機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同(精選16篇)
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇1
發(fā)包人(全稱(chēng)):_______________________
承包人(全稱(chēng)):_______________________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱(chēng):_______________________
工程地點(diǎn):_______________________
工程內(nèi)容:_______________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):________________________
資金來(lái)源:_______________________
第二條 工程承包范圍
承包范圍:_______________________
第三條 合同工期
開(kāi)工日期:_______________________
竣工日期:_______________________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_______________________
第五條 合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):___________元(人民幣)¥:__________元。
第六條 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū)。
2、中標(biāo)通知書(shū)。
3、投標(biāo)書(shū)及其附件。
4、本合同專(zhuān)用條款。
5、本合同通用條款。
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
第八條 承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
第九條 發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
第十條 合同生效
合同訂立時(shí)間:________ 年__________ 月__________ 日
合同訂立地點(diǎn):_______________________
本合同雙方約定___________________________________后生效。
發(fā) 包 人:_______________________(公章):_______________________ 承包人:_______________________(公章)_______________________
住 所:_______________________ 住 所:_______________________
法定代表人:_______________________ 法定代表人:_______________________
委托代表人:_______________________ 委托代表人:_______________________
電 話(huà):_______________________ 電 話(huà):_______________________
傳 真:_______________________ 傳 真:_______________________
開(kāi) 戶(hù) 銀 行:_______________________ 開(kāi) 戶(hù) 銀 行:_______________________
賬 號(hào):_______________________ 賬 號(hào):_______________________
郵 政 編 碼:_______________________ 郵 政 編 碼:_______________________
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇2
發(fā)包方(甲方):________________________________ 地 址:____________ 郵碼____________ 電話(huà)____________ 法定代表人:____________ 職務(wù)____________ 承包方(乙方):________________________________ 地 址:____________ 郵碼____________ 電話(huà)____________ 法定代表人:____________ 職務(wù)____________ 依照《中華人民共和國(guó)民法典》和________市的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴(yán)肅履行。
第一條 工程項(xiàng)目
一、工程名稱(chēng):________________
二、工程地點(diǎn):________________
三、工程編號(hào):________________
四、工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項(xiàng)工程詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表)
五、工程造價(jià):全部工程施工圖預(yù)算造價(jià)人民幣_(tái)_______元,其中:人工費(fèi)________元。(各單項(xiàng)工程詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表)
第二條 工程期限
一、開(kāi)竣工日期:依照國(guó)家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開(kāi)竣工日期如下: 全部工程自________年____月____日開(kāi)工,至________年____月____日竣工。(各單項(xiàng)工程開(kāi)、竣工日期詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表)
二、施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,雙方應(yīng)根據(jù)工程協(xié)議書(shū)中
第三條規(guī)定,分別負(fù)責(zé)按時(shí)完成。
三、在施工過(guò)程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應(yīng)由雙方及時(shí)協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。
1.由于人力不可抗拒的災(zāi)害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計(jì)劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或所需材料、設(shè)備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條 物資供應(yīng)
一、全部工程所需的物資按下列第( )項(xiàng)供應(yīng)方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機(jī)電產(chǎn)品,均由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu),供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn)。其他材料由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)。
2.統(tǒng)配、部管材料,由乙方負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)、訂貨、調(diào)劑合用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機(jī)電產(chǎn)品,由甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn),其他材料均由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)。
3.包工不包料工程,全部材料、設(shè)備由甲方采購(gòu)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)或指定的加工地點(diǎn)。
4.其他方式:
二、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料和設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)期限,詳見(jiàn)甲方供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表。
三、成套設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,由甲方負(fù)責(zé)辦理申請(qǐng)、訂貨及加工,引進(jìn)成套設(shè)備在交付乙方前,由甲方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)(甲方委托乙方總包承辦設(shè)備訂貨及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備加工,應(yīng)另簽訂協(xié)議)。
四、工程所需材料,如因供應(yīng)部門(mén)規(guī)格、品種或材質(zhì)不能滿(mǎn)足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時(shí),應(yīng)事先先取得原設(shè)計(jì)單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實(shí)行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價(jià)差及加工費(fèi),應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理結(jié)算。
五、凡應(yīng)附有合格證明的材料,在進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須由供應(yīng)方負(fù)責(zé)驗(yàn)證;如無(wú)合格證明,必須經(jīng)供應(yīng)方試驗(yàn)合格后方準(zhǔn)使用,其試驗(yàn)費(fèi)用,應(yīng)由供應(yīng)方負(fù)擔(dān)。因建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位對(duì)有出廠(chǎng)合格證明的材料要求重新試驗(yàn),其試驗(yàn)費(fèi)用,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
六、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格、質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無(wú)法解決,因此造成乙方的損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
第四條 工程款結(jié)算
一、全部工程造價(jià)的結(jié)算方式。按下列第( )項(xiàng)規(guī)定辦理:
1.以審查后的施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。
2.按施工圖預(yù)算加包干系數(shù)確定的包干造價(jià)結(jié)算,包干范圍以外的費(fèi)用;另按有關(guān)規(guī)定付款。
3.按標(biāo)準(zhǔn)施工圖單方造價(jià)包干結(jié)算,包干范圍以外的費(fèi)用,另按有關(guān)規(guī)定付款。
4.包工不包料工程,按預(yù)算定額規(guī)定的人工費(fèi)結(jié)算。
5.招標(biāo)的工程,按中標(biāo)的價(jià)款結(jié)算。
二、工程款撥付與結(jié)辦法,按現(xiàn)行規(guī)定辦理(詳見(jiàn)附件)。
第五條 施工與設(shè)計(jì)變更
一、乙方要依據(jù)國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)要求組織施工,要全部達(dá)到合格。
二、要堅(jiān)持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計(jì)。如遇下列情況給對(duì)方適成窩工、返工、材料、構(gòu)件的積壓、施工力量和機(jī)械調(diào)遷等損失,應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān):
1.施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理的地方,乙方應(yīng)以書(shū)面形式通知甲方,由甲方在7天內(nèi)與原設(shè)計(jì)單位商定,提出修改或變更設(shè)計(jì)文件,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準(zhǔn)施工。
2.在施工中,如遇設(shè)計(jì)變更超出原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時(shí),應(yīng)在施工前按審批程序重新報(bào)批,經(jīng)審查處審核工程預(yù)算,審查投資后,并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,方可施工。否則,任何一方不得強(qiáng)行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對(duì)在建工程,應(yīng)商定做到安全部位。
4.在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時(shí)撥付工程進(jìn)度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應(yīng)由甲方承擔(dān)。
三、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收作出記錄,方能繼續(xù)進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗(yàn)收,并作好記錄,重大或復(fù)雜隱蔽工程,應(yīng)由乙方書(shū)面通知甲方和設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)。如甲方未屆時(shí)參加,乙方可自行檢查驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項(xiàng),應(yīng)按定額管理辦法報(bào)批。變更工程協(xié)議所附的變更預(yù)算,應(yīng)在施工前及時(shí)送,做為結(jié)算工程款之依據(jù)。
第六條 竣工驗(yàn)收、結(jié)算與保修
一、乙方在單項(xiàng)工程竣工前____日將驗(yàn)收日期以書(shū)面通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,如甲方不能按時(shí)參加驗(yàn)收,須提前通知乙方取得乙方同意后,另訂驗(yàn)收日期,但甲方須承認(rèn)竣工日期,如再不按時(shí)參加驗(yàn)收,其所發(fā)生的管理費(fèi)和各項(xiàng)損失均由甲方承擔(dān)。并償付給乙方按預(yù)算造價(jià)每日萬(wàn)分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗(yàn)收合格,從驗(yàn)收之日起3天內(nèi),乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗(yàn)收后的工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方承擔(dān)。
三、本項(xiàng)工程中的單位工程,如需單獨(dú)移交甲方,在移交時(shí),雙方應(yīng)辦理中間驗(yàn)收手續(xù),作為該單位竣工工程驗(yàn)收之依據(jù)。
四、在進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收中,如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償修理或返工,并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價(jià)每日萬(wàn)分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無(wú)法解決,致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可做減項(xiàng)竣工,并對(duì)已完工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗(yàn)收,以國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、技師檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖為依據(jù)。在進(jìn)行竣工驗(yàn)收時(shí),乙方應(yīng)在驗(yàn)收前10天向甲方提供以下文件:
1.增減變更文件和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗(yàn)收記錄和中間交工驗(yàn)收記錄;
3.工程竣工后,應(yīng)繪制竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說(shuō)明,提交建設(shè)單位存檔。工程變更較大的,可以由建設(shè)單位自繪或委托設(shè)計(jì)單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后,屬于民用建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)于竣工驗(yàn)收后15天內(nèi),屬于工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)于竣工驗(yàn)收后30天內(nèi),將竣工結(jié)算件送交甲方進(jìn)行審查。甲方應(yīng)在接到竣工結(jié)算件后,民用建設(shè)15天內(nèi),工業(yè)建設(shè)20天內(nèi)審查完畢,如到期未提出異議,由審定撥款。
八、工程竣工驗(yàn)收后,乙方對(duì)施工的土建工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修________年,采暖工程保修
第一個(gè)采暖期內(nèi)。在保修期內(nèi),確由施工單位責(zé)任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償修理。(屬于專(zhuān)業(yè)性建筑安裝工程按國(guó)務(wù)院各有關(guān)主管部門(mén)的特殊規(guī)定辦理)
九、工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第七條 違約責(zé)任和仲裁
一、由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,(以竣工驗(yàn)收合格日期計(jì)算)每逾期一天,應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價(jià)萬(wàn)分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的,每逾期一天,應(yīng)償付給甲方按預(yù)算人工費(fèi)千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如拖期不付,按短期貸款利率償付給對(duì)方逾期付款違約金。
三、實(shí)行合理化建議獎(jiǎng)和提前竣工獎(jiǎng)的,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策的規(guī)定,另行協(xié)議。
四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可申請(qǐng)各級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)或雙方上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén),進(jìn)行調(diào)解;解決不了的,可選擇下述第( )項(xiàng)處理:
(1)向建筑物所在地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,
(2)直接向人民法院起訴。
第八條 附則
一、預(yù)算審查手續(xù),由建設(shè)單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預(yù)算)送市建設(shè)工程合同預(yù)算審查處審查。要求鑒證的,可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進(jìn)行鑒證。
二、在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準(zhǔn)備合同(工程協(xié)議書(shū)),可做為本合同之附件。
三、招標(biāo)工程,按《市建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項(xiàng):
第九條 合同附件
一、工程項(xiàng)目一覽表。
二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)
三、施工圖預(yù)算。(合同正本及建設(shè)有此附件)
四、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備一覽表。
五、有關(guān)協(xié)議:
六、有關(guān)補(bǔ)充合同:
第十條 合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式____ 份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,并分別報(bào)送雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。 建設(shè)單位(發(fā)包方):____________________ 工程負(fù)責(zé)人:____________________________ ________年____月____日 建工單位(承包方):____________________ 工程負(fù)責(zé)人:____________________________ ________年____月____日
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇3
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
系個(gè)體戶(hù)佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠(chǎng)房,注冊(cè)號(hào):_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊(cè)號(hào):_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算,從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日,實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠(chǎng)的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書(shū)》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書(shū)》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇4
甲方:_____________ 乙方:_____________ 立契約書(shū)人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動(dòng)產(chǎn)標(biāo)示委建事項(xiàng)經(jīng)由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:____
第一條 房地標(biāo)示:____ 本契約房屋坐落在_________市_________區(qū)_________地號(hào)土地內(nèi)定名“_________”,經(jīng)暫編號(hào)_________區(qū)_________棟_________樓的房屋一戶(hù)。
第二條 房屋面積:____ 本契約房屋面積包括室內(nèi)、陽(yáng)臺(tái)及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計(jì)入)地下室、電梯間等公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e在內(nèi)計(jì)約_________平方米,(實(shí)際面積以當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)復(fù)丈后,建筑改良物所有權(quán)狀記載的面積為準(zhǔn)),但雙方同意建筑改良物所有權(quán)狀記載面積加上本條前列(陽(yáng)臺(tái)走道、樓梯間等)公共設(shè)施分?jǐn)偯娣e等,即相當(dāng)于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時(shí),雙方均不得異議,若增減面積誤差超過(guò)百分之二時(shí),其誤差超過(guò)百分二部分,即以該戶(hù)出售時(shí)的平均單價(jià)為計(jì)算基準(zhǔn),由雙方互為補(bǔ)償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規(guī)劃,其使用權(quán)歸乙方,但乙方應(yīng)對(duì)甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務(wù)。
第四條 本大樓地下室產(chǎn)權(quán)登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機(jī)電設(shè)外,其余場(chǎng)地如遇空襲時(shí),應(yīng)開(kāi)放為公共避難場(chǎng)所,地下室平時(shí)作為停車(chē)場(chǎng),由本大樓管理委員會(huì)統(tǒng)籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會(huì)管理章程。
第五條 甲方所訂購(gòu)房屋的室內(nèi)隔間裝飾及設(shè)備工程,其施工標(biāo)準(zhǔn)悉依_________市政府_________局核準(zhǔn)的建造執(zhí)照?qǐng)D說(shuō)按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協(xié)議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對(duì)變更后工程款未能達(dá)成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時(shí),視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項(xiàng)目施工。
第六條 工程期限:____本契約房屋建筑工程,乙方應(yīng)于本契約簽訂后____月內(nèi)工,自開(kāi)工之日起_________工作天完工,并以開(kāi)始申請(qǐng)使用執(zhí)照為完工日期。但如有下列情形之一時(shí)不在此限,乙方不負(fù)遲延完工之責(zé)。
(一)甲方未依約定付款辦法的39;規(guī)定交付價(jià)款時(shí)。
(二)甲方要求變更內(nèi)部隔間與設(shè)計(jì),致遲延完工時(shí)。
(三)因不可抗力的原因如天災(zāi)人或法律法規(guī)限制等不可歸責(zé)于乙方的事由,以致工程不能如期進(jìn)行時(shí)。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設(shè)工程,不受本條約完工時(shí)限的拘束,電等的接通供應(yīng)悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。
第七條 保固期限:____ 本契約房屋領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起,對(duì)本契約房屋建筑結(jié)構(gòu),乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保固________年,但天災(zāi)或不可歸責(zé)于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門(mén)、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負(fù)責(zé)保固)。
第八條 甲方訂購(gòu)本房地總價(jià)款為人民幣_(tái)________(大寫(xiě))元整,包括下房屋及裝修土地價(jià)款。
(一)房屋及裝修價(jià)款為人民幣_(tái)________(大寫(xiě))元整。
(二)土地價(jià)款為人民幣_(tái)________(大寫(xiě))元整,包括建筑基地,道路用及地上物補(bǔ)償金、土地改良費(fèi)、公共設(shè)施用地等費(fèi)用。
第九條 付款辦法:____ 本契約房地總價(jià)為人民幣_(tái)________(大寫(xiě))元整,分為備款人民幣_(tái)________(大寫(xiě))元整,優(yōu)惠貸款人民幣_(tái)________(大寫(xiě))元整,銀行貸款人民幣_(tái)________(大寫(xiě))元整,甲方應(yīng)按下列進(jìn)度,將分期付款表上的金額,經(jīng)乙方通知于繳款期限內(nèi)繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法:____ 本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時(shí),應(yīng)另行與乙方簽委托代辦貸款契約書(shū)及委任書(shū)以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(
第九條)所規(guī)定工程進(jìn)度的定付款時(shí),其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計(jì)算滯納金,上項(xiàng)滯納金于補(bǔ)交其應(yīng)付款時(shí)一并付與乙方,如逾期滯納達(dá)十五天,經(jīng)乙方催告仍延不交付時(shí),即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書(shū),代管印章委托書(shū)等與本契約有連帶關(guān)系的約定,甲方同意將已繳的款項(xiàng)現(xiàn)金部分由乙方?jīng)]收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購(gòu)的房地另行出售與
第三者或?yàn)槠渌幏郑追浇^無(wú)異議,甲方若依前條約定的付款規(guī)定,以票據(jù)支付時(shí),甲方保證兌現(xiàn),如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因
第五條的情形而逾期交屋時(shí),其每逾____日按賣(mài)總價(jià)千分之一計(jì)算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發(fā)生糾葛不能出賣(mài)等情況時(shí),除應(yīng)將既收價(jià)款全數(shù)退還甲方外,并應(yīng)賠償所付價(jià)款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責(zé)于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時(shí),雙方同意解除本契約,乙方應(yīng)將甲方所繳付價(jià)款加計(jì)利息(按照銀行________年期定期存款利息計(jì)算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項(xiàng),經(jīng)乙方催仍不交付時(shí),甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負(fù)責(zé)訂購(gòu)本房屋土地,其房屋產(chǎn)權(quán)及基地產(chǎn)權(quán)的移轉(zhuǎn)登記事,乙方負(fù)責(zé)于本房屋建造完成,經(jīng)政府主管單位發(fā)給使用執(zhí)照,及甲方依約履行其義務(wù)后,乙方負(fù)責(zé)聘請(qǐng)代書(shū)與甲方共同委托統(tǒng)籌辦理,甲方應(yīng)按照乙方通知的時(shí)間內(nèi),將應(yīng)提出的證件及在有關(guān)文件上蓋章,連同各項(xiàng)稅捐交與乙方或委托的代書(shū)以資辦理。甲、乙雙方應(yīng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用如下:____
(一)建筑物登記費(fèi)、土地登記費(fèi)、印花稅、契稅、監(jiān)證費(fèi)(或公證費(fèi)用各項(xiàng)規(guī)費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。
(二)本契約土地移轉(zhuǎn)過(guò)戶(hù)前的土地價(jià)款及移轉(zhuǎn)過(guò)戶(hù)時(shí)發(fā)生的增值稅由乙負(fù)擔(dān)。
