物流軌道建設(shè)施工合同（精選19篇）
物流軌道建設(shè)施工合同 篇1
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
代表人：
地址：
承包方(以下簡稱乙方)：
代表人:
身份證號:
地址：
依照《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)本工程的具體情況，就該工程質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)等事項達成一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.工程地點：
2.工程范圍：
3.承包方式：
3.1按圖紙、清單備注欄說明及工程范圍內(nèi)、包質(zhì)量、包安全、包工人差旅和食宿費。
3.2施工用水電費由乙方承擔(dān)。
3.3本合同執(zhí)行清單價結(jié)算，按甲方要求 天完成主體，總工期 天完成項目;若甲方所供設(shè)備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及托運費由乙方負(fù)責(zé);
3.5現(xiàn)場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負(fù)責(zé);
4.工期
總工期： 日歷天。
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二條 雙方代表
1.甲方駐工地代表姓名： 聯(lián)系電話：
2.本工程實行甲方代表負(fù)責(zé)制，甲方委托甲方代表對本安裝工程實行現(xiàn)場管理。
3.乙方駐工地代表姓名： 聯(lián)系電話：
4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;
4.1甲方工作
4.1.1合同開工前3天，提供施工所需要場地。
4.1.2合同開工日期前3天，辦理施工所需的有關(guān)批件、證件和臨時用地等的申請報批手續(xù)。
4.1.3如乙方不按合同要求進行施工，甲方即可勒令乙方暫停施工，待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復(fù)工。
4.2乙方工作
4.2.1按合同要求的質(zhì)量和工期完成本工程的施工。遵守有關(guān)法律和規(guī)定，接受甲方的指令，按照施工圖紙、設(shè)計變更單、圖紙會審紀(jì)要及施工驗收規(guī)范進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合，服從甲方對分包工程的協(xié)調(diào)。
4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計劃及其相應(yīng)統(tǒng)計報表;
4.2.3 在乙方施工的施工場地內(nèi)，按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負(fù)責(zé)。
4.2.4遵守當(dāng)?shù)厥姓陀嘘P(guān)部門對施工場地交通和施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并辦理有關(guān)手續(xù)。
4.2.5遵守當(dāng)?shù)厥姓图追缴霞墕挝粚κ┕龅氐囊?guī)定和要求。
4.2.6 按約定保護好建筑物結(jié)構(gòu)和相應(yīng)管線、設(shè)備。
4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前，乙方負(fù)責(zé)成品保護，工程竣工后3天內(nèi)清理現(xiàn)場，做到工完場清。
4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。
4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險，確保施工安全和第三者的安全，在施工中違章操作發(fā)生的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
4.2.10乙方應(yīng)自行解決施工過程中工人的食宿問題。
4.2.11乙方有義務(wù)事先告知甲方未知的與本工程質(zhì)量相關(guān)的事項，如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗有關(guān)質(zhì)量問題而告知甲方。
4.2.12由于乙方自身原因造成工程質(zhì)量問題，所需人工、材料、機械費用由乙方承擔(dān)。
4.2.13乙方必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法則。
4.3 施工組織設(shè)計及進度計劃
乙方在合同簽訂生效后3日內(nèi)，將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計劃提交甲方代表。
第三條 工期順延
1.以下原因造成竣工日期拖延，經(jīng)甲方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延;
1.1 一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;
1.2甲方不能按約定期限交出施工場地，清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;
1.3由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)、以及臺風(fēng)、大雨、暴雨、地震等。
第四條 工程驗收
乙方在工程完工 3日內(nèi)通知甲方進行初步驗收，并有義務(wù)配合甲方進行工程總驗收。
第五條 合同價款及支付
1.合同總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。
2.合同簽訂生效后甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整)，工程完工初驗合格后支付 40 %即 元(大寫 元整)，工程總驗收合格后支付 20 %即 元(大寫 元整)，余款質(zhì)保期滿后一次性支付給乙方。
3.質(zhì)保期： 年。
第六條 其他條款
1.本合同未盡事宜雙方本著友好合作誠意協(xié)商解決，若協(xié)商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。
2.工程圖紙等作為合同附件與合同具同等法律效力。
3.本合同經(jīng)雙方蓋章簽字后生效，合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
物流軌道建設(shè)施工合同 篇2
甲方：________________
乙方：________________
甲方在本村村北建造住宅小區(qū)，委托乙方施工，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、承包方式及單價
包工包料，乙方負(fù)責(zé)自備施工所需用具（攪拌機、振動器、模板等）。房屋面積按實際面積計算，工價每平方人民幣（大寫）______元整（工程總面積約______平方米。
二、甲方負(fù)責(zé)
1、提供設(shè)計圖紙。
2、保證施工用水、用電的供給。
3、保證按協(xié)議及時給乙方工程款。
三、乙方責(zé)任
1、必須嚴(yán)格甲方提供的設(shè)計圖紙和工程內(nèi)容進行施工，保證施工質(zhì)量，在施工過程中，在保證質(zhì)量的前提下盡量做好材料的節(jié)約（如有建筑變動，甲乙雙方協(xié)商處理）。
2、負(fù)責(zé)建房所用的一切設(shè)備、工具、清水模板、五金的籌備及費用。
3、負(fù)責(zé)施工放線，并保證建房不占他人地面及空間，若有差錯，所有損失由乙方負(fù)責(zé)。
5、在整個施工過程中，乙方生活一律自理，甲方概不負(fù)責(zé)。
6、所有地圈梁溝由乙方負(fù)責(zé)，回填方由甲方負(fù)責(zé)。
四、工程內(nèi)容
1、土建
從地圈梁、墊狗頭石及其以上的所有主體工程：室內(nèi)、樓梯、樓梯兩旁、衛(wèi)生間、廚房、走廓等處地板磚及墻裙（高度按甲方要求補貼）、地角線（平墻）的粘貼；粉墻，細(xì)砂過面、打底、刮膩子僂、頂三片、墻二片；前后外墻漆粉刷；貼滿陽臺、衛(wèi)生間、廚房及餐廳的瓷磚；貼滿所有立面墻瓷磚（含琉璃瓦）。工程如有調(diào)整，乙方必須聽從甲方安排。
2、水、電安裝
包括通道到樓頂、廚房、衛(wèi)生間等處自來水水管、井水上下管及太陽有水管的安裝及預(yù)埋；負(fù)責(zé)把樓頂、廚房、衛(wèi)生間上下水管及排污管接通到樓外下水道，并安裝好，保證能正常使用；排電線、電視線、電話線及網(wǎng)線（均排暗線）；各種開關(guān)插座、燈具安裝等。
五、質(zhì)量要求
1、乙方根據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙組織施工，各項技術(shù)參數(shù)達到國家標(biāo)準(zhǔn)。混凝土、沙漿等達標(biāo)，支砌墻體砂漿飽滿，支砌前必須澆透水。
2、每道工序結(jié)束，要經(jīng)甲方驗收合格后方能進行下一道工序。施工如達不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，乙方負(fù)責(zé)返工處理，造成甲方損失的由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3、施工中用的各種砂漿、混凝土的配制，乙方要嚴(yán)格按國家有關(guān)規(guī)定比例和標(biāo)準(zhǔn)進行，否則由此造成的材料浪費或因達不到標(biāo)準(zhǔn)而返工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、混凝土澆灌必須攪拌均勻，用振動器充分振動，無麻面、不露筋�；炷翝补嗪蟊仨氃诒ｐB(yǎng)期內(nèi)每天澆水?dāng)?shù)次。
5、在施工中，甲方如需更改設(shè)計施工的部分內(nèi)容必須提前通知乙方，乙方在施工中對設(shè)施圖紙的部分內(nèi)容提出修改建議，經(jīng)甲方同意簽字可更改。
六、安全責(zé)任
乙方嚴(yán)格按國家相關(guān)操作堆積組織施工，在施工現(xiàn)場，做到安全生產(chǎn)、安全用電，確保施工人員及他人、設(shè)備和房屋安全。在施工中如發(fā)生安全事故，概由乙方全部負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
七、付款方式
結(jié)算按建筑面積與合同價進行，在施工期間，甲方按工程進度分次付給乙方，其基本的方式是主體封頂付工程款，其余款項根據(jù)工程進度支付，剩余款項到扣除總工程款的5%保修金，三個月一次性付清。所扣保修金在保修期一年內(nèi)付清。
八、施工期限
年日止。
九、工程保修期限
按國家有關(guān)規(guī)定，自工程交付之日起，在保修期一年內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)及時修理并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費用。
十、違約處理
由乙方原因造成質(zhì)量不合格的，由乙方負(fù)責(zé)返工到合格為止，費用由乙方負(fù)責(zé)。造成工期拖延（停電、停水、下雨等特殊情況除外），每拖延一天，甲方扣工程款______元，以此類推。如果工程款不按合同規(guī)定日期付款，乙方有權(quán)要求甲方在三個月內(nèi)付清，如果不付清，每天罰款______元，以此類推。
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效，自生效之日起，雙方必須共同遵守本協(xié)議，同心協(xié)力，搞好房屋建設(shè)，若有違反，損失由違約方負(fù)責(zé)，此協(xié)議未盡事宜，雙方隨時協(xié)商解決。
甲方（公章）：________________法人（簽字）：________________
乙方（公章）：________________法人（簽字）：________________
日期：________________日期：________________
物流軌道建設(shè)施工合同 篇3
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
為了明確甲.乙方雙方在工程建設(shè)過程中的權(quán)利，義務(wù)和責(zé)任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質(zhì)量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規(guī)，自愿、公平的基礎(chǔ)上,結(jié)合本工程具體實際,經(jīng)雙方協(xié)商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。
第一條工程概括
一﹑工程名稱﹑地點和內(nèi)容
1﹑ 街道路亮化照明工程
2﹑工程地點:
3﹑工程內(nèi)容:基礎(chǔ)澆筑﹑電器﹑燈桿﹑燈具制作﹑安裝和調(diào)試.
