人：（公章）

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　______年___月___日

建設施工合同格式 篇18

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　電話：_____________________ 電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一、工程依據和技術指標

　　1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

建設施工合同格式 篇19

　　發包人(全稱)：_______________________

　　承包人(全稱)：_______________________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：_______________________

　　工程地點：_______________________

　　工程內容：_______________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：________________________

　　資金來源：_______________________

　　第二條 工程承包范圍

　　承包范圍：_______________________

　　第三條 合同工期

　　開工日期：_______________________

　　竣工日期：_______________________

　　合同工期總日歷天數_____________天

　　第四條 質量標準

　　工程質量標準：_______________________

　　第五條 合同價款

　　金額(大寫)：___________元(人民幣)￥：__________元。

　　第六條 組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書。

　　2、中標通知書。

　　3、投標書及其附件。

　　4、本合同專用條款。

　　5、本合同通用條款。

　　6、標準、規范及有關技術文件。

　　7、圖紙。

　　8、工程量清單。

　　9、工程報價單或預算書。

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　第十條 合同生效

　　合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同訂立地點：_______________________

　　本合同雙方約定___________________________________后生效。

　　發 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________

　　住 所：_______________________ 住 所：_______________________

　　法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

　　委托代表人：_______________________ 委托代表人：_______________________

　　電 話：_______________________ 電 話：_______________________

　　傳 真：_______________________ 傳 真：_______________________

　　開 戶 銀 行：_______________________ 開 戶 銀 行：_______________________

　　賬 號：_______________________ 賬 號：_______________________

　　郵 政 編 碼：_______________________ 郵 政 編 碼：_______________________

建設施工合同格式 篇20

　　建設單位（甲方）：_____________________

　　地址：_________________________________

　　郵碼：_________________________________

　　電話：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　安裝承包單位（乙方）：_________________

　　地址：_________________________________

　　郵碼：_________________________________

　　電話：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條?總則

　　一、工程名稱：

　　二、國家有關單位對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執照、計劃任務書，初步設計、總概算等文件號。

　　三、工程編號：

　　四、工程地點：

　　五、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米（各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表）。

　　六、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。

　　第二條?在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：

　　一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；

　　三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

　　第三條?施工準備

　　一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷；申請領取建筑執照；清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。

　　二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

　　第四條?物資供應

　　一、本合同全部所需材料按下列第（?）項供應方式辦理：

　　1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應；

　　2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用；特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應

　　3.包工不包料工程，全部材料由甲方采購供應到現場或指定的加工地點；

　　4.……

　　二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗（在施工現場加工的非標準設備，甲方可委托有條件的乙方加工）。

　　三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續后實行，由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應方負擔。

　　四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應方負擔。

　　五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。

　　第五條?工程款結算

　　一、本合同全部工程造價的結算方式，按下列第（?）項辦理：

　　1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算；

　　2.按施工圖預算加系數包干確定包干造價，包干范圍以外的費用，另按有關規定調整包干造價；

　　3.按標準施工圖單方造價包干，包干范圍以外的費用另按有關規定調整包干造價；

　　4.包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包干辦法結算。

　　二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次

　　撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月（季）報表，并據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的____%的尾款，待工程竣工驗收后全部付清（基本建設投資撥款改貸款之后，貸款辦法按主管部門的規定辦理）。不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

　　第六條?施工與設計變更

　　一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準；

　　二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運，勞動力、機械調遷等損失，應由甲方負擔：

　　1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理有關手續后方準繼續施工；

　　2.施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規模時，須經原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續后方可施工。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工；

　　3.在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

　　三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄；重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。

　　五、在組織施工過程中，如遇特殊情況，甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔，在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。

　　第七條?竣工驗收、結算與保修

　　一、乙方在單項工程竣工前____日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔，并償付逾期違約金，違約金計算辦法。________________。

　　二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

　　三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續，作為竣工工程驗收之依據

　　四、在進行竣工工程驗收中，如發現不合格須返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，由乙方在規定期限內完成，完成后經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

　　六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：

　　1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄；

　　2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；

　　3.提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應盡量在原施工圖上加以注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。

　　七、乙方在單項工程竣工驗收____天內，應將竣工工程結算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結算件后應在____天內審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，建設銀行據此撥款。

　　八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，并負擔全部修理費用。

　　第八條?獎勵、懲罰與_____

　　一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，____%歸乙方，____%歸設計單位。

　　二、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的預算造價（包工不包料工程按預算人工費計算），由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎

　　金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。

　　三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

　　四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不能解決時，可選擇以下第（?）項方式處理：

　　（1）申請_____________委員會_____；

　　（2）向________人民法院起訴。

　　第九條?工程負責人和工傷事故

　　一、甲方派________為駐現場負責人，乙方派________為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。

　　二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。

　　第十條?合同份數及有效期

　　一、本合同一式____份。其中正本兩份，甲乙方各執一份；副本一式____份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。

　　二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　第十一條?附則

　　一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。

　　二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同后，可作為本合同附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。

　　第十二條?合同附件（均略）

　　一、工程項目一覽表

　　二、全部施工圖紙

　　三、施工圖預算表

　　四、甲方負責供應材料、設備一覽表

　　五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批準投資計劃、計劃任務書等____份文件。

　　第十三條?其他條款___________________________________________________________

　　建設單位（甲方）：_____________

　　代表人：_______________________

　　__________年_______月________日

　　安裝承包單位（乙方）：_________

　　代表人：_______________________

　　__________年________月_______