建筑建設施工合同書（通用18篇）

建筑建設施工合同書 篇1

　　合同編號：_______

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時間：_______

　　簽約地點：_______

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積(工程形式)：____________

　　3、施工地點：________________

　　4、工期：

　　(1)開工：____年__月__日;

　　(2)竣工：____年__月__日;

　　(3)合同工期總共歷時____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質量標準：________

　　7、工程價款：共計人民幣____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：____年。

　　10、雙方的責任義務

　　(1)發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

　　②如期完成施工任務;

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

　　④負責發包方提供料物及設備的保護;

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　11、其他

　　(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(2)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充;不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：_________承包方：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　___年__月__日___年__月__日

建筑建設施工合同書 篇2

　　發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日

　　四、質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　五、合同價款

　　金額暫估價(大寫)： (人民幣)

　　(小寫)： (人民幣)

　　以實際工程量為準進行結算

　　六、工程款支付

　　1、工程開工付至合同價的40%;

　　2、工程完成50%時付至合同價的70%

　　3、工程驗收合格后付至合同價的100%;

　　七、質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

　　4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

　　九、工程驗收

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規范按照國家質量評定驗收標準。

　　2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

　　3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

　　4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供應

　　1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2.乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。

　　十一、違約責任

　　1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決;協商不成，可以人民法院起訴。

　　2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。

　　3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

　　4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

　　十二、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

　　十三、合同生效

　　本合同一式貳份，雙方各執壹份

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另簽補充協議。

　　合同定訂立時間： 年 月 日

　　合同定立地點：

　　本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。

　　甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

　　代 表(簽字)： 代 表(簽字)：

　　年 月

　　年 日 日月

建筑建設施工合同書 篇3

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　此致

　　_____________人民法院

　　附：本上訴狀副本__________份

　　反訴人：_________________(簽名)

　　_____年_____月_____日

建筑建設施工合同書 篇4

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：建筑面積約 960 平方米

　　資金來源：自籌、集資建戶

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：設計圖紙范圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內墻粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數： 天。

　　四、質量標準要求

　　工程質量標準：合格，并保證房頂不滲水。

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

　　六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現澆一層按造價80%付款。

　　七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

　　九、相關合同條款(未用條款)：

　　(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

　　(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

　　(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。

　　(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

　　(五)工程所需繳納的建筑營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

　　(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

　　(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，并承擔與工程直接相關的經濟損失。

　　(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

　　l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

　　2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

　　3、排污排水系統必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

　　4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

　　十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

　　2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑建設施工合同書 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，甲方將蔚藍印象環境景觀工程委托給乙方進行深化及施工，為了進一步明確雙方的責任，根據相關法律之規定，結合本工程的具體情況，達成如下合同條款，雙方共同遵照執行。

　　第一條 工程名稱：

　　第二條 工程范圍和內容

　　工程范圍：按甲方批準的施工圖為準。

　　工程內容包括：硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。

　　第三條 設計周期

　　本合同簽訂以后于20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計，其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、，以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計合同。

　　第四條 設計價款及支付方式

　　該項目乙方按3萬元(大寫：叁萬元正)人民幣包干進行設計取費。合同簽訂后三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫：壹萬五千元正)人民幣的設計定金，乙方完成全部施工圖設計并經甲方認可后，甲方支付乙方剩余設計尾款即1.5元(大寫：壹萬五千元正)人民幣。

　　第五條 施工工期

　　開工日期：以甲方批準的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。

　　竣工日期：在有施工場地的條件下，工期為70天。

　　因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期，并作相應順延 .

　　第六條 取費原則

　　1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額：SGD1-20__至SGD7-20__，收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。

　　2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定，乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須注明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等，大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果，并經價格確認。甲方對照驗收，數量按實收方結算。

　　乙方應嚴格按照施工圖進行施工，如甲方要求須增加預算范圍以外的工程量應另行辦理簽證。

　　3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失，經雙方核實后協商解決。

　　第七條 工程施工價款及支付方式

　　1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫： )人民幣，實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。

　　2、 本合同備料款為合同總價的20%，其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日后，甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩余15%作為在成都采購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商，不足部分亦由甲方增補。

　　3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值，甲方5日內審核并撥付乙方完成量的80%的工程進度款。

