建設(shè)施工石材供料合同(通用16篇)
建設(shè)施工石材供料合同 篇1
合同編號(hào)_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就石材加工生產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 石材供料
1.甲方委托乙方加工:___________________________。(石材)詳見(jiàn)附件《石材供料單》。
2.石材供料時(shí)間:_______________________________。
3.交付地點(diǎn)為(選擇一項(xiàng))
施工現(xiàn)場(chǎng):____________________________________。
甲方指定的材料存放地點(diǎn):______________________。
雙方約定的其他地點(diǎn):__________________________。
4.甲乙雙方根據(jù)合同要求及供料進(jìn)度確定具體批次的石材產(chǎn)品的交付時(shí)間和地點(diǎn)。
第二條 承接方式
1.甲方應(yīng)在_______年_______月_______日前向乙方提供設(shè)計(jì)方案或技術(shù)要求,就相關(guān)要求向乙方進(jìn)行書(shū)面告知。乙方按照甲方的設(shè)計(jì)要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設(shè)備和技術(shù)人員應(yīng)按甲方要求,并接受甲方檢驗(yàn)。
甲方提供原材料的,乙方應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn),如有不符合約定要求的應(yīng)當(dāng) 日內(nèi)通知甲方更換、補(bǔ)齊或者采取其他補(bǔ)救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級(jí)。
3.乙方需要第三方協(xié)助完成工作的,工作成果由乙方負(fù)責(zé)。
4.一方要求設(shè)計(jì)方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應(yīng)盡保密義務(wù)。
第三條 質(zhì)量要求
乙方向甲方交付的成品石材應(yīng)當(dāng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)(選擇一項(xiàng))
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定標(biāo)準(zhǔn):________________________________。
第四條 運(yùn)輸與裝卸
1.成品石材的運(yùn)輸由(選擇一項(xiàng)):□甲方負(fù)責(zé) □乙方負(fù)責(zé);石材在運(yùn)輸中發(fā)生的損毀由負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)囊环截?fù)責(zé),運(yùn)費(fèi)由_____方承擔(dān)。
2.成品石材運(yùn)到工程施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)由(選擇一項(xiàng)):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發(fā)生的損毀由負(fù)責(zé)裝卸的一方負(fù)責(zé),裝卸費(fèi)由_______方承擔(dān)。
第五條 驗(yàn)收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢,并向甲方出具“石材產(chǎn)品出廠質(zhì)量保證書(shū)”(以下簡(jiǎn)稱“質(zhì)保書(shū)”)。乙方在向甲方供料交付的同時(shí),甲方應(yīng)派專人與乙方一同驗(yàn)收,驗(yàn)收完成后甲方應(yīng)當(dāng)同時(shí)出具驗(yàn)收單;實(shí)際交付石材的品種、規(guī)格、數(shù)量等,依據(jù)甲方向乙方出具的驗(yàn)收單確認(rèn)。質(zhì)保書(shū)及驗(yàn)收單為本合同附件。
2.成品石材的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé)的,甲方在裝運(yùn)前驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收單。成品石材的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé)的,甲方在裝運(yùn)后驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收單。
第六條 合同價(jià)款與支付方式
1.合同總價(jià):人民幣_(tái)____________________(大寫(xiě))。
2.支付方式
(1)合同簽訂后_______日內(nèi)(或另行約定______________),甲方向乙方支付合同總價(jià)款的_______%作為預(yù)付款,計(jì)人民幣_(tái)________ 元,雙方約定預(yù)付款處理方式:_____________________。
(2)款項(xiàng)支付(選擇一項(xiàng))
按供料進(jìn)度,每_______(時(shí)間)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報(bào)表后_______日內(nèi)核實(shí)并支付進(jìn)度款。
按供料進(jìn)度,每_______(數(shù)量)結(jié)算一次。甲方應(yīng)于收到乙方結(jié)算報(bào)表后_______日內(nèi)核實(shí)并支付進(jìn)度款。
3.合同價(jià)款結(jié)算方式為:____________________________。
4.供料進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價(jià)款的______%時(shí),不再按進(jìn)度付款。待完工驗(yàn)收后_______天內(nèi)支付余款,甲方暫留合同總價(jià)款的______%作為保修金,甲方應(yīng)在保修期滿后_______天內(nèi)結(jié)算,將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責(zé)任
1.乙方交付的石材質(zhì)量不符合本合同要求,甲方有權(quán)要求乙方整改并達(dá)標(biāo)后繼續(xù)供料;對(duì)不達(dá)標(biāo)但仍可使用的,甲方有權(quán)要求乙方減少價(jià)款;因重新供料而產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。改進(jìn)后仍不能達(dá)標(biāo)以及不能重新供料的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方賠償相應(yīng)損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)履行,并向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價(jià)款______%支付。
3.因甲方原因?qū)е逻t延交付的,甲方應(yīng)向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價(jià)款______%支付。
4.甲方逾期支付合同價(jià)款的,應(yīng)向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價(jià)款______%支付,乙方對(duì)已加工的成品石材享有留置權(quán)。
5.其他違約責(zé)任:____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗(yàn)收記錄上簽字之日算起。
2.保修項(xiàng)目____________________________。
3.保修內(nèi)容____________________________。
4.保修期內(nèi),因乙方供應(yīng)材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題由乙方承擔(dān)修補(bǔ)、更換的責(zé)任。乙方應(yīng)在接到修理通知之后7天內(nèi)派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費(fèi)用,甲方在保修金內(nèi)扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費(fèi)用,由甲方承擔(dān)。
第九條 合同變更與未盡事宜補(bǔ)充
1.乙方開(kāi)始加工后,甲方變更加工或相關(guān)服務(wù)要求應(yīng)與乙方協(xié)商,并制定書(shū)面補(bǔ)充合同或者以本合同為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算變更部分的合同價(jià)款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔(dān)。
2.合同履行過(guò)程中發(fā)生的與合同有關(guān)但無(wú)合同約定的事宜,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,并以書(shū)面形式達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項(xiàng)____________________________。
第十一條 爭(zhēng)議處理
因本合同發(fā)生爭(zhēng)議,雙方可以協(xié)商解決或提交上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)解;或按照下列第_______項(xiàng)方式解決。
1.向上海仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同生效后雙方可以向上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)備案。
第十三條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
甲方:________________________ 乙方:________________________
簽訂人:_______ 職務(wù):_______ 簽訂人:_______ 職務(wù):_______
負(fù)責(zé)人:______________________ 負(fù)責(zé)人:______________________
住所地:______________________ 住所地:______________________
電話:________________________ 電話:________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
石材供料單
上海市工商行政管理局/上海石材行業(yè)協(xié)會(huì)制定
建設(shè)施工石材供料合同 篇2
發(fā)包人:___________
承包人:___________
按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)包人與承包人本著公平和誠(chéng)實(shí)信用的基本原則,就___圍墻工程施工承包事宜,簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
二、承包范圍
按本合同約定的圍墻路線進(jìn)行砌筑(詳附圖
一)實(shí)際工程量以現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際發(fā)生量計(jì)算。
二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎(chǔ)開(kāi)挖、基礎(chǔ)施工、材料、人工、包安全文明施工、包質(zhì)量、包驗(yàn)收、包利稅、包至小區(qū)交付的成品保護(hù)等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價(jià)本工程采用單價(jià)計(jì)價(jià)包干方式承包,以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生量來(lái)計(jì)算總造價(jià)。永久性圍墻塊石基礎(chǔ)220元。體積約1383,總價(jià)永久性圍墻上部墻體210元。體積約410,總價(jià)86100元臨時(shí)性圍墻(含基礎(chǔ))190元。體積約220,總價(jià)41800元現(xiàn)場(chǎng)工程因地質(zhì)條件及其他原因造成工程量發(fā)生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
2、工程單價(jià)說(shuō)明:
、艍K石基礎(chǔ)單價(jià)包含的施工內(nèi)容:塊石、水泥、砂、材料二次運(yùn)輸、基礎(chǔ)開(kāi)挖、基礎(chǔ)夯實(shí)、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養(yǎng)護(hù)、土方回填及夯實(shí)等。備注:塊石基礎(chǔ)因現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件影響,深度超過(guò)800的,塊石基礎(chǔ)的寬度改為800。
⑵圍墻墻體單價(jià)包含的施工內(nèi)容:標(biāo)磚、水泥、細(xì)砂、材料二次運(yùn)輸、砂漿制作、標(biāo)磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養(yǎng)護(hù)等。
⑶臨時(shí)性圍墻(含墻體)單價(jià)包含的施工內(nèi)容:標(biāo)磚、水泥、細(xì)砂、材料二次運(yùn)輸、基礎(chǔ)開(kāi)挖、砂漿制作、磚基礎(chǔ)砌筑、標(biāo)磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實(shí)、壓頂及養(yǎng)護(hù)等。
⑷以上二條的單價(jià)中均包含文明施工、質(zhì)量、驗(yàn)收、利稅及成品保護(hù)費(fèi)用。
3、付款方式
、疟竟こ逃谰眯詨K石基礎(chǔ)完成后,經(jīng)檢驗(yàn)合格,計(jì)算出塊石基礎(chǔ)總量并按合同單價(jià)計(jì)算出基礎(chǔ)總造價(jià)。由乙方提出申請(qǐng),甲方支付給乙方塊石基礎(chǔ)總造價(jià)的80%。
、票竟こ痰挠谰眯灾黧w圍墻完成后,經(jīng)檢驗(yàn)合格,計(jì)算出永久主體圍墻總量并按合同單價(jià)計(jì)算出永久性主體圍墻總造價(jià)。由乙方提出申請(qǐng),甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價(jià)的80%。
⑶本工程的臨時(shí)性圍墻(含基礎(chǔ))完成后,經(jīng)檢驗(yàn)合格,計(jì)算出臨時(shí)性圍墻總量并按合同單價(jià)計(jì)算出臨時(shí)性圍墻總造價(jià)。由乙方提出申請(qǐng),甲方支付給乙方臨時(shí)性圍墻總造價(jià)的80%。
、缺竟こ趟谐邪秶鷥(nèi)的任務(wù)完成后,經(jīng)檢驗(yàn)合格,并通過(guò)驗(yàn)收,計(jì)算出本工程總造價(jià),由甲方支付乙方至本工程臨時(shí)性圍墻總造價(jià)的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價(jià)的95%,預(yù)留永久性圍墻總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保修金,永久性圍墻________年質(zhì)量保修期滿,扣除圍墻維修費(fèi)用,由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時(shí)必須提供正式發(fā)票。
四、質(zhì)量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程為清水墻體,圍墻上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達(dá)到質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
五、工期(60個(gè)日歷天)
開(kāi)工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
由于甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應(yīng)文件,工期順延。由于工程質(zhì)量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
⑴按圖紙要求進(jìn)行放線和交底,并處理協(xié)調(diào)和對(duì)應(yīng)位置施工單位的關(guān)系。
⑵按合同要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬(wàn)分之五給予乙方利息。
2、乙方責(zé)任
⑴處理施工時(shí)和周邊居民及雙泉村的關(guān)系,協(xié)調(diào)好紅線分界問(wèn)題。
⑵按工期要求進(jìn)行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明教育,并做好交底,做好相應(yīng)的39;安全文明措施,并為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員購(gòu)買相應(yīng)的保險(xiǎn),否則,現(xiàn)場(chǎng)一切安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。
⑷施工現(xiàn)場(chǎng)所有材料乙方應(yīng)派專人進(jìn)行管理,由于管理不善,發(fā)生的遺失和偷盜由乙方負(fù)責(zé)。
⑸乙方有成品保護(hù)義務(wù),在本小區(qū)交付使用前,所有圍墻均為成品保護(hù)期,人為及機(jī)械損壞,或者因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)裂的,均由乙方無(wú)條件進(jìn)行修補(bǔ)或修復(fù)。
七、其他
1、合同執(zhí)行過(guò)程中的爭(zhēng)議或糾紛,應(yīng)首先由甲方、乙方雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向甲方注冊(cè)地人民法院提起訴訟,請(qǐng)求人民法院解決。
2、本合同一式貳份,甲方、乙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發(fā)生法律效力。
本合同未盡事宜,雙方可通過(guò)協(xié)商,訂立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
甲方(公章):___________乙方(公章):___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
經(jīng)辦人:___________經(jīng)辦人:___________
聯(lián)系電話:___________聯(lián)系電話:___________
建設(shè)施工石材供料合同 篇3
甲方: 身份證號(hào)碼: (以下簡(jiǎn)稱“甲方”) 乙方: 身份證號(hào)碼: (以下簡(jiǎn)稱“乙方”) 依照《民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,雙方就本工程施工有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同!