二﹑開﹑竣工時間
1﹑開工日期:20xx年7月20日
2﹑交工日期:20xx年8月30日
三﹑質(zhì)量等級:優(yōu)良
四﹑合同條款
工程采用中標(biāo)價款承包:施工承包合同總價款為人民幣
五﹑工程承包范圍及承包方式
1﹑承包范圍:所有工程(燈具﹑燈桿﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調(diào)試。
2﹑本工程價款為優(yōu)良工程條款,當(dāng)工程竣工驗收達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,在竣工結(jié)算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經(jīng)濟處罰。
3﹑甲、乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,如未能達成一致,可提交有關(guān)部門協(xié)商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構(gòu)或向合同簽訂地人民法院起訴。
4﹑全合同不得轉(zhuǎn)讓,未盡事宜,由雙方另作協(xié)商并簽訂書面協(xié)議,協(xié)商內(nèi)容經(jīng)雙方簽字﹑蓋章后,與本合同有同等法律效力。
5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效,分送有關(guān)部門。
6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日
7﹑本合同簽定地點:
建設(shè)單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:
法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權(quán)人(蓋章)
物流軌道建設(shè)施工合同 篇4
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，根據(jù)_縣人民政府關(guān)于中小學(xué)危房改造的有關(guān)文件，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就_小學(xué)學(xué)校建設(shè)施工事項協(xié)議一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：_鄉(xiāng)_小學(xué)校舍建設(shè)
2、工程地點：_鄉(xiāng)_小學(xué)原校址
3、工程內(nèi)容：
(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);
(2)廁所6間(約120平方米);
(3)傳達室2間(約40平方米)
(4)院墻：100米(含大門)
(5)硬化路面：厚度大于15厘米。(小計1520平方米)_①大門前主路200平方米;
�、谠簝�(nèi)主路800平方米;
�、劢淌议T前340平方米
�、軒㈤T衛(wèi)范圍內(nèi)硬化180平方米。
(6)餐廳內(nèi)灶臺2口，操作臺1個。
(7)配套水電工程。
(8)平整校園，壘擋土墻100米。
二、質(zhì)量要求：
符合《縣中小學(xué)校舍安全工程平房建設(shè)質(zhì)量要求》
三、圖紙：
使用《縣中小學(xué)校舍安全工程平房建設(shè)施工圖紙》
四、工程施工要求：
1、門窗要求：尺寸見圖紙，門框使用東北松，上亮穿16號鋼筋6根，鋼筋內(nèi)涂防銹漆，外涂調(diào)和漆，所用木材必須烘干后制作。刮膩子刷低油，再刮膩子刷調(diào)和漆三遍。鋁合金窗使用標(biāo)準(zhǔn)1.2CM厚鋁材，顏色由甲方定。
2、散水坡：散水坡(三面)，每間設(shè)一縱溝。
3、每口教室設(shè)前后兩塊黑板，標(biāo)準(zhǔn)為4米×1.2米。
五、承包形式：
包工包料。
六、質(zhì)量監(jiān)督：
工程的第一質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任人為施工學(xué)校校長，縣危改辦進行重點環(huán)節(jié)(基礎(chǔ)、鋼筋及制作、砌墻過程、屋架、水電、屋面防水等)質(zhì)量監(jiān)督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結(jié)束后，未經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督人同意，不得申請驗收。
七、質(zhì)量保證：
土建工程部分基礎(chǔ)、墻體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電：50年。
八、安全責(zé)任：
乙方確保工程施工安全。在施工期間發(fā)生的工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。因乙方原因?qū)е鹿こ淘诤侠硎褂闷谙迌?nèi)造成人身及財產(chǎn)損害的由乙方承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
九、施工、材料質(zhì)量責(zé)任：
因工程質(zhì)量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔(dān)。如：材料、規(guī)格、型號質(zhì)量不符合要求，由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換，保證工程質(zhì)量。
十、合同金額：
大寫：
小寫：
十一、資金撥付方式：
工程開工，甲方支付合同金額的30%啟動資金，剩余款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收，質(zhì)量要求達到合格后，(除合同金額3%的質(zhì)量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項，一切責(zé)任由乙方自負(fù)。補助款撥付，乙方必須提供相關(guān)建筑業(yè)手續(xù)及建筑業(yè)發(fā)票。
十二、以上條款未盡事宜，施工過程中雙方協(xié)商解決。
十三、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，_縣危改辦一份。
十四、合同工期。
開工時間：
竣工時間：
合同工期：
十五、合同簽字生效：
合同訂立時間：_合同訂立地點：
甲方：_(章) 甲方法人代表：
乙方：_(章) 乙方法人代表：
甲方開戶銀行：_帳號：
物流軌道建設(shè)施工合同 篇5
發(fā)包人：______________
承包人：______________
為進一步明確甲乙雙方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎(chǔ)上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下，簽定本工程施工合同補充協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱：______________
2、工程地址：______________
3、建筑面積：______________
4、結(jié)構(gòu)類型：_________________底層為框架結(jié)構(gòu)、地上61層為磚混結(jié)構(gòu)。
5、設(shè)計單位：______________
6、監(jiān)理單位：______________
二.工程內(nèi)容及承包范圍
1、外墻面磚改為外墻漆
2、客廳推拉門取消
3、本工程為滿七層，結(jié)構(gòu)找坡
4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5、外墻_____深灰色柵格取消6、廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消，陽臺改為封閉式廚房。
7、其余均按原圖施工
三、合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記)
1、開、竣工日期
1.1開工日期：_________________年__________月__________;竣工日期：_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節(jié)假日)以《建設(shè)工程竣工報告》所載日期為準(zhǔn)。
四、付款方式本工程按建筑面積一次性包干，__________元/平方米;在施工過程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協(xié)商價計算;本工程為墊款主體二層，二層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價的30%支付給乙方，主體五層預(yù)制板安裝完畢，甲方按合同總價的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價的20%支付給乙方，內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方，其余款待工程驗收合格后一個月內(nèi)支付給乙方的12%，滯留3%作保質(zhì)、保修金，等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
電話：_________________電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
開戶銀行：_________________開戶銀行：_________________
銀行賬號：_________________銀行賬號：_________________
簽定合同代表：_________________簽定合同代表：_________________
________年____月____日________年____月____日
物流軌道建設(shè)施工合同 篇6
根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國治安處罰法》、《建設(shè)工程安全管理條例》和水上作業(yè)安全生產(chǎn)等有關(guān)法律規(guī)定，為進一步加強發(fā)包人對施工承包人的安全保衛(wèi)工作的宏觀控制和監(jiān)督管理，防止和杜絕事故發(fā)生，維護正常的工程建設(shè)秩序，發(fā)包人與承包人特簽定本協(xié)議書。
甲方(發(fā)包人)：__________
乙方(承包人)：___________
一、乙方職責(zé)：
1、乙方必須貫徹執(zhí)行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，乙方項目負(fù)責(zé)人是安全施工、治安保衛(wèi)工作的重要責(zé)任人，要把安全施工、治安保衛(wèi)工作納入議事日程，做到安保工作與主業(yè)工作同計劃、同部署、同檢查、同總結(jié)、同評比，積極開展安全施工、治安保衛(wèi)工作。
2、認(rèn)真落實并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)勞動保護法規(guī)、法令、條例;加強對所轄人員的法制和安全教育，預(yù)防案件或安全事故的發(fā)生。
3、健全安全保衛(wèi)組織，做到人員落實，活動正常，作用明顯，廣泛收集信息，掌握治安動態(tài)，并與甲方安保部門保持聯(lián)系，及時有效地反映和處置各種治安事件或案件。
4、認(rèn)真開展日常和定期、不定期的安全及治安保衛(wèi)工作檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，落實整改措施，不斷提高安全防范能力。
5、做好重點要害部位的治安管理工作，達到制度全、管理嚴(yán)、設(shè)施齊，崗位人員責(zé)任性強。
6、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)暫住人口管理規(guī)定，外地施工人員進駐現(xiàn)場必須按規(guī)定辦理暫住證;人員管理必須要做到：底數(shù)清、情況明、證件齊、登記申報及時。
7、必須認(rèn)真對工程施工人員進行施工安全專項教育，增強施工人員的法制觀念，提高安全思想意識和自我保護能力，規(guī)范全體施工人員的行為，杜絕各類違章現(xiàn)象。
8、確保必要的安全投入，包括保證各種施工設(shè)備完好，各項防護裝置齊備，個人勞動保護用品齊全等。
9、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理各項施工手續(xù)，必須辦理人員車輛進入施工現(xiàn)場手續(xù)，并按施工現(xiàn)場管理要求進行施工。
10、水上施工作業(yè)應(yīng)遵循現(xiàn)行國家規(guī)定的水上作業(yè)施工相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)禁超載或違反水上施工安全管理規(guī)定。
11、不發(fā)生安全責(zé)任事故;不發(fā)生刑事案件和破壞生產(chǎn)設(shè)施事件;不發(fā)生火災(zāi)、爆炸、水上違章施工作業(yè)、交通違章等治安災(zāi)害事故;不發(fā)生職工違法犯罪。
12、積極參加甲方和公安機關(guān)組織開展的安保檢查和各項治安專項活動，并完成甲方交辦的各項任務(wù)。
13、自覺接受甲方、監(jiān)理單位等有關(guān)安全生產(chǎn)、治安保衛(wèi)方面的檢查、指導(dǎo)和管理。對于甲方查處的隱患，乙方必須限期整改。
14、對甲方違反安全生產(chǎn)規(guī)定、制度的指令，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行、有權(quán)要求甲方改進。
15、當(dāng)乙方出現(xiàn)安全、文明施工嚴(yán)重失控情況下，在甲方認(rèn)為確定有必要暫停施工并提出要求乙方暫停施工的書面意見后，乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工。乙方實施處理意見后，以書面形式向甲方提出復(fù)工要求。在甲方組織驗收并簽字同意后，乙方重新施工。
16、乙方施工人員應(yīng)在所處施工區(qū)域、水上作業(yè)環(huán)境、操作設(shè)施設(shè)備、工器具等方面進行認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，并經(jīng)落實整改后方準(zhǔn)繼續(xù)施工。一經(jīng)開工，就表示乙方確認(rèn)施工場所、水上作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工器具等達到符合安全要求和處于安全狀況，乙方對施工過程中由于上述因素而導(dǎo)致的事故后果負(fù)責(zé)。
17、乙方必須堅持文明施工，對所承擔(dān)工程區(qū)域的文明施工負(fù)責(zé)，做到工完料盡場地清。
18、乙方人員在施工期間造成傷亡、電氣、機械、水上施工等重大事故(包括造成甲方人員、他方人員傷亡)和發(fā)生不安全情況應(yīng)及時向甲方通報。事故的損失和善后處理費用，由乙方全部負(fù)責(zé)。甲方有權(quán)根據(jù)事故性質(zhì)及程度對以方進行處罰，罰款從安全擔(dān)保金中扣除。
19、按本工程項目的不同施工內(nèi)容，在開工前采用甲方提供的安全評價報告書進行安全評價，完成安全評價后，及時將安全評價報告書送交甲方審核批準(zhǔn)。
20、乙方承諾以本合同價款的3%作為安全擔(dān)保金，在工程進行期間，當(dāng)出現(xiàn)安全、保衛(wèi)違規(guī)情況或發(fā)生安全、保衛(wèi)事故等情況，因乙方原因造成甲方經(jīng)濟、信譽損失的，甲方據(jù)實計算扣款額，在當(dāng)期工程進度款或結(jié)算款中予以扣除，累計扣款總額如超過本合同價款的3%，超出部份乙方仍須承擔(dān)。
二、甲方職責(zé)：
1、施工期間，負(fù)責(zé)對乙方進行安保工作的檢查、督促指導(dǎo);甲方應(yīng)經(jīng)常聯(lián)系乙方，檢查和處理工程施工中有關(guān)的安全工作，預(yù)防事故發(fā)生。
