市區建設施工合同書（通用15篇）

市區建設施工合同書 篇1

　　發包方：_______________________________________________

　　承包方：_______________________________________________

　　工程名稱：_______________________________________________

　　工程地點：_______________________________________________

　　建筑面積：_________________平方米;層數：_______________

　　結構類型：________________;檐高/跨度：________________米

　　批準文號：(有權機關批準工程立項的文號)_________________

　　工程性質：(指基建、技改、合資等)：_____________________

　　承包范圍：_______________________________________________

　　承包方式：_______________________________________________

　　質量等級(優良或合格)：_________________________________

　　工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設工程施工合同(小型工程本)是依據擬定的，適用于建筑面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建筑工程。建設工程施工合同協議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：

　　第1條工期

　　1·1本合同工程定于____年____月____日開工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。

　　1·2承包方為提前工期采取的`相應措施及因此增加的經濟支出：_______

　　1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商后在合同中約定：

　　第2條圖紙發包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。

　　第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名：___________;項日經理姓名：_______________。

　　第4條發包人工作

　　開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現場交驗，協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂后______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃后_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，并承擔相關的經濟支出。

市區建設施工合同書 篇2

　　市區建設施工合同書

　　發包方：_______________________________________________

　　承包方：_______________________________________________

　　工程名稱：_______________________________________________

　　工程地點：_______________________________________________

　　建筑面積：_________________平方米;層數：_______________

　　結構類型：________________;檐高/跨度：________________米

　　批準文號：(有權機關批準工程立項的文號)_________________

　　工程性質：(指基建、技改、合資等)：_____________________

　　承包范圍：_______________________________________________

　　承包方式：_______________________________________________

　　質量等級(優良或合格)：_________________________________

　　工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設工程施工合同(小型工程本)是依據擬定的，適用于建筑面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建筑工程。建設工程施工合同協議條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協議：

　　第1條工期

　　1·1本合同工程定于____年____月____日開工;于____年____月____日竣工。合同工期日歷天數為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為_____天。

　　1·2承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出：_______

　　1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商后在合同中約定：

　　第2條圖紙發包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。

　　第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名：___________;項日經理姓名：_______________。

　　第4條發包人工作

　　開工前辦理完畢土地征用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構筑物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，并保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，并于現場交驗，協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，合同簽訂后______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃后_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，并承擔相關的經濟支出。

市區建設施工合同書 篇3

　　甲方：忠路鎮綜合村民委員會

　　乙方：

　　為修建好花園路街道及下水道，進一步明確雙方義務，經甲乙雙方協商，特訂立如下合同：

　　一、甲方將對忠路鎮花園路街道330米、橫街巷道120米、土司巷道40米進行路基基礎調平壓實硬化以及無下水道的路段進行新建，該工程總造價220000元。乙方愿意承包該工程。

　　二、道路標準：（道路施工標準要求見忠路鎮村鎮建設服務中心設計施工標準）。

　　三、施工要求：乙方要按施工設計標準要求，在甲方的質量監督小組的監督下進行施工。

　　四、工期要求：乙方應在開工之日起30日內完工，無故超期一天罰總工程款的10%（因天氣原因無法施工的可順延工期）。 五、付款方式：1、開工后，工程進展一半時，付工程款總額的30%。2、工程竣工后，甲方與上級主管部門驗收合格后，付工程總款額的70%。

　　六、甲方負責協調沿街出現的民事矛盾糾紛。

　　七、乙方開工后，進的修路材料、施工設備由乙方自己看護，施工期間發生的事故由乙方自負，一切工程費用由乙方負責。

　　八、雙方必須遵守合同，違反者負法律責任。

　　九、合同未盡事宜，經甲乙雙方協商解決。

　　十、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，鎮財政所存一份。

　　甲方：（蓋章）法人代表簽字：

　　乙方：（簽字蓋章）

　　見證人：

　　二0xx年一月十二日

市區建設施工合同書 篇4

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設部，國家工商管理總局共同發布的《建設工程施工合同》及其他有關法律、法規，自愿、平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協商簽訂合同，共同信守。