(三)本契約房地移轉(zhuǎn)登記及質(zhì)押款的抵押權(quán)設(shè)定登記移轉(zhuǎn)規(guī)費(fèi),公定紙、印花稅、保險(xiǎn)費(fèi)及代辦手續(xù)費(fèi)均由甲方負(fù)擔(dān)。
(四)自領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價(jià)稅、工程受益費(fèi)不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負(fù)擔(dān)如數(shù)繳清不得異議。
(五)以上各項(xiàng)應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應(yīng)數(shù)歸還需要。
第十五條 產(chǎn)權(quán)登記:____本契約房地產(chǎn)權(quán)登記由乙方指定代理人,統(tǒng)一辦理土移轉(zhuǎn)登記,建物所有權(quán)登記及貸款抵押權(quán)設(shè)定登記等手續(xù)。
第十六條 本契約房地,乙方保證產(chǎn)權(quán)清楚,絕無(wú)任何糾紛或設(shè)定他項(xiàng)權(quán)利象,如有任何糾葛,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)清理,不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無(wú)論所開(kāi)列單據(jù)的抬為任何一方,均就負(fù)擔(dān)下列費(fèi)用:____
(一)本戶(hù)水電基本費(fèi)用。
(二)本房屋自領(lǐng)得使用執(zhí)照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應(yīng)由全體住戶(hù)分擔(dān)的水電費(fèi)用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設(shè)施及設(shè)備的整理、操作與維護(hù)等事項(xiàng)應(yīng)由全體住戶(hù)分擔(dān)的管理費(fèi)用。
(五)本房屋有關(guān)公共管理費(fèi)用的分擔(dān)。
第十八條 本契約房屋于建筑完成經(jīng)主管機(jī)關(guān)發(fā)給使用執(zhí)照后,甲方應(yīng)付清列款項(xiàng)稅費(fèi)等,乙方始行交屋,甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的,致影響本契約各項(xiàng)產(chǎn)權(quán)登記或施工進(jìn)度時(shí)視同違約,并應(yīng)負(fù)賠償乙方一切損失之責(zé)。
(一)繳付本約
第十四條
第一、三、四項(xiàng)約定應(yīng)付的稅捐。
(二)辦妥產(chǎn)權(quán)登記及代辦貸款等費(fèi)用,并預(yù)付乙方四個(gè)月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。
第十九條 通知送達(dá):____甲乙雙方所為的征詢(xún)、洽商或通知辦理事項(xiàng)均以書(shū)面本約所載住址掛號(hào)郵寄為之,有拒收或無(wú)法投遞致退回的,均以郵局
第一次投遞之日期為送達(dá)之日。甲方的住址如有變更時(shí),負(fù)有通知乙方的義務(wù)。
第二十條 其他事項(xiàng):____
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設(shè)計(jì),須以書(shū)面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費(fèi)用經(jīng)雙方議定價(jià)格后,差價(jià)由甲方于變更同時(shí)給付乙方,但經(jīng)不減少于原定總價(jià)為原則,如甲方未在約定期間內(nèi)給付時(shí),乙方即視為甲方已取消變更設(shè)計(jì)的要求,乙方為避免影響工程的進(jìn)度,得按原合約圖說(shuō)施工,甲方無(wú)異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進(jìn)行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書(shū)于付清所定價(jià)款辦妥交屋手續(xù)、土地移轉(zhuǎn)登記完畢甲方領(lǐng)所有權(quán)同時(shí),本契約書(shū)及本約有連帶關(guān)系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力:____
(一)甲方未付清房地價(jià)款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權(quán)利義務(wù)自行轉(zhuǎn)讓他人,但經(jīng)雙方同意后,本契約所約定事項(xiàng)對(duì)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據(jù)本契約的規(guī)定。
第二十二條 未盡事宜:____ 本契約如有未盡事宜,必要時(shí)由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存:____ 上述契約事項(xiàng)經(jīng)雙方同意,恐口頭無(wú)憑。特立本契書(shū)一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷(xiāo)。
第二十四條 有關(guān)本契約的權(quán)義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(委托方):__________________
乙方(施工方):__________________
簽約時(shí)間:________________________
簽約地點(diǎn):_______________________
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇5
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時(shí)圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
一、工程范圍及內(nèi)容:
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、____地塊的施工圍墻工程;
2、該圍墻的具體做法見(jiàn)乙方提供的施工圖;
3、由于本地塊地質(zhì)原因,乙方必須對(duì)圍墻基礎(chǔ)進(jìn)行處理,以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;
4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn),C15砼墊層,300寬300高C20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量:
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
2、乙方對(duì)工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)施工;
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、工期:
嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計(jì)劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時(shí)、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開(kāi)始進(jìn)場(chǎng),________年____月____日前完工。
四、工程價(jià)款及支付:
1、工程價(jià)款:
A:本合同所承包的磚砌圍墻,單價(jià)為300元(此價(jià)格不含木樁價(jià)格,另計(jì)),暫定總長(zhǎng)為120 ,具體以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn);工程價(jià)款為3.6萬(wàn)元左右;
B:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度1.7),單價(jià)為200元,暫定總長(zhǎng)為120 ,工程價(jià)款為2.4萬(wàn)元左右;
C:本合同所承包的彩鋼板擋板臨時(shí)圍墻(高度2),單價(jià)為120元,暫定總長(zhǎng)100,工程造價(jià)為1.2萬(wàn)元左右。以上價(jià)格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿(mǎn)后1____日內(nèi)無(wú)息付清。
四、成品及半成品保護(hù):
1、乙方對(duì)完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;
2、乙方對(duì)損壞的成品及半成品負(fù)有維護(hù)、恢復(fù)的責(zé)任,其經(jīng)濟(jì)損失概由自己承擔(dān)。乙方在施工中若損壞其它分項(xiàng)工程產(chǎn)品應(yīng)照價(jià)賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時(shí)費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi)),乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時(shí)支付工程款項(xiàng);
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問(wèn)題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯(cuò)誤與變更等技術(shù)問(wèn)題,并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)與甲方保持聯(lián)系;
2、乙方應(yīng)加強(qiáng)其施工人員的安全、文明施工教育,自覺(jué)遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定,自覺(jué)服從甲方有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的各項(xiàng)規(guī)定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生,維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)文明施工形象;
3、在甲方未按本合同約定時(shí)間付款時(shí),乙方有權(quán)拒絕施工;
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效
雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決
本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份
甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時(shí)具有法律效力。
十、本合同自簽字之日起生效,工程保修期結(jié)束后自行廢除。
甲方(公章):________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇6
甲方:_______________乙方:_______________因公路建設(shè)施工需要,甲方需要使用乙方荒山作為施工取土場(chǎng)。
本著公平、合理、誠(chéng)信信用和自愿的原則,訂立本協(xié)議書(shū)。
一、臨時(shí)用山項(xiàng)目名稱(chēng):信發(fā)鋁連線(xiàn)第24標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部臨時(shí)施工取土場(chǎng)。
二、臨時(shí)用山位置:________左側(cè)大道街荒山。
三、臨時(shí)用山面積:按年計(jì)算四、使用期限:自簽協(xié)議之日始計(jì)滿(mǎn)一年。
五、臨時(shí)用荒山補(bǔ)償費(fèi):該荒山由甲方開(kāi)踩滿(mǎn)一年止,一次性補(bǔ)償________元整,計(jì)(大寫(xiě))________萬(wàn)元整。
六、臨時(shí)使用荒山期滿(mǎn),該協(xié)議自行終止,甲方如需要繼續(xù)使用,必須在協(xié)議期滿(mǎn)十五日前與乙方另行簽訂臨時(shí)用山協(xié)議書(shū)及辦理相關(guān)手續(xù)。
七、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效,不得反悔,反悔方需承擔(dān)因此造成的一切損失。
八、本協(xié)議壹式肆份,甲乙雙方各壹份、村民委員會(huì)壹份、武平鄉(xiāng)人民政府壹份。
甲方:_______________乙方:_______________
甲方代表:_______________乙方代表:______________
_________年________月________日________年________月________日
村(街)民委員會(huì)(蓋章):_______________村(街)主任簽字:_______________
________年________月________日
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇7
甲方: 乙方: 經(jīng)甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協(xié)商一致,特簽訂以下協(xié)議,供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱(chēng):
二、工程地址:
三、承包內(nèi)容:
四、承包方式:
五、承包價(jià)格:
六、付款方式:
七、甲、乙雙方責(zé)任與義務(wù)
(1)甲方:
1、按照合同約定時(shí)支付工程款。
2、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督:檢查乙方在施工過(guò)程中的質(zhì)量、安全進(jìn)度、驗(yàn)收等。
3、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)各工種之間的工作配合,解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的矛盾。
4、給乙方及時(shí)提供在施工過(guò)程中滿(mǎn)足施工要求的條件。
(2)乙方:
1、按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同范圍的施工任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行防水工程相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。
2、提供防水材料的合格證和相關(guān)資料。
3、遵守甲方在合同范圍內(nèi)的相關(guān)規(guī)定。
4、嚴(yán)格管理好自己的施工人員,不拖欠員工工資,乙方人員及設(shè)備、材料自行管理。
八、違約責(zé)任 如違約,造成的一切責(zé)任由違約方全權(quán)承擔(dān)一切責(zé)任。 本施工合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,相關(guān)工程款項(xiàng)結(jié)清時(shí)終止。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日施工合同 篇10 發(fā)包人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 承包人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商,就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:
4、承包方式:包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗(yàn)收通過(guò)。
5、合同價(jià)款:合同總價(jià)款萬(wàn)元。
二、技術(shù)要求
1、路面為c厚C30水泥混凝土路面,寬米。
2、18c厚3:7灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、XX處理 在原有基礎(chǔ)上,對(duì)高低不平路段,采用推土機(jī)或裝載機(jī)整平,并清除地表雜草,然后用壓路機(jī)壓實(shí)。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實(shí),否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇8
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
代表人:
地址:
承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
代表人:
身份證號(hào):
地址:
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,根據(jù)本工程的具體情況,就該工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)等事項(xiàng)達(dá)成一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程地點(diǎn):
2.工程范圍:
3.承包方式:
3.1按圖紙、清單備注欄說(shuō)明及工程范圍內(nèi)、包質(zhì)量、包安全、包工人差旅和食宿費(fèi)。
3.2施工用水電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3.3本合同執(zhí)行清單價(jià)結(jié)算,按甲方要求 天完成主體,總工期 天完成項(xiàng)目;若甲方所供設(shè)備、材料、及款項(xiàng)不到位造成的工期延誤乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時(shí)用電的電箱電纜線(xiàn)照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購(gòu)置及托運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);
3.5現(xiàn)場(chǎng)施工材料的卸貨搬運(yùn)及保管由乙方負(fù)責(zé);
4.工期
總工期: 日歷天。
開(kāi)工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
第二條 雙方代表
1.甲方駐工地代表姓名: 聯(lián)系電話(huà):
2.本工程實(shí)行甲方代表負(fù)責(zé)制,甲方委托甲方代表對(duì)本安裝工程實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)管理。
3.乙方駐工地代表姓名: 聯(lián)系電話(huà):
4.施工中必須和甲方代表一起參與項(xiàng)目管理及各項(xiàng)會(huì)議;
4.1甲方工作
4.1.1合同開(kāi)工前3天,提供施工所需要場(chǎng)地。
4.1.2合同開(kāi)工日期前3天,辦理施工所需的有關(guān)批件、證件和臨時(shí)用地等的申請(qǐng)報(bào)批手續(xù)。
4.1.3如乙方不按合同要求進(jìn)行施工,甲方即可勒令乙方暫停施工,待整改完畢后報(bào)甲方驗(yàn)收并同意后方可復(fù)工。
4.2乙方工作
4.2.1按合同要求的質(zhì)量和工期完成本工程的施工。遵守有關(guān)法律和規(guī)定,接受甲方的指令,按照施工圖紙、設(shè)計(jì)變更單、圖紙會(huì)審紀(jì)要及施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合,服從甲方對(duì)分包工程的協(xié)調(diào)。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進(jìn)度計(jì)劃及其相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4.2.3 在乙方施工的施工場(chǎng)地內(nèi),按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負(fù)責(zé)。
4.2.4遵守當(dāng)?shù)厥姓陀嘘P(guān)部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音、施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定,并辦理有關(guān)手續(xù)。
4.2.5遵守當(dāng)?shù)厥姓图追缴霞?jí)單位對(duì)施工場(chǎng)地的規(guī)定和要求。
4.2.6 按約定保護(hù)好建筑物結(jié)構(gòu)和相應(yīng)管線(xiàn)、設(shè)備。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗(yàn)收之前,乙方負(fù)責(zé)成品保護(hù),工程竣工后3天內(nèi)清理現(xiàn)場(chǎng),做到工完場(chǎng)清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必須為進(jìn)入場(chǎng)地的所有工人和管理人員購(gòu)買(mǎi)工傷保險(xiǎn),確保施工安全和第三者的安全,在施工中違章操作發(fā)生的安全事故均由乙方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
4.2.10乙方應(yīng)自行解決施工過(guò)程中工人的食宿問(wèn)題。
4.2.11乙方有義務(wù)事先告知甲方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項(xiàng),如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題而告知甲方。
4.2.12由于乙方自身原因造成工程質(zhì)量問(wèn)題,所需人工、材料、機(jī)械費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
4.2.13乙方必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法則。
4.3 施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃
乙方在合同簽訂生效后3日內(nèi),將施工方案、勞動(dòng)力安排、機(jī)械安排和進(jìn)度計(jì)劃提交甲方代表。
第三條 工期順延
1.以下原因造成竣工日期拖延,經(jīng)甲方代表確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
1.1 一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累積超過(guò)八小時(shí);
1.2甲方不能按約定期限交出施工場(chǎng)地,清除障礙物、疏通進(jìn)場(chǎng)道路和接通施工用水、用電;
1.3由于戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)、以及臺(tái)風(fēng)、大雨、暴雨、地震等。
第四條 工程驗(yàn)收
乙方在工程完工 3日內(nèi)通知甲方進(jìn)行初步驗(yàn)收,并有義務(wù)配合甲方進(jìn)行工程總驗(yàn)收。
第五條 合同價(jià)款及支付
1.合同總價(jià),即人民幣 元整(大寫(xiě) 元整)。
2.合同簽訂生效后甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫(xiě) 元整),工程完工初驗(yàn)合格后支付 40 %即 元(大寫(xiě) 元整),工程總驗(yàn)收合格后支付 20 %即 元(大寫(xiě) 元整),余款質(zhì)保期滿(mǎn)后一次性支付給乙方。
3.質(zhì)保期: 年。
第六條 其他條款
1.本合同未盡事宜雙方本著友好合作誠(chéng)意協(xié)商解決,若協(xié)商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。
2.工程圖紙等作為合同附件與合同具同等法律效力。
3.本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效,合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
日期: 日期:
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇9
GF——1999 ——0201)
中 國(guó)華
家 人 民 共 和 國(guó) 建 設(shè) 部 制 定
工商行政管理局
制定(
第一部分 協(xié)議書(shū)
發(fā)包人(全稱(chēng)): 彭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)局 承包人(全稱(chēng)): 寧夏天易建筑工程有限公司
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程實(shí)施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):彭陽(yáng)縣四中校園仿古園林景觀工程 工程地點(diǎn):彭陽(yáng)縣四中校園內(nèi)工程內(nèi)容: 修建磚木結(jié)構(gòu)游廊123m、四角亭2座38㎡、六角亭2座
60㎡、四層八角亭1座320㎡,總建筑面積639.4㎡。
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖紙范圍內(nèi)的土建、給排水、電氣安裝部分
三、合同工期
開(kāi)工日期: 20xx年4月20日
竣工日期: 20xx年7月8日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 80 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合 格
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):貳佰捌拾柒萬(wàn)伍仟陸佰元整 (人民幣)
¥: 2875600.00元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協(xié)議書(shū)
2.中標(biāo)通知書(shū)
3.投標(biāo)書(shū)及其附件
4.本合同專(zhuān)用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間: 20xx 年 04 月 20 日
合同訂立地點(diǎn): 彭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)局
本合同雙方約定 雙方簽字蓋章 后生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:銀川市北京東路742號(hào) 法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話(huà): 電話(huà):
傳真: 傳真:
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:寧夏銀行利民支行 帳號(hào): 賬戶(hù):
郵政編碼: 郵政編碼:750001
第二部分 通用條款
一、詞語(yǔ)定義及合同文件
1、詞語(yǔ)定義
下列詞語(yǔ)除專(zhuān)用條款另有約定外,應(yīng)具有本條所賦予的定義:
1.1通用條款: 是根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定及建設(shè)工程施工的需要訂立,通用于建設(shè)工程施工的條款。
1.2專(zhuān)用條款: 是發(fā)包人與承包人根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合具體工程實(shí)際,經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的條款,是對(duì)通用條款的具體化、補(bǔ)充或修改。
1.3發(fā)包人: 指在協(xié)議書(shū)中約定,具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的合法繼承人。
1.4承包人: 指在協(xié)議書(shū)中約定,被發(fā)包人接受的具有工程施工承包主體資格的當(dāng)事人以及取得該當(dāng)事人資格的.合法繼承人。
1.5項(xiàng)目經(jīng)理:指承包人在專(zhuān)用條款中指定的負(fù)責(zé)施工管理和合同履行的代表。
1.6設(shè)計(jì)單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程設(shè)計(jì)并取得相應(yīng)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的單位。
1.7監(jiān)理單位:指發(fā)包人委托的負(fù)責(zé)本工程監(jiān)理并取得相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書(shū)的單位。
1.8工程師: 指本工程監(jiān)理單位委派的總監(jiān)理工程師或發(fā)包人指定的履行本合同的代表,其具體身份和職權(quán)由發(fā)包人承包人在專(zhuān)用條款中約定。
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇10
發(fā)包人(全稱(chēng)):
承包人(全稱(chēng)):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程施事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條:工程基本概括
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
5、資金來(lái)源:
第二條:工程承包范圍
1、綠化工程施工圖紙及招投標(biāo)文件項(xiàng)目清單范圍的所有內(nèi)容;
2、綠化工程承包范圍內(nèi)種植土的人工整理、苗木栽植;
3、苗木的養(yǎng)護(hù)管理,保證養(yǎng)護(hù)期內(nèi)苗木、地被植物正常生長(zhǎng)。并保持良好的景觀效果。
4、土建工程質(zhì)量保修。
第三條:施工工期限共 個(gè)工作日。
議定自 年 月 日開(kāi)工,至 年 月 日全部栽植結(jié)束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工時(shí)工期可以順延)。
第四條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
在工程進(jìn)中、承包方應(yīng)按照本工程施工詳圖、施工說(shuō)明書(shū)精心施工,認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家施工及驗(yàn)收規(guī)范。何等好隱蔽工程、分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作。如因施工原因造成的質(zhì)量不符要求而發(fā)生的返工費(fèi)用,由承包人負(fù)責(zé)。
第五條:材料和設(shè)施供應(yīng):
凡包工包料工程由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)調(diào)運(yùn)進(jìn)場(chǎng);并應(yīng)保證其所提供的材料符合本合同約定的質(zhì)量、規(guī)格等要求,否則,承包方應(yīng)無(wú)條件及時(shí)更換,若因此影響工程進(jìn)度,工期不予順延,給發(fā)包人造成損失的,承包方應(yīng)足額賠償。
第六條:工程價(jià)款及付款方法:
本工程款按下列辦法分期付款。
1、本工程采用 承包方式;
2、工程價(jià)款 元(暫定價(jià)以決算價(jià)為準(zhǔn))。
3、付款方式:
第七條:組成本合同的文件
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標(biāo)通知書(shū)
3、投標(biāo)及其附件
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、圖紙
6、工程量清單
7、工程報(bào)價(jià)單和預(yù)算書(shū)
第八條:雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、工程師:在工程施工中,發(fā)包方委托 為施工監(jiān)理;承包方指派 為工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,承包方應(yīng)接受發(fā)包方及監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)管理和對(duì)綠化工程養(yǎng)護(hù)的監(jiān)督考核;
2、發(fā)包人工作:做好施工場(chǎng)地的“三通一平”,制圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底;協(xié)調(diào)處理地下管線(xiàn)、鄰近建筑物;古樹(shù)名木的保護(hù)工作;
3、承包人工作:承擔(dān)施工安全保衛(wèi)工作和負(fù)責(zé)保護(hù)地下管線(xiàn)和鄰近建筑物,施工場(chǎng)地的清理工作;提供施工組織設(shè)計(jì)和進(jìn)度計(jì)劃。
第九條:種植要求
1、種植地平整要符合設(shè)計(jì)意圖和種植標(biāo)準(zhǔn);
2、苗木要保證質(zhì)量,由監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后,方可進(jìn)行栽植;
