新農村建設施工合同(通用19篇)
新農村建設施工合同 篇1
甲方:_____________ 乙方:_____________ 立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:____
第一條 房地標示:____ 本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條 房屋面積:____ 本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條 工程期限:____本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后____月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。
第七條 保固期限:____ 本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條 付款辦法:____ 本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法:____ 本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(
第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書,代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與
第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因
第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:____
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。
第十五條 產權登記:____本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:____
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條 本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約
第十四條
第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條 通知送達:____甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局
第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條 其他事項:____
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力:____
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。
第二十二條 未盡事宜:____ 本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存:____ 上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(委托方):__________________
乙方(施工方):__________________
簽約時間:________________________
簽約地點:_______________________
新農村建設施工合同 篇2
甲方:
乙方:
現甲方將 新農村工程承包給乙方,根據中華人民共和國《合同法》和《建筑法》的相關規定,經甲、乙雙方協商達成合同如下:
一、承包方式:包工包料
二、承包內容:土建、水電安裝
三、施工標準:按圖施工,內門、樓梯、后院地坪用戶自理,室內借土回填有甲方負責,圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外墻窗(塑鋼)不含陽臺窗,每戶一進戶門。
四、承包工程:新農村期工程, 戶住宅。
五、承包價格:按每戶人民幣萬元計算(不含稅率),有甲方負責。
六、承擔風險每戶萬元人民幣,甲乙雙方互不變動。
七、結算標準:根據建筑法規則計算,根據施工幢戶數,基礎完工,甲方支付乙方每戶萬元,一層現澆面完工甲方支付每戶萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶萬元;隔熱層屋面瓦做好后甲方支付乙方每戶萬元,主體粉刷完工后,甲方支付乙方每戶元;外墻完工后,三月內甲方支付乙方每戶元;余款元甲方必須在六月內支付乙方。
九、工程工期 。乙方自合同簽訂后 天進場。
十、質量要求:乙方根據國家施工規范要求施工,發生質量事宜,甲方現場監督乙方負責改正。
十一、安全事宜,乙方依據國家建筑法安全規范要求組織施工,嚴禁違章操作,發生人力不可抗拒因素,造成安全事故,甲、乙雙方協商解決,
十二、違約事宜,如甲方不能按付款方式支付工程款,造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外,還要支付乙方現場工人損失每天元整,如無其它原因,乙方無故停工造成甲方的損失,由乙方負責賠償。
十三、其它事項:合同中未盡事宜甲乙雙方協商解決,不能達成一致,可申請市仲裁委員會仲裁,亦可訴訟市人民法院。
十四、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
年 月 日
新農村建設施工合同 篇3
甲方(姓名): 電話:
乙方(姓名): 電話:
甲方將位于 鎮 村 組的農村自住用房建設施工主體工程承包給乙方,經村民自主協商招標,雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜簽訂如下合同:
一、承包方式:甲方房屋地基基礎工程、主體結構工程以包工包料的形式承包給乙方。
二、工程內容:每戶修建三層樓房,總建筑面積 平方米:一層高 米,240MM墻;二、三層高 米,180MM墻。預計工程款 元。共 戶總工程額約 萬元。
三、施工安全:乙方負責施工期間的安全生產責任。從工程開工到工程竣工驗收合格為止,因施工原因導致施工人員及施工人員以外的第三人人身及財產損害的,均由乙方負責,甲方不承擔責任。乙方必須為參加建筑施工人員購買建筑工程意外保險。
四、工程質量要求:
1、乙方按甲方提供的 建筑設計院設計的《 新農村民居工程施工圖》及《 新農村工程招標控制價》的工程量預算范圍施工。未經甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。
2、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后,由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收,達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等費用由乙方負責。
3、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
4、工程竣工后,由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現建筑質量問題,由乙方重新修繕直到符合質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用),全部由乙方自行承擔。
5、上條所說的建筑質量問題,包括以下方面:
(1)主體墻面與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;
(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲:
(4)天花板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;
(5)梁、柱、板面中空;(6)板面養護期間不滲漏。
五、工程費用的計算:
1、工程承包方式為包工包料,價格按人民幣 元/㎡計(不含稅費價)計算,最后工程款按實際施工面積計算。
2、施工工程中的水費、電費、建筑材料費及運費由乙方承擔。
3、施工人員的食宿費用自理,施工所用的機具費用由乙方承擔。
六、付款方式:
1、履約保證金的返還:乙方在簽訂合同前繳納人民幣 萬元整履約保證金。訂立施工合同后第二天返還 萬元整,每棟基礎±0完成返還 萬元整,每棟第一層澆搗完成退還 萬元整,全部棟數完成一層澆搗退清余下履約保證金 萬元整。
2、在乙方建好第一層時,甲方預付建房費 萬元;房屋建完第二層時,甲方預付 萬元;主體完工后30天內付完余款。
3、工程質量維修金為總工程款3%,在主體完工后付余款時扣除。
4、工程質保期為一年,時間從驗收交房時開始計算。一年后若無質量問題則甲方付清其他全部余款。
七、建房日期:總工期為240天,工期計算從鎮政府“一平”完成時起( 年 月 日至 年 月 日)。如無特殊原因(人力不可抗拒),乙方不得拖延工期。
八、未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決。
九、本合同自甲乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式三份,甲方、乙方各一份, 鎮人民政府存檔一份。
甲方簽字(簽章): 乙方簽字(簽章):
年月日:
新農村建設施工合同 篇4
建設方:(以下簡稱甲方)
投資運營方:(以下簡稱乙方)
為了響應泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召,促進農民致富,發展泗縣農村經濟,,進一步落實招商引資工作,加快城鎮化項目進程,甲乙雙方愿意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補,平等互利、誠實信用的原則,經反復協商,就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜,達成如下合作協議,以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地:規劃之四山村 約100 畝(附圖),以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限,甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地,土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續,并在所有手續完善后,交乙方建設開發,費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商,為便于今后工作,成立新農村建設領導班子,甲方履行法律手續,乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作范圍