　　第一條、工程事項

　　1.1工程名稱：_______________________________________

　　1.2工程地點：_______________________________________

　　1.3工程內容：_______________________________________

　　1.4工程開竣工日期：____年___月___日至___年__月___日。

　　第二條、工程承包范圍

　　2.1承包范圍:乙方包工，包料。

　　第三條、發包人工作

　　3.1甲方向乙方提供設計圖紙，核定乙方的施工方案。

　　3.2甲方向乙方提供水、電、場地、工人住宿，方便乙方施工。

　　第四條、承包人的權利和義務

　　4.1按照協議約定進入現場并嚴格按照設計圖紙進行施工，保證按期完工。

　　4.2施工中做到文明施工，嚴格按照安全標準組織施工。

　　4.3乙方編制施工方案，由甲方審定后實施。

　　4.4乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協商。

　　第五條、工程造價和結算

　　5.1工程總價：大寫_________________________________

　　5.2結款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預付款。

　　5.3乙方材料及工人進場再付工程款___%大寫__________元

　　5.4工程全部結束驗收合格后,甲方向乙方付清余款。

　　5.5工程結束三天內為工程驗收期，逾期視為工程合格。

　　第六條、由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應順延。

　　6.1不可抗力及自然災害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災。

　　6.2發包人未能按約定日期支付工程相應款項，使施工不能正常進行。

　　第七條、違約責任

　　7.1除國家法律法規政策明確規定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的損失，由違約方承擔賠償責任。

　　7.2甲方未按約定的時間和要求提供場地，方案回復，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費用均有甲方承擔。

　　第八條、爭議解決方式

　　8.1本合同在執行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的可向當地人民法院起訴。

　　第九條、其他

　　9.1協議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效應。

　　第十條、合同份數及生效日期

　　10.1本協議一式兩份，甲乙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　___年__月___日

市區建設施工合同書 篇5

　　建設施工合同示范文本

　　建設單位(以下簡稱甲方)_____________

　　地址：_____________

　　郵碼：_________________

　　電話：_________________

　　法定代表人：________________

　　職務：________________

　　拆遷戶(以下簡稱乙方)_____________

　　地址：_____________

　　郵碼：_________________

　　電話：_________________

　　法定代表人：________________

　　職務：________________

　　根據_____________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　第一條乙方在甲方用地范圍內共有_____________結構的住房__________幢__________間，共_____________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于__________年__________月__________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)

　　第二條乙方應于__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后__________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。

　　第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：_________________

　　1.乙方自行找房周轉，每人每月補助_____________元;

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月_____________元;

　　3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_____________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。房地產合同：_________________工程項目拆遷房屋合同由精品信息網整理!

　　第四條甲方安置乙方的住房位于_____________，共__________套__________間，__________層__________號，配有__________等裝備。

　　第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致簽同意__________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　第七條其他約定：_____________.

　　本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式__________份，交__________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__________等單位各留存一份。

　　建設(甲方)________________(公章)拆遷戶(乙方)________________(公章)

　　代表人：________________代表人：________________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日

市區建設施工合同書 篇6

　　帷幕灌漿施工合同范本

　　工程總承包方：

　　項目作業承包方：

　　證件號碼：

　　經甲、乙雙方協商，庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔，簽訂意向如下：

　　第一條工程概況

　　1工程名稱：

　　2工程地點：

　　3承包項目：帷幕灌漿工程

　　第二條承包方式和內容

　　1、承包方式：

　　單價承包

　　2、承包主要工作數量：

　　4、承包單價(或總價)：

　　5、單價組成：

　　第三條價款結算

　　1、合同簽署后甲方撥付乙方___ 元(大寫：____)預付款。乙方收到甲方付款后五天內進場。在施工期間，乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告，甲方根據監理工程師審定的工程量，確定結算工程量，進行工程款支付。

　　2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。

　　3、稅金由甲方承擔。

　　第四條甲方的責任與義務

　　1、甲方編制總體施工組織設計，全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作，統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。

