基礎建設施工的合同范本（通用17篇）

基礎建設施工的合同范本 篇1

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　電話：_____________________ 電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一、工程依據和技術指標

　　1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

基礎建設施工的合同范本 篇2

　　建設單位：_________(以下簡稱發包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱承包方)

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時間)

　　第六條：工程質量標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　第八條：發包方義務：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

　　2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　4.按協議負責按期撥款。

　　第九條：承包方義務

　　乙方負責：

　　1.按協議分工負責材料供應。

　　2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　第十一條：其他協助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____ 法定代表人：______

　　地址：________ 地址：_________

　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

　　帳號：________ 帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

基礎建設施工的合同范本 篇3

　　甲方：(項目部(施工局)全稱)

　　乙方：(營業執照登記名稱，全稱)

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，為確保工程優質、按期完工，甲乙雙方本著誠實信用原則，經自愿、平等協商就工程施工事項達成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定，并自愿履行由此產生的全部義務，特訂立本合同。

　　1、項目概況

　　1.1項目名稱：

　　1.2項目地點：

　　2、合同范圍

　　2.1主要合同內容

　　具體以施工圖(含業主同意變更的部分)為準。

　　2.2主要施工工序

　　(1)

　　(2)

　　(3)

　　以及為完成本合同工程所做的其它一切準備工作。

　　2.3主要工程量

　　2.4合同工期

　　2.4.1開工日期年月日，完工日期年月日。節點控制工期見下表：

　　2.4.2工期延誤

　　如果關鍵線路的節點工期在發生以下情形之一而造成工期延誤，經甲方確認后，工期順延：

　　a、重大設計變更;

　　b、不可抗力;

　　c、由于業主原因要求停工;

　　d、甲方書面同意工期順延的其它情況。

　　2.4.3乙方應在發生工期延誤造成窩工事實后7日內就延誤內容和因此發生的費用向甲方書面報告，甲方就相關事項及時向業主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償的權利。如乙方雖按約定提交上述書面報告，但遇業主不同意或不完全同意時，則乙方認可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。

　　2.4.4因乙方原因導致工期延誤，工期不予順延，且由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和趕工費用。

　　2.4.5業主及甲方需提前完成工期時，有關事宜由雙方協商解決另行約定。

　　3、承包方式

　　根據本合同的施工內容及主要施工工序，乙方同意按(單價或總價)方式進行承包。本合同(單價或總價)在合同執行期間，無論工程量是否變化合同價格均不做調整。

　　若在合同簽訂個日歷天之后，因國家頒布新的法律、法規等導致燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，并且主合同有相關補償條款時，雙方才可以協商調整合同執行期間受影響項目的單價或總價;否則合同價格不做調整。由于非上述原因影響的燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，合同單價或總價均不得調整。

　　4、合同價格

　　4.1合同總價

　　合同總價：(人民幣)大寫元，小寫：(含%稅金)，固定總價/暫定總價。

　　4.2合同單價

　　合同單價見附件b《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費，包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用;包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發生一切費用;包括因氣候季節以及工序協調等因素導致的施工停滯窩工費等;乙方應充分考慮本工程施工的風險，風險費用已含在合同單價中，甲方不再承擔由于任何風險引起的費用。

　　4.3稅費的承擔

　　營業稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔，稅金%;甲方負有代扣代繳的義務，并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中，由乙方自行繳納。

　　5、雙方權利與義務

　　5.1甲方權利與義務

　　5.1.1甲方負責工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協調工作及工程質量、進度、安全、環保、文明施工的管理、監督、檢查。

　　5.1.2甲方負責提供施工圖紙、有關施工文件，并提供施工場所。

　　5.1.3甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質量、安全、環保等交底工作。

　　5.1.4甲方負責組織現場調度會，協調現場施工。

　　5.1.5雙方約定甲方的其他權力與義務：

　　5.2乙方權利與義務

　　5.2.1在本合同簽訂后日內，乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環保等交底。

　　5.2.2乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。

　　5.2.3乙方負責按規定每月日向甲方提交已完成月工程量統計報表。

　　5.2.4乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時，乙方應向甲方提交整改措施和方案，經甲方批準后執行;但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。

　　5.2.5雙方約定乙方應做的其他工作：

　　6、施工輔助設施

　　6.1施工供水

　　6.2施工供電

　　6.3施工用風

　　6.4現場施工道路

　　6.5施工住房

　　6.6其它：

　　7、材料供應

　　7.1本合同工程施工所需的統供材料(，由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價(含采保費、運雜費;若采購時價格高于核銷日市場價，則按照采購時價格計算)加計%費用收取材料款。

　　7.2其他：

　　8、施工設備

　　8.1本合同工程施工時由乙方自備的設備，并按甲乙雙方約定按時進場。乙方施工設備進場后，應通知甲方現場書面認定并備案。乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場，否則應承擔相關違約責任。

　　8.2乙方設備停放與管理要服從甲方現場總體要求，不得隨意進出特定區域和亂停亂放。

　　8.3其它：。

　　9、質量要求

　　9.1質量目標與要求

　　本工程質量標準按執行，工程質量全面達到設計要求和標準。其中：單元驗收合格率%(優良率達%)以上，工程綜合驗收質量評定達標準。(依據主合同條款補充具體工序的標準、要求)

　　9.2質量檢查與驗收

　　9.2.1乙方應確保承包工程的質量達到約定標準，并就承包工程向甲方承擔主合同相應項目約定的甲方應承擔的義務。

　　9.2.2本合同工程所約定的工程范圍內施工測量由方負責(包括按規定填報資料)，費用由方承擔(視工程項目具體情況約定)。

　　9.2.3本合同工程所約定的工程范圍內施工檢驗、試驗由方負責，費用由方承擔。

　　9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方應承擔的工程質量責任。

　　9.2.5其它：

　　1、安全生產與文明施工

　　1.1乙方應嚴格遵守國家安全生產的法律法規、規程規范、標準，遵守甲方的安全規章制度和現場防護要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產責任書》，見附件c，并應向甲方繳納安全保證金。乙方發生安全事故及重大環境事故，該保證金不退還。

　　1.2其它要求：

　　11、職業健康與環境保護

　　11.1職業健康

　　11.1.1乙方在簽訂本合同時須與甲方簽訂《職業健康安全責任書》，見附件d，作為本合同的組成部分。

　　11.1.2其他要求：

　　11.2環境保護

　　11.2.1在施工場地涉及危險區域或有害因素等環境問題需要安全防護、環境保護措施實施時，乙方應提出安全、環境防護措施方案，經甲方批準后實施，發生的相應費用由乙方承擔。

　　11.2.12其他要求：

　　11.3責任劃分

　　乙方如發生職業健康安全、環境污染等事故時，應立即通知甲方，同時接受甲方、當地政府有關部門的調查處理。乙方承擔由此發生的一切費用，包括承擔當地政府有關部門對此作出的責任追究及處罰。

　　12、技術條款

　　對于非臨時工程以甲方與業主主合同有關本合同項目的技術要求為準，對本合同同樣有效;對于臨時工程以甲方對本合同項目的技術要求為準。詳見附件e。

　　13、乙方人員工資保障措施

　　13.1乙方施工人員工資發放形式

　　13.2工資保證金

　　乙方同意：由甲方在每月結算中按當月工程款的%扣留其員工工資保證金，如合同執行中發生拖欠員工工資需由甲方代為支付時，甲方有權從工資保證金中代付;如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計扣留額的%，剩余部分待工程完工驗收且無拖欠員工工資情況時全部返還(不計利息)。

　　14、資源配置

　　乙方投入的人員及機械設備必須滿足工程項目實施的要求，并為其承諾投入的人員、設備負責。當乙方資源配置影響承包項目實施時，甲方有權要求增加人員及設備等資源的配置，相關費用由乙方承擔。

　　14.1人力資源投入

　　14.2機械設備資源投入

　　15、施工協作

　　15.1乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收，以及甲方按業主、監理要求的涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。

　　15.2其他要求：

　　16、工程量確認

　　16.2.1甲方在計量或由監理工程師計量前應書面通知乙方，乙方為計量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計量，則計量結果有效。

　　16.2.2乙方的結算工程量以甲方確定為準。乙方按照5。2。3條上報已完工程量報表，經甲方部門校核，經部門審核，經批準方作為結算依據。

　　17、結算與支付

　　18、竣工驗收與完工結算

　　19、違約責任

　　19.1甲方違約責任

　　19.1.1若由于甲方原因，未按照本合同約定的條件和期限付款，承擔延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔任何責任，乙方應予充分理解。

　　19.1.2由于甲方原因造成乙方損失的，甲方應承擔乙方直接經濟損失的賠償責任。

　　19.1.3雙方約定的甲方的其他違約責任。

　　19.2乙方違約責任

　　19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程質量達不到合同約定的質量標準或發生合同列舉的健康、環境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務、責任的.，每發生一起承擔違約金元至元。