3、按圖施工,如需變動(dòng),經(jīng)發(fā)包方、承包方書(shū)面確認(rèn)之后,方可改動(dòng)。
第十條:初步驗(yàn)收:
承包人在按照規(guī)定的施工期限完成栽植工程3個(gè)月,提出初步驗(yàn)收書(shū)面申請(qǐng),發(fā)包人在接到書(shū)面申請(qǐng)14日內(nèi)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行初驗(yàn),并出具書(shū)面意見(jiàn)。
第十一條:工程變更:
承包人在工程變更14天內(nèi),提出變更工程價(jià)款的報(bào)告,經(jīng)工程師確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款。變更價(jià)款按下方法進(jìn)行;
1、合同中已有適用于變更工程的價(jià)格,按合同已有的價(jià)格變更合同價(jià)款;
2、合同中只有類(lèi)似于變更工程的價(jià)格,可以參照類(lèi)似價(jià)格變更合同價(jià)款;
3、合同中沒(méi)有適用或類(lèi)似于變更工程的價(jià)格,由承包人提供適當(dāng)變更價(jià)格,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后執(zhí)行。
第十二條;檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限;
1、工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):《城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》cjj/t82-99;
2、養(yǎng)護(hù)管理:發(fā)包人對(duì)承包人的栽植養(yǎng)護(hù)管理(即質(zhì)量保修)工作進(jìn)行定期考核 。
發(fā)包人:
承包人:
日期:
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇11
甲方:(項(xiàng)目部(施工局)全稱(chēng))
乙方:(營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記名稱(chēng),全稱(chēng))
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,為確保工程優(yōu)質(zhì)、按期完工,甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用原則,經(jīng)自愿、平等協(xié)商就工程施工事項(xiàng)達(dá)成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各項(xiàng)格式條款的約定,并自愿履行由此產(chǎn)生的全部義務(wù),特訂立本合同。
1、項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱(chēng):
1.2項(xiàng)目地點(diǎn):
2、合同范圍
2.1主要合同內(nèi)容
具體以施工圖(含業(yè)主同意變更的部分)為準(zhǔn)。
2.2主要施工工序
(1)
(2)
(3)
以及為完成本合同工程所做的其它一切準(zhǔn)備工作。
2.3主要工程量
2.4合同工期
2.4.1開(kāi)工日期年月日,完工日期年月日。節(jié)點(diǎn)控制工期見(jiàn)下表:
2.4.2工期延誤
如果關(guān)鍵線(xiàn)路的節(jié)點(diǎn)工期在發(fā)生以下情形之一而造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期順延:
a、重大設(shè)計(jì)變更;
b、不可抗力;
c、由于業(yè)主原因要求停工;
d、甲方書(shū)面同意工期順延的其它情況。
2.4.3乙方應(yīng)在發(fā)生工期延誤造成窩工事實(shí)后7日內(nèi)就延誤內(nèi)容和因此發(fā)生的費(fèi)用向甲方書(shū)面報(bào)告,甲方就相關(guān)事項(xiàng)及時(shí)向業(yè)主提交報(bào)告。如乙方未提交或逾期提交的,則視為乙方放棄順延工期及賠償?shù)臋?quán)利。如乙方雖按約定提交上述書(shū)面報(bào)告,但遇業(yè)主不同意或不完全同意時(shí),則乙方認(rèn)可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見(jiàn)。
2.4.4因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`,工期不予順延,且由乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和趕工費(fèi)用。
2.4.5業(yè)主及甲方需提前完成工期時(shí),有關(guān)事宜由雙方協(xié)商解決另行約定。
3、承包方式
根據(jù)本合同的施工內(nèi)容及主要施工工序,乙方同意按(單價(jià)或總價(jià))方式進(jìn)行承包。本合同(單價(jià)或總價(jià))在合同執(zhí)行期間,無(wú)論工程量是否變化合同價(jià)格均不做調(diào)整。
若在合同簽訂個(gè)日歷天之后,因國(guó)家頒布新的法律、法規(guī)等導(dǎo)致燃油費(fèi)(柴油)等其它原材料價(jià)格的上漲,并且主合同有相關(guān)補(bǔ)償條款時(shí),雙方才可以協(xié)商調(diào)整合同執(zhí)行期間受影響項(xiàng)目的單價(jià)或總價(jià);否則合同價(jià)格不做調(diào)整。由于非上述原因影響的燃油費(fèi)(柴油)等其它原材料價(jià)格的上漲,合同單價(jià)或總價(jià)均不得調(diào)整。
4、合同價(jià)格
4.1合同總價(jià)
合同總價(jià):(人民幣)大寫(xiě)元,小寫(xiě):(含%稅金),固定總價(jià)/暫定總價(jià)。
4.2合同單價(jià)
合同單價(jià)見(jiàn)附件b《工程量計(jì)價(jià)清單》。合同單價(jià)包括完成施工項(xiàng)目所需人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi),包括施工所需各種材料運(yùn)輸及配合人工費(fèi)用;包括人員和機(jī)械的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、綜合管理費(fèi)、合理利潤(rùn)、%稅金等所有可能發(fā)生一切費(fèi)用;包括因氣候季節(jié)以及工序協(xié)調(diào)等因素導(dǎo)致的施工停滯窩工費(fèi)等;乙方應(yīng)充分考慮本工程施工的風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用已含在合同單價(jià)中,甲方不再承擔(dān)由于任何風(fēng)險(xiǎn)引起的費(fèi)用。
4.3稅費(fèi)的承擔(dān)
營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加費(fèi)等均由乙方承擔(dān),稅金%;甲方負(fù)有代扣代繳的義務(wù),并在乙方每月進(jìn)度款結(jié)算中扣除。其他稅費(fèi)已包含在合同價(jià)格中,由乙方自行繳納。
5、雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1甲方權(quán)利與義務(wù)
5.1.1甲方負(fù)責(zé)工程施工期間工程總進(jìn)度計(jì)劃安排、組織、協(xié)調(diào)工作及工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保、文明施工的管理、監(jiān)督、檢查。
5.1.2甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙、有關(guān)施工文件,并提供施工場(chǎng)所。
5.1.3甲方負(fù)責(zé)組織相關(guān)施工圖紙的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底工作。
5.1.4甲方負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度會(huì),協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工。
5.1.5雙方約定甲方的其他權(quán)力與義務(wù):
5.2乙方權(quán)利與義務(wù)
5.2.1在本合同簽訂后日內(nèi),乙方應(yīng)組織人員接受甲方的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底。
5.2.2乙方負(fù)責(zé)組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。
5.2.3乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定每月日向甲方提交已完成月工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5.2.4乙方必須按甲方要求的進(jìn)度計(jì)劃組織施工,接受甲方對(duì)工程進(jìn)度的檢查、監(jiān)督和管理。工程實(shí)際進(jìn)度不滿(mǎn)足計(jì)劃進(jìn)度要求時(shí),乙方應(yīng)向甲方提交整改措施和方案,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后執(zhí)行;但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應(yīng)由乙方承擔(dān)的一切損失責(zé)任。
5.2.5雙方約定乙方應(yīng)做的其他工作:
6、施工輔助設(shè)施
6.1施工供水
6.2施工供電
6.3施工用風(fēng)
6.4現(xiàn)場(chǎng)施工道路
6.5施工住房
6.6其它:
7、材料供應(yīng)
7.1本合同工程施工所需的統(tǒng)供材料(,由甲方按約定消耗量向乙方有償提供,按月進(jìn)行核銷(xiāo),且超耗部分的材料按核銷(xiāo)日市場(chǎng)價(jià)(含采保費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi);若采購(gòu)時(shí)價(jià)格高于核銷(xiāo)日市場(chǎng)價(jià),則按照采購(gòu)時(shí)價(jià)格計(jì)算)加計(jì)%費(fèi)用收取材料款。
7.2其他:
8、施工設(shè)備
8.1本合同工程施工時(shí)由乙方自備的設(shè)備,并按甲乙雙方約定按時(shí)進(jìn)場(chǎng)。乙方施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后,應(yīng)通知甲方現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面認(rèn)定并備案。乙方施工設(shè)備未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得擅自離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng),否則應(yīng)承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。
8.2乙方設(shè)備停放與管理要服從甲方現(xiàn)場(chǎng)總體要求,不得隨意進(jìn)出特定區(qū)域和亂停亂放。
8.3其它:。
9、質(zhì)量要求
9.1質(zhì)量目標(biāo)與要求
本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按執(zhí)行,工程質(zhì)量全面達(dá)到設(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn)。其中:?jiǎn)卧?yàn)收合格率%(優(yōu)良率達(dá)%)以上,工程綜合驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定達(dá)標(biāo)準(zhǔn)。(依據(jù)主合同條款補(bǔ)充具體工序的標(biāo)準(zhǔn)、要求)
9.2質(zhì)量檢查與驗(yàn)收
9.2.1乙方應(yīng)確保承包工程的質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn),并就承包工程向甲方承擔(dān)主合同相應(yīng)項(xiàng)目約定的甲方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
9.2.2本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工測(cè)量由方負(fù)責(zé)(包括按規(guī)定填報(bào)資料),費(fèi)用由方承擔(dān)(視工程項(xiàng)目具體情況約定)。
9.2.3本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工檢驗(yàn)、試驗(yàn)由方負(fù)責(zé),費(fèi)用由方承擔(dān)。
9.2.4本合同提前解除的,不免除乙方應(yīng)承擔(dān)的工程質(zhì)量責(zé)任。
9.2.5其它:
1、安全生產(chǎn)與文明施工
1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),遵守甲方的安全規(guī)章制度和現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)要求,確保施工安全。并簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》,見(jiàn)附件c,并應(yīng)向甲方繳納安全保證金。乙方發(fā)生安全事故及重大環(huán)境事故,該保證金不退還。
1.2其它要求:
11、職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)
11.1職業(yè)健康
11.1.1乙方在簽訂本合同時(shí)須與甲方簽訂《職業(yè)健康安全責(zé)任書(shū)》,見(jiàn)附件d,作為本合同的組成部分。
11.1.2其他要求:
11.2環(huán)境保護(hù)
11.2.1在施工場(chǎng)地涉及危險(xiǎn)區(qū)域或有害因素等環(huán)境問(wèn)題需要安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)措施實(shí)施時(shí),乙方應(yīng)提出安全、環(huán)境防護(hù)措施方案,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后實(shí)施,發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
11.2.12其他要求:
11.3責(zé)任劃分
乙方如發(fā)生職業(yè)健康安全、環(huán)境污染等事故時(shí),應(yīng)立即通知甲方,同時(shí)接受甲方、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的調(diào)查處理。乙方承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用,包括承擔(dān)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)對(duì)此作出的責(zé)任追究及處罰。
12、技術(shù)條款
對(duì)于非臨時(shí)工程以甲方與業(yè)主主合同有關(guān)本合同項(xiàng)目的技術(shù)要求為準(zhǔn),對(duì)本合同同樣有效;對(duì)于臨時(shí)工程以甲方對(duì)本合同項(xiàng)目的技術(shù)要求為準(zhǔn)。詳見(jiàn)附件e。
13、乙方人員工資保障措施
13.1乙方施工人員工資發(fā)放形式
13.2工資保證金
乙方同意:由甲方在每月結(jié)算中按當(dāng)月工程款的%扣留其員工工資保證金,如合同執(zhí)行中發(fā)生拖欠員工工資需由甲方代為支付時(shí),甲方有權(quán)從工資保證金中代付;如乙方未拖欠員工工資,提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計(jì)扣留額的%,剩余部分待工程完工驗(yàn)收且無(wú)拖欠員工工資情況時(shí)全部返還(不計(jì)利息)。
14、資源配置
乙方投入的人員及機(jī)械設(shè)備必須滿(mǎn)足工程項(xiàng)目實(shí)施的要求,并為其承諾投入的人員、設(shè)備負(fù)責(zé)。當(dāng)乙方資源配置影響承包項(xiàng)目實(shí)施時(shí),甲方有權(quán)要求增加人員及設(shè)備等資源的配置,相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
14.1人力資源投入
14.2機(jī)械設(shè)備資源投入
15、施工協(xié)作