　　2、甲方統一向發包單位領取工程技術文件和施工圖紙，按時供給乙方。

　　3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告，組織圖紙會審和技術交底。

　　4、甲方負責組織并參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。

　　5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量，有權暫停不符合施工規范的施工程序。工程質量如達不到規范或設計要求，甲方有權指令乙方停工整改。

　　6、甲方以書面形式向乙方提供并交驗水準點與坐標控制點。

　　7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建筑物、構筑物及文物等資料，并協助乙方進行處理和實施保護工作。

　　8、甲方負責統一規劃和管理施工現場，為實現文明施工目標創造條件。

　　9、甲方負責檢查施工安全，有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。

　　第五條乙方的責任與義務

　　1、遵守國家與地方的有關法律法規，并保證甲方免于承擔由于乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。

　　2、乙方應對施工人員進行崗前教育，增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。

　　3、依據設計圖紙和甲方要求，編制施工組織設計和總進度計劃，并向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。

　　4、施工期間，乙方在每月二十日向甲方申報下月計劃安排和生產完成情況月報表。

　　5、施工期間，乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作，直至驗收完成。

　　6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作，并接受監理工程師及甲方的監督檢查。

　　7、乙方施工現場必須整潔，做到工完場清，積極配合甲方進行現場管理，達到對環境、健康等各項要求，確保文明施工。

　　8、乙方必須自行完成分包項目，不得再進行分包或轉包。

　　9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用，否則因此產生的一切責任有乙方承擔。

　　第六條工程質量

　　1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。

　　2、乙方必須建立健全質量保證體系，完善質量檢查制度，嚴格按設計圖紙和施工規范要求，對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查，并詳細的填寫質量記錄。

　　3、乙方根據國家質量驗收規范、評定標準和甲方要求，及時整理各類質量記錄，圖表等資料，并及時移交給甲方。

　　4、乙方應精心組織施工，保證工程質量。如質量不合標準，必須返工修理，其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部經濟損失。

　　5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。

　　第七條安全生產

　　1、分包項目的施工安全要求：安全生產無事故。

　　2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底，并進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全設施，經檢查合格方可使用。

　　3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》，不執行《安全生產技術》標準，危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故，乙方承擔全部責任。

　　第八條本意向書一式貳份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　代表人(簽字)：

　　代表人(簽字)：

　　簽訂日期：

　　年月日

市區建設施工合同書 篇7

　　上訴人：_________________名稱：_____________

　　住所：________________

　　電話：______________

　　法定代表人：_________________名稱：________________

　　職務：______________

　　委托代理人：_________________姓名：_____________

　　性別：_____________

　　年齡：______________

　　民族：_________________

　　職務：_________________

　　工作單位：______________

　　住所：________________

　　電話：______________

　　上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現提出上訴。

　　上訴理由及請求：________________

　　(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤，提出所根據的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

　　此致

　　___________人民法院

　　上訴人：______________(蓋章)

　　法定代表人：______________(簽章)

　　__________年_____月_____日

市區建設施工合同書 篇8

　　甲方：_________　　乙方：_________　　立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方)，本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資共同遵守：　　

　　第一條 房地標示：　　本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”，經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。　　

　　第二條 房屋面積：　　本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間，其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米，(實際面積以當地政府機關復丈后，建筑改良物所有權狀記載的面積為準)，但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等，即相當于本契約所記載面積，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時，雙方均不得異議，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分，即以該戶出售時的平均單價為計算基準，由雙方互為補償。　　

　　第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外，乙方的投資、規劃，其使用權歸乙方，但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。　　

　　第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有，地下室除機電設外，其余場地如遇空襲時，應開放為公共避難場所，地下室平時作為停車場，由本大樓管理委員會統籌管理，其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。　　

　　第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程，其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須征求乙方意，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更后的工程款由雙方協議定之，但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工，如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項目施工。　　

　　第六條 工程期限：本契約房屋建筑工程，乙方應于本契約簽訂后____月內工，自開工之日起_________工作天完工，并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負遲延完工之責。　　

　　(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。　　

　　(二)甲方要求變更內部隔間與設計，致遲延完工時。　　

　　(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由，以致工程不能如期進行時。　　

　　(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程，不受本條約完工時限的拘束，電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。　　