2、協(xié)助乙方辦理有關(guān)施工手續(xù)，并進行治安安全教育。
3、定期組織安全生產(chǎn)大檢查和日常安全巡檢。
4、將安全檢查情況及時反饋乙方，并配合乙方研究落實整改措施。
5、當(dāng)乙方出現(xiàn)安全、文明施工嚴(yán)重失控情況下，甲方有權(quán)做出停工整頓，限期整改的決定。
6、甲方認(rèn)為確實有必要暫停工時，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求乙方暫停施工，并提出書面意見。當(dāng)乙方實施處理意見并以書面形式提出復(fù)工要求后，甲方應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)組織驗收、檢查是否合格，并簽字后給予答復(fù)。
發(fā)生下列情況必須停工整頓：
(1)發(fā)生人身傷亡事故;
(2)發(fā)生施工機械、生產(chǎn)主設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故和水上違章施工;
(3)重復(fù)發(fā)生相同性惡劣的事故;
(4)多次不聽從勸告的。施工現(xiàn)場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求。
7、在保證安全的前提下，盡量為乙方提供各項施工便利。
8、對違章人員進行處罰教育。
9、本協(xié)議書在執(zhí)行過程中如遇有與國家、地方政府的有關(guān)規(guī)定不一致時，按照國家、地方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
10、本協(xié)議書作為甲方工程承發(fā)包合同的附件，與承發(fā)包合同具有同樣的法律效力。經(jīng)協(xié)議雙方簽署后立即生效。
11、本協(xié)議書由甲方解釋。
甲方(發(fā)包人)：__________乙方(承包人)：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
地址：______地址：__________
委托代理人：(簽字) __________委托代理人：(簽字)__________
電話：__________電話：__________
傳真：__________傳真：__________
開戶銀行：__________開戶銀行：__________
帳號：__________帳號：__________
郵政編碼：__________郵政編碼：__________
_______年_____月_____日_____年_____月_____日
物流軌道建設(shè)施工合同 篇7
甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方） 根據(jù)《中華人民共和國民法典 》、《物業(yè)管理條例》等有關(guān)法律 、法規(guī) 和政策，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方所服務(wù)小區(qū)公共綠化養(yǎng)護事宜訂立本合同�！ �
第一條 服務(wù)場所基本情況 座落位置： 項目：
第二條 綠化養(yǎng)護范圍
第三條 綠化養(yǎng)護內(nèi)容 上述
第二條范圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕松土、做保水圈、防風(fēng)防寒等工作�！ �
第五條 綠化養(yǎng)護服務(wù)質(zhì)量要求及扣分（支付違約金）標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式見附件
第六條 承包方式 采用由乙方包工、包料（即養(yǎng)護肥料、養(yǎng)護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運）、包工具、包設(shè)備、包質(zhì)量、包安全、包風(fēng)險的方式�！ �
第七條 合同期限 本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止�！ �
第八條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)對乙方綠化養(yǎng)護服務(wù)質(zhì)量、計劃落實進行監(jiān)督檢查；
2、批準(zhǔn)乙方依據(jù)季節(jié)和植物生長特征編制的年度養(yǎng)護計劃；
3、甲方為乙方無償提供存放養(yǎng)護工具的場所；
4、甲方應(yīng)按時、足額（扣除違約金后）支付乙方綠化養(yǎng)護服務(wù)費用；
5、不得干涉乙方內(nèi)部員工工作分配、日常的綠化養(yǎng)護保潔安排、正常的經(jīng)營活動�！ �
第九條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、有權(quán)依照本合同約定獲取提供綠化養(yǎng)護服務(wù)的報酬；
2、有權(quán)制定各項綠化養(yǎng)護工作管理辦法、規(guī)章制度，自主開展各項管理經(jīng)營活動，不受甲方干涉；
3、因政府、行業(yè)組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的，甲方不再另行支付費用，乙方應(yīng)全力配合；
4、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合約議定項目直接或者間接方式轉(zhuǎn)包或者分包給
第三方及其他個人；
5、乙方應(yīng)按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養(yǎng)護方案，于上月____日提交下月工作計劃，當(dāng)未按計劃實施時應(yīng)告知甲方并說明原因；
6、乙方應(yīng)按照本合同及附件約定的工作范圍和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、工作時限，保質(zhì)保量履行合同義務(wù)；
7、乙方應(yīng)做好以下工作，確保住戶、甲方員工、行人及他人人身及財產(chǎn)安全：
�。�1）暴雨、颶風(fēng)來臨前大型喬木加固；
（2）增加可能影響到行人、游人安全的樹木加固設(shè)施；
�。�3）及時拆除固定樹木的支架、鐵線；
�。�4）加強帶刺樹木對人身安全的防護；
（5）路邊、停車位（場）邊等公共場所樹木、花草定期修剪；
�。�6）綠化垃圾及時清理；
�。�7）噴施農(nóng)藥前、中的安全通告與警示；
�。�8）修剪、更換樹木、花草時現(xiàn)場的安全防護；
（9）養(yǎng)護工具的安全使用、管理與使用時現(xiàn)場安全管理；
�。�10）使用安全、達標(biāo)的養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施、病蟲害防止藥品； �。�1
1）采用安全、合理、有效的工作方式、方法； �。�1
2）其他可能發(fā)生危及人身、財產(chǎn)安全的工作�！ �
8、乙方有義務(wù)接受甲方的工作監(jiān)督和檢查。乙方所有員工禁止在工作范圍內(nèi)、留宿、爭吵，進入住戶室內(nèi)；
9、乙方工作人員應(yīng)穿著統(tǒng)一服裝，形象端正；
10、乙方應(yīng)定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災(zāi)害事故救護、設(shè)備設(shè)施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓(xùn)。乙方有責(zé)任對員工進行法制、衛(wèi)生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓(xùn)，并進行有效的考核檢查； 1
1、乙方需按照法律法規(guī) 、政策為員工辦理有關(guān)勞動雇傭、勞動保障手續(xù)及相關(guān)勞動保險； 1
2、乙方在養(yǎng)護期間應(yīng)對生長不良、已老化的花卉及時進行更換；應(yīng)保持草坪平整，經(jīng)常性積水的低洼處，應(yīng)逐步用河沙或黃泥填高；保持工程環(huán)境干凈整潔；可修剪類的灌木、草坪修建整齊；自然造型類花草長勢良好；向外移植花苗，必須經(jīng)甲方書面同意；乙方不得私自改變小區(qū)綠化設(shè)計、配置�！ �
第十條 綠化養(yǎng)護服務(wù)費用 （注：含稅，未扣違約金）
1、 綠化養(yǎng)護費用按月計取，每月甲方應(yīng)付費用為B： 元（大寫人民幣： 元），年度總費用為B： 元（大寫人民幣： 元）�！ �
2、綠化養(yǎng)護費在每月____日前支付，如支付日為節(jié)假日、公休日，則支付日順延至上班后的
第一個工作日�！ �
第十一條 違約責(zé)任
1、乙方因工作疏忽導(dǎo)致甲方、住戶、他人人身及財產(chǎn)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任，當(dāng)該疏忽導(dǎo)致甲方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方承擔(dān)的全部責(zé)任；乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住戶財產(chǎn)的，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失，扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金，并要求乙方更換肇事員工；乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住戶的，甲方有權(quán)單方面終止合同，要求乙方支付1個月服務(wù)費的違約金；乙方員工侵犯住戶、甲方員工其他合法權(quán)益的，除應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任外，根據(jù)性質(zhì)乙方向甲方支付相當(dāng)于兩倍經(jīng)濟責(zé)任的違約金�！ �
2、合同有效期內(nèi)，非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的，乙方承擔(dān)更換或賠償責(zé)任，更換的苗木應(yīng)基本與死亡苗木的品種、規(guī)格、長勢相當(dāng)，否則應(yīng)得到甲方的書面許可。
3、乙方提供的綠化養(yǎng)護服務(wù)不符合約定要求，甲方可責(zé)令乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質(zhì)量要求，可按合同附件扣分（支付違約金）標(biāo)準(zhǔn)扣除違約金；嚴(yán)重違反質(zhì)量要求、特定質(zhì)量要求的，不經(jīng)事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務(wù)費中扣除。
4、違反
第九條第5款規(guī)定，乙方未按時向甲方提交年度方案、月計劃的，應(yīng)按每日30元向甲方支付違約金；乙方未按方案、計劃實施且沒有合理理由的，每次應(yīng)向甲方支付違約金50——300元，且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權(quán)利�！ �
5、違反
第九條第
3、
6、
7、
8、
9、
10、12規(guī)定的，根據(jù)性質(zhì)每次每處乙方應(yīng)向甲方支付違約金20——200元，嚴(yán)重的應(yīng)支付違約金200——600元�！ �
6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養(yǎng)護服務(wù)費用，甲方應(yīng)每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金�！ �
第十二條 合同解除
1、若雙方之一方宣布或者被地方法院判定破產(chǎn)，本合同自動終止，雙方之間的債權(quán)債務(wù)仍需清算�！ �
2、乙方每年違約金累計超過20元，甲方有權(quán)單方面終止合同。
3、違反
第九條第4款規(guī)定，未經(jīng)甲方書面同意，乙方將本合約議定項目直接或者間接方式轉(zhuǎn)包或者分包給
第三方及其他個人的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)向甲方支付違約金20元�！ �
第十三條 其他事項
1、乙方更換現(xiàn)場管理人員應(yīng)在____日前以書面形式告知甲方，并確認(rèn)相關(guān)管理人員緊急聯(lián)絡(luò)方式�！ �
2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行，并由雙方現(xiàn)場主管人員簽署意見。
3、乙方需向甲方提供企業(yè)經(jīng)營許可執(zhí)照等相關(guān)法定證照正本供甲方驗證，復(fù)印副本交由甲方存檔備案�！ �
4、雙方可對本合同的條款進行修訂更改或補充，以書面簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力�！ �
5、合同規(guī)定的管理期滿，本合同自然終止，雙方如續(xù)訂合同，應(yīng)在該合同期滿____日前向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖姟！ ?/p>
6、本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力，致使合同無法履行時，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任并及時協(xié)商處理�！ �
7、本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可提交合同簽定地人民法 院依法裁判。
8、本合同之附件均為合同有效組成部分，本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行�！ �
9、本合同正本連同附件共 頁，一式 份，甲、乙雙方及 各執(zhí)一份�！ �
10、 本合同自簽訂之日起生效�！ 〖追剑� 乙方： 授權(quán)代表： 授權(quán)代表：____日期：____日期：
物流軌道建設(shè)施工合同 篇8
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
在平等、自愿，并協(xié)議商一致的基礎(chǔ)上，甲、乙雙方協(xié)議合資建房，達成如下協(xié)議條款：
一、甲方準(zhǔn)備修建一幢六層半的樓房，因資金不足，現(xiàn)與乙方合資修建，修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期：如下雨、洪災(zāi)、地震、停電等)。
二、分房情況：第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式：分三次付清房款，首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi)，乙方必須付款，否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價：按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)等費用，由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視：甲、乙雙方各自立戶，費用由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
八、本協(xié)議生效后，雙方無條件遵守和履行，不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行，違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬元整。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
時間：
物流軌道建設(shè)施工合同 篇9
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：肇東市馨雨園鍋爐房工程