　　19.2.2乙方不得轉包本合同范圍內工程或施工工序。否則，甲方有權解除合同，沒收乙方履約保證金，同時乙方還應承擔違約金元及由此造成甲方的全部損失。

　　19.2.8雙方約定的乙方的其他違約責任：。

　　2、違約金總額限制

　　本合同執行期間對乙方有關的違約金總額不得大于合同額(完工結算總額)的%。

　　21、不可抗力及免責條款

　　21.1不可抗力

　　不可抗力系指：由于地震、臺風、水災、火災、戰爭等其他不可預見且對其發生和后果不能防止和避免，直接影響本合同履行的外部力量。不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方采取措施。不可抗力結束后天內，乙方應向甲方提交損失情況和費用的正式報告和有關資料。

　　21.2免責條款

　　若業主未能按時支付甲方工程款，乙方應充分理解，不能因業主原因造成甲方未能按期支付而視甲方違約。

　　22、爭議與仲裁

　　22.1凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決;協商不果時：□提請北京仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起訴訟。

　　22.2合同履行過程中發生爭議，不得影響與爭議無關或不受影響義務的履行，但經甲方同意的不在此限。若乙方因爭議暫停施工，且經調查后被認定為理由不充分的，乙方不得就暫停履行部分要求延長履約期限或免除合同責任，并應承擔因此造成甲方的損失。

　　23、其他

　　本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方份、乙方份。

　　本合同簽訂地為甲方法人住所地：省市區(縣)

　　合同附件

　　a法人授權書

　　b工程量計價清單

　　c技術條款

　　d安全生產責任書

　　e職業健康安全責任書

　　f保廉合同

　　g雙方認為應該補充的其他材料

　　甲方：(項目部全稱)乙方：(營業執照標注的單位名稱)

　　(公章) (公章)

　　法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

基礎建設施工的合同范本 篇4

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照國家《合同法》、《建筑法》及其他相關法律、法規，遵循公平、自愿、誠信互惠的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：志丹人事勞動局辦公樓

　　工程地點：志丹城內

　　工程規模：框架結構x層，建筑面積約5227平米。

　　二：承包范圍

　　1、志丹縣勞動人事局辦公樓全部土建工程(至建筑物外墻皮)。注明：地下室層高3.6m一、五層層高3.9M。二、三、四層層高3.3m。

　　2、除弱電、自噴系統、消防系統及電梯設備安裝以外的安裝工程，給排水安裝工程不包衛生潔具。

　　3、圖紙以內的工程：內外墻毛墻毛地(衛生間的墻地磚全做)，外墻全部涂料。

　　4、圖紙以外工程以實結算。

　　三、承包方式

　　根據乙方承包范圍所含工程量，采用每平方米造價承包方式承包，所有材料價格結算時，以市場實際價格調整。

　　四、工期

　　從20xx年7月10日至20xx年8月30日。

　　主體工程必須于20xx年完成。

　　工期延誤的認定和處理

　　1、因甲方原因造成的延誤，工期順延，造成的損失由甲方承擔。

　　(1)不具備開工條件，而要求乙方進場;

　　(2)未按約定時間提供圖紙并組織圖紙交底;

　　(3)未按時支付工程進度款。

　　2、因乙方原因造成的工期延誤，工期不予順延，延誤10日不實施處罰，超過10日每超一天罰5000元，每提前一天按工程量總造價的4﹪獎勵給乙方。

　　3、甲乙雙方均無過失和不可抗力造成工程的工期延誤，工期順延，甲乙雙方互不承擔經濟損失。

　　⑴不可抗力：自然災害、戰爭、政府行為;

　　(2)連續發生停水、停電、下雨，按實際天數順延，一周內累計停水、停電、下雨，時間按每天8小時的工作時分解天數予以順延。

　　五、合同保證約定

　　1、為保證本合同順利實施，雙方約定乙方應向甲方交付合同保證金30萬元，合同簽訂10日內甲方退回給乙方30萬元保證金。

　　2、因設計變更造成的工程量增加，以甲、乙雙方及監理審定的工程量簽證為依據進行結算。

　　六、工程款支付

　　1、開工付工程總造價的30﹪，作為工程的啟動資金。

　　2、工程款按當月實際完成工程量的80﹪預付。

　　3、工程竣工驗收合格后，15天內付至工程總造價的100﹪

　　七、工程質量標準與驗收

　　(一)、本工程質量標準必須達到國家規定的合格工程驗收標準

　　(二)、驗收要求

　　八、保修義務約定

　　保修義務與約定按國家規定與要求執行。保修金隨房屋驗收合格后一并交于物業管理，一年后退還乙方。

　　九、爭議的解決

　　本合同在執行過程中發生爭議，雙方應積極協商解決。協商無效時，雙方均有權向延安仲裁委員會申請仲裁，發生的費用由責任方承擔。

　　十、合同的解決

　　本合同工程保修期滿，款項結清后自行終止。

　　十一、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。未盡事宜雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　十二、補充條款：

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

基礎建設施工的合同范本 篇5

　　合同編號_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。

　　第一條　石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

　　2.石材供料時間：_______________________________。

　　3.交付地點為(選擇一項)

　　施工現場：____________________________________。

　　甲方指定的材料存放地點：______________________。

　　雙方約定的其他地點：__________________________。

　　4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

　　第二條　承接方式

　　1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。

　　甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

　　3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

　　4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

　　第三條　質量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

　　國家標準

　　行業標準

　　雙方約定標準：________________________________。

　　第四條　運輸與裝卸

　　1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。

　　2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。

　　第五條　驗收

　　1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

　　2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。

　　第六條　合同價款與支付方式

　　1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

　　2.支付方式

　　(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。

　　(2)款項支付(選擇一項)

　　按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　3.合同價款結算方式為：____________________________。

　　4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿后_______天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

　　第七條　違約責任

　　1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

　　5.其他違約責任：____________________________。

　　第八條　保修

　　1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

　　2.保修項目____________________________。

　　3.保修內容____________________________。

　　4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

　　第九條　合同變更與未盡事宜補充

　　1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

　　2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

　　第十條　其他事項____________________________。

　　第十一條　爭議處理

　　因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

　　1.向上海仲裁委員會申請仲裁。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條　本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。

　　第十三條　附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　甲方：________________________　乙方：________________________

　　簽訂人：_______　職務：_______　簽訂人：_______　職務：_______

　　負責人：______________________　負責人：______________________

　　住所地：______________________　住所地：______________________

　　電話：________________________　電話：________________________

　　___________年______月_______日　___________年______月_______日

　　石材供料單

　　上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定

基礎建設施工的合同范本 篇6

　　建設方： 以下簡稱甲方

　　施工方： 以下簡稱乙方

　　甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：

　　一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

　　二、單價，按建筑面積計算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

　　三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規范。

　　四、主體結構要求，板面筋布150150，扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

　　五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格后一次性付清。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

基礎建設施工的合同范本 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上，經協商一致，簽訂本合同。

　　1.工程概況

　　1.1.工程名稱:

　　1.2.報建編號：

　　1.3.工程建設地點：

　　1.4.總建筑面積：

　　1.5.建筑類型：□住宅

　　1.6.工程總投資：

　　1.7.勘察單位：

　　1.8.設計單位：□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：

　　2.審查對象

　　3.審查內容

　　3.1.是否符合工程建設強制性標準。

　　3.2.地基基礎和主體結構的安全性。

　　3.3.勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。

　　3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

　　4.審查依據

　　4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。

　　4.2.項目相關的審批文件，征詢、咨詢意見。

　　4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。

　　5.審查時限

　　5.1.根據甲方的建設計劃，本工程按以下方式進行審查：

　　□整體□分階段□其他。

　　5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計文件審查通知后，應在___個工作日內完成相應的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關材料。

　　5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。

　　6.審查結果

　　6.1.審查合格的：

　　6.1.1.乙方應及時編制審查報告。

　　6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

　　6.1.3.甲方收到審查合格書后的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

　　6.2.審查不合格的：

　　6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，并報有關部門備案。

　　6.2.2.甲方負責對施工圖設計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

　　7.審查費用及支付方式

　　7.1.審查總費用為：

　　7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計文件審查合格書》后，付清審查總費用。

　　7.3.施工圖經設計單位修改后重新送乙方審查的，不另計費用。

　　8.甲方權利和義務

　　8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料，并對其完整性、真實性負責。

　　8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計劃。

　　8.3.安排專人與乙方聯系，協調處理與施工圖審查工作有關事宜。

　　8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。

　　8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關部門申請復審。

　　9.乙方權利和義務

　　9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計文件審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。

　　9.2.保證審查質量，確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。

　　9.3.審查工作完成后，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務。

　　9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。

　　10.違約責任

　　10.1甲方違反本合同約定，應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。

　　10.2工圖設計文件經乙方審查合格后、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應予賠償。

　　11.其他

　　11.1.未經相對方書面同意，任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。

　　11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的，以本合同為準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

基礎建設施工的合同范本 篇8

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　為保證施工生產的順利進行，確保職工的安全與健康，爭創文明、綠色平安工地，本著“誰主管，誰負責”的原則，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本協議書。

　　各班組必須執行上級有關文件的規定，強化安全和環保意識，提高工人的自防、自治、自衛能力，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，實現安全無事故、無重大環境污染事故和爭創__文明工地的目標。