甲乙雙方合作的范圍:
四山村新農村建設項目用地范圍內房屋及配套設施的施工建設,以及通過有關部門批準規劃范圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設,和建設用地范圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地范圍內土地的平整。四山村新農村建設用地范圍內修建道路,及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批準的規劃,按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批準的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行,及在實施過程中的執行問題。
三:責任范圍
甲乙雙方的合作方式及責任范圍甲方負責協調建設用地,落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實,甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買合同簽訂事宜。
四:乙方責任:
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計,銷售宣傳施工實施,及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批準后的四山村新農村建設方案要求實施,如有變動必須經劉圩鎮政府批準后方案實施。乙方在實施過程中,若甲方需要乙方配合的 ,乙方應積極態度對政策的落實宣傳,國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗,不做違規違法之事,交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協議精神,按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協議交由四山村村民委員會討論通過。通過后本協議正是生效。本協議生效后,將本協議上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過并獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協議,落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位,落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明,確保搬遷村民獲得合法產權。本協議簽訂后應嚴格保守商業秘密,不得向第三方泄露商業機密,更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的,甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利:按本協議精神,分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意,不得將本協議約定的出資義務或合同權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項文件報批及拆遷過程的輔助工作。按計劃開工建設,并保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協議簽訂后,甲乙雙方須將本協議約定事項交由四山村民委員會討論通過,獲得通過后本協議正式生效。本協議生效后,乙方組織規劃方案設計等工作,需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案,同意后方可實施。獲得前述各項批準后,應及時成立共建辦公室,及開工前各項準備,以便于工作順利開展,共建辦公室成立后,乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主,遇到原則情況,甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協議簽訂后,雙方應嚴格遵守,全面履行合同約定,因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的,每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金,延期達三個月以上的加倍支付違約金,延期達六個月以上的,甲方可終止合同,乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格,致使無法整改補救,乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協議簽訂生效后,項目啟動后將前期工作經費貳拾萬元,匯至甲方指定的雙控賬戶或則合同終止。甲方在協議簽約生效7日,向乙方全面提供前期所需各項資料及場地,以便于乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在合同生效10日內手續辦理完畢,同時提供相應合法文件。本協議生效后,不得擅自變更,如需變動有其他未進事宜,經甲乙雙方協商解決,另簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效應。本協議一式八份,雙方各執四份。政府其他部門需要備案之合同,由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代表:(簽字) 代表:(簽字)
日期: 日期:
新農村建設施工合同 篇5
甲方:肥____X公司
乙方:
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據中華人民共和國民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本合同,以便雙方共同遵守。
一、施工地點:汽車站南200米,泰西東臨
二、施工內容:315塔機的現場卸車、組裝、調試、驗收、拆除、裝車等。
三、施工工期:
1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定于________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量:技術標準達到設備安裝說明要求,并通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。
五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。
六、結算方式:乙方施工人員進場后____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內,甲方支付總額的10%,余額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務:
1、甲方應按本合同約定支付工程款項,確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方于開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。
10、塔吊安裝后,由乙方負責進行負荷試車,并辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。
1、塔吊安裝后,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。
2、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
3、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止合同,并享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任:
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法:本合同在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。
十一、本合同一式四份,雙發各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方:肥____X公司
乙方:
代表:
代表:
電話:
____日期:
____日期:
____日期
新農村建設施工合同 篇6
建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
婺源縣新增施工便橋工程,根據《中華人民共和國_____》,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
第一條?工程項目
(一)工程地點:香田小區
(二)工程內容:貝雷架鋼便橋
(三)承包方式:包工包料
第二條?工程造價為人民幣:?19.91萬元整
第三條?合同工期
1.雙方商定總工期30天。
開工日期:20_________年06月?20?日,竣工日期:20_________年?07?月?20?日
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。
、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸暮(臺風、火災、地震)等造成的停工。
②因設計圖紙修改,增加了工程量,而受影響時。
、垡蛲K、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款,而受影響時。
、菁追讲荒馨春贤幎ㄔ陂_工前五天,交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條?工程質量標準和保修期