一、工程概況: 工程名稱:
自家住宅 工程地點(diǎn): _______區(qū)鎮(zhèn)村
二、工程承包范圍: 承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開(kāi)始以至
第六層天面封頂工程,包含兩個(gè)化糞池與地面環(huán)繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機(jī)械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網(wǎng)等)。
三、合同工期: 開(kāi)工日期:___________日。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求: 工程質(zhì)量要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20合格標(biāo)準(zhǔn)。 需要注意的事項(xiàng):
1、土方回填過(guò)程中,要求夯實(shí)緊密,不準(zhǔn)未夯實(shí)就擅自進(jìn)行隱蔽!
2、砌筑墻體過(guò)程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規(guī)范要求,砌筑磚體不得出現(xiàn)上下通縫現(xiàn)象!
3、構(gòu)造柱、梁關(guān)模前,應(yīng)再次檢查鋼筋安裝位置、數(shù)量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護(hù)層留置是否正確,待合格后方可進(jìn)行關(guān)模。模板支撐應(yīng)牢固可靠,混凝土澆筑過(guò)程中,應(yīng)充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質(zhì)量。混凝土澆筑完畢后,必須進(jìn)行充分的養(yǎng)護(hù)。
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費(fèi),每次砌筑時(shí)的落地灰及時(shí)收用。同時(shí)嚴(yán)禁偷工減料,必須保質(zhì)保量地施工。節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失!
五、合同價(jià)款: 承包金額:據(jù)實(shí)按建筑面積每平方米 元(大寫(xiě):人民幣 整)進(jìn)行人工結(jié)算!
六、工程質(zhì)量:
6.1乙方嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工!
6.2工程質(zhì)量以國(guó)家建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
6.3因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,并且無(wú)法整改的,乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。
6.4經(jīng)甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)定施工過(guò)程中不符合施工規(guī)范及質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求拆除和重新施工。經(jīng)過(guò)整改,符合質(zhì)量要求的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用!
七、雙方責(zé)權(quán):
7.1甲方供應(yīng)該工程所需建筑材料。由于施工地點(diǎn)的環(huán)境問(wèn)題等,施工材料存放的地點(diǎn)與施工現(xiàn)場(chǎng)所產(chǎn)生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費(fèi)用!
7.2甲方應(yīng)及時(shí)對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行審核,對(duì)工程進(jìn)度款應(yīng)按照協(xié)議約定及時(shí)撥付!
7.3甲方提供現(xiàn)場(chǎng)施工用水、施工用電!
7.
4、乙方必須保證工程質(zhì)量并按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實(shí)、樓梯步級(jí)均等)服從甲方指導(dǎo)、檢查、檢驗(yàn),確保工程質(zhì)量好! 7.
5、施工安全由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)! 7.
6、乙方不得任意浪費(fèi)甲方材料,不準(zhǔn)有盜竊甲方材料行為。 7.
7、主體工程完成后,乙方負(fù)責(zé)清理施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除。 7.
8、乙方負(fù)責(zé)找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負(fù)責(zé)! 7.
9、施工過(guò)程中使用到水泥泵車所產(chǎn)生費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達(dá)到《G59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》合格標(biāo)準(zhǔn),無(wú)重大安全事故,因乙方責(zé)任達(dá)不到此標(biāo)準(zhǔn)且出現(xiàn)重大安全事故的,由乙方承擔(dān)事故所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
8.2乙方應(yīng)遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)、文明施工的有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全、文明標(biāo)準(zhǔn)組織施工!
8.3乙方必須遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)職工健康安全、環(huán)境管理及保護(hù)的法律法規(guī),保證施工場(chǎng)地的清潔和交工前施工現(xiàn)場(chǎng)的清理!
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關(guān)制度,服從甲方統(tǒng)一管理,隨時(shí)接受甲方安全檢查人員實(shí)施的監(jiān)督檢查!
8.5乙方采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此起發(fā)生的費(fèi)用,由乙方全部承擔(dān)!
8.6乙方不允許與施工無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),由此造成的大小安全事故由乙方負(fù)責(zé)!
九、工程款支付:
1、自本協(xié)議簽訂后,工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫(xiě):人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫(xiě):人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫(xiě):人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫(xiě):人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫(xiě):人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方 元(大寫(xiě):人民幣 );主體工程整體完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后即以實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn),雙方結(jié)算,由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時(shí)間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求!
3、在合同期內(nèi),乙方不得故意長(zhǎng)期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬(wàn)元,已做工程不再支付工錢,本合同終止。
十、本合同自簽訂之日起生效,一經(jīng)簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發(fā)生糾紛先自協(xié)商解決,如協(xié)商無(wú)效將按照《民法典》交由司法部門(mén)處理。 十
一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,另附圖紙一份! 〖追(手印):身份證號(hào)碼:聯(lián)系電話:____日 乙方(手印): 身份證號(hào)碼: 聯(lián)系電話:___________日
建設(shè)施工石材供料合同 篇4
合同編號(hào):________
出租人:________________________
承租人:________________________
簽訂地點(diǎn):______________________
簽訂時(shí)間:________年____月____日
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量(詳見(jiàn)合同附件):________。
第二條 租賃物資的用途及使用方法:________________。
第三條 租賃期限:自________年____月____日至________年____月____日,共計(jì)________天。承租人因工程需要延長(zhǎng)租期,應(yīng)在合同屆滿前________日內(nèi),重新簽訂合同。
第四條 租金、租金支付方式和期限:
收取租金的標(biāo)準(zhǔn):________。
租金的支付方式和期限:________。
第五條 押金(保證金):經(jīng)雙方協(xié)商,出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資后,押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法:________。
第七條 租賃物資的保管與維修:
一、承租人對(duì)租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時(shí),雙方檢查驗(yàn)收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費(fèi)用由________人承擔(dān)。
第八條 出租人變更:
一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三人,應(yīng)正式通知承租人,租賃物資新的所有權(quán)人即成為本合同的當(dāng)然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經(jīng)出租人同意,不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時(shí)間為:________。
第十條 本合同解除的條件:________。
第十一條 違約責(zé)任:
一、出租人違約責(zé)任:
1.未按時(shí)間提供租賃物資,應(yīng)向承租人償付違約期租金________%的違約金。
2.未按質(zhì)量提供租賃物資,應(yīng)向承租人償付違約期租金________%的違約金。
3.未按數(shù)量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規(guī)定如數(shù)補(bǔ)齊外,還應(yīng)償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
二、承租人違約責(zé)任:
1.不按時(shí)交納租金,應(yīng)向出租人償付違約期租金________%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應(yīng)向出租人償付違約期租金________%的違約金。
3.如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為,除出租人有權(quán)解除合同,限期如數(shù)收回租賃物資外,承租人還應(yīng)向出租人償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
第十二條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。
第十三條 其他約定事項(xiàng):________________。
第十四條 本合同未作規(guī)定的,按照《中華人民共和國(guó)民法典》的規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 本合同一式________份,合同雙方各執(zhí)________份。本合同附件________份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租人:________(簽章)
承租人:________(簽章)
建設(shè)施工石材供料合同 篇5
尊敬的審判長(zhǎng)、審判員:
受某集團(tuán)有限公司的委托,經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派,我們擔(dān)任本案上訴人代理人,經(jīng)查閱案卷材料,參加庭審,現(xiàn)發(fā)表如下代理意見(jiàn),供合議庭參考。
關(guān)于《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》的意見(jiàn)
一、《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》無(wú)效,不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款408991.2元。
第一、上訴人就收款事項(xiàng)專門(mén)向被上訴人出具了《收款委托書(shū)》,委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”“負(fù)責(zé)該工程款所有款項(xiàng)的收取”,因此,所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”才能確認(rèn),被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人,黃某無(wú)權(quán)也沒(méi)有能力核對(duì)“支付款項(xiàng)”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進(jìn)行支付款的確認(rèn),顯然具有過(guò)錯(cuò)。黃某明知自己無(wú)權(quán)收款也不知道收款信息,沒(méi)有能力核對(duì)“支付款”的信息,卻擅自進(jìn)行確認(rèn),也具有過(guò)錯(cuò)。黃某簽署確認(rèn)表的行為屬于超越代理權(quán)限的無(wú)權(quán)代理行為,且被上訴人明知屬于無(wú)權(quán)代理行為,上訴人對(duì)該確認(rèn)表從不知情,且從未追認(rèn),因此,該確認(rèn)表應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效。
第二、“扣除款項(xiàng)”對(duì)于上訴人而言,首先是“應(yīng)收工程款”,只有先確認(rèn)這些款項(xiàng)是上訴人應(yīng)收取的,被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書(shū)》中,上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”負(fù)責(zé)“該工程所有款項(xiàng)的收取”,因此,該部分工程款是否應(yīng)收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非
深圳分公司的代理人,被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進(jìn)行確認(rèn),直接影響了深圳分公司對(duì)工程款的收取,與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此,同理,黃某的無(wú)權(quán)代理行為應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效。
