自住用房建設施工合同（精選20篇）

自住用房建設施工合同 篇1

　　甲方：住址：

　　身份證號：電話：

　　乙方：住址：

　　身份證號：電話：

　　甲方將位于小池鎮虞菜園村一組自住用房的建設施工工程承包給乙方施工，經雙方協商同意，就該建房的工程施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式，為乙包工包料。乙方負責出建設并自行解決建設施工所需要的土工、木工、鋼構工、混凝土工的所有設備、建房所用的原材料，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。

　　二、被建房屋的正層建筑面積為每層500元每平方米計算;陽臺按500元每平方米以實際面積計算成本。根據建筑規范，樓頂炮樓按投影全面積計算。備注：本次承包的內容包括：所有的砌磚工程、模板工程、混凝土工程(梁、板、柱、樓梯)、粉刷工程(所有看的見的墻體都必須粉刷)、外窗工程(外墻對應的所有外窗都包含在乙方的合同范圍內，窗按堅美牌材料定做，室內地坪由乙方完成，費用已包含在總價里，不需要甲方承擔其費用。

　　發包方：_____(以下簡稱"甲方")與承包方：_____(以下簡稱"乙方")為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。

　　第一章　合同背景

　　第一條　施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱"該房屋")。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。

　　第二條　甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。

　　第二章　施工單位資格

　　第三條　乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第四條　本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

　　第三章　施工內容

　　第五條　該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件

　　(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

　　第六條　施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：

　　(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(四)衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件

　　(二)的《裝修施工圖》確定。

　　第四章　材料、設備和價款

　　第七條　施工使用的材料和設備見作為本合同附件

　　(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件

　　(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件

　　(五)的《人工費報價單》。

　　第八條　至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用

　　第九條　該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。

　　前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。

　　乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。

　　雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。

　　第十條　乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：

　　(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

　　(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。

　　第十一條　乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　第十二條　乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。

　　乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

　　乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。

　　第十三條　甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。

　　第十四條　至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用

　　第十五條　該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。

　　第十六條　甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發生損壞的，乙方應當賠償。

　　第十七條　甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。

　　因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。

　　第五章　付款方式

　　第十八條　工程款按以下方式支付：

　　(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;

　　(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;

　　(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。

　　(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　第十九條　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　第二十條　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　第二十一條　竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲]有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第六章　結算

　　第二十二條　工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。

　　甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。

　　第七章　工程進度

　　第二十三條　本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。

　　工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。

　　第八章　施工

　　第二十四條　乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。

　　乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。

　　第二十五條　乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。

　　第二十六條　工程執行08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。

　　第二十七條　施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。

　　第二十八條　乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。

　　第二十九條　施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。

　　甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件

　　(六)的《工程項目變更單》。

　　因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。

　　第三十條　乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。

　　甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。

　　第三十一條　乙方應當遵守施工安全操作規程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。

　　乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。

　　第三十二條　施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。

　　第三十三條　施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。

　　前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。

　　第九章　驗收

　　第三十四條　隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。

　　甲方無法及時驗收，可能導致乙方延誤工期的，乙方可以組織人員驗收，甲方應當接受驗收結果。甲方事后要求復驗的，乙方應當按要求辦理復驗，復驗合格的，復驗、返工費用由甲方承擔，工期予以順延。

　　第三十五條　工程竣工后，乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收，甲方應自接到通知后七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收，驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署作為本合同附件

　　(七)的《工程質量驗收單》和作為本合同附件

　　(八)的《工程結算單》。

　　乙方應當出具作為本合同附件

　　(九)的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規定的時間內不能組織驗收的，應當及時通知乙方另定驗收日期，驗收合格的，甲方承認原竣工日期。

　　第三十六條　乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的，不得因甲方已經或未按照本合同

　　第三十三條、第三十四條的規定驗收，免除賠償責任。

　　第十章　保修

　　第三十七條　工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。

　　第十一章　違約責任

　　第三十八條　甲方違反本合同第十七條第一款的規定，每逾期1日，應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。

　　第三十九條　乙方違反本合同第二十二條的規定，每逾期一日，應當支付對方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。

　　第四十條　乙方違反本合同

　　第二十五條、第二十七條的規定，甲方有權解除本合同，并要求乙方賠償損失。

　　第四十一條　乙方違反本合同第二十九條第一款的規定，甲方有權要求乙方重做或解除本合同，原工期不變，造成甲方損失的，乙方應當賠償。

　　第四十二條　甲方違反第三十四條第二款的規定，造成乙方損失的，甲方應當賠償。

　　第四十三條　本合同生效后，任何一方要求終止合同的，經結算已完成的工程款，提出終止合同的一方支付另一方相當于工程總價款10%的違約金后，本合同終止。

　　第十二章　其他

　　第四十四條　雙方因履行本合同發生爭議，協商不成的，選擇以下第_____種途徑解決：

　　(一)向_____仲裁委員會申請仲裁;

　　(二)向人民法院起訴。

　　第四十五條　本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　甲方：_____乙方：_____

　　身份證號碼：_____法定代表人：_____

　　委托代理人：_____委托代理人：_____

　　身份證號碼：_____身份證號碼：_____

　　地址：_____地址：_____

　　電話：_____電話：_____

　　郵編：_____郵編：_____

　　日期：_____年_____月_____日

自住用房建設施工合同 篇2

　　發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年 月日竣工日期：年 月日

　　四、質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　五、合同價款

　　金額暫估價(大寫)： (人民幣)

　　(小寫)： (人民幣)

　　以實際工程量為準進行結算

　　六、工程款支付

　　1、工程開工付至合同價的40%;

　　2、工程完成50%時付至合同價的70%

　　3、工程驗收合格后付至合同價的100%;

　　七、質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

　　4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

　　九、工程驗收

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規范按照國家質量評定驗收標準。

　　2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

　　3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

　　4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供應

　　1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2.乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。

　　十一、違約責任

　　1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決;協商不成，可以人民法院起訴。

　　2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。

　　3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。 乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

　　4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

　　十二、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

　　十三、合同生效

　　本合同一式貳份，雙方各執壹份

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另簽補充協議。

　　合同定訂立時間： 年 月 日

　　合同定立地點：

　　本合同雙方約定 簽字、蓋章 后生效。

　　甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：

　　代 表(簽字)： 代 表(簽字)：

　　年 月 日

　　年 日 日

自住用房建設施工合同 篇3

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　上述雙方經過友好協商，現就甲方處于____________________值班室建設，達成如下合同條款：

　　第一條合同標的物所處位置：___________;標的物建設工期為________年____月____日至________年____月____日;值班室建設費用為_______元平方米;承包方式為全包方式。

　　第二條甲方提出房屋建設基本布局、大致框架及尺寸，乙方須基于誠信及職業道德為甲方設計詳細的房屋結構圖紙并負責技術及安全審核。乙方的最終設計圖紙經甲方同意后方能開工建設。

　　第三條值班室主體結構為框架結構，乙方在建設過程中使用的所有施工材料需達到民用住房建設質量要求，所有材料的使用、材料架構符合行業通常慣例，同時，乙方建設行為嚴格落實建設民用住房的安全性、耐用性及方便性的條件。

　　第四條值班室所有鋪設瓷磚之處，應達到平整等美觀性要求。該類工程的質量保質期為________年，該期間內脫落率及斷裂率不得超過面積的______%。超過約定面積時，乙方須無償負責將損壞部分修繕完整;若甲方因該脫落或斷裂遭受損失，乙方應予以賠償。乙方若不及時返工，甲方可以扣除乙方的質量保證金。