(一)?工程質量標準按國家現行施工規范驗收
(二)?工程保修按建設有關規定執行,保修自竣工驗收簽字之日起計算,
第五條?材料設備供應
(一)?工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。
(二)?材料設備附有出廠合格證明,材料設備有異議進行檢驗。
第六條?付款方式
完工后一個月內一次性付清。
第七條?責任范圍
(一)甲方責任:
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任:
1、按施工安全規范保證施工質量,精心施工、按時完工、交付使用,凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
、?承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場_____,一旦發生問題,后果自負。
、?乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定,無條件服從場地內保安的管理,妥善處理好相鄰單位的關系,否則一切后果自負。
、?乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。
2、負責做好材料、設備的采購,保管工作:
3、負責及時清理建筑垃圾,工程施工結束后,負責清理完畢場內建筑垃圾。
第八條?其它事項
(一)合同簽訂后,甲方要求增加或變更工程項目,必須遵守下列原則:
1、經雙方充分協商,發出設計變更通知單
2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后,甲方須分別簽字蓋章認可;
3、增加或變更內容所需材料必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任,并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項,經雙方研究另立補充件,與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議,應通過友好協商解決。協商無效,可提交有關_____機構裁決。
(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
第九條?本合同一式?叁份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________?乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
新農村建設施工合同 篇7
甲方:X
乙方:X
丙方:X
為提高乙方在工程施工中對安全生產工作的重視,保證三方財產和員工的人身安全,防止各類事故的發生,甲乙丙三方特簽訂本安全協議書。
乙方和個人必須遵守以下安全管理規定:
第一條:乙方應當嚴格遵守國家有關職業健康安全的法律法規,負責本單位承擔的施工任務范圍內全部的職業健康安全管理工作,保證安全施工無事故。
第二條:乙方應當建立健全對施工人員的日常安全教育、技術培訓和考核的制度,并嚴格組織實施;不得安排未接受過安全教育和技術培訓考核不合格的施工人員上崗作業;乙方應針對施工項目的重大危險因素建立安全預案,并組織職工進行演練。
第三條:乙方從事電工、金屬焊接、起重機械設備操作等特殊工種作業的人員,應當按照國家有關規定,經考核合格后持證上崗。乙方不得安排未取得有關特殊工種考核合格證明的作業人員從事特殊工種作業。
第四條:乙方在施工現場的項目負責人為承建商負責施工安全管理的責任人。在進行施工作業開始,因根據工程的性質、規模和特點,至少配備一名專職或兼職安全管理員,并明確其施工安全管理的具體職責和范圍,每天對施工地點進行安全檢查。
第五條:施工安全防護設施的設置
乙方應當按照有關的國家標準、行業標準或地方標準,在施工現場設置安全防護設施,并達到下列要求:
(一)根據工程的施工進度、季節或天氣特點,及時調整和完善安全防護設施;在施工現場的事故易發區域,設置專項的安全防護設施,并進行相關的安全檢查;
。ǘ┈F場各類危險警示標志齊全、整潔、設置合理。對深槽、基坑和高空等危險施工現場,夜間要懸掛警示燈。
第六條:在公司重點防護場所使施工,乙方在施工現場安裝、使用施工機械、機具和電氣設備,應當符合下列規定:
。ㄒ唬┰谠O施安裝前,應當由乙方專業技術人員向作業管理部門提供有關設施數據的資料,并辦理相關手續,經批準后方可安裝;
。ǘ┰谠O施使用前,乙方施工負責人應當按照規定的安全技術標準進行安全性能試驗,經驗收合格后方可使用;
。ㄈ┰谠O施使用期間,乙方應當指定專人負責維護、保養,保證其完好、安全。
第七條:電氣安全和防火安全
乙方應當遵守施工現場電氣安全和防火安全的有關規定,并達到下列要求:
。ㄒ唬┍3肿兣潆娫O施和輸配電線路和處于安全、可靠的使用狀態,嚴禁私拉亂接電氣線路;
。ǘ┮曳胶蛡人必須遵守本公司的各項規章制度,接受甲方安全管理人員的檢查監督;
。ㄈ┐_保施工作業符合消防技術標準和規范,施工現場必須備齊足夠的消防器材,擺設位置合理,并對其定期維護保養,確保完好有效;
。ㄋ模┮曳皆趧佑妹骰鹎,到作業管理部門辦理動火許可審批,動火證辦理后,方可動火施工,否則公司有權責令承建商停止一切施工作業;
(五)乙方在動火前應清理現場易燃易爆物品,消除隱患,待確認安全后方可動火施工;動火后及時清理火源及其它危險品;
。﹦踊鹱鳂I人員必須持證上崗,動火前要制定防火應急措施,備好滅火器或其他防范設施,并指定專人監護;
。ㄆ撸┙乖谝兹家妆锔浇鼊踊;
(八)高處焊割作業要防止焊花落入易燃易爆物中;
(九)禁止焊割有壓力的容器、管道及未清洗處理過的各類油桶油罐;
(十)施工現場搭建的臨時房屋,應符合防火規定。消防通道經常保持通暢,寬度不少于3.5米;
(十一)易燃、易爆及其他危險物品,要專人保管,專庫存放;有相應的安全措施;有嚴格的領退料手續和審批制度;
第八條:勞動防護用品及保險
。ㄒ唬┮曳綉敿皶r向所屬施工人員提供施工安全所必需的、符合國家標準的勞動防護用品。如:安全帽、安全帶、手套、防塵面具等。
。ǘ┮曳綉凑諊蚁嚓P規定為所屬施工作業員工購買意外傷害等保險,確保所屬員工的保險權利。未夠保險造成損失,由承建商承擔全部責任。X不承擔任何責任。
第九條:施工人員在施工過程中應當達到下列安全作業的要求:
。ㄒ唬┌凑帐┕ぐ踩夹g標準和本工種的安全操作規程進行施工作業;
。ǘ┌凑諊覄趧颖Wo的有關規定,正確使用個人勞動防護用品;著裝符合有關施工規定,特殊作業要按國家有關要求著裝;在機械轉動環境中作業的著裝要防止纏繞,女職工長發要盤入工作帽內;進入現場戴安全帽,超過2米的高空作業必須要系安全帶;
。ㄈ 發現施工現場有異常情況,應立即采取有效的防護措施,并向安全管理員或施工安全管理責任人報告。施工人員對管理人員違反施工安全技術標準或安全操作規程的作業指令,有權拒絕執行,并可以向施工安全管理責任人或安全管理員報告。
第十條:施工現場日常的安全管理
乙方應當加強施工現場日常的安全巡視和檢查,乙方施工管理人員應每天對施工現場進行一次安全檢查,督促施工人員遵守施工的安全規程、制度,安全施工。發現安全事故隱患、違反施工安全技術標準或安全操作規程的行為,應及時予以制止或者糾正。
第十一條:安全監督檢查
公司負責施工管理部門或工程管理人對施工單位進行定期檢查或者抽查。發現安全隱患或者不符合規定要求的作業,可以責令施工單位或施工人員立即改正或限期整改。
第十二條:施工人員生活設施的管理
。ㄒ唬┦┕がF場禁止設置宿舍,現場生活管理措施、衛生管理制度,要分解責任到人;
。ǘ┡R時設施必須符合政府、公司的有關要求,搭設整齊,內外整潔;
。ㄈ┈F場配備急救藥箱,能夠緊急處置突發性急癥和意外人身傷害事故;
。ㄋ模┦┕がF場禁止做飯。飲水用具定人管理,做好防病、防疫工作,確保無食物中毒事件發生。
第十三條:乙方須向甲方提供以下六項附件:
(一)提供施工相關資質證明材料;
。ǘ┨峁┏薪ㄉ添椖控撠熑、管理人員、技術人員相關證明材料及施工人員名單;
(三)提供承建商特種作業人員上崗資格證書;
(四)提供施工人員安全技術和安全操作規程等;
。ㄎ澹┨峁┦┕ぐ踩夹g組織措施;
(六)三方的施工安全技術交底記錄資料。
第十四條:乙方在簽訂施工合同前,應向X繳納安全抵押金,按合同額的5%繳納,凡安全施工無違章者施工結束后押金予以退回。
第十五條:對違反以上規定和標準者,第一次予以警告糾正,以后每發現一次,按情節輕重扣罰安全押金100-500元,連續三次受到處罰者責令停工整頓,停工期間的經濟損失由乙方承擔,本公司概不負責。造成安全事故者,扣罰安全押金1000-5000元,并由肇事單位承擔全部責任及經濟損失。對嚴重違反規定,屢教不改者我公司有權取消施工資格。
第十六條:按照“誰主管,誰負責”的安全生產原則,乙方自行負責施工中的安全生產工作,施工過程中發生的任何事故(事件),由乙方全部承擔責任,甲方不承擔任何責任。
第十七條:協議書一式貳份,甲乙丙三方各持壹份。
第十八條:協議書自簽署之日起生效。
甲方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
乙方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
丙方:X (公章)
法定代表人:(簽章)
新農村建設施工合同 篇8
摘要:近年來,水利工程建設施工合同管理方面存在許多問題,從施工合同管理的概念和作用出發,就水利工程建設施工合同管理中存在的問題,分析原因,并提出相關對策。
關鍵詞:水利工程;合同管理;對策
1、施工合同管理的概念
施工合同是指建筑安裝工程承包合同,是建設項目的主要合同,是由具有法人資格的發包方和承包方為完成商定的建筑安裝工程,明確雙方權利、義務關系的合同。合同的管理是指水利建設主管機關、相應的金融機構,以及建設單位、監理單位、承包企業依照法律和行政法規、規章制度,采取法律的、行政的手段,對施工合同關系進行組織、指導協調和監督。保護施工合同當事人的合法權益,處理施工合同糾紛,防止和制裁違法行為,保證施工合同法規的貫徹實施等一系列活動。
2、合同管理的作用
施工合同作為約束發包方和承包方權利和義務的依據,合同管理的作用主要體現在以下幾個方面:一是促使施工合同的雙方在相互平等、誠信的基礎上依法簽訂切實可行的合同,二是有利于合同雙方在合同執行過程中進行相互監督。以確保合同順利實施;三是合同中明確的規定了雙方具體的權利與義務,通過合同管理確保合同雙方嚴格執行;四是通過合同管理,增強合同雙方履行合同的自覺性,調動建設各方的積極性,使合同雙方自覺遵守法律規定,共同維護當事人雙方的合法權益。