　　4、 工程竣工經甲方驗收合格后，雙方于30日內辦理完成決算，甲方扣除工程總價的10%的質保金，將剩余工程款支付給乙方。

　　5、 本工程質保金為工程總造價的10%，在相應項目質保期滿后，如未出現質量問題，甲方于2日內付清全部尾款，質保金不計利息。

　　第八條 材料供應

　　該工程所有材料原則上由乙方采購，甲方認質認價。乙方采購的材料必須先報甲方，按設計要求雙方進行封樣，作為乙方采購和甲方驗收標準。如甲方核定價格后，認為個別材料、設備或植物高于市場價，可提出要求，如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回，可書面通知甲方組織供應。

　　第九條 工程質量及質保期

　　1、由于景觀工程的特殊性，為確保美觀、經濟和適用，經甲方認可后，乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整，所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。

　　2、乙方在施工中應加強質量管理，建立有效的質量控制和檢查制度，積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督，若由于乙方施工原因造成部分工程質量不合格，乙方應在期限內進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。

　　3、質保期：質保范圍為乙方施工的全部工程，土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。

　　4、苗木在質保期內由乙方保活，若出現死亡，乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權另行安排，費用在質保金中扣除。

　　第十條雙方協作事項

　　1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工，適用國家現行的該行業各項施工驗收規范，若施工中發現問題應及時與甲方協商，雙方及時處理。

　　2、甲方現場負責人 ，乙方現場負責人 ，負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關系。

　　第十一條 甲方職責及義務

　　1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方，并做好現場簽證工作。

　　2、對乙方報送的材料樣品，48小時之內進行認質認價。

　　3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。

　　4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料，指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源，乙方按規定承擔相應費用。

　　5、 接到乙方交工驗收通知后，甲方應于兩日內組織有關部門進行交工驗收工作，驗收合格后，辦好驗收手續。

　　乙方職責及義務：

　　1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。

　　2、乙方應對工程進度采取措施，發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。

　　3、對已完工程在甲方驗收前，應做好保護工作。

　　4、乙方不得將工程轉包其他施工單位，一經發現甲方有權要求乙方整改，乙方經整改仍達不到要求，甲方有權解除合同，并由乙方承擔責任。

　　5、在施工過程中乙方應文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方負責，若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規范要求，甲方有權要求乙方進行整改，若整改后仍達不到要求，甲方有權解除合同。

　　6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。

　　竣工驗收：

　　工程具備竣工條件后，乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格后20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。

　　結算辦法：

　　1、本合同價款為暫定價。

　　2、結算范圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。

　　第十二條 違約責任

　　1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日，乙方有權暫緩施工，施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。

　　2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。

　　第十三條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方協商訂立補充協議，與本合同具有同等法律效力。

　　第十四條 本合同經雙方簽字蓋章后生效，工程竣工并結清工程款后，本合同自行失效。

　　第十五條 本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　發包人：(章) 承包人：(章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　地址： 地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　簽訂合同地點：

　　簽訂合同日期： 年 月 日

建筑建設施工合同書 篇6

　　帷幕灌漿施工合同范本

　　工程總承包方：

　　項目作業承包方：

　　證件號碼：

　　經甲、乙雙方協商，庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔，簽訂意向如下：

　　第一條工程概況

　　1工程名稱：

　　2工程地點：

　　3承包項目：帷幕灌漿工程

　　第二條承包方式和內容

　　1、承包方式：

　　單價承包

　　2、承包主要工作數量：

　　4、承包單價(或總價)：

　　5、單價組成：

　　第三條價款結算

　　1、合同簽署后甲方撥付乙方___ 元(大寫：____)預付款。乙方收到甲方付款后五天內進場。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告，甲方根據監理工程師審定的工程量，確定結算工程量，進行工程款支付。

　　2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。

　　3、稅金由甲方承擔。

　　第四條甲方的責任與義務

　　1、甲方編制總體施工組織設計，全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作，統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。

　　2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙，按時供給乙方。

　　3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告，組織圖紙會審和技術交底。

　　4、甲方負責組織并參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。

　　5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量，有權暫停不符合施工規范的施工程序。工程質量如達不到規范或設計要求，甲方有權指令乙方停工整改。