　　一、雙方的責任與義務：

　　(一)甲方的責任與義務：

　　1、負責對乙方工人的入場教育(公司級、項目部級)和上崗前的安全和環保培訓、考試，對特種作業人員和特種設備進行審查。

　　2、負責對乙方進行分項工程、不同工種、機電設備使用的安全技術和環保交底工作，并履行簽字手續。

　　3、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業，負責承擔因違章指揮的發生事故的全部責任。

　　4、有權進行安全文明、環保檢查，對發現的問題及時提出整改意見，并限期乙方整改完畢，同時按規定給予相應的處罰。對重大安全、環境因素隱患，甲方有權責令乙方立即停工整頓，并對乙方的復工申請，有驗收審查的義務。

　　5、甲方必須服從國家和地方政府政策法規的義務，并負責辦理有關安全、環保專項方案的審批手續。

　　(二)乙方的責任和義務：

　　1、負責對其工人進行入場教育(班組級)，主動向項目部申請公司級和項目部級安全、環保教育和安全知識考試，未進行三級安全教育和安全環保交底的人員不得安排參加施工作業，安全考核成績不合格的人員不得參加施工作業。

　　2、嚴禁使用零散人員，并按規定向甲方及時報送施工人員花名冊;負責向甲方提供年齡在18周歲以上至60周歲以下的健康勞動者，所有人員必須身體健康，特種作業人員必須持證上崗并確保上崗證在有效期內。

　　3、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全、環保技術交底和安全規章制度進行操作，不得違章作業和野蠻施工。

　　4、施工前，乙方應對其工人進行每日至少一次的班前安全、環保教育活動，并做好記錄，受教育者必須簽名，以備查驗。

　　5、乙方應保證其工人服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。

　　6、乙方在施工過程中需要登高、危險區域動火、起重、開挖和臨時用電等作業，事先應向甲方提出申請，由甲方向有關單位申請，辦好審批手續，并落實好安全措施后方可作業。

　　7、乙方對難度較大的工程項目應落實好有效的安全措施，負責人應親臨現場指揮，在施工危險區域設置警戒標志，且指定專人負責現場安全工作。

　　8、乙方必須遵守南京市有關揚塵、噪聲控制等相關管理規定，落實好有關措施，做到文明施工。

　　8、乙方發生工傷事故由乙方立即上報甲方，保護好事故現場，不得遲報、隱瞞不報或謊報，甲方負責上報事故。如因上述原因而造成更大的損失，后果由乙方全部承擔。乙方有義務配合事故的調查取證工作，并做到事故“四不放過”。

　　9、乙方承包的作業項目不得進行轉包。

　　10、負責承擔因自身原因所發生的一切安全、環保事故的全部經濟責任和法律責任。

　　二、控制目標：

　　1、每日進行一次班前安全、環保教育活動(由各班組執行)。

　　2、保持施工期間安全事故為零、無重大環境污染事故的記錄。

　　3、不得違反各項安全技術操作規程。

　　4、不得違反各項規章制度和勞動紀律，無聚眾賭博、滋尋鬧事、打架斗毆現象。

　　6、無各種治安案件發生。

　　7、爭創市級水利工程文明工地。

　　三、違約責任：

　　1、凡遇合作方罰款，甲方將按合作方罰款額的雙倍對乙方給予罰款。

　　2、在施工中的罰款概由乙方及責任者全部承擔(乙方無責不予以罰款)。

　　3、凡在施工區域外發生的治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不付任何責任。

　　4、凡違反有關規定的，按《獎懲辦法》等規定執行。

　　四、本協議書自簽字之日起至工程結束時有效。

　　五、本協議書一式兩份，甲方雙方各一份，雙方簽字生效。本協議書作為內部承包合同的附件，一同生效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

基礎建設施工的合同范本 篇9

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方共同友好協商，甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商一致，簽訂本合同：

　　一、工程范圍及內容：

　　1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、____地塊的施工圍墻工程;

　　2、該圍墻的具體做法見乙方提供的施工圖;

　　3、由于本地塊地質原因，乙方必須對圍墻基礎進行處理，以保證圍墻的安全建設和使用;

　　4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準點做為基準點，C15砼墊層，300寬300高C20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。

　　二、工程質量：

　　1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質量達到驗收標準;

　　2、乙方對工程所需主要材料經甲方確認后方可進場施工;

　　3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。

　　三、工期：

　　嚴格按照現場管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計劃，備足料具，組織好技術力量確保業主、監理以及總承包合同條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工，該工程從________年____月____日開始進場，________年____月____日前完工。

　　四、工程價款及支付：

　　1、工程價款：

　　A：本合同所承包的磚砌圍墻，單價為300元(此價格不含木樁價格，另計)，暫定總長為120 ,具體以實際發生量為準;工程價款為3.6萬元左右;

　　B:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度1.7)，單價為200元,暫定總長為120 ,工程價款為2.4萬元左右;

　　C：本合同所承包的彩鋼板擋板臨時圍墻(高度2)，單價為120元，暫定總長100，工程造價為1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。

　　2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格后____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內無息付清。

　　四、成品及半成品保護：

　　1、乙方對完成的分項工程負有監護人的責任;

　　2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任，其經濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產品應照價賠償;

　　3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應采取相應的措施費)，乙方方可進行維修處理。

　　五、甲方責任、權利、義務

　　1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;

　　2、甲方負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等，并提出整改的權利;

　　3、做好各工序的統籌安排，解決征地問題;

　　4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題，并辦好簽證。

　　六、乙方責任、權利、義務

　　1、為加強現場管理，其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯系;

　　2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關規定，自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生，維護好現場文明施工形象;

　　3、在甲方未按本合同約定時間付款時，乙方有權拒絕施工;

　　4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工，如違法施工發生安全施工，由乙方付全責。

　　七、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效

　　雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。

　　八、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決

　　本合同在執行中發生的爭議應及時協商解決，協調不成或調解未達成協議，可____縣人民法院起訴。

　　九、本合同一式肆份

　　甲、乙雙方各執兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時具有法律效力。

　　十、本合同自簽字之日起生效，工程保修期結束后自行廢除。

　　甲方(公章)：________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

基礎建設施工的合同范本 篇10

　　帷幕灌漿施工合同范本

　　工程總承包方：

　　項目作業承包方：

　　證件號碼：

　　經甲、乙雙方協商，庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔，簽訂意向如下：

　　第一條工程概況

　　1工程名稱：

　　2工程地點：

　　3承包項目：帷幕灌漿工程

　　第二條承包方式和內容

　　1、承包方式：

　　單價承包

　　2、承包主要工作數量：

　　4、承包單價(或總價)：

　　5、單價組成：

　　第三條價款結算

　　1、合同簽署后甲方撥付乙方___ 元(大寫：____)預付款。乙方收到甲方付款后五天內進場。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告，甲方根據監理工程師審定的工程量，確定結算工程量，進行工程款支付。

　　2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。

　　3、稅金由甲方承擔。

　　第四條甲方的責任與義務

　　1、甲方編制總體施工組織設計，全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作，統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。

　　2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙，按時供給乙方。

　　3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告，組織圖紙會審和技術交底。

　　4、甲方負責組織并參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。

　　5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量，有權暫停不符合施工規范的施工程序。工程質量如達不到規范或設計要求，甲方有權指令乙方停工整改。

　　6、甲方以書面形式向乙方提供并交驗水準點與坐標控制點。

　　7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建筑物、構筑物及文物等資料，并協助乙方進行處理和實施保護工作。

　　8、甲方負責統一規劃和管理施工現場，為實現文明施工目標創造條件。

　　9、甲方負責檢查施工安全，有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。

　　第五條乙方的責任與義務

　　1、遵守國家與地方的有關法律法規，并保證甲方免于承擔由于乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。

　　2、乙方應對施工人員進行崗前教育，增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。

　　3、依據設計圖紙和甲方要求，編制施工組織設計和總進度計劃，并向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。

　　4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。

　　5、施工期間，乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作，直至驗收完成。

　　6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作，并接受監理工程師及甲方的監督檢查。

　　7、乙方施工現場必須整潔，做到工完場清，積極配合甲方進行現場管理，達到對環境、健康等各項要求，確保文明施工。

　　8、乙方必須自行完成分包項目，不得再進行分包或轉包。

　　9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用，否則因此產生的一切責任有乙方承擔。

　　第六條工程質量

　　1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。

　　2、乙方必須建立健全質量保證體系，完善質量檢查制度，嚴格按設計圖紙和施工規范要求，對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查，并詳細的填寫質量記錄。

　　3、乙方根據國家質量驗收規范、評定標準和甲方要求，及時整理各類質量記錄，圖表等資料，并及時移交給甲方。

　　4、乙方應精心組織施工，保證工程質量。如質量不合標準，必須返工修理，其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部經濟損失。

　　5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。

　　第七條安全生產

　　1、分包項目的施工安全要求：安全生產無事故。

　　2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底，并進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全設施，經檢查合格方可使用。

　　3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》，不執行《安全生產技術》標準，危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔全部責任。

　　第八條本意向書一式貳份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　代表人(簽字)：

　　代表人(簽字)：

　　簽訂日期：

　　年月日

基礎建設施工的合同范本 篇11

　　發包人(以下簡稱甲方)：_________

　　承包人(以下簡稱乙方)：_________

　　甲方將_____小區34#、35#、36#、37#住宅房、裙樓、地下室、人防工程土建工程承包給乙方施工，根據《中華人民共和國人民防空法》、《人民防空工程建設管理規定》及有關法律法規的規定，雙方本著自愿、平等、協商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：____________住宅房、裙樓、地下室、人防工程

