我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū)(精選16篇)
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇1
甲方:________________
乙方:________________
地點(diǎn):
1、 甲方工地材料到位,提供工具,斗車(chē)等工具由甲方負(fù)責(zé)。
2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負(fù)責(zé)。
3 、乙方要保質(zhì)保量,在工地不準(zhǔn)打架、 賭博,如有違反,罰款________元。
4、 施工安全:發(fā)生工傷事故由施工隊(duì)自己負(fù)責(zé)。
5 、本工程工期為天,乙方按施工實(shí)際量計(jì)算總平方數(shù),衛(wèi)生間墻面________/平方米,地面:________/平方米,此價(jià)不含稅金。
6 、人員進(jìn)場(chǎng)按每人發(fā)飯票,不包吃,包住宿、 包水電,飯票費(fèi)按每月計(jì)算扣除。 7 、十天以?xún)?nèi)可以借資,借資款不超過(guò)進(jìn)度款。
8、 結(jié)算方式:按每月工程進(jìn)度的80%結(jié)算工程款,余款的20%在驗(yàn)收合格10天之內(nèi),全部付清。
9、乙方在本合同期間不得中途撒離工人,如因此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。
10、乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)后先試用兩天時(shí)間,確實(shí)質(zhì)量無(wú)問(wèn)題后再繼續(xù)施工(質(zhì)量要求是水平、四角直、盡量無(wú)空心),如在兩天施工過(guò)程過(guò)存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,本合同則自動(dòng)失效,雙方不追究責(zé)任。
11、 本協(xié)議書(shū)一式兩份,甲、 乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字后生效,至工程驗(yàn)收結(jié)清余款后失效。
注:完成總工程后,補(bǔ)鋸片款________元整(¥________)。
本合同如有未盡事宜,雙方可協(xié)商后簽訂補(bǔ)充協(xié)議,此補(bǔ)充協(xié)議也視同合不可分割部分,與合同具有同等法律效力。
甲方簽名:________________ 乙方簽名:________________
日期:________________日期:________________
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇2
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達(dá)成如下協(xié)議:
1、施工內(nèi)容
施工長(zhǎng)約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應(yīng)、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設(shè)、電纜供應(yīng)、電纜敷設(shè)、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
2、安裝說(shuō)明
同心路長(zhǎng)約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數(shù)量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè);和諧路長(zhǎng)約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數(shù)量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè)。
3、相關(guān)施工數(shù)量、費(fèi)用見(jiàn)價(jià)格表:
4、安裝期限
在甲方基礎(chǔ)設(shè)施、變壓器等及時(shí)提供的情況下,同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協(xié)商解決。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須全部?jī)?yōu)良(如因工程質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),所造成的返工損失費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé))。
按國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及甲方設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標(biāo)及與本合同約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
6、付款方式
協(xié)議簽定后由甲方預(yù)付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時(shí)支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗(yàn)收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%,剩余的3%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期一年,一年內(nèi)工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方無(wú)息退還給乙方。甲方每次收到款項(xiàng)后,提供相應(yīng)的收款收據(jù)。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負(fù)責(zé)路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。
8、本協(xié)議一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預(yù)付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇3
甲方:____________________
乙方:項(xiàng)目承包責(zé)任人 (身份證 ____________________,手機(jī)____________________ ,項(xiàng)目經(jīng)理部名稱(chēng):
丙方: ____________________(身份證 ____________________,手機(jī)____________________ )
為建設(shè) 工程,甲方委派丙方到乙方任職(擔(dān)任 崗位工作)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)和《關(guān)于印發(fā)〈湖南省建筑工程集團(tuán)總公司項(xiàng)目承包合同管理辦法 〉的通知》(湘建總審字【_______________】_______________號(hào))等集團(tuán)總公司有關(guān)規(guī)章制度,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致,簽訂本用工協(xié)議。
一、用工期限:從_______________ 年_______________ 月_______________ 日起至本項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同實(shí)施完畢。
二、費(fèi) 用:
1、 _______________年_______________ 月 _______________日起至_______________ 年 _______________月_______________ 日,乙方按月承擔(dān)丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業(yè)年金繳費(fèi)等費(fèi)用,共計(jì)人民幣_(tái)______________元/月;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方按月承擔(dān)丙方的工資和單位部分的社保、住房公積金、企業(yè)年金繳費(fèi)等費(fèi)用,共計(jì)人民幣_(tái)______________元/月。
(一)、工資標(biāo)準(zhǔn)
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承擔(dān)丙方稅后工資_______________元。
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月承擔(dān)丙方稅后工資_______________元。_______________年_______________月_______________日起以后
乙方仍需要聘用丙方,每年工資調(diào)整額在前一年度“議定工資標(biāo)準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)不少于_______________元/月。
(二)、工資支付方式
1、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元,另_______________元由乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣),用于甲方代付丙方的檔案工資;
2、_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日,乙方每月直接支付丙方崗位工資_______________元,另_______________元由乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣),用于甲方代付丙方的檔案工資。
(三)、單位部分的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費(fèi)
1、繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):乙方從_______________年_______________月_______________日起每月承擔(dān)丙方社保單位繳費(fèi)_______________元、住房公積金單位繳費(fèi)_______________元,企業(yè)年金單位部分_______________元,三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)_______________元/月(該三項(xiàng)繳費(fèi)隨總公司人力資源部每周期核定的標(biāo)準(zhǔn)而調(diào)整)。
2、繳費(fèi)方式:乙方按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣)_______________元,用于甲方向主管部門(mén)代交丙方的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費(fèi)。
三、甲方職責(zé):
1、應(yīng)向乙方真實(shí)反映丙方的個(gè)人資信、履職能力等情況;
2、監(jiān)督乙方按時(shí)足額支付丙方費(fèi)用;
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙、丙雙方關(guān)系;
4、聽(tīng)取乙方關(guān)于丙方履職情況的意見(jiàn),對(duì)丙方履職情況進(jìn)行定期考核。
四、乙方職責(zé):
1、負(fù)責(zé)提供丙方辦公場(chǎng)所和食宿(丙方伙食費(fèi)按乙方管理規(guī)定交納費(fèi)用);
2、按月足額支付丙方的費(fèi)用,履行國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),承擔(dān)丙方在用工期間工傷事故的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
3、負(fù)責(zé)丙方為本工程服務(wù)所必需的辦公用品、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)(通訊費(fèi)按_______________元/月包干,未包括在工資費(fèi)用中,由乙方向丙方按月直接支付)等;
4、負(fù)責(zé)按_______________元/月標(biāo)準(zhǔn)承擔(dān)丙方教育培訓(xùn)費(fèi)(該費(fèi)用未包括在工資費(fèi)用中),從_______________年_______________月_______________日至施工合同實(shí)施完畢按月?lián)芨兜郊追?或由甲方從工程款中抵扣);
5、負(fù)責(zé)對(duì)丙方進(jìn)行工作考勤,《考勤表》(可以是傳真件或掃描電子文檔)于每月30日之前報(bào)甲方綜合辦公室(聯(lián)系人蔣新宇,電話_______________,傳真_______________)。如乙方未按時(shí)報(bào)送《考勤表》,視同丙方本月正常出勤,應(yīng)當(dāng)足額支付本月費(fèi)用。
五、丙方職責(zé):
1、認(rèn)真履行崗位職責(zé);
2、自覺(jué)遵守甲方、乙方制定的各項(xiàng)規(guī)章制度;
3、及時(shí)向甲方繳納個(gè)人或單位部分的社保、住房公積金和企業(yè)年金繳費(fèi)(在總公司辦理了社保、住房公積金和企業(yè)年金的);
4、協(xié)助乙方按期向甲方報(bào)送月度《考勤表》。
六、其他:
1、本用工協(xié)議實(shí)施過(guò)程中甲方或乙方要求調(diào)動(dòng)丙方,應(yīng)提前30天書(shū)面通知對(duì)方,乙、丙方接到甲方發(fā)出的《調(diào)令》且辦理完相關(guān)手續(xù)后丙方方可離開(kāi)項(xiàng)目部。
2、本用工協(xié)議書(shū)未盡事宜,按甲、乙雙方簽訂的《項(xiàng)目承包合同》相關(guān)約定執(zhí)行。
3、本用工協(xié)議書(shū)一式壹份,經(jīng)甲、乙、丙三方簽字后生效。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(簽字): ____________________丙方(簽字):____________________