　　6、甲方以書面形式向乙方提供并交驗水準點與坐標控制點。

　　7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建筑物、構筑物及文物等資料，并協助乙方進行處理和實施保護工作。

　　8、甲方負責統一規劃和管理施工現場，為實現文明施工目標創造條件。

　　9、甲方負責檢查施工安全，有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。

　　第五條乙方的責任與義務

　　1、遵守國家與地方的有關法律法規，并保證甲方免于承擔由于乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。

　　2、乙方應對施工人員進行崗前教育，增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。

　　3、依據設計圖紙和甲方要求，編制施工組織設計和總進度計劃，并向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。

　　4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。

　　5、施工期間，乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作，直至驗收完成。

　　6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作，并接受監理工程師及甲方的監督檢查。

　　7、乙方施工現場必須整潔，做到工完場清，積極配合甲方進行現場管理，達到對環境、健康等各項要求，確保文明施工。

　　8、乙方必須自行完成分包項目，不得再進行分包或轉包。

　　9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用，否則因此產生的一切責任有乙方承擔。

　　第六條工程質量

　　1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。

　　2、乙方必須建立健全質量保證體系，完善質量檢查制度，嚴格按設計圖紙和施工規范要求，對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查，并詳細的填寫質量記錄。

　　3、乙方根據國家質量驗收規范、評定標準和甲方要求，及時整理各類質量記錄，圖表等資料，并及時移交給甲方。

　　4、乙方應精心組織施工，保證工程質量。如質量不合標準，必須返工修理，其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部經濟損失。

　　5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。

　　第七條安全生產

　　1、分包項目的施工安全要求：安全生產無事故。

　　2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底，并進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全設施，經檢查合格方可使用。

　　3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》，不執行《安全生產技術》標準，危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔全部責任。

　　第八條本意向書一式貳份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　代表人(簽字)：

　　代表人(簽字)：

　　簽訂日期：

　　年月日

建筑建設施工合同書 篇7

　　1、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第4條中，人民法院可依職權收繳當事人非法所得，若為仲裁案件，仲裁委員會有權收繳嗎？

　　答：有權。作出非法所得收繳裁決后，由法院執行。

　　2、施工合同簽訂后，當事人雙方又簽訂補

　　充協議調整合同價款，過后承包人又以補充協議違反招投標法為由，要求認定補充協議無效，此時，應如何確定合同價款？

　　答：應以中標合同為準。因為合同價款為實質性內容，而《解釋》第二十一條明確表明，實質性內容應以備案合同為準。這并不是說不能對實質性內容進行變更，只是說如果對其進行變更之后，要重新備案。

　　3、若施工合同約定“承包人在雙方確定變更事項后的14天內，不向工程師提出變更價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更”。若承包人在14天內未提出變更價款報告，但是有雙方簽字確認的變更事項記錄，月進度款報告中也括了該月發生的變更工程價款金額，是否可視為承包方未違約？

　　答：關鍵看簽證內容。若簽證對具體價款變更明確記載，則作為合同結算依據加入即可；若只是對具體事實確定而未確定變更價款的，則以圖紙為依據確定變更價款，按《解釋》16、19條操作，即當事人雙方對變更價款不能協商一致的，可提交鑒定單位確定。

　　4、當事人僅約定“發包人應在承包人提交竣工結算報告后一定期限內予以答復”，未約定“發包人在約定期限內不予答復，視為認可竣工結算文件”，如何處理？

　　答：視為沒有約定。實踐中一般處理為：如果雙方對結算不能協商一致，可提交鑒定單位，以鑒定結論為判案依據。

　　5、簽合同時無圖約，邊設計邊施工的合同，又約定了“一口價”，發生結算爭議時，是依《解釋》22條不予工程造價鑒定，還是依16條參照定額重新審價？

　　答：以施工圖紙據實計價。無施工圖紙的，按承包人實際施工量計算對價。

　　6、合同沒有約定計息，但有滯納金計付標準，可以嗎？《解釋》17條規定：當事人對工程欠款利息計付標準有約定的，按約定處理。沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。如果沒有約定利息計付標準，而約定了滯納金計付標準，對于這種情況如何適用？標準是否有限制？

　　答：可以約定，而且利息與滯納金可同時約定，且兩者標準也沒有限制。只是在對方提出約定標準過高要求降低時，是否降低、降低多少，則由法院或仲裁員自由心證決定。同理，違約金、賠償金、雙倍利息等，均可自由約定，且一般沒有標準限制。