2、工程地點：肇東市開發(fā)區(qū)
3、承包范圍：包工包料形式。
4、工程建筑面積及計算方式：工程約800平方，每平方米按貳仟伍佰元整計算(按工程完工后實際發(fā)生量計算)，工程總造價約貳佰萬元。
5、付款方式：基礎(chǔ)完工后付款伍拾萬元，主體完工后付捌拾萬元，余款完工后經(jīng)甲方驗收合格七天內(nèi)結(jié)算，一個月內(nèi)付清。
6、工程期限：20xx年9月9日至20xx年11月11日，共計62天完工。
7、如遇到下雨天災(zāi)，人為不可抗拒因素，工期相應(yīng)順延。
8、工程施工中如發(fā)生變更項目，另行計算。
9、建筑物回填1米以外由甲方負(fù)責(zé)。
10、煙筒不在承包范圍內(nèi)。
11、如因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負(fù)責(zé)。
二、甲方責(zé)任和權(quán)利
1、施工單位有權(quán)行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)，負(fù)責(zé)對乙方承建的工程項目進行監(jiān)督檢查。
2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴(yán)格執(zhí)行。
3、施工期間乙方不準(zhǔn)隨意停工。
4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，并進行圖紙第二條：甲方責(zé)任和權(quán)利
1、施工單位有權(quán)行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的職責(zé)，負(fù)責(zé)對乙方承建的`工程項目進行監(jiān)督檢查。
2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴(yán)格執(zhí)行。
3、施工期間乙方不準(zhǔn)隨意停工。
4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，并進行圖紙會審，如有變更甲方應(yīng)提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。
5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的各項管理工作及周邊關(guān)系的處理，給乙方造成一個良好的施工環(huán)境，并對工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對不合格工程應(yīng)以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔(dān)一切后果。
8、甲方負(fù)責(zé)乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平時施工現(xiàn)場的土地。
第三條：乙方的責(zé)任和權(quán)利
1、乙方必須遵守甲方的各項規(guī)章制度，接受施工單位有關(guān)人員對工程進度、質(zhì)量安全、文明施工方面的管理和監(jiān)督，但乙方不能因施工單位管理和監(jiān)督而免除自己的責(zé)任。
2、必須遵守安全施工標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護用具、機械設(shè)備、嚴(yán)格按照分部分項安全技術(shù)措施、安全施工方案、安全技術(shù)交底施工，必須遵守施工單位的各項規(guī)章制度，服從施工單位現(xiàn)場指揮。
3、有權(quán)拒絕違章指揮和冒險作業(yè)，在施工中發(fā)生危險及人身安全的緊急情況下，作業(yè)人員有權(quán)停止作業(yè)或撤離危險區(qū)域。
4、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，安全文明施工。會審，如有變更甲方應(yīng)提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。
5、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的各項管理工作及周邊關(guān)系的處理，給乙方造成一個良好的施工環(huán)境，并對工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對不合格工程應(yīng)以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔(dān)一切后果。
8、甲方負(fù)責(zé)乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現(xiàn)場的土地。
第三條：乙方的責(zé)任和權(quán)利
1、乙方必須遵守甲方的各項規(guī)章制度，接受施工單位有關(guān)人員對工程進度、質(zhì)量安全、文明施工方面的管理和監(jiān)督，但乙方不能因施工單位管理和監(jiān)督而免除自己的責(zé)任。
2、必須遵守安全施工標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護用具、機械設(shè)備、嚴(yán)格按照分部分項安全技術(shù)措施、安全施工方案、安全技術(shù)交底施工，必須遵守施工單位的各項規(guī)章制度，服從施工單位現(xiàn)場指揮。
3、有權(quán)拒絕違章指揮和冒險作業(yè)，在施工中發(fā)生危險及人身安全的緊急情況下，作業(yè)人員有權(quán)停止作業(yè)或撤離危險區(qū)域。
4、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，安全文明施工。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中，嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)一切責(zé)任。
2、乙方在施工現(xiàn)場，安全施工無事不得進入建設(shè)單位生產(chǎn)車間，如果出事，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方無條件承擔(dān)。
五、附則
1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執(zhí)三份。
2、本合同簽訂后，承、發(fā)包雙方需提出修改時經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽字確認(rèn)作為本合同補充合同。
3、任何一方不得違反本合同規(guī)定，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
物流軌道建設(shè)施工合同 篇10
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 黃金堡棟
工程地點： 重慶市x鎮(zhèn)
工程內(nèi)容：建筑面積31200M2、結(jié)構(gòu)類型：框架、剪力墻結(jié)構(gòu)、地上二十九層，地下一層，全高99.6米。群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1) 工程立項批準(zhǔn)文號： 資金來源: 自籌。
二、工程承包范圍
承包范圍：土建及安裝工程(發(fā)電機組、塑鋼門窗、消防系統(tǒng) 除外)和環(huán)境工程。
三、合同工期
開工日期：20xx年2月5日。 竣工日期：20xx年8月6日。 合同工期總?cè)諝v天數(shù)548天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)良。
五、合同價款
金額(大寫)：暫估貳仟叁佰陸拾萬元(人民幣) ￥：2360萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、 本合同協(xié)議書
2、 中標(biāo)通知書
3、 投標(biāo)書及其附件
4、 本合同專用條款
5、 本合同通用條款
6、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：
合同訂立地點：
本合同雙方約定 雙方簽字簽章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
物流軌道建設(shè)施工合同 篇11
尊敬的審判長、審判員：
受某集團有限公司的委托，經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派，我們擔(dān)任本案上訴人代理人，經(jīng)查閱案卷材料，參加庭審，現(xiàn)發(fā)表如下代理意見，供合議庭參考。
關(guān)于《支付款及扣除款項確認(rèn)表》的意見
一、《支付款及扣除款項確認(rèn)表》無效，不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款408991.2元。
第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》，委托“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”“負(fù)責(zé)該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”才能確認(rèn)，被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人，黃某無權(quán)也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認(rèn)，顯然具有過錯。黃某明知自己無權(quán)收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認(rèn)，也具有過錯。黃某簽署確認(rèn)表的行為屬于超越代理權(quán)限的無權(quán)代理行為，且被上訴人明知屬于無權(quán)代理行為，上訴人對該確認(rèn)表從不知情，且從未追認(rèn)，因此，該確認(rèn)表應(yīng)認(rèn)定為無效。
第二、“扣除款項”對于上訴人而言，首先是“應(yīng)收工程款”，只有先確認(rèn)這些款項是上訴人應(yīng)收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委托書》中，上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”負(fù)責(zé)“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應(yīng)收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非
深圳分公司的代理人，被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進行確認(rèn)，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此，同理，黃某的無權(quán)代理行為應(yīng)認(rèn)定為無效。
第三、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過程中處理與之有關(guān)的事務(wù)，進行合同的商談，以及代理本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事宜。” 黃某簽署該《確認(rèn)表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書》對他的授權(quán)，同樣屬于無權(quán)代理行為。
1、黃某在行使代理權(quán)時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認(rèn)表中，黃某在“確認(rèn)人”處簽字時沒有標(biāo)明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設(shè)集團有限公司”名稱并沒有在“確認(rèn)人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認(rèn)人”處簽字，并不在授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi)，屬于其個人行為，不應(yīng)約束上訴人。
黃某行使代理權(quán)，在其他法律文書上簽字時，就嚴(yán)格遵照了《授權(quán)委托書》的要求，被上訴人也明知這一點。
例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》時，就嚴(yán)格遵守了《授權(quán)委托書》的要求。首先，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權(quán)委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權(quán)限，黃某在合同上的簽署屬于有權(quán)代理行為。
但值得注意的是，黃某簽署《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》的行為是行使《授權(quán)委托書》權(quán)限的行為，《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》本
身并沒有授予黃某任何權(quán)利。一審認(rèn)為“在雙方簽訂的《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》中，確認(rèn)黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人，故其行為應(yīng)視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。
2、“支付款及扣除款項的確認(rèn)”既不屬于“洽談業(yè)務(wù)過程中的事務(wù)”，也不屬于“進行合同的商談”，在已經(jīng)明確將所有工程款的收取授權(quán)給深圳分公司的情況下，更不屬于“本工程業(yè)務(wù)、施工管理等相關(guān)事項”。
綜上，黃某超越代理權(quán)限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認(rèn)表》，屬于無權(quán)代理行為，且被上訴人也明知黃某屬于無權(quán)代理，事后上訴人不知情，也從未追認(rèn)，因此，該《支付款及扣除款項確認(rèn)表》依法應(yīng)認(rèn)定為無效，不應(yīng)據(jù)此扣除工程款。
二、現(xiàn)場監(jiān)理員無權(quán)在《支付款及扣除款項確認(rèn)表》中簽署，其簽署行為無效，不能證明確認(rèn)表的真實性和合法性。
根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 (GB50319-20xx )》3.2.6的規(guī)定，監(jiān)理員應(yīng)履行以下職責(zé)：“1 在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用、運行狀況，并做好檢查記錄; 3 復(fù)核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證; 4 按設(shè)計圖及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進行記錄; 5 擔(dān)任旁站工作，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報告; 6 做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄。”上述職責(zé)中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內(nèi)容。更何況，項目監(jiān)理員應(yīng)當(dāng)在業(yè)主委托范圍內(nèi)開展工作，本案中，也沒有任何證據(jù)