　　第五條墻面的平整度須達到行業標準和積極性行業慣例;標的物管線等隱蔽工程的鋪設須符合安全、方便的要求，如電話、網線及電路線等應分開走管，電路線應與電視線等保持一定技術性距離。

　　第六條需要使用混凝土的工程中，混凝土應機器攪拌;頂層鋪設保溫層、澆注現澆，同時須做好房屋的防水及雨水排放工程。

　　第七條值班室施工建設費的支付：完成工程建設，甲方預扣工程總費用的______%作為質量保證金外一次性支付工程款，________年后乙方施工達到本合同各項條款時，甲方將質保金全部支付乙方。

　　第八條甲方的權利與義務：

　　1.甲方對乙方施工可以隨時檢查及現場監督，對不當行為可以制止。

　　2.在不影響乙方工期的情況下，甲方可以變更施工圖紙。

　　3.甲方負責為乙方協調水電，但相關費用由乙方負擔。

　　4.工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。

　　第九條乙方的權利與義務：

　　1.乙方各建設行為及建設用料均符合相關行業標準及積極性行業慣例并保證誠信;若工程質量不符合本協議要求或相關行業標準，乙方應無償返工且應承擔由此給甲方帶來的損失。

　　2.乙方應在保證質量的前提下按時完成建設任務;逾期須承擔______元的違約金并應承擔甲方由此遭受的其他損失。乙方不得將工程的施工建設轉包。

　　3.乙方自備符合行業要求的施工工具及相關房屋建設工程所需器械，同時乙方保證所有施工人員均為具有施工資質的相應技術人員。

　　4.乙方自負己方人員及相應物品的安全責任，乙方人員出現的意外、傷亡等人身損害以及財產損失自負其責，甲方對此不負責任。

　　5.乙方因施工不當或未盡相應注意義務給他人人身或財產帶來損害時，應負相應損害賠償責任，甲方對此不承擔責任。

　　6.乙方對甲方提出的不符合安全標準或客觀上無法實現的施工要求有權拒絕。

　　第十條甲方逾期支付施工費用時，應向乙方支付______元的滯納金;乙方建設中違反本合同約定條款或建設工程不符合行業標準及積極性行業慣例時，應承擔______元的違約金，并應承擔相應損害賠償責任。

　　第十一條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。

　　甲方(簽章)：___________

　　電話：_________________

　　________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方(簽章)：___________

　　電話：_________________

　　________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

自住用房建設施工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上，經協商一致，簽訂本合同。

　　1.工程概況

　　1.1.工程名稱:

　　1.2.報建編號：

　　1.3.工程建設地點：

　　1.4.總建筑面積：

　　1.5.建筑類型：□住宅

　　1.6.工程總投資：

　　1.7.勘察單位：

　　1.8.設計單位：□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：

　　2.審查對象

　　3.審查內容

　　3.1.是否符合工程建設強制性標準。

　　3.2.地基基礎和主體結構的安全性。

　　3.3.勘察設計企業和注冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。

　　3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

　　4.審查依據

　　4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。

　　4.2.項目相關的審批文件，征詢、咨詢意見。

　　4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。

　　5.審查時限

　　5.1.根據甲方的建設計劃，本工程按以下方式進行審查：

　　□整體□分階段□其他。

　　5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計文件審查通知后，應在___個工作日內完成相應的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關材料。

　　5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。

　　6.審查結果

　　6.1.審查合格的：

　　6.1.1.乙方應及時編制審查報告。

　　6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

　　6.1.3.甲方收到審查合格書后的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤后在施工圖上加蓋審查專用章。

　　6.2.審查不合格的：

　　6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，并報有關部門備案。

　　6.2.2.甲方負責對施工圖設計文件進行修改，并及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

　　7.審查費用及支付方式

　　7.1.審查總費用為：

　　7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計文件審查合格書》后，付清審查總費用。

　　7.3.施工圖經設計單位修改后重新送乙方審查的，不另計費用。

　　8.甲方權利和義務

　　8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料，并對其完整性、真實性負責。

　　8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計劃。

　　8.3.安排專人與乙方聯系，協調處理與施工圖審查工作有關事宜。

　　8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。

　　8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關部門申請復審。

　　9.乙方權利和義務

　　9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計文件審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。

　　9.2.保證審查質量，確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。

　　9.3.審查工作完成后，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，并負保密義務。

　　9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。

　　10.違約責任

　　10.1甲方違反本合同約定，應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。

　　10.2工圖設計文件經乙方審查合格后、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應予賠償。

　　11.其他

　　11.1.未經相對方書面同意，任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。

　　11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的，以本合同為準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

自住用房建設施工合同 篇5

　　根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國治安處罰法》、《建設工程安全管理條例》和水上作業安全生產等有關法律規定，為進一步加強發包人對施工承包人的安全保衛工作的宏觀控制和監督管理，防止和杜絕事故發生，維護正常的工程建設秩序，發包人與承包人特簽定本協議書。

　　甲方(發包人)：__________

　　乙方(承包人)：___________

　　一、乙方職責：

　　1、乙方必須貫徹執行“誰主管，誰負責”的原則，乙方項目負責人是安全施工、治安保衛工作的重要責任人，要把安全施工、治安保衛工作納入議事日程，做到安保工作與主業工作同計劃、同部署、同檢查、同總結、同評比，積極開展安全施工、治安保衛工作。

　　2、認真落實并嚴格執行有關勞動保護法規、法令、條例;加強對所轄人員的法制和安全教育，預防案件或安全事故的發生。

　　3、健全安全保衛組織，做到人員落實，活動正常，作用明顯，廣泛收集信息，掌握治安動態，并與甲方安保部門保持聯系，及時有效地反映和處置各種治安事件或案件。

　　4、認真開展日常和定期、不定期的安全及治安保衛工作檢查，及時發現隱患，落實整改措施，不斷提高安全防范能力。

　　5、做好重點要害部位的治安管理工作，達到制度全、管理嚴、設施齊，崗位人員責任性強。

　　6、嚴格執行國家有關暫住人口管理規定，外地施工人員進駐現場必須按規定辦理暫住證;人員管理必須要做到：底數清、情況明、證件齊、登記申報及時。

　　7、必須認真對工程施工人員進行施工安全專項教育，增強施工人員的法制觀念，提高安全思想意識和自我保護能力，規范全體施工人員的行為，杜絕各類違章現象。

　　8、確保必要的安全投入，包括保證各種施工設備完好，各項防護裝置齊備，個人勞動保護用品齊全等。

　　9、嚴格按照相關規定認真辦理各項施工手續，必須辦理人員車輛進入施工現場手續，并按施工現場管理要求進行施工。

　　10、水上施工作業應遵循現行國家規定的水上作業施工相關管理規定，嚴禁超載或違反水上施工安全管理規定。

　　11、不發生安全責任事故;不發生刑事案件和破壞生產設施事件;不發生火災、爆炸、水上違章施工作業、交通違章等治安災害事故;不發生職工違法犯罪。

　　12、積極參加甲方和公安機關組織開展的安保檢查和各項治安專項活動，并完成甲方交辦的各項任務。

　　13、自覺接受甲方、監理單位等有關安全生產、治安保衛方面的檢查、指導和管理。對于甲方查處的隱患，乙方必須限期整改。

　　14、對甲方違反安全生產規定、制度的指令，乙方有權拒絕執行、有權要求甲方改進。

　　15、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下，在甲方認為確定有必要暫停施工并提出要求乙方暫停施工的書面意見后，乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施處理意見后，以書面形式向甲方提出復工要求。在甲方組織驗收并簽字同意后，乙方重新施工。