　　第七條 保固期限：　　本契約房屋領到使用執照之日起，對本契約房屋建筑結構，乙方應負責保固________年，但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。　　

　　第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整，包括下房屋及裝修土地價款。　　

　　(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。　　

　　(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整，包括建筑基地，道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。　　

　　第九條 付款辦法：　　本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整，分為備款人民幣_________(大寫)元整，優惠貸款人民幣_________(大寫)元整，銀行貸款人民幣_________(大寫)元整，甲方應按下列進度，將分期付款表上的金額，經乙方通知于繳款期限內繳付乙方，絕不拖延短欠。　　

　　第十條 貸款辦法：　　本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。　　

　　第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(

　　第九條)所規定工程進度的定付款時，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一計算滯納金，上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方，如逾期滯納達十五天，經乙方催告仍延不交付時，即視為甲方違約，乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書，代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定，甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收，以為抵償乙方所受的損失，乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與

　　第三者或為其他處分，甲方絕無異議，甲方若依前條約定的付款規定，以票據支付時，甲方保證兌現，如有遭退票情形等，視為甲方未繳款，依前述約定方式處理。　　

　　第十二條 本約房屋如乙方非因

　　第五條的情形而逾期交屋時，其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發生糾葛不能出賣等情況時，除應將既收價款全數退還甲方外，并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由，致使乙方不能交付本契約房屋時，雙方同意解除本契約，乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。　　

　　第十三條 契約房屋已登記于甲方名義，如甲方違約拒付款項，經乙方催仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。　　

　　第十四條 甲方負責訂購本房屋土地，其房屋產權及基地產權的移轉登記事，乙方負責于本房屋建造完成，經政府主管單位發給使用執照，及甲方依約履行其義務后，乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理，甲方應按照乙方通知的時間內，將應提出的證件及在有關文件上蓋章，連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下：　　

　　(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。　　

　　(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。　　

　　(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費，公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。　　

　　(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方，均由甲方負擔如數繳清不得異議。　　

　　(五)以上各項應由甲方負擔的費用，如由乙方先行墊付或代繳，甲方應數歸還需要。　　

　　第十五條 產權登記：本契約房地產權登記由乙方指定代理人，統一辦理土移轉登記，建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。　　

　　第十六條 本契約房地，乙方保證產權清楚，絕無任何糾紛或設定他項權利象，如有任何糾葛，乙方應負責清理，不得損害甲方的利益。　　

　　第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起，無論所開列單據的抬為任何一方，均就負擔下列費用：　　

　　(一)本戶水電基本費用。　　

　　(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。　　

　　(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。　　

　　(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。　　

　　(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。　　

　　第十八條 本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后，甲方應付清列款項稅費等，乙方始行交屋，甲方如不協辦或遲延逾期的，致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約，并應負賠償乙方一切損失之責。　　

　　(一)繳付本約

　　第十四條

　　第一、三、四項約定應付的稅捐。　　

　　(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用，并預付乙方四個月的利息。　　

　　(三)付清因逾期付款的滯納金。　　

　　(四)付清本房屋的所有優惠貸款。　　

　　第十九條 通知送達：甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之，有拒收或無法投遞致退回的，均以郵局

　　第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時，負有通知乙方的義務。　　

　　第二十條 其他事項：　　

　　(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計，須以書面征得乙方同意后托乙方辦理，所需工程費用經雙方議定價格后，差價由甲方于變更同時給付乙方，但經不減少于原定總價為原則，如甲方未在約定期間內給付時，乙方即視為甲方已取消變更設計的要求，乙方為避免影響工程的進度，得按原合約圖說施工，甲方無異議。　　

　　(二)乙方通知交屋并給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。　　

　　(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時，本契約書及本約有連帶關系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。　　

　　第二十一條 本契約的約束與效力：　　

　　(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人，但經雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。　　