3、當前合同管理存在的主要問題及成因分析
3.1 招標不夠規范。為合同管理埋下了隱患
隨著“三制”改革的深入開展,水利工程建設市場已逐步規范,但由于施工合同的雙方在利益上存在矛盾,表現在合同上,如某些工程在招標過程中,利用僧多粥少的心理對承包人提出一些苛刻條件。迫使承包人壓級壓價,給承包人增加額外負擔,甚至直接壓低中標價格。使承包人受到一定的經濟損失。為順利承包到工程,且迫于自身生存和發展的壓力,大多數承包人面對不夠公正的`合同條款也只能委曲求全。同時,有的承包人為提高中標率,搞聯合投標,甚至惡意串通,抬高中標價,造成不正當競爭,擾亂建設市場,造成施工力量強、管理水平高的承包人不能中標,項目不能順利實施,工程建設質量得不到保證,給施工合同管理帶來被動。
3.2 合同一方的承諾不能兌現,造成工程無法順利實施
在工程建設過程中,某一方應提供的資源沒有及時提供,或者根本無法提供,造成工程項目無法開工或實施被動,特別是一些中小型項目,由于前期工作缺乏必要的法律依據,工作開展比較困難,進展緩慢,造成工程項目被動拖期。有的承包方在施工過程中人員資格和數量,設備的數量及型號,工程工期等與合同內容不相符,甚差異很大。特別是投標項目,實際施工過程中與標書內容不一致,標書中的承諾不能完全兌現,對工程項目的順利實施造成負面影響。另外一些應急度汛的水利工程,工期短,時效性強。如工程不能按期竣工,可能造成防汛搶險的被動,并造成不必要的經濟損失。
3.3 合同條文不夠完善,對合同雙方不能很好的進行約束
主要表現在工程招投標不規范,有的招投標過于簡單,邀約及承諾不能構成合同簽定的依據。建設雙方有的不使用合同范本,而是由雙方商定形成一個合同,有時由于經驗不足或缺乏對工程的細致分析,造成合同履行過程中出現一些合同涉及不到的問題,合同的預見性較差,雙方需要重新進行協商,給工程建設帶來不必要的麻煩。有的合同條款不夠嚴密,有歧義,在合同執行過程中容易產生不必要的爭執。
3.4 工程項目在實施過程中存在的違法轉包或分包現象,給合同管理帶來麻煩
根據合同法規定,承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的建設工程肢解后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。但在工程實際建設過程中。非法轉包或分包的行為仍然存在,造成合同履行起來困難重重。工程質量很難保證,出現一些債務糾紛,造成工期拖延,給合同管理工作帶來不必要的麻煩。
4、對加強合同管理的對策
4.1 增強法律觀念。依法進行合同管理
目前,我國建設行業法律法規越來越完備,尤其是《招標投標法》,《合同法》的頒布實施,對工程招標及合同管理提出了具體要求,各行各業也根據國家法律制定了有關條例。因此,合同當事人在簽訂合同時應當認真閱讀有關法律法規,并對所簽合同的標的、計量標準、質量要求、價款支付方式、合同履行期限、地點、違約責任以及合同條文的釋疑等內容,應作出明確具體的解釋,防止出現歧義,增強合同的嚴密性和可操作性。
4.2 積極推廣使用合同示范文本
“三制”改革后,水利工程建設市場經過一定時期的運行。已形成了自身的建設合同范本,使用合同范本有助于明確雙方的權利與義務。防止合同缺項、漏項和不平等條款的出現,因此應積極推廣使用。
4.3 堅持合同審查制度,嚴格招標時企業資格審查
堅持合同審查制度,是合同能否順利履行的前提與保證。一般情況下,合同審查的內容主要包括;建設項目是否具備合同簽訂的條件,合同內容是否符合法合規。合同條款是否詳盡明確,工程等級和技術要求是否具體,是否符合國家規范標準,合同簽定是否具有完備的合同手續。此外,在工程招標時還應該對施工企業的主體資格、企業信譽、注冊資金、隸屬關系、財務經濟狀況、設備及技術條件、履約能力,與招標工程相類似的工程施工經驗等進行嚴格審查,以確保投標企業的內在質量。
4.4 加強對合同執行情況跟蹤檢查,督促合同雙方自覺履行合同
在合同執行過程中,主管部門及建設單位應定期檢查合同執行情況,并建立完善的合同檢查考核制度。對合同執行過程中出現的偏差問題,認真進行分析、糾正,對隨意違反合同條款的行為要認真查處,使合同管理步入正規化、規范化管理渠道,防止因合同違規而造成不良后果。
4.5 對合同管理人員進行必要的崗前培訓
在水利工程建設過程中,應選派具有豐富工作實踐經驗、懂經濟、業務強,具有高度責任感和敬業精神的人員負責合同管理。對于合同管理人員要進行崗前培訓,在合同執行過程中,要注意對執行人員進行交底,使他們熟悉合同內容,做到有理、有據、有節的執行合同,變被動執行合同為自覺執行合同。
4.6 選擇好的監理隊伍是做好合同管理的重要保證
監理工程師是聯系建設方和承包方的重要紐帶,在合同管理中起著舉足輕重的作用,高素質的監理工程師能夠公平、誠信地處理合同執行過程中遇到的實際問題,對工程項目實施有較好的預見性。給工程建設創造一個寬松良好的環境?梢源_保工程建設順利實施。
合同管理是施工企業管理的重要內容,也是降低工程成本。提高經濟效益的有效途徑。項目施工合同管理的時間范圍應從合同談判開始,至保修日結束止,特別是要加強施工過程中的合同管理,確保把合同落到實處。
新農村建設施工合同 篇9
發包人:______________
承包人:______________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協議。
一、工程概況
1、工程名稱:______________
2、工程地址:______________
3、建筑面積:______________
4、結構類型:_________________底層為框架結構、地上61層為磚混結構。
5、設計單位:______________
6、監理單位:______________
二.工程內容及承包范圍
1、外墻面磚改為外墻漆
2、客廳推拉門取消
3、本工程為滿七層,結構找坡
4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5、外墻_____深灰色柵格取消6、廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。
7、其余均按原圖施工
三、合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數記)
1、開、竣工日期
1.1開工日期:_________________年__________月__________;竣工日期:_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四、付款方式本工程按建筑面積一次性包干,__________元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的20%支付給乙方,內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%,滯留3%作保質、保修金,等到保質、保修期到后一次性付清。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
電話:_________________電話:_________________
傳真:_________________傳真:_________________
開戶銀行:_________________開戶銀行:_________________
銀行賬號:_________________銀行賬號:_________________
簽定合同代表:_________________簽定合同代表:_________________
________年____月____日________年____月____日
新農村建設施工合同 篇10
甲方:(項目部(施工局)全稱)
乙方:(營業執照登記名稱,全稱)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,為確保工程優質、按期完工,甲乙雙方本著誠實信用原則,經自愿、平等協商就工程施工事項達成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定,并自愿履行由此產生的全部義務,特訂立本合同。
1、項目概況
1.1項目名稱:
1.2項目地點:
2、合同范圍
2.1主要合同內容
具體以施工圖(含業主同意變更的部分)為準。
2.2主要施工工序
(1)
(2)
(3)
以及為完成本合同工程所做的其它一切準備工作。
2.3主要工程量
2.4合同工期
2.4.1開工日期年月日,完工日期年月日。節點控制工期見下表:
2.4.2工期延誤
如果關鍵線路的節點工期在發生以下情形之一而造成工期延誤,經甲方確認后,工期順延:
a、重大設計變更;
b、不可抗力;
c、由于業主原因要求停工;
d、甲方書面同意工期順延的其它情況。
2.4.3乙方應在發生工期延誤造成窩工事實后7日內就延誤內容和因此發生的費用向甲方書面報告,甲方就相關事項及時向業主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的,則視為乙方放棄順延工期及賠償的權利。如乙方雖按約定提交上述書面報告,但遇業主不同意或不完全同意時,則乙方認可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。
2.4.4因乙方原因導致工期延誤,工期不予順延,且由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和趕工費用。
2.4.5業主及甲方需提前完成工期時,有關事宜由雙方協商解決另行約定。
3、承包方式
根據本合同的施工內容及主要施工工序,乙方同意按(單價或總價)方式進行承包。本合同(單價或總價)在合同執行期間,無論工程量是否變化合同價格均不做調整。
若在合同簽訂個日歷天之后,因國家頒布新的法律、法規等導致燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲,并且主合同有相關補償條款時,雙方才可以協商調整合同執行期間受影響項目的單價或總價;否則合同價格不做調整。由于非上述原因影響的燃油費(柴油)等其它原材料價格的上漲,合同單價或總價均不得調整。
4、合同價格
4.1合同總價
合同總價:(人民幣)大寫元,小寫:(含%稅金),固定總價/暫定總價。
4.2合同單價
合同單價見附件b《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費,包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用;包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發生一切費用;包括因氣候季節以及工序協調等因素導致的施工停滯窩工費等;乙方應充分考慮本工程施工的風險,風險費用已含在合同單價中,甲方不再承擔由于任何風險引起的費用。