　　2、工程地點：__________________。

　　3、工程概況：

　　3.1總建筑面積暫定約________平方米，其中地下人防車庫________平方米地下一層，地上十二層。

　　3.2結構形式：住宅工程：框剪結構地下車庫工程：剪力墻結構。

　　第二條工程承包范圍及工作內容

　　1、工程承包范圍：全套施工圖紙內包含的全部施工內容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。

　　1.1建安工程：烏魯木齊___規劃設計研究院有限公司設計____樓住宅、裙樓及地下人防土建工程包含的全部施工內容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。

　　1.2所有甲方分包工程的預留、預埋、預設等。

　　1.3甲方委托乙方施工的其它單項工程或零星工程。

　　1.4承包范圍界限：土建工程施工至室外散水給排水、熱力、電氣工程施工至室外第一口檢查井。

　　2、工作內容：

　　2.1以本補充協議約定的施工圖紙、技術規范、甲方邀標文件為基礎，包括但不限于整個工程的物料供應(補充協議有約定的除外)、施工、建成、缺陷修補、竣工及驗收。

　　2.2甲方分包工程預留、預埋以及構配件(或設備、部件等)安裝后的堵補工作。

　　2.3在施工期間，對工地附近現存的一切建筑物、構筑物、市政配套、消防通路等進行保護，使其維持正常的情況，并修補因工程施工所引起的破壞。

　　2.4完成并滿足烏魯木齊市安全文明施工及環境保護達標要求的有關工作。

　　2.5按本補充協議要求完成竣工驗收所需的應由乙方負責的工作，提供竣工備案所需的一切資料，并配合甲方申報竣工驗收，提供的竣工備案資料須滿足城建檔案館接收城建檔案的要求。

　　2.6.乙方作為本工程的總承包責任人，必須對本工程負全責，包括但不限于對整個項目的進度、質量、安全文明施工等進行總控制，對甲方分包單位、甲方指定乙方分包單位的施工進行全面協調和管理，及時解決因工程施工而引發的鄰近居民投訴等問題。

　　2.7完成甲方與乙方簽訂的其他合同協議文件要求乙方履行的任務及工作，包括正常施工所需的一切附帶的工程、因甲方設計缺陷造成的增加項目及臨時工程。

　　2.8甲方認為需要委托乙方施工并完成的在協議外的單項工程或零星工程。

　　第三條甲方分包工程、材料(設備)供應

　　1、甲方分包工程：

　　1.1甲方分包工程：電梯設備采購及安裝工程、消防及通風工程、弱電智能化工程、景觀及園林工程、機械土石方工程。

　　1.2乙方必須認真履行本合同，甲方保留甲方認為在有必要的時侯除第三條第1.1款約定的甲方分包工程以外的由乙方承擔的工程項目直接分包第三人的權利。

　　1.3甲方分包工程乙方有施工資質的需向甲方分包單位提供，乙方計取協議約定的乙方應計取的相關費用(配合費)，對此乙方承諾完全認同并全力配合。

　　2、甲供材料(設備)：

　　2.1甲供材料(設備)品種：

　　2.2甲供材料(設備)管理：

　　2.2.1甲供材料(設備)的數量、到貨時間，由乙方編制甲供材料(設備)總需求計劃，在使用前2個月前報甲方。乙方不及時上報或上報的數量有誤，由乙方承擔責任。由于設計變更引起甲供材料(設備)數量的變化，乙方應在收到變更通知后5日內，將變更后的需求計劃以書面形式上報甲方，若不及時上報，乙方承擔相應違約責任。

　　2.2.2甲供材料(設備)的供應，甲方提前8小時通知乙方甲供材料(設備)的到貨數量和到貨時間，且甲方負責運到工地，乙方應會同甲方及監理依據甲方封存樣品、材料商提供合格證等相關資料組織驗收，并按照甲方要求辦理出庫手續，在相關文件上簽字。乙方負責甲供材料(設備)的卸車、場內運轉、清點、驗貨、接收、保管等一切后續工作，并承擔所發生的費用。若乙方不配合，承擔相應違約責任。甲供材料(設備)交付乙方后，乙方必須妥善保管。因乙方原因導致甲供材料(設備)遺失或損壞，乙方應當承擔賠償責任，因材料遺失導致工程無法正常進行，給甲方造成損失的，乙方應當承擔賠償責任。

　　2.2.3若乙方接收甲供材料(設備)后，發現存在如下問題：(1)材料、設備的品種、質量等級、規格、型號等與約定驗收標準不符(2)應有的附件或配件不齊全均應及時書面告知甲方。因乙方未及時書面告知甲方而引起的相關責任均由乙方承擔。

　　2.2.4乙方提供加蓋公章的甲供材料(設備)接收人委托書和被委托人身份證復印件報甲方備案，乙方授權現場材料接收人限定2人以內。乙方逾期不報，甲方不予辦理甲供材料(設備)供應，所造成的相關責任均由乙方承擔。

　　2.2.5對已進場并辦理出庫的甲供材料，根據建筑施工規范及相關部門要求須進行復驗的，乙方在使用前應及時通知監理見證取樣并送往實驗室進行復驗，復驗費用由乙方承擔。

　　2.2.6乙方在工程完工后(或冬休停工后)14天內，與甲方核對甲供材料(設備)領用量，并出具材料實際領用量匯總表，甲乙雙方共同簽字確認。

　　2.2.7甲供材料(設備)乙方實際領用量超過竣工結算定額用量3%以內時(含3%)，超額領用的甲供材料(設備)甲方按甲方實際采購單價進行扣款甲供材料(設備)乙方實際領用量超過竣工結算定額用量3%以上時，超額領用的甲供材料(設備)甲方按甲方實際采購單價的2倍進行扣款。【定額用量=圖算工程量*(1+定額損耗率)】

　　3、甲定乙供材料(設備)

　　3.1甲定乙供材料(設備)的品種：鋼材、商品砼、電線電纜、給排水管材、穿線管、橋架、配電箱、開關插座、散熱器、熱空氣幕、防火門、給水泵、排污泵、防水材料、輕質隔墻板、grc構件、塑鋼窗、單元門及進戶門。

　　3.2、鋼材、商品砼、電線電纜、配電箱、開關插座、給排水管材、穿線管、橋架、散熱器、熱空氣幕、防火門、給水泵、排污泵、防水材料、輕質隔墻板、grc構件，在使用前2個月申報不少于3種品牌的材料價格、甲方在乙方提交材料報告后1月以內審定，最終按甲方審定的品牌及價格乙方進行采購及施工、如乙方沒按規定的時間內提交材料報告、所造成的后果由乙方自已負責。

　　4、乙方采購材料(設備)

　　除甲供材料(設備)外所有與完成本補充協議約定的工程有關的材料均為乙方采購。乙方自購材料必須滿足國家相關驗收標準。甲方保留甲方認為在有必要的時侯對乙方自行采購材料(設備)直接采購的權利，乙方需無條件的給甲方出具付款委托及出具建安發票。

　　第四條工期：

　　1、本工程總工期為日歷天，開工時間20__年3月16日，若因甲方原因導致無法按期開工，相應節點工期時間及竣工驗收時間順延，但節點工期絕對日歷天數不作調整。

　　2、20xx年5月30日前本工程竣工驗收合格，竣工驗收合格后一個月以內乙方必須備案完畢(非乙方原因除外)。

　　3、乙方應按以下節點工期嚴格控制施工進度，若節點工期或總工期延誤，乙方承擔相應違約責任。

　　4、甲方不因節假日、高考、停水停電、惡劣天氣、承包范圍或施工范圍有增減等原因給乙方順延工期。但以下情況發生后造成的工期延誤乙方24小時內書面報監理、甲方審核批準后，工期可以相應順延：

　　4.1地基需作技術處理，處理工期超過3天以上。

　　4.2因甲方原因造成的延誤開工、施工障礙、停建、緩建等情況。

　　4.3不可抗力。

　　5、乙方作為有經驗的承包商在本工程投標時已充分查看施工現場及周圍的環境，已充分掌握與工程施工有關的氣候、道路、交通流量等情況，因此以上因素均不能構成乙方工期順延的條件。

　　6、甲方認為需要委托乙方施工并完成的其它單項工程或零星工程，其取費仍按合同定額核算、乙方不能因承包施工范圍的調整而要求延長工期(不在關鍵線路上的施工任務)。

　　第五條工程質量、圖紙

　　1、質量標準：一次性五方及質監驗收合格。

　　(一)、質量標準要求及工程保修：

　　(1)、工程質量必須達到《建筑工程施工質量驗收規范》《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-20xx)等國家或行業的質量檢驗標準及自治區、烏魯木齊建設行政主管部門發布的各項強制規定標準要求，并滿足設計要求，確保一次性驗收合格。