　　7、當事人未對逾期竣工的違約責任作具體約定，如何處理？

　　答：無約定，依法定。依《合同法》違約責任規定；依《解釋》第8條解除合同，依《解釋》第10條進行解除善后事宜處理。有關違約賠償損失由守約方舉證，也可將利息作為損失計算，利息起算依《解釋》18條。

　　8、因實際施工人原因（如質量、工期、材料），轉包施工企業被判承擔連帶責任后，是否可以起訴實際施工人？

　　答：《解釋》25條僅規定因“質量”問題發生爭議的，才可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟，亦即可以在承擔連帶責任后起訴，向實際施工人追償。而工期和材料應分情況對待。工期和材料問題與質量問題有因果關系的，也可起訴追償；無因果關系的，不能追償。

建筑建設施工合同書 篇8

　　承包人：

　　發包人 ：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：建筑面積： m2，建筑高度 m或

　　跨度 m，結構類型： ，

　　層數 ，其它

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表 (附件1)

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數 天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款金額 (大寫)： 元 (人民幣)￥： 元

　　六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 后生效。

　　發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

建筑建設施工合同書 篇9

　　合同編號_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。

　　第一條　石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

　　2.石材供料時間：_______________________________。

　　3.交付地點為(選擇一項)

　　施工現場：____________________________________。

　　甲方指定的材料存放地點：______________________。

　　雙方約定的其他地點：__________________________。

　　4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

　　第二條　承接方式

　　1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。

　　甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

　　3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

　　4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

　　第三條　質量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

　　國家標準

　　行業標準

　　雙方約定標準：________________________________。

　　第四條　運輸與裝卸

　　1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。

　　2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。

　　第五條　驗收

　　1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

　　2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。

　　第六條　合同價款與支付方式

　　1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

　　2.支付方式

　　(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。

　　(2)款項支付(選擇一項)

　　按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　3.合同價款結算方式為：____________________________。

　　4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿后_______天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

　　第七條　違約責任

　　1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

　　5.其他違約責任：____________________________。

　　第八條　保修

　　1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

　　2.保修項目____________________________。

　　3.保修內容____________________________。

　　4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

　　第九條　合同變更與未盡事宜補充

　　1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

　　2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

　　第十條　其他事項____________________________。

　　第十一條　爭議處理

　　因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

　　1.向上海仲裁委員會申請仲裁。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條　本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。

　　第十三條　附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　甲方：________________________　乙方：________________________

　　簽訂人：_______　職務：_______　簽訂人：_______　職務：_______

　　負責人：______________________　負責人：______________________

　　住所地：______________________　住所地：______________________

　　電話：________________________　電話：________________________

　　___________年______月_______日　___________年______月_______日

　　石材供料單

　　上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定

建筑建設施工合同書 篇10

　　甲方：(簡稱甲方) 乙方：(簡稱乙方)

　　為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求，按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神，對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝，經甲、乙雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。

　　一、工程概況

　　(1)工程名稱：都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

　　(2)工程內容：以設計方案為準。

　　二、施工規范要求

　　乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規范》施工。

　　三、施工費用

　　經甲、乙雙方協商工程采取包工包料施工，工程總承包價為人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)，施工費用為一次性包干工程。

　　四、付款方式

　　工程竣工驗收合格后按照通信行業相關規定開具建安發票，十五日內一次性付清工程款人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。

　　乙方指定的銀行帳戶如下：

　　開戶銀行：貴陽銀行股份有限公司匯通支行

　　開戶名稱：貴州天勤通通信工程有限公司

　　帳號：101177

　　五、雙方責任及義務

　　1、甲方

　　(一)、甲方負責安排專人進行協調工作，并確認規劃通信線路走向，避免與其他項目交錯影響施工。

　　(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。

　　(三)、在不影響甲方施工進度情況下，如因其他施工單位原因，造成通信線路損壞，甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。

　　(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞，甲方概不負責。

　　(五)、甲方在施工過程中，發現有危及通信光、電纜安全時，應事先通知乙方，采取必要的安全措施。

　　2、乙方

　　(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工，在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。