　　16、乙方施工人員應在所處施工區域、水上作業環境、操作設施設備、工器具等方面進行認真自查，發現隱患立即停止施工，并經落實整改后方準繼續施工。一經開工，就表示乙方確認施工場所、水上作業環境、設施設備、工器具等達到符合安全要求和處于安全狀況，乙方對施工過程中由于上述因素而導致的事故后果負責。

　　17、乙方必須堅持文明施工，對所承擔工程區域的文明施工負責，做到工完料盡場地清。

　　18、乙方人員在施工期間造成傷亡、電氣、機械、水上施工等重大事故(包括造成甲方人員、他方人員傷亡)和發生不安全情況應及時向甲方通報。事故的損失和善后處理費用，由乙方全部負責。甲方有權根據事故性質及程度對以方進行處罰，罰款從安全擔保金中扣除。

　　19、按本工程項目的不同施工內容，在開工前采用甲方提供的安全評價報告書進行安全評價，完成安全評價后，及時將安全評價報告書送交甲方審核批準。

　　20、乙方承諾以本合同價款的3%作為安全擔保金，在工程進行期間，當出現安全、保衛違規情況或發生安全、保衛事故等情況，因乙方原因造成甲方經濟、信譽損失的，甲方據實計算扣款額，在當期工程進度款或結算款中予以扣除，累計扣款總額如超過本合同價款的3%，超出部份乙方仍須承擔。

　　二、甲方職責：

　　1、施工期間，負責對乙方進行安保工作的檢查、督促指導;甲方應經常聯系乙方，檢查和處理工程施工中有關的安全工作，預防事故發生。

　　2、協助乙方辦理有關施工手續，并進行治安安全教育。

　　3、定期組織安全生產大檢查和日常安全巡檢。

　　4、將安全檢查情況及時反饋乙方，并配合乙方研究落實整改措施。

　　5、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下，甲方有權做出停工整頓，限期整改的決定。

　　6、甲方認為確實有必要暫停工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并提出書面意見。當乙方實施處理意見并以書面形式提出復工要求后，甲方應當在24小時內組織驗收、檢查是否合格，并簽字后給予答復。

　　發生下列情況必須停工整頓：

　　(1)發生人身傷亡事故;

　　(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故和水上違章施工;

　　(3)重復發生相同性惡劣的事故;

　　(4)多次不聽從勸告的。施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求。

　　7、在保證安全的前提下，盡量為乙方提供各項施工便利。

　　8、對違章人員進行處罰教育。

　　9、本協議書在執行過程中如遇有與國家、地方政府的有關規定不一致時，按照國家、地方的有關規定執行。

　　10、本協議書作為甲方工程承發包合同的附件，與承發包合同具有同樣的法律效力。經協議雙方簽署后立即生效。

　　11、本協議書由甲方解釋。

　　甲方(發包人)：__________乙方(承包人)：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　地址：______地址：__________

　　委托代理人：(簽字) __________委托代理人：(簽字)__________

　　電話：__________電話：__________

　　傳真：__________傳真：__________

　　開戶銀行：__________開戶銀行：__________

　　帳號：__________帳號：__________

　　郵政編碼：__________郵政編碼：__________

　　_______年_____月_____日_____年_____月_____日

自住用房建設施工合同 篇6

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　施工單位(以下簡稱乙方)：

　　婺源縣新增施工便橋工程，根據《中華人民共和國_____》，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　第一條?工程項目

　　(一)工程地點：香田小區

　　(二)工程內容：貝雷架鋼便橋

　　(三)承包方式：包工包料

　　第二條?工程造價為人民幣：?19.91萬元整

　　第三條?合同工期

　　1.雙方商定總工期30天。

　　開工日期：20_________年06月?20?日，竣工日期：20_________年?07?月?20?日

　　2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。

　�、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸暮�(臺風、火災、地震)等造成的停工。

　�、谝蛟O計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。

　�、垡蛲Ｋ�、停電等情況達六小時以上時。

　�、芗追揭蜇斄Σ蛔慊虿话春贤�規定預付工程備料款和工程進度款，而受影響時。

　　⑤甲方不能按合同規定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時。

　　第四條?工程質量標準和保修期

　　(一)?工程質量標準按國家現行施工規范驗收

　　(二)?工程保修按建設有關規定執行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，

　　第五條?材料設備供應

　　(一)?工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。

　　(二)?材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。

　　第六條?付款方式

　　完工后一個月內一次性付清。

　　第七條?責任范圍

　　(一)甲方責任：

　　1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;

　　2、及時組織工程竣工驗收工作;

　　3、按本合同規定的期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。

　　①?承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場_____，一旦發生問題，后果自負。

　�、�?乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定，無條件服從場地內保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。

　�、�?乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。

　　2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：

　　3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾。

　　第八條?其它事項

　　(一)合同簽訂后，甲方要求增加或變更工程項目，必須遵守下列原則：

　　1、經雙方充分協商，發出設計變更通知單

　　2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可;

　　3、增加或變更內容所需材料必須落實;

　　(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;

　　(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工損失;

　　(四)合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議，應通過友好協商解決。協商無效，可提交有關_____機構裁決。

　　(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。

　　第九條?本合同一式?叁份，均具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日

自住用房建設施工合同 篇7

　　發包方（甲方）：承包方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同，并信守下列條款，共同嚴格執行。

　　第一條工程名稱：中和設備基礎工程。

　　第二條工程地點：____區羅漢街工業園。

　　第三條工程內容：以甲方提供的施工圖紙及現場確認簽單為準。

　　第四條工程造價：設備基礎按照元3砼（按實際工程量結算）。

　　第五條承包方式：包工包料。

　　第六條工期：本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。

　　第七條工程質量：按施工驗收規范、建筑工程質量檢評標準施工及驗收，本工程質量等級為合格。

　　第八條結算方式：以實際的工程量為結算依據，按月進度計算。

　　第九條工程類別及企業等級：按有關規定執行。

　　第十條甲方權利：派駐工地全權代表，負責與乙方工地代表進行工作聯系。并對設計、施工技術、經濟等事宜辦理相應手續。

　　第十一條乙方權利：

　　1、按承包工程設計圖紙或甲方具體技術、使用要求組織施工。

　　2、乙方確保工程質量和工期，不偷工減料，如發現偷工減料行為，甲方有權不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中發生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。

　　第十二條竣工驗收與結算：

　　一、工程竣工后甲方按國家有關施工規范、質量檢評標準、設計圖紙和甲方具體技術、使用要求及實完工程量進行驗收。

　　二、驗收合格后____日內辦理竣工驗收及結算手續。

　　第十三條付款方式：自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款，工程竣工驗收之后支付剩余45%的工程款。預留總價款的5%作為質保金，于工程完工________年后在未出現質量問題的情況下，予以支付。

　　第十四條保修：按現行建筑工程保修辦法執行�？⒐を炇諘r乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。

　　第十五條違約與仲裁：

　　一、合同在履行中如有爭議雙方協商解決，如協商不成，提請____區經濟合同仲裁委員會申請仲裁。

　　二、確因乙方責任造成的工程質量不合格所引起的返修造成的經濟損失，由乙方自負。

　　第十六條附則：

　　一、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　二、合同有效期限：本合同經雙方簽章后生效，至工程竣工驗收結清尾款后失效。

　　甲方：乙方：

　　電話：電話：

　　簽約時間：________年月____日

自住用房建設施工合同 篇8

　　發包人（全稱）：_________

　　承包人（全稱）：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同，達成協議如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　工程規模及結構特征：_________

　　工程承包范圍：_________

　　工程立項批準文號：_________

　　資金_________

　　二、合同工期

　　開工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期總日歷天數_________天。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　四、合同價款