　　(2)、乙方所用材料必須符合設計要求并附質保書或出廠合格證。

　　(3)、質量等級要求：質量監督站一次性驗收合格的為合格工程。

　　(4)、工程保修金為本工程結算總造價的5%，保修條款按國家“房屋建設工程質量保修辦法”規定執行。

　　(二)竣工資料移交

　　(1)各單位工程經質量監督站竣工驗收合格后的三日內，乙方應向甲方分別移交乙方各單位工程應完成的全部工程內容及移交全部鑰匙，撤出設備及施工人員，工完料盡場地清。如未按期交付，視為乙方工期延誤并承擔工期違約責任。

　　(2)每一單項工程具備竣工驗收條件時，乙方應以書面形式向甲方申請竣工驗收并提交竣工驗收報告，同時乙方必須提供給甲方四套按《建設工程文件歸檔整理規范》《gb/t50328-20xx》編制完整的竣工資料(含竣工圖一套)備存，并配合甲方將竣工資料移交至檔案館備案。

　　2、為確保工程質量，乙方進場時所使用的模板必須為新購的竹膠板或木模板，且厚度不低于1.5cm所采用的模板支撐體系必須為鋼管支撐體系，若未按以上要求實施，乙方須承擔相應違約責任。

　　3、“五方驗收及質監站參加的竣工驗收”僅代表工程符合了國家的最低質量標準，并不代表工程質量已經實際達到甲乙雙方約定的竣工質量要求，故不視為工程已竣工，也不作為竣工結算的條件。對此，乙方已理解并接受“五方驗收及質監站參加的竣工驗收”只是達到甲乙雙方約定的竣工要求中的一項必要條件，是乙方及監理單位開展100%細部檢查、整改工作的開始，對于檢查中發現的各項問題，乙方應采取措施積極整改。為此，質監站參加的竣工驗收不視為最終竣工驗收，該驗收時間不能作為竣工結算的起始時間，只有在施工單位完成入住前整改工作并達到甲方及甲方物業公司要求且簽字確認后(施工單位完成整改后，甲方及甲方物業公司在一個月內完成驗收)，方可提交正式的《竣工結算申請報告》，填報《竣工結算申請表》報甲方審批，得到甲方的簽字認可后，方可進入竣工結算審批程序(五方驗收后在本補充協議規定的時間內乙方提交竣工結算資料)。

　　4、圖紙：開工前甲方向乙方提供施工圖3套(其中1套有圖審章)，工程施工及制作竣工圖所需的圖紙由乙方自行加曬，甲方配合。

　　第六條暫定總價款及其包含的內容

　　1、暫定總價款：￥____________萬元，大寫(人民幣)：____________萬元整。其中：住宅樓工程暫定____________萬元地下車庫工程暫定____________萬元。暫定總價款為本補充協議第七條第1.2款確定的單方造價*按定額計算規則計算的建筑面積。

　　2、暫定總價款包含的內容：

　　2.1本工程全套施工藍圖包含的全部施工內容(甲供材料及甲方分包工程除外)。

　　2.2甲方分包工程的配合費。

　　2.3為完成本合同條款約定的全部工作內容所發生的與工程有關的乙方應繳納的費用(包括但不限于搶工等費用)。

　　2.4承擔本工程招標代理費用，交易服務費及其他備案費用按政府相關文件規定比例承擔。

　　2.5包含工程竣工驗收完畢至移交給甲方包含所有：人工費、措施費、風險費及破損修復費等相關費用。

　　第七條工程進度款

　　工程進度款支付：

　　1.為方便工程過程中的付款，經甲乙雙方共同測算，單方造價暫按以下確定：住宅樓(即正負零以上)______元/平方米，地下車庫工程______元/平方米，此暫定單方造價含完成本補充協議確定的工作內容所需的人、材、機及部分材料、人工調差，僅作為支付進度款的依據，各項目分部分項工程造價按下表分配比例執行，若誤差超過暫定價款的10%以上時(不含10%)，主體分項工程暫定單價______年底時根據實際情況給予調整：

　　2、工程開工后，地下主體工程及地上三樓封頂經交驗合格后支付正負零以下暫定價己完工程造價的75%進度款(經雙方認可的金額)

　　3、工程施工到主體四層樓封頂交驗合格支付一層主體工程造價的75%(經雙方認可的金額)，五層樓封頂支付二層主體工程造價的75%(經雙方認可的金額)，其它樓層支付工程款以此類推，主體封頂30天后支付主體工程造價的75%(經雙方認可的金額)

　　4、主體建筑裝修及水電安裝按每完成一個施工階段，每一階段形象進度完成后支付75%工程款(經雙方認可的金額)。

　　5、前述每一階段施工進度完成后，由乙方于每月25日前將形象進度報表交甲方，甲、乙雙方共同確認當月完成工程量，審核完畢經乙方確認無異議后10日內按審定的工程款及支付比例支付給乙方。(每月支付一次工程款)

　　6、工程竣工驗收合格后，在結算過程中支付已審核的進度造價的15%

　　7、工程結算完成后，按照國家及自治區的有關規定扣除5%的工程保修金后其余款一次性支付給乙方。

　　8、第二次工程款支付需施工單位提供第一次民工工資支付證明(以后每一次付款均需要提供民工工資支付證明、即農民工勞務單位的原始領工資的簽字)。工程款支付至合同價款的85%時，施工單位應結清民工工資。如乙方單位未結清民工工資，發生的任何因民工工資糾紛均與甲方單位無關，由乙方單位自行處理。如發生民工圍堵甲方辦公場所或上訪事件、每次扣乙方合同總價1%作為違約金、甲方付乙方工程款時乙方應提交付款申請、經甲方工程造價部門審核確認、經確認后乙方應將確認的工程款祥細列出其支付清單、同時應在其項目部公示欄上公告。

　　9、甲、乙雙方約定，工程所發生的夜間施工增加費、二次搬運費不計取。

　　1.2.1進度款支付表：

　　1.3工程實際施工滿足上表要求后，甲方以每月實際完成分項工程的建筑面積為基礎，按上表中的付款比例及金額審核進度款

　　1.4質監驗收合格后，支付至本補充協議總價款的85%。

　　1.5項目移交甲方后并辦理完竣工結算后，支付至竣工結算總價款的95%(含配合費等)。

　　1.6剩余竣工結算總價款的5%作為質量保修金。

　　1.7若乙方按甲方要求節點工期按時保質的完成，根據監理及甲方對乙方在本合同條款實施過程中評價，除按本合同條款約定比例支付已完工程75%的進度款外，甲方可于2020__年底、向乙方支付已完工程10%的進度款用于乙方支付民工工資、及其它款項。

　　2、工程進度款審批程序：

　　乙方每月25號填寫《月進度款申請表》報監理，監理在2日內審查完畢后轉交甲方審批，甲方在5個工作日內審批完畢并支付進度款(節假日順延)

　　3、與工程進度款有關的其他條款:

　　3.1因重大設計變更及合同條款外新增項目所增加的費用，若單項費用總額在10萬元以上，累計變更增加費用在20萬元以上時，甲方審批完成后，在次月進度款中支付變更實際完成產值的75%若單項費用總額小于或等于10萬元，在竣工結算后支付

　　3.2甲方支付每次工程進度款時，扣除甲方所代繳的水電費(含損耗分攤)

　　4、乙方申請支付工程進度款時按以下方式提供建安發票：

　　4.1乙方是在甲方項目所在地外的烏魯木齊市轄區注冊成立的企業，須向甲方提供《外出經營活動稅務登記證明》復印件(加蓋公章)，向甲方提供《外出經營活動稅務登記證明》的主管稅務機關出具的建安發票

　　4.2乙方是在____________轄區外注冊成立的企業，須向甲方提供《外出經營活動稅務登記證明》復印件(加蓋公章)，向甲方提供甲方主管稅務機關出具的建安發票。

　　5、乙方須完整、正確填寫以下信息以備甲方能準確及時撥付工程進度款：

　　收款單位全稱：

　　開戶銀行全稱：

　　開戶銀行行號：

　　開戶銀行賬號：

　　財務部聯系人：

　　聯系電話：手機：

　　傳真號碼：

　　第八條竣工結算

　　1、竣工結算資料：

　　竣工結算資料一式兩份，資料經甲方簽字確認后，甲方不再接收乙方補報的任何相關竣工結算資料。竣工結算資料應包括以下內容：

　　1.1乙方投標文件

　　1.2經甲方確認的工程簽證單、設計變更和圖紙會審紀要

　　1.3經甲方確認的材料限價單和甲供材料(設備)領用量匯總表

　　1.4竣工結算書(含用“廣*達”正版計算的電子文本)。

　　1.5甲方工程部確認的竣工圖。

　　2、竣工結算的原則：

　　2.1計量原則：20xx年《新疆維吾爾自治區建筑工程消耗量定額》(實體項目)(措施項目)、20xx年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》、20xx年《全國統一安裝工程預算定額》。