代表(簽字): ____________________委托代理人(簽字):____________________
簽訂日期
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇4
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《天津市公路管理局合同管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、誠(chéng)信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn): 工程內(nèi)容:
1.2 承包范圍:
1.3 開(kāi)工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設(shè)規(guī)模、主要工程量 :工程造價(jià) 元,大寫(xiě)
第3條:工程款結(jié)算方式:
第4條:合同生效及終止:
本合同自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內(nèi)容 后即告終止。
第5條:合同份數(shù)
5.1本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛,可以通過(guò)向薊縣人民法院起訴解決。
合同簽訂時(shí)間:
合同簽訂地點(diǎn): 備注:
發(fā)包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇5
甲方:____________________________
乙方:____________________________
甲方為改善居住條件,在自家院內(nèi)新建一棟兩層住房,經(jīng)雙方協(xié)商,承包給乙方施工建設(shè)。依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),結(jié)合房屋具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條:承建項(xiàng)目
1. 工程名稱(chēng):________________________。
2. 工程結(jié)構(gòu):底框磚混結(jié)構(gòu)房屋一棟,一樓一底共兩層。
3. 建筑面積:約310㎡(最后以實(shí)際建筑面積為準(zhǔn))。
4. 工程內(nèi)容:乙方按照甲方實(shí)地、內(nèi)部結(jié)構(gòu)草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及一樓地面、門(mén)前臺(tái)階施工。
第二條:承包方式及費(fèi)用
1. 工程包工不包料。甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)施工所需的建筑材料,乙方負(fù)責(zé)施工,并負(fù)責(zé)所有施工用具設(shè)備。
2. 施工費(fèi)用:按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫(xiě)____________元整),澆灌好一層合格后預(yù)付____萬(wàn)元,工程結(jié)束驗(yàn)收合格后全部結(jié)算付清。
第三條:工程質(zhì)量要求
1. 整個(gè)工程應(yīng)按照甲方實(shí)地、內(nèi)部結(jié)構(gòu)草圖及甲方提出的要求施工,達(dá)到國(guó)家建筑施工規(guī)范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過(guò)
1.5cm。
2. 房屋內(nèi)部按甲方草圖布局,工程施工中科學(xué)合理放線,具體尺寸需要變更時(shí),甲乙雙方共同協(xié)商處理,每一道施工環(huán)節(jié)需經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方能進(jìn)行下一施工環(huán)節(jié)。
3. 若乙方施工中質(zhì)量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費(fèi)及材料費(fèi)損失由乙方負(fù)責(zé)。
第四條:工程工期
1. 經(jīng)雙方協(xié)商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個(gè)月完工(日期為_(kāi)___________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2. 在保證工程質(zhì)量的前提下,因?yàn)橄掠旰徒ㄖ牧贤涎樱环咳掌诳身樠?若由于乙方人為原因工程延時(shí)或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費(fèi),延時(shí)一天扣除施工費(fèi)____________元(大寫(xiě)__________________元整)。
第五條:安全責(zé)任
甲、乙方共同提高安全意識(shí),乙方必須嚴(yán)格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護(hù)措施到位,安全規(guī)范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
第六條:雙方責(zé)任
1.甲方負(fù)責(zé)在______月______日前完成地基開(kāi)挖,石腳支砌,地基回填,準(zhǔn)備好水路電路,確保乙方按時(shí)施工。
2.乙方在施工工程中,必須聽(tīng)從甲方提出的意見(jiàn)和建議,在保證工程質(zhì)量的前提下,堅(jiān)持節(jié)省、不浪費(fèi)的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前,乙方應(yīng)將工程材料預(yù)算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數(shù)量、門(mén)窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時(shí)采購(gòu);施工中,工程需增減用料時(shí),甲乙雙方共同協(xié)商。
4.甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付乙方施工費(fèi)用,乙方不得長(zhǎng)期停工或提出多加工錢(qián)等無(wú)理要求,否則本合同終止。
5.施工中本合同未盡事宜,雙方共同協(xié)商處理。
6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁(yè),一式兩份,甲乙雙方各保存一份。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇6
甲方: 乙方: 根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同。
第一條:工程概況
1、工程名稱(chēng): 工程地點(diǎn):
2、工程范圍:根據(jù)施工圖紙和甲方要求負(fù)責(zé)外墻涂料工程的樣板制作、材料供應(yīng)和施工、檢測(cè)驗(yàn)收及維護(hù)等;
3、承包方式:包工包料包檢測(cè)驗(yàn)收合格;
4、質(zhì)量等級(jí):按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)收,乙方承諾工程項(xiàng)目均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)良等級(jí)。
第二條:工程期限
一、本合同工程分四個(gè)施工段,詳見(jiàn)下表: 工程名稱(chēng)施工段工期(日歷天) 外墻涂料a棟25 b、c棟25 d、e、f棟25 g-棟25 備注:
①本合同工期均含節(jié)假日及驗(yàn)收時(shí)間。
②具體開(kāi)工時(shí)間以甲方開(kāi)工通知為準(zhǔn),工期自甲方開(kāi)工通知確定的日期起計(jì)算。但乙方的施工工期應(yīng)不影響土建施工總進(jìn)度工期,乙方應(yīng)根據(jù)雙方共同確認(rèn)的工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行施工。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方及監(jiān)理蓋章確認(rèn)后,工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化較大和設(shè)計(jì)變更較大而影響施工進(jìn)度;
2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內(nèi)連續(xù)停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí)以上,影響正常施工的;
3、不可抗力因素;
4、乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容向甲方代表提出報(bào)告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
第三條:合同價(jià)款
一、本合同總暫定總價(jià)為人民幣元。其中:
1、b施工段暫定總價(jià)為人民幣元整;
2、a棟施工段暫定總價(jià)為人民幣元整。 金額組成詳見(jiàn)下表(人民幣:元): 工程名稱(chēng)施工段暫定面積(㎡)包干單價(jià)(元㎡)暫定總價(jià)(元) 外墻涂料b a棟 合計(jì) 備注:
①綜合包干單價(jià)包含本工程的材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、與土建配合協(xié)調(diào)中乙方自身所發(fā)生的費(fèi)用、稅金、驗(yàn)收費(fèi)等所有費(fèi)用。但不含外架使用費(fèi),超出工期范圍的外架使用費(fèi)由乙方承擔(dān),根據(jù)實(shí)際使用天數(shù)按天計(jì)算。
②乙方按施工圖進(jìn)行施工并按實(shí)際施工面積計(jì)算工程量,以合同約定綜合包干單價(jià)進(jìn)行合同結(jié)算。
二、支付方式 合同按b、a棟兩個(gè)施工段分段進(jìn)行施工及支付工程款,在符合合同約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務(wù)發(fā)票后五個(gè)工作日內(nèi),由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號(hào)以轉(zhuǎn)賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:
1、甲方發(fā)出開(kāi)工通知,乙方材料、人工進(jìn)場(chǎng),且完成相應(yīng)施工段膩?zhàn)訉邮┕げ⒔?jīng)甲方及監(jiān)理方驗(yàn)收合格后,支付該施工段合同暫定總價(jià)30%,分別為: b為人民幣元整 a棟為人民幣元整
2、相應(yīng)施工段所有工程竣工,經(jīng)甲方、監(jiān)理方驗(yàn)收合格交付甲方后,支付該施工段暫定總價(jià)的50%,同時(shí)甲方暫扣除該施工段暫定總價(jià)3.5%的配合費(fèi),實(shí)際支付分別如下:
1)甲方暫扣除相應(yīng)施工段暫定總價(jià)3.5%的配合費(fèi)后,實(shí)際支付給乙方該施工段的工程款分別為: b為人民幣元整 a棟為人民幣元整
2)甲方暫扣除相應(yīng)施工段暫定總價(jià)3.5%的配合費(fèi),分別為: b為人民幣元整 a棟為人民幣元整
4、工程結(jié)算:按本合同確定的綜合包干單價(jià)和實(shí)際施工面積進(jìn)行合同結(jié)算。
5、本合同所有工程經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)整體驗(yàn)收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進(jìn)行結(jié)算,甲方扣除質(zhì)保金和配合費(fèi)后,付清工程余款。
6、工程質(zhì)保金為合同結(jié)算總價(jià)的3%。質(zhì)保期內(nèi),乙方按約定履行保修義務(wù)、工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題,質(zhì)保兩年后,甲方將質(zhì)保金按實(shí)結(jié)算后退還給乙方(不計(jì)利息)。
7、工程配合費(fèi)為合同結(jié)算總價(jià)的3.5%,經(jīng)雙方按實(shí)結(jié)算后,根據(jù)暫扣除的配合費(fèi)進(jìn)行多退少補(bǔ)。
第四條:工程變更 因土建設(shè)計(jì)變更引起本合同項(xiàng)下工程量增加或減少的,乙方應(yīng)于變更發(fā)生后____日內(nèi)將相關(guān)資料上報(bào)甲方及監(jiān)理方審核確認(rèn)。否則,對(duì)乙方因變更而增加的費(fèi)用,甲方不予認(rèn)可。
第五條:工程質(zhì)量
一、工程樣板制作:外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩?zhàn)?兩道:粗型、細(xì)型各一道)、底漆層(一道)、外墻漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣并經(jīng)甲方、監(jiān)理方驗(yàn)收合格后,乙方方可正式施工。
二、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件、設(shè)計(jì)變更、樣板要求和國(guó)家、地方頒發(fā)的建筑工程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行施工,并接受甲方現(xiàn)場(chǎng)派駐代表的監(jiān)督。
三、乙方需按約定采購(gòu)材料,符合圖紙要求和國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),并提供產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)、性能檢測(cè)報(bào)告等,所購(gòu)材料經(jīng)甲方、監(jiān)理方檢查確認(rèn)后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工場(chǎng)地并重新采購(gòu).