證明該監(jiān)理員獲得了業(yè)主的相應(yīng)授權(quán)。
該監(jiān)理員的行為還違反了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.5.9 條的規(guī)定，“未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規(guī)定的工程量，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據(jù)施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費用，根據(jù)合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此，“滿鋪施工平臺”的工程量不應(yīng)計入上訴人應(yīng)完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應(yīng)只計量上訴人的施工量，而該監(jiān)理員卻不顧自己的職責(zé)，超越自己的權(quán)限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。
三、僅根據(jù)《支付款及扣除款項確認(rèn)表》，并不能證明被上訴人有權(quán)扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。
第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統(tǒng)計數(shù)字，而不能證明這些項目費用是應(yīng)該扣除的款項。
第二、這個確認(rèn)表并沒有確認(rèn)這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權(quán)扣除，這個確認(rèn)表也沒有確認(rèn)上訴人是義務(wù)承擔(dān)主體，因此，不能證明應(yīng)該從上訴人處扣除。
第三、確認(rèn)表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔(dān)的維修費，尚且還有結(jié)算單、發(fā)票相佐證，而此處卻單純幾個數(shù)字，其真實性顯然無法令人相信。
第四、根據(jù)合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權(quán)變更合同的價款。依據(jù)合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔(dān)費用，根據(jù)《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應(yīng)該由被上訴人承擔(dān)，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應(yīng)金額，顯然違背了“包死價”的約定。
同理，“鋁塑板施工”根據(jù)合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍，包括在工程總價里，根據(jù)被上訴人自己提交的證據(jù)，被上訴人已確認(rèn)鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據(jù)證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應(yīng)費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。
關(guān)于維修義務(wù)及維修款的意見
一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質(zhì)量保修”范圍。
根據(jù)一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規(guī)定：“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”因此從20xx年4月
8日開始，工程進入保修期，即使認(rèn)可被上訴人在20xx年7月19日曾發(fā)函，上訴人也只應(yīng)承擔(dān)“質(zhì)量保修”的義務(wù)
二、上訴人積極履行了保修義務(wù)。
根據(jù)被上訴人提交的證據(jù)18，上訴人已經(jīng)明確答復(fù)被上訴人，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據(jù)17的內(nèi)容)，因此，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現(xiàn)場巡邏，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復(fù)提出任何異議，應(yīng)認(rèn)定為被上訴人認(rèn)可了上訴人陳述的事實。
三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質(zhì)的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為，其支付的費用和由此導(dǎo)致的后果應(yīng)由被上訴人自行承擔(dān)。
被上訴人分包的工程是專業(yè)工程，屬于專業(yè)分包，在被上訴人提交的證據(jù)11、12里也進行了確認(rèn)。這種專業(yè)工程必須由取得專業(yè)資質(zhì)的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質(zhì)，更沒有證據(jù)證明這兩個班組取得了網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)的施工資質(zhì)，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據(jù)解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的”應(yīng)認(rèn)定合同無效的規(guī)定，這一承包行為顯屬無效。根據(jù)解釋第四條：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據(jù)20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應(yīng)當(dāng)被收繳，而不應(yīng)將該費用轉(zhuǎn)嫁到上訴人身上。
四、即使上訴人需承擔(dān)保修義務(wù)，需要支付因保修產(chǎn)生的費用，根據(jù)合同第8條的規(guī)定，也應(yīng)先從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除，不足部分才由上訴人支付。
關(guān)于提供施工圖紙和竣工資料的意見
一、依據(jù)被上訴人提交的證據(jù)14及上訴人提交的證據(jù)3，均能證明上訴人已經(jīng)將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據(jù)14第10點的內(nèi)容為：“屋頂彩鋼板鋪設(shè)與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內(nèi)容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經(jīng)拿到了施工圖紙。
上訴人提交的證據(jù)3，一審已經(jīng)認(rèn)可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。
爭議工程施工完畢并得到被上訴人認(rèn)可的事實，證明了圖紙已經(jīng)得到包括被上訴人在內(nèi)的各方的認(rèn)可。
二、組織審核施工圖紙的義務(wù)主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經(jīng)審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。
依據(jù)《合同》第五條雙方責(zé)任第(一)款第2項內(nèi)容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務(wù)。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計單位、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過。
在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后，被上訴人依照合同約定，本應(yīng)組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。
如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務(wù)，否則，這一義務(wù)就是無本之木。
綜上，一審判決扣除上訴人應(yīng)得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據(jù)，請二審法院依法予以改判。
代理人：
物流軌道建設(shè)施工合同 篇12
發(fā)包方：安康綠硒生物科技有限公司（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
為加強本園區(qū)保鮮庫工程的管理，確保工程質(zhì)量，并按期完成任務(wù)，經(jīng)發(fā)包方與承包方協(xié)商，簽訂本施工合同。
一、工程名稱：
園區(qū)水渠修建
二、工程地點：
綠硒示范園
三、工程數(shù)量與造價
（1）長300米，寬不低于0.25米，高不低于0.25米，為新建大棚四周水渠，造價120
元每米，合計36000元。
�。�2）長216米，寬不低于0.3米，高不低于0.3米，為排向池塘水渠，造價為126元每米，
合計為27216元。
（3）長113米，寬不低于0.5米，高不低于0.5米，為池塘向西與主排水渠接通水渠。造
價為200元每米，合計為22600元。
�。�4）長72米寬不低于0.5米，高不低于0.5米，造價為200元每米，合計為14400元�？傇靸r為：100216元
四、雙方的責(zé)任和義務(wù)
(一)甲方的責(zé)任和義務(wù)
1、甲方有權(quán)指導(dǎo)乙方規(guī)范操作、安全施工。
2、甲方對施工過程進行協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場施工問題。
3、甲方提供施工用水、電，乙方應(yīng)按供水、電單位的規(guī)定按時交納水、電費，否則造成的后果由乙方承擔(dān)。
4、工程竣工后，甲方及時依照國家現(xiàn)行竣工、驗收規(guī)范組織竣工驗收。
(二)乙方的責(zé)任和義務(wù)：
1、乙方應(yīng)切實加強施工現(xiàn)場管理，精細(xì)組織，嚴(yán)密施工。施工現(xiàn)場必須按照文明工地要求進行管理，嚴(yán)禁出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象及打架斗毆、賭博、偷盜等違法行為。
2、乙方負(fù)責(zé)提供本工程所需全部機械、工具、設(shè)備，費用自理。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的施工設(shè)計圖紙施工，確保施工質(zhì)量、施工進度。施工中如確需變更，應(yīng)首先辦理變更設(shè)計手續(xù)，接到批準(zhǔn)的變更通知后，方可進行變更施工。若發(fā)生乙方不按照設(shè)計要求施工、違反施工規(guī)范、不文明施工等行為，甲方有權(quán)提出批評或責(zé)令其停工、返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。本工程施工人員食宿、水、電費用，全部由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任
1、上述條款系甲乙雙方充分協(xié)商的結(jié)果。應(yīng)共同遵守，如果任何一方違約，應(yīng)
承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，違約方必須向守約方支付違約金，違約金為合同價款的5％。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同工期，質(zhì)量目標(biāo)組織施工，若未按照合同工期完成時，除承擔(dān)違約責(zé)任須向甲方支付違約金外，每延遲一日從工期款中扣除500元。
六、合同有效期：
工程款項結(jié)清本合同自行終止。
七、糾紛解決方式：
甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式肆份，甲乙雙方各持兩份。雙方簽字蓋章后生效。
物流軌道建設(shè)施工合同 篇13
訂立合同雙方：
建設(shè)單位：＿＿＿＿以下簡稱甲方；
勘察單位：＿＿＿＿勘察院，以下簡稱乙方。
為了明確建設(shè)單位與勘察單位的經(jīng)濟責(zé)任，分工協(xié)作，相互促進，多快好省地完成國家建設(shè)項目的勘察任務(wù)，根據(jù)已被正式批準(zhǔn)的建設(shè)項目計劃，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 工程名稱、規(guī)模、投資額、建設(shè)地點＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二條 勘察的范圍、進度和質(zhì)量＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條 甲方的義務(wù)
1.在簽訂合同時，甲方必須向乙方提交按基建程序批準(zhǔn)的計劃任務(wù)書復(fù)印件，提交進行工程地質(zhì)勘察的用地批準(zhǔn)文件和紅線圖復(fù)印件。
2.在簽訂合同時，甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由設(shè)計單位提出、經(jīng)建設(shè)單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置各一份，提交由建設(shè)單位委托、設(shè)計單位填寫的勘察技術(shù)要求及附圖，并對提交的時間、進度、質(zhì)量負(fù)責(zé)。
3.甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好現(xiàn)場勘察工作的水、電供應(yīng)、平整道路、清理現(xiàn)場、準(zhǔn)備材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明細(xì)表）。
4.甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日乙方進入現(xiàn)場前，辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續(xù)。
5.甲方必須負(fù)責(zé)解決乙方勘察人員的現(xiàn)場吃住、辦公等條件。乙方現(xiàn)場勘察人員的吃住費用由乙方自負(fù)，如果甲方安排住招待所、飯店，費用由甲方負(fù)擔(dān)。甲方人員的集體福利設(shè)施（如浴室、理發(fā)、醫(yī)療等）應(yīng)為乙方人員提供方便�？辈焓┕ぶ斜仨毜拿窆�、燃油料以及冬季生活取暖的設(shè)置及煤、木材由甲方供給（費用由乙方負(fù)擔(dān)）；生產(chǎn)現(xiàn)場取暖和機具的看守由甲方負(fù)責(zé)解決并負(fù)擔(dān)費用。
6.乙方勘察人員、勘察機具進入工程地點的交通運輸和勞務(wù)費均由甲方負(fù)擔(dān)。
7.甲方對乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得轉(zhuǎn)讓給第三者重復(fù)使用。
第四條 乙方的義務(wù)