4.3稅費的承擔
營業稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔,稅金%;甲方負有代扣代繳的義務,并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中,由乙方自行繳納。
5、雙方權利與義務
5.1甲方權利與義務
5.1.1甲方負責工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協調工作及工程質量、進度、安全、環保、文明施工的管理、監督、檢查。
5.1.2甲方負責提供施工圖紙、有關施工文件,并提供施工場所。
5.1.3甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質量、安全、環保等交底工作。
5.1.4甲方負責組織現場調度會,協調現場施工。
5.1.5雙方約定甲方的其他權力與義務:
5.2乙方權利與義務
5.2.1在本合同簽訂后日內,乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環保等交底。
5.2.2乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。
5.2.3乙方負責按規定每月日向甲方提交已完成月工程量統計報表。
5.2.4乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工,接受甲方對工程進度的檢查、監督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時,乙方應向甲方提交整改措施和方案,經甲方批準后執行;但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。
5.2.5雙方約定乙方應做的其他工作:
6、施工輔助設施
6.1施工供水
6.2施工供電
6.3施工用風
6.4現場施工道路
6.5施工住房
6.6其它:
7、材料供應
7.1本合同工程施工所需的統供材料(,由甲方按約定消耗量向乙方有償提供,按月進行核銷,且超耗部分的材料按核銷日市場價(含采保費、運雜費;若采購時價格高于核銷日市場價,則按照采購時價格計算)加計%費用收取材料款。
7.2其他:
8、施工設備
8.1本合同工程施工時由乙方自備的設備,并按甲乙雙方約定按時進場。乙方施工設備進場后,應通知甲方現場書面認定并備案。乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場,否則應承擔相關違約責任。
8.2乙方設備停放與管理要服從甲方現場總體要求,不得隨意進出特定區域和亂停亂放。
8.3其它:。
9、質量要求
9.1質量目標與要求
本工程質量標準按執行,工程質量全面達到設計要求和標準。其中:單元驗收合格率%(優良率達%)以上,工程綜合驗收質量評定達標準。(依據主合同條款補充具體工序的標準、要求)
9.2質量檢查與驗收
9.2.1乙方應確保承包工程的質量達到約定標準,并就承包工程向甲方承擔主合同相應項目約定的甲方應承擔的義務。
9.2.2本合同工程所約定的工程范圍內施工測量由方負責(包括按規定填報資料),費用由方承擔(視工程項目具體情況約定)。
9.2.3本合同工程所約定的工程范圍內施工檢驗、試驗由方負責,費用由方承擔。
9.2.4本合同提前解除的,不免除乙方應承擔的工程質量責任。
9.2.5其它:
1、安全生產與文明施工
1.1乙方應嚴格遵守國家安全生產的法律法規、規程規范、標準,遵守甲方的安全規章制度和現場防護要求,確保施工安全。并簽訂《安全生產責任書》,見附件c,并應向甲方繳納安全保證金。乙方發生安全事故及重大環境事故,該保證金不退還。
1.2其它要求:
11、職業健康與環境保護
11.1職業健康
11.1.1乙方在簽訂本合同時須與甲方簽訂《職業健康安全責任書》,見附件d,作為本合同的組成部分。
11.1.2其他要求:
11.2環境保護
11.2.1在施工場地涉及危險區域或有害因素等環境問題需要安全防護、環境保護措施實施時,乙方應提出安全、環境防護措施方案,經甲方批準后實施,發生的相應費用由乙方承擔。
11.2.12其他要求:
11.3責任劃分
乙方如發生職業健康安全、環境污染等事故時,應立即通知甲方,同時接受甲方、當地政府有關部門的調查處理。乙方承擔由此發生的一切費用,包括承擔當地政府有關部門對此作出的責任追究及處罰。
12、技術條款
對于非臨時工程以甲方與業主主合同有關本合同項目的技術要求為準,對本合同同樣有效;對于臨時工程以甲方對本合同項目的技術要求為準。詳見附件e。
13、乙方人員工資保障措施
13.1乙方施工人員工資發放形式
13.2工資保證金
乙方同意:由甲方在每月結算中按當月工程款的%扣留其員工工資保證金,如合同執行中發生拖欠員工工資需由甲方代為支付時,甲方有權從工資保證金中代付;如乙方未拖欠員工工資,提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計扣留額的%,剩余部分待工程完工驗收且無拖欠員工工資情況時全部返還(不計利息)。
14、資源配置
乙方投入的人員及機械設備必須滿足工程項目實施的要求,并為其承諾投入的人員、設備負責。當乙方資源配置影響承包項目實施時,甲方有權要求增加人員及設備等資源的配置,相關費用由乙方承擔。
14.1人力資源投入
14.2機械設備資源投入
15、施工協作
15.1乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收,以及甲方按業主、監理要求的涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。
15.2其他要求:
16、工程量確認
16.2.1甲方在計量或由監理工程師計量前應書面通知乙方,乙方為計量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計量,則計量結果有效。
16.2.2乙方的結算工程量以甲方確定為準。乙方按照5。2。3條上報已完工程量報表,經甲方部門校核,經部門審核,經批準方作為結算依據。
17、結算與支付
18、竣工驗收與完工結算
19、違約責任
19.1甲方違約責任
19.1.1若由于甲方原因,未按照本合同約定的條件和期限付款,承擔延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業主原因造成甲方不能按期支付,甲方不承擔任何責任,乙方應予充分理解。
19.1.2由于甲方原因造成乙方損失的,甲方應承擔乙方直接經濟損失的賠償責任。
19.1.3雙方約定的甲方的其他違約責任。
19.2乙方違約責任
19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程質量達不到合同約定的質量標準或發生合同列舉的健康、環境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務、責任的.,每發生一起承擔違約金元至元。
19.2.2乙方不得轉包本合同范圍內工程或施工工序。否則,甲方有權解除合同,沒收乙方履約保證金,同時乙方還應承擔違約金元及由此造成甲方的全部損失。
19.2.8雙方約定的乙方的其他違約責任:。
2、違約金總額限制
本合同執行期間對乙方有關的違約金總額不得大于合同額(完工結算總額)的%。
21、不可抗力及免責條款
21.1不可抗力
不可抗力系指:由于地震、臺風、水災、火災、戰爭等其他不可預見且對其發生和后果不能防止和避免,直接影響本合同履行的外部力量。不可抗力事件發生后,乙方應立即通知甲方,并在力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,甲方應協助乙方采取措施。不可抗力結束后天內,乙方應向甲方提交損失情況和費用的正式報告和有關資料。
21.2免責條款
若業主未能按時支付甲方工程款,乙方應充分理解,不能因業主原因造成甲方未能按期支付而視甲方違約。
22、爭議與仲裁
22.1凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由雙方協商解決;協商不果時:□提請北京仲裁委員會進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。□向甲方法人所在地的人民法院提起訴訟。
22.2合同履行過程中發生爭議,不得影響與爭議無關或不受影響義務的履行,但經甲方同意的不在此限。若乙方因爭議暫停施工,且經調查后被認定為理由不充分的,乙方不得就暫停履行部分要求延長履約期限或免除合同責任,并應承擔因此造成甲方的損失。
23、其他
本合同一式份,其中正本2份、副本份,正本甲乙雙方各1份,副本甲方份、乙方份。
本合同簽訂地為甲方法人住所地:省市區(縣)
合同附件
a法人授權書
b工程量計價清單
c技術條款
d安全生產責任書
e職業健康安全責任書
f保廉合同
g雙方認為應該補充的其他材料
甲方:(項目部全稱)乙方:(營業執照標注的單位名稱)
(公章) (公章)
法人代表(委托代理人): 法人代表(委托代理人):
開戶銀行: 開戶銀行:
新農村建設施工合同 篇11
甲方:(管理層)
乙方:(勞務層)
根據工程實際情況,甲乙雙方經過友好協商,同意對20__年10月26日簽訂的春城花園《建筑工程勞務承包合作合同書》進行補充,在《建筑工程勞務承包合作合同書》基礎上,就本工程具體施工事宜及有關細節達成一致,訂立本補充協議。
一、竣工工期與進度控制節點:
1、竣工工期:20年9月30日
2、進度控制節點:
8月份:屋面工程、樓地面工程,主要濕作業與修補作業,提供全部建設單位直包項目工作面,內墻膩子一遍完成。
9月份:安裝工程,內墻膩子、樓梯抹灰、室外散水,竣工清理等承包范圍內的全部工程內容完成,具備初驗條件。
二、施工條件
1、 8月5日之前,滿足9月30日具備初驗條件的各工種勞力全部到場。
2、乙方必須采取措施保證施工人員、機械的均衡連續施工,保證合同工期。
3、乙方須保證建設單位直包隊伍的垂直運輸等協調工作。
三、工程款支付
1、工程款支付條件:只有在全部按進度計劃控制節點要求的進度完成并經甲方驗收合格后方可支付。
2、工程款支付方式:
第一階段:8月5日前支付工程預付款50萬元.若乙方勞力不能滿足施工條件的.要求,不予支付。
第二階段:9月5日前支付工程進度款50萬元.