第三、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過(guò)程中處理與之有關(guān)的事務(wù),進(jìn)行合同的商談,以及代理本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事宜。” 黃某簽署該《確認(rèn)表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書(shū)》對(duì)他的授權(quán),同樣屬于無(wú)權(quán)代理行為。
1、黃某在行使代理權(quán)時(shí)必須以上訴人的名義,以個(gè)人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認(rèn)表中,黃某在“確認(rèn)人”處簽字時(shí)沒(méi)有標(biāo)明其上訴人代理人的身份,僅僅簽署了個(gè)人的名字,而打印的“江蘇某建設(shè)集團(tuán)有限公司”名稱并沒(méi)有在“確認(rèn)人”處。因此,黃某以其個(gè)人名義在“確認(rèn)人”處簽字,并不在授權(quán)委托書(shū)授權(quán)范圍內(nèi),屬于其個(gè)人行為,不應(yīng)約束上訴人。
黃某行使代理權(quán),在其他法律文書(shū)上簽字時(shí),就嚴(yán)格遵照了《授權(quán)委托書(shū)》的要求,被上訴人也明知這一點(diǎn)。
例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》時(shí),就嚴(yán)格遵守了《授權(quán)委托書(shū)》的要求。首先,黃某表明了委托代理人的身份,在“委托代理人”處簽字,其次,上訴人在《授權(quán)委托書(shū)》中已明確授予給黃某簽署合同的權(quán)限,黃某在合同上的簽署屬于有權(quán)代理行為。
但值得注意的是,黃某簽署《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》的行為是行使《授權(quán)委托書(shū)》權(quán)限的行為,《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》本
身并沒(méi)有授予黃某任何權(quán)利。一審認(rèn)為“在雙方簽訂的《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》中,確認(rèn)黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人,故其行為應(yīng)視為代表某公司做出的”,顯然是錯(cuò)誤的。
2、“支付款及扣除款項(xiàng)的確認(rèn)”既不屬于“洽談業(yè)務(wù)過(guò)程中的事務(wù)”,也不屬于“進(jìn)行合同的商談”,在已經(jīng)明確將所有工程款的收取授權(quán)給深圳分公司的情況下,更不屬于“本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事項(xiàng)”。
綜上,黃某超越代理權(quán)限,擅自以個(gè)人名義簽署《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》,屬于無(wú)權(quán)代理行為,且被上訴人也明知黃某屬于無(wú)權(quán)代理,事后上訴人不知情,也從未追認(rèn),因此,該《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》依法應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效,不應(yīng)據(jù)此扣除工程款。
二、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員無(wú)權(quán)在《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》中簽署,其簽署行為無(wú)效,不能證明確認(rèn)表的真實(shí)性和合法性。
根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規(guī)定,監(jiān)理員應(yīng)履行以下職責(zé):“1 在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作; 2 檢查承包單位投入工程項(xiàng)目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運(yùn)行狀況,并做好檢查記錄; 3 復(fù)核或從施工現(xiàn)場(chǎng)直接獲取工程計(jì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證; 4 按設(shè)計(jì)圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)承包單位的工藝過(guò)程或施工工序進(jìn)行檢查和記錄,對(duì)加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行記錄; 5 擔(dān)任旁站工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報(bào)告; 6 做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。”上述職責(zé)中并沒(méi)有包括對(duì)工程款進(jìn)行核實(shí)和證明的內(nèi)容。更何況,項(xiàng)目監(jiān)理員應(yīng)當(dāng)在業(yè)主委托范圍內(nèi)開(kāi)展工作,本案中,也沒(méi)有任何證據(jù)
證明該監(jiān)理員獲得了業(yè)主的相應(yīng)授權(quán)。
該監(jiān)理員的行為還違反了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.5.9 條的規(guī)定,“未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗(yàn)收合格的工程量,或不符合施工合同規(guī)定的工程量,監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計(jì)量和該部分的工程款支付申請(qǐng)。”根據(jù)施工合同第五條第一款第8項(xiàng)的約定,被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用,根據(jù)合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此,“滿鋪施工平臺(tái)”的工程量不應(yīng)計(jì)入上訴人應(yīng)完成的工程量中,而“鋁塑板施工”的工程量應(yīng)只計(jì)量上訴人的施工量,而該監(jiān)理員卻不顧自己的職責(zé),超越自己的權(quán)限,對(duì)不符合施工合同的工程量,隨意亂計(jì),其行為因違法而無(wú)效。
三、僅根據(jù)《支付款及扣除款項(xiàng)確認(rèn)表》,并不能證明被上訴人有權(quán)扣除上訴人的哪些款項(xiàng),且扣除這些款項(xiàng)明顯違背合同約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項(xiàng)要扣除,沒(méi)有任何文字表述指向要扣除的項(xiàng)目和金額。該表最多僅能證明有對(duì)“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺(tái)”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”這些項(xiàng)目的費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,而不能證明這些項(xiàng)目費(fèi)用是應(yīng)該扣除的款項(xiàng)。
第二、這個(gè)確認(rèn)表并沒(méi)有確認(rèn)這些費(fèi)用是被上訴人支出的,因此不能證明被上訴人有權(quán)扣除,這個(gè)確認(rèn)表也沒(méi)有確認(rèn)上訴人是義務(wù)承擔(dān)主體,因此,不能證明應(yīng)該從上訴人處扣除。
第三、確認(rèn)表中的“塔吊費(fèi)”、“電費(fèi)”、“滿鋪施工平臺(tái)”、“鋁塑板施工費(fèi)”、“清理費(fèi)”共計(jì)408991.2元,金額巨大,但沒(méi)有任何原始憑證相佐證,就如被上訴人要求上訴人承擔(dān)的維修費(fèi),尚且還有結(jié)算單、發(fā)票相佐證,而此處卻單純幾個(gè)數(shù)字,其真實(shí)性顯然無(wú)法令人相信。
第四、根據(jù)合同第2.1條的約定,本合同是“包死價(jià)”,因此,雙方都無(wú)權(quán)變更合同的價(jià)款。依據(jù)合同第五條第一款第8項(xiàng)的約定,被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費(fèi)用,根據(jù)《建筑施工門(mén)式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的要求,腳手架搭建必須“滿鋪”,就是所謂的“滿鋪施工平臺(tái)”。因此該費(fèi)用應(yīng)該由被上訴人承擔(dān),在沒(méi)有任何合同進(jìn)行變更的情況下,被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應(yīng)金額,顯然違背了“包死價(jià)”的約定。
同理,“鋁塑板施工”根據(jù)合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍,包括在工程總價(jià)里,根據(jù)被上訴人自己提交的證據(jù),被上訴人已確認(rèn)鋁塑板施工是由上訴人完成的,在被上訴人沒(méi)有證據(jù)證明自己進(jìn)行了鋁塑板施工的情況下,擅自扣取相應(yīng)費(fèi)用不但與合同相悖,而且違背了公平原則。
關(guān)于維修義務(wù)及維修款的意見(jiàn)
一、本案訟爭(zhēng)的維修事項(xiàng)屬于合同第八條約定的“質(zhì)量保修”范圍。
根據(jù)一審查明的事實(shí),上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱“解釋”)第十三條的規(guī)定:“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”因此從20xx年4月
8日開(kāi)始,工程進(jìn)入保修期,即使認(rèn)可被上訴人在20xx年7月19日曾發(fā)函,上訴人也只應(yīng)承擔(dān)“質(zhì)量保修”的義務(wù)
二、上訴人積極履行了保修義務(wù)。
根據(jù)被上訴人提交的證據(jù)18,上訴人已經(jīng)明確答復(fù)被上訴人,上訴人于7月13日派人進(jìn)行屋面維修,在商討解決方案過(guò)程中,因陵水縣第一屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)于7月16日開(kāi)幕(證據(jù)17的內(nèi)容),因此,被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現(xiàn)場(chǎng)巡邏,以便及時(shí)維修。被上訴人并未對(duì)上訴人的此一回復(fù)提出任何異議,應(yīng)認(rèn)定為被上訴人認(rèn)可了上訴人陳述的事實(shí)。
三、被上訴人不顧上訴人的反對(duì),將維修工作承包給不具備資質(zhì)的施工隊(duì)進(jìn)行維修,屬于違法無(wú)效的行為,其支付的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的后果應(yīng)由被上訴人自行承擔(dān)。
被上訴人分包的工程是專業(yè)工程,屬于專業(yè)分包,在被上訴人提交的證據(jù)11、12里也進(jìn)行了確認(rèn)。這種專業(yè)工程必須由取得專業(yè)資質(zhì)的公司施工和維修,被上訴人根本沒(méi)有審核李某、楊某兩個(gè)班組的資質(zhì),更沒(méi)有證據(jù)證明這兩個(gè)班組取得了網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)的施工資質(zhì),就將維修工程承包給這兩個(gè)班組擅自施工,根據(jù)解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的”應(yīng)認(rèn)定合同無(wú)效的規(guī)定,這一承包行為顯屬無(wú)效。根據(jù)解釋第四條:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據(jù)20、21、22所顯示的支付了多達(dá)276600元費(fèi)用,依法也應(yīng)當(dāng)被收繳,而不應(yīng)將該費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁到上訴人身上。
四、即使上訴人需承擔(dān)保修義務(wù),需要支付因保修產(chǎn)生的費(fèi)用,根據(jù)合同第8條的規(guī)定,也應(yīng)先從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除,不足部分才由上訴人支付。
關(guān)于提供施工圖紙和竣工資料的意見(jiàn)
一、依據(jù)被上訴人提交的證據(jù)14及上訴人提交的證據(jù)3,均能證明上訴人已經(jīng)將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據(jù)14第10點(diǎn)的內(nèi)容為:“屋頂彩鋼板鋪設(shè)與圖紙不符,施工工藝較差……。”從該內(nèi)容看,被上訴人是對(duì)照施工圖紙對(duì)上訴人的施工工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收的,足可證明被上訴人已經(jīng)拿到了施工圖紙。
上訴人提交的證據(jù)3,一審已經(jīng)認(rèn)可其真實(shí)性,上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭(zhēng)議工程施工完畢并得到被上訴人認(rèn)可的事實(shí),證明了圖紙已經(jīng)得到包括被上訴人在內(nèi)的各方的認(rèn)可。
二、組織審核施工圖紙的義務(wù)主體是被上訴人,被上訴人沒(méi)有對(duì)施工圖紙組織三方審核,上訴人從未拿到過(guò)經(jīng)審核的施工圖紙,也根本無(wú)法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。
依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項(xiàng)內(nèi)容,明確約定了被上訴人對(duì)圖紙的組織審核義務(wù)!逗贤返谖鍡l第(二)款第2項(xiàng)約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過(guò)。
在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后,被上訴人依照合同約定,本應(yīng)組織三方對(duì)圖紙進(jìn)行審核,但直至今日,被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙,被上訴人也從來(lái)沒(méi)有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進(jìn)行施工,且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實(shí)際使用,證明雙方在合同的實(shí)際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。
如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙,則法院必須判令被上訴人先行組織三方對(duì)施工圖紙進(jìn)行審核,在被上訴人將審核通過(guò)后的施工圖紙交付給上訴人,上訴人才能履行這一義務(wù),否則,這一義務(wù)就是無(wú)本之木。
綜上,一審判決扣除上訴人應(yīng)得的工程款408991.2元,判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元,判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過(guò)的施工圖紙和竣工資料都沒(méi)有實(shí)施和法律依據(jù),請(qǐng)二審法院依法予以改判。
代理人:
建設(shè)施工石材供料合同 篇6
常用版_____合同
甲方(委托方):___________ 簽約時(shí)間: ___________
乙方(施工方):___________ 簽約地點(diǎn): ___________
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件:甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)登記的企業(yè)或個(gè)體工商戶。
2、裝飾施工地點(diǎn):_______縣(市、區(qū))______路(小區(qū))____幢____號(hào)(單元)____室。