15.1乙方應(yīng)配合甲方對(duì)其工作進(jìn)行初步驗(yàn)收,以及甲方按業(yè)主、監(jiān)理要求的涉及乙方工作內(nèi)容、施工場(chǎng)地的檢查、隱蔽工程驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收;甲方或施工場(chǎng)地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時(shí),乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合。
15.2其他要求:
16、工程量確認(rèn)
16.2.1甲方在計(jì)量或由監(jiān)理工程師計(jì)量前應(yīng)書(shū)面通知乙方,乙方為計(jì)量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計(jì)量,則計(jì)量結(jié)果有效。
16.2.2乙方的結(jié)算工程量以甲方確定為準(zhǔn)。乙方按照5。2。3條上報(bào)已完工程量報(bào)表,經(jīng)甲方部門(mén)校核,經(jīng)部門(mén)審核,經(jīng)批準(zhǔn)方作為結(jié)算依據(jù)。
17、結(jié)算與支付
18、竣工驗(yàn)收與完工結(jié)算
19、違約責(zé)任
19.1甲方違約責(zé)任
19.1.1若由于甲方原因,未按照本合同約定的條件和期限付款,承擔(dān)延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業(yè)主原因造成甲方不能按期支付,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,乙方應(yīng)予充分理解。
19.1.2由于甲方原因造成乙方損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。
19.1.3雙方約定的甲方的其他違約責(zé)任。
19.2乙方違約責(zé)任
19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或發(fā)生合同列舉的健康、環(huán)境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務(wù)、責(zé)任的.,每發(fā)生一起承擔(dān)違約金元至元。
19.2.2乙方不得轉(zhuǎn)包本合同范圍內(nèi)工程或施工工序。否則,甲方有權(quán)解除合同,沒(méi)收乙方履約保證金,同時(shí)乙方還應(yīng)承擔(dān)違約金元及由此造成甲方的全部損失。
19.2.8雙方約定的乙方的其他違約責(zé)任:。
2、違約金總額限制
本合同執(zhí)行期間對(duì)乙方有關(guān)的違約金總額不得大于合同額(完工結(jié)算總額)的%。
21、不可抗力及免責(zé)條款
21.1不可抗力
不可抗力系指:由于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等其他不可預(yù)見(jiàn)且對(duì)其發(fā)生和后果不能防止和避免,直接影響本合同履行的外部力量。不可抗力事件發(fā)生后,乙方應(yīng)立即通知甲方,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,甲方應(yīng)協(xié)助乙方采取措施。不可抗力結(jié)束后天內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提交損失情況和費(fèi)用的正式報(bào)告和有關(guān)資料。
21.2免責(zé)條款
若業(yè)主未能按時(shí)支付甲方工程款,乙方應(yīng)充分理解,不能因業(yè)主原因造成甲方未能按期支付而視甲方違約。
22、爭(zhēng)議與仲裁
22.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不果時(shí):□提請(qǐng)北京仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起訴訟。
22.2合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,不得影響與爭(zhēng)議無(wú)關(guān)或不受影響義務(wù)的履行,但經(jīng)甲方同意的不在此限。若乙方因爭(zhēng)議暫停施工,且經(jīng)調(diào)查后被認(rèn)定為理由不充分的,乙方不得就暫停履行部分要求延長(zhǎng)履約期限或免除合同責(zé)任,并應(yīng)承擔(dān)因此造成甲方的損失。
23、其他
本合同一式份,其中正本2份、副本份,正本甲乙雙方各1份,副本甲方份、乙方份。
本合同簽訂地為甲方法人住所地:省市區(qū)(縣)
合同附件
a法人授權(quán)書(shū)
b工程量計(jì)價(jià)清單
c技術(shù)條款
d安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)
e職業(yè)健康安全責(zé)任書(shū)
f保廉合同
g雙方認(rèn)為應(yīng)該補(bǔ)充的其他材料
甲方:(項(xiàng)目部全稱(chēng))乙方:(營(yíng)業(yè)執(zhí)照標(biāo)注的單位名稱(chēng))
(公章) (公章)
法人代表(委托代理人): 法人代表(委托代理人):
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇12
甲方:乙方:
____裝飾公司甲方委托乙方____套房裝飾裝修工程,經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂以下合同條款:
一、工程項(xiàng)目及內(nèi)容:鋪貼地板、油墻、做柜、線(xiàn)路新裝等工程,詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)乙方提供的,經(jīng)甲方認(rèn)可的施工說(shuō)明及工程預(yù)算書(shū)。
二、承包方式:包工包料。
三、工程造價(jià)(____元)為人民幣_(tái)_______
四、工程款項(xiàng)結(jié)算方法:乙方進(jìn)場(chǎng)5天內(nèi),甲方應(yīng)先預(yù)付給乙方50%工程款即(人民幣_(tái)___元),工程完工驗(yàn)收后,一個(gè)月之內(nèi)付清余款(即人民幣_(tái)___元整)。
五、乙方必須按質(zhì)按量按時(shí)和遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工,如屬乙方因材料質(zhì)量或不按圖紙施工,而造成施工項(xiàng)目不合格的,乙方要自行返工,返工所使用的一切材料費(fèi)、人工費(fèi)由乙方自行解決。如在施工期間,甲方提出更改正在進(jìn)行或已完工的工程項(xiàng)目,更改所使用的一切材料費(fèi)、人工費(fèi)均由甲方承擔(dān)。
六、甲方如在施工期間提出增加施工項(xiàng)目或更改使用材料的,必須經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人或技術(shù)員簽字認(rèn)可。
七、交付使用日期:總施工期為_(kāi)___天,即由________年____月____日至________年____月____日。如逾期乙方每日按總造價(jià)的千分之五賠款給甲方。如甲方因某種原因令乙方不能進(jìn)行正常施工的所誤日期順延。
八、其它約定事項(xiàng):
九、本合同連同乙方提供給甲方認(rèn)可的施工說(shuō)明和工程預(yù)算書(shū),具同等法律效力。
十、本合同一式貳份,甲方壹份,乙方壹份,各執(zhí)為據(jù)。
十一、本合同自雙方簽字后即發(fā)生法律效力。
甲方:乙方:
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇13
發(fā)包人(甲方):
承包方(乙方):
按照《合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱(chēng):
1.2工程地點(diǎn):
1.3承包范圍:經(jīng)雙方確認(rèn)預(yù)算的工程內(nèi)容及合同附件。
1.4承包方式:包工、包料大包干。
1.5工期:本工程自 年 月 日開(kāi)工,于 年 月 日竣工。
1.6工程質(zhì)量:
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫(xiě)):××萬(wàn)元
第二條 甲方工作
2.1開(kāi)工前3天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說(shuō)明3份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托 監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周?chē)ㄖ锛把b修、設(shè)備管線(xiàn),古樹(shù)名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(xiàn),負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或做法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ铩⒃O(shè)備管線(xiàn)、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線(xiàn)。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的'工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),則工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價(jià)款采用第 種:
(1)固定價(jià)格。
(2)固定價(jià)格加 %包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括 內(nèi)容。
(3)可調(diào)價(jià)格:按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià),并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時(shí)一次結(jié)清。
撥款分4次進(jìn)行 劃撥合同價(jià)款 % 金額(元)
合同簽訂后 合同價(jià)付30% ×元
第二次 工程進(jìn)度至30%付合同價(jià)款50% ×元
第三次 工程進(jìn)度至80%付合同價(jià)款的10% ×元
第四次 工程完工后10天內(nèi)付合同價(jià)款5% ×元
余下5%合同價(jià)款作為本工程的質(zhì)保金 ×元
6.3工程竣工驗(yàn)收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表二),應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價(jià)值 %的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
甲方簽字:
乙方簽字:
年月 日
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇14
尊敬的審判長(zhǎng)、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔(dān)任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動(dòng),現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見(jiàn):
一、關(guān)于廈門(mén)某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進(jìn)度款。3、因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)全部由被告承擔(dān)。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門(mén)某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程合同書(shū),20xx年12月14日被告支付預(yù)付款,工程正常開(kāi)工建設(shè)。20xx年4月23日,被告以廈門(mén)市正對(duì)廈門(mén)某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風(fēng)險(xiǎn)、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,并同意將合同工期延長(zhǎng)因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)。【證據(jù)1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門(mén)市建筑工程檢測(cè)中心有限公司出具了樁基檢測(cè)報(bào)告,原告開(kāi)始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進(jìn)度款,并且該第三筆進(jìn)度款逾期達(dá)302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據(jù)1、11】
3、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,將工期約定為自該補(bǔ)充協(xié)議生效之日起算150個(gè)日歷日,付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當(dāng)支付第5筆進(jìn)度款至20xx年4月24日實(shí)際付清之日共逾期達(dá)126天。【證據(jù)11】
4、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設(shè)備供應(yīng)商訂立合同并支付了相應(yīng)款項(xiàng),由于被告未能按約支付第6筆工程進(jìn)度款,導(dǎo)致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避稅考慮,提出簽署三方協(xié)議,由各供貨商向其開(kāi)具增值稅發(fā)票才解決主要設(shè)備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發(fā)貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移計(jì)算,被告付款逾期至少超過(guò)160日。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)由被告承擔(dān)。【證據(jù)2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更】因被告方原因,被告在施工過(guò)程中多次要求對(duì)部分設(shè)計(jì)進(jìn)行變更,在20xx年1月20日將原設(shè)計(jì)的磚混結(jié)構(gòu)固定式的空壓機(jī)房變更為鋼結(jié)構(gòu)的機(jī)房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長(zhǎng)度約15到20米。因此,因可歸責(zé)于被告的設(shè)計(jì)變更和等待設(shè)計(jì)方案必然導(dǎo)致工期順延和停工。【證據(jù)13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會(huì)議紀(jì)要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統(tǒng)調(diào)試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達(dá)137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時(shí)也證明被告對(duì)該工程的生產(chǎn)使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因?qū)е鹿こ逃馄冢膊粫?huì)對(duì)被告使用該工程產(chǎn)生任何損失。【證據(jù)1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調(diào)取的供電合同、現(xiàn)場(chǎng)施工單等證據(jù)。】