　　(二)、按照通信行業相關規范和技術要求組織施工，在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。

　　(三)、負責提供工程范圍內及現狀光纜位置圖給甲方。

　　(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程，由于乙方原因造成工期延誤，損失由乙方負責。

　　(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續，并保證整個小區電信通信暢通使用。

　　(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的墻面的修復。

　　六、施工工期

　　施工工期為45天，設計審批通過次日起開始計算工期，如因甲方協調等原因造成工期延誤，施工工期進行順延。

　　七、未盡事宜雙方另行友好協商，因本合同發生爭議，雙方友好協商解決。

　　八、本協議一式四份，甲、乙雙方各持二份，經雙方簽字蓋章后生效，供雙方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑建設施工合同書 篇11

　　一、工程概況

　　工程名稱：________________

　　工程地點：________________

　　工程內容：________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：________________

　　資金來源：________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：________________

　　三、合同工期：_________________

　　開工日期：________________

　　竣工日期：________________

　　合同工期總日歷天數_____________天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：________________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：________________元(人民幣)

　　￥：________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：_________________

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：______________年_________________月_________________日

　　合同訂立地點：_____________

　　本合同雙方約定__________________后生效。

　　發包人：_________________(公章)________________承包人：_________________(公章)___________________

　　住所：________________住所：_________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_________________

　　委托代表人：_____________委托代表人：_________________

　　電話：________________電話：_________________

　　傳真：________________傳真：_________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：________________

　　賬號：________________賬號：_________________

　　郵政編碼：_____________郵政編碼：________________。

建筑建設施工合同書 篇12

　　甲方：住址：

　　身份證號：電話：

　　乙方：住址：

　　身份證號：電話：

　　甲方將位于小池鎮虞菜園村一組自住用房的建設施工工程承包給乙方施工，經雙方協商同意，就該建房的工程施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式，為乙包工包料。乙方負責出建設并自行解決建設施工所需要的土工、木工、鋼構工、混凝土工的所有設備、建房所用的原材料，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。

　　二、被建房屋的正層建筑面積為每層500元每平方米計算;陽臺按500元每平方米以實際面積計算成本。根據建筑規范，樓頂炮樓按投影全面積計算。備注：本次承包的內容包括：所有的砌磚工程、模板工程、混凝土工程(梁、板、柱、樓梯)、粉刷工程(所有看的見的墻體都必須粉刷)、外窗工程(外墻對應的所有外窗都包含在乙方的合同范圍內，窗按堅美牌材料定做，室內地坪由乙方完成，費用已包含在總價里，不需要甲方承擔其費用。

　　發包方：_____(以下簡稱"甲方")與承包方：_____(以下簡稱"乙方")為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。

　　第一章　合同背景

　　第一條　施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱"該房屋")。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。

　　第二條　甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。

　　第二章　施工單位資格

　　第三條　乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第四條　本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

　　第三章　施工內容

　　第五條　該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件

　　(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

　　第六條　施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：

　　(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(四)衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件

　　(二)的《裝修施工圖》確定。

　　第四章　材料、設備和價款

　　第七條　施工使用的材料和設備見作為本合同附件

　　(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件

　　(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件

　　(五)的《人工費報價單》。

　　第八條　至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用

　　第九條　該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。

　　前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。

　　乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。

　　雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。

　　第十條　乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：

　　(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

　　(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。

　　第十一條　乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　第十二條　乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。

　　乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

　　乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。

　　第十三條　甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。

　　第十四條　至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用

　　第十五條　該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。

　　第十六條　甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發生損壞的，乙方應當賠償。

　　第十七條　甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。

　　因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。

　　第五章　付款方式

　　第十八條　工程款按以下方式支付：

　　(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;

　　(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;

　　(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。

　　(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　第十九條　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　第二十條　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　第二十一條　竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第六章　結算

　　第二十二條　工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。

　　甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。

　　第七章　工程進度

　　第二十三條　本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。

　　工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。

　　第八章　施工

　　第二十四條　乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。

　　乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。

　　第二十五條　乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。

　　第二十六條　工程執行08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。

　　第二十七條　施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。

　　第二十八條　乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。

　　第二十九條　施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。

　　甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件

　　(六)的《工程項目變更單》。

　　因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。

　　第三十條　乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。

　　甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。

　　第三十一條　乙方應當遵守施工安全操作規程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。

　　乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。

　　第三十二條　施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。

　　第三十三條　施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。

　　前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。

　　第九章　驗收

　　第三十四條　隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。

　　甲方無法及時驗收，可能導致乙方延誤工期的，乙方可以組織人員驗收，甲方應當接受驗收結果。甲方事后要求復驗的，乙方應當按要求辦理復驗，復驗合格的，復驗、返工費用由甲方承擔，工期予以順延。