3、住房結(jié)構(gòu):_____室______廳______結(jié)構(gòu),建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內(nèi)容:詳見(jiàn)《工程施工報(bào)價(jià)單》(附件
一)和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式:
(1) 乙方包工、包全部材料(見(jiàn)附件
三);
(2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見(jiàn)附件
二、
三);
(3) 乙方包清工。
6、本工程由__________設(shè)計(jì)。
7、工期:工程期限______天,從________年____月____日開(kāi)工,至________年____月____日竣工。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式
1、總價(jià)款:(大寫(xiě))_______元(其中:人工費(fèi)_____元,材料費(fèi)______元,設(shè)計(jì)費(fèi) ______元,管理費(fèi)_____%,計(jì)_____元,稅金_____%,計(jì)______元)。如雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2、付款方式
(1)合同簽訂后_____天內(nèi),甲方支付總價(jià)款的____%計(jì)_____元;
(2)木工進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天,甲方支付總價(jià)款的_____%計(jì) _____元;
(3)油漆進(jìn)場(chǎng)當(dāng)天,甲方支付總價(jià)款的_____%計(jì) ______元;
(4)尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
(
一)甲方工作
1、甲方在開(kāi)工前,應(yīng)向所在地房產(chǎn)管理部門(mén)或物業(yè)管理單位登記;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門(mén)核準(zhǔn)后,領(lǐng)取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應(yīng)在開(kāi)工前,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。_________空房屋,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分_________空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
3、做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4、指派_______為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事項(xiàng)。
(
二)乙方工作
1、對(duì)甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2、指派______為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的`各項(xiàng)事宜。
3、未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門(mén)或物業(yè)管理單位批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4、因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和賠償責(zé)任。
5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)
1、甲方提供的材料:詳見(jiàn)《甲方提供的材料、設(shè)備表》(附件
二)。
本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的、經(jīng)書(shū)面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2、乙方提供的材料:詳見(jiàn)附件《乙方提供的材料報(bào)價(jià)單》。
乙方提供的材料,均應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
五、安全生產(chǎn)和防火要求
乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
六、施工內(nèi)容和工期的變更
在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
七、材料供應(yīng)
1、按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
2、按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
八、工期延誤
1、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
。1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延:因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
九、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程質(zhì)量按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
1、《____市住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。
2、雙方商定條款:施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由_________部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以鑒定,經(jīng)鑒定工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),鑒定過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)鑒定工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn),鑒定過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
十、工程驗(yàn)收和保修
1、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:_________,乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。
2、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移手續(xù)。
3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)_______年,有防水要求的廚房,衛(wèi)生間等保修期為_(kāi)_______年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修。
十一、其它約定事項(xiàng)
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
附件
1、工程施工報(bào)價(jià)單
附件
2、甲方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
附件
3、乙方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
附件
4、工程項(xiàng)目更單
附件
5、工程質(zhì)量驗(yàn)收單
附件
6、工程包修單
附件
7、施工業(yè)務(wù)通知單
甲 方:________________ 乙 方:_________________________
姓名(簽名):__________ 單位名稱(蓋章):_______________
身份證號(hào):______________ 法定代表人(或委托代理人):_____
聯(lián)系電話:______________ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:___________________
聯(lián)系電話:______________
附件
一:工程施工報(bào)價(jià)單
序號(hào) 項(xiàng)目 單位
單價(jià)
數(shù)量
合計(jì)金額
工藝做法、用料說(shuō)明
甲方代表(簽字蓋章):_______
乙方代表(簽字蓋章):_______
________年____月____日
附件
二:甲方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
序號(hào) 材料或設(shè)備
名稱 品牌 規(guī)格
型號(hào) 質(zhì)量
等級(jí) 單位 數(shù)量 單價(jià) 供應(yīng)時(shí)間 送達(dá)地點(diǎn)
乙方驗(yàn)收意見(jiàn)
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
附件
三:乙方提供的材料、設(shè)備明細(xì)表
序號(hào) 裝飾內(nèi)容 材料
規(guī)格型號(hào) 品牌 等級(jí) 數(shù)量 單位 單價(jià) 合價(jià)
甲方驗(yàn)收意見(jiàn)
甲方代表:_________
乙方代表:_________
________年____月____日
附件
四:工程項(xiàng)目變更單
變更內(nèi)容 原價(jià)格 新價(jià)格 增減金額(、-)
詳細(xì)說(shuō)明
工程原定金額 甲方已付金額
元 元
增加工程金額 減項(xiàng)工程金額 (增―減)金額 結(jié)算應(yīng)付金額
元 元 元 元
甲方代表:___________
乙方代表:___________
________年____月____日
附件
五:工程質(zhì)量驗(yàn)收單____日期 檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱 檢驗(yàn)結(jié)果(合格、不合格、補(bǔ)驗(yàn)) 甲方簽名
整體
工程
驗(yàn)收
意見(jiàn)
甲方代表:____________
乙方代表:____________
注:分項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)分:合格打“√”,不合格打“;”,補(bǔ)驗(yàn)合格打“√”簽名。
________年____月____日
附件
六:工程保修單
公司名稱 保修電話
用戶姓名 登記編號(hào)
裝修房屋地址 聯(lián)系電話
施工單位負(fù)責(zé)人 施工負(fù)責(zé)人
現(xiàn)場(chǎng)施工日期________年____月____日至________年____月____日 竣工驗(yàn)收日期
保修期限________年____月____日至________年____月____日
維修記錄
甲方代表:__________
乙方代表:__________
________年____月____日
備注:
(1)凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗(yàn)收合格之日計(jì)算,保修期為_(kāi)_______年,其中水、電工程保修________年。
。2)由于乙方原因造成質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修。
。3)由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
(4)本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
附件
七:施工業(yè)務(wù)通知單
客戶姓名 施工地點(diǎn) 聯(lián)系電話
施工負(fù)責(zé)人 施工日期 聯(lián)系電話
序號(hào) 業(yè)務(wù)名稱 具體安排要求
說(shuō)明:
甲方簽字(蓋章):________
________年____月____日
乙方簽字(蓋章):________
________年____月____日
建設(shè)施工石材供料合同 篇7
建設(shè)發(fā)包發(fā):
承包施工方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,甲方將位于貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)私人房屋亮化建設(shè)施工項(xiàng)目發(fā)包給乙方,雙方秉著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守:
一、承包方式
施工工程采取清包,即包工不包料的方式。
二、建設(shè)工期、承包范圍及工程款計(jì)算方式
工程建設(shè)從乙方進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日開(kāi)始計(jì)算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程建設(shè)進(jìn)度。承包項(xiàng)目具體情況如下:
1、甲方只提供建設(shè)材料到施工場(chǎng)地路邊,乙方自己負(fù)責(zé)施工原材料的搬運(yùn)使用。
2、砌磚按塊數(shù)計(jì)算,單價(jià)為:零點(diǎn)五五元一塊,;外墻磚單價(jià)為:五十八元每平方米,。
3、乙方必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成以上1至2條承包項(xiàng)目工程,如在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未完成,甲方將不支付乙方任何工程費(fèi),并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責(zé)
根據(jù)房屋建造需求,甲方及時(shí)提供房屋建設(shè)所需建筑材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責(zé)
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進(jìn)行施工。
五、工程質(zhì)量要求
砌墻平面平整垂直墻角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實(shí),外墻磚必須平實(shí)、整齊,縫隙合理。以上工程質(zhì)量如驗(yàn)收不合格造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程檢查、驗(yàn)收
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下,甲方對(duì)工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督檢查,并于工程建設(shè)完工后乙方通知甲方對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法
工程款采取分結(jié)方式,房屋施工開(kāi)始10天后甲方保證支付乙方施工生活費(fèi),工程結(jié)束驗(yàn)收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設(shè)施工工程款。
八、安全責(zé)任
乙方必須認(rèn)真按施工操作程序施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設(shè)施,并做好施工人員的安全教育,堅(jiān)持安全第一、質(zhì)量第一、預(yù)防為主,若施工中發(fā)生安全事故,均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
九、其他情況
施工期間乙方伙食自理,甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜
1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負(fù)責(zé)保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應(yīng)愛(ài)惜材料,避免造成浪費(fèi)。