1.乙方應(yīng)按照現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模和技術(shù)條例，進行工程測量、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)的勘察工作，并按合同規(guī)定的進度、質(zhì)量提交勘察后果。
2.乙方應(yīng)于＿＿年＿＿月＿＿日進入現(xiàn)場勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察資料，提交測量透明圖＿＿份，提交工程地質(zhì)報告書一式＿＿份（如甲方需要加印、加曬圖紙資料，另外收費）。乙方如因氣候或甲方原因影響現(xiàn)場施工三天以上，工期可順延。
第五條 定金及勘察取費標(biāo)準(zhǔn)及撥付辦法
1.本工程按國家建委頒發(fā)的《工程勘察收費辦法》收取勘察費，總價預(yù)計為＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于勘察費的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察費。甲方不履行合同的，無權(quán)要求償還定金，乙方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返回定金�？辈旃ぷ鏖_工后，甲方應(yīng)向乙方支付勘察經(jīng)費的30％；全部勘察工程結(jié)束后，乙方按合同規(guī)定向甲方提交勘察報告書和圖紙，并進行工程結(jié)算，甲方提取資料后＿＿＿＿日內(nèi)，應(yīng)按實際勘察
工作量清付勘察費�？辈熨M用的支付均由建設(shè)銀行辦理托收承付。
2.屬于特殊工程（如自然地質(zhì)條件復(fù)雜，技術(shù)要求高，勘察手段超過現(xiàn)行規(guī)范，特別重大、緊急、有特殊要求的工程，特別小的工程等）的收費辦法，原則上按勘測工程總價加收20～40％的勘察費。
第六條 甲方的違約責(zé)任
1.如果由于甲方變更計劃，或提供的資料不準(zhǔn)確，或未按期提供勘察、設(shè)計必需的資料或工作條件而造成勘察、設(shè)計的返工、停工、窩工或修改設(shè)計、甲方應(yīng)按乙方實際消耗的工作量增付費用，勘察工期順延，因甲方責(zé)任而造成重大返工或重作設(shè)計，應(yīng)另行增費，勘察工期順延。
2.甲方超過合同規(guī)定的時間交付勘察費或定金，應(yīng)按銀行拖延付款的規(guī)定向乙方償付違約金＿＿元。
第七條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方因勘察質(zhì)量低劣引起返工或造成工程損失，應(yīng)繼續(xù)完善勘察，并根據(jù)造成的損失情況承擔(dān)經(jīng)濟和技術(shù)責(zé)任，甲方可視造成的損失大小，減少或不付勘察設(shè)計費。
2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質(zhì)量事故，除免收受損失部分的勘察設(shè)計費外，還應(yīng)付與直接受損失部分勘察設(shè)計費相等的賠償金。
3.由于乙方的責(zé)任延遲提供勘察文件，時間達＿＿天以上的，每延遲一天，應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于工程勘察費總價＿＿‰的違約金。
第八條 糾紛的處理
本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調(diào)解；調(diào)解不成，或不屬于同一部門的，可向國家規(guī)定的合同管理機關(guān)申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第九條 其它
�。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�。
本合同＿＿年＿＿月＿＿日雙方簽字后生效，全部勘察工程驗收后失效。本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，送計委、建委、建行……各留存一份。
建設(shè)單位（甲方）：＿＿＿＿（公章）
代表人：＿＿＿＿（蓋章）
聯(lián)系人：＿＿＿＿
通訊處：＿＿＿＿
電話或電報：＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿
勘察單位（乙方）：＿＿＿＿（公章）
代表人：＿＿＿＿（蓋章）
聯(lián)系人：＿＿＿＿
通訊處：＿＿＿＿
電話或電報：＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿
�。撸吣辏撸咴拢撸呷沼喠�
附：
1.測量任務(wù)和質(zhì)量要求表：
2.工程地質(zhì)任務(wù)及質(zhì)量要求表。
測量任務(wù)和質(zhì)量要求表 附表1
工程名稱 工程地點 設(shè)計單位 工作內(nèi)容 工作量和技術(shù)要求 備 注
工程地質(zhì)任務(wù)及質(zhì)量要求表 附表2
工程地點： 設(shè)計單位： 設(shè)計負(fù)責(zé)人： 勘察階段： 建筑物名稱
或（代號） 結(jié)構(gòu)
類型 層數(shù)及
總高度 基礎(chǔ)砌置深
度及標(biāo)高 基礎(chǔ)
類型 總荷重 單位面
積荷重 另提交：
一、場地的地形圖（附有舊址座標(biāo)）。
二、總平面布置圖。
三、詳細(xì)的勘察技術(shù)要求（另附）。
四、場地附近已有勘察資料。
物流軌道建設(shè)施工合同 篇14
甲方：
乙方：
為確保宰能村扣香公路按時、按質(zhì)、按量完成，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、公路建設(shè)路線及工期要求:
1、公路建設(shè)路線為宰勇大寨至扣香自然寨。
2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。
二、公路建設(shè)的內(nèi)容：
公路路基開挖工程。
三、公路建設(shè)技術(shù)要求：
1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設(shè)置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。
2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大于10%，縱坡長度不得大于80米，彎道最小半徑不得小于15米。
3、土質(zhì)邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標(biāo)準(zhǔn)進行開挖。
四、工程驗收及付款方式：
1、乙方全部完成公路路基開挖工程后，由鄉(xiāng)政府組織相關(guān)部門進行驗收。
2、工程承包經(jīng)費為每公里2.75萬元，乙方進場并完成500米的路基開挖后，甲方再按工程進度工程款的30%預(yù)付給乙方作工程建設(shè)費用;整個工程按時按按量完工，經(jīng)鄉(xiāng)人民政府組織相關(guān)部門驗收合格后，一次性付清工程款。
五、施工安全責(zé)任：
乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規(guī)程施工，達到安全生產(chǎn)的目的。乙方無論任何時候發(fā)生安全事故，造成的一切后果由乙方自負(fù)，甲方概不負(fù)責(zé)。
六、雙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：
1、公路建設(shè)必須按照本合同規(guī)定的技術(shù)要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發(fā)生的一切費用由乙方自行承擔(dān)。
2、甲方必須搞好公路經(jīng)過的山林田土、房屋、墳?zāi)沟鹊膮f(xié)調(diào)和搬遷工作，如因未搞好協(xié)調(diào)和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。
3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負(fù)責(zé)運輸。
4、甲方必須派員協(xié)助乙方進行施工。
5、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份、鄉(xiāng)人民政府一份，自雙方簽字之日生效。
甲方： 代表：
乙方： 代表：
物流軌道建設(shè)施工合同 篇15
問題一：根據(jù)《司法解釋》第4條的規(guī)定，我們是否可以這樣理解：施工合同被認(rèn)定無效后，人民法院可以憑職權(quán)收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得，而如果是仲裁案件，仲裁委員會則無權(quán)收繳。
答：我個人認(rèn)為仲裁處理該類案件是同樣應(yīng)當(dāng)把《司法解釋》第四條規(guī)定作為法律依據(jù)的。因為《合同法》《民法通則》都有對無效合同當(dāng)事人非法所得進行收繳的相關(guān)規(guī)定，如果收繳這部分非法所得在法院處理時可行，在仲裁時不處理，在理論上是講不通的，在實踐中也是行不通的。
這個問題與法院和仲裁在處理優(yōu)先受償權(quán)時碰到的問題有些相似。當(dāng)時，在最高院頒布有關(guān)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的司法解釋后，也有人提過相同的問題，即該司法解釋規(guī)定行使優(yōu)先受償權(quán)的拍賣工程應(yīng)由法院處理，那么仲裁案件時能否判優(yōu)先受償權(quán)?當(dāng)時有人就說仲裁不能裁，因為合同法第286條規(guī)定是“人民法院依法拍賣”。而實際上，仲裁庭還是可以裁決的,只是裁決完了要由法院去執(zhí)行，而且仲裁對收繳非法所得做出裁決后由法院去執(zhí)行，和仲裁裁決本來就由人民法院執(zhí)行也是不相沖突的。
問題二：施工合同簽訂后，雙方以補充協(xié)議的方式對中標(biāo)的合同價款進行調(diào)整，如果當(dāng)時雙方都認(rèn)為補充協(xié)議確未違反雙方的真實意思表示，而過后承包人又以補充協(xié)議違反招投標(biāo)法為由，要求認(rèn)定補充協(xié)議無效，這時如何確定合同價款?
答：這本身就是黑白合同的認(rèn)定問題�！端痉ń忉尅芬�(guī)定，中標(biāo)合同備案后，當(dāng)事人不得就合同中實質(zhì)性內(nèi)容另行約定，應(yīng)以中標(biāo)合同為準(zhǔn)。當(dāng)然，這并不是說合同簽訂后就不能變更了，按《合同法》的規(guī)定，合同簽訂后當(dāng)然可以變更，只是補充協(xié)議對實質(zhì)性內(nèi)容進行變更后也需要再次備案，只有進行了重新備案后才能作為依據(jù)。這個問題就像是夫妻結(jié)婚后可以離婚可以再結(jié)婚一樣，這是你的自由，只是每次都要去履行登記手續(xù)，未履行這個手續(xù)就是非法的。當(dāng)然，黑白合同和是否是真實意思表示不能相提并論。在實踐中，有的黑合同并非當(dāng)事人的真實意思表示，是承包人出自無奈或者為了中標(biāo)或承包工程而不得已而為的。我認(rèn)為《司法解釋》第21條規(guī)定的本意是限制當(dāng)事人以真實意思為由規(guī)避法律和政府的相關(guān)規(guī)定，這是法律對當(dāng)事人的不正確的“真實意思”的干予。因此，履約過程中如要簽訂與中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容發(fā)生變更的補充協(xié)議的關(guān)鍵是要有法定的變更事由并同樣辦理備案手續(xù)。
問題三：建設(shè)工程《示范合同》中關(guān)于確定變更價款的31.2款中約定：承包人在雙方確定變更事項后的14天內(nèi)，不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。據(jù)此提出以下問題：承包人在14天內(nèi)沒有提交變更價款的專項報告,但有雙方簽字確認(rèn)的變更事項記錄，月進度款的報告中也包括了該月發(fā)生的變更工程價款金額，這是否可視為承包方未違反上述合同的約定?
答：這涉及到變更的簽證確認(rèn)及具體操作問題。有的變更簽證只是確定一個事實，上面寫著“情況屬實”甚至“收到”，這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此，我認(rèn)為關(guān)鍵是看變更的簽證手續(xù)應(yīng)該如何規(guī)范操作。如果對簽證具體價款變更已經(jīng)作了明確約定的，那就作為合同結(jié)算依據(jù)加進去就是了;如果簽證只是確定了具體事實而未確定變更價款的，那么就以圖紙為依據(jù)來確定變更價款，按照《司法解釋》第16條和第19條來操作，也即當(dāng)事人對變更的價款不能協(xié)商一致，可以提交鑒定單位確定。這里要注意的是，有些合同約定要在7天內(nèi)提出變更的價款，但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有，則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款，那么7天期限就不應(yīng)限制當(dāng)事人，即便過了7天期限，仍可繼續(xù)提出變更價款請求，其適用的是時效依據(jù)，即不超過二年。
問題四：依據(jù)解釋第20條規(guī)定的內(nèi)容，如果當(dāng)事人僅僅約定了竣工結(jié)算的期限，而沒有約定承包商提交決算報告后，發(fā)包人"在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件"的，如何處理?另：“不予答復(fù)”如何理解?
答：《司法解釋》第20條的立法用意是有效制約逾期不結(jié)算工程價款，鼓勵雙方對結(jié)算期限的法律后果作明確約定，以體現(xiàn)“過期視為認(rèn)可”這樣一種原則,這對制約某些發(fā)包人以拖延決算為手段達到拖延支付工程款的目的是有重要意義的。但如果合同僅僅約定了期限而沒有約定逾期后的法律后果——過期視作認(rèn)可，實際上等于沒有充分利用“司法解釋”這一精神，自然視為沒有約定。關(guān)于"不予答復(fù)" 的理解，我認(rèn)為是發(fā)包人對承包人申報的結(jié)算價款的同意與否是否作了答復(fù)。而且，如果發(fā)包人不同意結(jié)算，要注意其限制條件是“沒有正當(dāng)理由”。如果發(fā)包人有正當(dāng)?shù)睦碛蓻]有同意承包人的結(jié)算，則不能當(dāng)然視為“不予答復(fù)”。
問題五：簽訂合同時無設(shè)計圖紙,是邊設(shè)計邊施工的合同，但合同又約定了"一口價"，那么結(jié)算工程款發(fā)生爭議時，是依據(jù)解釋第22條，不予對工程造價進行鑒定，還是依據(jù)解釋第16條2款，參照定額重新審價?
答：這種既沒有設(shè)計圖紙，也沒有計價的設(shè)計依據(jù)，卻又以固定價格承發(fā)包工程的情況是根本違反建設(shè)程序中的基本規(guī)則的。我認(rèn)為，如果實際情況就是如此，則應(yīng)適用按實結(jié)算的原則，即按《司法解釋》第16條的規(guī)定處理。只要干活了，就要計價。邊施工邊設(shè)計的工程，施工中的圖紙就是你的計價圖紙，如果沒有設(shè)計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的"一口價"是沒有標(biāo)的的，如果在確定“一口價”的時候沒有任何圖紙，那就沒有包干依據(jù)，應(yīng)當(dāng)全部打開，予以鑒定，對實際發(fā)生的工程量計價，叫做"約而不定，包而不實 "，因為包干的標(biāo)的就是設(shè)計圖紙。如果確定“一口價”的計價方式時沒有圖紙，那么就只能按照施工過程中提供的圖紙來按實計算。
問題六：合同沒有約定計息，但有滯納金計付標(biāo)準(zhǔn)，可以嗎?《司法解釋》第17條規(guī)定：當(dāng)事人對工程欠款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按約定處理。如果當(dāng)事人在合同中沒有約定利息計付標(biāo)準(zhǔn)，而約定了滯納金計付標(biāo)準(zhǔn)，對于這種情況如何適用?標(biāo)準(zhǔn)是否有限制?