　　2、人、材、機價差調整執行自治區造價管理部門發布的施工同期的相關造價信息文件，造價信息內容未涉及材料按甲乙雙方經市場詢價后，相關管理人員簽字認可后作為結算依據。

　　2、1除雙方約定計取的費用外，不再計取任何費用。

　　2.2計價原則：

　　2.2.1：按《20xx年烏魯木齊地區單位估價匯總表》及相關配套文件計價，按20xx年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》核定工程類別按中限取費人、材、機價差調整執行自治區造價管理部門發布的施工同期的相關造價信息文件，造價信息內容未涉及材料按甲乙雙方經市場詢價后，相關管理人員簽字認可后作為結算依據。造價信息與實際采購價有出入時，風險分擔按新建造20xx[4]號文執行。除雙方約定計取的費用外，不再計取任何費用。(實際采購價的認定程序：材料進場需由監理、甲方現場代表對貨物及隨貨同行單的數量給于確認簽字、并及時將確認的隨貨同行單交招采部、由招采部及時詢價認定，需雙方簽字認可)。不計取冬雨季施工費(因甲方原因造成的冬季施工經甲方批準后按相關定額規定計費)

　　2.2.2.天棚刮石膏膩子按10元/m2計入定額直接費，其中7元/m2參與取費進入竣工結算。2.2.3(項目涉及土方工程采取固定單價結算：免爆27元/m3，土方挖運：外運28元/m3、內轉12元/m3、回填內倒土方9.5元/m3

　　2.2.4.項目涉及防水工程按建筑安裝工程四類下線計費)。

　　2.2.5綜合單價項目：塑鋼門窗、鐵藝欄桿工程、樓梯間鋪裝工程。塑鋼門窗、鐵藝欄桿工程項目按施工時甲方核定的綜合單價計算。乙方依據甲方核定的綜合單價計取10%含稅管理費，不再計取其它費用樓梯間鋪裝工程按甲方核定的綜合單價包干，不再計取其他費用綜合單價是指完成該項分項工程所需的人工費、機械費、材料費、各種損耗、管理費、安全文明施工費、規費、利潤和稅金等全部費用綜合單價一經確定不作調整。

　　2.2.6人工費調整：按本工程施工期間自治區建設廳及烏魯木齊市建委發布的人工費調整政策執行

　　2.2.7乙方自購材料的調差：根據烏魯木齊市建設工程造價管理站發布的施工當期《工程造價信息》上公布的單價作為竣工結算單價(含焊接鋼管和鍍鋅鋼管)《工程造價信息》上沒有的材料單價，以甲方核定的單價作為竣工結算單價。

　　2.2.8鋼材、商品砼以甲方核定的單價作為竣工結算單價(甲方并給予乙方鋼材、商品砼稅金)。

　　2.2.9水電費：按甲方代乙方實際繳納的金額進行結算(含損耗分攤)。

　　2.2.10甲方分包工程配合費按分包工程結算價款的3%計取(詳見合同附件三期工程總承包單位計量、計價標準匯總表)。

　　2.2.11設計變更、工程簽證的竣工結算：計量計價原則依據上述竣工結算原則執行，包含因甲方設計缺項造成施工項目增加部分。

　　2.2.12若20__年冬季乙方所施工項目不供熱，乙方需將已安裝完畢的水表進行保護性拆除，于20xx年4月進行二次安裝，二次拆除及安裝費用不再計取其他費用。

　　2.2.13施工現場按有施工場地考慮，乙方自行考慮臨建搭設方案，甲方可提供暫時不用的場地交乙方使用，但甲方對該場地有使用需求時，乙方無條件在甲方要求時間內撤出并將相關垃圾清運至垃圾場，不得提出費用索賠。

　　3、其他約定：

　　3.1本工程竣工結算甲方委托有資質的造價咨詢單位進行審核。

　　3.2乙方應積極配合甲方委托的造價咨詢單位對乙方報送的竣工結算進行審核，若乙方不配合，影響工作進度或使審核工作無法進行，視為乙方認可審核單位的審核結果。

　　3.3乙方在報送竣工結算資料的同時報送乙方委托的造價師的相關信息，并加蓋公章，在結算過程中，乙方若需更換造價師，需書面通知甲方并取得甲方的同意，且原造價師簽字確認的相關數據在以后的審計工作中不再重復計算。

　　3.4乙方《竣工結算申請表》經甲方批準后60日內甲方及甲方委托的審計單位將竣工結算審核完畢，若因乙方原因導致竣工結算日期拖延，甲方另行安排時間辦理，乙方不得提出任何異議。

　　3.5乙方報送的竣工結算總造價與最終審定竣工結算總造價的差額應控制在5%以內(含5%)，若乙方報送的竣工結算總造價超過最終審定竣工結算總造價的5%，由乙方按以下方式承擔甲方支付給造價咨詢單位的審計費：審計費=乙方報送竣工結算總造價*5‰+(乙方報送竣工結算總造價-最終審定竣工結算總造價)*5%，由乙方承擔的審計費甲方有權在竣工結算時直接扣除。

　　第九條履約擔保

　　1、本補充協議簽訂10日前，乙方向甲方繳納履約保證金600.00萬元到甲方指定賬戶，作為承擔本工程的前置條件。

　　2、乙方按照本補充協議節點工期及總工期的要求按時完成施工內容并驗收合格后，乙方不欠農民工工資與供貨商貨款、甲方向乙方返還履約保證金：

　　3、農民工保證金及勞保統籌由乙方交政府相關部門。

　　4、履約保證金不計利息。

　　5、由于____公司無理占用甲方部分土地，影響正常施工，因此需施工單位在不違背國家政府相關法規的前提下，在年月日之前將其從甲方土地上清離，把相應地上設施予以拆除并騰空。

　　第十條勞務

　　1、乙方必須使用符合建設行政主管部門要求的具有相關資質的勞務公司。

　　2、乙方必須和具備相關資質的勞務公司簽訂勞務合同。乙方所簽訂的勞務合同和班組花名冊必須于進場前送甲方備案。

　　3、乙方應辦理現場勞務用工人員的人身傷害保險并承擔相應費用。乙方負責處理施工過程中發生的人員人身傷害事件，自行承擔全部法律責任。

　　第十一條材料、設備的管理

　　1、材料、設備代用：根據工程質量或市場變化需要，經征得設計單位、監理和甲方同意，乙方方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔超額部分的經濟支出，節省的費用歸甲方因乙方原因使用，由乙方承擔超額部分的經濟支出，并承擔延誤的工期及相應的經濟責任，節省的費用雙方按6:4分成(甲方為6、乙方為4)。

　　2、乙方采購的材料設備必須在進場時通知監理和甲方共同驗收，并辦理驗收手續。依據施工規范需要抽檢的材料，乙方必須同甲方、監理三方代表在現場隨機抽樣，送檢合格后方能用于本工程。甲方、監理要求乙方提供材料、設備相關資料時，乙方不能以任何理由拖延或拒絕。

　　3、甲方可以要求乙方進行規范及補充協議中未要求的，但甲方認為有必要的檢驗和測試，以證明材料、設備性能或證實材料、設備性能滿足規范、指標的要求。若經檢驗和測試，證實材料、設備滿足規范、指標，則所發生的費用由甲方負責若經檢驗和測試，證實材料、設備不符合規范、指標，則所發生的費用由乙方承擔，造成的工期延誤由乙方承擔，且乙方需承擔相應的違約責任。

　　4、不因材料、設備出具了合格檢驗、測試報告而免除乙方應承擔的保修義務或本補充協議約定的其他義務。

　　第十二條設計變更及現場簽證的管理

　　1、設計變更的管理：

　　1.1甲方對原設計進行變更，乙方按設計變更通知要求進行施工。若乙方收到設計變更通知時，變更部位已施工或正在施工，乙方必須立即停止，并馬上通知監理和甲方核實，經甲方、監理核實屬實后，辦理簽證。

　　1.2對設計錯誤、遺漏或不合理之處，乙方有義務及時書面告知甲方。

　　1.3因設計變更造成工程量增減的，若竣工后工程實體仍然存在且可以根據相關圖紙、設計變更等資料確定工程量的，不予辦理現場簽證，竣工時甲方按相應資料計算若竣工后工程實體內已不存在或很難按圖紙資料計算工程量的項目，辦理現場簽證。

　　2、現場簽證的管理

　　2.1現場簽證按甲方規定格式。

　　2.2現場簽證應進行編號、明確施工單位、發生時間、簽證原因、工程量、所涉及費用(附工程量和費用詳細計算式)及完成情況回執確認等詳細情況(缺少任何一樣均視為無效簽證)，乙方項目經理必須在報送的現場簽證單上簽字并加蓋項目章。簽證發生時間與書面報送甲方時間間隔不得超過3天。