　　(二)本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附件未定的，依據本契約的規定。　　

　　第二十二條 未盡事宜：　　本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。　　

　　第二十三條 契約分存：　　上述契約事項經雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。　　

　　第二十四條 有關本契約的權義，雙方同意以_________法院為管轄法院。　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________　　代表人(簽字)：_________

　　代表人(簽字)：_________　　住址：_________

　　住址：_________　　身份證號碼：_________

　　身份證號碼：_________　　電話：_________

　　電話：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點

市區建設施工合同書 篇9

　　甲方：XX縣XX鎮XX村村委會

　　乙方：住址：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　一、工程名稱和地點

　　1、工程名稱：XX鎮XX村村道水泥路整治。

　　2、工程地點：XX縣XX鎮XX村。

　　二、工程承包范圍及內容

　　該段路基為水泥路面，要求把水泥路路面斷板處重新修補、路基加寬。寬度50公分，涵洞溝渠疏通。

　　三、承包方式

　　本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的不變單價承包方式。

　　四、工程造價

　　根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣：貳萬肆仟陸佰元正(￥：24600元)

　　五、工程施工工期

　　本合同施工工期為30天，(雨天除外)，20__年12月20日開工，于20__年1月20日竣工。

　　六、甲、乙雙方的權利，義務

　　1、甲方的主要權力、義務。

　　(1)甲方的主要權利

　　派出質量監督人員對乙方承包的工程進行質量監督。

　　(2)甲方的主要義務

　　①甲方接到乙方驗收申請后，3天內組織有關人員進行驗收，否則損失由甲方負責。

　　②負責提供取土料場，棄土料場，負責解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的林木障礙。

　　2、乙方的主要權力、義務

　　(1)乙方的主要權力，乙方工程全額墊支，完工后一次性全部付清。

　　(2)有權自行采購所需材料及施工人員的調度。

　　(3)嚴格按照施工規范進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如有人為阻擋，人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。

　　(4)制定安全技術措施，承擔安全事故所發生的費用。

　　七、違約責任

　　本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價30%的違約金)，并按照《中華人民共和國合同法》的有關條款追究違約方的責任。

　　八、附則

　　1、本合同一式三份，合同雙方各執一份，村委會存檔一份。

　　2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效，結清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。甲方：

　　乙方：

　　社員代表簽字：20xx年12月10日

市區建設施工合同書 篇10

　　甲方（委托方）：______________　　乙方（施工方）：______________　　簽約時間：____________________　　簽約地點：____________________　　為規范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。　　

　　一、工程概況　　

　　1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記，并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。　　

　　2.裝飾施工地點：_____區_____路（小區）_____幢_____號（單元）_____室。　　

　　3.住房結構：_____室_____廳_____結構，建筑面積_____平方米。　　

　　4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》。　　

　　5.承包方式：（包工包料，包清工，部分承包）。　　

　　6.本工程由_____設計。　　

　　7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。　　

　　二、工程價款及結算方式　　

　　1.總價款：_____（大寫）元（其中：設計費__元，管理費（_____%）元，稅金（_____%）元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。　　

　　2.合同簽訂后，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元；尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內一次付清。　　

　　三、施工準備及雙方的義務　　甲方工作　　

　　1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案；確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。　　

　　2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。　　

　　3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。　　

　　4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。　　乙方工作　　

　　1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。　　

　　2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。　　

　　3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。　　

　　4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。　　

　　5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。　　

　　四、材料的供應甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。　　如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的`損失由乙方負責

市區建設施工合同書 篇11

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　施工單位(以下簡稱乙方)：

　　婺源縣新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國_____》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　第一條?工程項目

　　(一)工程地點：香田小區

　　(二)工程內容：貝雷架鋼便橋

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條?工程造價為人民幣：?19.91萬元整

　　第三條?合同工期

　　1.雙方商定總工期30天。

　　開工日期：20_________年06月?20?日，竣工日期：20_________年?07?月?20?日

　　2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。

　　①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。

　　②因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

　　③因停水、停電等情況達六小時以上時。

　　④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

　　⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

　　第四條?工程質量標準和保修期

　　(一)?工程質量標準按國家現行施工規范驗收

　　(二)?工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

　　第五條?材料設備供應

　　(一)?工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

　　(二)?材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

　　第六條?付款方式

　　完工后一個月內一次性付清。

　　第七條?責任范圍

　　(一)甲方責任：

　　1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

　　2、及時組織工程竣工驗收工作;