3、本協(xié)議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問(wèn)題雙方協(xié)商更改。雙方應(yīng)認(rèn)真履行協(xié)議,尚若違反,造成的損失由違約方負(fù)責(zé)。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理,協(xié)商不成按《中華人民共和國(guó)民法典》和其他相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應(yīng)秉著友好的原則先協(xié)商解決,協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年__月__日____年__月__日
建設(shè)施工石材供料合同 篇8
甲方:X
乙方:X
丙方:X
為提高乙方在工程施工中對(duì)安全生產(chǎn)工作的重視,保證三方財(cái)產(chǎn)和員工的人身安全,防止各類事故的發(fā)生,甲乙丙三方特簽訂本安全協(xié)議書(shū)。
乙方和個(gè)人必須遵守以下安全管理規(guī)定:
第一條:乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全的法律法規(guī),負(fù)責(zé)本單位承擔(dān)的施工任務(wù)范圍內(nèi)全部的職業(yè)健康安全管理工作,保證安全施工無(wú)事故。
第二條:乙方應(yīng)當(dāng)建立健全對(duì)施工人員的日常安全教育、技術(shù)培訓(xùn)和考核的制度,并嚴(yán)格組織實(shí)施;不得安排未接受過(guò)安全教育和技術(shù)培訓(xùn)考核不合格的施工人員上崗作業(yè);乙方應(yīng)針對(duì)施工項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)因素建立安全預(yù)案,并組織職工進(jìn)行演練。
第三條:乙方從事電工、金屬焊接、起重機(jī)械設(shè)備操作等特殊工種作業(yè)的人員,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)考核合格后持證上崗。乙方不得安排未取得有關(guān)特殊工種考核合格證明的作業(yè)人員從事特殊工種作業(yè)。
第四條:乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為承建商負(fù)責(zé)施工安全管理的責(zé)任人。在進(jìn)行施工作業(yè)開(kāi)始,因根據(jù)工程的性質(zhì)、規(guī)模和特點(diǎn),至少配備一名專職或兼職安全管理員,并明確其施工安全管理的具體職責(zé)和范圍,每天對(duì)施工地點(diǎn)進(jìn)行安全檢查。
第五條:施工安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置
乙方應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn),在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施,并達(dá)到下列要求:
。ㄒ唬└鶕(jù)工程的施工進(jìn)度、季節(jié)或天氣特點(diǎn),及時(shí)調(diào)整和完善安全防護(hù)設(shè)施;在施工現(xiàn)場(chǎng)的事故易發(fā)區(qū)域,設(shè)置專項(xiàng)的安全防護(hù)設(shè)施,并進(jìn)行相關(guān)的安全檢查;
。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)各類危險(xiǎn)警示標(biāo)志齊全、整潔、設(shè)置合理。對(duì)深槽、基坑和高空等危險(xiǎn)施工現(xiàn)場(chǎng),夜間要懸掛警示燈。
第六條:在公司重點(diǎn)防護(hù)場(chǎng)所使施工,乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝、使用施工機(jī)械、機(jī)具和電氣設(shè)備,應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定:
。ㄒ唬┰谠O(shè)施安裝前,應(yīng)當(dāng)由乙方專業(yè)技術(shù)人員向作業(yè)管理部門(mén)提供有關(guān)設(shè)施數(shù)據(jù)的資料,并辦理相關(guān)手續(xù),經(jīng)批準(zhǔn)后方可安裝;
。ǘ┰谠O(shè)施使用前,乙方施工負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全性能試驗(yàn),經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用;
。ㄈ┰谠O(shè)施使用期間,乙方應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng),保證其完好、安全。
第七條:電氣安全和防火安全
乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)電氣安全和防火安全的有關(guān)規(guī)定,并達(dá)到下列要求:
。ㄒ唬┍3肿兣潆娫O(shè)施和輸配電線路和處于安全、可靠的使用狀態(tài),嚴(yán)禁私拉亂接電氣線路;
。ǘ┮曳胶蛡(gè)人必須遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,接受甲方安全管理人員的檢查監(jiān)督;
(三)確保施工作業(yè)符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,施工現(xiàn)場(chǎng)必須備齊足夠的消防器材,擺設(shè)位置合理,并對(duì)其定期維護(hù)保養(yǎng),確保完好有效;
(四)乙方在動(dòng)用明火前,到作業(yè)管理部門(mén)辦理動(dòng)火許可審批,動(dòng)火證辦理后,方可動(dòng)火施工,否則公司有權(quán)責(zé)令承建商停止一切施工作業(yè);
。ㄎ澹┮曳皆趧(dòng)火前應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)易燃易爆物品,消除隱患,待確認(rèn)安全后方可動(dòng)火施工;動(dòng)火后及時(shí)清理火源及其它危險(xiǎn)品;
。﹦(dòng)火作業(yè)人員必須持證上崗,動(dòng)火前要制定防火應(yīng)急措施,備好滅火器或其他防范設(shè)施,并指定專人監(jiān)護(hù);
。ㄆ撸┙乖谝兹家妆锔浇鼊(dòng)火;
(八)高處焊割作業(yè)要防止焊花落入易燃易爆物中;
。ň牛┙购父钣袎毫Φ娜萜、管道及未清洗處理過(guò)的各類油桶油罐;
。ㄊ┦┕がF(xiàn)場(chǎng)搭建的臨時(shí)房屋,應(yīng)符合防火規(guī)定。消防通道經(jīng)常保持通暢,寬度不少于3.5米;
。ㄊ唬┮兹肌⒁妆捌渌kU(xiǎn)物品,要專人保管,專庫(kù)存放;有相應(yīng)的安全措施;有嚴(yán)格的領(lǐng)退料手續(xù)和審批制度;
第八條:勞動(dòng)防護(hù)用品及保險(xiǎn)
。ㄒ唬┮曳綉(yīng)當(dāng)及時(shí)向所屬施工人員提供施工安全所必需的、符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。如:安全帽、安全帶、手套、防塵面具等。
。ǘ┮曳綉(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定為所屬施工作業(yè)員工購(gòu)買意外傷害等保險(xiǎn),確保所屬員工的保險(xiǎn)權(quán)利。未夠保險(xiǎn)造成損失,由承建商承擔(dān)全部責(zé)任。X不承擔(dān)任何責(zé)任。
第九條:施工人員在施工過(guò)程中應(yīng)當(dāng)達(dá)到下列安全作業(yè)的要求:
。ㄒ唬┌凑帐┕ぐ踩夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本工種的安全操作規(guī)程進(jìn)行施工作業(yè);
(二)按照國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)規(guī)定,正確使用個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品;著裝符合有關(guān)施工規(guī)定,特殊作業(yè)要按國(guó)家有關(guān)要求著裝;在機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)環(huán)境中作業(yè)的著裝要防止纏繞,女職工長(zhǎng)發(fā)要盤(pán)入工作帽內(nèi);進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽,超過(guò)2米的高空作業(yè)必須要系安全帶;
(三) 發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)有異常情況,應(yīng)立即采取有效的防護(hù)措施,并向安全管理員或施工安全管理責(zé)任人報(bào)告。施工人員對(duì)管理人員違反施工安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或安全操作規(guī)程的作業(yè)指令,有權(quán)拒絕執(zhí)行,并可以向施工安全管理責(zé)任人或安全管理員報(bào)告。
第十條:施工現(xiàn)場(chǎng)日常的安全管理
乙方應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)日常的安全巡視和檢查,乙方施工管理人員應(yīng)每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次安全檢查,督促施工人員遵守施工的安全規(guī)程、制度,安全施工。發(fā)現(xiàn)安全事故隱患、違反施工安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或安全操作規(guī)程的行為,應(yīng)及時(shí)予以制止或者糾正。
第十一條:安全監(jiān)督檢查
公司負(fù)責(zé)施工管理部門(mén)或工程管理人對(duì)施工單位進(jìn)行定期檢查或者抽查。發(fā)現(xiàn)安全隱患或者不符合規(guī)定要求的作業(yè),可以責(zé)令施工單位或施工人員立即改正或限期整改。
第十二條:施工人員生活設(shè)施的管理
。ㄒ唬┦┕がF(xiàn)場(chǎng)禁止設(shè)置宿舍,現(xiàn)場(chǎng)生活管理措施、衛(wèi)生管理制度,要分解責(zé)任到人;
。ǘ┡R時(shí)設(shè)施必須符合政府、公司的有關(guān)要求,搭設(shè)整齊,內(nèi)外整潔;
。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)配備急救藥箱,能夠緊急處置突發(fā)性急癥和意外人身傷害事故;
(四)施工現(xiàn)場(chǎng)禁止做飯。飲水用具定人管理,做好防病、防疫工作,確保無(wú)食物中毒事件發(fā)生。
第十三條:乙方須向甲方提供以下六項(xiàng)附件:
。ㄒ唬┨峁┦┕は嚓P(guān)資質(zhì)證明材料;
(二)提供承建商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理人員、技術(shù)人員相關(guān)證明材料及施工人員名單;
。ㄈ┨峁┏薪ㄉ烫胤N作業(yè)人員上崗資格證書(shū);
。ㄋ模┨峁┦┕と藛T安全技術(shù)和安全操作規(guī)程等;
(五)提供施工安全技術(shù)組織措施;
。┤降氖┕ぐ踩夹g(shù)交底記錄資料。
第十四條:乙方在簽訂施工合同前,應(yīng)向X繳納安全抵押金,按合同額的5%繳納,凡安全施工無(wú)違章者施工結(jié)束后押金予以退回。
第十五條:對(duì)違反以上規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)者,第一次予以警告糾正,以后每發(fā)現(xiàn)一次,按情節(jié)輕重扣罰安全押金100-500元,連續(xù)三次受到處罰者責(zé)令停工整頓,停工期間的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),本公司概不負(fù)責(zé)。造成安全事故者,扣罰安全押金1000-5000元,并由肇事單位承擔(dān)全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)嚴(yán)重違反規(guī)定,屢教不改者我公司有權(quán)取消施工資格。
第十六條:按照“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)原則,乙方自行負(fù)責(zé)施工中的安全生產(chǎn)工作,施工過(guò)程中發(fā)生的任何事故(事件),由乙方全部承擔(dān)責(zé)任,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第十七條:協(xié)議書(shū)一式貳份,甲乙丙三方各持壹份。
第十八條:協(xié)議書(shū)自簽署之日起生效。
甲方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
乙方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
丙方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
建設(shè)施工石材供料合同 篇9
甲方:住址:
身份證號(hào):電話:
乙方:住址:
身份證號(hào):電話:
甲方將位于小池鎮(zhèn)虞菜園村一組自住用房的建設(shè)施工工程承包給乙方施工,經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房的工程施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、此次建房的施工承包方式,為乙包工包料。乙方負(fù)責(zé)出建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的土工、木工、鋼構(gòu)工、混凝土工的所有設(shè)備、建房所用的原材料,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過(guò)程中,應(yīng)注意施工安全,全程對(duì)施工安全負(fù)完全責(zé)任,因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負(fù)完全責(zé)任。
二、被建房屋的正層建筑面積為每層500元每平方米計(jì)算;陽(yáng)臺(tái)按500元每平方米以實(shí)際面積計(jì)算成本。根據(jù)建筑規(guī)范,樓頂炮樓按投影全面積計(jì)算。備注:本次承包的內(nèi)容包括:所有的砌磚工程、模板工程、混凝土工程(梁、板、柱、樓梯)、粉刷工程(所有看的見(jiàn)的墻體都必須粉刷)、外窗工程(外墻對(duì)應(yīng)的所有外窗都包含在乙方的合同范圍內(nèi),窗按堅(jiān)美牌材料定做,室內(nèi)地坪由乙方完成,費(fèi)用已包含在總價(jià)里,不需要甲方承擔(dān)其費(fèi)用。
發(fā)包方:_____(以下簡(jiǎn)稱"甲方")與承包方:_____(以下簡(jiǎn)稱"乙方")為維護(hù)雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照?qǐng)?zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號(hào)_____室,(以下簡(jiǎn)稱"該房屋")。該房屋竣工驗(yàn)收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書(shū)》原件。
第三章 施工內(nèi)容
第五條 該房屋屬_____結(jié)構(gòu),房型為_(kāi)____房_____廳_____廚_____衛(wèi),建筑總面積為_(kāi)____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_(kāi)____平方米。詳見(jiàn)作為本合同附件
(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內(nèi)容和做法說(shuō)明如下(不夠可附頁(yè)):
(一)廳:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(四)衛(wèi):地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;前款沒(méi)有說(shuō)明的,依作為本合同附件
(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設(shè)備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設(shè)備見(jiàn)作為本合同附件
(三)的《主要材料報(bào)價(jià)單》、作為本合同附件
(四)的《輔助材料報(bào)價(jià)單》,乙方的人工費(fèi)見(jiàn)作為本合同附件
(五)的《人工費(fèi)報(bào)價(jià)單》。
第八條 至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設(shè)備以及勞務(wù)的情形下適用