7、【被告逾期供電】廈門(mén)某地水泥中轉(zhuǎn)站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由于被告逾期至20xx年10月14日才供電,導(dǎo)致工程在20xx年10月31日才通過(guò)重車(chē)測(cè)試和投入使用。依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定20xx年9月25日為廈門(mén)某地水泥中轉(zhuǎn)站工程竣工之日。【證據(jù)41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫(kù)底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點(diǎn)安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話(huà)監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個(gè)補(bǔ)充合同總價(jià)為100萬(wàn)元,工期明確約定為配合廈門(mén)某地碼頭水泥中轉(zhuǎn)站工程工期完工。因被告未及時(shí)確認(rèn)新增工程導(dǎo)致停工和工程量增加必然導(dǎo)致工期順延。【證據(jù)14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫(kù)下砌體工程,合同金額為115000元,工期約定30日并需配合生產(chǎn)線(xiàn)施工進(jìn)度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗(yàn)收合格并收到發(fā)票后10日內(nèi)支付百分之95,其余作為質(zhì)保金在一年質(zhì)保期滿(mǎn)后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實(shí)證明了被告認(rèn)可工程施工進(jìn)度及工程工期順延的責(zé)任在被告方的事實(shí)。【證據(jù)18】
10、【法律依據(jù)】中華人民共和國(guó)合同法第二百八十三條 【發(fā)包人的責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門(mén)某地水泥中轉(zhuǎn)站工程質(zhì)量及性能完全符合合同約定。
1、廈門(mén)某地水泥中轉(zhuǎn)站工程的設(shè)計(jì)是由原告按被告要求的性能委托國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)某某某某設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行,其所提供的設(shè)計(jì)方案及該工程所采購(gòu)的全部設(shè)備和材料均是通過(guò)被告的認(rèn)可后進(jìn)行的,所以,工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據(jù)1、11對(duì)賬明細(xì)】
2、該工程已于20xx年10月31日通過(guò)重車(chē)測(cè)試后即投入使用至今達(dá)19個(gè)余月,被告對(duì)工程整體運(yùn)行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關(guān)設(shè)備及工程按約定已超過(guò)一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量及性能符合合同約定。【證據(jù)28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉(zhuǎn)輸送及出庫(kù)能力主要由負(fù)壓抽吸機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)和汽車(chē)衡等設(shè)備的性能決定,實(shí)際運(yùn)行能力還受水位環(huán)境及操作人員的影響,在被告已對(duì)上述設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,在使用過(guò)程中亦未對(duì)其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認(rèn)定該中轉(zhuǎn)站的性能達(dá)到了合同要求。【證據(jù)26、45、48】
4、退一步分析,如果該工程相關(guān)設(shè)備性能沒(méi)有達(dá)到合同約定,或者質(zhì)量不合格,則被告肯定要進(jìn)行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關(guān)性能進(jìn)行整改或維修的行為,也沒(méi)有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進(jìn)行維修或委托第三方維修的事實(shí),并且在20xx年11月3日確認(rèn)尚有質(zhì)保金506942.25元待保修期結(jié)束后支付原告,根據(jù)被告確認(rèn)該工程在20xx年10月31日通過(guò)測(cè)試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過(guò)一年的保修期,由此可以認(rèn)定該工程的性能完全符合合同約定并且運(yùn)行良好。【證據(jù)41、44、】
5、根據(jù)20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協(xié)議約定,原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權(quán)與債務(wù)全部轉(zhuǎn)由被告履行,那么,即使該工程的相關(guān)性能沒(méi)有達(dá)到原被告合同的約定,那么,有關(guān)卸船能力沒(méi)有達(dá)到合同約定,則被告應(yīng)當(dāng)首先與杭州某某有限公司聯(lián)系或要求整改或退貨;有關(guān)輸送方面沒(méi)有達(dá)到合同約定的性能,則被告應(yīng)當(dāng)首先與南京某某有限公司聯(lián)系,要求整改或退貨;有關(guān)卸料出庫(kù)的性能沒(méi)有達(dá)到約定,則被告應(yīng)當(dāng)與福建某某有限公司聯(lián)系,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對(duì)工程中轉(zhuǎn)輸送方面性能進(jìn)行維修或整改的要求,由此可以確認(rèn),該工程的性能和質(zhì)量是符合原被告合同約定的。【證據(jù)19、48】
6、被告在該工程通過(guò)測(cè)試后,原告即先后五次發(fā)函要求辦理驗(yàn)收手續(xù),被告對(duì)原告要求驗(yàn)收的函告均未予回復(fù)。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗(yàn)收資料、12月28日向被告提交決算書(shū)、20xx年3月16日再次交付決算書(shū)及其他證書(shū)后,被告已于20xx年3月17日出具對(duì)賬明細(xì)及證明,確認(rèn)主體工程總金額為9014845元,后期增加1150000元、共計(jì)10164845元,累計(jì)已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對(duì)原告要求支付剩余工程款的要求時(shí),被告以原告需提供增值稅發(fā)票方可付款來(lái)搪塞,在原告闡明合同約定為提供工程發(fā)票時(shí),被告才以性能未達(dá)標(biāo)為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量和性能完全符合約定。被告關(guān)于性能未達(dá)標(biāo)及未通過(guò)驗(yàn)收的真實(shí)意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則,被告也不會(huì)在通過(guò)測(cè)試、投入使用并辦理結(jié)算后又提出未經(jīng)驗(yàn)收及性能未達(dá)標(biāo)。【證據(jù)11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日,原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫(kù)底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點(diǎn)安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話(huà)監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個(gè)補(bǔ)充合同總價(jià)為100萬(wàn)元,20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫(kù)下砌體工程施工發(fā)包合同金額為115000元,上述6個(gè)合同增加的工程款共計(jì)1150000元,被告對(duì)此部分工程的質(zhì)量和性能從未提出過(guò)異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元,說(shuō)明被告關(guān)于工程性能未達(dá)標(biāo)或質(zhì)量不合格只是被告為達(dá)到拖延、克扣工程款的一個(gè)借口。【證據(jù)11、15、18】
8、【法律依據(jù)】依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第13條的規(guī)定,即使該工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或性能有問(wèn)題,由于被告已投入使用,則被告不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時(shí)規(guī)定,工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過(guò)測(cè)試并由被告占有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達(dá)標(biāo)及未通過(guò)驗(yàn)收只是其想達(dá)到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個(gè)借口,被告依法應(yīng)當(dāng)支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔(dān)其他損失。
三、關(guān)于拖欠工程款的數(shù)額。
原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗(yàn)收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書(shū)、20xx年3月16日再次向被告交付決算書(shū)及其他證書(shū)后,被告已于20xx年3月17日出具對(duì)賬明細(xì)及證明,確認(rèn)主體工程總金額為9014845元,后期增加1150000元、共計(jì)10164845元,累計(jì)已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書(shū)關(guān)于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致,關(guān)于具體每筆款項(xiàng)的支付時(shí)間和數(shù)額也與被告一致,原告決算書(shū)和被告明細(xì)賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經(jīng)廈門(mén)某地法院調(diào)解由被告代付建安的20xx37元,被告實(shí)際還拖欠原告質(zhì)保金和工程款共計(jì)1174655.25元。【證據(jù)11、39、41、(20xx)某某初字第1280號(hào)調(diào)解書(shū)】
四、被告提出根據(jù)合同約定應(yīng)當(dāng)先由原告提供發(fā)票才能付款、工程未經(jīng)驗(yàn)收、性能未達(dá)標(biāo)等答辯意見(jiàn)是沒(méi)有法律依據(jù)的。
1、原告此前已就開(kāi)具發(fā)票一事與被告協(xié)商,但被告要求原告開(kāi)具增值稅發(fā)票方同意付款并拒絕接受原告的工程發(fā)票,原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開(kāi)具增值稅發(fā)票為由拒付工程款,其真實(shí)的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據(jù)證明】
2、由于原告沒(méi)有建筑施工企業(yè)資質(zhì),故根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第一條的規(guī)定,原被告雙方簽訂的某某合同(廈門(mén)某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目工程合同書(shū))無(wú)效,被告所依據(jù)的原告必需先提供發(fā)票才支付工程款的約定也是無(wú)效的。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法第56條、57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第13、14、2條規(guī)定,依法確認(rèn)該工程質(zhì)量合格并由被告按雙方結(jié)算確認(rèn)的工程款數(shù)額支付拖欠的1174655.25元。至于開(kāi)具發(fā)票是原告的法定義務(wù),依法屬于國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄范圍,人民法院不能就發(fā)票事宜進(jìn)行處理。原告收到被告支付的全部工程款時(shí)會(huì)按規(guī)定出具工程發(fā)票。【證據(jù)1、41,法律依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法第57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋第13、14、2、1條規(guī)定】
綜上,由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進(jìn)度款、被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪?xiàng)目設(shè)計(jì)及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導(dǎo)致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過(guò)測(cè)試并運(yùn)轉(zhuǎn)良好及原告五次要求辦理竣工驗(yàn)收后拒絕辦理驗(yàn)收手續(xù)并連續(xù)運(yùn)行生產(chǎn)達(dá)一年之久后,以未經(jīng)竣工驗(yàn)收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益,請(qǐng)求法院根據(jù)上述事實(shí)以及法院依原告申請(qǐng)查明的事實(shí)判決,支持原告的全部訴訟請(qǐng)求。
此致
長(zhǎng)樂(lè)市人民法院
杭州某工程公司代理人:曾省明
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇15
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將蔚藍(lán)印象環(huán)境景觀工程委托給乙方進(jìn)行深化及施工,為了進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任,根據(jù)相關(guān)法律之規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,達(dá)成如下合同條款,雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條 工程名稱(chēng):
第二條 工程范圍和內(nèi)容
工程范圍:按甲方批準(zhǔn)的施工圖為準(zhǔn)。
工程內(nèi)容包括:硬景(硬質(zhì)鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條 設(shè)計(jì)周期
本合同簽訂以后于20__年2月20日前完成對(duì)擴(kuò)初圖的深化設(shè)計(jì),其中包括總平方案調(diào)整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設(shè)計(jì)、,以求達(dá)到施工圖紙要求。設(shè)計(jì)內(nèi)容需另行補(bǔ)簽設(shè)計(jì)合同。
第四條 設(shè)計(jì)價(jià)款及支付方式
該項(xiàng)目乙方按3萬(wàn)元(大寫(xiě):叁萬(wàn)元正)人民幣包干進(jìn)行設(shè)計(jì)取費(fèi)。合同簽訂后三日內(nèi)甲方支付乙方1.5萬(wàn)元(大寫(xiě):壹萬(wàn)五千元正)人民幣的設(shè)計(jì)定金,乙方完成全部施工圖設(shè)計(jì)并經(jīng)甲方認(rèn)可后,甲方支付乙方剩余設(shè)計(jì)尾款即1.5元(大寫(xiě):壹萬(wàn)五千元正)人民幣。
第五條 施工工期
開(kāi)工日期:以甲方批準(zhǔn)的施工報(bào)告為準(zhǔn)(開(kāi)工時(shí)間最遲不超過(guò)20__年4月1日)。
竣工日期:在有施工場(chǎng)地的條件下,工期為70天。
因甲方原因、重大設(shè)計(jì)變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時(shí)間應(yīng)不計(jì)工期,并作相應(yīng)順延 .