　　2.3乙方報送的現場簽證單需一式四份，審核完畢經甲方相關人員簽字確認并加蓋甲方專用的“變更簽證審核專用章”后生效。

　　第十三條甲方分包工程的配合

　　1、乙方必須為甲方分包工程提供下列管理、服務及在現場的必要條件，包括但不限于：

　　1.1及時提供現場垂直運輸、堆放、保管及其它進場條件。在乙方合理工期內允許甲方分包單位在施工期間免費使用已搭設的施工腳手架和垂直運輸設備。

　　1.2給甲方分包單位提供距施工點30m范圍內的水電接駁點。

　　1.3負責甲方分包工程完成后的嵌縫補縫、收邊收口等工作。

　　1.4甲方分包單位工程移交乙方后，成品保護由乙方負責。

　　1.5提供各甲方分包單位所需的基準點和標高。

　　1.6乙方的施工進度計劃中應包含甲方分包單位的進度計劃，以確保工程整體按期竣工。因乙方的原因導致甲方分包單位無法按時進場的，乙方應承擔工期延誤的違約責任。

　　1.7乙方負責甲方分包工程圖紙與乙方圖紙間相關聯的尺寸、標高等數據的統一確定其在分項工程上的特殊要求，如：開槽、預留孔洞、預埋件等。

　　1.8甲方分包工程的報建、竣工驗收等工作由乙方負責完成。

　　1.9乙方提供的與甲方分包工程有前后施工關系的施工面必須滿足規范要求。

　　2、除以上約定的配合責任外，乙方必須根據具體專業工程的特點與需要，按照甲方的指令完成所需的配合工作。

　　3、甲方分包單位進場時，乙方應與其辦理場地移交手續，乙方未辦理場地移交手續，或場地移交時相關事項未予明確的，視為未移交。

　　4、乙方不得向甲方分包單位收取任何形式的總包管理費或服務費，否則，乙方應按所收取費用的2倍向甲方支付違約金。

　　第十四條甲方、監理公司代表

　　1、甲方代表：(身份證號：)。

　　2、監理公司：新疆___工程監理咨詢有限公司，項目總監：(身份證號：。)

　　3、監理公司權利與義務：以甲方與監理公司簽訂的《委托監理合同》為準，以及甲方批準行使的其它職權。

　　第十五條甲方職責

　　1、提供施工范圍界址起50米以內的水電接駁點。甲方只提供項目施工現場一個水電接駁點，從施工現場接至臨時設施建設場地的臨時水電及后期使用的相關費用均由乙方自行承擔。

　　2、提供工程地質勘察報告和施工場地地下管線資料協調處理施工場地周圍的地下管線、鄰近建筑物、構筑物的保護工作。

　　3、負責辦理施工許可證，協助乙方辦理其它施工所需證件、批件、環保、夜間施工許可證和臨時停水、停電、中斷交通道路等的申請審批手續，發生的費用按國家政策規定、結合本補充協議有關規定執行。

　　4、將水準點和坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物、水準點、坐標控制點的保護工作由乙方負責。

　　5、組織設計單位、監理單位和施工單位進行設計交底和圖紙會審根據實際需要，對施工現場總平面布置進行調整、對設計圖紙進行變更。

　　6、有權對工程放線、隱蔽等關鍵工序進行復核或檢驗，若不合格，甲方有權要求乙方返工和承擔相應損失。

　　7、按本補充協議規定支付乙方工程款。

　　第十六條乙方職責

　　1、乙方委派(身份證號：)為本工程項目負責人，(身份證號：)為本工程項目經理，乙方項目部組成詳附件一《項目現場管理人員及勞務負責人名單》。乙方資料文件的有效簽收人為(身份證號：)

　　2、乙方項目經理、技術負責人必須參加工地例會和甲方主持的且需要乙方參加的其它會議。

　　3、乙方在收到甲方提供的全套正式施工圖后14日內，將施工組織設計提交監理及甲方審核批準。

　　4、乙方根據甲方對施工現場及項目情況，自行考慮臨時設施的搭建，甲方按本補充協議約定的計價原則給予計算，臨時設施遷移造成的重新搭建的費用由乙方承擔。

　　5、乙方的腳手架施工方案須報監理及甲方審批，但甲方和監理的批準并不免除乙方的責任，乙方應對此方案負全責。

　　6、乙方在每月25日前將下月施工計劃和本月計劃完成情況、未完成情況的說明(包括擬采取的措施、最終完成時間)。

　　7、組織管理好施工現場，維持現場整潔、道路暢通，為甲方客戶看房創造便利條件，所發生的費用包含在安全文明、臨時設施費用中。

　　8、停電時，乙方提供一臺功率與施工用電相匹配的柴油發電機(安裝自動計時器，記錄發電時間)，以保證工程(含甲方分包工程)連續施工,確保工程進度，若甲方分包單位需要使用乙方柴油發電機，乙方應按實際成本收取費用。

　　9、現場建筑垃圾由乙方隨時清理并運走。若乙方未清理，導致甲方在監理或其他第三方的見證下另行委托他人清理，則按所發生的費用的2倍，從應付乙方的當次進度款中扣除。

　　10、乙方應按甲方指令撤出生產區及生活區臨建、機械設備、剩余材料及全部施工人員，并進行場地清理，承擔所發生的全部費用。

　　11、乙方自行辦理其他施工所需證件、批件、環保、夜間施工許可證和臨時停水、停電、中斷交通道路等的申請審批手續，并配合甲方的施工許可、預售許可、質量監督等手續的辦理。

　　12、進場后3日內，乙方須記錄接收工地時的場地標高(須由監理公司復核)，并編制方格網圖，報甲方、監理審批簽字認可。

　　13、按本補充協議要求完成竣工驗收和提供滿足城建檔案備案的竣工驗收資料。

　　14、乙方對本工程負全責，包括但不限于對整個項目的進度、質量、安全文明施工等進行總控制，對各甲方分包單位進行總協調。

　　15、承擔與本工程施工有關的乙方該承擔的費用，包括但不僅限于放線費、排污費、水電費、施工場地的清理、平整、施工場地硬化及相應的拆除等費用。

　　16、甲方按補充協議約定支付工程進度款，乙方按時支付民工工資，若因乙方拖欠民工工資導致被媒體曝光、民工上訪或政府干預等事件發生，乙方除承擔自身的法律責任外，還應對甲方承擔相應的違約責任。

　　17、若甲方在20__年冬季不供熱，乙方需將給、排水管道內的水排放干凈，確保冬季管道不出現凍裂現象，且不增加相關費用。

　　第十七條安全、文明施工

　　乙方應按安全文明施工規范或標準，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工和第三者的安全。因乙方原因發生的一切安全事故，概由乙方負責。

　　第十八條竣工驗收

　　1、本工程竣工日期以工程竣通過質監站驗收并在驗收文件上確認的日期為準，同時應具備以下條件：

　　1.1乙方與甲方簽署《質量保修書》。

　　1.2乙方進行了100%細部檢查，完成分戶驗收，并整改合格且得到甲方及物業公司的確認。

　　2、正式竣工驗收后，對甲方及甲方物業管理公司提出的整改要求，乙方必須在7日內整改完畢，經監理、甲方核查合格后，乙方將工程移交甲方。乙方不得以任何理由拒絕將工程交付甲方，否則視為乙方違約。

　　3、乙方負責在竣工驗收合格后30日內辦理完成《城建檔案驗收證書》。

　　第十九條保修

　　1、保修期自質監驗收合格之日起計算，保修期、保修范圍按《建設工程質量管理條例》、《房屋建設質量保修辦法》有關規定執行。

　　2、質量保修金為竣工結算總價的5%。房屋建筑地基基礎和主體工程保修期滿1年后返還質量保修金相應部分保修期滿后無質量問題，返還質量保修金相應部分，五年保修期滿后無質量問題，返還剩余質量保修金，質量保修金不計利息。

　　3、在保修期間內，若為乙方原因應承擔保修責任，乙方必須在接到甲方通知后24小時內派人到場檢查維修，否則，甲方可委托其他單位或個人修復，并按所發生費用的2倍扣除質量保修金，不足部分，甲方可向乙方追償。

　　4、乙方承擔因施工質量引起的業主索賠的經濟、法律責任，相應費用從乙方的質量保修金中扣除，不足部分，甲方可向乙方追償。

　　第二十條違約責任

　　1、根據本補充協議第四條第3款對節點工期具體時間的規定，若乙方節點工期每延誤一天，乙方承擔違約金20xx元，關鍵節點加倍執行。總工期每延誤一天，乙方承擔違約金5000元，總工期每提前一天，甲方獎勵5000元由于乙方原因，造成實際總工期延誤超過20日，甲方有權同時扣除20%履約保證金，且不免除乙方繼續履行補充協議的義務由于乙方原因，工程竣工驗收后超過15日未移交給甲方，乙方承擔本補充協議暫定總價款的5%違約金，甲方有權在竣工結算中扣除。

　　2、根據第三條第2.2.1款，若乙方未在規定日期內上報甲方，乙方承擔因此造成的工期延誤責任，同時承擔1000元/次違約金。

　　3、根據第三條第2.2.2款，若乙方未按甲方規定進行配合，乙方承擔1000元/次違約金。

　　4、根據第三條第2.2.6款，若乙方未按甲方規定進行及時配合，乙方承擔5000元違約金。

　　5、根據第十六條第2款，乙方項目經理、技術負責人不參加甲方會議(經報甲方同意除外)，乙方向甲方支付違約金500元/人.次。

　　6、根據第十六條第16款約定，每發生一次，乙方承擔違約金20萬元。

　　7、乙方因管理不善導致現場發生不安定事件(如聚眾打架、鬧事……)，視為乙方違約，根據情節輕重乙方按20xx-20000元/次支付甲方違約金。若因此給甲方造成財產及其他損失的，乙方應賠償甲方直接損失。

　　8、若乙方將本工程轉包、違法分包、聯營、掛靠承包或乙方已明顯無力履行本合同條款約定的責任與義務，除限期改正外，甲方有權處以乙方本補充協議暫定總價款2%的違約金，同時甲方保留終止本補充協議的權利，若甲方重新選擇施工單位，對乙方已經完成的工程量，在竣工驗收合格后再行結算。