　　幣種：_________

　　合同總價（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元

　　綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；□詳見經確認的工程報價單或預算書（非招標工程）

　　五、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書；

　　2、中標通知書（適用招投標工程）；

　　3、投標文件（適用招投標工程）；

　　4、經確認的工程報價單或預算書（適用非招投標工程）；

　　5、本合同專用條款和補充條款；

　　6、本合同通用條款；

　　7、標準、規范及有關技術文件；

　　8、圖紙；

　　9、工程量清單；

　　10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件；

　　11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要；

　　12、工程進行過程中的有關信件、數據電文（電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）。

　　六、詞語含義

　　本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

　　七、承包人承諾

　　承包人向發包人承諾按照本合同約定及工程師的指令進行施工、竣工，在缺陷責任期內承擔工程質量缺陷保修責任，并履行本合同書所約定的全部義務。

　　八、發包人承諾

　　發包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，并履行本合同所約定的全部義務。

　　九、合同生效

　　本合同訂立時間：_________年_________月_________日

　　訂立地點：_________

　　發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章并送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案后本合同生效。

　　發包人（公章）：_________ 承包人（公章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　傳真：_________ 傳真：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　賬號：_________賬號：_________

　　郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________

自住用房建設施工合同 篇9

　　審判長、審判員;

　　受本案原告委托，經人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建筑工程有限公司建設工程施工合同糾紛一案，作為其代理人，依據法律規定，發表如下代理意見：

　　一、被告應立即支付拖欠人工費，并承擔欠款利息。

　　被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經被告結算共計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單，明確了原告的具體工作項目及所產生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(一) 建設工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;(三)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日”。 根據以上規定，原告于20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。

　　二、被告托欠的款項，基本上都是農民工的血汗錢，繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調，從維護社會穩定大局的高度，把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款，及時給付農民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動于衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背后涉及到幾十名農民工的利益。因此，請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。

　　以上代理意見懇請法庭予以采納。

　　代理人：劉保平 20xx年1月23日

自住用房建設施工合同 篇10

　　尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：

　　一、關于廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

　　1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數�！咀C據1、4、41】

　　2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，并且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)�！咀C據1、11】

　　3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

　　4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同并支付了相應款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔�！咀C據2、8、9、11、19】

　　5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責于被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工�！咀C據13、22】

　　6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失�！咀C據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據�！�

　　7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日�！咀C據41】

　　8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延�！咀C據14、15】

　　9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發票后10日內支付百分之95，其余作為質保金在一年質保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實�！咀C據18】

　　10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

　　二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。

　　1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委托國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所采購的全部設備和材料均是通過被告的認可后進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】

　　2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】

　　3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】

　　4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束后支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好。【證據41、44、】

　　5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那么，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯系或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯系，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的�！咀C據19、48】

　　6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關于性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結算后又提出未經驗收及性能未達標�！咀C據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

　　7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關于工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、克扣工程款的一個借口�！咀C據11、15、18】

　　8、【法律依據】依據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔其他損失。

　　三、關于拖欠工程款的數額。

　　原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關于具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元�！咀C據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

　　四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

　　1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款并拒絕接受原告的工程發票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受�！居卸�份錄音證據證明】

　　2、由于原告沒有建筑施工企業資質，故根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格并由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發票是原告的法定義務，依法屬于國家稅務機關管轄范圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票�！咀C據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

　　綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續并連續運行生產達一年之久后，以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

　　此致

　　長樂市人民法院

　　杭州某工程公司代理人：曾省明

自住用房建設施工合同 篇11

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　地址：_____________________地址：_____________________

　　電話：_____________________電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一、工程依據和技術指標

　　1.發電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(《國家城市區域環境噪聲標準》3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________;晚上________。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

　　基礎建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱承包方)

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時間)

　　第六條：工程質量標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　第八條：發包方義務：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

　　2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　4.按協議負責按期撥款。

　　第九條：承包方義務

　　乙方負責：

　　1.按協議分工負責材料供應。

　　2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

　　3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　第十一條：其他協助條款。

　　第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

　　第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)

　　法定代表人：_____法定代表人：______

　　地址：________地址：_________

　　開戶銀行：______開戶銀行：_______

　　帳號：________帳號：_________

　　簽約日期：____年__月__日

自住用房建設施工合同 篇12

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　地址：_____________________ 地址：_____________________

　　電話：_____________________ 電話：_____________________

　　茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

　　一、工程依據和技術指標

　　1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數：_____________。

　　2.技術指標

　　根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

　　評價點位置：__________________________________________

　　所屬區域：____________________________________________

　　噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

　　注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

　　二、噪音治理要求

　　1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

　　2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

　　三、噪音治理措施

　　采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

　　五、完成期限

　　在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

　　六、施工條件及協作事項

　　________________________________________。

　　七、工程費用及支付辦法

　　總工程費用為：________________

　　付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

　　2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

　　3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方(甲方)：________________

　　承接方(乙方)：________________

　　簽訂時間：______年______月____日

自住用房建設施工合同 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名稱：_________地塊土方工程

　　二、工程地點：_________

　　三、工作內容：平基放線，勞動力及技術裝備的組織，土石方的爆破及開挖，地表清障，土石方的場內調配及外運、棄渣，以及周邊建筑物、居民的安全防護設施，現場的安全文明施工措施，同周邊政府單位包括環衛、城建、公安、交通、建委、街道辦事處、居委會及周邊企(事)業單位為保證工程質量、進度而作的協調等工作。

　　四、工程范圍：

　　按甲方提供的施工圖紙和甲方批準的施工組織設計在現場指定區域內進行施工，余土外運至渣場。

　　五、合同工期：

　　開工日期：20____年3月1日；竣工日期：20____年1月10日。合同工期總日歷天數310天。

　　六、合同價款：

　　本合同采用單價包干合同，即乙方完成合同約定承包范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、保險費、利潤、稅金以及環衛出渣費、工程周邊社會關系協調等全部費用組成，其單價為：

　　1、場內回填部分，按20元/立方米(運距2公里內)；

　　2、余土外運部分，按48元/立方米

　　3、場內回填工程量約為11萬立方，土石方外運工程量約為33萬立方米，合同金額暫定1804萬元。

　　七、工程結算：

　　工程完成5000立方米時，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工驗收合格________D地塊土方工程1

　　八、工程質量及技術要求：

　　本工程嚴格按照國家現行《土石方爆破工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

　　1、土石方工程施工完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面無偏坡。

　　2、進場施工前，必須提前7天向甲方分別提交：土石方調配及外運施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。

　　3、場內填筑部分必須分層碾壓密實，并優先選擇頁巖以內土石方回填，且在頁巖以內土石方有剩的情況下，不得選用砂巖回填。

　　4、建筑物及其基礎外邊線6m以外范圍內，回填土石方必須分層碾壓，密實度不得小于90%。

　　5、竣工資料為壹式伍套。

　　九、安全施工：

　　乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，所遇任何與工程相關事故，均由乙方自行負責(不含地下市政設施)。

　　十、違約責任：

　　1、本合同工程不允許分包，若甲方核實乙方有分包行為，甲方有權單方面終止合同，乙方在接到甲方書面通知后3日內必須無條件退場，并承擔該工程總工作量20%的違約金。

　　2、若乙方延誤工期，甲方按1000元/天扣罰乙方工程款。

　　十一、本合同一式陸份，甲方肆份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。

　　發包單位：承包單位：

　　法定代表：法定代表：

　　簽訂日期：簽訂日期：

自住用房建設施工合同 篇14

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱： 。

　　2. 工程地點： 。

　　3. 資金來源： 。

　　4. 工程承包范圍： 。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期： 年 月 日。

　　計劃截污日期： 年 月 日。

　　計劃竣工日期： 年 月 日

　　工期總日歷天數： 天。開工日期以簽訂合同后，監理簽署的開工令為準。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合 標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1. 簽約合同價為 萬元。合同價暫定為人民幣(大寫) 。