四、外墻涂料工程符合以下規(guī)定,以乙方提供的涂料樣品進(jìn)行驗(yàn)收: 涂 料名稱(chēng)顏色色號(hào)生產(chǎn)廠家 外墻專(zhuān)用膩?zhàn)?兩道)有限公司 水性底漆(一道) 彈性抗污涂料(兩道) 備注:
①基層膩?zhàn)訛閮傻溃捍中汀⒓?xì)型各一道
②外墻涂料涂刷紋理為細(xì)紋(以樣品驗(yàn)收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸堿,不變色,不起泡,無(wú)粉化,無(wú)龜裂,不脫落,可清洗等。
第六條:工程驗(yàn)收
一、外墻涂料工程報(bào)驗(yàn)。材料進(jìn)場(chǎng)及施工過(guò)程中,乙方需向甲方報(bào)驗(yàn)的內(nèi)容為:
1、進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn);
2、抹灰基層質(zhì)量和含水率測(cè)定報(bào)驗(yàn)(正式施工前報(bào)驗(yàn));
3、打底膩?zhàn)踊鶎淤|(zhì)量報(bào)驗(yàn)(膩?zhàn)邮┕ね瓿珊螅忾]底漆施工前報(bào)驗(yàn));
4、抗堿封閉底漆層質(zhì)量報(bào)驗(yàn)(封閉底漆完成后,罩面漆施工前報(bào)驗(yàn));
5、成品質(zhì)量報(bào)驗(yàn)(兩道罩面漆完成后報(bào)驗(yàn))。 甲方及監(jiān)理方進(jìn)行上列各項(xiàng)驗(yàn)收,如驗(yàn)收不合格或驗(yàn)收手續(xù)不全,甲方可以要求乙方返工直至驗(yàn)收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價(jià)3‰天計(jì)收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失。
二、工程綜合驗(yàn)收
1、以國(guó)家頒發(fā)的工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及施工圖紙、施工技術(shù)文件、樣板要求等為依據(jù),由甲方、監(jiān)理方、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、甲方在接到乙方驗(yàn)收通知之日起7天內(nèi)組織竣工驗(yàn)收。工程驗(yàn)收合格后貳天內(nèi),乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時(shí)間內(nèi)組織驗(yàn)收的,工期順延。
3、工程未能通過(guò)驗(yàn)收的,乙方在甲方要求的時(shí)間內(nèi)整改至驗(yàn)收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價(jià)3‰天計(jì)收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失;工程經(jīng)過(guò)貳次以上(含貳次)未能通過(guò)驗(yàn)收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬(wàn)元(10000.00)次的處罰。
第七條:工程質(zhì)保
1、本合同工程質(zhì)保期為_(kāi)_______年,自工程驗(yàn)收合格交付甲方之日起計(jì)。質(zhì)保期內(nèi),凡因產(chǎn)品和施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷由乙方負(fù)責(zé)無(wú)償保修和承擔(dān)甲方及客戶的一切損失損害賠償責(zé)任,工程保修條件、范圍等按甲方確認(rèn)的質(zhì)保書(shū)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、質(zhì)保期內(nèi),如膩?zhàn)訉踊蛴推釋映霈F(xiàn)開(kāi)裂、起皮、脫皮、變色、泛堿,流墜等質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)按甲方要求負(fù)責(zé)返修直至再次驗(yàn)收合格,如屬于大面積返修(累計(jì)2㎡以上),再次驗(yàn)收合格后工程質(zhì)保期重新計(jì)算(即返修合格后再保修________年)。
3、質(zhì)保期內(nèi),工程發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)在接到甲方或用戶通知后24小時(shí)之內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修,否則甲方有權(quán)扣收質(zhì)保金,并自行維修處理,相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第八條:甲方工作
1、甲方提供本工程相關(guān)的施工圖紙、設(shè)計(jì)效果圖,確定顏色色號(hào)。
2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費(fèi)由乙方承擔(dān);可提供設(shè)備材料放置場(chǎng)地。
3、協(xié)助協(xié)調(diào)主體施工各方的關(guān)系及對(duì)工程工序的整體調(diào)度。
4、對(duì)乙方施工的工程,甲方工地代表負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)不合格的工程(工序)甲方有權(quán)責(zé)令其返工或停工,因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
第九條:乙方工作
1、本合同簽訂生效后三天內(nèi),將本工程的施工組織設(shè)計(jì)、詳細(xì)的施工工藝流程等交給甲方、監(jiān)理方審定。
2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負(fù)責(zé)場(chǎng)內(nèi)的各種水平和垂直運(yùn)輸。
3、嚴(yán)格遵守安全施工、防火等規(guī)范和制度,承擔(dān)施工中造成的事故責(zé)任和費(fèi)用;做好現(xiàn)場(chǎng)自身范圍內(nèi)的保衛(wèi)和垃圾清理等工作。
4、工程竣工驗(yàn)收交付甲方前,乙方承擔(dān)材料設(shè)備和工程成品的保管責(zé)任,保管期間發(fā)生丟失或損壞,乙方承擔(dān)重置和修復(fù)責(zé)任。甲方提前使用發(fā)生的損壞,由乙方進(jìn)行維修,材料費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
5、因施工需要,乙方須對(duì)建筑物某些局部結(jié)構(gòu)、園藝設(shè)施或設(shè)備管線等進(jìn)行破壞性施工的,應(yīng)與甲方協(xié)商,經(jīng)甲方同意后方可施工,并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)原狀。
6、乙方的施工隊(duì)伍必須遵守國(guó)家相關(guān)規(guī)定,服從甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理安排,使施工能正常進(jìn)行;否則乙方承擔(dān)因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權(quán)對(duì)乙方處以人民幣1000元次的罰款。
7、工程竣工驗(yàn)收合格后十天內(nèi),乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。
第十條:違約責(zé)任
1、合同簽訂生效后,合同的任何變動(dòng)均需雙方協(xié)商后以書(shū)面形式確定,一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同暫定總價(jià)的20%作為違約金,即人民幣元整,并賠償由此給守約方造成的損失。
2、甲方應(yīng)按約定支付工程進(jìn)度款,因甲方原因未按約定付款的,超過(guò)約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應(yīng)付款的向乙方支付違約金。
3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按合同暫定總價(jià)的千分之三向甲方支付違約金;延誤時(shí)間累計(jì)超過(guò)10天的,甲方有權(quán)解除合同,乙方需向甲方支付合同暫定總價(jià)20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔(dān)。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時(shí)間相應(yīng)順延。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自 拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線等的,承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失和事故責(zé)任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)修復(fù)完整。
5、乙方未按約定交付各類(lèi)資料,經(jīng)甲方一次催告后____日內(nèi)仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本合同有關(guān)工期延誤違約條款處理,并仍有交付資料的義務(wù)。
6、本合同簽訂后,未經(jīng)甲方同意,乙方不得轉(zhuǎn)包工程。否則,乙方向甲方支付轉(zhuǎn)包違約金人民幣拾萬(wàn)元整(100,000.00),并賠償由此給甲方造成的損失。
7、乙方違反本合同約定而需要承擔(dān)的違約金和賠償金等款項(xiàng),甲方均有權(quán)直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。
8、雙方均不需對(duì)不可抗力因素造成的損害承擔(dān)責(zé)任。不可抗力發(fā)生之后,乙方應(yīng)迅速采取措施,盡量減少損失,并在24小時(shí)內(nèi)向甲方通報(bào)災(zāi)害情況。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生的,乙方應(yīng)每隔5天向甲方報(bào)告一次災(zāi)害情況,直到災(zāi)害結(jié)束。
第十一條:其它
1、合同履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)先協(xié)商解決。若協(xié)商不成,可向項(xiàng)目所在地的人民法院起訴。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同壹式伍份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)貳份。
3、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,合同附件表如下: 序號(hào)附件名稱(chēng)頁(yè)數(shù)備注 1售后服務(wù)承諾書(shū)1附件一 2乙方相關(guān)材料附件二 甲方:乙方: 法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 審核人:開(kāi)戶銀行: 經(jīng)辦人:銀行帳號(hào): 聯(lián)系電話:聯(lián)系電話: 傳真:傳真:____日期:日期
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇7
建設(shè)單位:**鄉(xiāng)人民政府 (簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 承建單位:(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 為了保質(zhì)保量完成**村農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況:
1、 工程名稱(chēng):**鄉(xiāng)**村農(nóng)田水利建設(shè)工程;
2、 工程地址:**鄉(xiāng)**村新農(nóng)村
3、 承包范圍:襯砌渠道三公里
4、 承包方式:包工包料
5、 承包工期:工程自 年月日開(kāi)始至年 月 日完工;
6、 工程總造價(jià): 元
(1)襯砌渠道及配套工程元;
(2)其他元;
二、施工要求
1、渠道襯砌采用砼“U”型斷面槽,縱坡1/1000,渠道為C15砼預(yù)制,渠深0.40m,渠口寬0.43m,砼襯砌厚度0.05m;渠道每隔50—100m設(shè)一道伸縮縫,采用聚氯乙烯膠泥填塞。U型槽勾縫一般分兩邊進(jìn)行,縫寬控制在
15—25m。渠道砼襯基礎(chǔ)采用園土翻夯處理,翻夯深度0.6mm,干容重要求達(dá)到1.6t/m3。
2為了保證質(zhì)量完成工程建設(shè),乙方在施工中水泥必須用祁連山水泥廠或交通水泥廠的合格水泥,沙子、石子必須用莊浪河洗砂。相關(guān)材料必須具有產(chǎn)品合格證,并按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)安裝。
3、甲方及縣有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收時(shí),如工程質(zhì)量不合格或達(dá)不到要求,甲方有權(quán)要求乙方撤除并重新施工,直至驗(yàn)收合格為止。
4、按期不完工者,拖延每一天按工程總造價(jià)的5‰作為違約金處罰,若遇雨天工期順延。
三、付款方式
合同生效后,甲方適當(dāng)付給乙方一定金額的材料款,待工程完工由縣有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格后,支付工程總造價(jià)的90%,剩余資金一年后如工程質(zhì)量不出問(wèn)題,付清剩余部分。
四、甲方責(zé)任
工程完工后,負(fù)責(zé)資金及時(shí)到位,有權(quán)派專(zhuān)人對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
五、乙方責(zé)任
1、及時(shí)開(kāi)工,保證工期,負(fù)責(zé)工程質(zhì)量,如無(wú)故不能按期完成或達(dá)不到合同質(zhì)量要求造成的損失由乙方全
部負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)施工人員的安全,如施工中發(fā)生安全事故,一切由乙方負(fù)責(zé)。
3、負(fù)責(zé)保修一年。
4、承擔(dān)施工期間的水、電等一切費(fèi)用。