第六條 取費(fèi)原則
1、 本工程執(zhí)行四川省建設(shè)工程造價(jià)管理總站發(fā)行的20__定額:SGD1-20__至SGD7-20__,收費(fèi)級(jí)別按四類(lèi)工程二級(jí)Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對(duì)苗木品質(zhì)共同進(jìn)行認(rèn)定,乙方按苗木送到工地價(jià)的30%收取栽植、養(yǎng)護(hù)及包成活費(fèi)用。乙方報(bào)送甲方的苗木報(bào)價(jià)表必須注明品種、規(guī)格、高度、冠幅、胸徑及數(shù)量等,大型喬木及價(jià)格高的植物在起挖栽植前須經(jīng)甲方工程人員確認(rèn)效果,并經(jīng)價(jià)格確認(rèn)。甲方對(duì)照驗(yàn)收,數(shù)量按實(shí)收方結(jié)算。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工,如甲方要求須增加預(yù)算范圍以外的工程量應(yīng)另行辦理簽證。
3、 施工期間發(fā)生國(guó)家認(rèn)可不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的損失,經(jīng)雙方核實(shí)后協(xié)商解決。
第七條 工程施工價(jià)款及支付方式
1、 本工程總造價(jià)暫定為 萬(wàn)元(大寫(xiě): )人民幣,實(shí)際造價(jià)以甲、乙雙方共同審定的決算為準(zhǔn)。
2、 本合同備料款為合同總價(jià)的20%,其中5%為乙方施工人員、相關(guān)機(jī)械、設(shè)備等進(jìn)場(chǎng)三日后,甲方在三天時(shí)間內(nèi)將該款項(xiàng)支付到乙方帳戶(hù)上。剩余15%作為在成都采購(gòu)材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應(yīng)商,不足部分亦由甲方增補(bǔ)。
3、 乙方每月25號(hào)上報(bào)已完成的工程產(chǎn)值,甲方5日內(nèi)審核并撥付乙方完成量的80%的工程進(jìn)度款。
4、 工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,雙方于30日內(nèi)辦理完成決算,甲方扣除工程總價(jià)的10%的質(zhì)保金,將剩余工程款支付給乙方。
5、 本工程質(zhì)保金為工程總造價(jià)的10%,在相應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)保期滿(mǎn)后,如未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,甲方于2日內(nèi)付清全部尾款,質(zhì)保金不計(jì)利息。
第八條 材料供應(yīng)
該工程所有材料原則上由乙方采購(gòu),甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)。乙方采購(gòu)的材料必須先報(bào)甲方,按設(shè)計(jì)要求雙方進(jìn)行封樣,作為乙方采購(gòu)和甲方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。如甲方核定價(jià)格后,認(rèn)為個(gè)別材料、設(shè)備或植物高于市場(chǎng)價(jià),可提出要求,如乙方認(rèn)為所認(rèn)定的價(jià)格不能將材料、設(shè)備、植物購(gòu)回,可書(shū)面通知甲方組織供應(yīng)。
第九條 工程質(zhì)量及質(zhì)保期
1、由于景觀工程的特殊性,為確保美觀、經(jīng)濟(jì)和適用,經(jīng)甲方認(rèn)可后,乙方在施工中可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行局部調(diào)整,所發(fā)生的費(fèi)用按本合同第六條第一、二款執(zhí)行。
2、乙方在施工中應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量管理,建立有效的質(zhì)量控制和檢查制度,積極配合甲方、監(jiān)理人員進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督,若由于乙方施工原因造成部分工程質(zhì)量不合格,乙方應(yīng)在期限內(nèi)進(jìn)行修補(bǔ)或返工,其損失由乙方自行負(fù)擔(dān)。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保范圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養(yǎng)護(hù)三個(gè)月、灌木養(yǎng)護(hù)半年、喬木保活一年。
4、苗木在質(zhì)保期內(nèi)由乙方保活,若出現(xiàn)死亡,乙方無(wú)條件更換。乙方在接到甲方書(shū)面通知一星期內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)向甲方以書(shū)面形式提出整改或更換時(shí)間,逾期甲方有權(quán)另行安排,費(fèi)用在質(zhì)保金中扣除。
第十條雙方協(xié)作事項(xiàng)
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工,適用國(guó)家現(xiàn)行的該行業(yè)各項(xiàng)施工驗(yàn)收規(guī)范,若施工中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與甲方協(xié)商,雙方及時(shí)處理。
2、甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 ,乙方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 ,負(fù)責(zé)處理施工中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及協(xié)調(diào)相關(guān)單位關(guān)系。
第十一條 甲方職責(zé)及義務(wù)
1、在施工期間甲方及時(shí)將設(shè)計(jì)變更、變更通知等以書(shū)面形式通知乙方,并做好現(xiàn)場(chǎng)簽證工作。
2、對(duì)乙方報(bào)送的材料樣品,48小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)。
3、 對(duì)隱蔽工程24小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
4、 甲方負(fù)責(zé)提供與環(huán)境工程設(shè)計(jì)、施工相關(guān)的技術(shù)資料,指定臨設(shè)位置及負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
5、 接到乙方交工驗(yàn)收通知后,甲方應(yīng)于兩日內(nèi)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行交工驗(yàn)收工作,驗(yàn)收合格后,辦好驗(yàn)收手續(xù)。
乙方職責(zé)及義務(wù):
1、乙方應(yīng)認(rèn)真保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)完成工程。
2、乙方應(yīng)對(duì)工程進(jìn)度采取措施,發(fā)現(xiàn)影響工程進(jìn)度因素在24小時(shí)內(nèi)報(bào)甲方。
3、對(duì)已完工程在甲方驗(yàn)收前,應(yīng)做好保護(hù)工作。
4、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包其他施工單位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)要求乙方整改,乙方經(jīng)整改仍達(dá)不到要求,甲方有權(quán)解除合同,并由乙方承擔(dān)責(zé)任。
5、在施工過(guò)程中乙方應(yīng)文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方負(fù)責(zé),若因乙方質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等乙方自身因素達(dá)不到合同和規(guī)范要求,甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改,若整改后仍達(dá)不到要求,甲方有權(quán)解除合同。
6、交工前乙方產(chǎn)生的垃圾清運(yùn)工作由乙方負(fù)責(zé)。
竣工驗(yàn)收:
工程具備竣工條件后,乙方向甲方提交竣工報(bào)告;竣工驗(yàn)收合格后20日內(nèi)乙方應(yīng)向甲方提交工程技術(shù)資料、竣工圖紙一式兩套。
結(jié)算辦法:
1、本合同價(jià)款為暫定價(jià)。
2、結(jié)算范圍包含施工圖及設(shè)計(jì)變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部?jī)?nèi)容以及甲、乙雙方認(rèn)可的圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、隱蔽紀(jì)錄等。
第十二條 違約責(zé)任
1、如果甲方未按期撥付工程進(jìn)度款超過(guò)3日,乙方有權(quán)暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價(jià)支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同總造價(jià)支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
第十四條 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程竣工并結(jié)清工程款后,本合同自行失效。
第十五條 本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
發(fā)包人:(章) 承包人:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話(huà): 電話(huà):
傳真: 傳真:
地址: 地址:
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
郵政編碼: 郵政編碼:
簽訂合同地點(diǎn):
簽訂合同日期: 年 月 日
機(jī)場(chǎng)建設(shè)施工合同 篇16
發(fā)包方:安康綠硒生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為加強(qiáng)本園區(qū)保鮮庫(kù)工程的管理,確保工程質(zhì)量,并按期完成任務(wù),經(jīng)發(fā)包方與承包方協(xié)商,簽訂本施工合同。
一、工程名稱(chēng):
園區(qū)水渠修建
二、工程地點(diǎn):
綠硒示范園
三、工程數(shù)量與造價(jià)
(1)長(zhǎng)300米,寬不低于0.25米,高不低于0.25米,為新建大棚四周水渠,造價(jià)120
元每米,合計(jì)36000元。
(2)長(zhǎng)216米,寬不低于0.3米,高不低于0.3米,為排向池塘水渠,造價(jià)為126元每米,
合計(jì)為27216元。
(3)長(zhǎng)113米,寬不低于0.5米,高不低于0.5米,為池塘向西與主排水渠接通水渠。造
價(jià)為200元每米,合計(jì)為22600元。
(4)長(zhǎng)72米寬不低于0.5米,高不低于0.5米,造價(jià)為200元每米,合計(jì)為14400元。總造價(jià)為:100216元
四、雙方的責(zé)任和義務(wù)
(一)甲方的責(zé)任和義務(wù)
1、甲方有權(quán)指導(dǎo)乙方規(guī)范操作、安全施工。
2、甲方對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題。
3、甲方提供施工用水、電,乙方應(yīng)按供水、電單位的規(guī)定按時(shí)交納水、電費(fèi),否則造成的后果由乙方承擔(dān)。
4、工程竣工后,甲方及時(shí)依照國(guó)家現(xiàn)行竣工、驗(yàn)收規(guī)范組織竣工驗(yàn)收。
(二)乙方的責(zé)任和義務(wù):
1、乙方應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理,精細(xì)組織,嚴(yán)密施工。施工現(xiàn)場(chǎng)必須按照文明工地要求進(jìn)行管理,嚴(yán)禁出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象及打架斗毆、賭博、偷盜等違法行為。
2、乙方負(fù)責(zé)提供本工程所需全部機(jī)械、工具、設(shè)備,費(fèi)用自理。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的施工設(shè)計(jì)圖紙施工,確保施工質(zhì)量、施工進(jìn)度。施工中如確需變更,應(yīng)首先辦理變更設(shè)計(jì)手續(xù),接到批準(zhǔn)的變更通知后,方可進(jìn)行變更施工。若發(fā)生乙方不按照設(shè)計(jì)要求施工、違反施工規(guī)范、不文明施工等行為,甲方有權(quán)提出批評(píng)或責(zé)令其停工、返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。本工程施工人員食宿、水、電費(fèi)用,全部由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任
1、上述條款系甲乙雙方充分協(xié)商的結(jié)果。應(yīng)共同遵守,如果任何一方違約,應(yīng)
承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,違約方必須向守約方支付違約金,違約金為合同價(jià)款的5%。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同工期,質(zhì)量目標(biāo)組織施工,若未按照合同工期完成時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任須向甲方支付違約金外,每延遲一日從工期款中扣除500元。
六、合同有效期:
工程款項(xiàng)結(jié)清本合同自行終止。
七、糾紛解決方式:
甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式肆份,甲乙雙方各持兩份。雙方簽字蓋章后生效。