　　3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

　　①?承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場_____，一旦發生問題，后果自負。

　　②?乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。

　　③?乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。

　　2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

　　3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。

　　第八條?其它事項

　　(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

　　1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單

　　2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;

　　3、增加或變更內容所需材料必須落實;

　　(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

　　(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

　　(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關_____機構裁決。

　　(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

　　第九條?本合同一式?叁份，均具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日

市區建設施工合同書 篇12

　　發包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則。經雙方就 工程發、承包事項協商一致，特訂立本補充協議，并作為工程付款、結算等依據，其他事宜執行《建筑工程施工合同》。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　結構形式：

　　建筑面積：

　　二、工程承包范圍：

　　承包范圍：包工包料、施工圖紙全部內容 。

　　三、合同日期：

　　開工日期：年月 日

　　竣工日期 年月 日

　　合同日期總日歷天數： 天

　　承包人若延誤工期，每天需按合同價萬分之三向甲方支付違約金，屬停水、停電原因經甲方和監理簽字確認后工期順延。

　　四、質量標準：

　　工程質量達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300—20xx）和設計文件要求。

　　質量驗收標準：合格。

　　五、合同價款：

　　金額（暫估）： 大寫：

　　六、工程價款結算方式：

　　執行1996年《山東建筑工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》。20xx年《山東建筑工程綜合定額濰坊市估價表》，1994年《全國統一安裝工程預算定額山東省價目表》，以及配套的費用定額，現行有關規定，按施工圖預算加變更簽證費用據實結算。 工程類別：按單位工程實際類別。取費等級：丙級，人工工資單價建安裝飾均為28元/工日，臨設增補費按建筑面積8元/平方。室外配套工程類別：按V類結算。工程竣工驗收30天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告和完整的結算資料，并辦理結算。

　　七、工程款支付方式：

　　1.主體階段分四次撥款：撥款時必須扣除甲方供料款

　　（1）基礎至±0，撥付割算款75%；

　　（2）一層至二層，撥付割算款75%；

　　（2）三層至四層，撥付割算款75%；

　　（3）五層至封頂，主體驗收完成，撥付割算款75%。

　　2.裝飾階段撥款：

　　（1）內、外墻完成撥付割算款75%；

　　（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；

　　（3）工程竣工驗收合格，撥付至割算款的80%，工程竣工驗收后三月內辦理完工程決算，審計完畢支付至工程總造價的95%，余款保修金5%按國家規定執行，待保修期滿三個月內無息付清。

　　八、發包人材料供應：

　　1.瓷磚、潔具由發包人指定品牌型號確認樣品和價格。

　　2.電線、電纜、配電箱由甲方提供，開關、插座由發包人指定品牌型號確認價格。

　　3.防水、外墻保溫、外墻涂料等材料由發包人指定品牌型號確認價格。

　　4.塑鋼窗、內門、防火門、出庫門、進戶門及不銹鋼欄桿扶手由發包人指定主材和確認價格由施工單位統一加工安裝。

　　5.據實結算的材料需雙方共同看樣定價訂貨。

　　九、承包人材料采購：

　　1.承包人采購的材料設備與設計或標準要求不符時，承包人應按甲方工程師要求的時間運出施工場地，重新采購符合要求的產品，承擔由此發生的費用。由此延誤的工期不予順延。

　　2.甲方或監理工程師發現承包人采購并使用不符合設計或標準要求的材料設備時，應要求承包人負責修復、拆除或重新采購，并承擔發生的費用，由此延誤的工期不予順延。

　　3.承包人所施工的防水、外墻保溫、外墻涂料等專業施工必須用有備案資質的單位，并經甲方考察認定后方可進行分包，資質復印件加蓋公章留發包人存檔。

　　4.按規定允許找差價的議價材料，由甲、乙雙方按屆時市場價簽證確認。

　　十、材保費和配合管理費：

　　1.甲供材乙方計取材保費：1%。

　　2.甲方分包項目,乙方計取管理費2%；

　　3.定品牌認價的材料不計取材保費。

　　4.甲供材超出預算定額部分，按甲供價增加10%扣款。

　　5.工程投標產生的費用，承包人承擔按照國家規定應由承包人承擔部分的費用。

　　十一、隱蔽工程和中間驗收：

　　工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方和監理工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點，，承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。