　　2. 合同價格形式： 。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理： 。

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　(1)專用合同條款及其附件;

　　(2)通用合同條款;

　　(3)技術標準和要求;

　　(4)已標價的預算控制價;

　　(5)圖紙;

　　(7)其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1. 發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2. 承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于 年 月 日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在 簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自 生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式 份，均具有同等法律效力，發包人執 份，承包人執 份。

　　發包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

　　(簽字) (簽字)

　　組織機構代碼： 組織機構代碼：

　　地 址： 地 址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　開戶名： 開戶名：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬 號： 賬 號：

自住用房建設施工合同 篇15

　　甲方：　　乙方：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。　　

　　第一條：工程概況　　

　　1、工程名稱：　　工程地點：　　

　　2、工程范圍：根據施工圖紙和甲方要求負責外墻涂料工程的樣板制作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等；　　

　　3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格；　　

　　4、質量等級：按照國家有關規范進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。　　

　　第二條：工程期限　　

　　一、本合同工程分四個施工段，詳見下表：　　工程名稱 施工段 工期（日歷天）　　外墻涂料 A棟 25　　B、C棟 25　　D、E、F棟 25　　G-棟 25　　備注:

　　①本合同工期均含節假日及驗收時間。

　　②具體開工時間以甲方開工通知為準，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期，乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工�！　�

　　二、如遇下列情況，經甲方及監理蓋章確認后，工期相應順延：　　

　　1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度；　　

　　2、非因乙方原因，施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上，影響正常施工的；　　

　　3、不可抗力因素；　　

　　4、乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容向甲方代表提出報告，逾期不辦理視為放棄。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。　　

　　第三條：合同價款　　

　　一、本合同總暫定總價為人民幣 元( )。其中：　　

　　1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）；　　

　　2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）�！　〗痤~組成詳見下表（人民幣：元）：　　工程名稱 施工段 暫定面積（㎡） 包干單價（元㎡） 暫定總價（元）　　外墻涂料

　　棟　　A棟　　合計　　備注：

　�、倬C合包干單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費，超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔，根據實際使用天數按天計算�！　�

　　②乙方按施工圖進行施工并按實際施工面積計算工程量，以合同約定綜合包干單價進行合同結算�！　�

　　二、支付方式　　合同按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法稅務發票后五個工作日內，由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下：　　

　　1、甲方發出開工通知，乙方材料、人工進場，且完成相應施工段膩子層施工并經甲方及監理方驗收合格后，支付該施工段合同暫定總價30%，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　2、相應施工段所有工程竣工，經甲方、監理方驗收合格交付甲方后，支付該施工段暫定總價的50%，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費，實際支付分別如下：　　

　　1）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費后，實際支付給乙方該施工段的工程款分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　2）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

　　4、工程結算：按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結算�！　�

　　5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格，乙方按約定提交竣工資料，雙方進行結算，甲方扣除質保金和配合費后，付清工程余款�！　�

　　6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內，乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題，質保兩年后，甲方將質保金按實結算后退還給乙方（不計利息）�！　�

　　7、工程配合費為合同結算總價的3.5%，經雙方按實結算后，根據暫扣除的配合費進行多退少補�！　�

　　第四條：工程變更　　因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的，乙方應于變更發生后____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則，對乙方因變更而增加的費用，甲方不予認可�！　�

　　第五條：工程質量　　

　　一、工程樣板制作：外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子（兩道：粗型、細型各一道）、底漆層（一道）、外墻漆面層（兩道），各種樣板需分層留樣并經甲方、監理方驗收合格后，乙方方可正式施工�！　�

　　二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建筑工程規范標準等進行施工，并接受甲方現場派駐代表的監督�！　∠嚓P的合同通用版83;弱電施工標準版標準合同書;消防工程施工標準版標準合同書;防水工程施工標準版標準合同書;爆破施工標準版標準合同書;電力建設工程施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;綠化施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;裝修施工協議書

　　三、乙方需按約定采購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地并重新采購.

　　四、外墻涂料工程符合以下規定，以乙方提供的涂料樣品進行驗收：　　涂料名稱 顏色色號 生產廠家　　外墻專用膩子（兩道） 有限公司　　水性底漆（一道）　　彈性抗污涂料（兩道）　　備注:

　�、倩鶎幽佔訛閮傻溃捍中�、細型各一道

　　②外墻涂料涂刷紋理為細紋（以樣品驗收），必須具有遮蓋力，耐紫外線，抗酸堿，不變色，不起泡，無粉化，無龜裂，不脫落，可清洗等�！　�

　　第六條： 工程驗收　　

　　一、外墻涂料工程報驗。材料進場及施工過程中，乙方需向甲方報驗的內容為：　　

　　1、進場材料報驗；　　

　　2、抹灰基層質量和含水率測定報驗（正式施工前報驗）；　　

　　3、打底膩子基層質量報驗（膩子施工完成后，封閉底漆施工前報驗）；　　

　　4、抗堿封閉底漆層質量報驗（封閉底漆完成后，罩面漆施工前報驗）；　　

　　5、成品質量報驗（兩道罩面漆完成后報驗）�！　〖追郊氨O理方進行上列各項驗收，如驗收不合格或驗收手續不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失。　　

　　二、工程綜合驗收　　

　　1、以國家頒發的工程施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據，由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收�！　�

　　2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格后貳天內，乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的，工期順延�！　�

　　3、工程未能通過驗收的，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失；工程經過貳次以上（含貳次）未能通過驗收的，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元（10000.00）次的處罰�！　�

　　第七條：工程質�！　�

　　1、本合同工程質保期為________年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內，凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任，工程保修條件、范圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。　　

　　2、質保期內，如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿，流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬于大面積返修（累計2㎡以上），再次驗收合格后工程質保期重新計算（即返修合格后再保修________年）�！　�

　　3、質保期內，工程發生質量問題，乙方應在接到甲方或用戶通知后24小時之內到現場進行維修，否則甲方有權扣收質保金，并自行維修處理，相關費用由乙方承擔。　　

　　第八條：甲方工作　　

　　1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖，確定顏色色號。　　

　　2、提供乙方施工所需用水、電源，水電費由乙方承擔；可提供設備材料放置場地�！　�

　　3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度。　　

　　4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔�！　�

　　第九條：乙方工作　　

　　1、本合同簽訂生效后三天內，將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定�！　�

　　2、熟悉施工圖紙，按圖施工；自行負責場內的各種水平和垂直運輸。　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________　　地 址：_________ 地 址：_________　　開戶行：_________ 開戶行：_________　　帳 號：_________ 帳 號：_________　　簽約時間：________年____月____日 簽約地點：_________

自住用房建設施工合同 篇16

　　發包人（全稱）：_______________________

　　承包人（全稱）：_______________________

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：____________________________________________。

　　工程地點：____________________________________________。

　　工程內容：____________________________________________。

　　工程立項批準文號：____________________________________。

　　資金____________________________________________。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：____________________________________________。

　　三、合同工期

　　開工日期：____________________________________________。

　　竣工日期：____________________________________________。

　　合同工期總日歷天數________________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：________________________________________。

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：_________________________元（人民幣）。

　　￥：__________________元（人民幣）。

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：____________年_________月_________日