第九條 該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)____元,其中材料費(fèi)_____元、人工費(fèi)_____元、管理費(fèi)_____元、設(shè)計(jì)費(fèi)_____元、垃圾清運(yùn)費(fèi)_____元、稅金_____元、其他費(fèi)用_____元。工程總價(jià)款是各分項(xiàng)價(jià)款的總和。
前款所述的總價(jià)款和分項(xiàng)價(jià)款是乙方的預(yù)算價(jià)格。結(jié)算價(jià)格超出預(yù)算價(jià)格的,甲方按預(yù)算價(jià)格支付工程總價(jià)款;結(jié)算價(jià)格低于預(yù)算價(jià)格的,甲方按結(jié)算價(jià)格支付工程總價(jià)款。第九條乙方對(duì)材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)的報(bào)價(jià),不得超過(guò)本合同簽訂時(shí)該費(fèi)用的市場(chǎng)平均價(jià)格。
乙方在本合同中的報(bào)價(jià)超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格的,按市場(chǎng)平均價(jià)格結(jié)算。
雙方對(duì)前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的,可以委托價(jià)格評(píng)估部門(mén)評(píng)估,價(jià)格評(píng)估部門(mén)的評(píng)估結(jié)論,雙方應(yīng)當(dāng)接受。
第十條 乙方應(yīng)在《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》中注明材料和設(shè)備的名稱、生產(chǎn)廠廠名、廠址、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設(shè)備與《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定不符的,甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理,乙方應(yīng)當(dāng)接受:
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設(shè)備的費(fèi)用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定更換和重做,更換后的材料和設(shè)備費(fèi)減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應(yīng)當(dāng)提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購(gòu)貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對(duì)的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
第十二條 乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量,輻射、照明和噪音強(qiáng)度等指標(biāo),使甲方達(dá)到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)立即更換和重做,更換后的材料和設(shè)備不再收費(fèi),原工期不變。
第十三條 甲方變更施工內(nèi)容的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。工期、總價(jià)款、《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容相應(yīng)變化的,經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后生效。
第十四條 至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設(shè)備,乙方提供勞務(wù)的情形下適用
第十五條 該房屋的工程總價(jià)款為_(kāi)____元,其中人工費(fèi)_____元、稅金_____、其他費(fèi)用_____元。
第十六條 甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方提供的材料、設(shè)備不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)在驗(yàn)收后以書(shū)面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)乙方驗(yàn)收后發(fā)生損壞的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。
第十七條 甲方提供的材料和設(shè)備,均應(yīng)用于本工程;未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的,乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價(jià)款或材料和設(shè)備被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十八條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開(kāi)工前二至五日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款40%的工程款;
(三)竣工驗(yàn)收后三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款25%的工程款。
(四)竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十九條 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第二十條 雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第二十一條 竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的5%的保修基金?⒐を(yàn)收合格后一年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第六章 結(jié)算
第二十二條 工程竣工,甲方驗(yàn)收后對(duì)價(jià)款有異議的,可以要求不超過(guò)七日的核價(jià)期,核價(jià)期內(nèi),甲方有權(quán)暫停向乙方付款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評(píng)估的,核價(jià)期至取得評(píng)估報(bào)告之日屆滿。
甲方委托第三方評(píng)估價(jià)格的,以《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》約定的價(jià)格作為計(jì)算總價(jià)款的依據(jù),按照評(píng)估結(jié)果結(jié)算總價(jià)款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。
第七章 工程進(jìn)度
第二十三條 本工程于_____年_____月_____日開(kāi)工,_____年_____月_____日竣工,工期為_(kāi)____天。每日施工時(shí)間為_(kāi)____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分(_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分休息)。
工期中施工時(shí)間內(nèi),乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十四條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負(fù)責(zé)本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調(diào)、處理由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。乙方對(duì)其指派的駐工地代表的行為均予認(rèn)可。
乙方更換駐工地代表的,應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對(duì)原駐工地代表的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)可。
第二十五條 乙方應(yīng)當(dāng)自行施工,未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。
第二十六條 工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,以及國(guó)家和本市建筑行政主管部門(mén)制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的約定。
第二十七條 施工期間,甲方及其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)查看、了解、檢查施工情況,乙方應(yīng)當(dāng)配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十八條 乙方應(yīng)當(dāng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,按照甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)、施工方案和做法說(shuō)明完成工程,確保工程質(zhì)量,不得偷工減料。
第二十九條 施工期間,甲方修改設(shè)計(jì)方案并相應(yīng)地變更施工方案、增減施工內(nèi)容的,應(yīng)在變更的項(xiàng)目施工前通知乙方,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)與乙方簽訂作為本合同附件
(六)的《工程項(xiàng)目變更單》。
因甲方變更工種項(xiàng)目引起竣工日期和工程總價(jià)款變化的,按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第三十條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得擅自折、改供曖、燃?xì)夤芫,或?qū)嵤┢渌绊懡ㄖY(jié)構(gòu),危害使用安全,和超過(guò)住宅原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的行為。
甲方要求實(shí)施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應(yīng)當(dāng)提供修改意見(jiàn)。
第三十一條 乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十二條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理,造成甲方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十三條 施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費(fèi)用由甲方承擔(dān),但日平均支出超過(guò)以下限額的,超過(guò)的部分由乙方承擔(dān):水費(fèi)_____元/日,電費(fèi)_____元/日,煤氣費(fèi)_____元/日,電話費(fèi)_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場(chǎng)每日發(fā)生的各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)為施工期間該項(xiàng)費(fèi)用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認(rèn)定費(fèi)用的依據(jù)。
第九章 驗(yàn)收
第三十四條 隱蔽工程完工后,乙方應(yīng)在完工前三日書(shū)面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)按乙方通知的時(shí)間參加驗(yàn)收。甲方不能按時(shí)驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)通知乙方另行安排時(shí)間。
甲方無(wú)法及時(shí)驗(yàn)收,可能導(dǎo)致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)接受驗(yàn)收結(jié)果。甲方事后要求復(fù)驗(yàn)的,乙方應(yīng)當(dāng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),復(fù)驗(yàn)合格的,復(fù)驗(yàn)、返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期予以順延。
第三十五條 工程竣工后,乙方應(yīng)在竣工前五日書(shū)面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知后七日內(nèi)按照工程設(shè)計(jì)合同約定和相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格的,辦理驗(yàn)收移交手續(xù),簽署作為本合同附件
(七)的《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》和作為本合同附件
(八)的《工程結(jié)算單》。
乙方應(yīng)當(dāng)出具作為本合同附件
(九)的《住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書(shū)》。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方另定驗(yàn)收日期,驗(yàn)收合格的,甲方承認(rèn)原竣工日期。
第三十六條 乙方因施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致甲方或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損失的,不得因甲方已經(jīng)或未按照本合同
第三十三條、第三十四條的規(guī)定驗(yàn)收,免除賠償責(zé)任。
第十章 保修
第三十七條 工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
第十一章 違約責(zé)任
第三十八條 甲方違反本合同第十七條第一款的規(guī)定,每逾期1日,應(yīng)按逾期未付款金額的萬(wàn)分之四向乙方支付違約金。
第三十九條 乙方違反本合同第二十二條的規(guī)定,每逾期一日,應(yīng)當(dāng)支付對(duì)方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)的變更施工項(xiàng)目等原因而延長(zhǎng)工期的除外。
第四十條 乙方違反本合同
第二十五條、第二十七條的規(guī)定,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方賠償損失。
第四十一條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規(guī)定,甲方有權(quán)要求乙方重做或解除本合同,原工期不變,造成甲方損失的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。
第四十二條 甲方違反第三十四條第二款的規(guī)定,造成乙方損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
第四十三條 本合同生效后,任何一方要求終止合同的,經(jīng)結(jié)算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當(dāng)于工程總價(jià)款10%的違約金后,本合同終止。
第十二章 其他
第四十四條 雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,協(xié)商不成的,選擇以下第_____種途徑解決:
(一)向_____仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
(二)向人民法院起訴。
第四十五條 本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方:_____乙方:_____
身份證號(hào)碼:_____法定代表人:_____
委托代理人:_____委托代理人:_____