答：這里有很多個概念，利息、滯納金、違約金、賠償金、雙倍利息等等，這和《合同法》有關(guān)違約責(zé)任的規(guī)定是相符的。違約責(zé)任的承擔(dān)方式基本有兩種，一種是補償性的，一種是懲罰性的。當(dāng)事人可以根據(jù)合同的具體情況自由約定剛才說的這幾種違約責(zé)任的承擔(dān)方式。問題是所涉及的利息和滯納金標(biāo)準(zhǔn)，如果當(dāng)事人對這兩種違約金有具體約定都要從約定。此外還有個法律問題，當(dāng)事人約定了比較高的違約金后，當(dāng)需要依約定追究責(zé)任時一方當(dāng)事人認(rèn)為約定的標(biāo)準(zhǔn)過高要求降低的，按《合同法》第114條規(guī)定是可以申請人民法院或仲裁庭降低的。至于是否降低，如何降低，則要由雙方各自舉證以影響法官或仲裁員的自由心證。因此關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)的高低應(yīng)從合同的具體情況出發(fā)由當(dāng)事人自己約定，就標(biāo)準(zhǔn)而言不應(yīng)該有限制，只要當(dāng)事人自己有約定即可。
物流軌道建設(shè)施工合同 篇16
是發(fā)包人與承包人之間為完成商定的建設(shè)工程項目,明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。建設(shè)施工合同怎么寫以下是小編為大家整理的建設(shè)施工合同范文，歡迎參考閱讀。
建設(shè)施工合同范文1
發(fā)包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：建筑面積約 960 平方米
資金來源：自籌、集資建戶
二、工程承包范圍
承包范圍：設(shè)計圖紙范圍內(nèi)(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內(nèi)墻粉刷粗到、室內(nèi)排污排水系統(tǒng)、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)： 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，并保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫)：約 零捌佰元整 (：X元)，按 1480 元㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎(chǔ))，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現(xiàn)澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發(fā)包人承諾：按合同約定進行施工，竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關(guān)合同條款(未用條款)：
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現(xiàn)場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負(fù)責(zé)。
(二)甲方提代承擔(dān)人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內(nèi)助分理施工過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。
(三)甲方負(fù)責(zé)處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作，乙方不承擔(dān)一切稅費。
(四)乙方承擔(dān)所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建筑營業(yè)稅及其他各種稅費由甲方負(fù)責(zé)，乙方不負(fù)責(zé)任。其他的所有報建費用由甲方負(fù)責(zé)。
(六)乙方負(fù)責(zé)施工過程中的所有保衛(wèi)、安全工作責(zé)任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負(fù)全部責(zé)任，甲方不需承擔(dān)任何責(zé)任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應(yīng)按完成進度進行結(jié)算，并承擔(dān)與工程直接相關(guān)的經(jīng)濟損失。
(八)相關(guān)施工要求及計算方法、違約責(zé)任：
、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負(fù)全責(zé)，甲方還可要求返工。
3、排污排水系統(tǒng)必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍XX處罰。
十、
1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標(biāo)號325。
十
一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建設(shè)施工合同范文2
甲方：
乙方：
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公正和誠實信用的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，雙方就____縣叩鎮(zhèn)華豐村龍泉茶廠，新廠建設(shè)一事達成一致，簽訂本合同。
一工程概況
1.1工程名稱：____縣叩鎮(zhèn)華豐村龍泉茶廠新廠建設(shè)及場平工作
1.2工程地點：____縣叩鎮(zhèn)華豐村
1.3工程內(nèi)容：
�、佟⑿聫S建設(shè)需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸，運距不超過5)。
②、廠區(qū)場平后�？步ㄔO(shè)(92米8米高
2.5米寬均距)計：。
�、邸S區(qū)道路硬化建設(shè)(130米10米)計：1300平方米。
④、新廠生產(chǎn)、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分場地綠化處理工程。
�、�、廠房建設(shè)圖紙范圍內(nèi)容。
⑦、廠區(qū)地面場采用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
�、�、辦公區(qū)域的裝飾部分。
1.4工程承包范圍：上述工作范圍。
1.5工程承建方式：上述工作內(nèi)容包工、包料修建。
二、工程質(zhì)量要求：合格。
三、工程工期約定：________年____月____日進場，竣工日期________年____月____日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規(guī)要求的修建手續(xù)由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量，按期完成施工。
六、工程造價及支付：
此工程為合同包干價，總計工程造價為51
6.3萬元(大寫：伍X壹拾陸萬叁仟元整)。
支付情況：
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結(jié)算當(dāng)月工程量);
2、工程完工后，甲方將工程款在____月內(nèi)(25工作日內(nèi))付至97%;
3、剩余工程款3%為保修金，保修期為________年，到期后無質(zhì)量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成合同的文件：
組成合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書;
2、中華人民共和國建設(shè)部、國家工商局聯(lián)合制定的GF-1999-0201合同范疇的通用條款和專用條款;
3、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)技術(shù)文件;
4、圖紙;雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
八、合同一經(jīng)簽訂，單份也具有同等法律效力。雙方應(yīng)共同遵守，如單方違約，賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建設(shè)施工合同范文3
建設(shè)方：以下簡稱甲方
施工方：以下簡稱乙方
甲方原有一層因現(xiàn)須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質(zhì)保量的完成本工程，經(jīng)雙方協(xié)商成達協(xié)議如下：
一、甲方供應(yīng)原材料，乙方負(fù)責(zé)從主體到裝修的全部工程施工，設(shè)計方面乙方應(yīng)聽從甲方的意見執(zhí)行。
二、單價，按建筑面積計算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內(nèi))。
三、質(zhì)量要求：主體二層上下垂直誤差應(yīng)在2公分之內(nèi)，不能超過2公分，砂漿應(yīng)飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應(yīng)按施工規(guī)范實行必須粘結(jié)牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應(yīng)符合施工規(guī)范。
四、主體結(jié)構(gòu)要求，板面筋布150150，扎筋應(yīng)按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應(yīng)按物理學(xué)性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標(biāo)號C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應(yīng)做好安全防護設(shè)施，保證安全第一，質(zhì)量第一，如在施工過程中，發(fā)生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協(xié)商支付，待工程全部完成驗收合格后一次性付清。
七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執(zhí)行。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
返
物流軌道建設(shè)施工合同 篇17
甲方： 乙方： 根據(jù)《民法典》和《公路建設(shè)施工承包合同條例》及公路工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合村道公路建設(shè)工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行�！ �
一、工程名稱和地點
1、工程名稱：鎮(zhèn)村村級道路
2、工程地點：____縣鎮(zhèn)村水泥路面途經(jīng)該村
五、
六、
七、九社，終點為鄰遂路路口到加工房止�！ �
二、工程承包范圍及內(nèi)容 該段工程為水泥路面，要求路面平整。水泥路面以寬度3.5米、厚度20公分為準(zhǔn)，混泥土標(biāo)號為C30，水泥路面選用325型號的和平水泥或者金九水泥;鋪墊連沙石厚度10公分、寬度 4.5米，需要連沙石400方;路基以有效路面4.5米為準(zhǔn);涵洞共有兩處，要求管洞長7米，口徑32公分;鄰遂路至村道路路口處降至鄰遂路到村道路斜面平行，要有直線距離;劉代銀屋后需降坡度一米，寬度6米，長30米，土方用來填梁瓊?cè)菸莺蠛蛷執(zhí)锟蔡?張傲田和唐兩邊做堡坎，路基寬以現(xiàn)有的實際路面為準(zhǔn)，做堡坎的材料用塊石。
三、承包方式 本工程采取包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全的承包方式�！ �
四、工程造價 根據(jù)工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣萬元整(小寫： 元)
五、工程施工工期 本合同施工工期為 天，(雨天除外)，________年____月____日開工，于________年____月____日竣工。
六、甲、乙雙方的權(quán)利，義務(wù)
1、甲方的主要權(quán)力、義務(wù)�！ �
(1)甲方的主要權(quán)利 乙方派出代表在施工時對材料和路面質(zhì)量進行監(jiān)督。
(2)甲方的主要義務(wù) 嚴(yán)格按照施工規(guī)范進行施工，保證工程質(zhì)量。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)材料不足或者路面沒有達到標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時提出。
2、乙方的主要權(quán)力、義務(wù)
(1)乙方的主要權(quán)利。 有權(quán)自行采購所需材料及施工人員的調(diào)度。
(2)乙方的主要義務(wù) 甲方接到乙方驗收申請后，在短時間內(nèi)組織有關(guān)人員進行驗收�！ “凑针p方協(xié)商的要求負(fù)責(zé)組織施工人員對該村路面的施工�！ �
(3)制定安全技術(shù)措施，在施工時出現(xiàn)的任何安全事故甲方概不負(fù)責(zé)�！ �
七、違約責(zé)任 本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認(rèn)真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執(zhí)行(違約方賠償對方總造價 %的違約金)，并按照《民法典》的有關(guān)條款追究違約方的責(zé)任。
八、附則
1、本合同一式三份，合同雙方各執(zhí)一份，鄉(xiāng)鎮(zhèn)存檔一份�！ �
2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效，結(jié)清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議�！ 〖� 方： 乙 方： 社員代表簽字：________年____月____日
物流軌道建設(shè)施工合同 篇18
甲方：(項目部(施工局)全稱)
乙方：(營業(yè)執(zhí)照登記名稱，全稱)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為確保工程優(yōu)質(zhì)、按期完工，甲乙雙方本著誠實信用原則，經(jīng)自愿、平等協(xié)商就工程施工事項達成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定，并自愿履行由此產(chǎn)生的全部義務(wù)，特訂立本合同。
1、項目概況
1.1項目名稱：
1.2項目地點：
2、合同范圍
2.1主要合同內(nèi)容
具體以施工圖(含業(yè)主同意變更的部分)為準(zhǔn)。
2.2主要施工工序
(1)
(2)
(3)
以及為完成本合同工程所做的其它一切準(zhǔn)備工作。
2.3主要工程量
2.4合同工期
2.4.1開工日期年月日，完工日期年月日。節(jié)點控制工期見下表：
2.4.2工期延誤
如果關(guān)鍵線路的節(jié)點工期在發(fā)生以下情形之一而造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期順延：
a、重大設(shè)計變更;
b、不可抗力;
c、由于業(yè)主原因要求停工;
d、甲方書面同意工期順延的其它情況。
2.4.3乙方應(yīng)在發(fā)生工期延誤造成窩工事實后7日內(nèi)就延誤內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方書面報告，甲方就相關(guān)事項及時向業(yè)主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償?shù)臋?quán)利。如乙方雖按約定提交上述書面報告，但遇業(yè)主不同意或不完全同意時，則乙方認(rèn)可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。
2.4.4因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期不予順延，且由乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟損失和趕工費用。
2.4.5業(yè)主及甲方需提前完成工期時，有關(guān)事宜由雙方協(xié)商解決另行約定。
3、承包方式
根據(jù)本合同的施工內(nèi)容及主要施工工序，乙方同意按(單價或總價)方式進行承包。本合同(單價或總價)在合同執(zhí)行期間，無論工程量是否變化合同價格均不做調(diào)整。