　　9、因乙方原因導致甲方解除本補充協議的，乙方須按本補充協議暫定總價款的10%向甲方支付違約金，并要求乙方限期7日內退場。

　　10、在甲方職責完全履行的前提下，乙方擅自解除本補充協議或中途退場、停工的，乙方應承擔補充協議暫定總價款的30%違約金，并承擔由此給甲方造成的直接損失。

　　11、乙方使用不合格或假冒偽劣材料、設備，除整改合格外，乙方應承擔所使用的材料、設備總價的2倍違約金，同時承擔因整改導致工期延誤的違約責任，工期延誤的違約責任按本條第1款執行。

　　12、乙方主管部門、甲方或監理單位的例行檢查中，達不到安全文明施工標準的，乙方應承擔1000-5000元違約金導致停工的，每停工一次，乙方承擔5000—20000元違約金。

　　13、對乙方的違約處罰，由甲方書面通知乙方，若乙方拒絕簽收，監理、甲方簽字確認即生效本補充協議所約定違約金，甲方有權在當期進度款或竣工結算款中扣除。

　　14、若甲方未按本補充協議約定支付工程款，甲方除支付工程款外同時按銀行同期貸款利率支付延期支付工程款的利息。

　　第二十一條爭議

　　雙方在履行本補充協議過程中發生爭議，應協商解決，若協商仍不能解決，雙方均可向本工程所在地的人民法院提起訴訟。

　　第二十二條合同條款的生效

　　1、本補充協議乙方加蓋公司印章、項目承包人簽字起生效。

　　2、本補充協議未盡事宜，雙方另行協商解決，所達成的本補充協議書面文件為正式合同的組成部分。

　　第二十三條合同條款份數

　　一式貳份，甲、乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。

　　第二十四條附件

　　本補充協議附件為也同為正式合同的組成部分，與正式合同和補充協議具有同等法律效力。本補充協議附件共四份：

　　附件一《乙方項目現場管理人員名單》

　　附件二《三方質保協議》

　　附件三乙方《投標文件》

　　附件四《工程總承包單位計量、計價標準匯總表》

　　甲方：_______________(公章)乙方：_______________(公章)

　　法人代表：_______________法人代表：_______________

　　委托代理人：_______________委托代理人：_______________

　　開戶銀行：____________________開戶銀行：____________________

　　帳號：_______________帳號：_______________

　　郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________

　　訂立時間：_____年_____月_____日

基礎建設施工的合同范本 篇12

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　此致

　　_____________人民法院

　　附：本上訴狀副本__________份

　　反訴人：_________________(簽名)

　　_____年_____月_____日

基礎建設施工的合同范本 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協議：

　　1、施工內容

　　施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

　　2、安裝說明

　　同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。

　　3、相關施工數量、費用見價格表：

　　4、安裝期限

　　在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。

　　5、質量標準及驗收標準

　　工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。

　　按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。

　　6、付款方式

　　協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%，剩余的3%作為質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后，提供相應的收款收據。

　　7、其他

　　在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

　　8、本協議一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

基礎建設施工的合同范本 篇14

　　甲方：(管理層)

　　乙方：(勞務層)

　　根據工程實際情況，甲乙雙方經過友好協商，同意對20__年10月26日簽訂的春城花園《建筑工程勞務承包合作合同書》進行補充，在《建筑工程勞務承包合作合同書》基礎上，就本工程具體施工事宜及有關細節達成一致，訂立本補充協議。

　　一、竣工工期與進度控制節點：

　　1、竣工工期：20年9月30日

　　2、進度控制節點：

　　8月份：屋面工程、樓地面工程，主要濕作業與修補作業，提供全部建設單位直包項目工作面，內墻膩子一遍完成。

　　9月份：安裝工程，內墻膩子、樓梯抹灰、室外散水，竣工清理等承包范圍內的全部工程內容完成，具備初驗條件。

　　二、施工條件

　　1、 8月5日之前，滿足9月30日具備初驗條件的各工種勞力全部到場。

　　2、乙方必須采取措施保證施工人員、機械的均衡連續施工，保證合同工期。

　　3、乙方須保證建設單位直包隊伍的垂直運輸等協調工作。

　　三、工程款支付

　　1、工程款支付條件：只有在全部按進度計劃控制節點要求的進度完成并經甲方驗收合格后方可支付。

　　2、工程款支付方式：

　　第一階段：8月5日前支付工程預付款50萬元.若乙方勞力不能滿足施工條件的.要求，不予支付。

　　第二階段：9月5日前支付工程進度款50萬元.

　　第三階段：10月8日前支付工程進度款60萬元.

　　3、若因乙方原因造成9月底不具備初驗條件，第三階段工程款直到具

　　四、工程質量

　　1、本工程質量要求為合格。

　　2、住宅使用功能及實體測量與觀感評定標準均應符合合格標準，滿足每戶驗收質量要求，不得出現超差現象。

　　3、在初驗之前，按照每戶驗收標準進行自檢，全部合格后方可報驗。

　　五、本協議與《建筑工程勞務承包合作合同書》有不同之處以本協議為準。其它事宜執行20__年10月26日簽訂的《建筑工程勞務承包合作合同書》的有關約定。

　　六、本協議與雙方簽訂的《建筑工程勞務承包合作合同書》具有相同法律效力。雙方各執兩份。自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

基礎建設施工的合同范本 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》，結合工程實際情況，經過雙方協商，達成如下施工協議：

　　一、工程名稱：**鎮農貿市場基礎設施建設項目

　　二、工程地點：**鎮**村西頭組

　　三、工程內容：

　　1、修建農貿市場區間道路1200米;

　　2、新建供水管網1800米，排水管道20xx米;

　　3、人行道建設生態磚4550平方米;

　　4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;

　　5、完成新區內電源、電網建設，安裝路燈180盞;

　　6、完成東環路農貿市場商戶180戶;

　　四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。

　　五、工程工期：工程工期為14個月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。

　　六、雙方的權利與義務：

　　甲方權利義務：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關系，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地群眾發生的沖突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創造一個良好的施工環境，使乙方能夠順利施工，并按合同規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設計標準，保證在規定的工期內高質量完成任務，并制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照合同及時付款。

　　七、付款方式：

　　1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格后付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格后付全款的30%;

　　3、乙方完成總工程經甲方驗收合格后付全款的40%。

　　八、此協議一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：代表人：

　　年 月 日

基礎建設施工的合同范本 篇16

　　尊敬的審判長、審判員：

　　受某集團有限公司的委托，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閱案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

　　關于《支付款及扣除款項確認表》的意見

　　一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

　　第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬于無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

　　第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經明確委托“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

　　深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

　　第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委托書》對他的授權，同樣屬于無權代理行為。

　　1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權范圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，并不在授權委托書授權范圍內，屬于其個人行為，不應約束上訴人。

　　黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。

　　例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構制作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬于有權代理行為。

　　但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構制作安裝合同》的行為是行使《授權委托書》權限的行為，《網架鋼結構制作安裝合同》本

　　身并沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構制作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

　　2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業務過程中的事務”，也不屬于“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業務、施工管理等相關事項”。

　　綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬于無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權代理，事后上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

　　二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

　　根據《建設工程監理規范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據并簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出并向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委托范圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

　　證明該監理員獲得了業主的相應授權。

　　該監理員的行為還違反了《建設工程監理規范》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

　　三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，并不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

　　第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

　　第二、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

　　第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

　　第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架并承擔費用，根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

　　同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

　　關于維修義務及維修款的意見

　　一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質量保修”范圍。

　　根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

　　8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

　　二、上訴人積極履行了保修義務。

　　根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答復被上訴人，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

　　三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的后果應由被上訴人自行承擔。

　　被上訴人分包的工程是專業工程，屬于專業分包，在被上訴人提交的證據11、12里也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

　　四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保修金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

　　關于提供施工圖紙和竣工資料的意見

　　一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

　　上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

　　爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

　　二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

　　依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

　　在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

　　如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

　　綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

　　代理人：

基礎建設施工的合同范本 篇17

　　市區建設施工合同書

　　發包方：_______________________________________________

　　承包方：_______________________________________________

　　工程名稱：_______________________________________________

　　工程地點：_______________________________________________

　　建筑面積：_________________平方米;層數：_______________

　　結構類型：________________;檐高/跨度：________________米

　　批準文號：(有權機關批準工程立項的文號)_________________

　　工程性質：(指基建、技改、合資等)：_____________________

　　承包范圍：_______________________________________________

　　承包方式：_______________________________________________

　　質量等級(優良或合格)：_________________________________

　　工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設工程施工合同(小型工程本)是依據擬定的，適用于建筑面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建筑工程。建設工程施工合同協議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：

　　第1條工期

　　1·1本合同工程定于____年____月____日開工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。

　　1·2承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出：_______

　　1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商后在合同中約定：

　　第2條圖紙發包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。

　　第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名：___________;項日經理姓名：_______________。

　　第4條發包人工作

　　開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現場交驗，協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂后______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃后_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，并承擔相關的經濟支出。