身份證號(hào)碼:_____身份證號(hào)碼:_____
地址:_____地址:_____
電話:_____電話:_____
郵編:_____郵編:_____
日期:_____年_____月_____日
建設(shè)施工石材供料合同 篇10
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
在平等、自愿,并協(xié)議商一致的基礎(chǔ)上,甲、乙雙方協(xié)議合資建房,達(dá)成如下協(xié)議條款:
一、甲方準(zhǔn)備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現(xiàn)與乙方合資修建,修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災(zāi)、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬(wàn)元整;修到所需樓層付人民幣肆萬(wàn)元整;交房門(mén)鑰匙時(shí)付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi),乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價(jià):按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)等費(fèi)用,由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視:甲、乙雙方各自立戶,費(fèi)用由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
八、本協(xié)議生效后,雙方無(wú)條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行,違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬(wàn)元整。
十、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
時(shí)間:
建設(shè)施工石材供料合同 篇11
發(fā)包方:____________ 承包方:____________ 依照《民法典》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),甲方將賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目施工發(fā)包給乙方,由乙方負(fù)責(zé)承包施工。遵等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)協(xié)商訂立本合同。
一、工程概況 工程名稱:賽什斯鎮(zhèn)上古城至麻渣塘村農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目
1、路基長(zhǎng)5公里,路面寬
3、5米,總計(jì)整修面積17500平方米,中標(biāo)價(jià)3萬(wàn)元。
2、路面長(zhǎng)5公里,路面沙化寬
3、5米,厚15厘米,總計(jì)沙化面積17500平方米,中標(biāo)價(jià)12萬(wàn)元。
3、鋪設(shè)涵洞4道,涵洞深
3、5米,中標(biāo)價(jià)2萬(wàn)元! 」こ虄(nèi)容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑!
二、工程承包范圍 承包范圍:施工設(shè)計(jì)全部?jī)?nèi)容!
三、工程價(jià)款及支付方式:合同價(jià)款金額合計(jì)(大寫(xiě)):____________(人民幣):____________萬(wàn)元! 」こ虄r(jià)款按工程進(jìn)度分期分批支付,工程驗(yàn)收合格后決算。甲方扣工程總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金,工程竣工無(wú)質(zhì)量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權(quán)利義務(wù):
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術(shù)規(guī)范的要求施工,乙方確保質(zhì)量達(dá)到合格!
2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內(nèi)開(kāi)工!
3、甲方對(duì)乙方的施工有監(jiān)督管理權(quán),甲方按施工進(jìn)度對(duì)乙方的施工進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行下一工序的施工。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得更換項(xiàng)目經(jīng)理,否則,甲方有權(quán)終止合同!
5、乙方不得將工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包,未經(jīng)甲方同意不得分包。否則一經(jīng)查實(shí),甲方有權(quán)終止合同,同時(shí)不承擔(dān)任何由此引發(fā)的法律責(zé)任。
6、乙方在施工過(guò)程中,確保施工安全。若出現(xiàn)工傷等安全事故,由乙方負(fù)責(zé)。若乙方的施工對(duì)國(guó)家、集體、個(gè)人的財(cái)產(chǎn)或人身造成損害的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7、甲方負(fù)責(zé)施工過(guò)程周邊糾紛的協(xié)調(diào)處理!
8、施工所需繳納的各種稅費(fèi)由乙方承擔(dān)!
五、違約責(zé)任:
1、乙方必須按時(shí)竣工,否則,每超期一天,按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價(jià)款由乙方退回。
3、若甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收不合格,需要返工、修復(fù)的,則乙方無(wú)條件返工、修復(fù),直到達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn),其損失由乙方自負(fù)!
4、若甲方無(wú)故中途終止合同,給乙方造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方的損失。若工程質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn),需要返工、修復(fù),而乙方不予返工、修復(fù)的,則甲方有權(quán)終止合同,解除承包關(guān)系,乙方的投入損失自負(fù),甲方所撥付的工程價(jià)款由乙方退回!
六、合同工期: 開(kāi)工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
七、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格!
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)!
十、合同生效 本合同雙方約定簽字蓋章后生效
建設(shè)施工石材供料合同 篇12
發(fā)包人(全稱):(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱: 黃金堡棟
工程地點(diǎn): 重慶市x鎮(zhèn)
工程內(nèi)容:建筑面積31200M2、結(jié)構(gòu)類型:框架、剪力墻結(jié)構(gòu)、地上二十九層,地下一層,全高99.6米。群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1) 工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào): 資金來(lái)源: 自籌。
二、工程承包范圍
承包范圍:土建及安裝工程(發(fā)電機(jī)組、塑鋼門(mén)窗、消防系統(tǒng) 除外)和環(huán)境工程。
三、合同工期
開(kāi)工日期:20xx年2月5日。 竣工日期:20xx年8月6日。 合同工期總?cè)諝v天數(shù)548天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)良。
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):暫估貳仟叁佰陸拾萬(wàn)元(人民幣) ¥:2360萬(wàn)元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、 本合同協(xié)議書(shū)
2、 中標(biāo)通知書(shū)
3、 投標(biāo)書(shū)及其附件
4、 本合同專用條款
5、 本合同通用條款
6、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定 雙方簽字簽章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
建設(shè)施工石材供料合同 篇13
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱甲方):
承包人(簡(jiǎn)稱乙方):
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
5、資金來(lái)源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、工程工期
1、開(kāi)工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
四、合同價(jià)款
工程總造價(jià)
大寫(xiě):___________________元(人民幣)
¥:___________________元(人民幣)
五、發(fā)包人工作
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式:_______
2、工程開(kāi)工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內(nèi),并承擔(dān)費(fèi)用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開(kāi)工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系,保證工程正常施工,如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費(fèi),應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式;
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度,承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場(chǎng)地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定,完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。
七、施工組織設(shè)計(jì)和工期
1、工期進(jìn)度:承包人提供施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間:承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計(jì)。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計(jì)劃。
工程師確認(rèn)的時(shí)間:工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn),逾期不批復(fù)則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開(kāi)工日期以及竣工日期時(shí)間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔(dān)責(zé)任;由于發(fā)包人另行發(fā)包的專業(yè)工程造成的工期延誤,工期相應(yīng)順延,發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。
八、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月采購(gòu)的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
十、工程價(jià)款的結(jié)算
1、合同簽訂三日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi),甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格,三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗(yàn)收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后三日內(nèi),由甲方組織工程驗(yàn)收,如不組織驗(yàn)收,視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
十二、維修責(zé)任
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,在工程竣工驗(yàn)收之前,與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同,并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程,在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
十三、違約責(zé)任
1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款,甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息,并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約,即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由乙方所在地職能部門(mén)解決。
十四、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
發(fā)包人:(公章)
承包人:(公章)
______年___月___日
建設(shè)施工石材供料合同 篇14
甲方:
聯(lián)系電話:
乙方:
聯(lián)系電話:
為加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理,防止和減少安全事故,保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,有效促進(jìn)雙方全面履行運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)合同,維護(hù)雙方的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及其他相關(guān)運(yùn)輸安全法律、行政法規(guī)和規(guī)章,在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則下,雙方就本工程建設(shè)施工運(yùn)輸安全事項(xiàng)協(xié)商一致,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
一、本協(xié)議履行期限與雙方簽訂的運(yùn)輸合同(合同編號(hào):_____________)履行期限相同,屬運(yùn)輸合同的附件之一,具有與運(yùn)輸合同同等的法律效力。
二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通,乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸。
三、乙方應(yīng)當(dāng)設(shè)立安全管理人員,配備有專業(yè)知識(shí)、技能的人員并明確責(zé)任,建立、建全安全規(guī)章制度,為其雇傭的從業(yè)人員提供安全法規(guī)知識(shí)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程和安全操作技能教育和培訓(xùn)。
四、乙方應(yīng)當(dāng)接受甲方的安全管理監(jiān)督,遵守甲方的安全規(guī)章制度,并按時(shí)參加甲方提供的安全法規(guī)知識(shí)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等的教育。