　　合同訂立地點：____________________________________

　　本合同雙方約定后生效。

　　發包人（公章）：_____________?承包人（公章）：_____________

　　住所：_______________________?住所：_______________________

　　法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________

　　委托代理人（簽字）：_________?委托代理人（簽字）：_________

　　電話：_______________________?電話：_______________________

　　傳真：_______________________?傳真：_______________________

　　開戶銀行：___________________?開戶銀行：___________________

　　賬號：_______________________?賬號：_______________________

　　編碼：___________________?編碼：___________________

　　_________年_______月_______日?_________年_______月_______日

　　附件1?上海市建設工程施工合同（通用條款）

　　一、詞語定義及合同文件

　　1.詞語定義

　　下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義。

　　1.1?通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用于建設工程施工的條款。

　　1.2?專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。

　　1.3?發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.4?工程師：指發包人指定的履行本合同的己方代表，或發包人委托的監理單位派出的總監理工程師。其具體身份和職權由發包人、承包人在專用條款中約定。

　　1.5?承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　1.6?承包人代表：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　1.7?設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。

　　1.8?監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　1.9?工程：指發包人、承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

　　1.10?合同價款：指發包人、承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　1.11?追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　1.12?費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經費支出。

　　1.13?保留金：指合同雙方約定按一定比例在工程價款中提留，用于工程缺陷修補的款項。

　　1.14?接收證書：指發包人在工程或分項工程通過竣工驗收后，簽發給承包人的工程接收憑證。

　　1.15?缺陷責_____：指承包人在工程竣工后，對所建工程的存在缺陷及在使用過程中暴露出來的缺陷或損害負有修補責任的期限。

　　1.16?履約證書：指發包人在承包人按照合同約定履行責任，于缺陷責_____滿后簽發給承包人的完成合同履約的憑證。

　　1.17?保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，對所建工程在一定時限內出現的質量問題負有保修責任的期限。其期限自工程或分部工程接收證書上注明的竣工日期起，至質量保修書（合同）約定的期限止。

　　1.18?工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

　　1.19?開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　1.20?竣工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　1.21?圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　1.22?施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

　　1.23?書面形式：指合同書、紙質信件和數據電文（包括傳真、電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。

　　1.24?違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　1.25?索賠：指合同履行過程中，對于非己方過失，而是因對方原因造成實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。

　　1.26?不可抗力：指合同履行中發生的不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。

　　1.27?小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日的次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24?時。

　　2.合同文件及解釋順序

　　2.1?合同文件應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　（1）本合同協議書

　�。�2）中標通知書

　�。�3）投標書及其附件

　�。�4）本合同專用條款

　�。�5）本合同通用條款

　　（6）標準、規范及有關技術文件

　　（7）圖紙

　�。�8）工程量清單

　�。�9）工程報價單或預算書

　　合同履行中，發包人、承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　2.2?當合同文件內容界定不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人、承包人協商解決。雙方也可以提請工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意工程師的解釋時，按本通用條款38?條關于爭議的約定處理。

　　3.語言文字和適用法律、標準及規范

　　3.1?語言文字

　　本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。

　　3.2?適用法律和法規

　　本合同文件適用中華人民共和國的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

　　3.3?適用標準、規范

　　雙方在專用條款內約定適用國家標準、規范的.名稱；沒有國家標準、規范但有行業標準、規范的，約定適用行業標準、規范的名稱；沒有國家和行業標準、規范的，約定適用地方標準、規范的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規范。屬強制性標準的，發包人、承包人必須遵守。

　　國內沒有相應標準、規范的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。

　　本條所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

　　4.圖紙

　　4.1?發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

　　4.2?承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三方。本合同終止后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

　　4.3?承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

　　二、雙方一般權利和義務

　　5.工程師

　　5.1?發包人派駐施工場地履行合同的代表，在本合同中稱工程師。其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明。

　　5.2?實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

　　5.3?監理單位委派的總監理工程師在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人、承包人在專用條款內寫明。其職權應與發包人派駐現場履行合同的代表相區別。二者職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式通知承包人。

　　5.4?合同履行中，發生影響發包人、承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對此處理有異議時，按本通用條款第38?條關于爭議的約定處理。

　　5.5?除合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

　　5.6?不實行工程監理的，本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

　　6.工程師的委派和指令

　　6.1?工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應經發包人同意，并提前7天以書面形式通知承包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

　　6.2?工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給承包人代表，承包人代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認。承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。

　　6.3?工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、通知，并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　6.4?如需更換工程師，發包人應提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　7.承包人代表

　　7.1?承包人代表的姓名、職務在專用條款內寫明。

　　7.2?承包人依據合同發出的通知，以書面形式由承包人代表簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　7.3?承包人代表按發包人認可的施工組織設計（施工方案）和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，承包人代表應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三方的，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在承包人的，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　7.4?承包人如需更換承包人代表，應提前7天以書面形式通知發包人，并征得發包人同意。后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　7.5?發包人可以與承包人協商，建議更換其認為不稱職的承包人代表。

　　8.發包人工作

　　8.1?發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

　　（1）辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題；

　�。�2）將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要；

　�。�3）開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通；

　�。�4）向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責；

　�。�5）辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續（證明承包人自身資質的證件除外）；

　�。�6）確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗；

　　（7）組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底；

　　（8）協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作，承擔有關費用；

　�。�9）發包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

　　8.2?發包人如將前款部分工作委托承包人辦理，雙方應在專用條款內約定，相關費用由發包人承擔。

　　8.3?發包人未能履行8.1款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

　　9.承包人工作

　　9.1?承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：

　�。�1）根據發包人委托，在其設計資質等級和業務允許的范圍內，完成施工圖設計或與工程配套的設計，經工程師確認后使用，發包人承擔由此發生的費用；

　�。�2）向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表；

　�。�3）根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛；

　　（4）按專用條款約定的數量和要求，向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用；

　�。�5）遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外；

　　（6）已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作。保護期間發生損壞，由承包人負責修復，并承擔相應費用；發包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款，雙方在專用條款內約定；

　�。�7）按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作；

　　（8）保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款；

　�。�9）承包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。

　　9.2?承包人未能履行前款各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

　　三、施工組織設計和工期

　　10.進度計劃

　　10.1?承包人應按專用條款約定的日期，將施工組織設計和工程進度計劃提交工程師。工程師按專用條款約定的時間予以確認或提出修改意見。逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

　　10.2?群體工程中單位工程分期進行施工的，承包人應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間，按單位工程編制進度計劃，其具體內容雙方在專用條款中約定。

　　10.3?承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認后執行。因承包人原因導致實際進度與進度計劃不符，承包人無權就改進措施提出追加合同價款。

　　11.開工及延期開工

　　11.1?承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　11.2?因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。

　　12.暫停施工工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　13.工期延誤

　　13.1?因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延；

　�。�1）發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；

　　（2）發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；

　�。�3）發包人派出的工程師或在施工現場的發包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常進行或停工；

　�。�4）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　�。�5）設計變更和工程量增加；

　　（6）一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　�。�7）不可抗力；

　　（8）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　13.2?承包人在前款情況發生后14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后14天內予以確認。逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　14.工程竣工

　　14.1?承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

　　14.2?因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　14.3?施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前竣工協議應包括承包人為保證工程質量和安全采取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內容。

　　四、質量與檢驗

　　15.工程質量

　　15.1?工程施工應達到協議書約定的質量標準。質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。工程質量因承包人原因未達到約定的標準，承包人承擔違約責任。

　　15.2?雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　16.檢查和返工

　　16.1?承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙的要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　16.2?工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　16.3?工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，并相應順延工期。

　　16.4?因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

　　17.隱蔽工程和中間驗收

　　17.1?工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。

　　17.2?工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

　　17.3?經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　18.重新檢驗無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加合同價款，賠償承包人損失，并相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。