　　十二、安全文明施工與民工工資：

　　1.安全文明施工：

　　承包人須按照工程建設安全文明生產有關管理規定，嚴格按安全文明標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，杜絕安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。因沒達到施工現場文明施工要求而造成的罰款由承包人承擔。

　　2.民工工資：

　　乙方應建立行之有效的民工登記臺賬和工資發放臺賬，甲方可隨時檢查，乙方應按約定及時支付民工工資，確保民工不上訪。因甲方不按約定撥付工程款，乙方有承擔墊付民工工資的責任，因乙方原因拖欠民工工資造成民工上訪，甲方有權將乙方工程款直接支付民工工資。

　　3.工程資料：

　　承包人須確保工程施工技術資料和安全技術資料詳實完整，達到當地主管部門要求，并按時提交發包人和進行備案。

　　十三、工程質量保修：

　　保修期按國家有關規定，承包人應履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責任。若承包人推諉不作為，在通知后七日內不安排維修，發包人可自行安排維修，所發生的費用從承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人補足差額。

　　十四、現場管理：

　　1.三通一平：發包人保證水、電供應和道路通暢。

　　2.塔機安拆：乙方服從甲方安排，避開管線位置，服從甲方的施工現場總平安排。施工單位必須具備相應資質。

　　3.回填完成后，在發包人后續工程配套施工現場范圍內的承包人所有臨設應及時拆除，以免影響工程進度。

　　4.水、電管理：臨時水電不得外借，不得出現偷水、竊電現象，否則給予相應經濟處罰。

　　十五、其他：

　　1.工程產生的營業稅:由發包人代扣、代繳。

　　2.工程產生的水、電費，由發包人代扣、代繳。

　　3.嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、娛樂等一切非正常的經濟活動，一經查實，乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發生上述行為之日雙方所發生的合同總額的5%作為違約金；若在合同履行過程中，乙方人員以現金或變相現金的形式向甲方人員行賄的，乙方應向甲方支付自合同簽訂至甲方發現上述行為之日雙方所發生合同總額的10%作為違約金。同時，甲方有權單方解除上述行為所涉及的相關合同，因解除相關合同給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　若甲方人員明示或暗示要求宴請、招待，或索取禮金、禮品、禮券及其它利益，或故意刁難、顯失公平現象，乙方有權舉報，廉政監督電話：或。

　　十六、本協議與甲乙雙方簽訂的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相關條款首先執行本協議內容。未盡事宜由甲乙雙方協商解決。協商不成的，可向本協議簽訂地法院起訴。

　　本施工補充協議由發包人承包人雙方共同簽署，一式四份，發包人二份，承包人二份。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　發包人:（蓋章）承包人：（蓋章）

　　法定代表人：（簽字） 法定代表人：（簽字）

　　簽約時間： 年 月日

　　簽約地點：

市區建設施工合同書 篇13

　　甲方：_________________法定地址：_____________

　　乙方：_________________法定地址：_____________

　　依照國家相關規定，在平等自愿和互惠互利的基礎上，甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協議(以下稱協議)。

　　1.合作內容甲方受乙方委托為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談并收取入網費。

　　2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的輔料，并保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。

　　3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費，開戶費定為_____________/戶。開

　　戶費收入由甲、乙方依照_____________：_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。

　　4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。

　　5.財務結算______________。

　　6.日常維護在系統正常使用前，由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用后，由乙方對系統進行日常維護。

　　7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責，如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛，應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。

　　8.協議生效本協議一式兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　9.其它本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