六、本合同未盡事宜雙方協(xié)商簽訂,作為本合同附件,與本合同有同等法律效力。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章)甲方負(fù)責(zé)人(簽字)
乙方(蓋章)乙方負(fù)責(zé)人(簽字)
鑒證方(蓋章) 鑒證方代表(簽字)
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇8
發(fā)包人(全稱(chēng)): (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人(全稱(chēng)): (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開(kāi)工日期: xx年xx月 xx日竣工日期: xx年xx月 xx日
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 合格
五、合同價(jià)款
金額暫估價(jià)(大寫(xiě)): (人民幣)
(小寫(xiě)): (人民幣)
以實(shí)際工程量為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算
六、工程款支付
1、工程開(kāi)工付至合同價(jià)的40%;
2、工程完成50%時(shí)付至合同價(jià)的70%
3、工程驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)的100%;
七、質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng),經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查紀(jì)錄。
4.遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ铩⒃O(shè)備管線、古樹(shù)名木不受損壞,做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作,并辦理相關(guān)施工手續(xù)。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝坏年P(guān)系。
八、工程工期
1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
2.因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
3.因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
4.因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工,工期相應(yīng)順延。
九、工程驗(yàn)收
1.本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明施工,驗(yàn)收規(guī)范按照國(guó)家質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方應(yīng)提前二天通知甲方,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理移交手續(xù)和工程結(jié)算。
3.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問(wèn)題,甲方自負(fù)責(zé)任。
4.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期。
十、材料供應(yīng)
1.乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料、設(shè)備須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,且均應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
2.乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料設(shè)備,必須按甲方具體的要求采購(gòu),并做好材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的報(bào)驗(yàn)工作。甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管。
十一、違約責(zé)任
1.在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,可以人民法院起訴。
2.如一方違約或擅自中止合同的履行,必須向?qū)Ψ街Ц哆`約金,額度為本合同工程總價(jià)的10%。
3.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。 乙方在施工期間嚴(yán)格應(yīng)按規(guī)范進(jìn)行組織施工,確保文明施工。服從甲方正確指導(dǎo),配合甲方圓滿竣工。
4.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。本合同價(jià)款采用可調(diào)價(jià)款方式確定,最終以實(shí)際工程量計(jì)算。
十二、爭(zhēng)議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。
2.當(dāng)事人不愿意通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議由工程所在地人民法院解決。
十三、合同生效
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份
本合同自雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工及價(jià)款結(jié)清后失效。本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商另簽補(bǔ)充協(xié)議。
合同定訂立時(shí)間: 年 月 日
合同定立地點(diǎn):
本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章):
代 表(簽字): 代 表(簽字):
年 月
年 日 日月
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇9
審判長(zhǎng)、審判員;
受本案原告委托,經(jīng)人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案,作為其代理人,依據(jù)法律規(guī)定,發(fā)表如下代理意見(jiàn):
一、被告應(yīng)立即支付拖欠人工費(fèi),并承擔(dān)欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業(yè)園區(qū)電石項(xiàng)目,為完成該項(xiàng)目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開(kāi)始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經(jīng)被告結(jié)算共計(jì)拖欠原告人工費(fèi)518600原,為明確拖欠事實(shí)原告同時(shí)出具了該項(xiàng)目原告人工費(fèi)用的結(jié)算清單,明確了原告的具體工作項(xiàng)目及所產(chǎn)生的費(fèi)用,但該款項(xiàng)被告卻一直沒(méi)有支付,代理人認(rèn)為,原被告之間權(quán)利義務(wù)明確,拖欠事實(shí)清楚,被告理應(yīng)按照其出具的人工費(fèi)結(jié)算清單支付拖欠原告518600元人工費(fèi),另外依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條、第十八條規(guī)定:“當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的,按照約定處理;沒(méi)有約定的,按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息”。“利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的,下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間:(一) 建設(shè)工程已實(shí)際交付的,為交付之日;(二) 建設(shè)工程沒(méi)有交付的,為提交竣工結(jié)算文件之日;(三)建設(shè)工程未交付,工程價(jià)款也未結(jié)算的,為當(dāng)事人起訴之日”。 根據(jù)以上規(guī)定,原告于20xx年5月30日實(shí)際己完成全部工作,被告應(yīng)從該日起承擔(dān)欠款利息。
二、被告托欠的款項(xiàng),基本上都是農(nóng)民工的血汗錢(qián),繼續(xù)拖欠下去勢(shì)必會(huì)給社會(huì)釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國(guó)務(wù)院和有關(guān)部門(mén)三令五申地通知和強(qiáng)調(diào),從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定大局的高度,把解決拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題作為當(dāng)前一項(xiàng)重要而緊迫的任務(wù),切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益。原告為索要工程款,及時(shí)給付農(nóng)民工工資,多次向被告說(shuō)明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無(wú)動(dòng)于衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無(wú)門(mén)的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認(rèn)為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背后涉及到幾十名農(nóng)民工的利益。因此,請(qǐng)法庭從穩(wěn)定社會(huì)的角度判決被告給付工程欠款。同時(shí),也希望三被告從和諧社會(huì)的大局出發(fā),及時(shí)給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。
以上代理意見(jiàn)懇請(qǐng)法庭予以采納。
代理人:劉保平 20xx年1月23日
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇10
甲方:住址:
身份證號(hào):電話:
乙方:住址:
身份證號(hào):電話:
甲方將位于小池鎮(zhèn)虞菜園村一組自住用房的建設(shè)施工工程承包給乙方施工,經(jīng)雙方協(xié)商同意,就該建房的工程施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、此次建房的施工承包方式,為乙包工包料。乙方負(fù)責(zé)出建設(shè)并自行解決建設(shè)施工所需要的土工、木工、鋼構(gòu)工、混凝土工的所有設(shè)備、建房所用的原材料,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過(guò)程中,應(yīng)注意施工安全,全程對(duì)施工安全負(fù)完全責(zé)任,因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方負(fù)完全責(zé)任。
二、被建房屋的正層建筑面積為每層500元每平方米計(jì)算;陽(yáng)臺(tái)按500元每平方米以實(shí)際面積計(jì)算成本。根據(jù)建筑規(guī)范,樓頂炮樓按投影全面積計(jì)算。備注:本次承包的內(nèi)容包括:所有的砌磚工程、模板工程、混凝土工程(梁、板、柱、樓梯)、粉刷工程(所有看的見(jiàn)的墻體都必須粉刷)、外窗工程(外墻對(duì)應(yīng)的所有外窗都包含在乙方的合同范圍內(nèi),窗按堅(jiān)美牌材料定做,室內(nèi)地坪由乙方完成,費(fèi)用已包含在總價(jià)里,不需要甲方承擔(dān)其費(fèi)用。
發(fā)包方:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"甲方")與承包方:_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"乙方")為維護(hù)雙方的權(quán)益,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,結(jié)合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照?qǐng)?zhí)行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號(hào)_____室,(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"該房屋")。該房屋竣工驗(yàn)收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過(guò)最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應(yīng)向甲方出示《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)證書(shū)》原件。
第三章 施工內(nèi)容
第五條 該房屋屬_____結(jié)構(gòu),房型為_(kāi)____房_____廳_____廚_____衛(wèi),建筑總面積為_(kāi)____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi),施工面積為_(kāi)____平方米。詳見(jiàn)作為本合同附件
(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內(nèi)容和做法說(shuō)明如下(不夠可附頁(yè)):
(一)廳:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(四)衛(wèi):地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門(mén)窗部分_____,其他_____;前款沒(méi)有說(shuō)明的,依作為本合同附件
(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設(shè)備和價(jià)款