　　第三十五條　工程竣工后，乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收，甲方應自接到通知后七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收，驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署作為本合同附件

　　(七)的《工程質量驗收單》和作為本合同附件

　　(八)的《工程結算單》。

　　乙方應當出具作為本合同附件

　　(九)的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規定的時間內不能組織驗收的，應當及時通知乙方另定驗收日期，驗收合格的，甲方承認原竣工日期。

　　第三十六條　乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的，不得因甲方已經或未按照本合同

　　第三十三條、第三十四條的規定驗收，免除賠償責任。

　　第十章　保修

　　第三十七條　工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。

　　第十一章　違約責任

　　第三十八條　甲方違反本合同第十七條第一款的規定，每逾期1日，應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。

　　第三十九條　乙方違反本合同第二十二條的規定，每逾期一日，應當支付對方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。

　　第四十條　乙方違反本合同

　　第二十五條、第二十七條的規定，甲方有權解除本合同，并要求乙方賠償損失。

　　第四十一條　乙方違反本合同第二十九條第一款的規定，甲方有權要求乙方重做或解除本合同，原工期不變，造成甲方損失的，乙方應當賠償。

　　第四十二條　甲方違反第三十四條第二款的規定，造成乙方損失的，甲方應當賠償。

　　第四十三條　本合同生效后，任何一方要求終止合同的，經結算已完成的工程款，提出終止合同的一方支付另一方相當于工程總價款10%的違約金后，本合同終止。

　　第十二章　其他

　　第四十四條　雙方因履行本合同發生爭議，協商不成的，選擇以下第_____種途徑解決：

　　(一)向_____仲裁委員會申請仲裁;

　　(二)向人民法院起訴。

　　第四十五條　本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　甲方：_____乙方：_____

　　身份證號碼：_____法定代表人：_____

　　委托代理人：_____委托代理人：_____

　　身份證號碼：_____身份證號碼：_____

　　地址：_____地址：_____

　　電話：_____電話：_____

　　郵編：_____郵編：_____

　　日期：_____年_____月_____日

建筑建設施工合同書 篇13

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條：承建項目

　　1. 工程名稱：________________________。

　　2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。

　　3. 建筑面積：約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。

　　4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。

　　第二條：承包方式及費用

　　1. 工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備。

　　2. 施工費用：按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格后預付____萬元，工程結束驗收合格后全部結算付清。

　　第三條：工程質量要求

　　1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過

　　1.5cm。

　　2. 房屋內部按甲方草圖布局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。

　　3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

　　第四條：工程工期

　　1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)

　　2. 在保證工程質量的前提下，因為下雨和建筑材料拖延，交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。

　　第五條：安全責任

　　甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

　　第六條：雙方責任

　　1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。

　　2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。

　　3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時采購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。

　　4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。

　　5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協商處理。

　　6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

　　甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

建筑建設施工合同書 篇14

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》和建設承包合同條例及有關法律、法規、規章、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建筑分包工程外墻瓦施工事項協商一致訂立本合同。(注：進場時間聽甲方通知)。　　

　　一、 工程名稱：　　

　　二、 工程地點：　　

　　三、 技術要求：依據甲方對乙方技術交底進行施工，外墻采用

　　西瓦，甲方應安排質檢人員進行質量抽查，達到驗收合格，乙方可繼續施工，對出現問題，乙方應及時進行整改。施工驗收合格為：《建設工程質量檢驗規定》及《建筑裝飾工程驗收規范》。　　

　　四、 承包方式合同價格：　　本工程由甲方提供材料及外墻瓦，乙方專業人員負責鋪貼工作。本工程外墻瓦人工費按實際鋪貼面積計算，計 元平方米。　　

　　四、承包范圍：　　

　　1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、主電箱。其它的`小型機具由乙方負責：(如：切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。　　