　　授權代表(簽字)：_____________授權代表(簽字)：_____________

　　__________年__________月__________日

市區建設施工合同書 篇14

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　一、 工程概況：

　　工程名稱：小區道路硬化工程 工程地點：小區 承包范圍：包工包料 合同工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(后附工程預算單)。

　　二、 甲方職責：

　　1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規范對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。

　　2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規范、質量指標進行檢查監督，負責建筑材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

　　3、 根據實際需要，審核批準工程變更方案，審定工程簽證。

　　4、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。

　　三、 乙方職責：

　　1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規，依據施工方案要求組織施工。

　　2、 每道工序完工后需經甲方驗收合格后方可進行下一道工序的施工。

　　3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標，具備產品合格證書及相關質檢手續，并經甲方驗收合格，方可使用。

　　4、 抓好本工隊全體人員的安全教育，搞好施工現場安全設施、警示標志配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設備的安全操作規范，積極配合甲方的各項安全檢查。

　　5、 未按照施工技術規范及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工并承擔相關費用。

　　6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。

　　四、 工程決算：

　　工程竣工后，依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。

　　五、 付款方式：

　　依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格后，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保修金，保修期為一年，期滿未出現質量問題，支付余款。本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當地勞動仲裁部門裁決本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。

　　發包方：(公章)法定代表人：委托代理人：

　　承包方：(公章) 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日

市區建設施工合同書 篇15

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》和建設承包合同條例及有關法律、法規、規章、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本建筑分包工程外墻瓦施工事項協商一致訂立本合同。(注：進場時間聽甲方通知)。　　

　　一、 工程名稱：　　

　　二、 工程地點：　　

　　三、 技術要求：依據甲方對乙方技術交底進行施工，外墻采用

　　西瓦，甲方應安排質檢人員進行質量抽查，達到驗收合格，乙方可繼續施工，對出現問題，乙方應及時進行整改。施工驗收合格為：《建設工程質量檢驗規定》及《建筑裝飾工程驗收規范》。　　

　　四、 承包方式合同價格：　　本工程由甲方提供材料及外墻瓦，乙方專業人員負責鋪貼工作。本工程外墻瓦人工費按實際鋪貼面積計算，計 元平方米。　　

　　四、承包范圍：　　

　　1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、主電箱。其它的`小型機具由乙方負責：(如：切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。　　

　　2、如乙方在途中找借口退場，工程款按已完成工程量的50%計算。　　

　　3、在乙方施工過程中要保質，保量、保安全，要服從甲方管理人員的安排。　　

　　4、材料搬運由乙方負責。　　

　　五、付款方式：　　乙方施工完成一棟外墻瓦后，鋪

　　第二棟時，待甲方、施工員，驗收

　　第一棟瓦面合格后，付

　　第一棟瓦面的總面積造價80%，待公司全部工程完工后，全部工程驗收合格后____日之內，將剩余的工程款全部付清給乙方。　　

　　六、工期要求：每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。　　

　　七、雙方遵守責任：　　

　　(一)甲方責任：　　

　　1、甲方提供主材料，攪拌機、提升機、手推車。　　

　　2、按合同約定支付分包工程款。　　

　　3、甲方給乙方提供住宿及水電。　　

　　(二)乙方責任：　　

　　1、乙方提供工人的安全用具，如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進行施工。乙方施工的工藝必須達到甲方的驗收標準，確保驗收達到合格工程。　　

　　2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進行。如因乙方自身原因耽誤工期，產生的后果由乙方負責。　　

　　3、乙方現場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進入工作現場，若喝酒后上班，被公司項目部發現，發款從工程款里直接開單扣除。　　

　　4、乙方必須安全生產，服從項目部的指揮及安排去施工，乙方在施工工程中，出現返工事件由乙方自付。　　

　　八、違約責任：　　甲、乙雙方必須覆約雙方的責任，并按合同約定的相關條款進行施工。　　

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字或蓋章生效。　　

　　十、如乙方質量不達標，人力跟不上，管理跟不上，甲方有權單方解除合同，結算方式按合同《

　　四、2》條執行。　　甲方簽字：　　乙方簽字：　　簽訂日期：________年____月____日