第七條 施工使用的材料和設(shè)備見(jiàn)作為本合同附件
(三)的《主要材料報(bào)價(jià)單》、作為本合同附件
(四)的《輔助材料報(bào)價(jià)單》,乙方的人工費(fèi)見(jiàn)作為本合同附件
(五)的《人工費(fèi)報(bào)價(jià)單》。
第八條 至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設(shè)備以及勞務(wù)的情形下適用
第九條 該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)____元,其中材料費(fèi)_____元、人工費(fèi)_____元、管理費(fèi)_____元、設(shè)計(jì)費(fèi)_____元、垃圾清運(yùn)費(fèi)_____元、稅金_____元、其他費(fèi)用_____元。工程總價(jià)款是各分項(xiàng)價(jià)款的總和。
前款所述的總價(jià)款和分項(xiàng)價(jià)款是乙方的預(yù)算價(jià)格。結(jié)算價(jià)格超出預(yù)算價(jià)格的,甲方按預(yù)算價(jià)格支付工程總價(jià)款;結(jié)算價(jià)格低于預(yù)算價(jià)格的,甲方按結(jié)算價(jià)格支付工程總價(jià)款。第九條乙方對(duì)材料費(fèi)、人工費(fèi)、管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)的報(bào)價(jià),不得超過(guò)本合同簽訂時(shí)該費(fèi)用的市場(chǎng)平均價(jià)格。
乙方在本合同中的報(bào)價(jià)超過(guò)市場(chǎng)平均價(jià)格的,按市場(chǎng)平均價(jià)格結(jié)算。
雙方對(duì)前款所述的市場(chǎng)平均價(jià)格有異議的,可以委托價(jià)格評(píng)估部門(mén)評(píng)估,價(jià)格評(píng)估部門(mén)的評(píng)估結(jié)論,雙方應(yīng)當(dāng)接受。
第十條 乙方應(yīng)在《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》中注明材料和設(shè)備的名稱(chēng)、生產(chǎn)廠廠名、廠址、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
乙方提供并已經(jīng)使用的材料和設(shè)備與《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定不符的,甲方有權(quán)選擇以下列方式之一處理,乙方應(yīng)當(dāng)接受:
(1)甲方同意繼續(xù)使用的,乙方免收該材料和設(shè)備的費(fèi)用;
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的規(guī)定更換和重做,更換后的材料和設(shè)備費(fèi)減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應(yīng)當(dāng)提交說(shuō)明書(shū)、保修單、環(huán)保說(shuō)明書(shū)和購(gòu)貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對(duì)的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格和數(shù)量。
第十二條 乙方提供的材料和設(shè)備質(zhì)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。
乙方提供的材料和設(shè)備必須符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),包括但不限于完工后的室內(nèi)空氣質(zhì)量,輻射、照明和噪音強(qiáng)度等指標(biāo),使甲方達(dá)到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)立即更換和重做,更換后的材料和設(shè)備不再收費(fèi),原工期不變。
第十三條 甲方變更施工內(nèi)容的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。工期、總價(jià)款、《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容相應(yīng)變化的,經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后生效。
第十四條 至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設(shè)備,乙方提供勞務(wù)的情形下適用
第十五條 該房屋的工程總價(jià)款為_(kāi)____元,其中人工費(fèi)_____元、稅金_____、其他費(fèi)用_____元。
第十六條 甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng),乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方提供的材料、設(shè)備不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)在驗(yàn)收后以書(shū)面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng),經(jīng)乙方驗(yàn)收后發(fā)生損壞的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。
第十七條 甲方提供的材料和設(shè)備,均應(yīng)用于本工程;未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的,乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價(jià)款或材料和設(shè)備被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十八條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開(kāi)工前二至五日,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款40%的工程款;
(三)竣工驗(yàn)收后三日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款25%的工程款。
(四)竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十九條 因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的,甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第二十條 雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第二十一條 竣工驗(yàn)收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的5%的保修基金。竣工驗(yàn)收合格后一年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第六章 結(jié)算
第二十二條 工程竣工,甲方驗(yàn)收后對(duì)價(jià)款有異議的,可以要求不超過(guò)七日的核價(jià)期,核價(jià)期內(nèi),甲方有權(quán)暫停向乙方付款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。甲方若委托第三方進(jìn)行評(píng)估的,核價(jià)期至取得評(píng)估報(bào)告之日屆滿。
甲方委托第三方評(píng)估價(jià)格的,以《主要材料報(bào)價(jià)單》和《輔助材料報(bào)價(jià)單》約定的價(jià)格作為計(jì)算總價(jià)款的依據(jù),按照評(píng)估結(jié)果結(jié)算總價(jià)款,乙方應(yīng)當(dāng)同意。
第七章 工程進(jìn)度
第二十三條 本工程于_____年_____月_____日開(kāi)工,_____年_____月_____日竣工,工期為_(kāi)____天。每日施工時(shí)間為_(kāi)____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分(_____時(shí)_____分至_____時(shí)_____分休息)。
工期中施工時(shí)間內(nèi),乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十四條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負(fù)責(zé)本合同的履行,包括根據(jù)要求組織施工,協(xié)調(diào)、處理由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。乙方對(duì)其指派的駐工地代表的行為均予認(rèn)可。
乙方更換駐工地代表的,應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對(duì)原駐工地代表的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)可。
第二十五條 乙方應(yīng)當(dāng)自行施工,未經(jīng)甲方同意,不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。
第二十六條 工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》,以及國(guó)家和本市建筑行政主管部門(mén)制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的約定。
第二十七條 施工期間,甲方及其代表有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)查看、了解、檢查施工情況,乙方應(yīng)當(dāng)配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十八條 乙方應(yīng)當(dāng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工,按照甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)、施工方案和做法說(shuō)明完成工程,確保工程質(zhì)量,不得偷工減料。
第二十九條 施工期間,甲方修改設(shè)計(jì)方案并相應(yīng)地變更施工方案、增減施工內(nèi)容的,應(yīng)在變更的項(xiàng)目施工前通知乙方,乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)與乙方簽訂作為本合同附件
(六)的《工程項(xiàng)目變更單》。
因甲方變更工種項(xiàng)目引起竣工日期和工程總價(jià)款變化的,按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第三十條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得擅自折、改供曖、燃?xì)夤芫,或?qū)嵤┢渌绊懡ㄖY(jié)構(gòu),危害使用安全,和超過(guò)住宅原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的行為。
甲方要求實(shí)施前款規(guī)定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應(yīng)當(dāng)提供修改意見(jiàn)。
第三十一條 乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程,采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保證作業(yè)人員安全,避免甲方房屋和其他財(cái)產(chǎn)的損失。
乙方違反前款規(guī)定,造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十二條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設(shè)施。乙方違反前款的規(guī)定,引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)處理,造成甲方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償。
第三十三條 施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費(fèi)用由甲方承擔(dān),但日平均支出超過(guò)以下限額的,超過(guò)的部分由乙方承擔(dān):水費(fèi)_____元/日,電費(fèi)_____元/日,煤氣費(fèi)_____元/日,電話費(fèi)_____元/日。
前款所述施工現(xiàn)場(chǎng)每日發(fā)生的各項(xiàng)公用事業(yè)費(fèi)為施工期間該項(xiàng)費(fèi)用的總額與施工天數(shù)的比值,以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據(jù)為認(rèn)定費(fèi)用的依據(jù)。
第九章 驗(yàn)收
第三十四條 隱蔽工程完工后,乙方應(yīng)在完工前三日書(shū)面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)按乙方通知的時(shí)間參加驗(yàn)收。甲方不能按時(shí)驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)通知乙方另行安排時(shí)間。
甲方無(wú)法及時(shí)驗(yàn)收,可能導(dǎo)致乙方延誤工期的,乙方可以組織人員驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)接受驗(yàn)收結(jié)果。甲方事后要求復(fù)驗(yàn)的,乙方應(yīng)當(dāng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),復(fù)驗(yàn)合格的,復(fù)驗(yàn)、返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期予以順延。