第三階段:10月8日前支付工程進度款60萬元.
3、若因乙方原因造成9月底不具備初驗條件,第三階段工程款直到具
四、工程質量
1、本工程質量要求為合格。
2、住宅使用功能及實體測量與觀感評定標準均應符合合格標準,滿足每戶驗收質量要求,不得出現超差現象。
3、在初驗之前,按照每戶驗收標準進行自檢,全部合格后方可報驗。
五、本協議與《建筑工程勞務承包合作合同書》有不同之處以本協議為準。其它事宜執行20__年10月26日簽訂的《建筑工程勞務承包合作合同書》的有關約定。
六、本協議與雙方簽訂的《建筑工程勞務承包合作合同書》具有相同法律效力。雙方各執兩份。自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
新農村建設施工合同 篇12
發包方:(簡稱甲方)
承包方:(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工合同GF–1999–0201示范文本》結合天津市有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.3 工程內容:(詳見工程項目一覽表)
1.2 工程地點:
1.4 承包范圍:
1.6 合同價款:本工程造價 元。 金額大寫:
第二條 工程期限
2.1 全部工程開工日期:本工程定于 年 月 日開工。
2.2 全部工程竣工日期:本工程定于 年 月 日竣工。
2.3 全部工程總日歷天數 天。
2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰
3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期提前五天,向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答復乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答復,工期相應順延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。
3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時,可提出暫停施工要求并在停工后48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見后,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答復。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時限內未予答復,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
1.5 承包方式:
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。
3.3.1 工程量變化和設計變更。
3.3.2 一周內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3.3.4 甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。
3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災,以及協議條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生后五天內向甲方提出報告,甲方在收到報告后五天內予以確認答復,逾期不答復,乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。
3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期,工程提前或延誤的獎罰費用,雙方應擬定如下條款:
第四條 甲方工作
4.1 辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場干道,保證運輸通暢。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點,并保證施工期間的需要。
4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現場交驗。
4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。
4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審,并向乙方進行設計交底。
4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求,并承擔有關費用。
甲方不按合同約定完成工作造成施工損失,應承擔經濟責任,工期相應順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計劃及統計報表和工程事故報告,并提供施工用電、用水計劃。
5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方,甲方應在 日內批準或提出修改意見,逾期即可認為已經批準。
5.3 乙方必須按批準的進度計劃組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。
5.4 已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復,系甲方提前使用后發生損壞的修理費用由甲方承擔。
5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
5.6 嚴格執行我市關于施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建筑物無污染,現場無建筑垃圾。乙方不按合同約定完成工作,造成工程損失,應承擔經濟責任。
第六條 價款支付與調整
6.1 工程預付款:在合同簽訂后,按天津市有關文件規定,三日內甲方按工程合同造價 %,計人民幣 元,支付給乙方。
6.2 工程進度款按天津市關于工程進度款撥付辦法的規定。
6.3 合同價款的調整。在合同簽定后,任何一方不得擅自改變,但發生以下情況之一的可以調整。
6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。
6.4 甲方不按合同規定的付款方式撥付工程款時,乙方可向甲方發出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時,甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。
第七條 材料設備供應
7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。
7.2 甲供材料設備甲方委托乙方保管時,保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失,乙方負責賠償。
7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應,未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時,由甲方重新采購并補齊數量。
7.4 乙方采購的材料設備應符合設計和規范要求,并附有合格證。
7.5 根據工程需要,經甲方批準,乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委托乙方采購的材料設備,采購前,在價格、質量方面應取得甲方同意簽證,價差由甲方承擔。
第八條 質量與驗收
8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程,乙方應按規范要求,承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程,其增加費用雙方商定納入補充條款。
8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位,乙方自檢合格后在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收,驗收合格后方可進行隱蔽工程施工。
8.3 工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告后5天內組織驗收,無正當理由不組織驗收或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見,可視為竣工驗收報告已被批準。
8.5 已竣工未驗收工程,交工前由乙方保管,甲方不得動用。甲方如需提前使用,即視為通過竣工驗收。
8.6 乙方在驗收后 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。
第九條 設計變更
9.1 施工中如需設計變更,須由甲方取得以下批準:超過原設計標準和規模時,經原設計和規劃審查部門批準,送原設計單位審查后,取得相應圖紙和說明。
9.2 乙方對原設計進行變更,須經甲方同意。甲方對原設計進行變更,須向乙方發出正式變更通知,乙方按通知進行變更。
9.3 由于設計變更導致的經濟支出,由雙方以補充協議方式予以明確。
第十條 竣工結算
10.1 已完工程竣工驗收后,乙方在 天內將工程結算書送交甲方,甲方在 天內審核完畢,并簽署審核意見。雙方無爭議時,甲方負責向乙方支付工程結算款,乙方收到工程款后 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時,可報請有關部門調解。若甲方在收到結算后 天內未提出審查意見,工程結算視為批準。
10.2 由于甲方違反有關規定,經辦行不能支付工程款,乙方可將部分或全部工程妥善保護,保護費由甲方承擔。
10.3 甲方無正當理由在批準竣工報告后30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業計劃外貸款的利率支付拖欠工程款利息,并承擔違約責任。
第十一條 工程保修
11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內,按合同工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過后,退還乙方本金及利息。
11.2 保修項目及保修期限
11.3 保修期間,因施工質量問題,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知后10天內派人修理。否則,甲方可委托其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。
第十二條 爭議、仲裁
12.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議,當事人應本著協商的原則解決,協商不成時,可按下列第 種方法解決:
、傧 仲裁委員會申請仲裁;
、谙蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十三條 甲、乙方駐工地代表
13.1 甲方駐工地代表姓名: (委派人員和職責附后)。
13.2 甲方委托監理工程師姓名: 被授權范圍
13.3 乙方駐工地代表姓名: (有關人員名單和職責附后)。
第十四條 合同附件
14.1 在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準備工程協議書。
14.2 招標文件
14.3 工程項目一覽表
14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。
14.5 全部施工圖紙(合同正本及審查標底部門有此附件)
14.6 有關協議條款及補充合同:
第十五條 合同份數及有效期
15.1 本合同一式 份。甲乙雙方各執正本一份,副本 份,甲方 份,乙方 份,由甲方送經辦銀行,合同管理辦公室一份備案。
15.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。
合同簽訂時間: 年 月 日 合同簽訂地點:
發包方(蓋章): 承包方(蓋章):
單位地址: 單位地址:
新農村建設施工合同 篇13
甲方:
乙方:
根據建筑法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定,結合本工程的具體情況,雙方經充分協商,簽訂本合,共同遵守:
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工):
1、乙方包石料及人工,圍水、圍堰、絕水墻開挖筑建等,單價以整體方量計算,每立方110.00元。
2、甲方提供一臺拌和機,電費甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責,但乙方必須按監管部門要求施工,必須保證質量。
二、機房、宿舍:
1、機房按圖紙施工,附設吊機梁包支架、模板、人工每平方米270.00元,包貼兩面外墻瓷片,包含基礎及機組基礎。
2、宿舍:按3.2米高,重力墻結構筑建,兩房一廳一廚房一衛生間結構,包貼一面外墻瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機房尾水檔土墻,包石料、人工,每立方105.00元。
4、壓力管鎮墩,包石料、人工,每立方105.00元。
5、變壓器臺,包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池:
1、按圖紙施工,平臺開挖乙方派一人專職指揮平臺開挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另計,如乙方取完石后,另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹筑包石料人工每立方105.00元,(無抽勾段外墻要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10厘米砼,包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠墻面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質量標準及保質、保修條件,期限
以上項目乙方保證質量,發電站發電3個月內保證不出現滲漏,崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌,由乙方負責免費修復或重建。
五、付款方式:
1、乙方進場后一個星期內,開始按工程進度,由甲方支付85%工程進度款。
2、工程驗收合格后,甲方五天內支付10%工程款給乙方。
3、余款待工程確保沒有質量問題時,發電3個月余款5%保質金,6個月內付清。
六、施工期:
_________年_________月進場施工,_________年_________月底必須全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表,對工程進度,工程的質量進行監督,檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量,注意安全,如乙方在施工過程中發生一切事故,由乙方自行負責,甲方不負任何責任。
八、雙方義務:
乙方進退場費用,生活生產設備。甲方負責提供生活用地,用電由乙方支付電費,在施工工期間,由甲方處理好村民關系,甲方不按期支付工程款,超過3個工作日起,乙方有權停止施工,停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔,工期順延。乙方不能按期完工,按每天100元對乙方進行罰款。
九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本合同簽字后生效,雙方不得違約,有不盡事宜另行協商。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
新農村建設施工合同 篇14
甲方:________________
乙方:________________
地點:
1、 甲方工地材料到位,提供工具,斗車等工具由甲方負責。
2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。
3 、乙方要保質保量,在工地不準打架、 賭博,如有違反,罰款________元。
4、 施工安全:發生工傷事故由施工隊自己負責。
5 、本工程工期為天,乙方按施工實際量計算總平方數,衛生間墻面________/平方米,地面:________/平方米,此價不含稅金。
6 、人員進場按每人發飯票,不包吃,包住宿、 包水電,飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以借資,借資款不超過進度款。
8、 結算方式:按每月工程進度的80%結算工程款,余款的20%在驗收合格10天之內,全部付清。
9、乙方在本合同期間不得中途撒離工人,如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。
10、乙方施工人員進場后先試用兩天時間,確實質量無問題后再繼續施工(質量要求是水平、四角直、盡量無空心),如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題,本合同則自動失效,雙方不追究責任。
11、 本協議書一式兩份,甲、 乙雙方各執一份,經雙方簽字后生效,至工程驗收結清余款后失效。
注:完成總工程后,補鋸片款________元整(¥________)。
本合同如有未盡事宜,雙方可協商后簽訂補充協議,此補充協議也視同合不可分割部分,與合同具有同等法律效力。
甲方簽名:________________ 乙方簽名:________________
日期:________________日期:________________
新農村建設施工合同 篇15
根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國治安處罰法》、《建設工程安全管理條例》和水上作業安全生產等有關法律規定,為進一步加強發包人對施工承包人的安全保衛工作的宏觀控制和監督管理,防止和杜絕事故發生,維護正常的工程建設秩序,發包人與承包人特簽定本協議書。
甲方(發包人):__________
乙方(承包人):___________
一、乙方職責:
1、乙方必須貫徹執行“誰主管,誰負責”的原則,乙方項目負責人是安全施工、治安保衛工作的重要責任人,要把安全施工、治安保衛工作納入議事日程,做到安保工作與主業工作同計劃、同部署、同檢查、同總結、同評比,積極開展安全施工、治安保衛工作。
2、認真落實并嚴格執行有關勞動保護法規、法令、條例;加強對所轄人員的法制和安全教育,預防案件或安全事故的發生。
3、健全安全保衛組織,做到人員落實,活動正常,作用明顯,廣泛收集信息,掌握治安動態,并與甲方安保部門保持聯系,及時有效地反映和處置各種治安事件或案件。
4、認真開展日常和定期、不定期的安全及治安保衛工作檢查,及時發現隱患,落實整改措施,不斷提高安全防范能力。
5、做好重點要害部位的治安管理工作,達到制度全、管理嚴、設施齊,崗位人員責任性強。
6、嚴格執行國家有關暫住人口管理規定,外地施工人員進駐現場必須按規定辦理暫住證;人員管理必須要做到:底數清、情況明、證件齊、登記申報及時。
7、必須認真對工程施工人員進行施工安全專項教育,增強施工人員的法制觀念,提高安全思想意識和自我保護能力,規范全體施工人員的行為,杜絕各類違章現象。
8、確保必要的安全投入,包括保證各種施工設備完好,各項防護裝置齊備,個人勞動保護用品齊全等。
9、嚴格按照相關規定認真辦理各項施工手續,必須辦理人員車輛進入施工現場手續,并按施工現場管理要求進行施工。
10、水上施工作業應遵循現行國家規定的水上作業施工相關管理規定,嚴禁超載或違反水上施工安全管理規定。
11、不發生安全責任事故;不發生刑事案件和破壞生產設施事件;不發生火災、爆炸、水上違章施工作業、交通違章等治安災害事故;不發生職工違法犯罪。
12、積極參加甲方和公安機關組織開展的安保檢查和各項治安專項活動,并完成甲方交辦的各項任務。
13、自覺接受甲方、監理單位等有關安全生產、治安保衛方面的檢查、指導和管理。對于甲方查處的隱患,乙方必須限期整改。
14、對甲方違反安全生產規定、制度的指令,乙方有權拒絕執行、有權要求甲方改進。
15、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下,在甲方認為確定有必要暫停施工并提出要求乙方暫停施工的書面意見后,乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施處理意見后,以書面形式向甲方提出復工要求。在甲方組織驗收并簽字同意后,乙方重新施工。
16、乙方施工人員應在所處施工區域、水上作業環境、操作設施設備、工器具等方面進行認真自查,發現隱患立即停止施工,并經落實整改后方準繼續施工。一經開工,就表示乙方確認施工場所、水上作業環境、設施設備、工器具等達到符合安全要求和處于安全狀況,乙方對施工過程中由于上述因素而導致的事故后果負責。
17、乙方必須堅持文明施工,對所承擔工程區域的文明施工負責,做到工完料盡場地清。
18、乙方人員在施工期間造成傷亡、電氣、機械、水上施工等重大事故(包括造成甲方人員、他方人員傷亡)和發生不安全情況應及時向甲方通報。事故的損失和善后處理費用,由乙方全部負責。甲方有權根據事故性質及程度對以方進行處罰,罰款從安全擔保金中扣除。
19、按本工程項目的不同施工內容,在開工前采用甲方提供的安全評價報告書進行安全評價,完成安全評價后,及時將安全評價報告書送交甲方審核批準。
20、乙方承諾以本合同價款的3%作為安全擔保金,在工程進行期間,當出現安全、保衛違規情況或發生安全、保衛事故等情況,因乙方原因造成甲方經濟、信譽損失的,甲方據實計算扣款額,在當期工程進度款或結算款中予以扣除,累計扣款總額如超過本合同價款的3%,超出部份乙方仍須承擔。
二、甲方職責:
1、施工期間,負責對乙方進行安保工作的檢查、督促指導;甲方應經常聯系乙方,檢查和處理工程施工中有關的安全工作,預防事故發生。
2、協助乙方辦理有關施工手續,并進行治安安全教育。
3、定期組織安全生產大檢查和日常安全巡檢。
4、將安全檢查情況及時反饋乙方,并配合乙方研究落實整改措施。
5、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下,甲方有權做出停工整頓,限期整改的決定。
6、甲方認為確實有必要暫停工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并提出書面意見。當乙方實施處理意見并以書面形式提出復工要求后,甲方應當在24小時內組織驗收、檢查是否合格,并簽字后給予答復。
發生下列情況必須停工整頓:
(1)發生人身傷亡事故;
(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故和水上違章施工;
(3)重復發生相同性惡劣的事故;
(4)多次不聽從勸告的。施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求。
7、在保證安全的前提下,盡量為乙方提供各項施工便利。
8、對違章人員進行處罰教育。
9、本協議書在執行過程中如遇有與國家、地方政府的有關規定不一致時,按照國家、地方的有關規定執行。
10、本協議書作為甲方工程承發包合同的附件,與承發包合同具有同樣的法律效力。經協議雙方簽署后立即生效。
11、本協議書由甲方解釋。
甲方(發包人):__________乙方(承包人):__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
地址:______地址:__________
委托代理人:(簽字) __________委托代理人:(簽字)__________
電話:__________電話:__________
傳真:__________傳真:__________
開戶銀行:__________開戶銀行:__________
帳號:__________帳號:__________
郵政編碼:__________郵政編碼:__________
_______年_____月_____日_____年_____月_____日
新農村建設施工合同 篇16
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”) 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協商一致,訂立本合同!
一、工程概況: 工程名稱:
自家住宅 工程地點: _______區鎮村