若在合同簽訂個日歷天之后，因國家頒布新的法律、法規(guī)等導(dǎo)致燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，并且主合同有相關(guān)補償條款時，雙方才可以協(xié)商調(diào)整合同執(zhí)行期間受影響項目的單價或總價;否則合同價格不做調(diào)整。由于非上述原因影響的燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲，合同單價或總價均不得調(diào)整。
4、合同價格
4.1合同總價
合同總價：(人民幣)大寫元，小寫：(含%稅金)，固定總價/暫定總價。
4.2合同單價
合同單價見附件b《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費，包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用;包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發(fā)生一切費用;包括因氣候季節(jié)以及工序協(xié)調(diào)等因素導(dǎo)致的施工停滯窩工費等;乙方應(yīng)充分考慮本工程施工的風(fēng)險，風(fēng)險費用已含在合同單價中，甲方不再承擔(dān)由于任何風(fēng)險引起的費用。
4.3稅費的承擔(dān)
營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅及教育附加費等均由乙方承擔(dān)，稅金%;甲方負(fù)有代扣代繳的義務(wù)，并在乙方每月進度款結(jié)算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中，由乙方自行繳納。
5、雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1甲方權(quán)利與義務(wù)
5.1.1甲方負(fù)責(zé)工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協(xié)調(diào)工作及工程質(zhì)量、進度、安全、環(huán)保、文明施工的管理、監(jiān)督、檢查。
5.1.2甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙、有關(guān)施工文件，并提供施工場所。
5.1.3甲方負(fù)責(zé)組織相關(guān)施工圖紙的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底工作。
5.1.4甲方負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場調(diào)度會，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。
5.1.5雙方約定甲方的其他權(quán)力與義務(wù)：
5.2乙方權(quán)利與義務(wù)
5.2.1在本合同簽訂后日內(nèi)，乙方應(yīng)組織人員接受甲方的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底。
5.2.2乙方負(fù)責(zé)組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準(zhǔn)備工作。
5.2.3乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定每月日向甲方提交已完成月工程量統(tǒng)計報表。
5.2.4乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監(jiān)督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時，乙方應(yīng)向甲方提交整改措施和方案，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后執(zhí)行;但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應(yīng)由乙方承擔(dān)的一切損失責(zé)任。
5.2.5雙方約定乙方應(yīng)做的其他工作：
6、施工輔助設(shè)施
6.1施工供水
6.2施工供電
6.3施工用風(fēng)
6.4現(xiàn)場施工道路
6.5施工住房
6.6其它：
7、材料供應(yīng)
7.1本合同工程施工所需的統(tǒng)供材料(，由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價(含采保費、運雜費;若采購時價格高于核銷日市場價，則按照采購時價格計算)加計%費用收取材料款。
7.2其他：
8、施工設(shè)備
8.1本合同工程施工時由乙方自備的設(shè)備，并按甲乙雙方約定按時進場。乙方施工設(shè)備進場后，應(yīng)通知甲方現(xiàn)場書面認(rèn)定并備案。乙方施工設(shè)備未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得擅自離開現(xiàn)場，否則應(yīng)承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。
8.2乙方設(shè)備停放與管理要服從甲方現(xiàn)場總體要求，不得隨意進出特定區(qū)域和亂停亂放。
8.3其它：。
9、質(zhì)量要求
9.1質(zhì)量目標(biāo)與要求
本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按執(zhí)行，工程質(zhì)量全面達到設(shè)計要求和標(biāo)準(zhǔn)。其中：單元驗收合格率%(優(yōu)良率達%)以上，工程綜合驗收質(zhì)量評定達標(biāo)準(zhǔn)。(依據(jù)主合同條款補充具體工序的標(biāo)準(zhǔn)、要求)
9.2質(zhì)量檢查與驗收
9.2.1乙方應(yīng)確保承包工程的質(zhì)量達到約定標(biāo)準(zhǔn)，并就承包工程向甲方承擔(dān)主合同相應(yīng)項目約定的甲方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
9.2.2本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工測量由方負(fù)責(zé)(包括按規(guī)定填報資料)，費用由方承擔(dān)(視工程項目具體情況約定)。
9.2.3本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工檢驗、試驗由方負(fù)責(zé)，費用由方承擔(dān)。
9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方應(yīng)承擔(dān)的工程質(zhì)量責(zé)任。
9.2.5其它：
1、安全生產(chǎn)與文明施工
1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，遵守甲方的安全規(guī)章制度和現(xiàn)場防護要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，見附件c，并應(yīng)向甲方繳納安全保證金。乙方發(fā)生安全事故及重大環(huán)境事故，該保證金不退還。
1.2其它要求：
11、職業(yè)健康與環(huán)境保護
11.1職業(yè)健康
11.1.1乙方在簽訂本合同時須與甲方簽訂《職業(yè)健康安全責(zé)任書》，見附件d，作為本合同的組成部分。
11.1.2其他要求：
11.2環(huán)境保護
11.2.1在施工場地涉及危險區(qū)域或有害因素等環(huán)境問題需要安全防護、環(huán)境保護措施實施時，乙方應(yīng)提出安全、環(huán)境防護措施方案，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后實施，發(fā)生的相應(yīng)費用由乙方承擔(dān)。
11.2.12其他要求：
11.3責(zé)任劃分
乙方如發(fā)生職業(yè)健康安全、環(huán)境污染等事故時，應(yīng)立即通知甲方，同時接受甲方、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的調(diào)查處理。乙方承擔(dān)由此發(fā)生的一切費用，包括承擔(dān)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門對此作出的責(zé)任追究及處罰。
12、技術(shù)條款
對于非臨時工程以甲方與業(yè)主主合同有關(guān)本合同項目的技術(shù)要求為準(zhǔn)，對本合同同樣有效;對于臨時工程以甲方對本合同項目的技術(shù)要求為準(zhǔn)。詳見附件e。
13、乙方人員工資保障措施
13.1乙方施工人員工資發(fā)放形式
13.2工資保證金
乙方同意：由甲方在每月結(jié)算中按當(dāng)月工程款的%扣留其員工工資保證金，如合同執(zhí)行中發(fā)生拖欠員工工資需由甲方代為支付時，甲方有權(quán)從工資保證金中代付;如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計扣留額的%，剩余部分待工程完工驗收且無拖欠員工工資情況時全部返還(不計利息)。
14、資源配置
乙方投入的人員及機械設(shè)備必須滿足工程項目實施的要求，并為其承諾投入的人員、設(shè)備負(fù)責(zé)。當(dāng)乙方資源配置影響承包項目實施時，甲方有權(quán)要求增加人員及設(shè)備等資源的配置，相關(guān)費用由乙方承擔(dān)。
14.1人力資源投入
14.2機械設(shè)備資源投入
15、施工協(xié)作
15.1乙方應(yīng)配合甲方對其工作進行初步驗收，以及甲方按業(yè)主、監(jiān)理要求的涉及乙方工作內(nèi)容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時，乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合。
15.2其他要求：
16、工程量確認(rèn)
16.2.1甲方在計量或由監(jiān)理工程師計量前應(yīng)書面通知乙方，乙方為計量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計量，則計量結(jié)果有效。
16.2.2乙方的結(jié)算工程量以甲方確定為準(zhǔn)。乙方按照5。2。3條上報已完工程量報表，經(jīng)甲方部門校核，經(jīng)部門審核，經(jīng)批準(zhǔn)方作為結(jié)算依據(jù)。
17、結(jié)算與支付
18、竣工驗收與完工結(jié)算
19、違約責(zé)任
19.1甲方違約責(zé)任
19.1.1若由于甲方原因，未按照本合同約定的條件和期限付款，承擔(dān)延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業(yè)主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，乙方應(yīng)予充分理解。
19.1.2由于甲方原因造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方直接經(jīng)濟損失的賠償責(zé)任。
19.1.3雙方約定的甲方的其他違約責(zé)任。
19.2乙方違約責(zé)任
19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程質(zhì)量達不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或發(fā)生合同列舉的健康、環(huán)境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務(wù)、責(zé)任的.，每發(fā)生一起承擔(dān)違約金元至元。
19.2.2乙方不得轉(zhuǎn)包本合同范圍內(nèi)工程或施工工序。否則，甲方有權(quán)解除合同，沒收乙方履約保證金，同時乙方還應(yīng)承擔(dān)違約金元及由此造成甲方的全部損失。
19.2.8雙方約定的乙方的其他違約責(zé)任：。
2、違約金總額限制
本合同執(zhí)行期間對乙方有關(guān)的違約金總額不得大于合同額(完工結(jié)算總額)的%。
21、不可抗力及免責(zé)條款
21.1不可抗力
不可抗力系指：由于地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭等其他不可預(yù)見且對其發(fā)生和后果不能防止和避免，直接影響本合同履行的外部力量。不可抗力事件發(fā)生后，乙方應(yīng)立即通知甲方，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應(yīng)協(xié)助乙方采取措施。不可抗力結(jié)束后天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交損失情況和費用的正式報告和有關(guān)資料。
21.2免責(zé)條款
若業(yè)主未能按時支付甲方工程款，乙方應(yīng)充分理解，不能因業(yè)主原因造成甲方未能按期支付而視甲方違約。
22、爭議與仲裁
22.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不果時：□提請北京仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起訴訟。
22.2合同履行過程中發(fā)生爭議，不得影響與爭議無關(guān)或不受影響義務(wù)的履行，但經(jīng)甲方同意的不在此限。若乙方因爭議暫停施工，且經(jīng)調(diào)查后被認(rèn)定為理由不充分的，乙方不得就暫停履行部分要求延長履約期限或免除合同責(zé)任，并應(yīng)承擔(dān)因此造成甲方的損失。
23、其他
本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方份、乙方份。
本合同簽訂地為甲方法人住所地：省市區(qū)(縣)
合同附件
a法人授權(quán)書
b工程量計價清單
c技術(shù)條款
d安全生產(chǎn)責(zé)任書
e職業(yè)健康安全責(zé)任書
f保廉合同
g雙方認(rèn)為應(yīng)該補充的其他材料
甲方：(項目部全稱)乙方：(營業(yè)執(zhí)照標(biāo)注的單位名稱)
(公章) (公章)
法人代表(委托代理人)： 法人代表(委托代理人)：
開戶銀行： 開戶銀行：
物流軌道建設(shè)施工合同 篇19
委托方(甲方)：_________________簽約日期; _________
承接方(乙方)：_________________簽約日期; _________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點：_________________區(qū)__________街__________單元__________室
二、形式結(jié)構(gòu)：_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛(wèi)
三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚
四、工程項目：_________________
1、總共七棟;每棟兩層。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，協(xié)商確定。
五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工，和施工期間的水電供應(yīng)正常，乙方負(fù)責(zé)施工。
六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_________________施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。
七、工程造價標(biāo)準(zhǔn)：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏線12元∕米，窗簾盒60元∕米，鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數(shù)以實際平方米數(shù)計算﹚乙方按圖施工，如甲方有更改等，應(yīng)另外支付乙方增加的工程款項。
八、付款方式：_________________為確保工程質(zhì)量，完工后每棟總工程款暫扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日內(nèi)無任何問題，將全額返還乙方。每一棟工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工要求，三天內(nèi)付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據(jù)，不提供正式發(fā)票﹚
九、其它;經(jīng)甲乙雙方協(xié)定施工前后，以及施工中途，甲方天花吊頂?shù)雀黜椆こ倘缬邢拦�，空調(diào)管等須安裝改變，乙方概不負(fù)責(zé)。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
_____年_____月_____日