五、乙方擬雇傭車輛的駕駛員,由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件,是否達(dá)到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其雇傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。
六、甲方有權(quán)對(duì)乙方擬雇傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關(guān)證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達(dá)到所駕車型的.駕駛年限,進(jìn)行形式審查。
七、乙方讓擬雇車輛承運(yùn)之前,必須與擬雇車輛駕駛員先簽訂書(shū)面協(xié)議,約定雙方的權(quán)利和義務(wù),確定雙方之間的雇傭關(guān)系。并且乙方必須將擬雇車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證復(fù)印并經(jīng)其簽字確認(rèn)真實(shí)且與原件無(wú)誤后保存。
八、乙方按時(shí)參加甲方定期提供的安全運(yùn)輸事項(xiàng)、知識(shí)、制度、操作規(guī)程、操作技能等的教育。
九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的,由乙方自行負(fù)責(zé)罰款。
1、乙方雇傭不符合法定條件的人員駕駛其運(yùn)輸車輛的。
2、乙方雇傭的車輛未正常對(duì)車輛維護(hù)和檢測(cè)的。
3、酒后駕駛道路運(yùn)輸車輛的。
4、在1個(gè)記分周期內(nèi)交通違法記分在12分以上,且未按照規(guī)定參加道路交通安全法律、法規(guī)學(xué)習(xí)并通過(guò)考試的。
5、車輛超速、超載等道路交通違規(guī)行為。
6、未有經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸合法證照、資質(zhì)情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質(zhì)的。
十、乙方雇傭車輛及駕駛?cè)藛T有下列情形之一的,甲方有權(quán)通知乙方讓其強(qiáng)行解雇車輛。
1、運(yùn)輸車輛不是散體物料運(yùn)輸正規(guī)車輛,雇請(qǐng)非法營(yíng)運(yùn)“黑車”。
2、不服甲方管理人員的管理,在施工過(guò)程中所有的安全防護(hù)及安全標(biāo)志,沒(méi)有甲方許可就隨意拆除的。
3、施工過(guò)程中,不嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度,如違章作業(yè)、違章蠻干,不聽(tīng)從甲方管理人員指揮的。
4、運(yùn)輸車輛已達(dá)到報(bào)廢年限的。
5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質(zhì)的。
6、不按照甲方指定的工作進(jìn)度、作業(yè)時(shí)間、工作面、運(yùn)輸起止地和運(yùn)輸數(shù)量完成各項(xiàng)運(yùn)輸任務(wù)的。
十一、乙方履行合同過(guò)程中負(fù)責(zé)周邊外圍關(guān)系(如交警、城管、街道、村委等),若乙方需要甲方協(xié)助時(shí),甲方可以視情況提供協(xié)助。
十二、乙方在履行合同過(guò)程中,必須確保運(yùn)輸安全,運(yùn)輸車輛如發(fā)生各類人身、財(cái)產(chǎn)安全事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
十三、運(yùn)輸過(guò)程中,乙方運(yùn)輸車輛必須服從甲方的統(tǒng)一管理、調(diào)度和指揮,嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場(chǎng)交通規(guī)則,積極維護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)交通秩序,保證施工現(xiàn)場(chǎng)道路的暢通和運(yùn)輸安全,不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸,不得爭(zhēng)道搶行,不得超速超載。
十四、乙方運(yùn)輸車輛在運(yùn)輸作業(yè)中造成周邊環(huán)境揚(yáng)塵污染、路面污染或噪聲污染,被有關(guān)部門(mén)處以行政罰款的,由乙方承擔(dān)違規(guī)處罰費(fèi)用及相應(yīng)責(zé)任。如因此給甲方造成損失的,甲方有權(quán)向乙方追償,追償時(shí)可從乙方的運(yùn)費(fèi)或合同保證金中扣留支付。
十五、乙方對(duì)自己提供的運(yùn)輸車輛應(yīng)當(dāng)具有合法的所有權(quán),車輛已取得國(guó)家道路營(yíng)運(yùn)和土方施工的許可權(quán),并確保車輛性能符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、防止帶病上路運(yùn)行,已依照國(guó)家法律政策規(guī)定購(gòu)齊有關(guān)車輛保險(xiǎn)。否則,甲方有權(quán)單方通知乙方提前解除本合同,乙方所交合同保證金不得要求返還。
十六、乙方應(yīng)當(dāng)將本協(xié)議中主要的有關(guān)運(yùn)輸車輛負(fù)有安全營(yíng)運(yùn)義務(wù)及應(yīng)負(fù)責(zé)任,在乙方與所雇傭車輛的協(xié)議中明確約定。
十七、爭(zhēng)議的解決
本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將協(xié)議爭(zhēng)議事項(xiàng)向甲方公司注冊(cè)所在地人民法院提起訴訟,通過(guò)法定程序解決。
十八、其他約定
其他約定如下:___________________
二十、責(zé)任期:自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔(dān)的工程建設(shè)施工運(yùn)輸結(jié)束日止。
二十一、本協(xié)議壹式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
二十二、本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章、簽字(捺印)后生效。
甲方(簽字蓋章): 乙方 (簽字蓋章):
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
建設(shè)施工石材供料合同 篇15
甲方:
乙方:
根據(jù)建筑法和《中華人民共和國(guó)民法典》以及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,雙方經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合,共同遵守:
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工):
1、乙方包石料及人工,圍水、圍堰、絕水墻開(kāi)挖筑建等,單價(jià)以整體方量計(jì)算,每立方110.00元。
2、甲方提供一臺(tái)拌和機(jī),電費(fèi)甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)由甲方負(fù)責(zé),但乙方必須按監(jiān)管部門(mén)要求施工,必須保證質(zhì)量。
二、機(jī)房、宿舍:
1、機(jī)房按圖紙施工,附設(shè)吊機(jī)梁包支架、模板、人工每平方米270.00元,包貼兩面外墻瓷片,包含基礎(chǔ)及機(jī)組基礎(chǔ)。
2、宿舍:按3.2米高,重力墻結(jié)構(gòu)筑建,兩房一廳一廚房一衛(wèi)生間結(jié)構(gòu),包貼一面外墻瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機(jī)房尾水檔土墻,包石料、人工,每立方105.00元。
4、壓力管鎮(zhèn)墩,包石料、人工,每立方105.00元。
5、變壓器臺(tái),包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池:
1、按圖紙施工,平臺(tái)開(kāi)挖乙方派一人專職指揮平臺(tái)開(kāi)挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另計(jì),如乙方取完石后,另爆破開(kāi)挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹筑包石料人工每立方105.00元,(無(wú)抽勾段外墻要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10厘米砼,包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠墻面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保質(zhì)、保修條件,期限
以上項(xiàng)目乙方保證質(zhì)量,發(fā)電站發(fā)電3個(gè)月內(nèi)保證不出現(xiàn)滲漏,崩塌(山體塌方除外)如質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)滲漏、崩塌,由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)修復(fù)或重建。
五、付款方式:
1、乙方進(jìn)場(chǎng)后一個(gè)星期內(nèi),開(kāi)始按工程進(jìn)度,由甲方支付85%工程進(jìn)度款。
2、工程驗(yàn)收合格后,甲方五天內(nèi)支付10%工程款給乙方。
3、余款待工程確保沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí),發(fā)電3個(gè)月余款5%保質(zhì)金,6個(gè)月內(nèi)付清。
六、施工期:
_________年_________月進(jìn)場(chǎng)施工,_________年_________月底必須全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表,對(duì)工程進(jìn)度,工程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,檢查驗(yàn)收隱蔽工程。乙方要保證質(zhì)量,注意安全,如乙方在施工過(guò)程中發(fā)生一切事故,由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
八、雙方義務(wù):
乙方進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)用,生活生產(chǎn)設(shè)備。甲方負(fù)責(zé)提供生活用地,用電由乙方支付電費(fèi),在施工工期間,由甲方處理好村民關(guān)系,甲方不按期支付工程款,超過(guò)3個(gè)工作日起,乙方有權(quán)停止施工,停工期間的窩工及其他損失實(shí)甲方承擔(dān),工期順延。乙方不能按期完工,按每天100元對(duì)乙方進(jìn)行罰款。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本合同簽字后生效,雙方不得違約,有不盡事宜另行協(xié)商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)施工石材供料合同 篇16
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時(shí)圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
一、工程范圍及內(nèi)容:
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、____地塊的施工圍墻工程;
2、該圍墻的具體做法見(jiàn)乙方提供的施工圖;
3、由于本地塊地質(zhì)原因,乙方必須對(duì)圍墻基礎(chǔ)進(jìn)行處理,以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;
4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn),C15砼墊層,300寬300高C20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量:
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
2、乙方對(duì)工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)施工;
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、工期:
嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計(jì)劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時(shí)、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開(kāi)始進(jìn)場(chǎng),________年____月____日前完工。
四、工程價(jià)款及支付:
1、工程價(jià)款:
A:本合同所承包的磚砌圍墻,單價(jià)為300元(此價(jià)格不含木樁價(jià)格,另計(jì)),暫定總長(zhǎng)為120 ,具體以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn);工程價(jià)款為3.6萬(wàn)元左右;
B:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度1.7),單價(jià)為200元,暫定總長(zhǎng)為120 ,工程價(jià)款為2.4萬(wàn)元左右;
C:本合同所承包的彩鋼板擋板臨時(shí)圍墻(高度2),單價(jià)為120元,暫定總長(zhǎng)100,工程造價(jià)為1.2萬(wàn)元左右。以上價(jià)格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無(wú)息付清。
四、成品及半成品保護(hù):
1、乙方對(duì)完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;
2、乙方對(duì)損壞的成品及半成品負(fù)有維護(hù)、恢復(fù)的責(zé)任,其經(jīng)濟(jì)損失概由自己承擔(dān)。乙方在施工中若損壞其它分項(xiàng)工程產(chǎn)品應(yīng)照價(jià)賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時(shí)費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi)),乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時(shí)支付工程款項(xiàng);
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問(wèn)題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯(cuò)誤與變更等技術(shù)問(wèn)題,并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)與甲方保持聯(lián)系;
2、乙方應(yīng)加強(qiáng)其施工人員的安全、文明施工教育,自覺(jué)遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定,自覺(jué)服從甲方有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的各項(xiàng)規(guī)定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生,維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)文明施工形象;
3、在甲方未按本合同約定時(shí)間付款時(shí),乙方有權(quán)拒絕施工;
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效
雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決
本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份
甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時(shí)具有法律效力。
十、本合同自簽字之日起生效,工程保修期結(jié)束后自行廢除。
甲方(公章):________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日