二、工程承包范圍: 承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程,包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)!
三、合同工期: 開工日期:___________日。
四、質量標準及要求: 工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽!
2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規范要求,砌筑磚體不得出現上下通縫現象!
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后,必須進行充分的養護!
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每次砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。節約材料,并保管好材料,不得丟失!
五、合同價款: 承包金額:據實按建筑面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。
六、工程質量:
6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工!
6.2工程質量以國家建筑工程質量檢驗評定標準為依據!
6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,并且無法整改的,乙方承擔全部違約責任!
6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規范及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用!
七、雙方責權:
7.1甲方供應該工程所需建筑材料。由于施工地點的環境問題等,施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費用!
7.2甲方應及時對工程進度進行審核,對工程進度款應按照協議約定及時撥付。
7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。
7.
4、乙方必須保證工程質量并按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好! 7.
5、施工安全由乙方全權負責。 7.
6、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為! 7.
7、主體工程完成后,乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除。 7.
8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責! 7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責!
八、安全施工:
8.1工程安全要求達到《G59-99建筑施工安全檢查標準》合格標準,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,由乙方承擔事故所產生的全部責任!
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定,嚴格按安全、文明標準組織施工!
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規,保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理!
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查!
8.5乙方采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用,由乙方全部承擔!
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責!
九、工程款支付:
1、自本協議簽訂后,工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工后經甲方驗收合格后即以實際測量面積為準,雙方結算,由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在合同期內,乙方不得故意長期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本合同終止。
十、本合同自簽訂之日起生效,一經簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決,如協商無效將按照《民法典》交由司法部門處理! ∈
一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,另附圖紙一份。 甲方(手印):身份證號碼:聯系電話:____日 乙方(手印): 身份證號碼: 聯系電話:___________日
新農村建設施工合同 篇17
甲方:向翔
乙方:程峰
根據《中華人民共和國合同法》《國家建筑施工規范》及相關條例,本著互惠互利的原則,經甲、乙雙方協商,甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協議:
一、工程概況:
1、工程名稱:興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程
2、工程地點:興安縣嚴關鎮仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結構:(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內容及施工范圍:土建水電工程按建筑施工圖,結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
二、付款方式與結算:
1、本合同范圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區建筑工程消耗量定額》計價,下浮6%后結算給乙方。
2、工程范圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發布的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的,雙方按市場價友好協商確定,按實際發生的工程量計價結算。
三、工期:
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間:20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間:(按實際開工日計算)
四、質量及材料要求:
1、質量要求按國家建設質量標準規范,等級為合格。
2、乙方每完成一個分項,必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人,質檢人員進行驗收。并根據驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收,否則按已驗收合格,在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證,國家有規定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
五、工程款支付方法:
1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎土方開挖墊資到 00地面(現澆完畢)
2、在乙方墊資到位時,甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以后,每完成一層,結付一次進度款,以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權終止合同,一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后,乙方資料合格后及結算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成,如有爭議,可共同委托相關造價事務所審核。結算經甲方審核批準后,除留質保金3%外,三個月內一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方,以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位:
開戶銀行:銀行: 的帳戶上。
六、工程竣工驗收及交付:
1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細節整改、衛生清理、安全保衛、工程保管等相關工作。自檢合格后書面申報甲方和監理工程師復檢,簽字確認復檢合格后,方可進行工程交付,否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證,否則,視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙雙方權責
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料,確保各項保護用品不受損失,并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衛生管理等手續。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點,并在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好,周邊的一切社會關系。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規范施工,甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規范要求時,有權要求乙方停工整改,并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定,經甲方同意方可使用。
8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產,文明施工,如因乙方原因出現一切安全事故,全部責任由乙方承擔與甲方無關。
八、違約
1、本協議條款雙方共同遵守,甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關系,如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權終止該工程合同,一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份,甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執行,同時具有法律效力。
甲方:(蓋章) 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
身份證號: 身份證號:
電話號碼: 電話號碼:
簽署日期:
新農村建設施工合同 篇18
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協議:
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式
協議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結算的97%,剩余的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后,提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協議一式叁份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
新農村建設施工合同 篇19
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日