　　19.工程試車

　　19.1?雙方約定需要試車的，試車內容應與承包人承包的安裝范圍相一致。

　　19.2?設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包人組織試車，并在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄，發包人根據承包人要求為試車提供必要條件。試車合格，工程師在試車記錄上簽字。

　　19.3?工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時內以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按時提出延期要求，不參加試車，應承認試車記錄。

　　19.4?設備安裝工程具備無負荷聯動試車條件，發包人組織試車，并在試車前48小時以書面形式通知承包人。通知包括試車內容、時間、地點和對承包人的要求。承包人按要求做好準備工作。試車合格，雙方在試車記錄上簽字。

　　19.5?雙方責任

　�。�1）由于設計原因試車達不到驗收要求，發包人應要求設計單位修改設計。承包人按修改后的設計方案重新安裝。發包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加合同價款，工期相應順延。

　　（3）由于承包人施工原因試車達不到驗收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，并承擔重新安裝和試車的費用，工期不予順延。

　�。�4）試車費用除已包括在合同價款之內或專用條款另有約定外，均由發包人承擔。

　�。�5）工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字，試車結束24小時后，視為工程師已經認可試車記錄，承包人可繼續施工或辦理竣工手續。

　　19.6?投料試車應在工程竣工驗收后由發包人負責。如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時，應征得承包人同意，另行簽訂補充協議。

　　五、安全施工

　　20.安全施工與檢查

　　20.1?承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　20.2?發包人應對己方在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　21.安全防護

　　21.1?承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，事前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可后實施，防護措施費用由發包人承擔。

　　21.2?實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經工程師認可后實施，安全防護措施費用由發包人承擔。

　　22.事故處理發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　六、合同價款與支付

　　23.合同價款及調整

　　23.1?招標工程的合同價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程的合同價款由發包人、承包人依據工程預算書在協議書內約定。

　　23.2?合同價款在協議書內約定后，任何一方不得擅自改變。合同價款計價的方式可采用固定總價、固定單價或雙方約定的其他計價方式。

　�。�1）采用固定總價計價方式的，雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法。在約定的風險范圍內，合同價款不作調整。風險范圍以外的合同價款調整方法，應當在專用條款內約定。

　�。�2）采用固定單價計價方式的，除專用條款另有約定外，在約定風險范圍內，單價不作調整。在約定風險范圍外實際數量變化超過該項目工程量清單內數量10％以上，且該項目數量變化的金額超過合同金額0.01％時，單價可作調整。

　　23.3?除專用條款另有約定外，因下列因素發生成本變化的，合同價款可作調整：

　　（1）法律、行政法規和國家有關政策重大變化影響合同價款；

　　（2）工期超過十二個月的；

　�。�3）雙方約定的其他因素。價格調整因素和調整方法由雙方約定。

　　24.工程預付款

　　實行工程預付款的，雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲于約定的開工日期前7天。發包人不按約定預付，承包人在約定預付時間的7天后，可向發包人發出要求預付的通知。發包人收到通知后仍不能按要求預付，承包人可在發出通知后的第8天停止施工。發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的同期銀行貸款利息，并承擔違約責任。

　　25.工程量確認

　　25.1?承包人應按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。工程師應在接到報告后的14天內，按設計圖紙核實已完工程量（以下稱計量），并在計量前24小時通知承包人。承包人應當為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

　　25.2?工程師收到承包人報告后14天內未進行計量，從第15天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

　　25.3?對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

　　26.工程款（進度款）支付

　　26.1?在確認計量結果后14天內，發包人應向承包人支付工程款（進度款）。按約定時間發包人應扣回的預付款，與工程款（進度款）同期結算。

　　26.2?本通用條款第23?條確定調整的合同價款，第31?條工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，與工程款（進度款）同期調整支付。

　　26.3?發包人支付工程款（進度款）時，按專用條款中約定的比例，提留保留金。

　　26.4?發包人超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包人可向發包人發出要求付款的通知。發包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付。協議應明確延期支付的時間，并從計量結果確認后的第15天起計算應付款的貸款利息。

　　26.5?發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工。發包人應承擔違約責任。

　　七、材料設備供應

　　27.發包人供應材料設備

　　27.1?發包人供應材料設備的，雙方應當按專用條款約定，制定發包人供應材料設備一覽表，寫明所供材料設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。

　　27.2?發包人按一覽表所定的內容提供材料設備，并出具產品合格證明，對其質量負責。發包人在所供材料設備到貨前24小時，以書面形式通知承包人，由承包人派人與發包人共同清點。

　　27.3?發包人供應的材料設備，承包人派人參加清點后由承包人妥善保管，發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞，由承包人負責賠償。發包人未通知承包人清點，承包人不負責材料設備的保管，丟失損壞由發包人負責。

　　27.4?發包人供應的材料設備與一覽表不符時，發包人承擔相關責任。發包人應承擔責任的具體內容，雙方根據下列情況在專用條款內約定：

　�。�1）材料設備單價與一覽表不符，由發包人承擔所有價差；

自住用房建設施工合同 篇17

　　建設單位：_________(以下簡稱發包方)

　　施工單位：_________(以下簡稱承包方)

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：

　　第二條：工程地點：

　　第三條：建筑面積：

　　第四條：工程價款及付款方法：

　　第五條：工程期限(開工、竣工時間)

　　第六條：工程質量標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應

　　第八條：發包方義務：

　　1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

　　2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　甲方：

　　乙方：

自住用房建設施工合同 篇18

　　發包人（全稱）：_________

　　承包人（全稱）：_________

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同，達成協議如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________

　　工程地點：_________

　　工程規模及結構特征：_________

　　工程承包范圍：_________

　　工程立項批準文號：_________

　　資金_________

　　二、合同工期

　　開工日期：_________

　　竣工日期：_________

　　合同工期總日歷天數_________天。

　　三、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　四、合同價款

　　幣種：_________

　　合同總價（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元

　　綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；□詳見經確認的工程報價單或預算書（非招標工程）

　　五、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書；

　　2、中標通知書（適用招投標工程）；

　　3、投標文件（適用招投標工程）；

　　4、經確認的工程報價單或預算書（適用非招投標工程）；

　　5、本合同專用條款和補充條款；

　　6、本合同通用條款；

　　7、標準、規范及有關技術文件；

　　8、圖紙；

　　9、工程量清單；

　　10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件；

　　11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要；

　　12、工程進行過程中的有關信件、數據電文（電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）。

　　六、詞語含義

　　本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

　　七、承包人承諾

　　承包人向發包人承諾按照本合同約定及工程師的指令進行施工、竣工，在缺陷責_____內承擔工程質量缺陷保修責任，并履行本合同書所約定的全部義務。

　　八、發包人承諾

　　發包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，并履行本合同所約定的全部義務。

　　九、合同生效

　　本合同訂立時間：_________年_________月_________日

　　訂立地點：_________

　　發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章并送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案后本合同生效。

　　發包人（公章）：_________?承包人（公章）：_________

　　住所：_________?住所：_________

　　法定代表人：_________?法定代表人：_________

　　委托代理人：_________?委托代理人：_________

　　電話：_________?電話：_________

　　傳真：_________?傳真：_________

　　開戶銀行：_________?開戶銀行：_________

　　賬號：_________賬號：_________

　　編碼：_________?編碼：_________

自住用房建設施工合同 篇19

　　施工單位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________

　　依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規范》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定，結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議，并共同遵守。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：____________________________工程地點：___________________________________建筑面積：______________________________________工程結構：______________________________________工程內容：______________________________________