　　2、如乙方在途中找借口退場，工程款按已完成工程量的50%計算。　　

　　3、在乙方施工過程中要保質，保量、保安全，要服從甲方管理人員的安排。　　

　　4、材料搬運由乙方負責。　　

　　五、付款方式：　　乙方施工完成一棟外墻瓦后，鋪

　　第二棟時，待甲方、施工員，驗收

　　第一棟瓦面合格后，付

　　第一棟瓦面的總面積造價80%，待公司全部工程完工后，全部工程驗收合格后____日之內，將剩余的工程款全部付清給乙方。　　

　　六、工期要求：每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。　　

　　七、雙方遵守責任：　　

　　(一)甲方責任：　　

　　1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、手推車。　　

　　2、按合同約定支付分包工程款。　　

　　3、甲方給乙方提供住宿及水電。　　

　　(二)乙方責任：　　

　　1、乙方提供工人的安全用具，如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進行施工。乙方施工的工藝必須達到甲方的驗收標準，確保驗收達到合格工程。　　

　　2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進行。如因乙方自身原因耽誤工期，產生的后果由乙方負責。　　

　　3、乙方現場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進入工作現場，若喝酒后上班，被公司項目部發現，發款從工程款里直接開單扣除。　　

　　4、乙方必須安全生產，服從項目部的指揮及安排去施工，乙方在施工工程中，出現返工事件由乙方自付。　　

　　八、違約責任：　　甲、乙雙方必須覆約雙方的責任，并按合同約定的相關條款進行施工。　　

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字或蓋章生效。　　

　　十、如乙方質量不達標，人力跟不上，管理跟不上，甲方有權單方解除合同，結算方式按合同《

　　四、2》條執行。　　甲方簽字：　　乙方簽字：　　簽訂日期：________年____月____日

建筑建設施工合同書 篇15

　　尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：

　　一、關于廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

　　1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，并且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

　　3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

　　4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同并支付了相應款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

　　5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責于被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

　　6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】

　　7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發票后10日內支付百分之95，其余作為質保金在一年質保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

　　10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

　　二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。

　　1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委托國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所采購的全部設備和材料均是通過被告的認可后進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】

　　2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】

　　3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】

　　4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束后支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好。【證據41、44、】

　　5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那么，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯系或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯系，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】

　　6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關于性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結算后又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關于工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、克扣工程款的一個借口。【證據11、15、18】

　　8、【法律依據】依據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔其他損失。

　　三、關于拖欠工程款的數額。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關于具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

　　四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

　　1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款并拒絕接受原告的工程發票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

　　2、由于原告沒有建筑施工企業資質，故根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格并由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發票是原告的法定義務，依法屬于國家稅務機關管轄范圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

　　綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續并連續運行生產達一年之久后，以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

　　此致

　　長樂市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明

建筑建設施工合同書 篇16

　　甲方：__________負責人：__________

　　乙方：__________負責人：__________

　　依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、 工程概況及承包方式

　　1、 工程名稱：網吧室內裝修工程。

　　2、 工程地點：中心小學附近

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概況：建筑面積1700.00平方米。

　　二、 工程裝修內容　　室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。

　　三、 工程造價　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;　　工程造價為：X元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、 工程期限　　工程開工日期：________年____月____日　　工程竣工日期：________年____月____日

　　五、 質量要求　　按國家建設部行業標準G73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出　　現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

　　六、 付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。

　　七、雙方責任

　　1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

　　3、 工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方：__________乙方：__________

　　日期：______________日期：__________

建筑建設施工合同書 篇17

　　發包人（全稱）：_________

　　承包人（全稱）：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同，達成協議如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　工程規模及結構特征：_________

　　工程承包范圍：_________

　　工程立項批準文號：_________

　　資金_________

　　二、合同工期

　　開工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期總日歷天數_________天。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　四、合同價款