第三十五條 工程竣工后,乙方應(yīng)在竣工前五日書(shū)面通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知后七日內(nèi)按照工程設(shè)計(jì)合同約定和相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格的,辦理驗(yàn)收移交手續(xù),簽署作為本合同附件
(七)的《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》和作為本合同附件
(八)的《工程結(jié)算單》。
乙方應(yīng)當(dāng)出具作為本合同附件
(九)的《住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書(shū)》。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方另定驗(yàn)收日期,驗(yàn)收合格的,甲方承認(rèn)原竣工日期。
第三十六條 乙方因施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致甲方或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損失的,不得因甲方已經(jīng)或未按照本合同
第三十三條、第三十四條的規(guī)定驗(yàn)收,免除賠償責(zé)任。
第十章 保修
第三十七條 工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
第十一章 違約責(zé)任
第三十八條 甲方違反本合同第十七條第一款的規(guī)定,每逾期1日,應(yīng)按逾期未付款金額的萬(wàn)分之四向乙方支付違約金。
第三十九條 乙方違反本合同第二十二條的規(guī)定,每逾期一日,應(yīng)當(dāng)支付對(duì)方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)的變更施工項(xiàng)目等原因而延長(zhǎng)工期的除外。
第四十條 乙方違反本合同
第二十五條、第二十七條的規(guī)定,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方賠償損失。
第四十一條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規(guī)定,甲方有權(quán)要求乙方重做或解除本合同,原工期不變,造成甲方損失的,乙方應(yīng)當(dāng)賠償。
第四十二條 甲方違反第三十四條第二款的規(guī)定,造成乙方損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
第四十三條 本合同生效后,任何一方要求終止合同的,經(jīng)結(jié)算已完成的工程款,提出終止合同的一方支付另一方相當(dāng)于工程總價(jià)款10%的違約金后,本合同終止。
第十二章 其他
第四十四條 雙方因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,協(xié)商不成的,選擇以下第_____種途徑解決:
(一)向_____仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
(二)向人民法院起訴。
第四十五條 本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方:_____乙方:_____
身份證號(hào)碼:_____法定代表人:_____
委托代理人:_____委托代理人:_____
身份證號(hào)碼:_____身份證號(hào)碼:_____
地址:_____地址:_____
電話:_____電話:_____
郵編:_____郵編:_____
日期:_____年_____月_____日
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇11
發(fā)包人:___________
承包人:___________
按照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)包人與承包人本著公平和誠(chéng)實(shí)信用的基本原則,就___圍墻工程施工承包事宜,簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
二、承包范圍
按本合同約定的圍墻路線進(jìn)行砌筑(詳附圖
一)實(shí)際工程量以現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際發(fā)生量計(jì)算。
二)本工程范圍包含圍墻施工中的基礎(chǔ)開(kāi)挖、基礎(chǔ)施工、材料、人工、包安全文明施工、包質(zhì)量、包驗(yàn)收、包利稅、包至小區(qū)交付的成品保護(hù)等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價(jià)本工程采用單價(jià)計(jì)價(jià)包干方式承包,以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生量來(lái)計(jì)算總造價(jià)。永久性圍墻塊石基礎(chǔ)220元。體積約1383,總價(jià)永久性圍墻上部墻體210元。體積約410,總價(jià)86100元臨時(shí)性圍墻(含基礎(chǔ))190元。體積約220,總價(jià)41800元現(xiàn)場(chǎng)工程因地質(zhì)條件及其他原因造成工程量發(fā)生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
2、工程單價(jià)說(shuō)明:
⑴塊石基礎(chǔ)單價(jià)包含的施工內(nèi)容:塊石、水泥、砂、材料二次運(yùn)輸、基礎(chǔ)開(kāi)挖、基礎(chǔ)夯實(shí)、砂漿制作、塊石濕水、塊石砌筑、養(yǎng)護(hù)、土方回填及夯實(shí)等。備注:塊石基礎(chǔ)因現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件影響,深度超過(guò)800的,塊石基礎(chǔ)的寬度改為800。
⑵圍墻墻體單價(jià)包含的施工內(nèi)容:標(biāo)磚、水泥、細(xì)砂、材料二次運(yùn)輸、砂漿制作、標(biāo)磚濕水、墻體砌筑、墻跺砌筑、勾縫、壓頂以及養(yǎng)護(hù)等。
⑶臨時(shí)性圍墻(含墻體)單價(jià)包含的施工內(nèi)容:標(biāo)磚、水泥、細(xì)砂、材料二次運(yùn)輸、基礎(chǔ)開(kāi)挖、砂漿制作、磚基礎(chǔ)砌筑、標(biāo)磚濕水、墻體砌筑、墻垛砌筑、土方回填、土方壓實(shí)、壓頂及養(yǎng)護(hù)等。
⑷以上二條的單價(jià)中均包含文明施工、質(zhì)量、驗(yàn)收、利稅及成品保護(hù)費(fèi)用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎(chǔ)完成后,經(jīng)檢驗(yàn)合格,計(jì)算出塊石基礎(chǔ)總量并按合同單價(jià)計(jì)算出基礎(chǔ)總造價(jià)。由乙方提出申請(qǐng),甲方支付給乙方塊石基礎(chǔ)總造價(jià)的80%。
⑵本工程的永久性主體圍墻完成后,經(jīng)檢驗(yàn)合格,計(jì)算出永久主體圍墻總量并按合同單價(jià)計(jì)算出永久性主體圍墻總造價(jià)。由乙方提出申請(qǐng),甲方支付給乙方永久性主體圍墻總造價(jià)的80%。
⑶本工程的臨時(shí)性圍墻(含基礎(chǔ))完成后,經(jīng)檢驗(yàn)合格,計(jì)算出臨時(shí)性圍墻總量并按合同單價(jià)計(jì)算出臨時(shí)性圍墻總造價(jià)。由乙方提出申請(qǐng),甲方支付給乙方臨時(shí)性圍墻總造價(jià)的80%。
⑷本工程所有承包范圍內(nèi)的任務(wù)完成后,經(jīng)檢驗(yàn)合格,并通過(guò)驗(yàn)收,計(jì)算出本工程總造價(jià),由甲方支付乙方至本工程臨時(shí)性圍墻總造價(jià)的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍墻總造價(jià)的95%,預(yù)留永久性圍墻總造價(jià)的5%作為質(zhì)量保修金,永久性圍墻________年質(zhì)量保修期滿,扣除圍墻維修費(fèi)用,由甲方支付給乙方剩余工程款。以上每次支付工程款時(shí)必須提供正式發(fā)票。
四、質(zhì)量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程為清水墻體,圍墻上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達(dá)到質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
五、工期(60個(gè)日歷天)
開(kāi)工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
由于甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應(yīng)文件,工期順延。由于工程質(zhì)量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
⑴按圖紙要求進(jìn)行放線和交底,并處理協(xié)調(diào)和對(duì)應(yīng)位置施工單位的關(guān)系。
⑵按合同要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬(wàn)分之五給予乙方利息。
2、乙方責(zé)任
⑴處理施工時(shí)和周邊居民及雙泉村的關(guān)系,協(xié)調(diào)好紅線分界問(wèn)題。
⑵按工期要求進(jìn)行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明教育,并做好交底,做好相應(yīng)的39;安全文明措施,并為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的保險(xiǎn),否則,現(xiàn)場(chǎng)一切安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。
⑷施工現(xiàn)場(chǎng)所有材料乙方應(yīng)派專(zhuān)人進(jìn)行管理,由于管理不善,發(fā)生的遺失和偷盜由乙方負(fù)責(zé)。
⑸乙方有成品保護(hù)義務(wù),在本小區(qū)交付使用前,所有圍墻均為成品保護(hù)期,人為及機(jī)械損壞,或者因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)裂的,均由乙方無(wú)條件進(jìn)行修補(bǔ)或修復(fù)。
七、其他
1、合同執(zhí)行過(guò)程中的爭(zhēng)議或糾紛,應(yīng)首先由甲方、乙方雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向甲方注冊(cè)地人民法院提起訴訟,請(qǐng)求人民法院解決。
2、本合同一式貳份,甲方、乙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發(fā)生法律效力。
本合同未盡事宜,雙方可通過(guò)協(xié)商,訂立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
甲方(公章):___________乙方(公章):___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
經(jīng)辦人:___________經(jīng)辦人:___________
聯(lián)系電話:___________聯(lián)系電話:___________
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇12
甲方:食品有限公司
乙方:工程建筑有限公司
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):鍋爐房工程
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:包工包料形式。
4、工程建筑面積及計(jì)算方式:工程約平方,每平方米按元整計(jì)算(按工程完工后實(shí)際發(fā)生量計(jì)算),工程總造價(jià)約貳佰萬(wàn)元。
5、付款方式:基礎(chǔ)完工后付款元,主體完工后付元,余款完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收合格七天內(nèi)結(jié)算,一個(gè)月內(nèi)付清。
6、工程期限:年月 日至年 月 日,共計(jì) 天完工。
7、如遇到下雨天災(zāi),人為不可抗拒因素,工期相應(yīng)順延。
8、工程施工中如發(fā)生變更項(xiàng)目,另行計(jì)算。
9、建筑物回填 米以外由甲方負(fù)責(zé)。
10、煙筒不在承包范圍內(nèi)。
11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負(fù)責(zé)。
二、 甲方責(zé)任和權(quán)利
1、施工單位有權(quán)行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責(zé),負(fù)責(zé)對(duì)乙方承建的工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、施工單位所制定的施工進(jìn)度計(jì)劃,乙方嚴(yán)格執(zhí)行。
3、施工期間乙方不準(zhǔn)隨意停工。
4、每個(gè)單項(xiàng)工程向乙方提供一套完整圖紙,并進(jìn)行圖紙
三、乙方的責(zé)任和權(quán)利
1、 乙方必須遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度,接受施工單位有關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量安全、文明施工方面的管理和監(jiān)督,但乙方不能因施工單位管理和監(jiān)督而免除自己的責(zé)任。
2、 必須遵守安全施工標(biāo)準(zhǔn),規(guī)章制度和操作規(guī)程,正確使用安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、嚴(yán)格按照分部分項(xiàng)安全技術(shù)措施、安全施工方案、安全技術(shù)交底施工,必須遵守施工單位的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從施工單位現(xiàn)場(chǎng)指揮。
3、 有權(quán)拒絕違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè),在施工中發(fā)生危險(xiǎn)及人身安全的緊急情況下,作業(yè)人員有權(quán)停止作業(yè)或撤離危險(xiǎn)區(qū)域。