　　二、工程質量：按國家驗收規范達到合格標準、

　　工程造價包工包料一次包死。

　　三、施工工期：全部工程自___年___月___日開工，至___年___月____日竣工交付使用、

　　四、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督，并組織工程竣工驗收。

　　2、組織每月施工進度，工程質量、安全、生產會議，安排施工有關事項

　　3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。

　　4、按上級有關規定填報有關報表。

　　5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。

　　五、乙方責任：

　　1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、

　　2、按照施工合同條款，安排好施工進度(包括每月施工進度)，保證合同工期按時完成，并參加甲方召開的有關會議。

　　3、嚴格按照施工圖紙，施工規范和操作規程施工，確保工程質量，施工中的圖紙變更須經甲方同意并辦理簽證手續。

　　4、嚴格遵守建筑工程安全操作規程組織安全施工，對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書，工程部辦理工程管理目標書，并嚴格執行)。

　　5、對工程的隱蔽部分，應先由乙方自檢，然后通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收，符合設計要求及施工規范后，方可進行下道工序的施工。

　　6、對工程施工的有關技術資料，應按國家的有關規定進行紀錄，整理、編制、歸檔。

　　7、遵守甲方的有關管理制度及規定，并接受因違反有關制度和規定的處罰。

　　8、凡從建設單位收取的工程款，方規定辦理有關合法手續，撥付后再使用。

　　9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來，均由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何責任，如發上經濟糾紛，項目承擔一切經濟責任。

　　10、乙方負責歸集真實的工程票據，如經有關部門檢查，出現成本歸集不真實而進行的稅務懲罰或罰款，責任由乙方承擔。

　　六、付款方式及付款標準：

　　1、所有甲方支付給乙方的工程款，均以支票支付。

　　2、工程款在收回建設單位工程進度款后按進度支付乙方，如因工程急需，超支必須經部隊領導簽字后方可支付。

　　3、本工程基礎完工后，甲方應付乙方全額工程款的50%，做為程材料費。

　　4、主體工程全部完工后，甲方應付乙方工程款35%。

　　5、裝飾工程，全部完工后經甲方驗收合格，經甲乙雙方決算厚，甲方應付乙方工程款10%。

　　6、剩余工程款5%做為工程保修費，乙方無條件保修，如果乙不按時保修，甲方有權另請施工人員保修，費用由乙方負責，保修為一年。.

　　甲方負責人簽字：甲方蓋章：簽訂日期：

自住用房建設施工合同 篇20

　　甲方：_____________　　乙方：_____________　　立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方)，本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下，以資共同遵守：____

　　第一條 房地標示：____　　本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”，經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。

　　第二條 房屋面積：____　　本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間，其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米，(實際面積以當地政府機關復丈后，建筑改良物所有權狀記載的面積為準)，但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等，即相當于本契約所記載面積，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時，雙方均不得異議，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分，即以該戶出售時的平均單價為計算基準，由雙方互為補償。

　　第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外，乙方的投資、規劃，其使用權歸乙方，但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。

　　第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有，地下室除機電設外，其余場地如遇空襲時，應開放為公共避難場所，地下室平時作為停車場，由本大樓管理委員會統籌管理，其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。

　　第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程，其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須征求乙方意，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更后的工程款由雙方協議定之，但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工，如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項目施工。

　　第六條 工程期限：____本契約房屋建筑工程，乙方應于本契約簽訂后____月內工，自開工之日起_________工作天完工，并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負遲延完工之責。

　　(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。

　　(二)甲方要求變更內部隔間與設計，致遲延完工時。

　　(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由，以致工程不能如期進行時。

　　(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程，不受本條約完工時限的拘束，電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。

　　第七條 保固期限：____　　本契約房屋領到使用執照之日起，對本契約房屋建筑結構，乙方應負責保固________年，但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。

　　第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整，包括下房屋及裝修土地價款。

　　(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。

　　(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整，包括建筑基地，道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。

　　第九條 付款辦法：____　　本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整，分為備款人民幣_________(大寫)元整，優惠貸款人民幣_________(大寫)元整，銀行貸款人民幣_________(大寫)元整，甲方應按下列進度，將分期付款表上的金額，經乙方通知于繳款期限內繳付乙方，絕不拖延短欠。

　　第十條 貸款辦法：____　　本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。

　　第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(

　　第九條)所規定工程進度的定付款時，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一計算滯納金，上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方，如逾期滯納達十五天，經乙方催告仍延不交付時，即視為甲方違約，乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書，代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定，甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收，以為抵償乙方所受的損失，乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與

　　第三者或為其他處分，甲方絕無異議，甲方若依前條約定的付款規定，以票據支付時，甲方保證兌現，如有遭退票情形等，視為甲方未繳款，依前述約定方式處理。

　　第十二條 本約房屋如乙方非因

　　第五條的情形而逾期交屋時，其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發生糾葛不能出賣等情況時，除應將既收價款全數退還甲方外，并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由，致使乙方不能交付本契約房屋時，雙方同意解除本契約，乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。

　　第十三條 契約房屋已登記于甲方名義，如甲方違約拒付款項，經乙方催仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人，甲方不得另有其他的要求。

　　第十四條 甲方負責訂購本房屋土地，其房屋產權及基地產權的移轉登記事，乙方負責于本房屋建造完成，經政府主管單位發給使用執照，及甲方依約履行其義務后，乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理，甲方應按照乙方通知的時間內，將應提出的證件及在有關文件上蓋章，連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下：____

　　(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。

　　(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。

　　(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費，公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。

　　(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方，均由甲方負擔如數繳清不得異議。

　　(五)以上各項應由甲方負擔的費用，如由乙方先行墊付或代繳，甲方應數歸還需要。

　　第十五條 產權登記：____本契約房地產權登記由乙方指定代理人，統一辦理土移轉登記，建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。

　　第十六條 本契約房地，乙方保證產權清楚，絕無任何糾紛或設定他項權利象，如有任何糾葛，乙方應負責清理，不得損害甲方的利益。

　　第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起，無論所開列單據的抬為任何一方，均就負擔下列費用：____

　　(一)本戶水電基本費用。

　　(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。

　　(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。

　　(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。

　　(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。

　　第十八條 本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后，甲方應付清列款項稅費等，乙方始行交屋，甲方如不協辦或遲延逾期的，致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約，并應負賠償乙方一切損失之責。

　　(一)繳付本約

　　第十四條

　　第一、三、四項約定應付的稅捐。

　　(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用，并預付乙方四個月的利息。

　　(三)付清因逾期付款的滯納金。

　　(四)付清本房屋的所有優惠貸款。

　　第十九條 通知送達：____甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之，有拒收或無法投遞致退回的，均以郵局

　　第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時，負有通知乙方的義務。

　　第二十條 其他事項：____

　　(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計，須以書面征得乙方同意后托乙方辦理，所需工程費用經雙方議定價格后，差價由甲方于變更同時給付乙方，但經不減少于原定總價為原則，如甲方未在約定期間內給付時，乙方即視為甲方已取消變更設計的要求，乙方為避免影響工程的進度，得按原合約圖說施工，甲方無異議。

　　(二)乙方通知交屋并給遷入證明前，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。

　　(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時，本契約書及本約有連帶關系的契約、附件，甲方得一并由乙方收回作廢。

　　第二十一條 本契約的約束與效力：____

　　(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人，但經雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。

　　(二)本契約附件視為本契約的一部分，與本契約具有同等效力，附件未定的，依據本契約的規定。

　　第二十二條 未盡事宜：____　　本契約如有未盡事宜，必要時由甲乙雙方洽定。

　　第二十三條 契約分存：____　　上述契約事項經雙方同意，恐口頭無憑。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。

　　第二十四條 有關本契約的權義，雙方同意以_________法院為管轄法院。

　　甲方（委托方）：__________________　　

　　乙方（施工方）：__________________　　

　　簽約時間：________________________　

　　簽約地點：_______________________