　　幣種：_________

　　合同總價（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元

　　綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；□詳見經確認的工程報價單或預算書（非招標工程）

　　五、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書；

　　2、中標通知書（適用招投標工程）；

　　3、投標文件（適用招投標工程）；

　　4、經確認的工程報價單或預算書（適用非招投標工程）；

　　5、本合同專用條款和補充條款；

　　6、本合同通用條款；

　　7、標準、規范及有關技術文件；

　　8、圖紙；

　　9、工程量清單；

　　10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件；

　　11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要；

　　12、工程進行過程中的有關信件、數據電文（電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）。

　　六、詞語含義

　　本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

　　七、承包人承諾

　　承包人向發包人承諾按照本合同約定及工程師的指令進行施工、竣工，在缺陷責任期內承擔工程質量缺陷保修責任，并履行本合同書所約定的全部義務。

　　八、發包人承諾

　　發包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，并履行本合同所約定的全部義務。

　　九、合同生效

　　本合同訂立時間：_________年_________月_________日

　　訂立地點：_________

　　發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章并送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案后本合同生效。

　　發包人（公章）：_________ 承包人（公章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　傳真：_________ 傳真：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　賬號：_________賬號：_________

　　郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________

建筑建設施工合同書 篇18

　　甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工有關事項協商一致，訂立本合同。　　

　　一、工程概況:　　工程名稱:

　　自家住宅　　工程地點: _______區鎮村　　

　　二、工程承包范圍:　　承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至

　　第六層天面封頂工程，包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。　　

　　三、合同工期:　　開工日期:___________日。　　

　　四、質量標準及要求:　　工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:　　

　　1、土方回填過程中，要求夯實緊密，不準未夯實就擅自進行隱蔽。　　

　　2、砌筑墻體過程中，乙方必須保證灰漿飽滿，組砌方法正確，軸線偏移不得大于規范要求，砌筑磚體不得出現上下通縫現象。　　

　　3、構造柱、梁關模前，應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致，不得少筋漏筋，保護層留置是否正確，待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠，混凝土澆筑過程中，應充分振搗，不得漏振，以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后，必須進行充分的養護。　　

　　4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料，不得在施工中浪費，每次砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料，必須保質保量地施工。節約材料，并保管好材料，不得丟失。　　

　　五、合同價款:　　承包金額:據實按建筑面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。　　

　　六、工程質量:　　

　　6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。　　

　　6.2工程質量以國家建筑工程質量檢驗評定標準為依據。　　

　　6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的，并且無法整改的，乙方承擔全部違約責任。　　

　　6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規范及質量要求的，甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改，符合質量要求的，由乙方承擔拆除和重新施工的費用。　　

　　七、雙方責權:　　

　　7.1甲方供應該工程所需建筑材料。由于施工地點的環境問題等，施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離，乙方不得以此理由加收甲方任何費用。　　

　　7.2甲方應及時對工程進度進行審核，對工程進度款應按照協議約定及時撥付。　　

　　7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。　　

　　7.

　　4、乙方必須保證工程質量并按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗，確保工程質量好。　　7.

　　5、施工安全由乙方全權負責。　　7.

　　6、乙方不得任意浪費甲方材料，不準有盜竊甲方材料行為。　　7.

　　7、主體工程完成后，乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除。　　7.

　　8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工，乙方施工人員的生活由乙方自理，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系，乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。　　7.

　　9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。　　

　　八、安全施工:　　

　　8.1工程安全要求達到《G59-99建筑施工安全檢查標準》合格標準，無重大安全事故，因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的，由乙方承擔事故所產生的全部責任。　　

　　8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定，嚴格按安全、文明標準組織施工。　　

　　8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規，保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。　　

　　8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度，服從甲方統一管理，隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。　　

　　8.5乙方采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用，由乙方全部承擔。　　

　　8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場，由此造成的大小安全事故由乙方負責。　　

　　九、工程款支付:　　

　　1、自本協議簽訂后，工程施工至

　　第一層主體工程完工(

　　第一層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第二層主體工程完工(

　　第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第三層主體工程完工(

　　第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第四層主體工程完工(

　　第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第五層主體工程完工(

　　第五層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );　　

　　第六層主體工程完工(

　　第六層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工后經甲方驗收合格后即以實際測量面積為準，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款。　　

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。　　

　　3、在合同期內，乙方不得故意長期停工或要求追加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

　　十、本合同自簽訂之日起生效，一經簽字即具有法律效力，甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決，如協商無效將按照《民法典》交由司法部門處理。　　十

　　一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，另附圖紙一份。　　甲方(手印):身份證號碼:聯系電話:____日　　乙方(手印): 身份證號碼: 聯系電話:___________日