4、 組建一支過(guò)硬的施工隊(duì)伍,配齊各項(xiàng)工種,配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào),安全文明施工。會(huì)審,如有變更甲方應(yīng)提前以書(shū)面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。
5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理工作及周邊關(guān)系的處理,給乙方造成一個(gè)良好的施工環(huán)境,并對(duì)工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),對(duì)不合格工程應(yīng)以書(shū)面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、給乙方配備現(xiàn)場(chǎng)施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時(shí)給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔(dān)一切后果。
8、甲方負(fù)責(zé)乙方場(chǎng)地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現(xiàn)場(chǎng)的土地。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中,嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問(wèn)題,一切事故由乙方自負(fù),甲方不承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng),安全施工無(wú)事不得進(jìn)入建設(shè)單位生產(chǎn)車(chē)間,如果出事,乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
3、因乙方造成停工、打架,一切后果由乙方無(wú)條件承擔(dān)。
五、附則
1、本合同一式肆份,合同甲乙雙方各執(zhí)三份。
2、本合同簽訂后,承、發(fā)包雙方需提出修改時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽字確認(rèn)作為本合同補(bǔ)充合同。
3、任何一方不得違反本合同規(guī)定,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
年 月 日
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇13
發(fā)包人(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承包人(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
5、資金來(lái)源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、工程工期
1、開(kāi)工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
四、合同價(jià)款
工程總造價(jià)
大寫(xiě):___________________元(人民幣)
¥:___________________元(人民幣)
五、發(fā)包人工作
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式:_______
2、工程開(kāi)工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以?xún)?nèi),并承擔(dān)費(fèi)用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開(kāi)工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系,保證工程正常施工,如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費(fèi),應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯(lián)系方式;
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度,承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場(chǎng)地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定,完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。
七、施工組織設(shè)計(jì)和工期
1、工期進(jìn)度:承包人提供施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間:承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計(jì)。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計(jì)劃。
工程師確認(rèn)的時(shí)間:工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn),逾期不批復(fù)則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開(kāi)工日期以及竣工日期時(shí)間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔(dān)責(zé)任;由于發(fā)包人另行發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程造成的工期延誤,工期相應(yīng)順延,發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。
八、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月采購(gòu)的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
十、工程價(jià)款的結(jié)算
1、合同簽訂三日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi),甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格,三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗(yàn)收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后三日內(nèi),由甲方組織工程驗(yàn)收,如不組織驗(yàn)收,視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
十二、維修責(zé)任
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,在工程竣工驗(yàn)收之前,與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同,并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程,在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
甲方:
乙方:
日期:
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇14
甲方:_______________
乙方:_______________
上述雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,現(xiàn)就甲方處于____________________值班室建設(shè),達(dá)成如下合同條款:
第一條合同標(biāo)的物所處位置:___________;標(biāo)的物建設(shè)工期為_(kāi)_______年____月____日至________年____月____日;值班室建設(shè)費(fèi)用為_(kāi)______元平方米;承包方式為全包方式。
第二條甲方提出房屋建設(shè)基本布局、大致框架及尺寸,乙方須基于誠(chéng)信及職業(yè)道德為甲方設(shè)計(jì)詳細(xì)的房屋結(jié)構(gòu)圖紙并負(fù)責(zé)技術(shù)及安全審核。乙方的最終設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)甲方同意后方能開(kāi)工建設(shè)。
第三條值班室主體結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu),乙方在建設(shè)過(guò)程中使用的所有施工材料需達(dá)到民用住房建設(shè)質(zhì)量要求,所有材料的使用、材料架構(gòu)符合行業(yè)通常慣例,同時(shí),乙方建設(shè)行為嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。
第四條值班室所有鋪設(shè)瓷磚之處,應(yīng)達(dá)到平整等美觀性要求。該類(lèi)工程的質(zhì)量保質(zhì)期為_(kāi)_______年,該期間內(nèi)脫落率及斷裂率不得超過(guò)面積的______%。超過(guò)約定面積時(shí),乙方須無(wú)償負(fù)責(zé)將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失,乙方應(yīng)予以賠償。乙方若不及時(shí)返工,甲方可以扣除乙方的質(zhì)量保證金。
第五條墻面的平整度須達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和積極性行業(yè)慣例;標(biāo)的物管線等隱蔽工程的鋪設(shè)須符合安全、方便的要求,如電話、網(wǎng)線及電路線等應(yīng)分開(kāi)走管,電路線應(yīng)與電視線等保持一定技術(shù)性距離。
第六條需要使用混凝土的工程中,混凝土應(yīng)機(jī)器攪拌;頂層鋪設(shè)保溫層、澆注現(xiàn)澆,同時(shí)須做好房屋的防水及雨水排放工程。
第七條值班室施工建設(shè)費(fèi)的支付:完成工程建設(shè),甲方預(yù)扣工程總費(fèi)用的______%作為質(zhì)量保證金外一次性支付工程款,________年后乙方施工達(dá)到本合同各項(xiàng)條款時(shí),甲方將質(zhì)保金全部支付乙方。
第八條甲方的權(quán)利與義務(wù):
1.甲方對(duì)乙方施工可以隨時(shí)檢查及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,對(duì)不當(dāng)行為可以制止。
2.在不影響乙方工期的情況下,甲方可以變更施工圖紙。
3.甲方負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)水電,但相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
4.工程竣工后,甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第九條乙方的權(quán)利與義務(wù):
1.乙方各建設(shè)行為及建設(shè)用料均符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及積極性行業(yè)慣例并保證誠(chéng)信;若工程質(zhì)量不符合本協(xié)議要求或相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)無(wú)償返工且應(yīng)承擔(dān)由此給甲方帶來(lái)的損失。
2.乙方應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下按時(shí)完成建設(shè)任務(wù);逾期須承擔(dān)______元的違約金并應(yīng)承擔(dān)甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設(shè)轉(zhuǎn)包。
3.乙方自備符合行業(yè)要求的施工工具及相關(guān)房屋建設(shè)工程所需器械,同時(shí)乙方保證所有施工人員均為具有施工資質(zhì)的相應(yīng)技術(shù)人員。
4.乙方自負(fù)己方人員及相應(yīng)物品的安全責(zé)任,乙方人員出現(xiàn)的意外、傷亡等人身?yè)p害以及財(cái)產(chǎn)損失自負(fù)其責(zé),甲方對(duì)此不負(fù)責(zé)任。
5.乙方因施工不當(dāng)或未盡相應(yīng)注意義務(wù)給他人人身或財(cái)產(chǎn)帶來(lái)?yè)p害時(shí),應(yīng)負(fù)相應(yīng)損害賠償責(zé)任,甲方對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。
6.乙方對(duì)甲方提出的不符合安全標(biāo)準(zhǔn)或客觀上無(wú)法實(shí)現(xiàn)的施工要求有權(quán)拒絕。
第十條甲方逾期支付施工費(fèi)用時(shí),應(yīng)向乙方支付______元的滯納金;乙方建設(shè)中違反本合同約定條款或建設(shè)工程不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及積極性行業(yè)慣例時(shí),應(yīng)承擔(dān)______元的違約金,并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)損害賠償責(zé)任。
第十一條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
甲方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_____________
乙方(簽章):___________
電話:_________________
________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_____________
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇15
發(fā)包方:__(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:__(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
由于工程建設(shè)需要,甲方委托乙方承包室外綠化管道建設(shè)工程。為確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)規(guī)定,雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):__有限責(zé)任公司室外綠化管道建設(shè)工程。
2、工程地點(diǎn):__工業(yè)園區(qū)(南苑)熱電廠北側(cè)。
3、工程內(nèi)容:詳見(jiàn)工程量清單。
4、工程承包方式:綜合單價(jià)承包,乙方包工包料。
5、結(jié)算原則:根據(jù)合同約定單價(jià)按乙方實(shí)際完成工程量結(jié)算。
6、開(kāi)工:乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件后七個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工。
7、本項(xiàng)目所用的所有建筑材料、建筑構(gòu)配件及其他設(shè)備等(以下統(tǒng)稱(chēng)工程材料)均由乙方自行采購(gòu)使用,工程材料符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第二條合同價(jià)款(工程款)及支付
1、合同總價(jià)(大寫(xiě)):___元整;(小寫(xiě)):___元。
本合同為綜合單價(jià)承包合同,單價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件工程量清單。
2、工程款支付:
1)本工程合同生效后,甲方支付合同總價(jià)的50%的預(yù)付工程款。
2)施工完,畢驗(yàn)收合格后3日內(nèi)付清剩余工程款。
3)付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬。
第三條雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方權(quán)利和義務(wù)
1)按合同要求及時(shí)支付工程款。
2)提供本項(xiàng)目施工圖
3)向乙方提供施工場(chǎng)地,保證運(yùn)輸?shù)缆窌惩ǎ瑫r(shí)提供乙方施工現(xiàn)場(chǎng)施工用水、用電。
4)按合同約定及時(shí)組織工程驗(yàn)收和辦理工程結(jié)算。
5)協(xié)助有關(guān)部門(mén)配合乙方做好施工現(xiàn)場(chǎng)交叉施工等協(xié)調(diào)工作。
6)在工程開(kāi)工前,向乙方提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)勘察資料,以及施工現(xiàn)場(chǎng)及毗鄰區(qū)域內(nèi)供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料,相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程的有關(guān)資料或圖紙,并保證資料的真實(shí)性和有效性。
7)甲方負(fù)責(zé)開(kāi)挖管溝及回填管溝,包括管道上下覆蓋300mm沙土的施工。
2、乙方權(quán)利和義務(wù)
1)乙方在收到工程預(yù)付款,并在施工現(xiàn)場(chǎng)具備施工條件后七個(gè)工作日內(nèi)組織進(jìn)場(chǎng)施工。
2)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行施工,施工質(zhì)量必須符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn),并需通過(guò)驗(yàn)收合格。
3)負(fù)責(zé)工程的安全生產(chǎn)及施工人員的施工安全。
第四條工期的約定
1、工期:自開(kāi)工之日起二十個(gè)工作日。在工期未順延的情況下,乙方應(yīng)在前述工期內(nèi)竣工,并在竣工后通知甲方驗(yàn)收。
2、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),必須征得乙方同意。
3、因設(shè)計(jì)變更或工程量增加或其他非乙方原因(如天氣因素影響等)導(dǎo)致停工的,工期順延。
4、因甲方原因致使工程中途停建、緩建,應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時(shí),賠償乙方由此造成停工、窩工、返工、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。
第五條質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算
1、本工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更為施工依據(jù);以《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB50268-20__)為施工管理及質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程質(zhì)量要求:合格。
3、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方須在收到驗(yàn)收通知之日起七日內(nèi)組織驗(yàn)收,并在驗(yàn)收開(kāi)始后五日內(nèi)完成驗(yàn)收,辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)因客觀原因未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。若甲方自接到驗(yàn)收通知之日起超過(guò)十五日無(wú)故不組織驗(yàn)收的,視為驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)及時(shí)辦理工程結(jié)算及支付工程款。
4.驗(yàn)收完成后乙方提交結(jié)算資料,甲方須在收到結(jié)算資料后四十日內(nèi)完成結(jié)算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結(jié)算款。如果甲方收到乙方的結(jié)算資料后三個(gè)工作日內(nèi)未作回復(fù)(或未提出意見(jiàn)),視為甲方已經(jīng)核實(shí)并同意確認(rèn)乙方的結(jié)算資料,甲方應(yīng)按要求剩余部分工程結(jié)算款。
第六條免責(zé)條款
施工期間,由于惡劣天氣(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等,工期相應(yīng)順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第七條爭(zhēng)議解決
因本合同發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按以下方式解決爭(zhēng)議:向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條合同的簽訂和生效
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
地址:地址:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開(kāi)戶行:
賬號(hào):
_______年_______月_______日
我國(guó)建設(shè)施工協(xié)議書(shū) 篇16
建設(shè)施工合同示范文本
建設(shè)單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)_____________
地址:_____________
郵碼:_________________
電話:_________________
法定代表人:________________
職務(wù):________________
拆遷戶(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)_____________
地址:_____________
郵碼:_________________
電話:_________________
法定代表人:________________
職務(wù):________________
根據(jù)_____________建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門(mén)和拆遷房屋主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),拆遷乙方現(xiàn)有住房。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進(jìn)行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有_____________結(jié)構(gòu)的住房__________幢__________間,共_____________平方米(原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標(biāo)明自住的數(shù)量為準(zhǔn);租住公房以承租數(shù)量為準(zhǔn),單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準(zhǔn)),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費(fèi))甲方負(fù)責(zé)于__________年__________月__________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門(mén)批準(zhǔn)的地區(qū)內(nèi)進(jìn)行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過(guò)原住房面積,乙方原住房過(guò)寬或有出租的房屋,在對(duì)其安置時(shí)應(yīng)適當(dāng)壓縮,但對(duì)壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門(mén)的規(guī)定作價(jià)補(bǔ)償;乙方原住房嚴(yán)重?fù)頂D不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當(dāng)照顧)
第二條乙方應(yīng)于__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷后__________日內(nèi)一次付給乙方搬遷費(fèi)_____________元。
第三條甲方對(duì)乙方在臨時(shí)周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補(bǔ)助:_________________
1.乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補(bǔ)助_____________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使家庭人口分散居住的,每人每月_____________元;
3.乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉(zhuǎn)房沒(méi)有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補(bǔ)助_____________元取暖費(fèi),并按規(guī)定補(bǔ)助增加的公共交通月票費(fèi)用。房地產(chǎn)合同:_________________工程項(xiàng)目拆遷房屋合同由精品信息網(wǎng)整理!
第四條甲方安置乙方的住房位于_____________,共__________套__________間,__________層__________號(hào),配有__________等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致簽同意__________作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項(xiàng)費(fèi)用,一律由乙方代表人_____________領(lǐng)取。甲方對(duì)乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負(fù)責(zé)任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費(fèi)用,逾期一日,應(yīng)按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時(shí)按量向乙方單位撥給相應(yīng)的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應(yīng)向乙方償付__________元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付__________元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù)。
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門(mén)對(duì)乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應(yīng)向甲方償付違約金__________元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時(shí)搬遷,時(shí)間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:_____________.
本合同自甲乙雙方簽之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請(qǐng)當(dāng)?shù)胤慨a(chǎn)管理部門(mén)調(diào)解,調(diào)解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交__________市(縣)房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計(jì)委__________等單位各留存一份。
建設(shè)(甲方)________________(公章)拆遷戶(乙方)________________(公章)
代表人:________________代表人:________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日